Дата подписания: 30 декабря 2019 08:38 (GMT+0) Организация: ООО "РОКАДА-ДЕНТ"

Договор подписан электронными подписями на xxxx://xxxx.xx

Исполнитель:

Дата подписания: 30 декабря 2019 08:38 (GMT+0) Организация: ООО "РОКАДА-ДЕНТ"

ФИО: Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Должность: Представитель Сертификат ЭП

действителен до: 28 февраля 2020 13:23 (GMT+0)

Заказчик:

Дата подписания: 09 января 2020 05:47 (GMT +0)

Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

ФИО: XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Должность: Главный врач Сертификат ЭП

действителен до: 10 января 2021 18:11 (GMT+0)

ЛОТ 1 ДОГОВОР № 1/1 ОЗК-20

г.Саранск « » 20 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «РОКАДА-ДЕНТ», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице представителя Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, действующего на основании Доверенности б/н от 08.02.2019 года , с другой стороны в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок от « 23 » декабря 2019г. № 31908660967-1 заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику стоматологические материалы для терапевтических отделений (далее – Товар) в количестве и в обусловленные по Договору сроки, в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) прилагаемой к настоящему Договору и являющейся неотъемлемой частью Договора. Заказчик обязуется обеспечить приемку товара и его оплату.

1.2. Требования к поставляемому Товару, являющемуся предметом настоящего Договора, определяются Заказчиком в соответствии с Техническим заданием и условиями, объявленными в извещении о проведении открытого запроса котировок в электронной форме. Поставляемый товар должен иметь характеристики и свойства, соответствующие требованиям Заказчика.

1.3. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент поставки Товара, после полного оформления всех товарораспорядительных документов о приемке.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА.

2.1. Цена Договора определена по итогам открытого запроса котировок в электронной форме и в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) составляет:

1 625 880,00 ( Один миллион шестьсот двадцать пять тысяч восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек )

(сумма цифрами) (сумма прописью)

в том числе НДС:

104 776,86 ( Сто четыре тысячи семьсот семьдесят шесть рублей 86 копеек )

(сумма цифрами) (сумма прописью)

2.2. Цена устанавливается в Российских рублях и включает в себя: стоимость Товара, тары, упаковки, маркировки, налоги, транспортные расходы, страховые услуги, стоимость документов качества, другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ.

3.1. Товар должен быть поставлен партиями, по заявкам (устным или письменным), определяющим текущую потребность Заказчика. Товар должен поставляться не позднее 7 рабочих дней с момента

подачи заявки. Срок (период) поставки товара: с момента заключения договора по заявке Заказчика до 31.07.2020г.

Датой поставки Товара считается дата отметки на товарной накладной о принятии груза «Заказчиком».

3.2. Поставка Товара производится по адресу: г. Xxxxxxx, 000000, xx. Xxxxxxxxxxxx, x. 00

3.3. Поставщик поставляет Товар по настоящему Договору за счет собственных или привлеченных денежных средств.

3.4. Поставщик обязуется известить Заказчика о дате поставки товара не позднее, чем за 1 рабочий день.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

4.1. Способ доставки Товара должен соответствовать требованиям технической части и обеспечивать надлежащий температурный режим хранения.

4.2. Одновременно с Товаром «Поставщик» направляет в адрес «Заказчика» товарно-сопроводительную и иную необходимую часть пакета файлов: счет и/или счет – фактуру, товарную накладную, документы, подтверждающие безопасность и качество Товара (регистрационное удостоверение и сертификат соответствия), аннотацию на русском языке к поставляемому товару.

4.3. Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется в соответствии с условиями договора, Техническим заданием.

4.4. Документы, подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты качества представляются Заказчику при передаче товара.

4.5. При наличии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки Товара. В мотивированном отказе Заказчиком от приемки Товара указывается перечень замечаний и претензий к поставленному Товару и сроки их устранения. Замечания и претензии устраняются Поставщиком за свой счет, если они не выходят за пределы условий настоящего Договора.

4.6. Товар принимается главной мед. сестрой (тел. 24-61-73) в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА.

5.1. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии с Техническим заданием и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товарам такого рода в течение срока гарантии, установленного заводом-изготовителем.

5.3. Поставляемый товар новый, не бывший в употреблении, упаковка целая, свободен от притязания третьих лиц, не является предметом залога или иных обязательств вне отношений сторон в рамках действия настоящего договора. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

5.4. Если в период гарантийного срока в эксплуатации товара обнаружатся дефекты, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта устранения недостатков, фиксирующего дефекты, согласования порядка и срока их устранения Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 (два) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если Заказчик лишен возможности использовать товар, в отношении которого по контракту установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком (ст.471 ГК РФ).

5.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения товара со стороны

третьих лиц.

5.6. Остаточный срок годности поставляемого Товара - не менее 75%.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

6.1. Оплата товара по настоящему Договору производится за счет собственных или привлеченных денежных средств, путем безналичного перечисления на расчетный счет Поставщика.

6.2. Заказчик производит расчет с Поставщиком в течение 90 календарных дней с момента поставки товара в полном объеме и качестве согласно условиям договора, на основании выставленных Поставщиком счета, товарных накладных и/или акта приема-передачи товара, подписанного обеими сторонами. Датой поставки Товара считается дата отметки на товарной накладной о принятии груза «Заказчиком».

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

7.1. Для поставки Товара по настоящему Договору Поставщик обязуется:

7.1.1. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Технического задания, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.

7.1.2. Известить Заказчика до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе поставки Товара.

- иных, независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в срок.

7.1.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

7.2. Для поставки Товара по настоящему Договору Заказчик обязуется:

7.2.1. Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

8.2. В случае поставки некачественного Товара «Поставщик» по требованию «Заказчика» производит замену некачественного Товара на качественную в течение пяти календарных дней.

8.3. В случае недопоставки Товара или поставки Товара с нарушением требований, обычно предъявляемых к комплектности Товара, «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать от «Поставщика»:

- доукомплектования Товара в 20-дневный срок;

- допоставки Товара в течение 10 дней.

Если «Поставщик» в указанный срок не выполнил требования «Заказчика» о доукомплектовании Товара,

«Заказчик» вправе требовать замены некомплектного Товара на комплектный.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки).

1 Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

2 Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК

- срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

3 При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

4 При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5 При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.

8.7. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков.

8.9. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) или предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) или убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) или убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

8.10. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) или предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

8.11. Уплата неустойки не освобождает Xxxxxxx от исполнения своих обязательств по Договору.

8.12. В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика ущерба имуществу или вреда здоровью третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или

морального вреда, несет Поставщик.

8.13. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

9.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

9.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в десятидневный срок.

9.3. В случае невозможности урегулирования их дружеским путем споры разрешаются в Арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право

на досрочное расторжение настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

11. ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

11.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от его исполнения, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

11.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

11.5. Порядок расторжения настоящего Договора определяется действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и по основаниям, предусмотренным Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Мордовия "Мордовская республиканская стоматологическая поликлиника".

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

12.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

в) при увеличении срока (периода) поставки товара.

12.2. В случае, если при заключении и исполнении Договора изменяются объем, цена или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

12.3. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16 сентября 2016 г. не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

12.4. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.6. К Договору прилагается Спецификация (Приложение № 1 к Договору) и является его неотъемлемой частью.

12.7. Договор заключен в электронной форме.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до момента полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

ГАУЗ Республики Мордовия «МРСП» Юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, Ул. Пролетарская, 94

ИНН 1326251749

Поставщик

ООО «РОКАДА-ДЕНТ»

Юридический адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 26

Почтовый адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская,

ОГРН 11813260041222

КПП 132601001

р/с 4060181055289000001 отделение- НБ Республика Мордовия г.Саранск

УФК по Республике Мордовия (ГАУЗ Республики Мордовия «МРСП»)

л/с 32096I33940 (лицевой счет автономного учреждения для учета операций со средствами ОМС)

БИК 048952001

26

Телефон/факс: (843)570-68-80/86,79179201925

Адрес электронной почты: torgi@rocadamed.ru ИНН 1654042272/ КПП 165501001

ОГРН 1021602853513

ОКПО 54433103

ОКАТО 92401367

ОКТМО 92701000001

Дата регистрации общества 31.10.2000г. Дата постановки на учет: 02.11.2000 Банковские реквизиты:

Р/с 40702810562020100807

ОТДЕЛЕНИЕ БАНК ТАТАРСТАН №8610 ПАО СБЕРБАНК,

к/с 30101810600000000603

БИК 049205603

Главный врач Представитель

             ( А.В. Адамчик)   ( О.П. Машкина )

Приложение № 1 к Договору № 1/1 ОЗК-20 от « » 2020 г.

Спецификация

№ п\п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол- во	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)	Страна происхождения товара
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага артикуляционная для окклюзионных контактов красно-голубая (101,6 мкм) (Бумага артикуляционная для окклюзионных контактов Articulating paper)	упак	10	439,61	4396,1	КРОССТЕКС интернейшил, Инк.", Соединенные Штаты Америки
2	Жидкость для антисепт обработки (хлоргексидин 2%) флакон 100мл (Жидкость антисептическая (хлоргексидина биглюконат) (флакон))	шт	4	182,94	731,76	ООО "ТехноДент ", Россия
3	Микроаппликаторы Euronda 100шт fine (Микроаппликаторы стомат. EURONDA)	упак	60	113,42	6805,2	"Лаконг Медикал Девайсес Ко., ЛТД.", Китай
4	Альвеожиль / Alveogyl 10гр (Материал для обработки альвеол, десневых каналов и лунок Alveogyl)	упак	7	1696,98	11878,86	"Септодонт", Франция
5	Альвостаз губка (№2 с метронидазолом и хлоргексидином) 30шт (Компресс гемостатический и антисептический для альвеол "Альвостаз-губка"	упак	49	612,98	30036,02	ООО "НКФ ОМЕГА-ДЕНТ", Россия