ЧАСТ I – Решение и Обявление

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на електроуреди за нуждите на ДП РВД”

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I – Решение и Обявление

ЧАСТ II – Указания към участниците в откритата процедура СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ II

Раздел I –Условия за участие

Раздел II – Условия и ред за подаване на офертитe. Изисквания към офертите и указания за подготовката им

2.1. Общи изисквания

2.2. Изисквания към съдържанието на Плик № 1

2.3. Изисквания към съдържанието на Плик № 2

2.4. Изисквания към съдържанието на Плик № 3

Раздел III – Изискуеми депозити и гаранции

3.1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

3.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

Раздел IV – Разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти

Раздел V – Оценка на офертите

Раздел VI – Проекти на договор

6.1. Проект на договор по обособена позиция № 1

6.2. Проект на договор по обособени позиции №№ 2, 3 и 4

Раздел VII – Образци

Образец № 1 – Банкова гаранция за участие

Образец № 2 – Банкова гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка Образец № 3 – Оферта

Образец № 4 – Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя Образец № 5 – Предлагана цена за изпълнение на поръчката

Образец № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал.2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП

Образец № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат/участник и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Образец № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Образец № 9 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП относно приемане на условията в проекта на договор

ЧАСТ III – ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, КОЛИЧЕСТВЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Раздел I – Описание предмета на поръчката

Раздел II – Количествени и технически спецификации Приложения:

Приложение № 1.1. – Количествени и технически спецификации по обособена позиция № 1 Приложение № 1.2. – Количествени и технически спецификации по обособена позиция № 2 Приложение № 1.3. – Количествени и технически спецификации по обособена позиция № 3 Приложение № 1.4. – Количествени и технически спецификации по обособена позиция № 4 Приложение № 2 – Разпределение на електроуредите по обособена позиция № 1 в обектите на Възложителя

Приложение № 3 – Таблица за съответствие на електроуредите (по обособени позиции).

ЧАСТ II – Указания към участниците в откритата процедура

Раздел I УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1. Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

1.1.1. Изискуеми документи и информация:

Участниците в процедурата могат да бъдат лица:

- за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП;

- които не са свързани с друг участник по смисъла на чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за които не е налице обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Съответствието с тези изисквания се доказва от участниците чрез представяне на декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП и чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

1.2. Икономически и финансови възможности

1.2.1. Изискуеми документи и информация: няма.

1.2.2. Минимални изисквания: няма.

1.3. Технически възможности

1.3.1. Изискуеми документи и информация:

Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки.

Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.

За еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, ще бъдат считани изпълнени доставки за вид/видове оборудване, включени в обхвата на съоветната обособена позиция и за която участникът представя оферта.

1.3.2. Минимални изисквания:

Участниците в процедурата трябва да имат опит в изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Раздел II

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

2.1. Общи изисквания

2.1.1. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на ДП РВД на адрес: 0000 Xxxxx, xxx. „Брюксел“ № 1, в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 57 от ЗОП.

2.1.2. Офертата да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

2.1.3. Офертата да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

2.1.4. Страниците на документите и информацията в офертата трябва да бъдат номерирани.

2.1.5. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗОП офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът записва „Оферта“ и следва да посочи наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

а) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ (наименование на участника и обособена позиция), в който се поставят документите и информацията чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 5, т. 6, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП;

б) Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ (наименование на участника и обособена позиция), в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

в) Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ (наименование на участника и обособена позиция), който съдържа ценовото предложение на участника.

Когато участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

2.1.6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

а) документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в“ и т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

2.1.7. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

2.1.8. Образците в настоящата документация са задължителни за участниците само по отношение на условията, описани в тях.

Забележка: Съгласно §1, т. 16а. от допълнителните разпоредби на ЗОП „Официален превод“ е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

2.2. Изисквания към съдържанието на Плик № 1

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, трябва да съдържа:

2.2.1. представяне на участника, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП, изготвена съгласно образец № 6.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител при изпълнение на поръчката, посочените в т. 2.2.1. документи трябва да бъдат представени за основния участник и за неговия подизпълнител.

2.2.2. при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2.2.3. xxxxxxxxx и подписана от участника Оферта, изготвена съгласно образец № 3;

2.2.4. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;

2.2.5. доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, както следва:

Подписан от участника списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.

2.2.6. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг кандидат/участник и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, изготвена съгласно образец № 7;

2.2.7. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители, изготвена съгласно образец № 8;

2.2.8. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП относно приемане на условията в проекта на договор, изготвена съгласно образец № 9;

2.2.9. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2.3. Изисквания към съдържанието на Плик № 2

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ трябва да съдържа:

2.3.1. Попълнено и подписано от участника Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, изготвено съгласно образец № 4 – оригинал.

2.3.1.1. Участникът трябва да предложи срок за доставка на електроуредите (в календарни дни), като максималният срок e:

а) за електроуредите по обособена позиция № 1 – 60 (шестдесет) календарни дни от подписването на договор за изпълнение на поръчката;

б) за електроуредите по обособена позиции № № 2, 3 и 4 – 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договор за изпълнение на поръчката.

Предлаганите от участника срокове за изпълнение на поръчката ще бъдат оценени съгласно методиката за оценка на офертите, посочена в Раздел V от документацията, за всяка обособена позиция поотделно.

2.3.2. Сертификат/и на производителя/ите на електроуредите, които участникът предлага в офертата си, за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

Сертификатът по т. 2.3.2. трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите и трябва да бъде издаден от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава – страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕA MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по ISO 9001 и с ЕAC/NACE код, покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка.

2.3.3. Попълнена от участника Таблица за съответствие, изготвена съгласно Приложение № 3, от която да е видно съответствието на техническите спецификации на предлаганите от участника електроуреди по съответната обособена позиция с техническите спецификации на Възложителя, посочени в Част III от документацията. Към сравнителната таблица следва да бъдат приложени каталози, проспекти, брошури или други печатни материали, доказващи техническите параметри на предлаганите от участника електроуреди.

В попълнената Таблица за съответствие на електроуредите по съответната обособена позиция съгласно Приложение № 3 участникът трябва да реферира към съответния каталог за всяка техническа характеристика.

2.3.4. Декларация от участника, че предлаганите електроуреди са нови и заводски комплектовани, с оригинални компоненти от производителя – оригинал.

2.3.5. Декларация от участника, съдържаща информация за годината на производство на предлаганите електроуреди – оригинал.

2.3.5.1. Участникът трябва да предложи електроуреди, произведени не по-рано от 2014 г.

2.3.6. Списък на сервизните центрове на територията на Република България, с посочени адрес и телефон – оригинал.

2.3.7. Предложение за гаранционно обслужване – оригинал.

2.3.7.1. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на предлаганите електроуреди (в месеци), който не трябва да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от свързването им с електрозахранването от Изпълнителя в съответния обект на Възложителя – по обособена позиция

№ 1.

2.3.7.2. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на предлаганите електроуреди (в месеци), който не трябва да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от доставката на електроуредите в обектите на Възложителя – по обособени позиции № 2, № 3 и № 4.

Участникът трябва да предложи еднакъв гаранционен срок за всички електроуреди по съответната обособена позиция.

Предлаганите от участника гаранционни срокове ще бъдат оценени съгласно методиката за оценка на офертите, посочена в Раздел V от документацията, за всяка обособена позиция поотделно.

2.3.8. Участникът трябва подробно да изложи условията, които предлага за осъществяване на безплатната поддръжка и сервизно обслужване през гаранционния срок. Гаранционното обслужване трябва да се извършва в сервизите, посочени от участника. Гаранционното

обслужване трябва да обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация, както и време за отстраняване на повреда.

Срокът за отстраняване на повреда трябва да бъде не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 се представят за всяка от позициите.

2.4. Изисквания към съдържанието на Плик № 3

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” трябва да съдържа ценовото предложение на участника, изготвено съгласно образец № 5 (по образец за съответната обособена позиция).

Когато участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 3 се представят за всяка от позициите.

Раздел III

ИЗИСКУЕМИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

3.1. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата

3.1.1. Гаранция за участие в процедурата e в размери, както следва:

- за целия обект – 1 800,00 (хиляда и осемстотин) лева; или по обособените позиции:

- за обособена позиция № 1 – 1 220,00 (хиляда двеста и двадесет) лева;

- за обособена позиция № 2 – 300,00 (триста) лева;

- за обособена позиция № 3 – 200,00 (двеста) лева;

- за обособена позиция № 4 – 80 (осемдесет) лева.

3.1.2. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума или

б) оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец № 1 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите, т.е. 180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за подаване на офертите.

3.1.3. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от Възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

3.2. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора

3.2.1. Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП при подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договор без ДДС по съответната обособена позиция в една от следните форми:

а) парична сума или

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец № 2 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок по съответната обособена позиция.

3.2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на съответния проекто-договор.

3.3. Банкова сметка

Когато участник в процедурата представя предвидените в т. 3.1. и т. 3.2. гаранции за участие в процедурата и за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

Раздел IV

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

4.1. Лицата може да поискат и получат разяснения по документацията за участие по реда и условията на чл. 29 от ЗОП.

4.2. Комисията ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти по реда на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Раздел V ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

5.1. Оценката и класирането на подадените оферти, както и определянето на изпълнителя на обществената поръчка, ще се извършва за всяка обособена позиция поотделно.

5.2. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта”.

5.3. Показатели, относителната им тежест в комплексната оценка и методика за оценка на офертите по всяка обособена позиция:

5.3.1. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта са както следва:

а) К1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) – с относителна тежест 0,70 в комплексната оценка;

б) К2 – гаранционен срок на електроуредите (в месеци) – с относителна тежест 0,20 в комплексната оценка;

в) К3 – срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) – с относителна тежест 0,10 в комплексната оценка.

5.3.2. Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя в сравнение между нея и минималната или максималната оценка от другите оферти по всеки отделен показател съгласно следните формули:

5.3.3. Кi,compl = Ki,1 x 0,70 + Ki,2 x 0,20 + Кi,3 x 0,10, където: Кi,compl – е комплексната оценка на съответната оферта;

i – е поредния номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общият брой на участниците.

5.3.3.1.

Ki,1

= Cmin

, където:

Ci – е общата цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС), предложена от съответния участник;

Cmin – е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) от участник в процедурата.

5.3.3.2.

Ki,2 = i

, където:

max

Гi – е гаранционният срок на електроуредите (в месеци), предложен от съответния участник;

Гmax – е най-дългият гаранционен срок на електроуредите (в месеци), предложен от участник в процедурата.

Участниците в процедурата трябва да предложат гаранционен срок в месеци, който не трябва да бъде по кратък от 24 (двадесет и четири) месеца.

За целите на оценяването, максималният предложен от участник гаранционен срок на електроуредите, който ще се оценява, е 60 (шестдесет) месеца.

5.3.3.3.

Ki,3

= M min

, където:

Мi – е срокът за изпълнение на поръчката (в календарни дни), предложен от съответния участник;

Mmin – е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) от участник в процедурата.

Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, като максималният срок по обособена позиция № 1 е 60 (шестдесет) календарни дни, а по обособени позиции №№ 2, 3 и 4 – 30 (тридесет) календарни дни.

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi,compl.

Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.

Раздел VI ПРОЕКТИ НА ДОГОВОР

6.1. Проект на договор по обособена позиция № 1 Д О Г О В О Р

(проект)

№........./. 2015 г.

Днес, 2015 г. между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x000 0 000 0000; факс x000 0 000 00 00, представлявано от г-н Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста

„Възложител“ от една страна, и

.................................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./............

г. в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление:

..............................., телефон ...................., факс .….................., представлявано от .…..................

наричано в текста „Изпълнител“ от друга страна,

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение № РД-.................../...................... за класиране и определяне изпълнител на обществената поръчка, се сключи настоящия договор за възлагане на обществена поръчка с уникален № ………….., за следното:

I. Предмет на договора

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане доставка на електроуреди по обособена позиция № 1 с предмет:

„Доставка на професионално кухненско оборудване“, наричани за краткост „оборудването“, определени по видове, количества и с характеристики, в съответствие с количествената и техническа спецификации, съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

II. Срок и място на доставка

2.1. Срокът за изпълнение на поръчката за електроуредите по обособена позиция № 1 е ..................

(................................ с думи) календарни дни (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече от 60 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2. Оборудването по обособена позиция № 1 се доставя в обектите на Възложителя, посочени в

Приложение № 3.

ІІІ. Цени, условия и начин на плащане

3.1. За доставката на оборудването Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение в размер на .................. (................................ с думи) лева без ДДС, съответно .................. (................................

с думи) лева с включен ДДС.

3.2. Възнаграждението по договора включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. данъци и такси, както и печалбата на последния, като единичните цени на оборудването са посочени в Приложение № 2 към договора.

3.3. В случай, че по време на изпълнението на договора, размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.

3.4. Заплащането по договора се извършва чрез банков превод, в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от Изпълнителя на Възложителя на оригинална фактура и подписан от двете страни протокол за приемане доставката на цялото оборудване и извършения монтаж/свързване с електрозахранването за съответния обект.

3.4.1. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената фактура.

3.5. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

3.6. В случай, че за изпълнението на договора има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане след като получи доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда, предвиден в този договор.

3.6.1. Клауза 3.6. не се прилага, ако при приемането на работата Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

IV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. Приемането на доставката на всички електроуреди по настоящия договор се осъществява след извършване на проверки и оглед на място, с подписан приемо-предавателен протокол от двете страни по договора и извършен монтаж/свързване с електрозахранването в съответния обект, от страна на Изпълнителя. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от упълномощените в договора представители на двете страни.

4.1.1. Когато монтирането на оборудването във всички или някои от обектите в Приложение № 3, се извършва в ден, различен от деня на доставката, Изпълнителят се задължава да монтира/свърже уредите с електрозахранването в съответния обект, в предварително уговорено с Възложителя време, но не по-късно от 3 (три) работни дни след датата на доставката.

4.2. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, доставката не се приема от Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващите и/или несъответстващите електроуреди в срок до 10 (десет) дни след първоначалната доставка. Този срок не освобождава Изпълнителя от отговорност за забава и същият дължи предвидената в договора неустойка за дните на забавата, ако този срок надвишава срока за изпълнение по т. 2.1.

4.3. Подписването на протокола по т. 4.1. за приемане на доставката не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставените стоки, включително за скрити недостатъци.

4.4. Рискът от погиване на оборудването, предмет на този договор, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на протокола за приемане на доставените и монтирани електроуреди, а прехвърлянето на собствеността върху тях – с плащането на цената.

4.5. В случай, че се приема работа, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, работата се приема в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя, като подизпълнителят подписва протокола за приемане на доставените стоки относно тези, за които той отговаря.

4.6. При приемането на работата, Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата, или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.

5.1.2. да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор.

5.2. Изпълнителят e длъжен:

5.2.1. да изпълни договора с грижата на добър търговец и в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

5.2.2. да достави и монтира/свърже с електрозахранването в съответния обект електроуредите – нови, заводски комплектувани, с оригинални компоненти от производителя, с посочени продуктови номера и произведени не по-рано от 2014 г., сглобени, с монтирани принадлежности и готови за употреба;

5.2.3. да предостави оборудването, предмет на договора, със съответните му каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя, на български език;

5.2.4. през времетраенето на гаранционния срок, да отстранява за своя сметка всякакви несъответствия на електроуредите с изискванията на този договор или появили се повреди и/или недостатъци, за които Изпълнителят бъде уведомен от Възложителя съгласно клаузите на договора. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието;

5.2.5. да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката, на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители;

5.2.6. да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност, в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното събитие;

5.2.7. да спазва разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и актовете за приложението му, както и приложимите в ДП РВД Политика по околна среда, Политика по качество, Процедура по разделно събиране на отпадъци, Система за управление на здравето и безопасността при работа и охранително-пропускателния режим в обектите на ДП РВД;

5.2.8. да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и при спазване разпоредбите на чл. 45а от ЗОП и в 3-дневен срок от сключване на настоящия договор да предостави оригинален екземпляр от договорите за подизпълнение, на Възложителя (когато е приложимо).

5.3. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и подизпълнители (в случай, че използва такива), като за свои.

5.4. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и трети лица, в резултат на действия или бездействия на негови служители и подизпълнители (в случай, че използва такива), при или по повод изпълнението на договора.

5.5. Изпълнителят отговаря за всички вреди за околната среда, причинени при изпълнението на договора, в резултат на действия или бездействия на негови служители и/или подизпълнители (в случай, че използва такива).

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право:

6.1.1. да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

6.1.2. да извърши проверка относно качеството, количествата и техническите параметри на доставените електроуреди от Изпълнителя. Възложителят има право да откаже приемане на доставката, в случай че оборудването не отговаря на уговореното в договора;

6.1.3. да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт или техническа поддръжка на електроуредите, по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите, за сметка на Изпълнителя;

6.1.4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, при неизпълнение клаузите на договора от страна на Изпълнителя и да получи неустойката в размера, определен в този договор;

6.1.5. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договорите за подизпълнение, с подизпълнителите, посочени в офертата му (когато е приложимо).

6.2. Възложителят е длъжен:

6.2.1. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да заплати на Изпълнителя договорената цена в размера, срока и при условията на настоящия договор;

6.2.2. да не разпространява под каквато и да е форма предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта;

6.2.3. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора;

6.2.4. при срочно и качествено изпълнение на задълженията за доставка от страна на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване протокола по т. 4.1., Възложителят е длъжен:

а) да възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД, или

банкова гаранция за изпълнение на договора, и в двата случая без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;

6.2.5. При срочно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на доставените електроуреди, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т.

7.12. за приключване взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение, или

б) да поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, и в двата случая – без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VII. Гаранционни срокове и гаранционни задължения

7.1. Гаранционният срок на всички електроуреди по обособена позиция № 1, е ..................

(. с думи) месеца (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца).

7.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т. 4.1.

7.3. Гаранционният срок за доставените електроуреди се отнася за установени фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката им, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието или недостатъците.

7.4. Когато в гаранционния срок бъдат установени недостатъци и/или повреди на електроуредите, Възложителят отправя уведомление за отстраняването им, чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя.

7.5. Изпълнителят е длъжен да отстрани появилите се недостатъци и/или повреди в гаранционния срок, чрез ремонт или замяна на повредената част/консумативи в оторизиран сервиз, не по-късно от .................. (................................ с думи) календарни дни (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече от 10 календарни дни), от датата на получаване на уведомлението от Възложителя за наличието на недостатъци и/или повреди.

7.6. Срокът за отстраняване на повредата/несъответствието започва да тече:

а) когато известието е получено до 12:00 часа – в рамките на същия работен ден;

б) когато известието е получено след 12:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

7.7. При невъзможност да бъде спазен срокът по т. 7.5. с повече от 10 (десет) дни, за времето, необходимо за ремонт на електроуреда, на Възложителя се предоставя друг оборотен електроуред със същите или по-високи технически параметри, като това не освобождава Изпълнителя от отговорността му по Раздел VІІІ на договора. След приключване на ремонта, оборотния електроуред (оборудване) се връща на Изпълнителя.

7.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за отстраняване недостатъците и/или повредите повече от 2 (два) дни след срока по т. 7.5, изр. първо, Възложителят може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.9. Гаранционният срок се удължава с периода, през който електроуредите не могат да се ползват по предназначение поради констатирани недостатъци и/или повреди.

7.10. Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.11. В случай, че гаранционният срок бъде удължен поради невъзможност за ползване по предназначение, Изпълнителят се задължава да удължи със съответния период и срока на гаранцията за изпълнение.

7.12. След изтичане на гаранционния срок, страните подписват двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя.

VIII. Отговорности и неустойки

8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение предвидени в този договор, същият дължи неустойка за забава в размер на 2% (два процента) от цената по т. 3.1. без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойката не може да надвишава 20% (двадесет процента) от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20% (двадесет процента) от размера на забавеното плащане.

8.3. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.4. Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение на договора в пълен или частичен размер в случаите, когато прекрати едностранно договора, поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора от Изпълнителя с повече от 20 (двадесет) дни, или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя.

8.5. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят има право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

8.6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя и в случаите, когато в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно изпълнението на задълженията от Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

8.7. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди в по-висок размер.

ІХ. Непреодолима сила

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 15 (петнадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

X. Прекратяване на договора

10.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение на задълженията, поети от страните в договора или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен, с 14-дневно предизвестие от една от страните:

10.2.1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора отправено от изправната страна до неизправната.

10.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.3.1. забави изпълнението или не изпълни точно някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни;

10.3.2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, в нарушение разпоредбите на ЗОП;

10.3.3. бъде обявен в несъстоятелност или когато за Изпълнителя се открие производство по несъстоятелност или за обявяване в ликвидация.

XІ. Заключителни разпоредби

11.1. Изменение на сключения договор за доставка на електрооборудване се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

11.2. Всички съобщения, предизвестия или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път на ……………………, като сроковете текат от получаването им.

Съобщения или уведомления, получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

11.2.1. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора;

11.2.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.3. Всички спорове, възникнали между страните при или по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие – от компетентния съд в Република България.

11.4. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

11.5. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.6. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

11.6.1. За Възложителя:

- За ЛЦ за ОВД Варна, Хранителен блок в ЛЦ за ОВД Варна и ТРЛК Върбица – Xxxxxx Xxxxxxx, управител ХБ – тел. 052/500910, вътр. 5670;

- За УВПБ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена” и ПБ Камчия – Xxxxxxx Xxxxxx, управител УВПБ – тел. 052/38 59 10; 0000 000000;

- За УВПБ Банско – Xxxxx Xxxxxxx, управител – тел. 07498/8147; 0000000000;

- За ЛЦ за ОXX Xxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxx, ръководител на сектор ФСАПД;

- За Централно управление, блок 5, гр. София – Xxxxxx Xxxxxxx, управител ХБ София. 11.6.2. За Изпълнителя:

…………………

11.7. Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа и количествена спецификация;

Приложение № 2 – Цени на електроуредите по обособена позиция № 1 (изготвя се съгласно офертата на Изпълнителя);

Приложение № 3 – Разпределение на електроуредите по обособена позиция № 1 в обектите на Възложителя.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................... ............................ (подпис и печат)

Xxxxxx Xxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

6.2. Проект на договор по обособени позиции № № 2, 3 и 4 Д О Г О В О Р

(ПРОЕКТ)

№........./. 2015 г.

Днес, 2015 г. между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x000 0 000 0000; факс x000 0 000 00 00, представлявано от г-н Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста

„Възложител“ от една страна, и

.................................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ ............

г. в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление ...................

................................., телефон ...................., фxxx .….................., представлявано от

........................................, наричано по-долу в текста „Изпълнител“ от друга страна

I. Предмет на договора

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане доставка на електроуреди по обособена позиция № … с предмет:

…………………………………., наричани за краткост „оборудването“, определени по видове, количества, характеристики в количествената и техническа спецификация, съгласно Приложение

№ 1, неразделна част от договора.

II. Срок и място на доставка

2.1. Срокът за изпълнение на поръчката за електроуредите по обособена позиция № … е

.................. (. с думи) календарни дни (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече

от 30 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2. Oборудването по обособена позиция № се доставя в оригинална опаковка и с ненарушена

цялост, в склада на Възложителя, на адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1.

IІІ. Цени, условия и начин на плащане

3.1. За доставката на оборудването Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение в размер на .................. (................................ с думи) лева без ДДС, съответно .................. (................................

с думи) лева с включен ДДС.

3.2. Възнаграждението по договора включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. данъци и такси, както и печалбата на последния, като единичните цени са съгласно Приложение № 2 към договора.

3.3. В случай, че по време на изпълнението на договора, размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.

3.4. Заплащането по договора се извършва чрез банков превод, в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от Изпълнителя на Възложителя на оригинална фактура и приемо-предавателен протокол по т. 4.1., подписан от упълномощените представители на двете страни.

3.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената фактура.

3.6. В случай, че за изпълнението на договора има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане след като получи доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда, предвиден в този договор.

3.6.1. Клауза 3.6. не се прилага, ако при приемането на работата Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

IV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. Приемането на изпълнението по настоящия договор се осъществява с приемо-предавателен протокол за осъществена доставка на всички електроуреди по обособена позиция № …., подписан от двете страни по договора. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от упълномощените в договора представители на двете страни.

4.2. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, доставката не се приема от Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващите и/или несъответстващите електроуреди в срок до 10 (десет) дни, след първоначалната доставка. Този срок не освобождава Изпълнителя от отговорност за забава и същият дължи предвидената в договора неустойка за дните на забавата, ако този срок надвишава срока за изпълнение по т. 2.1.

4.3. Подписването на протокола по т. 4.1. за приемане на изпълнението, не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставените стоки, включително за скрити недостатъци.

4.4. Рискът от погиване на оборудването, предмет на този договор, преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на протокола по т. 4.1., а прехвърлянето на собствеността върху тях – с плащането на цената.

4.5. В случай, че се приема работа, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, работата се приема в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя, като подизпълнителят подписва протокола за приемане на доставените стоки относно тези, за които той отговаря.

4.6. При приемането на работата, Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата, или част от нея не е извършена от

подизпълнителя.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор;

5.1.2. да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор.

5.2. Изпълнителят e длъжен:

5.2.1. да изпълни договора с грижата на добър търговец и в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

5.2.2. да достави електроуредите нови, заводски комплектувани, с оригинални компоненти от производителя, с посочени продуктови номера и произведени не по-рано от 2014 г., сглобени, с монтирани принадлежности и готови за употреба;

5.2.3. да предостави оборудването, предмет на договора, със съответните му каталожни данни и инструкции за експлоатация от производителя, на български език;

5.2.4. през времетраенето на гаранционния срок, да отстранява за своя сметка всякакви несъответствия на стоките с изискванията на този договор или появили се повреди и/или недостатъци, за които Изпълнителят бъде уведомен от Възложителя съгласно клаузите на договора. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието;

5.2.5. да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката, на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители;

5.2.6. да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност, в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното събитие;

5.2.7. да спазва разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и актовете за приложението му, както и приложимите в ДП РВД Политика по околна среда, Политика по качество, Процедура по разделно събиране на отпадъци, Система за управление на здравето и безопасността при работа и охранително-пропускателния режим в ДП РВД или в отделни негови обекти;

5.2.8. да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и при спазване разпоредбите на чл. 45а от ЗОП и в 3-дневен срок от сключване на настоящия договор да предостави оригинален екземпляр от договорите за подизпълнение, на Възложителя (когато е приложимо);

5.3. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и подизпълнители

(в случай, че използва такива), като за свои.

5.5. Изпълнителят отговаря за всички вреди за околната среда, причинени при изпълнението на договора, в резултат на действия или бездействия на негови служители и/или подизпълнители (в случай, че използва такива).

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право:

6.1.1. да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

6.1.2. да извърши проверка относно качеството, количествата и техническите параметри на доставените електроуреди от Изпълнителя. Възложителят има право да откаже приемане на доставката, в случай че оборудването не отговаря на уговореното в договора;

6.1.3. да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт или техническа поддръжка на електроуредите, по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите, за сметка на Изпълнителя;

6.1.4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, при неизпълнение клаузите на договора от страна на Изпълнителя и да получи неустойката в размера, определен в този договор;

6.1.5. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договорите за подизпълнение, с подизпълнителите, посочени в офертата му (когато е приложимо).

6.2. Възложителят е длъжен:

6.2.1. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да заплати на Изпълнителя договорената цена в размера, срока и при условията на настоящия договор;

6.2.2. да не разпространява под каквато и да е форма предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта;

6.2.3. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора;

6.2.4. При срочно и качествено изпълнение на задълженията за доставка от страна на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване протокола по т. 4.1., Възложителят е длъжен:

б) да поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, и в двата случая без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;

6.2.5. При срочно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на доставените електроуреди, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т. 7.12. за приключване взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение, или

б) да поиска, от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, и в двата случая без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VII. Гаранционни срокове и гаранционни задължения

7.1. Гаранционният срок на електроуредите, предмет на договора, е .................. (................................

с думи) месеца (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца) за всички електроуреди по съответната обособена позиция.

7.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по т. 4.1.

7.3. Гаранционният срок за доставените електроуреди се отнася за установени фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката им, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието или недостатъците.

7.4. Когато в гаранционния срок бъдат установени недостатъци и/или повреди на електроуредите, Възложителят отправя уведомление за отстраняването им, чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя.

7.6. Срокът за отстраняване на повредата/несъответствието започва да тече:

а) когато известието е получено до 12:00 часа – в рамките на същия работен ден;

б) когато известието е получено след 12:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

7.7. При невъзможност да бъде спазен срокът по т. 7.5. с повече от 10 (десет) дни, за времето, необходимо за ремонт на електроуреда, на Възложителя се предоставя друг оборотен електроуред със същите или по-високи технически параметри, като това не освобождава Изпълнителя от отговорността му по Раздел VІІІ на договора. След приключване на ремонта, оборотния електроуред (оборудване) се връща на Изпълнителя.

7.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за отстраняване недостатъците и/или повредите повече от 2 (два) дни след срока по т. 7.5, изр. първо, Възложителят може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.9. Гаранционният срок се удължава с периода, през който електроуредите не могат да се ползват по предназначение поради констатирани недостатъци и/или повреди.

7.10. Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.11. В случай, че гаранционният срок бъде удължен поради невъзможност за ползване по предназначение, Изпълнителят се задължава да удължи със съответния период и срока на гаранцията за изпълнение.

7.12. След изтичане на гаранционния срок, страните подписват двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя.

VIII. Отговорности и неустойки

8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение предвидени в този договор, същият дължи неустойка за забава в размер на 2% (два процента) от цената по т. 3.1. без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойката не може да надвишава 20% (двадесет процента) от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20% (двадесет процента) от размера на забавеното плащане.

8.3. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.4. Възложителят има право да задържи предоставената гаранция за изпълнение на договора в пълен или частичен размер в случаите, когато прекрати едностранно договора, поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора от Изпълнителя с повече от 20 (двадесет) дни, или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.

8.5. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят има право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

8.6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя и в случаите, когато в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно изпълнението на задълженията от Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

8.7. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди в по-висок размер.

ІХ. Непреодолима сила

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 15 (петнадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

X. Прекратяване на договора

10.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение на задълженията, поети от страните в договора или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

10.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен, с 14-дневно предизвестие от една от страните:

10.2.1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, отправено от изправната страна до неизправната.

10.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

10.3.1. забави изпълнението или не изпълни точно някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) работни дни;

10.3.2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му, в нарушение разпоредбите на ЗОП.

10.3.3. бъде обявен в несъстоятелност или когато за Изпълнителя се открие производство по несъстоятелност или за обявяване в ликвидация.

XІ. Заключителни разпоредби

11.1. Изменение на сключения договор за доставка на електрооборудване се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

11.2. Всички съобщения, предизвестия или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път на ……………………, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

11.2.1. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора.

11.2.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.3. Всички спорове, възникнали между страните при или по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие – от компетентния съд в Република България.

11.4. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП.

11.5. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.6. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

11.6.1. За Възложителя:

Xxxxx Xxxxxx – ръководител на сектор УВЦ и ХБ – тел. 02/000 0000.

11.6.2. За Изпълнителя:

…………………

11.7. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа и количествена спецификация;

- Приложение № 2 – Цени на електроуредите по обособена позиция № (изготвя се съгласно

офертата на Изпълнителя).

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................... ........................... (подпис и печат)

Xxxxxx Xxxx (име, фамилия)

Генерален директор длъжност

Раздел VII ОБРАЗЦИ

Образец № 1

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ“ № 1, 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
УЧАСТНИК:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…….<СУМА>………… <посочва се сумата съгласно условията на обществената поръчка, за която се внася гаранцията за участие>
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на обществената поръчка>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани, че нашият клиент <……….адрес………. ЕИК…...........>, ще участва със своя оферта в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет. В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаването на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в процедурата. Във връзка с гореизложеното и по нареждане на клиента ни се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размера, посочен в този документ, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашия клиент <……….адрес………. ЕИК >: 1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или 2. е определен за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Писменото искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. След посочената в този документ дата на изтичане на гаранцията, ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

Образец № 2

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ“ № 1, 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на обществената поръчка>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, като Възложител и <…………….фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща …..% от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:

……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)

Образец № 3

Оферта

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП РВД”

О Ф Е Р Т А УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. Запознати сме с документацията за участие и с представянето на настоящата оферта

заявяваме участието си в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка по

обособена позиция № ………..

2. В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” представяме документите, посочените в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че отговаряме на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

3. В Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” сме представили ценовото предложение за изпълнение на поръчката, което е неразделна част от настоящата оферта.

4. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

а) документите, удостдверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП;

б) гаранция за изпълнение на договора съобразно изискванията на възложителя, определени в документацията за участие в процедурата;

5. Задължаваме се да уведомим възложителите за всички промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

6. Приемаме обявените в документацията условия и ред за провеждане на процедурата и сме обвързани с настоящата оферта за срок от 150 (сто и петдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

В случай, че бъдем класирани на първо или второ място, приемаме офертата да ни бъде валидна до датата на сключване на договор за изпълнение на поръчката.

7. Банковата сметка, по която следва да ни бъде възстановена гаранцията за участие е както следва (текстът е приложим когато гаранцията е внесена като парична сума по сметка на Възложителя):

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Образец № 4

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:

……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП РВД”

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта поемаме ангажимент заявяваме да изпълним предмета на обществената поръчка с предмет: „Доставка на електроуреди за нуждите на ДП РВД” по обособена позиция № в съответствие с изискванията на документацията и

Техническата спецификация.

При изпълнение на обществената поръчка:

1. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка по обособена позиция № в

срок от ............. (........................ с думи) календарни дни от подписването на договор за изпълнение на поръчката.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок за електроуредите по обособена позиция №

............ в срок от ............. (. с думи) месеца (посочва се еднакъв гаранционен срок за

всички електроуреди по съответната обособена позиция).

3. Предлагаме срок за отстраняване на появилите се недостатъци и/или повреди в гаранционния срок, чрез ремонт или замяна на повредената част/консумативи в оторизиран сервиз до ............ (. с думи) календарни дни (не по-дълъг от 10 календарни дни), от датата

на получаване на уведомлението от Възложителя за наличието на недостатъци и/или повреди. ожителя.

4. Към настоящото предложение представяме:

- Сертификат/и на производителя/ите на електроуредите, които предлагаме в офертата си, за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка;

- Попълнена Таблица за съответствие, изготвена съгласно Приложение № 3, от която да е видно съответствието на техническите спецификации на предлаганите електроуреди по съответната обособена позиция с техническите спецификации на Възложителя, посочени в Част III от документацията;

- Декларация, че предлаганите електроуреди са нови и заводски комплектовани, с оригинални компоненти от производителя;

- Декларация, съдържаща информация за годината на производство на предлаганите електроуреди;

- Списък на сервизните центрове на територията на Република България, с посочени адрес и телефон;

- Предложение за гаранционно обслужване.

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Образец № 5.1.

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:

……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП РВД”

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет:

„Доставка на електроуреди за нуждите на ДП РВД” по обособена позиция № 1 – Доставка на професионално кухненско оборудване, при следните финансови условия:

№	Вид оборудване	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Професионален хладилен шкаф с две врати	2	……… лева	……… лева
2	Професионален хладилен шкаф с една врата	3	……… лева	……… лева
3	Ледогенератор (производителност – не по-малка от 24 кг/24 ч.)	1	……… лева	……… лева
4	Ледогенератор (производителност – не по-малка от 37 кг/24 ч.)	3	……… лева	……… лева
5	Професионална хладилна витрина демонстрационна за напитки	2	……… лева	……… лева
6	Професионална миялна машина	1	……… лева	……… лева
7	Професионална микровълнова печка	9	……… лева	……… лева
8	Професионален конвектомат с паров генератор	1	……… лева	……… лева
9	Контактен грил преса	2	……… лева	……… лева
10	Професионален тостер	11	……… лева	……… лева
11	Професионална кафемашина	4	……… лева	……… лева
12	Термодозатор комбиниран за чай или кафе	1	……… лева	……… лева
13	Професионална кафемелачка	4	……… лева	……… лева
14	Професионален кухненски робот/зеленчукорезачка	2	……… лева	……… лева
15	Професионален колбасорезачка	1	……… лева	……… лева
16	Професионален блендер – кутер	1	……… лева	……… лева
17	Професионална картофобелачка	1	……… лева	……… лева

18	Професионален групобар (робот за бар)	3	……… лева	……… лева
19	Професионален миксер с приставки	5	……… лева	……… лева
20	Миксер за фрапе, електрически, с метална кана	2	……… лева	……… лева
21	Професионален уред за фолиране/ вакуумиране	3	……… лева	……… лева
22	Професионален сешоар (за стенен монтаж)	5	……… лева	……… лева
23	Професионална кухненска везна	1	……… лева	……… лева
Общо в лева без ДДС:				……… лева
20% ДДС:				……… лева
Общо в лева с вкл. ДДС:				……… лева

1. Общата цена за изпълнение на поръчката в размер на ................ (....................... с думи) лева без ДДС съответно ................ (....................... с думи) лева с вкл. ДДС. Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, както и всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Образец № 5.2.

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:

……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП РВД”

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Доставка на електроуреди за нуждите на ДП РВД” по обособена позиция № 2 – Доставка на електродомакински кухненски уреди, при следните финансови условия:

№	Вид оборудване	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Фризер вертикален	5	……… лева	……… лева
2	Фризер ракла	5	……… лева	……… лева
3	Хладилник с отделна камера (обем – не по-малък от 160 литра)	5	……… лева	……… лева
4	Хладилник с отделна камера (обем не по-малък от 120 литра)	4	……… лева	……… лева
5	Хладилник с горна камера	8	……… лева	……… лева
6	Хладилник с вътрешна камера	5	……… лева	……… лева
7	Хладилник с вътрешна камера тип „мини бар”	5	……… лева	……… лева
8	Кафемашина за еспресо /непрофесионална/	1	……… лева	……… лева
9	Кафемелачка /домакинска/	1	……… лева	……… лева
10	Ютия	12	……… лева	……… лева
11	Бойлер (електрически, обем 300 литра)	1	……… лева	……… лева
12	Бойлер (електрически, обем 80 литра)	5	……… лева	……… лева
13	Бойлер проточен (електрически)	1	……… лева	……… лева
14	Конвекторна печка	15	……… лева	……… лева
15	Парти грил /скара/	1	……… лева	……… лева
16	Кана за вода	4	……… лева	……… лева
17	Абсорбатор	1	……… лева	……… лева
18	Микровълнова печка	6	……… лева	……… лева

Общо в лева без ДДС:	……… лева
20% ДДС:	……… лева
Общо в лева с вкл. ДДС:	……… лева

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Образец № 5.3.

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:

……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП РВД”

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Доставка на електроуреди за нуждите на ДП РВД” по обособена позиция № 3 – Доставка на телевизионна техника, при следните финансови условия:

№	Вид оборудване	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Телевизионен приемник 32 инча	24	……… лева	……… лева
2	Телевизионен приемник 55 инча	1	……… лева	……… лева
3	Телевизионен приемник от 40 до 50 инча	1	……… лева	……… лева
Общо в лева без ДДС:				……… лева
20% ДДС:				……… лева
Общо в лева с вкл. ДДС:				……… лева

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Образец № 5.4.

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:

……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОУРЕДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП РВД”

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

„Доставка на електроуреди за нуждите на ДП РВД” по обособена позиция № 4 – Доставка на машини за почистване на подови покрития, при следните финансови условия:

№	Вид оборудване	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	Професионална парочистачка	2	……… лева	……… лева
2	Професионална прахосмукачка /перяща/	1	……… лева	……… лева
3	Професионална прахосмукачка /за сухо почистване/	7	……… лева	……… лева
Общо в лева без ДДС:				……… лева
20% ДДС:				……… лева
Общо в лева с вкл. ДДС:				……… лева

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Образец № 6

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП (подава се от лицата, които представляват кандидата/участника)

Долуподписаните

......................................................................................, с ЕГН

…………………..........................................., л.x. №...................................., издадена на

............................ от ..........................., в качеството ми на ............................................... на участника

………………………………………, ЕИК ,

......................................................................................, с ЕГН

…………………..........................................., л.x. №...................................., издадена на

............................ от ..........................., в качеството ми на ............................................. на участника

………………………………………, ЕИК ,

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:

І. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на представлявания от мен/нас участник:

1. Не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

2. Не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. Не са свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

ІІ. Представляваният от мен/нас участник не е обявен в несъстоятелност, не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

В случай, че участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността му е под разпореждане на съда, или е преустановил дейността си.

ІІІ. Представляваният от мен/нас участник не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно законите и подзаконовите актове.

ІV. Представляваният от мен/нас участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен такива, за които е допуснато разсрочване или отсрочване.

В случай, че участникът е чуждестранно лице – няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/участникът е установен.

V. Представляваният от мен/нас участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публични регистри, в които се съдържат посочените в настоящата декларация обстоятелства, или компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя (попълва се при наличие на такива регистри или компетентни органи относно посочените обстоятелства):

………………………………………………………………………………………………………………

……

Задължавам/е се, при промяна на посочените обстоятелства, писмено да уведомя/уведомим възложителя на обществената поръчка с предмет:

„ ” в 7-дневен срок от настъпването на

съответната промяна.

Известно ми/ни е, че за неверни данни в настоящата декларация нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................... 20. г.	Декларатор/и	.......................................
		(подпис)

Образец № 7

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за липса на свързаност с друг кандидат/участник и

за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (подава се от лицата, които представляват кандидата/участника)

Долуподписаните

......................................................................................, с ЕГН ,

л.к. №...................................., издадена на ............................ от ..........................., в качеството ми на

............................................... на участника ………………………………………, ЕИК

...…………….…,

......................................................................................, с ЕГН …………………................, л.к.

№...................................., издадена на ............................ от ..........................., в качеството ми на

............................................. на участника ………………………………………, ЕИК ,

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:

1. За представляваният от мен/нас участник не е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (не са налице свързани лица/свързани предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП).

2. Не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (външните експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП или други, взели участие в изработването на техническата документация по тази обществена поръчка не са кандидат, участник, членове на обединение- участник, подизпълнител, или свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП).

или

Налице са обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, но документите, в чието изработване е взел участие външния експерт по чл. 8, ал. 7 са променени така, че не ми предоставят информация, даваща ми предимство пред останалите участници в процедурата.

(невярното обстоятелство се заличава)

„ ” в 7-дневен срок от настъпването на

съответната промяна.

Дата: .................... 20. г.	Декларатор/и	.......................................
		(подпис)

Образец № 8

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата..........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН ........................................., л.x. x...................................., издадена на ........................

от......................................., адрес:............................................................................., в качеството ми на

.................................................. на участника .................................................................., регистрирано

по ф.д. №.................. на ......................., ЕXX , със седалище и адрес на управление

........................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- при изпълнението на обществената поръчка с предмет:

„…………...……………………………………………………….” ще използвам подизпълнители следните подизпълнители:

............................................... (изписват се наименованията на подизпълнителите)

- посочените подизпълнител/и са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка са както следва:

...............................................

Известно ми е, че за неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................... 20. г.	Декларатор	.......................................
		(подпис)

Образец № 9

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки относно приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/ата..........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН ........................................., л.x. x...................................., издадена на ........................

от......................................., адрес:............................................................................., в качеството ми на

.................................................. на участника .................................................................., регистрирано

по ф.д. №.................. на ......................., ЕXX , със седалище и адрес на управление

........................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроуреди за нуждите на ДП РВД” по обособена позиция № и

приемам условията на същия.

Дата: .................... 20. г.	Декларатор	.......................................
		(подпис)

ЧАСТ III

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, КОЛИЧЕСТВЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Раздел I

Описание на предмета на поръчката

1.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на електроуреди за нуждите на ДП РВД, разделена на 4 (четири) самостоятелно обособени позиции, а именно:

- Обособена позиция № 1 – Доставка на професионално кухненско оборудване;

- Обособени позиция № 2 – Доставка на електродомакински кухненски уреди;

- Обособена позиция № 3 – Доставка на телевизионна техника;

- Обособена позиция № 4 – Доставка на машини за почистване на подови покрития.

Участниците в процедурата могат да представят оферта за една, повече от една или за всички обособени позиции.

1.2. Срок за изпълнение на поръчката:

а) Срок за доставка на електроуредите по обособена позиция № 1 – не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от подписването на договор за изпълнение на поръчката;

б) за електроуредите по обособена позиции № № 2, 3 и 4 – не повече от 30 (тридесет) календарни дни от подписването на договор за изпълнение на поръчката.

1.3. Място на изпълнение на поръчката:

а) електроуредите по обособена позиция № 1 трябва да бъдат доставени от Изпълнителя в обектите на Възложителя, посочени в Приложение № 2;

б) електроуредите по обособени позиции № № 2, 3 и 4 трябва да бъдат доставени от Изпълнителя в склада на ДП РВД на адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1.

Всички електроуреди трябва да бъдат доставени на Възложителя сглобени, с монтирани принадлежности и готови за употреба.

Раздел II

Количествени и технически спецификации

2.1. Количествената спецификация и техническите спецификации, на които трябва да отговарят електроуредите, са посочени в Приложение № 1. Техническите спецификации на предлаганите електроуреди трябва да съответстват на техническите спецификации на Възложителя.

2.2. Предлаганите от участника електроуреди трябва да бъдат произведени от производител, който притежава сертификат/и за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

2.3. Предлаганите от участника електроуреди трябва да бъдат нови и заводски комплектовани, с оригинални компоненти от производителя.

2014 г.

2.4. Предлаганите от участника електроуреди трябва да бъдат произведени не по-рано от

2.5. Предлаганите от участника електроуреди трябва да бъдат с осигурено гаранционно

обслужване. Гаранционните условия следва да удовлетворяват следните изисквания:

2.5.1. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на предлаганите електроуреди (в месеци), който не трябва да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от свързването им с електрозахранването от Изпълнителя в съответния обект на Възложителя – по обособена позиция

№ 1.

2.5.2. Участникът трябва да предложи гаранционен срок на предлаганите електроуреди (в месеци), който не трябва да бъде по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от доставката на електроуредите в обектите на Възложителя – по обособени позиции № 2, № 3 и № 4.

2.6. Участникът трябва подробно да изложи условията, които предлага за осъществяване на безплатната поддръжка и сервизно обслужване през гаранционния срок. Гаранционното обслужване трябва да се извършва в сервизите, посочени от участника. Гаранционното обслужване трябва да обхваща безвъзмездното отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация, както и време за отстраняване на повреда.

Приложение № 1.1.

КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО

ОБОРУДВАНЕ

1. Професионален хладилен шкаф с две врати – 2 (два) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

1.1. НААСР стандарт;

1.2. Среднотемпературен;

1.3. Обем – 1400 литра;

1.4. С две врати;

1.5. Автоматично размразяване;

1.6. Дигитален контролен панел;

1.7. Неръждаем отвътре и отвън;

1.8. Размери – не по-голям от ш.140/дълб.81/вис.205 см;

1.9. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

1.10. Електроуредите по т. 1 следва да бъдат от една марка и модел.

2. Професионален хладилен шкаф с една врата – 3 (три) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

2.1. НААСР стандарт;

2.2. Обем – 700 литра;

2.3. Среднотемпературен;

2.4. Еднокрилен;

2.5. Автоматично размразяване;

2.6. Дигитален контролен панел;

2.7. Неръждаем отвътре и отвън;

2.8. Размери – не по-голям от ш.70/дълб.81/вис.205 см;

2.9. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

2.10. Електроуредите по т. 2 следва да бъдат от една марка и модел.

3. Ледогенератор (производителност – не по-малка от 24 кг/24 ч.) – 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

3.1. Производителност – не по-малка от 24 кг/24 ч.;

3.2. Изработен от неръждаема стомана;

3.3. Вместимост на контейнера за готов лед – не по-малка от 5 кг;

3.4. Размери – не по-голям от 50/40/73 см;

3.5. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

4. Ледогенератор (производителност – не по-малка от 37 кг/24 ч.) – 3 (три) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

4.1. Производителност – не по-малка от 37 кг/24 ч.;

4.2. Изработен от неръждаема стомана;

4.3. Вместимост на контейнера за готов лед – не по-малка от 15 кг;

4.4. Размери – не по-голям от 50/58,5/71 см;

4.5. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

4.6. Електроуредите по т. 4 следва да бъдат от една марка и модел.

5. Професионална хладилна витрина демонстрационна за напитки – 2 (два) броя, отговаряща на следните технически изисквания:

5.1. Врати – 2 бр.;

5.2. Обем – не по-малко от 466 литра;

5.3. Температурен диапазон – от 0 до +10ºС;

5.4. Автоматично размразяване;

5.5. Размери – не по-голям от 92/51,5/180 см;

5.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

5.7. Електроуредите по т. 5 следва да бъдат от една марка и модел.

6. Професионална миялна машина – 1 (един) брой, отговаряща на следните технически изисквания:

6.1. Конструкция от неръждаема стомана;

6.2. Светъл отвор – не по малко от h = 23 см;

6.3. Размери – не по-голяма от д.52/ш.50/в.76 см;

6.4. Мощност – не по-малко от 6,75 kW;

6.5. Захранващо напрежение -400 V;

6.6. Кошница с размер не по-малък от 35/35 см;

6.7. Продължителност на цикъла – от 2 до 4 мин.;

6.8. Връзка с канал и водопровод;

6.9. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

7. Професионална микровълнова печка – 9 (девет) броя, отговаряща на следните технически изисквания:

7.1. Корпус от неръждаема стомана;

7.2. Обем – от 26,0 до 30,0 литра;

7.3. Мощност – не по-малко от 1,6 kW;

7.4. Система за равномерно и правилно разпределение на микровълните в обема на фурната;

7.5. Вградено вътрешно осветление;

7.6. Керамичен плот;

7.7. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

7.8. Електроуредите по т. 7 следва да бъдат от една марка и модел.

8. Професионален конвектомат с паров генератор - 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

8.1. Предназначен за 4 тави GN1/1;

8.2. Изработен от неръждаема стомана;

8.3. Eлектромеханичен;

8.4. Странично отваряне на вратата;

8.5. Осветление в камерата;

8.6. Мощност – не по-малко от 6,0 kW;

8.7. Размери – не по-голям от д.70/ш.70/в.15 см;

8.8. Автоматичен вентилатор;

8.9. Контрол на влажността;

8.10. Възможност за самопочистваща система – ръчна или автоматична;

8.11. Регулиране на температурата – регенерация, размразяване, различни температурни нива за готвене;

8.12. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

9. Контактен грил преса – 2 (два) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

9.1. Корпус от неръждаема стомана;

9.2. Размери – не по-голям от 31/38/17 см;

9.3. Единичен;

9.4. Мощност – не по-малко от 8,0 kW;

9.5. Захранващо напрежение – 400 V;

9.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

9.10. Електроуредите по т. 9 следва да бъдат от една марка и модел.

10. Професионален тостер – 11 (единадесет) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

10.1. Корпус от неръждаема стомана;

10.2. Две гнезда;

10.3. Мощност – не по-малка от 2,8 kW;

10.4. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;

10.5. Размери – не по-голям от 30/18/22 см;

10.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

10.7. Електроуредите по т. 10 следва да бъдат от една марка и модел.

11. Професионална кафемашина – 4 (четири) броя – отговаряща на следните технически изисквания:

11.1. Мощност– не по-малко от 3,3kW;

11.2. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;

11.3. Два крана за кафе;

11.4. Обем на бойлера – не по-малък от 11,5 литра;

11.5. Автоматично пълнене на вода с възможност и за ръчно пълнене;

11.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

11.7. Електроуредите по т. 11 следва да бъдат от една марка и модел.

12. Термодозатор комбиниран за чай или кафе – 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

12.1. Вместимост – 10 литра;

12.2. С водопоказно стъкло и кранче;

12.3. Мощност – не по-малко от 1,3kW;

12.4. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;;

12.5. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

13. Професионална кафемелачка – 4 (четири) броя – отговаряща на следните технически изисквания:

13.1. Размери – не по-голям от 17/34/47 см;

13.2. С бункер за смляно кафе;

13.3. Капацитет на фуния – не по-малко от 1,0 кг;

13.4. Дозатор – 5-12 гр.;

13.5. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

13.6. Електроуредите по т. 13 следва да бъдат от една марка и модел.

14. Професионален кухненски робот/зеленчукорезачка – 2 (два) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

14.1. Корпус от неръждаема стомана;

14.2. Размери – не по-голям от 22/61/52 см;

14.3. Мощност – не по-малко от 1,2kW;

14.4. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;;

14.5. Купа за миксиране;

14.6. С не по-малко от 5 ножа за рязане на зеленчуци;

14.7. Кука за месене;

14.8. Приставки за разбиване;

14.9. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

14.10. Електроуредите по т. 14 следва да бъдат от една марка и модел.

15. Професионален колбасорезачка – 1 (един) брой, отговаряща на следните технически изисквания:

15.1. Корпус от неръждаема стомана;

15.2. Настолна;

15.3. Мощност – не по-малко от 0,35kW;

15.4. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;;

15.5. Нож – не по-малко от Ø250;

15.6. Със самозаточващо устройство;

15.7. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

16. Професионален блендер – кутер – 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

16.1. Корпус от неръждаема стомана;

16.2. Размери – не по-голям от 40/32/62 см;

16.3. Мощност – не по-малко от 1,1kW;

16.4. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;

16.5. Вместимост – не по-малко от 3,0 литра;

16.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

17. Професионална картофобелачка – 1 (един) брой, отговаряща на следните технически изисквания:

17.1. Подходяща за белене на зеленчуци - картофи, моркови и др.;

17.2. Размери – не по-голяма от 52/63/90 см;

17.3. Капацитет – не по-малък от 5,0 кг. зеленчуци;

17.4. Корпус, изработен от неръждаема стомана;

17.5. Връзка с вода и канал;

17.6. Производителност – не по-малка от 60,0 кг/час;

17.7. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

18. Професионален групобар (робот за бар) – 3 (три) броя - отговарящ на следните технически изисквания:

18.1. Ледотрошачка, сокоизстисквачка, миксер/блендер, шейкър;

18.2. Корпус, изработен от неръждаема стомана;

18.3. Мощност – не по-малко от 1,2kW;

18.4. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;;

18.5. Размери – не по-голям от 32/55/46,5 см;

18.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

18.7. Електроуредите по т. 18 следва да бъдат от една марка и модел.

19. Професионален миксер с приставки – 5 (пет) броя – отговарящ на следните технически характеристики:

19.1. Регулируема скорост;

19.2. Мощност – не по-малко от 0,3kW;

19.3. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;;

19.4. Приставки – 2 бр. (тел за яйца, пасатор);

19.5. Размери – не по-малък от 17/12/74 см;

19.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

19.7. Електроуредите по т. 19 следва да бъдат от една марка и модел.

20. Миксер за фрапе, електрически, с метална кана – 2 (два) броя, отговарящ на следните технически характеристики:

20.1. Вместимост на каната – не по-малко от 0,50 литра;

20.2. Обороти – не по-малко от 15 000 оборота в минута;

20.3. Размери – не по-голям от 22/22/50 см;

20.4. Гаранционен срок – не по- кратък от 24 месеца;

20.5. Електроуредите по т. 20 следва да бъдат от една марка и модел.

21. Професионален уред за фолиране/вакуумиране – 3 (три) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

21.1. Максимална дължина на ролка – 40 см;

21.2. Размери – не по-голям от 39/31/14 см;

21.3. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

21.4. Електроуредите по т. 21 следва да бъдат от една марка и модел.

22. Професионален сешоар (за стенен монтаж) – 5 (пет) броя – отговарящ на следните технически изисквания:

22.1. Корпус от хигиенична АВS пластмаса;

22.2. Бутон за включване;

22.3. Автоматично изключване – не по-малко от 9,8 сек;

22.4. Икономичен режим на работа;

22.5. Автоматичен предпазител;

22.6. Мощност – не по-малко от 1,8kW;

22.7. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;;

22.8. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

22.9. Електроуредите по т. 22 следва да бъдат от една марка и модел.

23. Професионална кухненска везна – 1 (един) брой, отговаряща на следните технически изисквания:

23.1. Капацитет – 10,0 кг.;

23.2. LCD Дисплей;

23.3. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

Приложение № 1.2.

КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ ПО

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКИ КУХНЕНСКИ УРЕДИ

1. Фризер вертикален – 5 (пет) броя, отговарящ на следните технически характеристики:

1.1. Обем – не по-голям от 200 литра;

1.2. Температурен диапазон – от -10ºС до -25ºС;

1.3. С не по-малко от 5 чекмеджета;

1.4. Енергиен клас – не по-малко от А+;

1.5. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

1.6. Електроуредите по т. 1 следва да бъдат от една марка и модел.

2. Фризер ракла – 5 (пет) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

2.1. Обем – не по-голям от 500 литра;

2.2. Енергиен клас – не по-малко от А+;

2.3. Тип размразяване – автоматично;

2.4. Време на съхранение при повреда – най-малко 12 ч.;

2.5. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

2.6. Електроуредите по т. 2 следва да бъдат от една марка и модел.

3. Хладилник с отделна камера (обем не по-малък от 160 литра) – 5 (пет) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

3.1. Обем – не по-малък от 160 литра;

3.2. Енергиен клас – не по-малко от А+;

3.3. Полици от закалено стъкло;

3.4. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

3.5. Електроуредите по т. 3 следва да бъдат от една марка и модел.

4. Хладилник с отделна камера (обем не по-малък от 120 литра) – 4 (четири) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

4.1. Обем – не по-малък от 120 литра;

4.2. Енергиен клас – не по-малко от А+;

4.3. Полици от закалено стъкло;

4.4. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

4.5. Електроуредите по т. 4 следва да бъдат от една марка и модел.

5. Хладилник с горна камера – 8 (осем) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

5.1. Енергиен клас – не по-малко от А+;

5.2. Размери – не по-голям от 70/70/200 см;

5.3. Система no frost;

5.4. Обем хладилна част – не по-малък от 200 литра;

5.5. Обем на камера – не по-малък от 50 литра;

5.6. Полици от закалено стъкло;

5.7. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

5.8. Електроуредите по т. 5 следва да бъдат от една марка и модел.

6. Хладилник с вътрешна камера – 5 (пет) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

6.1. Обем – не по-малък от 84 литра;

6.2. Енергиен клас – не по-малко от А+;

6.3. Размери – не по-голям от 48/56/84 см;

6.4. Система no frost;

6.5. Полици от закалено стъкло;

6.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

6.7. Електроуредите по т. 6 следва да бъдат от една марка и модел.

7. Хладилник с вътрешна камера тип „мини бар” – 5 (пет) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

7.1. Общ обем – от 40 до 55 литра;

7.2. Енергиен клас – не по-малко от А+;

7.3. Термостат;

7.4. Функция саморазмразяване;

7.5. Сменяема позиция на вратата;

7.6. Без вибрации, нисък шум – не повече от 40 db;

7.7. Регулируеми крачета;

7.8. Цвят – бял;

7.9. Размери:

- височина – не повече от 58 см;

- широчина – не повече от 53 см;

- дълбочина – не повече от 50 см;

7.10. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

7.11. Електроуредите по т. 7 следва да бъдат от една марка и модел.

8. Xxxxxxxxxx за еспресо /непрофесионална/ – 1 (един) брой, отговаряща на следните технически изисквания:

8.1. Терморегулатор;

8.2. Енергиен клас – не по-малко от А;

8.3. Вместимост/обем – не по-малко от 1,5 литра;

8.4. Функции за кафе и капучино;

8.5. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

9. Кафемелачка /домакинска/ – 1 (един) брой, отговаряща на следните технически изисквания:

9.1. Мощност – не по-малко от 180W;

9.2. Вместимост/обем – не по-малко от 75 гр. кафе на зърна;

9.3. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

10. Ютия – 12 (дванадесет) броя, отговаряща на следните технически изисквания:

10.1. Незалепваща гладеща повърхност;

10.2. Променлива пара;

10.3. Антиваровикова система;

10.4. Функция самопочистване;

10.5. Мощност – не по-малко от 2,kW;

10.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

10.7. Електроуредите по т. 10 следва да бъдат от една марка и модел.

11. Бойлер (електрически, обем 300 литра) – 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

11.1. Обем – 300 литра;

11.2. Монтаж – вертикален;

11.3. Външен терморегулатор;

11.4. Водосъдържател – неръждавейка;

11.5. Мощност – не по-малко от 3,0 kW;

11.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

12. Бойлер (електрически, обем 80 литра) – 5 (пет) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

12.1. Обем – 80 литра;

12.2. Монтаж – вертикален;

12.3. Външен терморегулатор;

12.4. Водосъдържател – неръждавейка;

12.5. Мощност – не по-малко от 3,0 kW;

12.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

12.7. Електроуредите по т. 12 следва да бъдат от една марка и модел.

13. Бойлер проточен (електрически) – 1 (брой) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

13.1. Вид инсталиране – над мивка;

13.2. Вид контрол – хидравличен;

13.3. Налягане – 0,6 Mpa;

13.4. Номинална мощност – 3,5 kW;

13.5. Затопляне на водата oт 15°C на 65°C – моментално;

13.6. Клапа за защита – 24;

13.7. Размери – не повече от в.21/ш.14/д.7 см;

13.8. Нетно тегло – 1,4 кг;

13.9. Захранване – монофазно;

13.10. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

14. Конвекторна печка – 15 (петнадесет) броя, отговаряща на следните технически изисквания:

15.1. Електронен терморегулатор за поддръжка на зададена температура;

15.2. Мощност – не по-малко от 2,5 kW;

15.3. Отопляем обем – 30-50 м³;

15.4. Възможност за монтаж на стена;

15.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

15.7. Електроуредите по т. 14 следва да бъдат от една марка и модел.

15. Парти грил /скара/ – 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

15.1. Предназначен за печене на сандвичи, месо, колбаси и др.;

15.2. Захранванващо напрежение – 220 V ± 10%;;

15.3. Мощност – не по-малко от 0,8 kW;

15.4. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

16. Кана за вода – 4 (четири) броя, отговаряща на следните технически изисквания:

16.1. Вместимост – не по-малко от 1,5 литра;

16.2. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;;

16.3. Мощност – не по-малко от 2,0 kW;

16.4. Защита срещу включване без вода;

16.5. Материал – неръждаема стомана /хром и никел/;

16.6. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

16.7. Електроуредите по т. 16 следва да бъдат от една марка и модел.

17. Абсорбатор – 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

17.1. Размери – не по-голям от в.15/ш.60/д.55 см;

17.2. Мощност – не по-малко от 0,25 kW; 17.3.Захранващо напрежение – 220 V ± 10%; 17.4.Енергиен клас – не по-малко от А;

17.5. Вградено осветление;

17.6. Степени на мощност – 3;

17.7. Капацитет – до 500 м3/час;

17.8. Монтаж – стенен;

17.9. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

17. Микровълнова печка – 6 (шест) броя, отговаряща на следните технически изисквания:

18.1. Корпус от неръждаема стомана;

18.2. Обем – не по-малък от 20 литра;

18.3. Мощност – не по-малко от 0,8 kW;

18.4. Енергиен клас – не по-малко от А;

18.5. Функция размразяване;

18.6. Вградено вътрешно осветление;

18.7. Електронен таймер;

18.8. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

18.9. Електроуредите по т. 18 следва да бъдат от една марка и модел.

Приложение № 1.3.

КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ДОСТАВКА НА ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА

1. Телевизионен приемник 32 инча – 24 (двадесет и четири) броя, отговарящ на следните технически изисквания:

1.1. Диагонал на екрана – 32 инча;

1.2. Дисплей – течно-кристален дисплей (LCD) със светодиодна подсветка (LED);

1.3. Резолюция – не по-малко от 1920 X 1080p, FULL HD;

1.4. Опресняване на картината – от 50 до 100 Hz PMR;

1.5. Аналогов тунер;

1.6. Цифров тунер – DVB-T, DVB-C;

1.7. HDMI порт;

1.8. USB порт;

1.9. SCART;

1.10. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

1.11. Електроуредите по т. 1 следва да бъдат от една марка и модел.

2. Телевизионен приемник 55 инча – 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

2.1. Диагонал на екрана – 55 инча;

2.2. Дисплей – течно-кристален дисплей (LCD) със светодиодна подсветка (LED);

2.3. Резолюция – не по-малко от 1920 X 1080p, FULL HD;

2.4. Опресняване на картината – 100 Hz PMR;

2.5. Аналогов тунер;

2.6. Цифров тунер – DVB-T, DVB-C;

2.7. HDMI порт;

2.8. USB порт;

2.9. SCART;

2.10. Изход за слушалки;

2.11. Интернет tv;

2.12. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

3. Телевизионен приемник 50 инча – 1 (един) брой, отговарящ на следните технически изисквания:

3.1. Диагонал на екрана – 50 инча;

3.2. Дисплей – течно-кристален дисплей (LCD) със светодиодна подсветка (LED);

3.3. Резолюция – не по-малко от 1920 X 1080p, FULL HD;

3.4. Опресняване на картината – 100 Hz PMR;

3.5. Вход за PC – VGA(D-SUB) или DVI;

3.6. Пригоден за стенен монтаж;

3.7. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

Приложение № 1.4.

КОЛИЧЕСТВЕНА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ДОСТАВКА НА МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА

ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

1. Професионална парочистачка – 2 (два) броя, отговаряща на следните технически изисквания:

1.1. Нагревателна мощност – не по-малко от 2,0 kW;

1.2. Мотори – 1 бр., обезшумен, двустепенен;

1.3. Вместимост на резервоара – не по-малко от 2,5 литра;

1.4. Налягане на парата – не по-малко от 3,0 bar;

1.5. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

1.6. Електроуредите по т. 1 следва да бъдат от една марка и модел.

2. Професионална прахосмукачка /перяща/ – 1 (един) брой, отговарящa на следните технически изисквания:

2.1. Метален резервоар;

2.2. Мотори – 1 бр., обезшумен, двустепенен;

2.3. Мощност на мотора – не по-малко от 1,4 kW;

2.4. Захранващо напрежение – 220 V ± 10%;;

2.5. Антиелектростатично устройство;

2.6. Вакуум – не по-малко от 20 кра;

2.7. Въздушен поток – не по-малък от 100 l/s;

2.8. Филтърна защита – поплавък;

2.9. Дренажен маркуч;

2.10. Метални тръби за сухо и мокро почистване;

2.11. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца.

3. Професионална прахосмукачка /за сухо почистване/ – 7 (седем) броя, отговаряща на следните технически изисквания:

3.1. Пластмасов резервоар;

3.2. Мощност на мотора – не по-малко от 1,2 kW;

3.3. Захранващо напрежение – 220 ± 10%;

3.4. Антиелектростатично устройство;

3.5. Филтърна защита – поплавък;

3.6. Метални тръби за сухо и мокро почистване;

3.7. Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца;

3.8. Електроуредите по т. 3 следва да бъдат от една марка и модел.

Приложение № 2

Разпределение на електроуредите по обособена позиция № 1 в обектите на Възложителя

№		УВПБ Банско	УВПБ „Св.Св. Xxxxxxxxxx x Елена“	ПБ Камчия и Хранителен блок в ЛЦ за ОВД Варна	ЛЦ за ОВД Варна и ТРЛК Върбица	ЛЦ за ОВД Бургас	Централно управление, блок 5, гр. София	Общо количество
КОЛИЧЕСТВЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ
1	Професионален хладилен шкаф с две врати	-	2 бр.	-	-	-	-	2 бр.
2	Професионален хладилен шкаф с една врата	-	3 бр.	-	-	-	-	3 бр.
3	Ледогенератор (производителност – не по-малка от 24 кг/24 ч.)	1 бр.	-	-	-	-	-	1 бр.
4	Ледогенератор (производителност – не по- малка от 37 кг/24 ч.)	1 бр.	-	-	-	1 бр.	1 бр.	3 бр.
5	Професионална хладилна витрина демонстрационна за напитки	-	1 бр.	-	-	-	1 бр.	2 бр.
6	Професионална миялна машина	1 бр.	-	-	-	-	-	1 бр.
7	Професионална микровълнова печка	2 бр.	2 бр.	-	-	1 бр.	4 бр.	9 бр.
8	Професионален конвектомат с паров генератор	1 бр.	-	-	-	-	-	1 бр.
9	Контактен грил преса	-	-	1 бр.	1 бр.	-	-	2 бр.
10	Професионален домакински тостер	3 бр.	4 бр.	-	-	1 бр.	3 бр.	11 бр.
11	Професионална кафемашина	1 бр.	2 бр.	-	-	1 бр.	-	4 бр.
12	Термодозатор комбиниран за чай или кафе	1 бр.	-	-	-	-	-	1 бр.
13	Професионална кафемелачка	1 бр.	2 бр.	-	-	1 бр.	-	4 бр.
14	Професионален кухненски робот/зеленчукорезачка	1 бр.	1 бр.	-	-	-	-	2 бр.
15	Професионална колбасорезачка	1 бр.	-	-	-	-	-	1 бр.
16	Професионален блендер - кутер	1 бр.	-	-	-	-	-	1 бр.
17	Професионална картофобелачка	-	1 бр.	-	-	-	-	1 бр.
18	Професионален групобар (робот за бар)	1 бр.	1 бр.	-	-	-	1 бр.	3 бр.
19	Професионален пасатор/миксер в притавки	1 бр.	1 бр.	1 бр.	1 бр.	-	1 бр.	5 бр.
20	Миксер за фрапе, електрически, с метална кана	1 бр.	1 бр.	-	-	-	-	2 бр.
21	Уред за фолиране/вакуумиране	-	2 бр.	-	-	-	1 бр.	3 бр.
22	Професионален сешоар (хотелски за стенен монтаж)	-	-	-	-	-	5 бр.	5 бр.
23	Професионална кухненска везна	-	-	-	-	1 бр.	-	1 бр.

1. Списък с адресите на обектите на Възложителя, където трябва да бъдат доставени електроуредите по обособена позиция № 1:

1.1. УВПБ Банско – гр. Банско, ул. „Добри Чинтулов“ № 1;

1.2. УВПБ „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Еxxxx” и ПБ Камчия – к.к. „Св. Св. Xxxxxxxxxx x Елена”, гр. Варна;

1.3. ЛЦ за ОВД Варна, Хранителен блок в ЛЦ за ОВД Варна и ТРЛК Върбица – гр. Варна, Летище Варна;

1.4. ЛЦ за ОВД Бургас – гр. Бургас, кв. Сxxxxxxx, Летище Бургас;

1.5. Централно управление, блок 5, гр. София – гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, Летище София.

Приложение № 13.1.

Таблица за съответствие на техническите спецификации на предлаганите от участника електроуреди с техническите спецификации на Възложителя по обособена позиция № 1 – Доставка на професионално кухненско оборудване

1. Професионален хладилен шкаф с две врати										2. Професионален хладилен шкаф с една врата										3. Ледогенератор (производителност – не по-малка от 24 кг/24 ч.)						4. Ледогенератор (производителност – не по-малка от 37 кг/24 ч.)
Модел и марка	НААСР стандарт	Среднотемпературен	Обем – 1400 литра	С две врати	Автоматично размразяване	Дигитален контролен панел	Неръждаем отвътре и отвън	Размери – не по-голям от ш.140/дълб.81/вис.205 см	Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	НААСР стандарт	Обем – 700 литра	Среднотемпературен	Еднокрилен	Автоматично размразяване	Дигитален контролен панел	Неръждаем отвътре и отвън	Размери – не по-голям от ш.70/дълб.81/вис.205 см	Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Производителност – не по-малка от 24 кг/24 ч.	Изработен от неръждаема стомана	Вместимост на контейнера за готов лед – не по-малка от 5 кг	Размери – не по-голям от 50/40/73 см	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Производителност – не по-малка от 37 кг/24 ч.	Изработен от неръждаема стомана	Вместимост на контейнера за готов лед – не по-малка от 15	Размери – не по-голям от 50/58,5/71 см	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

5. Професионална хладилна витрина демонстрационна за напитки							6. Професионална миялна машина										7. Професионална микровълнова печка								8. Професионален конвектомат с паров генератор
Модел и марка	Врати – 2 бр.	Обем – не по-малък от 466 литра	Температурен диапазон – от 0 до +10ºС	Автоматично размразяване	Размери – не по-голям от 92/51,5/180 см	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Конструкция от неръждаема стомана	Светъл отвор – не по малко от h = 23 см	Размер – не по-голяма от д.52/ш.50/в.76 см	Мощност – не по-малко от 6,75 kW	Захранващо напрежение – 400 V	Кошница с размер не по-малък от 35/35 см	Продължителност на цикъла – от 2 до 4 мин.	Връзка с канал и водопровод	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Корпус от неръждаема стомана	Обем – от 26,0 до 30,0 литра	Мощност – не по-малко от 1,6 kW	Система за равномерно и правилно разпределение на микровълните в обема на фурната	Вградено вътрешно осветление	Керамичен плот	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Предназначен за 4 тави GN1/1	Изработен от неръждаема стомана	Eлектромеханичен	Странично отваряне на вратата	Осветление в камерата	Мощност – не по-малко от 6,0 kW	Размери – не по-голям от д.70/ш.70/в.15 см	Автоматичен вентилатор	Контрол на влажността	Възможност за самопочистваща система – ръчна или	Регулиране на температурата – регенерация, размразяване, различни температурни нива за готвене	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Контактен грил преса							10. Професионален тостер							11. Професионална кафемашина							12. Термодозатор комбиниран за чай или кафе						13. Професионална кафемелачка
Модел и марка	Корпус от неръждаема стомана	Размер – не по-голям от 31/38/17 см	Единичен	Мощност – не по-малко от 8,0 kW	Захранващо напрежение – 400 V	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Корпус от неръждаема стомана	Две гнезда	Мощност – не по-малко от 2,8 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Размери – не по-голям от 30/18/22 см	Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Мощност – не по- малко от 3,3 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Два крана за кафе	Обем на бойлера – не по-малък от 11,5 литра	Автоматично пълнене на вода с възможност и за ръчно пълнене	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Вместимост – 10 литра	С водопоказно стъкло и кранче	Мощност – не по-малко от 1,3 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Размери – не по-голяма от 17/34/47 см	С бункер за смляно кафе	Капацитет на фуния – не по-малко от 1,0 кг	Дозатор – 5-12 гр.	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6

14. Професионален кухненски робот/зеленчукорезачка										15. Професионален колбасорезачка								16. Професионален блендер – кутер							17. Професионална картофобелачка								18. Професионален групобар (робот за бар)
Модел и марка	Корпус от неръждаема стомана	Размери – не по-голям от 22/61/52 см	Мощност – не по-малко от 1,2 кW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Купа за миксиране	С не по-малко от 5 ножа за рязане на зеленчуци	Кука за месене	Приставки за разбиване	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Корпус от неръждаема стомана	Настолна	Мощност – не по-малко от 0,35 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Нож – не по-малко от Ø250	Със самозаточващо устройство	Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Корпус от неръждаема стомана	Размери – не по-голям от 40/32/62 см	Мощност – не по-малко от 1,1 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Вместимост – не по-малко от 3,0 литра	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Подходяща за белене на зеленчуци - картофи, моркови и др.	Размери – не по-голяма от 52/63/90 см	Капацитет – не по-малък от 5,0 кг. зеленчуци	Корпус, изработен от неръждаема стомана	Връзка с вода и канал	Производителност – не по-малка от 60,0 кг/час	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Ледотрошачка, сокоизстисквачка, миксер/блендер, шейкър	Корпус, изработен от неръждаема стомана	Мощност – не по-малко от 1,2 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Размери – не по-голям от 32/55/46,5 см	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7

19. Професионален миксер с приставки							20. Миксер за фрапе, електрически, с метална кана					21. Професионален уред за фолиране/ вакуумиране				22. Професионален сешоар (за стенен монтаж)									23. Професионална кухненска везна
Модел и марка	Регулируема скорост	Приставки – 2 бр. (тел за яйца, пасатор)	Мощност – не по-малко от 0,3 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Размери – не по-малък от 17/12/74 см	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Вместимост на каната – не по-малко от – 0,50 литра	Обороти – не по-малко от 15 000 оборота в минута	Размери – не по-голям от 22/22/50 см	Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Максимална дължина на ролка – 40 см	Размери – не по-голям от 39/31/14 см	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Корпус от хигиенична АВS пластмаса	Бутон за включване	Автоматично изключване – не по-малко от 9,8 сек	Икономичен режим на работа	Автоматичен предпазител	Мощност – не по-малко от 1,8 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Капацитет – 10,0 кг	LCD Дисплей	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4

Приложение № 13.2.

Таблица за съответствие на техническите спецификации на предлаганите от участника електроуреди с техническите спецификации на Възложителя по обособена позиция № 2 – Доставка на електродомакински кухненски уреди

1. Фризер вертикален						2. Фризер ракла						3. Хладилник с отделна камера (обем не по-малък от 160 литра)					4. Хладилник с отделна камера (обем не по-малък от 120 литра)					5. Хладилник с горна камера
Модел и марка	Обем – не по-голям от 200 литра	Температурен диапазон – от -10ºС до -25ºС	С не по-малко от 5 чекмеджета	Енергиен клас – не по-малко от А+;	Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Обем – не по-голям от 500 литра	Енергиен клас – не по-малко от А+	Тип размразяване – автоматично	Време на съхранение при повреда – най-малко 12 ч.	Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Обем – не по-малък от 160 литра	Енергиен клас – не по-малко от А+	Полици от закалено стъкло	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Обем – не по-малък от 120 литра	Енергиен клас – не по-малко от А+	Полици от закалено стъкло	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Енергиен клас – не по-малко от А+	Размери – не по-голям от 70/70/200 см	Система no frost	Обем хладилна част – не по-малък от 200 литра	Обем на камера – не по-малък от 50 литра	Полици от закалено стъкло	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8

6. Хладилник с вътрешна камера							7. Хладилник с вътрешна камера тип „мини бар”											8. Кафемашина за еспресо /непрофесионална/						9. Кафе- мелачка /домакинска/				10. Ютия
Модел и марка	Обем – не по-малък от 84 литра	Енергиен клас – не по-малко от А+	Размери – не по-голям от 48/56/84 см	Система no frost	Полици от закалено стъкло	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Общ обем – от 40 до 55 литра	Енергиен клас – не по-малко от А+	Термостат	Функция саморазмразяване	Сменяема позиция на вратата	Без вибрации, нисък шум – не повече от 40 db	Регулируеми крачета	Цвят – бял	Размери: височина - не повече от 58 см; широчина - не повече	Гаранционен срок - не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Терморегулатор	Енергиен клас – не по-малко от А	Вместимост/обем – не по-малко от 1,5 литра	Функции за кафе и капучино	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Мощност – не по-малко от 0,18 kW	Вместимост/обем – не по-малко от 75 гр. кафе на зърна	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Незалепваща гладеща повърхност	Променлива пара	Антиваровикова система	Функция самопочистване	Мощност – не по-малко от 2,0 kW	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7

11. Бойлер (електрически, обем 300 литра)							12. Бойлер (електрически, обем 80 литра)							13. Бойлер проточен (електрически)											14. Конвекторна печка
Модел и мxxxx	Xxxx – 300 литра	Монтаж – вертикален	Външен терморегулатор	Водосъдържател – неръждавейка	Мощност – не по-малко от 3,0 kW	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Обем – 80 литра	Монтаж – вертикален	Външен терморегулатор	Водосъдържател – неръждавейка	Мощност – не по-малко от 3,0 kW	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Вид инсталиране – над мивка	Вид контрол – хидравличен	Налягане – 0,6 Mpa	Номинална мощност – 3,5 kW	Затопляне на водата oт 15°C на 65°C – моментално	Клапа за защита – 24	Размери – не повече от в.21/ш.14/д.7 см	Нетно тегло – 1,4 кг	Захранване – монофазно	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Електронен терморегулатор за поддръжка на зададена	Мощност – не по-малко от 2,5 kW	Отопляем обем – 30-50 м³	Възможност за монтаж на стена	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6

15. Парти грил /скара/					16. Кана за вода							17. Абсорбатор										18. Микровълнова печка
Модел и марка	Предназначен за печене на сандвичи, месо, колбаси и др.	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Мощност – не по-малко от 0,8 kW	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Вместимост – не по-малко от 1,5 литра	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Мощност – не по-малко от 2,0 kW	Защита срещу включване без вода	Материал – неръждаема стомана /хром и никел/	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Размер – не по-голям от в.15/ш.60/д.55 см	Мощност – не по-малко от 0,25 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Енергиен клас – не по-малко от А	Вградено осветление	Степени на мощност – 3	Капацитет – до 500 м3/час	Монтаж – стенен	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Корпус от неръждаема стомана	Обем – не по-малък от 20 литра	Мощност – не по-малко от 0,8 kW	Енергиен клас – не по-малко от А	Функция размразяване	Вградено вътрешно осветление	Електронен таймер	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение № 13.3.

Таблица за съответствие на техническите спецификации на предлаганите от участника електроуреди с техническите спецификации на Възложителя по обособена позиция № 3 – Доставка на телевизионна техника

1. Телевизионен приемник 32 инча											2. Телевизионен приемник 55 инча													3. Телевизионен приемник 50 инча
Модел и марка	Диагонал на екрана – 32 инча	Дисплей – течно-кристален дисплей (LCD) със светодиодна	Резолюция – не по-малка от 1920 X 1080p, FULL HD	Опресняване на картината – от 50 до 100 Hz PMR	Аналогов тунер	Цифров тунер – DVB-T, DVB-C	HDMI порт	USB порт	SCART	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Диагонал на екрана – 55 инча	Дисплей – течно-кристален дисплей (LCD) със светодиодна подсветка (LED)	Резолюция – не по-малко от 1920 X 1080p, FULL HD	Опресняване на картината – 100 Hz PMR	Аналогов тунер	Цифров тунер – DVB-T, DVB-C	HDMI порт	USB порт	SCART	Изход за слушалки	Интернет tv	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Диагонал на екрана – 50 инча	Дисплей – течно-кристален дисплей (LCD) със светодиодна подсветка (LED)	Резолюция – не по-малко от 1920 X 1080p, FULL HD	Опресняване на картината – 100 Hz PMR	Вход за PC – VGA (D-SUB) или DVI	Пригоден за стенен монтаж	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 13.4.

Таблица за съответствие на техническите спецификации на предлаганите от участника електроуреди с техническите спецификации на Възложителя по обособена позиция № 4 – Доставка на машини за почистване на подови покрития

1. Професионална парочистачка						2. Професионална прахосмукачка /перяща/												3. Професионална прахосмукачка /за сухо почистване/
Модел и марка	Нагревателна мощност – не по-малко от 2,0 kW	Мотори – 1 бр., обезшумен, двустепенен	Вместимост на резервоара – не по-малко от 2,5 литра	Налягане на парата – не по-малко от 3,0 bar	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Метален резервоар	Мотори – 1 бр., обезшумен, двустепенен	Мощност на мотора – не по-малко от 1,4 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Антиелектростатично устройство	Вакуум – не по-малко от 20 кра	Въздушен поток – не по-малък от 100 l/s	Филтърна защита – поплавък	Дренажен маркуч	Метални тръби за сухо и мокро почистване	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца	Модел и марка	Пластмасов резервоар	Мощност на мотора – не по-малко от 1,2 kW	Захранващо напрежение – 220 V ± 10%	Антиелектростатично устройство	Филтърна защита – поплавък	Метални тръби за сухо и мокро почистване	Гаранционен срок – не по-кратък от 24 месеца
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8

Document Metadata

Table of Contents

ЧАСТ I – Решение и Обявление

Document Metadata