ЧАСТ I – Публична покана ЧАСТ IІ – Указания към участниците в обществената поръчка

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София”

по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I – Публична покана

ЧАСТ IІ – Указания към участниците в обществената поръчка

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ ІІ

Раздел I – Описание на предмета на поръчката

Раздел II – Техническа спецификация

Раздел IIІ – Гаранционен срок

Раздел IV – Изисквания към изпълнението на поръчката. Специфични права и задължения във връзка с изпълнението

Раздел V – Оглед

Раздел VІ – Срок за изпълнение на поръчката Раздел VIІ – Условия и ред за подаване на офертите Раздел VIII – Изисквания към офертите

Раздел ІX – Изисквания към участниците, свързани с изпълнение на поръчката

Раздел X – Съдържание на офертата Раздел XІ – Начин на плащане и гаранции Раздел XІІ – Оценка на офертите

Раздел XIII – Разяснения по документацията за участие

Раздел XIV – Сключване на договор

Раздел XV – Проект на договор

Раздел XVI – Приложения

Приложение № 1 – Техническа спецификация Приложение № 2 – Оферта (образец) Приложение № 3 – Предлагана цена (образец)

Приложение № 4 – Банкова гаранция за изпълнение на договора (образец)

Приложение № 5 – Заявление за оглед (образец)

Приложение № 6 – Декларация за извършен оглед (образец)

Приложение № 7 – Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец) Приложение № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - попълва се от участника само в случай, че ще ползва подизпълнители (образец)

Приложение № 9 – Декларация относно приемане на условията в проекта на договор (образец)

Раздел I

Описание на предмета на поръчката

1.1. Предмет на настоящата поръчка е:

Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София (Единен център за управление на въздушното движение).

1.2. Описание на видовете дейности и обем на услугите:

1.2.1. Доставка на 4 (четири) броя групови батерии за евакуационно осветление;

1.2.2. Строително – монтажни работи (СМР), свързани с демонтажа на съществуващите 4 (четири) броя групови батерии, монтажа на новите, включително настройките, единичните изпитвания и извършването на последващата 72 (седемдесет и два) часова проба на инсталираните групови батерии за евакуационно осветление.

Груповите батерии за евакуационно осветление са описани по вид, качество, предназначение, мощност и комплексност в Приложение № 1 – „Техническа спецификация”.

1.3. Място на изпълнение на поръчката: Единен център за управление на въздушното движение – гр. София (ЕЦ за УВД – София).

Раздел II Техническа спецификация

2.1. Участниците следва да предложат изпълнение на настоящата обществена поръчка, отговарящо на Техническата спецификация съгласно Приложение № 1 от настоящата документация.

2.2. Предложените групови батерии следва да са нови, неупотребявани, произведени не по- рано от януари 2015 г., заводски комплектовани с оригинални компоненти и посочени продуктови номера и фирма – производител.

2.3. Предложените групови батерии следва да са придружени от:

• Техническа документация на български и/или английски език.

• Инструкция за експлоатация на български език.

2.4. Предлаганите от участника групови батерии следва да бъдат произведени от производители, притежаващи система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, включващ производство на групови батерии, сходни с тези от предмета на настоящата поръчка.

Раздел III Гаранционен срок

3.1. Участникът следва да предложи гаранционен срок на предлаганите групови батерии не по – кратък от гаранционния срок, определен от производителя, но не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на двустранен протокол, удостоверяващ окончателното приемане на изпълнението на дейностите по договора.

3.2. Гаранционният срок на СМР да е не по-кратък от предвидените 5 (пет) години съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на подписване на двустранен протокол, удостоверяващ окончателното приемане на изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка.

3.3. При отказ и/или повреда, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката, както и отклонение/я от показателите, определени от производителя на предлаганите групови батерии, непредизвикани от неправилно съхранение или експлоатация в рамките на гаранционния срок, същите следва да бъдат ремонтирани или заменени с нови от изпълнителя в срок не повече от 10 (десет) календарни дни след известяването за възникналия проблем от Възложителя по електронна поща или чрез факс, а в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина в срок не повече от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя.

Раздел IV

Изисквания към изпълнението на поръчката. Специфични права и задължения във връзка с изпълнението.

4.1. Изпълнителят следва да извършва дейностите по т. 1.2. от настоящата документация съгласувано с Възложителя в работното време, установено за ЕЦ за УВД – София.

4.2. Изисквания към доставката

Изпълнителят следва да достави груповите батерии в съответствие с Приложение № 1 – Техническа спецификация и предложената от него оферта в ЕЦ за УВД – София, след което двустранно се подписва Приемо–предавателeн протокол, че стоката е доставена.

4.3. Изисквания към демонтажа

Изпълнителят следва да демонтира съществуващите групови батерии за евакуационно осветление, със свои специалисти, притежаващи необходимата квалификация и опит в извършването на подобни дейности. Демонтираните батерии остават на съхранение в ЕЦ за УВД и ще бъдат използвани за резервни части.

4.4. Изисквания към монтажа

Изпълнителят следва да монтира доставените групови батерии за евакуационно осветление със свои специалисти, притежаващи необходимата квалификация и опит в извършването на подобни дейности, както и да осигури необходимите специализирани инструменти или апаратура, в случай че такива са необходими.

4.5. Настройка, eдинични изпитвания и 72 - часова проба

4.5.1. Настройката, пускането и единичните изпитвания следва да бъдат извършени поотделно и последователно за всяка една групова батерия непосредствено след приключване на монтажа й, като това обстоятелство се удостоверява с отделен, двустранно подписан протокол за всяка една от монтираните батерии.

4.5.2. Последващата 72 - часова проба на вече монтираните групови батерии за евакуационно осветление, следва да бъде извършена след успешно провеждане на единични изпитвания. Успешната 72 - часова проба се удостоверява с двустранно подписан протокол.

4.5.3. Единичните изпитвания и 72 - часовата проба се провеждат от представители на Изпълнителя в присъствието на представител от страна на Възложителя.

4.5.4. Двустранният протокол, удостоверяващ окончателното изпълнение на поръчката, се съставя след успешното приключване на всички дейности по т. 1.2.

4.6. Специфични права и задължения във връзка с изпълнението на поръчката

Прехвърлянето от старите групови батерии за евакуационно осветление към новите, извършването на настройките и единичните изпитвания е необходимо да бъдат извършени последователно, батерия по батерия, за да бъдат спазени противопожарните изисквания в сградата на Възложителя.

Раздел V Оглед

Всеки участник следва да извърши оглед на обекта на Възложителя при следните условия:

5.1. Заявления за оглед могат да се подават от 09:00 до 16:00 часа до …… 2015 г. в деловодството на ЕЦ за УВД – гр. София, бул. „Брюксел” № 1.

5.2. Заявлението за оглед, трябва да бъде подписано от лицето, представляващо участника, и да съдържа имената на представителите, които ще посетят обекта съгласно Приложение № 5 – Заявление за оглед.

5.3. Oгледи на обекта ще се извършват от 09:00 до 16:00 часа от 2015г. до ……2015 г.

след предварително заявление и съгласуване на датата и часа за огледа.

5.4. При огледа на обекта представителите на участниците подписват декларация за извършен оглед, съгласно Приложение № 6, която се прилага от участниците в офертата,

Раздел VI

Срок за изпълнение на поръчката

6.1. Срок за изпълнение на поръчката - не може да надвишава 60 (шестдесет) календарни дни, от които:

6.1.1. Срок за доставка на груповите батерии - до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

6.1.2. Срок за изпълнение на СМР, настройки и единични изпитвания - до 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, допълнително определена от Възложителя съгласно условията на проекто-договора, като дата за започване на изпълнението на тези дейности.

6.2. В срока по т. 6.1. не се включва:

6.2.1. времето от писменото уведомяване на Възложителя от Изпълнителя за готовността на последния да проведе 72 - часовата проба на вече монтираните батерии, включително времето, през което се извършва самата проба, при условие че последната е била успешно проведена до момента на подписване на двустранен протокол, удостоверяващ окончателното изпълнение на настоящата обществена поръчка.

6.2.2. времето за изпълнение на непредвидените, допълнително Възложени СМР, когато такива са възложени в съответствие с договора за изпълнение.

Раздел VІI

Условия и ред за подаване на офертите

7.1. Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДП РВД на адрес: 0000 Xxxxx, xxx. „Брюксел” № 1, в срока, определен в Публичната покана.

7.2. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Раздел VIII Изисквания към офертите

8.1. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

8.2. Офертата на всеки участник трябва да бъде за комплексно изпълнение на поръчката.

8.3. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с чл. 101в, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя съгласно Приложение № 2 от настоящата документация.

8.4. Всички документи в офертата следва да бъдат подписани от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

8.5. Срокът на валидност на офертата да не е по-кратък от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

8.6. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език, с изключение на документите съгласно т. 10.1. (в случай че участникът е чуждестранно лице), които се представят в официален превод на български език.

Раздел IX

Изисквания към участниците, свързани с изпълнение на поръчката

9.1. В обявения избор на Изпълнител може да участва всеки участник, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

9.2. Участници могат да бъдат производители или техни представители за територията на Република България или изрично оторизирани от тях лица да извършват доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и сервиз на предлаганите групови батерии.

В случай, че участниците са оторизирани лица, следва да представят договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганите групови батерии или от негов официален представител за територията на Република България, даващ право на участника да извършва доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и сервиз на същите.

9.3. За извършване на работите по демонтаж, монтаж, настройка, пускане в експлоатация и тестване, както и проверката на електрическите връзки участникът следва да разполага с технически персонал, като:

9.3.1. За извършване на тези дейности най-малко един от монтажните специалисти на участника следва да притежават валидно удостоверение за придобита минимум трета квалификационна група по безопасност при работа по електро–обзавеждане до 1000V.

9.4. Участниците следва да са изпълнили минимум две доставки (със сходен или еднакъв предмет на обществената поръчка), изпълнена през последните три години преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка.

Раздел X Съдържание на офертата

Офертата трябва да съдържа следните документи:

10.1. Посочен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

10.1.1. Чуждестранните участници в процедурата, юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 10.1. в официален превод. Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП, „официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списъка на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Забележка: Допълнителна информация може да бъде намерена на Интернет страницата на Министерство на външните работи на Република България (xxxx://xxx.xxx.xx/xx/xxxxx/00/xxxxx.xxxx).

10.1.2. Когато не е посочен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние, издадено не повече от 3 месеца преди датата на отваряне на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод на български език.

10.1.3. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в избора на изпълнител не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде преведено на български език.

10.2. Документи, доказващи техническите възможности на участника:

10.2.1. Списък на доставките (не по-малко от 2 /две/ на брой) с еднакъв или сходен предмет, извършени от участника през последните три години (приключили преди крайния срок за подаване на офертите по настоящата обществена поръчка) - свободен текст, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника.

• Доказателството за извършените доставки се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.

10.2.2. Сертификат от производителя на предлаганите групови батерии за въведена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, включващ производство на сходен вид групови батерии, валиден към датата на представяне на офертата. (заверено копие, на български или на английски език, с надпис

„Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

10.2.3. Декларация от участника, в която е посочено лицето/та (най-малко 1 на брой), което/ито притежава/т, съгласно изискванията на т. 9.3.1., професионална квалификация и придобит опит за извършване на дейностите по т. 1.2. от настоящата документация (свободен текст, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

10.3. Договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганите групови батерии или от негов официален представител за Територията на Република България, даващ право на участника да извършва доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и сервиз на същите, в случай, че е оторизиран представител на производителя.

10.4. Описание на предлаганите от участника групови батерии за евакуационно осветление с посочени характеристики и показатели, доказващи съответствието им с изискванията посочени в Приложение № 1 от документацията за участие.

10.5. Декларация от участника, че предлаганите групови батерии са нови и неупотребявани, произведени не по-рано от януари 2015 г., заводски комплектовани с оригинални компоненти, с посочени продуктови номера и фирма-производител. (свободен текст, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника).

10.6. Попълнен образец на Оферта (Приложение № 2 - оригинал).

• Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за представяне на офертата.

10.7. Попълнена „Количествено - стойностна сметка” за изпълнение на поръчката (Приложение № 1 към проекто-договора – оригинал).

10.8. Попълнен образец на Предлагана цена (Приложение № 3 - оригинал).

• Предложената цена следва да бъде посочена в лева без ДДС, съответно с вкл. ДДС, и да включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

10.9. Декларация за извършен оглед (Приложение № 6 – оригинал).

10.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 8- оригинал) - попълва се от участника само в случай, че ще ползва подизпълнители.

10.11. Декларация относно приемане на условията в проекта на договор (Приложение № 9- оригинал).

10.12. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Раздел XІ

Начин на плащане и гаранции

11.1. Плащането ще се извърши в съответствие с условията на проекто-договора.

11.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:

11.2.1. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, в една от следните форми:

а) гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД,

„Агенция Митница Летище София”,

или

гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1, Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на

Възложителя по указания образец (съгласно Приложение № 4) и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на доставените групови батерии.

11.2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекта на договор.

Раздел XІI Оценка на офертите

12.1. Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия

„икономически най-изгодна оферта” при пълно съответствие на офертата с изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

12.2. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва:

а) К1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) – с относителна тежест 0,80 в комплексната оценка;

б) К2 – гаранционен срок на предлаганите групови батерии (в месеци) – с относителна тежест 0,10 в комплексната оценка;

в) К3 – срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) – с относителна тежест 0,10 в комплексната оценка.

12.3. Комплексната оценка на всяка оферта ще се определи съгласно следните формули:

12.3.1. Кi,compl = Ki,1 x 0,80 + Ki,2 x 0,10 + Кi,3 x 0,10, където: Кi,compl – е комплексната оценка на съответната оферта; i – е поредния номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общият брой на участниците.

12.3.2.

Ki,1

= Cmin

, където:

Ci – е общата цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС), предложена от съответния участник;

Cmin – е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) от участник в процедурата;

12.3.3.

Ki,2 = i

, където:

max

Гi – е гаранционният срок на груповите батерии (в месеци), предложен от съответния участник;

Гmax – е най-дългият гаранционен срок на групови батерии (в месеци), предложен от участник в процедурата.

Участниците в обществената поръчка следва да предложат гаранционен срок в месеци, който не може да бъде по кратък от гаранционния срок, определен от производителя, но не по- малък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на подписване на двустранен протокол удостоверяващ окончателното приемане на изпълнението на дейностите по договора.

Забележка: За целите на оценяването, максималният предложен от участник гаранционен срок на груповите батерии, който ще се оценява, е 60 (шестдесет) месеца.

12.3.4.

Ki,3

= M min

, където:

Мi – е срокът за изпълнение на поръчката (в календарни дни), предложен от съответния участник;

Mmin – е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) от участник в обществената поръчка.

Участниците в обществената поръчка следва да предложат срок за нейното изпълнение, който не може да бъде по-голям от 60 (шестдесет) календарни дни.

Забележка: За целите на оценяването, минималният предложен от участник срок за изпълнение на поръчката, който ще се оценява, е 10 (десет) календарни дни.

12.4. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1 (единица).

12.5. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi,compl.

Раздел XIII

Разяснения по документацията за участие

13.1. При писмено искане, направено до 3 (три) дни преди изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да поиска от Възложителя разяснения по документацията за участие. За контакт - факс: x000 0 000 0000. Телефони за контакти - x000 0 000 0000 – Xxxxxxx Xxxxxxx; x000 0 000 0000 – Xxxxxxx Xxxxxxxx.

13.2. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден от получаване на искането да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

13.3. Възложителят изпраща писмено разяснение до участника, който е отправил писменото запитване и е посочил адрес за кореспонденция.

Раздел XIV Сключване на договор

14.1. При сключване на договора, в него се включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител и които съответстват на изискванията на Възложителя.

14.2. Преди подписване на договора определеният за изпълнител участник трябва да представи:

14.2.1. Гаранция за изпълнение на договора (съгласно Приложение № 4 от документацията за участие);

14.2.2. Документи, издадени от компетентните органи за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;

14.2.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 7- оригинал).

14.2.4. За изпълнение нa дейностите, които са предмет на настоящата обществена поръчка, е необходимо определения за Изпълнител участник да представи списък на служителите, пряко ангажирани с изпълнението на поръчката, в който фигурират следните данни:

а) трите имена, ЕГН, № на лична карта и адрес на лицето;

б) длъжност, която лицето ще заема при изпълнението на конкретната задача.

• Списъкът, с горепосочената информация, следва да бъде подписан и подпечатан от оправомощено лице на участника.

Раздел XV Проект на договор

Д О Г О В О Р

№ ............../. 2015 г.

Днес, 2015 г . в гр. София между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, регистрирано по ф.д.

№ 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел” № 1, телефон 000 0000; факс 980 00 43, ЕИК 000697179, представлявано на основание т. 2.1. от Заповед № РД-29-317/20.06.2014 г. на генералния директор на ДП РВД от г-н Xxxxxxxx Xxxxx - заместник генерален директор по ТД, наричано в текста „Възложител”, от една страна, и

.................................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ ............

г. на ........................... съд, ЕИК ........................, с адрес ................... ................................., телефон

...................., факс .….................., представлявано от ........................................, наричано в текста

„Изпълнител” от друга страна,

на основание чл.101е от Закона за обществените поръчки и въз основа на съставения на

……………..2015 г. протокол за резултатите от работата на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка, утвърден от генералния директор на ДП РВД, се състави и подписа настоящият договор:

I. Предмет на договора.

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане: „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София” (наричани по-долу „Батериите”).

1.2. Описание на видовете дейности и обем на услугите, включени в предмета:

1.2.1. Доставка на 4 (четири) броя групови батерии за евакуационно осветление;

1.2.2. Строително-монтажни работи („СМР”), свързани с демонтажа на съществуващите 4 броя групови батерии и монтажа на новите, включително настройка, единични изпитвания за всяка една от инсталираните групови батерии и последващо извършване на 72 (седемдесет и два) часова проба на инсталирани групови батерии и захранваното от тях евакуационно осветление. Груповите батерии за евакуационно осветление и дейностите по СМР са описани по вид, качество, количество, предназначение, мощност и комплексност в Приложение № 1 –

„Количествено-стойностна сметка”, неразделна част от този договор.

II. Срок и място за изпълнение

2.1. Срокът за цялостно изпълнение предмета на договора е ………………………………

(........................с думи) календарни дни (не повече от 60 календарни дни), считано от датата на подписване на настоящия договор.

2.2. Срокът за доставка на Батериите, специфицирани в Приложение № 1, е

……………………………… (……………………с думи) календарни дни (не повече от 45 календарни дни) от датата на подписване на настоящия договор.

2.2.1. Батериите, специфицирани в Приложение № 1, следва да бъдат доставени в оригинална опаковка и с ненарушена цялост.

2.3. Срокът за извършване на дейностите по СМР, настройка и единични пробни изпитвания на всяка една от Батериите е……………………………… (……………………………… с думи) календарни дни (не повече от 15 календарни дни), считано от датата, определена от Възложителя съгласно т. 5.6. от този договор, като дата за започване изпълнението на тези дейности.

2.4. В срока по т. 2.1. не се включва:

2.4.1. времето от писменото уведомяване на Възложителя от Изпълнителя за готовността на последния да проведе 72 - часова проба на монтираните Батерии и захранваното от тях евакуационно осветление, включително времето, през което се извършва самата 72 - часова проба, при условие, че последната е била успешно проведена, до подписването на двустранен протокол, удостоверяващ окончателното изпълнение на предмета на настоящия договор;

2.4.2. времето за изпълнение на непредвидените, допълнително възложени СМР, когато такива са възложени в съответствие с този договор;

2.5. Място на изпълнение на поръчката – ЕЦ за УВД – София (Единен център за управление на въздушното движение).

III. Цени, условия и начин на плащане

3.1. Крайната цена за изпълнение предмета на договора, определена в съответствие с Приложение

№ 1 от договора – „Количествено-стойностна сметка” е ....................... (...............................................

с думи) лева без ДДС съответно ....................... ( с думи) лева с включен ДДС,

която се състои от:

3.1.1. Цената за доставка на Батериите - ................ (.................. с думи) лева без ДДС, съответно .................. ( с думи) лева с включен ДДС;

3.1.2. Цената за СМР - .................. (................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно

.................. ( с думи) лева с включен ДДС;

3.1.3. Цената за непредвидените СМР – не повече от 10% (десет процента) от цената за СМР по т. 3.1.2., а именно .................. (................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно

.................. (. с думи) лева с включен ДДС, само за реално възложените и изпълнени

работи;

3.2. Крайната цена на договора включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т. ч. данъци и такси, както и печалбата на последния, като единичните цени са посочени в Приложение № 1 от договора.

3.3. В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.

3.4. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, както следва:

3.4.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената на договора по т.

3.1.1. с включен ДДС, в срок до десет работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа фактура и оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане за размера на аванса с ДДС, в съответствие с приложения към договора образец и със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на доставка. В срок до 5 (пет) работни дни от извършване на плащането, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинал на фактура за стойността на извършеното авансово плащане.

3.4.2. Окончателно плащане, включващо 80 % (осемдесет процента) от цената по т. 3.1.1., цялата по т. 3.1.2. и по т. 3.1.3. на действително извършените работи в срок до десет работни дни след подписване на двустранен протокол, удостоверяващ окончателното изпълнение на предмета на настоящия договор, срещу представена фактура в оригинал.

3.4.3. В случай, че за изпълнение на договора има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда, предвиден в този договор.

3.4.4. Предходната клауза не се прилага, ако при приемането на работата Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

3.5. Единичните цени, посочени в „Количествено-стойностната сметка” – Приложение № 1 към договора, са неизменни за срока на действие на договора.

3.6. В случай, че при изпълнението на договора се наложат непредвидени СМР, техният вид, количество, стойност и срок за изпълнение се определят в двустранно подписан протокол. Допустимият размер на стойността на тези СМР не може да бъде повече от 10 % (десет процента) от цената на предвидените СМР в „Количествено-стойностната сметка” - Приложение № 1 към договора и следва да се изплаща от средствата за непредвидени разходи, включени в цената по т.

3.1.3 от договора.

3.7. Заплащането на непредвидените СМР се извършва по цените, посочени в Приложение № 1 към договора. В случай че в тях липсват подобни цени, ценообразуването ще се извършва по следния начин:

3.7.1. Разходните норми за труд и механизация се определят по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове СМР липсват подобни норми, се прилагат нормите от Трудови норми в строителството или се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя.

3.7.2. Часовите ставки за труд с допълнителните разходи върху труда, определени в Приложение № 1 към договора.

3.7.3. Единичните цени на машиносмените за механизация, невключени в Приложение № 1 към договора, се доказват допълнително.

3.7.4. Разходните норми за материали се определят по УСН. Ако за някои видове работи липсват такива норми се определя временна норма за съответния вид материал, която се одобрява от Възложителя.

3.7.5. Цените на използваните материали се определят по цени без ДДС, въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени, заверена за вярност с оригинала с подпис и печат на Изпълнителя. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в размер на ............... % (. с думи).

3.7.6. Върху определената стойност за труд по т. 3.7.2., за материали, с включени доставно- складовите разходи и за механизация, се начислява печалба от ............... % (.....................

процента).

3.8. Плащанията по договора се извършват само за възложени и действително извършени работи.

ІV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. Приемане на доставката

4.1.1. Приемането на доставката на Батериите се осъществява с двустранно подписан Приемо-предавателен протокол (наричан по-долу „Приемо-предавателен протокол”) след извършване на проверки и оглед от двете страни по договора. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от упълномощените за това представители на двете страни.

4.1.1.1.В случай, че се приема доставка на Батерии, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, доставката се приема в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя, като подизпълнителят подписва Приемо-предавателния протокол относно тази част от доставката, за която той отговаря.

4.1.1.2. При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

4.1.2. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, Възложителят може да откаже да приеме доставката, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка и в рамките на уговорения срок да достави липсващите и/или несъответстващи стоки.

4.1.3. Изпълнителят уведомява Възложителя за точната дата и предполагаемото време за доставката на Батериите, като Възложителят е длъжен да осигури надлежно упълномощен свой представител, който да приеме доставката.

4.1.4. Изпълнителят се задължава да осигури подходяща опаковка на Батериите според обичайните търговски стандарти, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането по време на превоза, натоварване, разтоварване и съхранение.

4.1.5. Разноските по доставката на Батериите до мястото на изпълнение по т. 2.5. са за сметка на Изпълнителя.

4.1.6. Приемо-предавателният протокол по т. 4.1.1. от договора не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставените Батерии, както и за скрити недостатъци на същите.

4.1.7. Рискът от случайното погиване или повреждане на Батериите се носи от Изпълнителя, а след подписването на Приемо-предавателния протокола по т. 4.1.1., този риск преминава върху Възложителя, с изключение на времето на извършване на СМР, единични изпитвания и 72-часова проба по т. 4.2., когато рискът е за Изпълнителя.

4.1.8. Прехвърлянето на собствеността върху доставените Xxxxxxx се извършва със заплащане на уговорената цена по т. 3.1.1.

4.2. Приемане на СМР, единични изпитвания и 72 - часова проба.

4.2.1. Изпълнителят следва да извърши единични изпитвания на всяка една Батерия поотделно, непосредствено след приключване на монтажа й, като успешното им провеждане се удостоверява с отделни (общо четири на брой) двустранно подписани протоколи, по един за всяка Батерия.

4.2.2. След приключване на дейностите по СМР, настройка и съпътстващите ги единични изпитвания Изпълнителят се задължава писмено да уведоми Възложителя за готовността си за провеждане на 72-часова проба на всички монтирани Батерии и захранваното от тях евакуационно осветление, като му предостави едновременно с това и процедура за извършване на 72-часовата проба.

4.2.3. Възложителят се задължава да одобри изготвената от Изпълнителя процедура за извършване на 72-часовата проба в срок до 3 (три) работни дни от получаване й, като в случай на несъгласие с нея предоставя на Изпълнителя своите забележки и коментари. В противен случай с изтичането на 3-дневния срок, тя се счита за приета без възражения.

4.2.3.1. Изпълнителят се задължава да отрази забележките и коментарите на Възложителя в представената процедура.

4.2.4. Възложителят се задължава след получаване на уведомлението по т. 4.2.2. да организира провеждането на 72-часовата проба, като издаде заповед за назначаване на комисия и определи дата за провеждането й, не по-късно от 7 (седем) работни дни от датата на получаване уведомлението по т. 4.2.2.

4.2.5. Изпълнителят извършва 72-часовата проба в присъствието на Възложителя.

4.2.6. Успешното провеждане на 72-часовата проба се удостоверя с подписването на двустранен проткол (наричан „Протокол за провеждане на 72-часова проба на Батериите”).

4.2.7. В случай, че 72-часовата проба се окаже неуспешна или бъдат констатирани несъответствия в работата на Xxxxxxxxx и/или захранваните от тях осветителни тела, по споразумение на страните се определя срок за отстраняване на недостатъците и насрочване на повторна 72-часова проба в съответствие с гореописания ред.

4.2.8. Повторната 72-часова проба се извършва за сметка на Изпълнителя, като времето, необходимо за нейното повторно извършване не се изключва от уговорения по т. 2.1. срок за изпълнение. Изпълнителят не се освобождава и от дължимите неустойки за забава, в случай, че такава е налице.

4.2.9. В случай, че по отношение на някои от дейности по т. 4.2., Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, последните се приемат в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя, като подизпълнителят следва да подпише съответния протокол, удостоверяващ изпълнението им, относно тази част от тях, за която той отговаря.

4.2.9.1. При приемането по т. 4.2.9. Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

4.3. Окончателно приемане на изпълнението на предмета на договора

4.3.1. Възложителят се задължава в срок до 3 (три) работни дни след подписване Протокола за провеждане на 72-часова проба на Батериите по т. 4.2.6. да организира окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора.

4.3.2. Окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните („Окончателен протокол”).

4.3.3. Към Окончателния протокол по т. 4.3.2. се прилагат и Приемо-предавателният проткол по т. 4.1.1., протоколите по т. 4.2.1., както и Протоколът за провеждане на 72 - часова проба.

4.3.4. В случай, че за част от дейностите, предмет на настоящия договор, Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора се извършва в съответствие с чл. 45б, ал.1 и ал. 2 от ЗОП.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора с грижата на добрия търговец и в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него.

5.2. Изпълнителят се задължава да извърши уговорените съгласно този договор дейности в съответствие с „Количествено-стойностната сметка” – Приложение № 1 към договора.

5.3. Изпълнителят се задължава да достави нови и неупотребявани Батерии, произведени не по- рано от януари 2015, заводски комплектовани с оригинални компоненти, с посочени фирма- производител и продуктови номера.

5.4. Изпълнителят се задължава при доставка на Батериите да представи на Възложителя и необходимата техническа документация, включваща и инструкции за експлоатация от производителя на български език.

5.5. Изпълнителят се задължава при изпълнение на СМР, на единичните изпитвания и 72 - часовата проба да ползва лица, които притежават необходимата професионална квалификация и опит, както и да извърши тези дейности в присъствие на представители на Възложителя.

5.6. Изпълнителят се задължава в срок до 3 (три) работни дни от подписване на Приемо- предавателния протокол за приемане на доставката на Батериите да уведоми писмено Възложителя за готовността си да започне СМР. Възложителят, от своя страна, се задължава в

рамките на 3 (три) работни дни от датата на уведомлението по предходното изречение да определи датата за започване на СМР, като писмено уведоми за това Изпълнителя.

5.7. Изпълнителят се задължава прехвърлянето от старите групови батерии за евакуационно осветление към новите да се извърши последователно, батерия по батерия.

5.8. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите, предмет на договора, съгласно Приложение № 1 с осигурена от него специализирана апаратура.

5.9. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички появили се недостатъци през гаранционния срок, за които е уведомен от Възложителя съгласно клаузите на договора.

5.10. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

5.11. Изпълнителят се задължава при изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, които прилага Възложителят.

5.12. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени на Възложителя и на трети лица вреди от свои виновни действия или бездействия при или по повод изпълнение на договора.

5.13. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

5.14. Изпълнителя се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (ако има такива) и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок, както и да спазва всички останали разпоредби на чл. 45а от Закона за обществените поръчки относно договорите за подизпълнение.

5.15. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала известна при и/или по повод изпълнение на договора, като това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива).

5.16. Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор.

5.17. При добросъвестно, срочно и качествено изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в него.

VІ. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него.

6.2. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора.

6.3. Възложителят се за задължава, в срок от 3 (три) дни след подписване на Приемо- предавателния протокол по т. 4.1.1., писмено да уведоми Изпълнителя за готовността си за започване на СМР като определи датата за това.

6.4. Възложителя се задължава да осигури свои представители, които да присъстват при извършване на СМР, съпътстващите ги пробни изпитвания и на 72 - часовата проба.

6.5. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, приложими в предприятието.

6.6. При добросъвестно, срочно и качествено изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора.

6.7. Възложителят се задължава да осигури достъп до обекта и нормални условия за изпълнение на договора.

6.8. При срочно и качествено изпълнение на задълженията на Изпълнителя, Възложителят е длъжен да освободи 60 % (шестдесет процента) от предоставената гаранция за изпълнение в срок от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Окончателния протокол за изпълнение по т. 4.3.2. Останалата част от гаранцията се освобождава при срочно и качествено изпълнение на задълженията на Изпълнителя, свързани с гаранционното обслужване по т. 7.1. от договора, в срок от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на двустранен протокол за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя по т. 7.1. за поддръжка на доставените Батерии.

VІІ. Гаранционни срокове

7.1. Изпълнителят дава гаранция за доставените Батерии, предмет на настоящия договор, срещу фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката им, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация за срок от (съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-кратък от гаранционния

срок, предлаган от производителя, и не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на Окончателния протокол за изпълнение по т. 4.3.2.

7.2. Изпълнителят дава гаранция за извършените СМР, предмет на настоящия договор, за срок от

.............................години (съгласно Офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 5 години), считано от датата на подписване на Окончателния протокол за изпълнение по т. 4.3.2.

7.3. В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди, Възложителят отправя уведомление до Изпълнителя за отстраняването им. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за появилите се недостатъци и/или повреди чрез факс, по пощата или по електронната поща.

7.4. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява появилите се недостатъци и/или повреди чрез ремонт на място, в оторизиран сервиз или замяна на повредената част не по-късно от ................. (..........................с думи) календарни дни (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече от 10 (десет) календарни дни) от датата на получаване на уведомлението на Възложителя за наличието на недостатъци и/или повреди, а в случай че е необходимо да бъдат доставени резервни части от чужбина – в срок до (съгласно

офертата на Изпълнителя, но не повече от 20 (двадесет) календарни дни).

7.5. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците и/или повредите в договорения срок, Възложителят може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.6. Гаранционният срок се удължава с периода, през който съответната Батерия или някое от захранваните от нея осветителни тела не може да се ползва по предназначение поради констатирани недостатъци и/или повреди.

7.6.1. В случай, че гаранционният срок бъде удължен поради невъзможност за ползване по предназначение, Изпълнителят се задължава да удължи съответно срока на предоставената гаранция за изпълнение.

7.7. Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.8. Повреди, причинени от неправилна експлоатация, съхранение или опит за отстраняване на повредите от неупълномощени от Изпълнителя лица, се отстраняват за сметка на Възложителя.

7.9. След изтичане на всеки един от уговорените по-горе гаранционни срокове съгласно т. 7.1. и т. 7.2., страните подписват съответен двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя относно конкретния вид гаранционно обслужване.

VІІІ. Отговорности и неустойки

8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение на договора съгласно договореното, същият дължи неустойка в размер на 0.5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора по т. 3.1 без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойките по договора е 20 % (двадесет процента) от крайната цена по т. 3.1. без ДДС.

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане.

8.3. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.4. Възложителят има право да задържи представената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер в случаите, в които едностранно прекрати предсрочно договора поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно неизпълнение на задълженията за доставка от Изпълнителя с повече от 20 календарни дни.

8.5. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя Възложителят има право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

ІХ. Прекратяване на договора

9.1. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен:

9.1.1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14- дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

9.1.2. от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

9.1.3. от Възложителя без предизвестие в случай на частично или пълно неизпълнение на задълженията за доставка от Изпълнителя с повече от 20 дни;

9.1.4. от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие при открито производство за ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя, както и при преобразуване без ликвидация. В тези случаи Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора.

9.2. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят дължи връщане на получения аванс, като в случай, че прекратяването е по негова вина, дължи и законната лихва върху аванса за периода от получаването до възстановяването му.

X. Заключителни разпоредби

10.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

10.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.3. Всички съобщения или уведомления при и по повод изпълнението на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс или по електронен път, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени в извънработно време, ще се считат за получени в следващия работен ден.

10.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора.

10.5. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

За Възложителя:

Xxxxxxx Xxxxxxx, ръководител сектор СУС, РЦ за ОВД София, тел.: 02/0000000;

e-mail: xxx@xxxxxxx.xxx

За Изпълнителя:

…………………

10.6. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – „Количествено – стойностна сметка” (съгласно офертата на избрания за изпълнител участник);

- Приложение № 2 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане;

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Xxxxxxxx Xxxxx, ………………………..

Зам. генерален директор ТД

Приложение № 1 към Договор № ...............

„Количествено - стойностна сметка”

за извършване подмяна на 4 броя групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД - София

№	Hаименование	тип, модел	бр.	ед. цена	стойност
№	Hаименование	тип, модел	бр.	(лева без ДДС)	(лева без ДДС)
1	2	3	4	5	6
1 . Доставка
1.1.	Групова батерия, предназначена да захранва 4 линии и до 70 (седемдесет) броя аварийни осветителни тела – с мощност по 8 W; Всяка батерия следва да работи в авариен режим минимум 1 (един) час и да съдържа минимум следното: - шкаф тип „кабинет” за електрониката и батериите; - микропроцесорно управляващо устройство; - преобразуващ модул; - зареждащо устройство; - батерии (два броя) по 65 Ah - затворени, капсуловани; - изходни модули, за 4 канала.		4
Общо по т. 1 . :
2 . СМР (Монтажни и демонтажни работи)
2.1.	Демонтаж на съществуващите групови батерии за евакуационно осветление, монтирани в ЕЦ за УВД - София		4
2.2.	Монтаж и настройка на новите групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София на мястото на демонтираните със следните параметри и съдържание: - работещи в авариен режим – минимум 1 (един) час; - ел. захранване – на 4 линии и до 70 (седемдесет) броя аварийни осветителни тела, с мощност по 8W; - шкаф тип „кабинет” за електрониката и батериите; - микропроцесорно управляващо устройство; - преобразуващ модул; - зареждащо устройство; - батерии (два броя) по 65 Ah - затворени, капсуловани; - изходни модули, за 4 канала.		4
Общо по т. 2 .:

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Описание	Стойност, лева
Обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС (т. 1 . + т. 2 .):
Непредвидени разходи 10% (не повече от 10 %) от цената по т. 2. без вкл. ДДС
ДДС 20%:
Общо с вкл. ДДС:

Ценообразуването на непредвидените СМР ще се извършва по следния начин:

• Разходните норми за труд и механизация се определят по Уедрени сметни норми (УСН). Ако за някои видове СМР липсват подобни норми, се прилагат нормите от Трудови норми в строителството или се определя временна норма за съответния вид работа, която се одобрява от Възложителя;

• Xxxxxx ставка за труд с допълнителните разходи върху труда – лева на

час без ДДС, лева на час с ДДС;

• Часова ставка за механизация с включени допълнителни разходи лева на

машиносмяна без ДДС, …............... лева на машиносмяна с ДДС (ако участникът предвижда повече от един тип механизация за изпълнение на поръчката, предлага съответни цени за всеки тип механизация);

• Цените на използваните материали се определят по цени без ДДС въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени, заверено с надпис „Вярно с оригинала”, подпис и печат. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно- складови разходи в размер на %.;

• Върху определената стойност за труд, за материали с включени доставно - складови разходи и за механизация се начислява печалба от ............... % ( процента).

Дата: ............ 20.... г. Подпис: ....................................

гр. София

(име, длъжност)

Приложение № 2 към Договор № ................

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 20% (двадесет процента) от дължимата сума по т. 3.1.1. от договора .
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на договора>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото гарантираме неотменяемо изплащането на авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

Раздел ХVI Приложения

Приложение №1

Техническа спецификация

1. Новите групови батерии за евакуационно осветление следва да са аналог на сега действащите в ЕЦ за УВД - София и да поддържат съществуващата периферия от евакуационни лампи и табели;

2. Всяка групова батерия е необходимо да захранва 4 линии;

3. Всяка груповата батерия е предназначена да захранва до 70 (седемдесет) броя аварийни осветителни тела – с мощност по 8 W;

4. Работа в авариен режим – всяка батерия следва да работи в авариен режим минимум 1 (един) час;

5. Всяка групова батерия трябва да съдържа минимум следното:

• Шкаф тип „кабинет” за електрониката и батериите;

• Микропроцесорно управляващо устройство;

• Преобразуващ модул;

• Зареждащо устройство;

• Батерии (два броя) по 65 Ah - затворени, капсуловани;

• Изходни модули, за 4 канала.

Приложение №2

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

О Ф Е Р Т А

(образец)

за участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София”

по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки

Административни данни на участника:

Наименование или име на участника:........................................................................................

ЕИК. ...........................................................................................................................................

Представлявано от .....................................................................................................................

Седалище и адрес на управление :……………………………………………………………….

..................................................................................................................................................... Телефон..........................................

Факс................................................

Е–mail..............................................

Лице за контакти ................................................................................................

Длъжност ............................................................................................................

Телефон/факс .....................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София”.

Запознахме се с публичната покана, документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в избора на изпълнител, за изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществена поръчка, които заявяваме, че приемаме.

Ценовата оферта за изпълнение на обществената поръчка трябва да е в съответствие с Приложение № 1 към проекто-договора – „Количествено - стойностна сметка” и Приложение № 3 от документацията – „Предлагана цена”, които са неразделна част от настоящата оферта.

Декларирам, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в избора на изпълнител отговаря/м на всички изисквания, посочени в предварително обявените условия от Възложителя.

Срок за доставка на груповите батерии за евакуационно осветление

…………………………. (……………… с думи) не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

Срок за изпълнение на СМР, настройки и извършване на единични изпитвания на монтираните групови батерии за евакуационно осветление …………………… ( с думи)

не повече от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, допълнително определена от Възложителя съгласно условията на проекто - договора като дата за започване на тези дейности. Уведомлението следва да бъде направено след двустранно подписан Приемо - предавателен протокол за извършена доставка на груповите батерии.

Гаранционен срок на предлаганите групови батерии …………………… ( с

думи) не по–кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на двустранен Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на изпълнение на дейностите по договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнител се задължаваме при отказ и/или повреда, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката, както и отклонение/я от показателите, определени от производителя на батериите, непредизвикани от неправилно съхранение или експлоатация в рамките на гаранционния срок, същото следва да бъде ремонтирано или заменено с ново от изпълнителя в срок до ......... (. с думи) /не повече

от десет/ календарни дни, считано от известяването за възникналия проблем от Възложителя по електронна поща или чрез факс, а в случаите, когато се налага доставка на резервни части от чужбина в срок до ........ (.............. с думи) (не повече от двадесет) календарни дни, считано от получаване на уведомление от Възложителя.

В случай, че /попълва се наименованието или името на

участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

а) Гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- банкова гаранция по приложения в документацията образец;

- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул.

„Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1, Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000;

б) документите, посочени в чл. 101е, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

в) за служителите, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, следните документи:

- трите имена, XXX и адрес на лицето, както и длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява;

Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Дата: ........ 20.... г. Подпис: /. /

гр. ........................... (име, длъжност, печат)

Приложение №3

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с Публичната покана и с документацията за провеждане на избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет: „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София”, при следните финансови условия:

1. Общата цена за изпълнение на поръчката в размер на ................ ( с думи) лева

без ДДС съответно ................ (. с думи) с вкл. ДДС.

Тази цена включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

2. Ценообразуването на непредвидените СМР ще се извършва по следния начин:

• Xxxxxx ставка за труд с допълнителните разходи върху труда – ………………… лева на час без ДДС, лева на час с ДДС;

• Часова ставка за механизация с включени допълнителни разходи лева на

Приложения:

1. Попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 1 към проекто-договора –

„Количествено - стойностна сметка”.

2. Количествено - стойностни сметки (неразделна част от общата сметка), които ще се изпълняват от подизпълнители (ако има такива) с изчисляване процента от общата цена за частта на всеки подизпълнител и общо за всички подизпълнители.

Дата: ..........2015 г. Подпис: ..............................

гр. ....................... (име, длъжност и печат)

Приложение № 4

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО ДВИЖЕНИЕ”, БУЛ. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ	НА ВЪЗДУШНОТО „БРЮКСЕЛ” № 1, 1540
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… НА УПРАВЛЕНИЕ>	<СЕДАЛИЩЕ И	АДРЕС
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:	„Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София”.
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ДОГОВОРА>………..	ВАЛУТАТА	НА
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС;
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок >
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас, Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, като Възложител и <……………. фирма, ........……… адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ		<подпис и печат >

Приложение № 5

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГЛЕД

(образец)

Долуподписаните:

1.................................................................................................................................

живущ в гр. (с.) ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. серия ......... №............................., ЕГН x

2.................................................................................................................................. живущ в гр. (с.) .................................., ул. ............................., № .......,

л.к. серия ......... №.............................., ЕГН x

Представители на фирма , регистрирана в

............................ под № ....................., фирмено дело № ..................

Декларираме, че във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София” бихме желали да посетим обект„ ЕЦ за УВД – София”, който се намира на бул. Брюксел № 1.

Дата: .............. 20...... г. Декларатори:

гр. ....................... 1. (подпис)

2. (подпис)

Приложение № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

(образец)

Долуподписаните:

1. ………………………………………………………………………………………………. живущ в гр. (с.) …………….………….., ул. ………….……………, № ….,

2. ………………………………………………………………………………………………. живущ в гр. (с.) …………….………….., ул. ………….……………, № ….,

3. ………………………………………………………………………………………………. живущ в гр. (с.) …………….………….., ул. ………….……………, № ….,

Представители на фирма ,

регистрирана в …………………….. под № ……………, фирмено дело № …………

Декларирам, че във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София” сме посетили обект „ЕЦ за УВД – София” и сме запознати с всички условия, които биха повлияли върху цената на офертата.

Декларирам, че няма да предоставям на трети лица данни и информация станали ми известни по време на извършения оглед, във връзка с участието ни в избор на изпълнител с предмет: „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София”.

Декларатори:

Дата: ..................20...... г. 1. (подпис)

гр. ....................... 2. (подпис)

3 (подпис)

Приложение № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (подава се от лицата, които представляват кандидата/участника)

Долуподписаните

….……................................................................................., с ЕГН ,

л.к. №...................................., издадена на ............................ от ....................................., в качеството ми на

............................................... на кандидата/участника………………………………………………………, ЕИК

…………………...…………….…, с ЕГН ……..........................................., л.к. №. ,

издадена на ............................ от ..........................., в качеството ми на на

кандидата/участника ………………………………………, ЕИК ,

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:

І. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП на представлявания от мен/нас кандидат/участник не са свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

ІІ. Представляваният от мен/нас кандидат/участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Информация относно публични регистри, в които се съдържат посочените в настоящата декларация обстоятелства, или компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/участникът е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя (попълва се при наличие на такива регистри или компетентни органи относно посочените обстоятелства):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Задължавам/е се, при промяна на посочените обстоятелства, писмено да уведомя/уведомим Възложителя на обществената поръчка с предмет: „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София” в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известно ми/ни е, че за неверни данни в настоящата декларация нося/носим наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ..................... г. Декларатор/и: .............................

(подпис)

Приложение № 8

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 56, ал. 1 т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (подава се от лицата, които представляват кандидата/участника)

Долуподписаните

..................…................................................................................................., с XXX ,

л.к. №...................................., издадена на ............................ от ..........................., в качеството ми на

...............................................на кандидата/участника ,

ЕИК...…………….……………………., , с

ЕГН …………..........................................., л.к. №...................................., издадена на от

..........................., в качеството ми на ............................................. на кандидата/участника

………………………………………, ЕИК ,

ДЕКЛАРИРАМ/Е, ЧЕ:

І. При изпълнението на обществената поръчка с предмет „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София” представляваният от мен/нас кандидат/участник ще ползва следните подизпълнители:

Подизпълнител (изброяват се имената и адресите на подизпълнителите)	Видове работи, които ще изпълнява (посочват се всички дейности и/или услуги)	Дял в проценти (%) (от общата стойност на поръчката, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя)

ІІ. При изпълнението на обществената поръчка ще бъдат спазени изискванията на чл. 45а от ЗОП по отношение на договорите за подизпълнение.

Дата: ..................... г. Декларатор/и: .............................

(подпис)

Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я

относно приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/ата..........................................................................................................

(трите имена)

с ЕГН ........................................., x.x. №...................................., издадена на ........................

от......................................., адрес:............................................................................., в качеството ми на

.................................................. на участника .................................................................., регистрирано

по ф.д. №.................. на ......................., XXX , със седалище и адрес на управление

........................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на групови батерии за евакуационно осветление в ЕЦ за УВД – София” и приемам условията на същия.

Дата 2015 г.	Декларатор	.......................................
		(подпис)

Document Metadata

Table of Contents

ЧАСТ I – Публична покана ЧАСТ IІ – Указания към участниците в обществената поръчка

Document Metadata