I. Предмет на договора

Приложение № 2

ДОГОВОР

(ПРОЕКТ)

№........./ 2019 г.

Днес, 2019 г. между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00 представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста „Възложител“ от една страна, и

...................................................................., ЕИК ....................., със седалище и адрес на

управление: ................................................................., телефон: .........................., факс:

..........................., представлявано от ......................................................, наричан в текста

Изпълнител, от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение

№ РД -.................../ за класиране и определяне на изпълнител на обществената

поръчка, се състави и подписа настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане изграждане на централизирана IP комуникационна система на ДП РВД, наричана за краткост в този договор „Системата“, включващо:

1.1. доставка на оборудване, софтуер и софтуерни лицензи, демонтаж на част от съществуващото оборудване, монтаж, конфигуриране на Системата, приемни изпитвания и специализирано обучение за експлоатация и обслужване на Системата, подробно описани в Приложение № 1 „Техническа спецификация“ и Приложение № 2 „Техническо предложение на Изпълнителя“ по цени, съгласно Приложение № 3 „Ценово предложение на Изпълнителя“.

II. Срок и място на изпълнение

2.1. Общият срок за изпълнение на договора е ………………. ( с думи) календарни

дни (не повече от 195 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2. Срокът за доставка на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи е ……………….

(……….с думи) календарни дни (не повече от 45 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2.1. Оборудването, предмет на договора, се доставя в оригинални опаковки с ненарушена цялост разпределено по видове и количества по съответните РЦ/ЛЦ за ОВД и ТРЛК (обекти

на Възложителя), съгласно Приложение № 1 „Техническа спецификация“.

2.3. Срокът за извършването на демонтаж на част от съществуващото оборудване, монтаж, конфигуриране, приемни изпитвания и специализирано обучение за експлоатация и обслужване на Системата е………………. ( с думи) календарни дни (не повече от

150 календарни дни), считано от датата на подписване на последния приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи.

2.3.1. Всички дейности по т. 2.3. се извършват по съответните РЦ/ЛЦ за ОВД и ТРЛК, съгласно Приложение № 1 „Техническа спецификация“.

2.3.2. Срокът за изпълнение по т. 2.3 не включва времето, през което не могат да се извършват дейности поради причини, свързани с дейността на Възложителя, включително и времето от подписване на всеки приемо-предавателен протокол за доставка до уведомлението от страна на Възложителя за готовността му за провеждане на дейностите. Дните, в които не се извършват дейности се отбелязват в двустранно подписан протокол.

ІІІ. Цени, условия и начин на плащане

3.1. Крайната цена на договора е в размер на .................. ( с думи) лева

без ДДС, съответно .................. (……………………….с думи) лева с включен ДДС и включва следните цени:

3.1.1. Цена на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи в размер на …………….

(……………………….с думи) лева без ДДС, съответно …………… ( с

думи) лева с включен ДДС;

3.1.2. Цена за демонтаж на част от съществуващото оборудване, монтаж, конфигуриране и приемни изпитвания на Системата в размер на …………………. ( с

думи) лева без ДДС, съответно …………… (……………………….с думи) лева с включен ДДС;

3.1.3. Цена за провеждането на специализирано обучение за експлоатация и обслужване на Системата в размер на ……………………………. (……………………….с думи) лева без ДДС съответно …………… ( с думи) с включен ДДС;

3.2. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

3.3. Възнаграждението по договора включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. данъци и такси, както и печалбата на последния, като единичните цени са посочени в Приложение № 3 към договора – Ценово предложение на Изпълнителя.

3.4. В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.

3.5. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, както следва:

3.5.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по т. 3.1.1. с включен ДДС - в срок до пет работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа фактура и гаранция за размера на авансово предоставените средства в една от изброените в чл. 111, ал. 5 от ЗОП форми, както следва:

а) Парична сума – тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, клон - „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

б) Банкова гаранция – оригинален екземпляр на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя (с реквизити съгласно примерния образец – Приложение

№ 5 към договора. Приложения към настоящият договор образец на банкова гаранция за авансово плащане е примерен, като предоставеният от избрания за изпълнител участник следва да съдържа всички реквизити на образеца) и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за доставка на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи.

в) Застраховка - оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) календарни дни след датата на последния подписан приемо-предавателен протокол по т. 4.1.1. за доставка на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключването на застрахователната полица.

3.5.1.1. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за авансово предоставените средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

3.5.1.2. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката с покритие в размера на авансово предоставените средства, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

3.5.1.3. В срок до 5 (пет) календарни дни от извършване на авансовото плащане, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинал на фактура за стойността на извършеното авансово плащане.

3.5.1.4. Гаранцията за аванса се освобождава от Възложителя в тридневен срок от датата на усвояване или връщане на аванса. Авансът се счита за усвоен, считано от датата на последния приемо-предавателен протокол по т. 4.1.1. за доставка на оборудването софтуер и софтуерни лицензи.

3.5.1.5. В случай, че Изпълнителят не представи съответните документи по т. 3.5.1

Възложителят не извършва авансово плащане.

3.5.2. Плащане в размер на 80 % (осемдесет процента) от цената по т. 3.1.1. с включен ДДС

- в срок до 10 (десет) работни дни след датата на представяне от Изпълнителя на оригинал на фактура и подписани приемо-предавателни протоколи по т. 4.1.1., удостоверяващ приемане на доставеното оборудване, софтуер и софтуерни лицензи без забележки за всички обекти на Възложителя.

3.5.2.1. В хипотезата на т. 3.5.1.5 при условията на т. 3.5.2 се заплащат 100 % (сто процента) от цената по т. 3.1.1. с включен ДДС.

3.5.3. Плащане на 100% от цената по т. 3.1.2. с включен ДДС - в срок до 10 (десет) работни дни след датата на представяне от Изпълнителя на оригинал на фактура, протоколи за приемане на дейностите по демонтаж на част от съществуващото оборудване, монтаж, конфигуриране и успешни приемни изпитвания на място по т. 4.2.1. и протоколът по т. 4.2.2. за приемане на Системата.

3.5.4. Плащане в размер на 100% от цената по т. 3.1.3. с включен ДДС - в срок до 10 (десет) работни дни след датата на представяне от Изпълнителя на оригинална фактура, и подписан протокол по т. 4.3.1, удостоверяващ проведеното обучение.

3.5.5. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

3.5.5.1. Разплащанията по т. 3.5.5 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5.5.2. Възложителят има право да откаже плащане по т. 3.5.5., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

IV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. Приемане на доставката:

4.1.1. Приемането на доставката на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи се осъществява с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за всеки обект на Възложителя след извършване на проверки и оглед от двете страни по договора. Протоколите се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

4.1.2. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, Възложителят може да откаже да приеме доставката, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка и в рамките на уговорения срок да достави липсващото и/или несъответстващо оборудване, софтуер и софтуерни лицензи.

4.1.3. Изпълнителят уведомява Възложителя за точната дата и време за доставката на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи до всеки от обектите на Възложителя, като Възложителят е длъжен да осигури надлежно упълномощен свой представител, който да приеме доставката.

4.1.4. Изпълнителят се задължава да осигури транспортиране и подходяща опаковка на оборудването според обичайните търговски стандарти, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането по време на превоза, натоварване, разтоварване и съхранение.

4.1.5. Разноските по доставката на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи до мястото на изпълнение по т. 2.2.1. са за сметка на Изпълнителя.

4.1.6. Приемо-предавателните протоколи по т. 4.1.1. от договора не освобождават Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното оборудване, софтуер и софтуерни лицензи както и за скрити недостатъци на същите.

4.1.7. Рискът от погиване на оборудването преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на съответния протокол по т. 4.1.1., с изключение на времето на извършване на монтаж и конфигуриране, когато рискът е за Изпълнителя.

4.2. Приемане на дейностите по демонтаж на част от съществуващото оборудване, монтаж, конфигуриране и успешно проведени приемни изпитвания на място и приеми изпитвания на новоизградената централизирана Система:

4.2.1. Приемане на дейностите по демонтаж на част от съществуващото оборудване, монтаж, конфигуриране и успешно проведени приемни изпитвания на място се осъществява с двустранно подписани приемо-предавателни протоколи за всеки обект на Възложителя след извършване на проверки и оглед от двете страни по договора. Протоколите се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра и се подписват от упълномощените представители на двете страни.

4.2.2. Приемане на успешно проведени приемни изпитвания на Системата се извършва с отделен протокол.

4.3. Приемане на проведеното обучение:

4.3.1.Проведеното обучение за експлоатация и обслужване на Системата, от страна на Изпълнителя на служители на Възложителя се удостоверява с двустранно подписан протокол, който отразява броя курсове, обучени служители и програмата, по която е извършено обучението, съгласно Техническата спецификация;

4.4. Окончателно приемане на изпълнение на предмета на договора:

4.4.1. Окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните („Окончателен протокол”).

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да получи уговорената цена в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.

5.1.2. да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор.

5.2. Изпълнителят e длъжен:

5.2.1. да изпълни договора професионално и качествено, в съответствие с действащото българско законодателство и изискванията на Възложителя, посочени в договора и приложенията към него, чрез персонал, притежаващ необходимата квалификация и опит за работа със оборудването, софтуер и софтуерни лицензи като полага грижата на добър търговец;

5.2.2. да достави, демонтира част от съществуващото оборудване монтира и конфигурира ново, неупотребявано и съвместимо със съществуващото оборудване, софтуер и софтуерни лицензи с технически, количествени и функционални изисквания и спецификации съгласно уговореното и в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя;

5.2.2.1. в двуседмичен срок от подписване на договора да предостави на Възложителя за одобрение и корекции при необходимост проект на план за поетапна надстройка на съществуващите цифрови учрежденски автоматични телефонни централи (ЦУАТЦ) към централизирана IP комуникационна система;

5.2.2.2. да извърши приемни изпитвания на място и приемно изпитване на Системата, съгласно изискванията в Техническата спецификация;

5.2.3. да предостави оборудването предмет на договора, ново, неупотребявано, със съответните му инструкции за експлоатация от производителя, на български или на английски език;

5.2.4. да проведе обучение за експлоатация и обслужване на Системата и за работа със софтуерните продукти на служители на Възложителя по предварително съгласувани програма и време за обучение, като осигури необходимото оборудване, материали и пособия, съгласно Техническата спецификация;

5.2.5. да извършва гаранционна поддръжка на Системата съгласно Техническата спецификация;

5.2.6. при изпълнението на предмета на договора да спазва Политиката по околна среда на ДП РВД и Процедурата по разделно събиране на отпадъците, приложими в предприятието, както и внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа, както и охранително-пропусквателния режим в ЕЦ за УВД и съответните Летищни центрове на Възложителя;

5.2.7. да спазва разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

5.2.8. да организира и провежда инструктажите по безопасност и здраве при работа на служителите и подизпълнителите си, като в 5-дневен срок след тяхното провеждане предаде с Протокол на служителя на Възложителя заверени копия на Книгата за инструктаж по безопасност и здраве при работа;

5.2.9. да опазва сигурността на информацията на възложителя, като за всички неуредени изрично в този договор въпроси се прилага Приложение № 4 - Общи условия на ДП РВД за осигуряване на сигурността на информацията, неразделна част от настоящия договор;

5.2.10. да вземе необходимите мерки за отстраняване на допуснатите пропуски при изпълнение на дейности, включени в предмета на договора, за които Възложителят е отправил устна или писмена забележка/препоръка;

5.2.11. да уведомява незабавно Възложителя за всички обстоятелства, които възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на този договор;

5.2.12. да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката, на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при или по повод изпълнението на договора. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители, като Изпълнителят се задължава да изиска от персонала и подизпълнителите си да представят подписани декларации за опазването на служебната и търговската тайна на Възложителя;

5.2.13. да уведоми Възложителя за открито за него производство по несъстоятелност/ ликвидация/ прекратяване без правоприемство /или сходна процедура, съгласно законодателството на държавата по учредяване на Изпълнителя, в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното събитие;

5.3. Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на Възложителя и трети лица, като отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и/или трети лица, в резултат на действия или бездействия на негови служители и подизпълнители, при или по повод изпълнението на договора. В случай, че такива са причинени, Изпълнителят се задължава да ги отстрани за своя сметка или да заплати левовата равностойност на увреденото имуществото на увредения в срока, посочен от Възложителя.

5.4. При изпълнението на настоящия договор Изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на

околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от Закона за обществените поръчки.

5.5. Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 (три) дни преди започване на подизпълнението им. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 от ЗОП.

5.5.1. Договорите за подизпълнение се адресират и завеждат в деловодството на Възложителя;

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право:

6.1.1. да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

6.1.2. да извърши проверка относно качеството, количествата и техническите параметри на доставеното оборудване, софтуер и софтуерни лицензи от Изпълнителя. Възложителят има право да откаже приемането на доставка, в случай че оборудването не съответства с уговореното в договора;

6.1.3. да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт на Оборудването, софтуер и софтуерни лицензи по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите за сметка на Изпълнителя;

6.1.4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, в случай на неизпълнение клаузите на договора от страна на Изпълнителя и да получи неустойката в размера, определен в този договор;

6.2. Възложителят е длъжен:

6.2.1. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да заплати на Изпълнителя договорената цена в размера, срока и при условията на настоящия договор;

6.2.2. да не разпространява под каквато и да е форма предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта;

6.2.3. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора и да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, приложими в предприятието.

6.2.4. да вземе участие със свои представители в комисията за приемни изпитвания, съгласно Техническата спецификация;

6.2.5. да осигури зала за провеждане на специализираното обучение за експлоатация и обслужване на Системата;

6.2.6. при изпълнение на задълженията на Изпълнителя в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на Окончателния протокол, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД или

б) да поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или

в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за редуциране на размера на застрахователната сума с 60% (шестдесет процента) от първоначалната й стойност, когато гаранцията е представена под формата на застраховка, като останалата част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи.

6.2.7. След изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на Системата в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокола по т. 7.10. за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) да поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, или

в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.

6.2.8. Във всички хипотези на т. 6.2.6. и т. 6.2.7. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

VII. Гаранционни срокове и гаранционни задължения

7.1. Гаранционният срок на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи е …… месеца

( с думи) (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по- малко от 36 месеца).

7.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на Окончателния протокол за изпълнение на предмета на договора.

7.3. Гаранционният срок на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи се отнася до задължението на Изпълнителя да поправи (отстрани) несъответствия или недостатъци от всякакъв характер, включително за установени фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, неправилно монтиране, настройване или други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация, съгласно Техническата спецификация. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието или недостатъците.

7.4. В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди, Възложителят отправя писмено уведомление за характера на повредата до Изпълнителя и за необходимостта от отстраняването и. В тези случай Изпълнителят се задължава да реагира на подадената заявка в срок до часа (с думи) (съгласно офертата на Изпълнителя, но

не по-дълъг от 8 часа) от подаване на уведомлението на Възложителя.

7.5. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява на място появилите се недостатъци и/или повреди и/или подмяна неработещи модули не по-късно от

..... часа (с думи) (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече от 48 часа) от момента на получаване на уведомлението на Възложителя за наличието на недостатъци и/или повреди. В случаите, когато оборудването, софтуер и софтуерни лицензи се заменя изцяло или частично, то следва да отговаря на същите стандарти за специфични изисквания, както първоначалното.

7.5.1. В случай на повреди, при които Системата е изцяло неизползваема, както и повреди довели до отпадане на функционирането на повече от 30 % от външни и/или вътрешни линии, сроковете по т. 7.4 и т. 7.5 се намаляват на половина, съответно до 4 и до 24 часа.

7.6. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за появилите се недостатъци и/или повреди чрез Центъра за обслужване на клиенти на Изпълнителя, чрез факс, по пощата или по електронната поща.

7.6.1. За всяка заявка и извършена дейност през гаранционния период Изпълнителят се задължава да изготви протокол с описание на извършеното, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

7.7. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците и/или повредите в договорения срок, Възложителят може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.8. Гаранционният срок се удължава с периода, през който Системата не може да се ползва по предназначение поради констатирани недостатъци и/или повреди.

7.8.1. В случай, че гаранционният срок бъде удължен поради невъзможност за ползване по предназначение на Системата, Изпълнителят се задължава да удължи съответно срока на гаранцията за изпълнение.

7.9. Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.10. След изтичане на гаранционния срок на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи страните подписват двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя.

VIII. Отговорности и неустойки

8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си за доставка, демонтаж, монтаж, конфигуриране, приемни изпитвания и специализирано обучение за експлоатация и обслужване на Системата в сроковете, предвидени в този договор, същият дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два %) от цената по т. 3.1., без ДДС за всеки просрочен ден.

8.1.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си за гаранционно обслужване в сроковете, предвидени в раздел VII, същият дължи неустойка в размер на 50.00 (петдесет) лева за всеки просрочен час.

8.1.2. Общата стойност на неустойките по т. 8.1. и 8.1.1. не може да надвишава 20 (двадесет)

процента от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20 (двадесет) процента от размера на забавеното плащане.

8.3. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.4. Възложителят има право да задържи представената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер в случаите, в които едностранно прекрати предсрочно договора, поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно неизпълнение на задълженията за доставка от Изпълнителя с повече от 20 (двадесет) дни, при откриване на производство по несъстоятелност/ ликвидация/ прекратяване без правоприемство /или сходна процедура, съгласно законодателството на държавата по учредяване на Изпълнителя.

8.5. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя Възложителят има право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

8.6. Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя във всички случаи на настъпване на вреди, възникнали в резултат от неправомерни свои или на своите служители, експерти или подизпълнители действия или бездействия, включително и в случаи на нарушаване на разпоредби на приложимо законодателство.

IX. Прекратяване на договора

9.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

9.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие:

9.2.1. от изправната страна при виновно неизпълнение на задълженията на насрещната страна по договора;

9.2.2. от Възложителя, когато в резултат на непредвидени обстоятелства по смисъла на т. 27

от § 2 на ДР на ЗОП, същият не е в състояние да изпълни своите задължения по договора;

9.2.3. от Възложителя, когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

9.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

9.3.1. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци, както и в случай на частично или пълно неизпълнение на задълженията за доставка на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи или монтаж и конфигуриране на Системата от Изпълнителя с повече от 20 (двадесет) дни.

9.3.2. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

9.3.3. при откриване на производство по несъстоятелност/ ликвидация/ прекратяване без правоприемство /или сходна процедура, съгласно законодателството на държавата по учредяване на Изпълнителя;

9.4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т. 1 от ППЗОП при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 от ЗОП.

9.5. Възложителят прекратява договора едностранно, без предизвестие, в случай че се установи, че по отношение на Изпълнителя въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

X. Заключителни разпоредби

10.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

10.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнението на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс или по електронен път, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

10.4. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения и кореспонденция ще се извършват на долупосочените адреси, телефони и факсове, като при коректното им изпращане на посочените места ще се считат за редовно връчени:

За Възложителя: За Изпълнителя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1 адрес: гр. ………….., ул. ..........

лице за контакти: Xxxxx Xxxxxxxxxx лице за контакти:

тел x0000 000 0000; тел. ......................................

e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx. e-mail:

10.5. От страна на Възложителя упълномощените служители да подписват всички документи по договора са както следва:

за РЦ за ОВД София:

- Xxxxx Xxxxx, зам. дир. ОС;

- Xxxxx Xxxxxxx, р-л сектор „Комуникации“;

за ЛЦ за ОВД Варна:

- Xxxxxx Xxxxxxx, зам. дир. ОС;

- Xxxx Xxxxxxx, р-л сектор „Комуникации“;

за ЛЦ за ОВД Бургас:

- Xxxxx Xxxxx, зам. дир. ОС;

- Xxxxxxx Xxxxxx, р-л сектор „Комуникации“;

за ЛЦ за ОВД Пловдив:

- Xxxxxxxxx Xxxxxx, зам. директор ОС;

- Xxx Xxxxxxxxx, авиоинженер сектор КНО;

за ЛЦ за ОВД Горна Оряховица:

- Xxxxxx Xxxxxx, зам. директор ОС;

- Xxxx Xxxxx, авиотехник сектор КНО;

за Обект ТРЛК „Черни връх“:

- Xxxxxx Xxxxxxxxx р-л сектор ТРЛК „Черни връх“;

- Xxxx Xxxxxxxx, авиоинженер КНО;

за Обект ТРЛК „Върбица“:

- Xxxxxxx Xxxxx, р-л сектор ТРЛК „Върбица“;

- Xxxxx Xxxxxxxx, авиоинженер ръководител xxxxx;

за протоколите по т. 4.2.2. за приемане на успешно проведени приемни изпитвания на Системата, както и по т. 4.3.1. за проведено специализирано обучение:

- Xxxxx Xxxxxxxxxx, експерт „Комуникации“.

10.6. При промяна на данните, посочени в т. 10.4. и т. 10. 5, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

10.7. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;

- Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя (съгласно офертата на участника, определен за изпълнител), изготвено по образец № 3 от документацията за обществената поръчка;

- Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя (съгласно офертата на участника, определен за изпълнител), изготвено по образец № 4 от документацията за обществената поръчка;

- Приложение № 4 – „Общи условия на ДП РВД за осигуряване на сигурността на информацията и защитата на личните на личните данни“;

- Приложение № 5 –„Гаранция за авансово плащане“;

- Приложение № 6 – Споразумение по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

- Приложение № 7- „Гаранция за изпълнение на договора“.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................... ............................

Приложение № 4

към догоовор……….

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДП РВД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПРИЛОЖ ИМО	1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
☒	1.1. Настоящото Приложение урежда взаимоотношенията между ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) и ……………………………………………... (Изпълнител), свързани със сигурността на информацията, в съответствие с изискванията на точка А.15 от ISO/IEC 27001:2013.
☒	1.2. Настоящото Приложение цели да осигури защита на информационните активи на ДП РВД, които са достъпни за Изпълнителя.
☒	1.3. Настоящото Приложение урежда и взаимоотношенията между ДП РВД и Изпълнителя, свързани със защитата на личните данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
☒	1.4.Настоящото Приложение се приложимото законодателство.	прилага,	доколкото	не	противоречи	на
☒	1.5. Доколкото приложимостта на отделна клауза не е посочена изрично, същата е неприложима по отношение на Договора.
☒	1.6. Нищожността по т. 1.4 и неприложимостта по т. 1.5 на една или повече клаузи от това Приложение, не влече нищожност и/или неприложимост на останалите клаузи.
☒	1.7. Настоящото Приложение е приложимо както по отношение на Изпълнителя, така и по отношение на неговите подизпълнители и/или поддоставчици, в рамките на обхвата на дейностите изпълнявани от последните.
☐	2. ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И МЕТОДИ ЗА ДОСТЪПВАНЕТО Й
☒	2.1. За целите на изпълнението на Договора, Изпълнителят има право да получава или достъпва следната категория информация на ДП РВД: (Посочва се категорията, съгласно СУСИ „Управление на активите, класификация на информацията и работа с информационни носители“ и се прецизира вида на информацията) ☒ общодостъпна ☐ за вътрешно ползване ( ) ☐ за ограничено ползване ( )

☐	2.2. В срок не по късно от …….. (дни) считано от влизането на Договора в сила, Страните се задължават да съгласуват Схемата за категоризиране на ДП РВД с тази на Изпълнителя, като приоритет при съгласуването има схемата на ДП РВД.
☐	2.3. Методите за обмяна на информацията между ДП РВД и Изпълнителя са както следва: електронна поща; ☐ споделено пространство от инфраструктурата на Изпълнителя; ☐ споделено пространство от инфраструктурата на ДП РВД; ☐ криптиран външен носител; ☐ криптирани файлове по електронна поща с (описва се начина за криптиране, xxxx. 0-xxx, AS256), паролата се изпраща по отделен канал; ☒ електронна поща (друго, ако е приложимо)
☒	2.4. Методи за достъп до информационни активи на ДП РВД от Изпълнителя са както следва (може да е комбинация от по-долу изброените): ☒ достъп на място до системи от неоперативния сегмент на мрежата; ☐ достъп на място до системи от оперативния сегмент на мрежата; ☐ осъществяване на отдалечена сесия чрез VPN за първоначално конфигуриране и настройване на системата за период от календарни дни; ☐ по време на гаранционната поддръжка, осъществяване на достъп чрез Webex или Skype for Business/Lync под контрол на отговорния служител от ДП РВД, за отстраняване на технически откази и решаване на проблеми. В този случай сесията може да бъде записвана от отговорния ДП РВД.
☒	3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
☒	3.1. В хода на изпълнение на Договора, Страните се задължават да изпълняват стриктно изискванията на приложимото законодателство по отношение на защитата на информацията, включително и за защита на личните данни и правата на интелектуалната собственост.
☐	3.2. В частност, при изпълнение на договорните си задължения Изпълнителят следва стриктно да прилага следните документи: 3.2.1. ……………………………….. 3.2.2. ……………………………….. (Посочват се конкретни документи, различни от нормативни актове, които предметът на Договора изисква да бъдат прилагат)
☐	3.3. Софтуерът трябва да притежава следният сертификат за оценка на ниво на надеждност (Common Criteria Evaluation Assurance Level (EAL)): ☐ EAL 2 или по-висок; ☐ EAL 3 или по-висок; ☐ EAL …

☒	4. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
☒	4.1. Изпълнителят приема за производствена и търговска тайна на ДП РВД пълният обем от информация и/или данни предоставени или узнати при и по повод изпълнението на Договора.
☒	4.2. Изпълнителят се задължава да не уврежда и да не създава опасност от увреждане на сигурността на информацията на ДП РВД и се задължава да използва производствените и търговски тайни по т. 4.1., единствено за изпълнение на задълженията му по Договора.
☒	4.3. Изпълнителят има право да предоставя информацията по т. 4.1. само на трети лица (подизпълнители, поддоставчици), пряко ангажирани с изпълнението на договора, освен в случаите когато задълженията за това предоставяне произтичат от закон или друг нормативен акт.
☐	4.4. За гарантиране изпълнението на задълженията си по тази т. 4, в срок до 3 (три) дни, считано от датата на влизане на Договора в сила, Изпълнителят се задължава да предостави на ДП РВД списък на партньорите, служителите и лицата за контакт по отношение на сигурността на информацията, придружен от саморъчно попълнени и подписани Декларации за конфиденциалност (съгласно Oбразец № 1), от всички физически лица, които ще имат, или на които ще бъде предоставен достъп до информацията по т. 4.1.
☐	4.5. Изменения на списъка по т. 4.4. се осъществяват по реда на този раздел.
☐	4.6. В зависимост от категорията информация по т. 2.1. ДП РВД има право да изисква допълнителни документи удостоверяващи правото на лицата да имат достъп и ползват информацията по т. 4.1
☐	4.7. ДП РВД има право да извършва проверка на документи и да отказва писмено на Изпълнителя достъп до информацията по т. 4.1.
☐	4.8. ДП РВД има право без предварително уведомление да отнеме правото на достъп до информация по т. 4.1. на всяко лице, което: 4.8.1. е нарушило клаузите на Договора, свързани със сигурността на информацията; 4.8.2. е предизвикало или създало опасност за възникване на инцидент, свързан със сигурността на информацията на ДП РВД; 4.8.3. е изгубило право, необходимо за предоставяне на информация.
☐	4.9. В случаите по т. 4.7. и т. 4.8. Изпълнителят се задължава в срок до 3 (три) дни, считано от получаване на отказа или уведомлението за отнето право, да предложи друго лице, отговарящо на нормативните изисквания и/или критериите на ДП РВД.
☒	4.10. Изпълнителят се задължава да не извършва действия и да не прави изявления, които биха увредили доброто име и търговския престиж на ДП РВД.
☐	4.11. Изпълнителят се задължава да пази информацията по т. 4.1. в тайна за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на влизане на Договора в сила, като по отношение на физическите лица, този срок се прилага включително и след прекратяване на трудовите или договорните им отношения с Изпълнителя.

☐	4.12. При придобиване на информационни системи, които мониторират/одитират други инфраструктурни компоненти от инфраструктурата на ДП РВД, Изпълнителят се задължава да предостави на ДП РВД декларация от съответния производител, че предложения програмен продукт не съдържа нерегламентирани средства за събиране и препредаване на конфиденциална информация, (т.нар. „backdoor“ механизъм)
☐	4.13. При тестове за откриване на уязвимости (пен тестове) от страна на доставчика, се описва процедура за почистване след тестовете, описваща къде ще се съхранява придобитата по време на тестовете информация, как ще бъде унищожена след тестовете, как системите ще бъдат възстановени до нивото преди теста (премахване на тестови акаунти, връщане към първоначални конфигурации и др.).
☐	4.14. Задълженията на Изпълнителя по тази т. 4 се отнасят в пълен обем и за неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители.
☐	5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
☐	5.1. Изпълнителят има право да използва предоставената или достъпвана информация на ДП РВД единствено за цeлите на изпълнението на договора.
☐	5.2. Изпълнителят няма право да предоставя на трети лица предоставената или достъпвана информация на ДП РВД, освен в случаите, когато е длъжен да направи това по силата на нормативен акт или решение на компетентен орган. В тези случаи, Изпълнителят е длъжен да уведоми незабавно ДП РВД.
☐	5.3. Извън описаните в предходната точка случаи, освен ако не е уговорено предварително, Изпълнителят има право да предоставя на трети лица предоставената или достъпвана информация на ДП РВД само с писменото разрешение на ДП РВД.
☐	5.4. Всяко използване на информацията на ДП РВД, различно от уговореното тук или в Договора, е недопустимо.
☐	5.5. Задълженията на Изпълнителя по тази т. 5 се отнасят в пълен обем и за неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители.
☐	6. МЕХАНИЗМИ ЗА КОНТРОЛ И ОДИТ
☐	6.1. ДП РВД има право да контролира по всяко време и да осъществява периодичен и инцидентен мониторинг на използването или достъпването на информацията от страна на Изпълнителя, неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители, както и да води дневници за това, включително и електронни.
☐	6.2. За целите на контрола на използването на информацията ДП РВД има право да извършва периодичен и инцидентен одит на Изпълнителя.
☐	6.3. За целите на одита, ДП РВД определя едно или повече лица, отговорни за осъществяването му и информира Изпълнителя за това.
☐	6.4. ДП РВД се задължава да пази като производствената и търговска тайна на Изпълнителя пълният обем от информация и/или данни предоставени или узнати

	при и по повод осъществяването на одита. За тази цел, лицата по т. 6.3. подписват декларация, съгласно Образец №2.
☐	6.5. Изпълнителят, неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители, се задължават да съдействат на лицата по т. 6.3 за изпълнение на поставените им задачи и да не възпрепятстват по какъвто и да било начин осъществяването на мониторинг и одити.
☐	6.6. ДП РВД информира писмено Изпълнителя за резултатите от мониторинга и/или одита и при необходимост предоставя на последния предписания за отстраняване на констатирани нередности.
☐	6.7. Изпълнителят се задължава за своя сметка да отстранява всички нередности в срока, посочен от ДП РВД в съответните предписания по т. 6.6.
☐	6.8. Задълженията на Изпълнителя по тази т. 6 се отнасят в пълен обем и за неговите служители, подизпълнители и/или поддоставчици и техните служители.
☐	7. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНЦИДЕНТИ
☐	7.1. Изпълнителят е длъжен през целия срок на договора да поддържа и съгласува с ДП РВД план за управление на инциденти, свързани със сигурността на информацията (включително технически откази).
☐	7.2. Изпълнителят се задължава при установяване, поискване от ДП РВД, или периодично при условията съгласувани в плана по т. 7.1., да докладва на последния за предполагаема и/или установена слабост в сигурността на достъпвани системи на ДП РВД и предоставяни услуги на последния, в това число, но не само: ☐ Неоторизиран достъп до системи; ☐ Компрометирана информация; ☐ Нарушаване на интегритета на информацията; ☐ Невъзможност за предаване или обработка на информация; ☐ Технически откази.
☐	7.3. Планът по т. 7.1. съдържа мерки и процедури за предотвратяване, докладване и отстраняване на последиците от инциденти, свързани със сигурността на информацията, както и мерки за съхраняване на интегритета, наличността и конфиденциалността на информацията.
☐	7.4. Изпълнението на плана по т. 7.1., включително и действията по отстраняване на последиците от инциденти/технически откази, за които Изпълнителят отговаря е за сметка на последния.
☒	8. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ
☒	8.1. Изпълнителят, неговите подизпълнители и поддоставчици се задължават да спазват стриктно изискванията за сигурност на информацията, които се прилагат при придобиването от ДП РВД на продукт или услуга на информационни и комуникационни технологии, посочени в съответните технически приложения към Договора.
☐	8.2. При закупуване на компоненти от лица, различни от Изпълнителя, планът по т. 7.1. включва описание и на всички практики за сигурност по веригата на доставки.

☐	8.3. Доказването на съответствието на продуктите или услугите на информационни и комуникационни технологии с изискванията за сигурност се осъществява при приемане на изпълнението на Договора, съгласно указаните в същия методи.
☐	8.4. ДП РВД има право по реда на Раздел 6 да контролира по всяко време и да осъществява периодичен и инцидентен мониторинг на съответствието на продуктите или услугите на информационни и комуникационни технологии с изискванията за сигурност.
☐	8.5. В срок указан в договора, Изпълнителят се задължава да предостави на ДП РВД списък на компонентите на продуктите на информационни и комуникационни технологии, които са критични за поддържането на функционалността им
☐	8.6. Изпълнителят се задължава да предоставя на ДП РВД възможност за проследяване на произхода на критичните компоненти по т. 8.5. по веригата на доставки.
☐	8.7. Изпълнителят се задължава да осигурява наличност на критичните за осигуряване на жизнения цикъл на продуктите на информационни и комуникационни технологии компоненти, за сроковете, посочени в Договора.
☐	8.8. Изпълнителят задължава да осигурява спазването на изискванията на ДП РВД по този раздел по веригата на доставките.
☐	9. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
☐	9.1. ДП РВД има право да осъществява текущ и нерегулярен мониторинг на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по отношение на информационната сигурност, през целия жизнен цикъл на взаимоотношенията с последния.
☐	9.2. Планът по т. 7.1 съдържа процес за докладване и управление на инциденти със сигурността на информацията (нарушаване на цялостност, интегритет, наличност) или докладване на технически откази на доставената система (софтуер/хардуер).
☐	9.3. Процесът по т. 9.2. осигурява: ☐ наблюдение на нивата на предоставяне на услугата за целите на проверка на изпълнението на Договора от доставчика, спрямо ключовите индикатори на изпълнението заложени от ДП РВД; ☐ преглед на докладите за изпълнение на услугата и периодични срещи за оценка на изпълнението; ☐ процес за отстраняване на идентифицирани проблеми; ☐ процес за управление на промени; ☐ преглед на аспектите на сигурността на информацията по веригата на доставките; ☐ осигуряване на непрекъснатостта на услугата.
☐	9.4. Освен чрез плана по т. 7.1., ДП РВД има право по реда на Раздел 6 да одитира Изпълнителя по отношение на недостатъци при предоставяне на услугата и инциденти със сигурността на информацията на Изпълнителя, което може да включва преглед записите на събития, оперативни проблеми, откази,

	проследяване на неизправности и откази и други недостатъци при предоставяне на услугата.
☐	10. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
☒	10.1. При приключване на отношенията с Изпълнителя, независимо от причините за това, ДП РВД незабавно прекратява достъпа на доставчика до информация, до помещения или информационни активи
☒	10.2. В срок не по късно от три работни дни, считано от датата на приемане на окончателното изпълнение на Договора, доставчикът е длъжен да ☐ върне или ☒ върне подлежащата на връщане и унищожи неподлежащата на връщане информация, предоставена при и по повод на изпълнението на Договора.
☐	11. ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА И САНКЦИИ
☒	11.1. Изпълнителят носи отговорност за сигурността на информацията получена от ДП РВД при изпълнение на задълженията му или по друг повод, независимо от това дали ДП РВД или трето лице е собственик на тази информация.
☐	11.2. Изпълнителят е длъжен да поправи всички вреди, нанесени на ДП РВД и/или на трети лица, възникнали при и по повод на изпълнението на този Договор.
☐	11.3. Независимо от т. 11.2, Изпълнителят подлежи на санкции съгласно уговореното в Договора.
☐	11.4. Изпълнителят е солидарно отговорен за действията и/или бездействията на своите служители, подизпълнители, поддоставчици или служители на последните свързани със сигурността на информацията, получена от ДП РВД, независимо от това дали ДП РВД или трето лице е собственик на тази информация.
☐	12. ОТГОВОРНОСТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
☐	ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
☐	12.1. За срока на договора, Възложителят (в качеството си на администратор на лични данни) предоставя на Изпълнителя (в качеството си на обработващ) следните категории лични данни на своите служители и/или за трети лица, а именно: ☐ Имена; ☐ ЕГН; ☐ Постоянен адрес; ☐……………………
☐	12.2. Данните по т. 12.1.се предоставят единствено с цел изпълнение на предмета на договора.

☐	12.3. Изпълнителят по настоящия договор, като обработващ лични данни, предоставени от Възложителя, се задължава: ☐ 12.3.1. при обработването на личните данни да действа само въз основа на писмените указания на Възложителя, освен ако законът не изисква друго; ☐ 12.3.2. да гарантира, че обработва предоставените лични данни в условията на пълна конфиденциалност; ☐ 12.3.3. да предприеме подходящи технологични и организационни мерки, за да гарантира сигурността на обработваните данни; ☐ 12.3.4. да възлага обработването на личните данни на други обработващи само след изричното писмено съгласие от страна на Възложителя; ☐ 12.3.5. да съдейства на Възложителя при осигуряване на възможност за упражняване правата на субектите на лични данни, като право на достъп, информация, коригиране, възражение, изтриване и др.; ☐ 12.3.6. да съдейства на Възложителя за изпълнение на задълженията му, свързани с осигуряване сигурността на обработката, уведомяването при нарушение на сигурността, изготвянето на оценки на въздействието върху защитата на данните; ☐ 12.3.7. да изтрие или предостави всички лични данни на Възложителя при прекратяване на договора или когато данните бъдат заличени при Възложителя; ☐ 12.3.8. в случай на проверка от надзорните органи, да предостави на Възложителя цялостна и пълна информация, необходима за доказване на съответствието със законовите изисквания по отношение на защитата на лични данни; ☐ 12.3.9. в случай на констатирано нарушение на сигурността /инцидент/ на лични данни, което води до разкриване, унищожаване, подмяна, недостъпност или незаконна обработка да уведоми в срок от 72 часа компетентния надзорен орган и Длъжностното лице по защита на данните на Възложителя.
☐	12.4. Изпълнителят по настоящия договор се задължава да поддържа регистър на дейностите по обработване, както и при нужда да осигури длъжностно лице по защита на личните данни.
☐	12.5. Изпълнителят носи пълна отговорност в случай на неизпълнение на задълженията си като обработващ лични данни или при неспазване вменените му задължения от страна на Възложителя.
☐	ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
☒	12.6. За срока на договора, Изпълнителят предоставя на Възложителя следните категории лични данни на своите служители, включително подизпълнители, а именно: ☒ Имена;

	☒ ЕГН; ☐ Лични данни, съдържащи се в автобиографии; ☐ Лични данни съдържащи се в дипломи за висше образование; ☒ Лични данни, съдържащи се в свидетелства за съдимост; ☒ Лични данни, съдържащи се в свидетелства за психично здраве; ☒ Лични данни, съдържащи се в удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения по реда на чл.147, ал.1, т.1, б.“г“ от Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация; ☒ Лични данни, съдържащи се в попълнени въпросници във връзка с проучване и издаване на разрешение за работа в стратегически зони; ☐ ………………….
☒	12.7. Данните по т. 12.6.се събират единствено с цел изпълнение на предмета на договора.
☒	12.8. Данните, част от досието на обществената поръчка се съхраняват в рамките на 5 години след приключване на изпълнението на договора и преминал одит.
☒	12.9. Данните, които се събират във връзка с проучване и издаване на разрешение за работа в стратегически зони се съхраняват в срок от 5 години.
☒	12.10. Данните, които не влизат в категориите, описани в т.12.8 и т. 12.9 се съхраняват в рамките на сроковете определени в договора.
☒	12.11. Възложителят по настоящия договор, като обработващ лични данни, предоставени от Изпълнителя, се задължава: ☒ 12.11.1. при обработването на личните данни да действа само въз основа на писмените указания на Изпълнителя, освен ако законът не изисква друго; ☒ 12.11.2. да гарантира, че обработва предоставените лични данни в условията на пълна конфиденциалност; ☒ 12.11.3. да предприеме подходящи технологични и организационни мерки, за да гарантира сигурността на обработваните данни; ☒ 12.11.4. да съдейства на Изпълнителя при осигуряване на възможност за упражняване правата на субектите на лични данни, като право на достъп, информация, коригиране, възражение, изтриване и др.; ☒ 12.11.5. да съдейства на Изпълнителя за изпълнение на задълженията му, свързани с осигуряване сигурността на обработката, уведомяването при нарушение на сигурността, изготвянето на оценки на въздействието върху защитата на данните; ☒ 12.11.6. да изтрие/унищожи по сигурен начин всички лични данни на Изпълнителя в сроковете дефинирани в договора и/или в т.12.8 и 12.9. ☒ 12.11.7. в случай на констатирано нарушение на сигурността /инцидент/ на лични данни, което води до разкриване, унищожаване,

	подмяна, недостъпност или незаконна обработка, да уведоми в срок от 72 часа компетентния надзорен орган и Длъжностното лице по защита на данните на Изпълнителя.
☐	12.12. Възложителят по настоящия договор при необходимост осигурява длъжностно лице по защита на личните данни предоставени от Изпълнителя.
☐	13. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
☒	13.1. Изменението на изисквания по отношение на сигурността на информацията на Договора се осъществява при необходимост по начина, указан в същия и при спазване на приложимото законодателство.
☒	13.2. Всички спорове между страните по отношение на сигурността на информацията се разрешават по начина, указан в Договора.

Приложение № 5

към договор №…….

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	„Изграждане на централизирана IP комуникационна система на ДП РВД“
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, 20% (двадесет процента) от стойността на оборудването, софтуер и софтуерни лицензи по т. 3.1.1. на договора с ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	< 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за доставка на оборудването, софтуера и софтуерни лицензи.
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото се задължаваме безусловно и неотменяемо да изплатим авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искането за плащане може да бъде представено и чрез съобщение по SWIFT. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА	<подпис и печат >

Приложение № 6

към договор №…….

СПОРАЗУМЕНИЕ

№…………../……………

Днес, 201… г. в гр. София,

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон 000 0000; факс 980 00 43, ЕИК 000697179, представлявано от г-н Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста „Възложител“ от една страна,

и

………………..………., със седалище и адрес на управление: гр. ………., …………, ул.

„………, телефон: …………., факс: …………, XXX: ……………, представлявано от

………………….. – ………., наричан накратко в текста „Изпълнител“ от друга страна, а всички заедно „Страните“.

Като взеха предвид, че:

На ………………. г. между ДП РВД и …………… е сключен Договор № …….. от г. с

предмет , се осъществяват в обект на ДП РВД;

и с цел спазване на изискването по чл. 275 от Кодекса на труда (КТ) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се споразумяха за следното:

1. Възложителят се задължава да:

1.1. Запознае Изпълнителя с внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;

1.2. Съдейства при необходимост на Изпълнителя при провеждането на начален инструктаж;

1.3. Организира съвместно със Изпълнителя провеждането на извънреден инструктаж, когато обстоятелствата налагат това;

1.4. Предостави на Изпълнителя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове.

2. Възложителят има право да извършва проверки по всички нормативни актове, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и да извършва ежедневни инструктажи по ЗБР. Ежедневните инструктажи ще се извършват от длъжностни лица на Възложителя и ще се удостоверяват в книга за ежедневен инструктаж.

3. Изпълнителят в качеството си на работодател се задължава да:

3.1. Спазва здравословни и безопасни условия на труд на обекта и внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;

3.2. Организира и провежда периодични медицински прегледи на работниците и служителите си, непосредствено заети да изпълняват задълженията по сключения Договор

№ ……… от г. в обектите на Възложителя, съгласно изискването на чл. 287 от

КТ и Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;

3.3. Провежда начален инструктаж на работниците и служителите си, като предоставя на Възложителя заверени копия от книга за инструктажи, че персонала е запознат със специфичните за обектите на Възложителя правила и внедрената Система за управление на здравето и безопасността при работа в ДП РВД;

3.4. Прилага разпорежданията на Наредба № РД-07-2/2009 год. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

3.5. Осигурява на своите работници, лични предпазни средства, съгласно Наредба

№ 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и необходимата сигнализация (светлинна, звукова, сигналисти) за маневрите на машините;

3.6. Спазва изискванията на Наредба за безопасна работа и технически надзор на повдигателни съоръжения.

3.7. Спазва правилата за безопасност и здраве при работа, регламентирани с Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали и Правилник по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, при работа с електрозаваръчни апарати.

3.8. При изпълнение на дейностите по Договор № да използва работници,

които са обучени за работа на височина, както и да спазва и прилага всички изисквания на приложимото законодателство, във връзка с работа на височина.

3.9. Предоставя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове;

3.10. Изпълнява всички други задължения, вменени от нормативните актове, установяващи правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и от приетите или утвърдени въз основа на тях подзаконови нормативни актове /наредби, инструкции, правилници и др. / и вътрешни актове на Възложителя;

4. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всички констатации на контролните органи.

5. Изпълнителят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. Обучението по безопасност и здраве при работа следва да бъде документирано от Изпълнителя по надлежен ред и начин.

6. Изпълнителят е длъжен да не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Споразумението се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните, влиза в сила от датата на подписването му и има действие съобразно срока на изпълнение на Договор № ……….. от г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Xxxxxx Xxxx ………….………..

Генерален директор ………………………