РАЗДЕЛ I – Описание предмета на поръчката, срок и място за изпълнение РАЗДЕЛ II – Технически изисквания РАЗДЕЛ III – Общи изисквания за участие в процедурата РАЗДЕЛ IV – Основания за отстраняване РАЗДЕЛ V – Критерии за подбор РАЗДЕЛ VI – Указания за...

„Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

activity )

name, number and term for performing the specifically

assigned task)

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata

СЪДЪРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ I – Описание предмета на поръчката, срок и място за изпълнение

РАЗДЕЛ II – Технически изисквания

РАЗДЕЛ III – Общи изисквания за участие в процедурата

РАЗДЕЛ IV – Основания за отстраняване

РАЗДЕЛ V – Критерии за подбор

РАЗДЕЛ VI – Указания за изготвяне и подаване на офертата

РАЗДЕЛ VII – Гаранция за изпълнение

РАЗДЕЛ VIII – Разяснения по условията на обществената поръчка

РАЗДЕЛ IX – Сключване на договор РАЗДЕЛ X – Оценка на офертите РАЗДЕЛ XI – Оглед

РАЗДЕЛ XII – Проект на договор

РАЗДЕЛ XIII– Образци

РАЗДЕЛ I

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, СРОК И МЯСТО ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1.Описание на предмета на обществената поръчка:

- Етап І – Проектиране на пожароизвестителната част на цялата пожарогасителна система – с чертежи, схеми, количествена спецификация;

- Xxxx XX – Доставка, демонтаж на съществуващото и монтаж и на новото оборудване;

- Етап III – Пускане в експлоатация на оборудването и инициализация и визуализация към EBI с-ма.

1.2. Срок за изпълнение на поръчката – не трябва да надвишава 120 (сто и двадесет) календарни дни от сключване на договора, от които:

1.3. Място на изпълнение на поръчката

РАЗДЕЛ II ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Технически изисквания към системата и елементната база.

2.2. Изисквания към изпълнението на поръчката

2.2.1. По отношение на Xxxx X

2.2.2. По отношение на Xxxx XX

2.2.3. По отношение на Xxxx XXX

2.2.4. Количествена спецификация за изпълнение на поръчката

2.3. Общи изисквания

2.4. Изисквания за гаранционно обслужване

РАЗДЕЛ III

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

3.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3.2. Не се допуска представянето на варианти в офертата.

3.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

3.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

3.5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

3.6. Свързани лица по смисъла на § 2. т.45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

РАЗДЕЛ ІV

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

4.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

4.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

4.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 4.1.1., в друга държава членка или трета страна;

4.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4.1.4. е установено, че:

4.1.5. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301

4.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4.2. Основанията по т. 4.1.1., 4.1.2. и 4.1.7. се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

4.3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата е подадена от обединение, за някой от участниците на което са налице посочените обстоятелства.

4.4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 4.1., може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.

4.5. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на Eдинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

4.5.1. Информация относно липсата ли наличието на обстоятелства по т. 4.1.1. и т. 4.1.2.

4.5.1.1. В Част III, Раздел А на ЕЕДОП участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

4.5.1.2. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1.3., се попълва в Част ІІІ, Раздел Б на ЕЕДОП;

4.5.1.3. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.т. 4.1.4. –

4.1.6. се попълва в Част ІІІ, Раздел В на ЕЕДОП;

4.5.1.4. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1.1. относно присъди за престъпления по чл. 194 – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП (с изключение на съставите на престъпления по т. 4.5.1.1., буква „в“);

4.5.1.5. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.1.1. за престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:

4.6. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.

4.7. Освен на основанията, посочени в т. 4.1, Възложителят отстранява от процедурата и:

4.7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

4.7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

4.7.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от Закона за обществените поръчки;

4.7.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

4.7.5. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

4.7.6. участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или e контролиран от лице, което е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или участва в гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим (съгласно чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици), освен ако за участника в настоящата процедура, са приложими изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4.7.7. участник за който се установи, че въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3, б. „а“ от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици);

4.8. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4.7.5. и т. 4.7.6.

4.9. При изготвяне на ЕЕДОП, участникът трябва да попълни информацията в част II, раздел Г на ЕЕДОП по отношение на подизпълнителите, чиито капацитет участникът няма да ползва.

РАЗДЕЛ V

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

5.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионален и търговски регистри

5.1.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор:

5.2. Икономическо и финансово състояние

5.2.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор:

5.3. Технически и професионални способности

5.3.1. Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.

РАЗДЕЛ VI

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

6.1. Общи изисквания

6.1.1 Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на ДП РВД на адрес: 1540 София, бул. „Брюксел“ № 1, в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

6.1.2. Офертата трябва да бъде изготвена на български език в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

6.1.3. При подготовката на офертата участникът следва да спазва изискванията на чл. 39-46 от ППЗОП.

6.1.4. Съгласно чл. 47, ал. 1 от ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата трябва да се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез по пощенска или друга xxxxxxxxx услуга с препоръчана пратка с обратна разписка.

6.1.5. Съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата трябва да се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

6.1.5.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

6.1.5.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

6.1.5.3. наименованието на поръчката, за която се подават документите.

6.2. Опаковката с офертата трябва да съдържа:

6.2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника за удостоверяване на липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Стандартният образец на ЕЕДОП е достъпен на интернет страницата на АОП (URL: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx0/xxxx/Xxxx/xx/xxxxxxxx/XXXX-XX0.xxx).

6.2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

6.2.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът е обединение;

6.2.4. „Техническо предложение“, съдържащо:

6.2.4.1. Документ за упълномощаване, (с нотариална заверка на подпис), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие);

6.2.4.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите и количествени спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец №1 (в оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника или упълномощено лице);

6.2.5. Опис на представените документи;

6.2.6. Предлагани ценови параметри, изготвено съгласно Образец № 4 (в оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника или упълномощено лице).

6.3. Използване на капацитета на трети лица

6.3.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности.

6.3.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

6.3.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

6.3.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

6.3.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП.

6.3.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.

6.4. Подизпълнители

6.4.1. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

6.4.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП.

6.4.3. Когато участникът има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят може да заплаща съответната цена за тази част на подизпълнителя, съобразно условията посочени в проекта на договор.

6.5. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка в ДП РВД, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.

РАЗДЕЛ VII ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.1. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора

7.1.1. Съгласно чл. 111, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП при подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

7.1.2. Гаранцията за изпълнение може да бъде предоставена в една от следните форми: а) парична сума;

7.1.3. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на ДП РВД, а когато избере да бъде застраховка, същата следва да е с еднократно изплащане на застрахователната премия при сключването й.

7.1.4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

7.1.5. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекта на договор.

7.2. Банкова сметка

РАЗДЕЛ VIII

РАЗЯСНЕНИЯ ПО УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

8. Участниците могат да поискат писмено от Възложителя да получат разяснения по условията на обществената поръчка по реда и условията на чл. 180 от ЗОП на адрес: ДП РВД, София 1540, бул. „Брюксел” № 1, факс: 02/ 980 38 64.

РАЗДЕЛ IX СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

9.1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за Изпълнител на поръчката, и сключването на договор за възлагане на обществената поръчка ще се извършва по реда на чл. 112 от ЗОП.

9.2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител и които съответстват на изискванията за Възложителя.

9.3. При подписване на договора определеният Изпълнител трябва да представи следните документи:

9.3.1. Документите, посочени в чл. 58 от ЗОП, както и документите за подбор съгласно Раздел ІІІ, т. ІІІ.1.3. от Обявлението за настоящата обществена поръчка;

Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.

9.3.2. Гаранция за изпълнение на договора при условията на Раздел VII на документацията;

9.3.3. Документи за издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегическите обекти по чл. 40, ал.1, т. 2 от ППЗДАНС.

9.3.3.1. ЕЦ за УВД в гр. София в които ще се изпълнява настоящата обществената поръчка е стратегически обект съгласно ПМС № 181/2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн. ДВ бр. 59/2009 година); в тях се намират стратегически зони по смисъла на Закона за Държавна агенция

РАЗДЕЛ X

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

10.1. Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на „икономически най- изгодна оферта”.

10.2. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

10.3. На първо място ще бъде класиран участникът в процедурата, чиято оферта е с най- ниска цена.

10.4. Другите участници ще бъдат класирани в низходящ ред според стойността на предложените цени за изпълнение на поръчката.

РАЗДЕЛ XI ОГЛЕД

11.1. Заявления за оглед могат да се подават всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа до 17.11.2017 г. в деловодството на ЕЦ за УВД – гр. София, бул. „Брюксел” № 1.

11.3. Oгледи на обекта ще се извършват от 09:00 до 12:00 часа от 20.11.2017 г. до 24.11.2017 г. след предварително заявление и съгласуване на датата и часа за огледа.

11.4. Огледът на обектите е задължителен за участниците в обществената поръчка. Участник, който не извърши оглед на действащата пожарогасителна система на Възложителя ще бъде отстранен от процедурата.

11.5. Участникът и лицата, които ще участват при огледа на обектите нямат право да разпространяват информация, която им е станала известна при и по повод огледа на системата на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

11.6. За извършените огледи представителите на участниците и Възложителя попълват и подписват Декларация за оглед и запознаване със действащата система съгласно Образец

РАЗДЕЛ XII

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”, регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00, представлявано от Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане подмяна на техническото оборудване за пожароизвестяване, обхващаща цялата пожарогасителна система работеща в ЕЦ за УВД, наричанo за краткост

1.2. Подмяната на техническото оборудване за пожароизвестяване включва следните етапи:

1.2.1. Xxxx X – Проектиране на пожароизвестителната част на цялата пожарогасителна система;

1.2.2. Xxxx XX – Доставка, демонтаж на съществуващото и монтаж и на новото оборудване и

1.2.3. Xxxx XXX – Пускане в експлоатация на оборудването и инициализация и визуализация към EBI система.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Общият срок за изпълнение на поръчката е (не повече от 120 (сто и двадесет)

2.2. Мястото на изпълнениене на дейностите по Xxxx XX и Xxxx XXX е ЕЦ за УВД на адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.2. Единичните цени без ДДС, посочени в Приложение № 2 към договора, са неизменни за срока на действие на договора.

3.3. Крайната цена по кл. 3.1. включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. данъци и такси, както и печалбата на последния.

3.4. В случай, че по време на изпълнението на договора, размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.

3.5. Плащането на цената по договора се извършва еднократно в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на протокола по кл. 5.5. срещу представена фактура.

3.6. В случай, че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, при условията на този договор.

3.6.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.6.2. Възложителят има право да откаже плащането по кл. 3.6.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.6.3. Плащането към подизпълнителя се извършва след цялостното изпълнение предмета на договора, по реда и при условията на договора, и обхваща стойността на конкретно изпълнената от подизпълнителя част от предмета на поръчката, доколкото същата може да бъде самостоятелно определена.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

4.1.1. При подписването на настоящия договор, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, а именно [[……… (… )] (посочва се сумата, за която

4.1.2. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената,

4.1.3. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на Изпълнителя:

4.1.4. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на Възложителя:

4.1.5. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.1.6. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

4.1.7. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.1.8. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

4.1.9. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора / приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на Възложителя на каквато и да е сума по нея.

4.1.10. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

4.1.11. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

4.1.12. Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

4.1.13. Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

4.1.14. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на Възложителя да търси обезщетение в по-голям размер.

4.1.15. Когато Възложителят се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, Изпълнителя се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с кл. 4.1.1. от договора.

V. РЕД И НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. В срока по кл. 2.1.1. Изпълнителят изготвя проект, като взема предвид предоставените от Възложителя архитектурни подложки в електронен/хартиен вариант, както и проекта на съществуващата ПГС. Новият проект трябва да препокрива стария, като се вземат в предвид настъпилите архитектурни промени (отпадане на част от елементите на системата), които не засягат гасителната част. Предложения проект следва да съдържа обяснителна част, чертежи, обща блокова схема, съдържаща Оборудването, съгласно приложение № 2. Изпълнителят предава проекта на Възложителя, за което се съставя двустранно подписан приемо- предавателен протокол.

5.2. В срок от 10 (десет) календарни дни Възложителят утвърждава проекта или дава писмени изисквания, указания и насоки за преработването му.

5.3. В случай, че Възложителят е дал писмени указания и насоки за преработването на проекта, Изпълнителят отразява същите и предава преработения проект на Възложителя с приемо- предавателен протокол, като преработеният проект подлежи на утвърждаване по реда на т. 5.2.

5.3.1. В случай, че Възложителят е дал писмени указания и насоки за повторно преработване на проекта, Изпълнителят отразява същите и предава преработения проект на Възложителя с приемо-предавателен протокол, като повторно преработеният проект подлежи на утвърждаване по реда на т. 5.2.

5.4. В срока по кл. 2.1.2. Изпълнителят извършва доставка, демонтаж на съществуващото и монтаж и на новото оборудване, за което се съставя двустранно подписан приемо- предавателен протокол.

5.5. В срока по кл. 2.1.3. Изпълнителят извършва единични приемни изпитвания, инициализация и визуализация към съществуващата EBI система и седемдесет и два часови проби на доставеното и монтирано оборудване, за което се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

5.6. Срокът от предаване на проекта по кл. 5.1. до окончателното му утвърждаване не влиза в срока за изпълнение на договора по кл. 2.1. с изключение на времето, през което Изпълнителя преработва проекта по указания на Възложителя.

5.7. Подписването на протоколите по кл. 5.1., 5.3., 5.4 и 5.5. не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното Оборудване и извършените дейности по изпълнение предмета на договора, включително за скрити недостатъци.

5.8. Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на приемо-предавателния протокола за доставката по кл. 5.4., с изключение на периода от време за извършване на единични приемни изпитвания, инициализация и визуализация към съществуващата EBI система и седемдесет и два часови проби, когато рискът се носи от Изпълнителя. Собствеността върху Оборудването преминава от Изпълнителя към Възложителя с окончателното заплащане на цената за него.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Изпълнителят има право:

6.1.1. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор;

6.1.2. да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор.

6.2. Изпълнителят e длъжен:

6.2.1. да изпълни договора с грижата на добър търговец и в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

6.1.2. да изготви проекта по кл. 5.1. в съответствие с клаузите на договора и действащото законодателство

6.2.4. да извърши доставка, демонтаж на съществуващото и монтаж и на новото оборудване в съответствие с клаузите на договора и утвърдения проект;

6.2.5. да извърши единични приемни изпитвания, инициализация и визуализация към съществуващата EBI система и седемдесет и два часови проби на доставеното и монтирано оборудване;

6.2.6. през времетраенето на гаранционния срок, да отстранява за своя сметка всякакви несъответствия на Оборудването с изискванията на този договор или появили се повреди и/или недостатъци, за които Изпълнителят бъде уведомен от Възложителя съгласно клаузите на договора. Изпълнителят отговаря дори и да не е знаел за несъответствието;

6.2.7. да уведоми писмено Възложителя в 3 (три) дневен срок от настъпване на някое от следните обстоятелства: откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност.

6.2.8. да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и и в 3-дневен срок от сключване на договора/ите за подизпълнение, да предостави оригинален екземпляр от същия/те на Възложителя. Договорът/ите се представя с придружително писмо в деловодството на Възложителя;

6.2.9. след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, да уведоми Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

6.2.9.1. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

6.2.9.2. При замяна или включване на подизпълнител да представи на Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по кл. 6.2.9.1.

6.2.10. да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката, на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители.

6.2.11. В случай, че се приема работа, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, работата се приема в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя, като подизпълнителят подписва протокола за тези дейности, за които той отговаря.

6.2.12. При приемането на работата Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

6.3. Изпълнителят се задължава при изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, приложими в предприятието, както и внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа.

6.5. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени, включително и от своите служители и/или подизпълнители вреди на Възложителя и трети лица от свои/техни виновни действия или бездействия.

6.6. При причиняване на вреди по предходната клауза, Изпълнителят се задължава да ги възстанови, или да заплати левовата равностойност на увреденото имуществото на увредения в срока, посочен от Възложителя.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. Възложителят има право:

7.1.1. да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

7.1.2. да извърши проверка относно качеството, количествата и характеристиките на доставеното Оборудване и извършените дейности. Възложителят има право да откаже приемането на изпълнението или на етапи от него, в случай че изпълнението не съответства с уговореното в договора, включително за скрити недостатъци;

7.1.3. да прави рекламации при установяване на некачествен ремонт или техническа поддръжка на Оборудването по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите, за сметка на Изпълнителя;

7.1.4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, в случай на неизпълнение на клаузите на договора от страна на Изпълнителя и да получи неустойка в размера, определен в този договор;

7.1.5. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

7.2. Възложителят е длъжен:

7.2.1. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора, да заплати на Изпълнителя договорената цена в размера, срока и при условията на настоящия договор;

7.2.2. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора;

7.2.3. да предостави на Изпълнителя архитектурни подложки в електронен/хартиен вариант, както и проекта на съществуващата ПГС;

7.2.4. да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, приложими в предприятието, както и с внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;

7.2.5. да не разпространява под каквато и да е форма предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта;

7.2.7. след изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на оборудването в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен:

7.2.8. Във всички хипотези на кл. 7.2.6. и кл. 7.2.7., Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20% от размера на забавеното плащане.

8.3. При прекратяване на настоящия договор по клаузи 10.1.4. и 10.1.5. Възложителят не дължи на Изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.

8.4. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.

IX. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

9.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен протокол по кл. 5.5. за приемане на дейностите по извършване на единични приемни изпитвания, инициализация и визуализация към съществуващата EBI система и седемдесет и два часови проби.

9.3. Изпълнителят се задължава да предостави гаранция за Оборудването, предмет на настоящия договор, срещу фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация.

9.4. Когато в гаранционния срок бъдат установени дефекти, недостатъци и/или повреди по Оборудването, Възложителят отправя писмено уведомление за отстраняването им,чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя.

9.5. Изпълнителят е длъжен да отстрани появилите се недостатъци и/или повреди в гаранционния срок, чрез ремонт или замяна на повреденото оборудване, не по-късно е ……....

9.6. При невъзможност да бъде спазен срокът по кл. 9.5., Изпълнителят се задължава в същия срок да подмени повреденото оборудване с ново със същите или с по-високи технически параметри.

9.7. В случай, че Изпълнителят не изпълни гаранционните си задължения, Възложителят може да отстрани появилите се недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

9.8. Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

9.9. След изтичане на гаранционния срок по кл. 9.1., страните подписват двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя, относно Оборудването.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява:

10.1.1. с окончателното изпълнение на задълженията, поети от страните в договора или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

10.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

10.1.3. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъдат изменен на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;

10.1.4. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

10.1.5. поръчката не е следвало да бъде възложена на Изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

10.2. Възложителя прекратява договора едностранно, без предизвестие, в случай че се установи, че по отношение на Изпълнителят въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

10.3. Възложителят може да прекрати едностранно договора без предизвестие:

10.3.1. когато изпълнителят забави изпълнението или не изпълни някое от задълженията си по договора с повече от 20 (двадесет) дни;

10.3.2. при започване на производство на ликвидация или несъстоятелност на Изпълнителя. Този срок тече от датата на уведомлението по кл. 6.2.7. В този случай, Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

11.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.3. Страните се съгласяват, че съобщения, уведомления и ще се извършват на долупосочените адреси, телефони и факсове, като при коректното им изпращане на посочените места ще се считат за редовно връчени:

11.4. При промяна на данните, посочени в кл. 11.3., всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

11.5. Настоящия договор може да бъде изменян от страните при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

11.6. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

12.6.1. За Възложителя: ………………

12.6.2. За Изпълнителя: ………………..

12.7. Неразделна част от този договор са следните приложения:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Xxxxxx Xxxx (име, фамилия)

РАЗДЕЛ XIII ОБРАЗЦИ

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме да изпълним поръчката в срок до ...................( с думи) календарни

2. Предлаганият от нас гаранционен срок на оборудването е ………. (с думи

3. Представляваният от мен участник притежава договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганото оборудване по точки 1÷11 от

5. Декларираме, че предлаганото оборудване ще бъде придружено с техническа документация и инструкции за експлоатация.

6. Декларираме, че предложеното оборудване отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност и електромагнитна съвместимост.

7. Декларираме, че предложените ПИЦ и детектори са стандартизирани по VdS

8. Декларираме, че предлаганото оборудване по точки 1÷11 от „Техническото оборудване подлежащо на смяна“ е произведено от производител, притежаващ внедрена системата за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

10. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за Изпълнител ще изпълним дейностите по проектиране, демонтаж, монтаж и инициализация и визуализация към EBI системата в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Документацията.

11. В случай, че представляваният от мен участник бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължавам при подписването на договора да представя:

а) Документите, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 54 от ЗОП;

б) Документите, посочени в Раздел ІІІ, т. ІІІ.1.3. от Обявлението за настоящата обществена поръчка;

в) Гаранция за изпълнение на договора съобразно изискванията на Възложителя, определени в документацията за участие в процедурата;

12. Към настоящото предложение за изпълнение на поръчката прилагаме следните документи:

12.1. копие от договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганото оборудване или от негови официални представители, даващ ни право за извършване продажба, гаранционна поддръжка и сервизна дейност на територията на Република България.

12.2. копиия от документи, съдържащи информация относно техническите параметри на предлаганото оборудване (в т.ч. каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали), от които да е видно, че същото съответства на техническите спецификации, посочени в Раздел II, т. 2.1. от документацията.

12.3. други – по преценка на участника

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: „ПОДМЯНА НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА В ЕЦ ЗА УВД“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1. След проучване и запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществената поръчка, предлагаме да изпълним обществена поръчка с предмет:

Приложения:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОГЛЕД

(образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ

Декларатори:

За ДП РВД:

I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО - ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ/ DETAILS OF THE PERSON - SUBJECT OF THE VETTING

Настоящ адрес/Current address

адрес/Address

V. ПОЛУЧАВА ЛИ СТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ИЛИ ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ?

HAVE YOU EVER BEEN GRANTED A WORK PERMIT FOR OTHER STRATEGIC ZONES OF STRATEGIC SITES OR FOR ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF STRATEGIC ACTIVITIES?

Име/Name

Място на раждане/ Place of birth

Гражданство/ citizenship друго гражданство/ another citizenship

Постоянен адрес/ Permanent address

за обществена поръчка – публично състезание с предмет:

Образец № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

Образец № 2 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1в от ППЗОП; Образец № 3 – Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1г от ППЗОП; Образец № 4 – Ценово предложение;

Образец № 5 – Банкова гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка; Образец № 6 – Заявление за оглед;

Образец № 7 – Декларация за оглед; Образец № 8 – Въпросник.

Предметът на обществената поръчка се състои в подмяна на техническото оборудване за пожароизвестяване (без гасителната уредба), обхващаща цялата пожарогасителна система работеща в ЕЦ за УВД. Подмяната на техническото оборудване за пожароизвестяване включва следните етапи:

- срок за проектиране - не по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни;

- срок за доставка, демонтаж на съществуващото оборудване и монтаж и на ново - не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни след приемане на проекта;

- срок за пускане в експлоатация на предложеното оборудване, инициализация и визуализация към EBI с-ма - не по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.

- Единен Център за Управление на Въздушното Движение (ЕЦ за УВД) в гр. София.

Пожаро-известителните централи (ПИЦ) трябва да са специализирани за управление на гасене. Трябва да са адресируеми, с капацитет, аналогичен със съществуващите централи тип Cerberus CT11 и възможност за разширение. Трябва да имат възможност за пълна диагностика на елементната база, управление и обратна връзка за статус на съществуващите дефлекторни клапи, следене на налягането в бутилките, осъществяване на блокировки, свързани с климатичните машини и съоръжения, както и с пожароизвестителната система XLS 1000. Предложените ПИЦ и детектори следва да са стандартизирани по VdS (Vertraunen durch sicherheit) и да притежават CE маркировка. Пожароизвестителните централи да поддържат предаване на пълна информация за състоянието си по MODBUS over ETHERNET. Всички елементи по линията, датчици, бутони и други да имат вградена изолация за късо съединение. Централата трябва да следи състоянието на дефлекторните клапи и да ги управлява.

При потвърден от два детектора сигнал „Пожар”, пожароизвестителната централа автоматично да включва гасителната инсталация в зоната на пожара.

При програмирането на ПИЦ да се заложи двустепенно алармиране с време на проучване 5 минути. В ПИЦ да се предвидят изходи за автоматично оповестяване на сектор СУС в ЕЦ за УВД и на органите на служба ПАБ.

При пожар в конзола, обемът да се затваря със съществуващите дефлекторни клапи (на 220V), който са монтирани в индивидуални въздуховоди.

При пожар в двоен под да се затварят всички прилежащи клапи на вентилационната система и да се спира приточната и смукателна вентилация в зоната.

В случай на авариен сигнал от детектор, монтиран на нагнетателен въздуховод към конзоли, да се затварят противопожарните клапи на всички въздуховоди и да се спира съответния вентилатор.

Всичките дефлекторни клапи са монтирани и са работещи.

Гасителната част – тръбна инсталация, дюзи, бутилки с газ, активатори и други се запазва.

Инициализация и визуализация на ПИЦ към EBI системата включва въвеждане на контролни точки, обособяване на канал и контролери, направа на контролни екрани и тяхното оживяване.

На избраният изпълнител ще се предоставят архитектурни подложки в електронен/хартиен вариант, както и проекта на съществуващата ПГС. Новият проект трябва да препокрива старият, като се вземат в предвид настъпилите архитектурни промени (отпадане на част от елементите на системата), които не засягат гасителната част. Предложения проект следва да съдържа обяснителна част, чертежи, обща блокова схема, съдържаща предложеното от Изпълнителя оборудване, което следва да включва най-малко посоченото оборудване от ред 1 до ред 22 от т. 2.2.4. „Количествена спецификация за изпълнение на поръчката.

Техническото оборудване, подлежащо на подмяна съответства по количество на описаното в ред 1 до ред 22 от т. 2.2.4. от т. 2.2.4. „Количествена спецификация за изпълнение на поръчката“. Съществуващата система обхваща основно 11 подподови гасителни зони, 62 работни конзоли и дифлекторни клапи. Съществуващите централи са тип Cerberus CT11- 2 бр.

– адресируеми. Гасителният агент е FM 200, като разпределението е в 11 зони / колектори от 3 или 4 бутилки / и 62 индивидуални зони за отделните конзоли.

Монтажът и пускане в експлоатация да се изпълнява по предварително утвърден график, поради спецификата на помещенията, където ще се монтира оборудването.

Демонтажът да се извършва поетапно за да се избегне намаляване на пожарната безопасност на обекта.

Да се проведат единични приемни изпитвания, инициализация и визуализация към съществуващата EBI система и седемдесет и два часови проби.

Приемането на изпълнението на отделните етапи се извършва с приемно-предавателни протоколи.

№	Техн. оборудване подлежащо на смяна	количество
1.	ПИЦ	2 бр.
2.	Оптично димен детектор	80 бр.
3.	Основа за детектор	93 бр.
4.	Комбиниран детектор - лин. разпределител	13 бр.
5.	Активна с-ма за въздушни проби	11 бр.

6.	Пасивна с-ма за въздушни проби	27 бр.
7.	Изнесен индикатор	80 бр.
8.	Управляващ/информационен панел на пожарогасене	11 бр.
9.	Ръчен пожароизвестител, колективен	11 бр
10.	Ръчен пожароизвестител, адресируем	00 xx.
11.	Modbus устройство за връзка с EBI с-ма	1 бр.
12.	Принтер	1 бр.
13.	Табло пожарна автоматика	1 бр.
14.	Разклонителни кутии	250 бр.
15.	Адресируем релеен изход с обр. връзка	200 бр.
16.	Адресируем вход	30 бр.
17.	Кабел 2х0.8 (негорим)	1000 м.
18.	Кабел 4х2х0.8 (негорим)	4000 м.
19.	Кабел 2х2х0.8 (негорим)	2000 м.
20.	Монтажни елементи	20 к-та.
21.	Тръбна мрежа за въздушни проби	60 м.
22.	Светещи табели с надпис ГАЗ	11 бр.
	Дейности
23.	Проектиране	1 дейност
24.	Демонтаж	1 дейност
25.	Монтаж	1 дейност
26.	Инициализация и визуализация към EBI с-ма	1 дейност

2.3.1. Участниците следва да притежават договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганото оборудване по точки 1÷11 от Количествената спецификация по т. 2.2.4. или от негов официален представител, даващ им право да извършват продажба, гаранционна поддръжка и сервизна дейност на територията на Република България

2.3.2. Участниците следва да предложат Oборудване, което да е ново, неупотребявано, заводски окомплектовано с оригинални компоненти и да притежава CE маркировка.

2.3.3. Участниците следва да предложат Oборудване, придружено с техническа документация и инструкции за експлоатация.

2.3.4. Участниците следва да предложат оборудване, което отговаря на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност и електромагнитна съвместимост.

2.3.5. Участниците следва да предложат ПИЦ и детектори, които са стандартизирани по VdS (Vertraunen durch sicherheit).

2.5.6. Участниците следва да предложат оборудване по точки 1÷11 от Количествената спецификация по т. 2.2.4., което да е произведено от производител, притежаващ внедрена системата за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

2.4.1. Гаранционният срок на предлаганото оборудване следва да бъде не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ пускането в експлоатация, инициализация и визуализация към EBI системата на оборудването.

2.4.2. Гаранционното обслужване трябва да включва и отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

2.4.3. При възникване на повреда на оборудването в рамките на гаранционния срок, крайният срок за отстраняването й не трябва да надвишава 72 часа от получаването на уведомлението за повредата.

2.4.4. Работата по отстраняване на повредата трябва да започне в срок, както следва: а) когато уведомлението за повреда е получено до 13:00 часа – в рамките на същия

работен ден;

б) когато уведомлението за повреда е получено след 13:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

– 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

се попълва в ЕЕДОП както следва:

а) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК; б) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;

в) Измама – по чл. 202, ал.2, т.3, чл.212, ал.3, чл. 248а, ал.2 и чл. 254б от НК;

г) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;

д) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

е) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й;

- Срока на наложеното наказание.

Забележка: В случай, че за участника се прилага някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, участникът следва изрично да посочи релевантното за него изключение.

се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания.

5.3.1.1. Участници в процедурата следва да разполагат с минимум 1 (един) специалист, притежаващ документ за правоспособност (сертификат), удостоверение или друг документ за преминалото обучение за инсталиране и сервиз на предлаганото оборудване по точки 1÷11 от Количествената спецификация по т. 2.2.4. и работа с EBI софтуера.

При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като се попълва Част IV, раздел В, поле 6, а именно списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с посочени:

• трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка;

• професионална квалификация (направление, номер, дата и вид на документа за придобита професионална квалификация, както и организацията, издател на документа);

Участникът, определен за Изпълнител, представя следния документ и доказателство във връзка с поставеното изискване преди сключването на договора за обществената поръчка или в хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП:

6.2.4.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1в от ППЗОП, изготвена съгласно Образец № 2;

6.2.4.4. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1г от ППЗОП, изготвена съгласно Образец № 3;

6.2.4.5. Декларация за оглед и запознаване с обект ЕЦ за УВД в гр. София, където ще се изпълнява поръчката съгласно Образец № 7.

Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик вътре в опаковката и е с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива и представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения съгласно дадените от възложителя указания в настоящата документация.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, съгласно Образец № 5 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичнане на гаранционня срок на Оборудването.

в) застраховка за обезпечаване изпълнението на договора за настоящата обществена поръчка чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със застрахователна сума в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

Гаранцията за изпълнение трябва да обезпечава целия гаранционен срок на Оборудването и следва да бъде със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичането му.

Когато участник в процедурата представя предвидената в т. 7.1. гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, тези средства трябва да бъдат

преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул.

„Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ трябва да се посочи номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за която се внася гаранцията.

„Национална сигурност” и Правилника за прилагането му (ППЗДАНС).

Преди сключване на договора, лицата, които ще извършват дейностите по изпълнението му, попадащи в стратегически зони, на основание чл. 43, ал. 1 от ППЗДАНС следва да получат разрешение за работа в стратегическите зони на стратегическите обекти по чл. 40, ал.1, т. 2 от ППЗДАНС.

За целите на проучването, в десетдневен срок след получаване на уведомление от Възложителя за определяне на изпълнител на поръчката, последният трябва да представи за служителите, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, следните документи: а) пълните имена на кандидата x

б) идентифициращи данни от документа за самоличност :

- ЕГН, рождена дата и адрес на лицето,

-длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява.

-свидетелство за съдимост,

-документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер и

-удостоверителен документ за липса на психични заболявания.

в) попълнен въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, съгласно чл. 44, ал.1, изр. трето от ППЗДАНС.

За чужди граждани, за целите на проучването, са необходими идентифициращи данни от документа за самоличност - личен номер на чужденец.

В случай че някое от лицата, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, не получи разрешение за работа в стратегически обекти на Възложителя, определеният за изпълнител участник следва да предложи друго лице в срок от 10 (десет) календарни дни от получаване на уведомлението за отказ.

Получаването на разрешение за работа в стратегически обекти, е предпоставка за сключването на договор за изпълнение.

С цел запознаване с условията и предмета на поръчката всеки участник следва да извърши оглед на действащата пожарогасителна система на Възложителя, посочена в документацията, при следните условия:

11.2. Заявлението за оглед трябва да бъде подписано от лицето, представляващо участника, и да съдържа имената, ЕГН, адрес, мобилен телефон и длъжност на представителите, които ще посетят обекта, съгласно Образец № 6 – Заявление за оглед.

№7.

№........./. 2017 г.

Днес, 2017 г. между:

„Възложител“ от една страна, и

.................................................................................., ЕГН… ,

представляващ………………………………… регистрирано по фирмено дело № /

............ г. в ........................... съд, ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление

................... ................................., телефон ...................., xxxx .….................., наричано в текста

„Изпълнител“ от друга страна,

на основание чл. 112, ал.1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение

№………..………….. за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“, се състави и подписа настоящият договор за следното:

„Оборудването“ определено по видове, количества и с характеристики, описани в Приложение

№ 1 „Технически спецификации“ и Приложение № 2 „Количествено-стойностна сметка“, неразделна част от този договор.

календарни дни) календарни дни, като сроковете за изпълнение на отделните етапи са както следва:

2.1.1. За Xxxx X (не повече от 20 (двадесет) календарни дни) календарни дни

от предоставяне на Изпълнителя на архитектурни подложки в електронен/хартиен вариант, както и проекта на съществуващата ПГС;

2.1.2. За Xxxx XX (не повече от 90 (деветдесет) календарни дни) календарни

дни от окончателното утвърждаване на проекта по Xxxx X и

2.1.3. За Xxxx XXX (не повече от 10 (десет) календарни дни) календарни дни от

приемане на изпълнението по Xxxx XX.

3.1. Крайната цена на договора е в размер на (с думи) лева без ДДС, съответно

………………… (с думи) лева с включен ДДС и включва следните цени:

3.1.1. Цена за проектиране в размер на ………………………. (с думи) лева без ДДС, съответно

…………………….. (с думи) лева с включен ДДС;

3.1.2. Цена за доставка, демонтаж на съществуващото и монтаж и на новото оборудване в размер на …………………. (с думи) лева без ДДС, съответно …………………. (с думи) лева с включен ДДС;

3.1.3. Цена за пускане в експлоатация на оборудването и инициализация и визуализация към EBI система – ………………. (с думи) лева без ДДС, съответно ………………. (с думи) лева с включен ДДС.

се издава гаранцията за изпълнение, като размерът ѝ не може да надвишава 5 % (пет на сто)) лева („гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.

Изпълнителят се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на Възложителя, при спазване на изискванията на кл. 4.1.4. от договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на клаузи 4.1.5. и 4.1.6. от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на клаузи 4.1.7. и 4.1.8. от договора.

За превод на сумата по банковата гаранция в български лева:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул.

„Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1 Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000;

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, съгласно образец № 5 от документацията за участие;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс най-малко

30 (тридесет) дни след изтичнане на гаранционня срок на Оборудването, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс най-малко 30 (тридесет) дни след изтичнане на гаранционня срок на Оборудването.

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя, посочена в кл. 4.1.4. от договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на Изпълнителя или упълномощено от него лице, или изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките не отговарят на изискванията на Възложителя, и разваляне на договора от страна на Възложителя на това основание или

2. при прекратяване на дейността на Изпълнителя или при обявяването му в несъстоятелност.

6.2.3. да достави Оборудването – е ново, неупотребявано, заводски окомплектовано с оригинални компоненти и притежавщо CE маркировка, отговарящо на европейските и/или международни стандарти за електробезопасност и електромагнитна съвместимост, а доставените предложените ПИЦ и детектори са стандартизирани по VdS (Vertraunen durch sicherheit), както и да представи на Възложителя необходимата техническа документация, включваща и инструкции за експлоатация от производителя;

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

6.4. Изпълнителят носи отговорност за действията/бездействията на своите служители и/или подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

7.2.6. при изпълнение на задълженията, предмет по договора в съответствие с договореното от страна на Изпълнителя, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване приемо-предавателния протокол по кл.5.5., Възложителят е длъжен:

а) да възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД или

б) да поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или

в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за редуциране на размера на застрахователната сума с 60% (шестдесет процента) от първоначалната и стойност, когато гаранцията е представена под формата на застраховка, като останалата част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане на Оборудването.

а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) да поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, или

в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.

8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение съгласно договореното, същият дължи неустойка за забава в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети от процента) от стойността на договора по т. 3.1 без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойките по договора не може да надвишава 20% от цената по т.

3.1. без ДДС.

9.1. Гаранционният срок на Оборудването и е .................. (………………… с думи) месеца

(съгласно офертата на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца).

(с думи )( не повече от 72 часа в зависимост от предложението на Изпълнителя),

считано от датата на получаване на уведомлението от Възложителя за наличието на недостатъци и/или повреди. Работата по отстраняване на повредата трябва да започне в срок, както следва:

- когато уведомлението за повреда е получено до 13:00 часа – в рамките на същия работен ден;

- когато уведомлението за повреда е получено след 13:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

За Възложителя: За Изпълнителя:

адрес: гр. София, бул. „Брюксел” № 1 адрес: гр. ………….., ул. ..........

лице за контакти: …………………… лице за контакти: ...............

тел. …… тел. ......................................

e-mail: ………………………… e-mail: ..................................

- Приложение № 1 – „Технически спецификации“ и

- Приложение № 2 – „Количествено-стойностна сметка“;

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

......................... ............................

Генерален директор длъжност

Образец № 1

……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)

„ПОДМЯНА НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА В ЕЦ ЗА УВД“

С настоящото предложение за изпълнение на поръчката поемам ангажимент да изпълним обществената поръчка с предмет: „Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“ в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

дни (не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила от които:

- срок за проектиране – …………….. (с думи , но не повече от 20 (двадесет)

календарни дни от влизане на договора в сила;

- срок за доставка, демонтаж на съществуващото оборудване и монтаж и на ново –

……………….. (с думи …………, но не повече от 90 (деветдесет) календарни дни след приемане на проекта;

- срок за пускане в експлоатация на предложеното оборудване, инициализация и визуализация към EBI с-ма – ……………….. (с думи……, но не повече от 10 (десет) календарни дни.

........................., но не по-малко от 24) месеца от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ пускането в експлоатация, инициализация и визуализация към EBI системата на оборудването.

2.1. Гаранционното обслужване ще включва и отстраняване на отклоненията, поради проявен фабричен дефект или механична повреда от показателите, определени от производителя на оборудването и непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

2.2. Предлаганият от нас срок за отстраняване на възникнала повреда на оборудването в рамките на гаранционния срок е …….... (с думи не повече от 72

часа) часа от получаването на уведомлението за повредата.

2.2.1. Работата по отстраняване на повредата ще започне в срок, както следва:

- когато уведомлението за повреда е получено до 13:00 часа – в рамките на същия работен ден;

- когато уведомлението за повреда е получено след 13:00 часа – до 12:00 часа на следващия работен ден.

„Техническото оборудване подлежащо на смяна“ или от негови официални представители, даващ ни право да извършвам продажба, гаранционна поддръжка и сервизна дейност на територията на Република България.

4. Декларираме, че предлаганото оборудване е ново, неупотребявано, заводски окомплектовано с оригинални компоненти и притежава CE маркировка.

(Vertraunen durch sicherheit).

9. Описание на предложеното оборудване и дейности в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, придружено с каталози, проспекти, брошури или други печатни материали, доказващи произхода, производителя и техническите параметри (от което да е видно, че съответства на изискванията на Възложителя), включващо най-малко следното:………………………………….

№	Xxxx. оборудване подлежащо на смяна представя се конкретното предложение на участника за доставка	количество	Предложение на участника (модел, марка, технически парамерти)
1.	ПИЦ	2 бр.
2.	Оптично димен детектор	80 бр.
3.	Основа за детектор	93 бр.
4.	Комбиниран детектор - лин. разпределител	13 бр.
5.	Активна с-ма за въздушни проби	11 бр.
6.	Пасивна с-ма за въздушни проби	27 бр.
7.	Изнесен индикатор	80 бр.
8.	Управляващ/информационен панел на пожарогасене	11 бр.
9.	Ръчен пожароизвестител, колективен	11 бр
10.	Ръчен пожароизвестител, адресируем	00 xx.
11.	Modbus устройство за връзка с EBI с-ма	1 бр.
12.	Принтер	1 бр.

13.	Табло пожарна автоматика	1 бр.
14.	Разклонителни кутии	250 бр.
15.	Адресируем релеен изход с обр. връзка	200 бр.
16.	Адресируем вход	30 бр.
17.	Кабел 2х0.8 (негорим)	1000 м.
18.	Кабел 4х2х0.8 (негорим)	4000 м.
19.	Кабел 2х2х0.8 (негорим)	2000 м.
20.	Монтажни елементи	20 к-та.
21.	Тръбна мрежа за въздушни проби	60 м.
22.	Светещи табели с надпис ГАЗ	11 бр.

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Образец № 2 Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „в“от ППЗОП

по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „в“от ППЗОП

относно съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният /-ната/ …………………………………………………………………, с ЕГН ………………………….., притежаващ/а лична карта № , издадена на

………… от МВР, гр. ………………., адрес: ,

представляващ ………………………………… в качеството си на ...............................................

със седалище ………………………………………….…. и адрес на управление:

………………………………………………, тел./факс: ……………………………., вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № , ИН по ЗДДС №

………………..,

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“ и приемам условията на същия.

Дата: 2017 г.	Декларатор	.......................................
		(подпис)

Образец № 3 Декларация по чл. 39, ал. 3, т.1, буква „г“от ППЗОП

по чл. 39, ал. 3, т. 1г от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за срока на валидност на офертата

………… от МВР, гр. ………………., адрес: ,

представляващ ………………………………… в качеството си на ...............................................

със седалище ………………………………………….…. и адрес на управление:

………………..,

приемам обявените в документацията условия и ред за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“ и съм обвързан/а с настоящата оферта за срок от 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

В случай, че представляваният от мен участник бъде класиран на първо или второ място, приемам офертата да ни бъде валидна до датата на сключване на договор за изпълнение на поръчката.

Дата: 2017 г.	Декларатор	.......................................
		(подпис)

Образец № 4

……………………………………….. (попълва се наименованието на участника)

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ (ДП РВД)

„Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“ при обща цена в размер на ………………………………………………………. (словом) в лева без ДДС,

……………………………………………… (словом) в лева с ДДС, включващо следното (участникът може да включва оборудване и дейности извън описаните в зависимост от техническото решение, което същият предлага):

№	Техн. оборудване подлежащо на смяна – представя се конкретното предложение на участника за доставка	количество	Ед. цена (в лева, без ДДС)	Обща цена (в лева, без ДДС)
1.	ПИЦ	2 бр.
2.	Оптично димен детектор	80 бр.
3.	Основа за детектор	93 бр.
4.	Комбиниран детектор - лин. разпределител	13 бр.
5.	Активна с-ма за въздушни проби	11 бр.
6.	Пасивна с-ма за въздушни проби	27 бр.
7.	Изнесен индикатор	80 бр.
8.	Управляващ/информационен панел на пожарогасене	11 бр.
9.	Ръчен пожароизвестител, колективен	11 бр
10.	Ръчен пожароизвестител, адресируем	00 xx.
11.	Modbus устройство за връзка с EBI с- ма	1 бр.
12.	Принтер	1 бр.
13.	Табло пожарна автоматика	1 бр.
14.	Разклонителни кутии	250 бр.
15.	Адресируем релеен изход с обр.	200 бр.

	връзка
16.	Адресируем вход	30 бр.
17.	Кабел 2х0.8	1000 м.
18.	Кабел 4х2х0.8	4000 м.
19.	Кабел 2х2х0.8	2000 м.
20.	Монтажни елементи	20 к-та.
21.	Тръбна мрежа за въздушни проби	60 м.
22.	Светещи табели с надпис ГАЗ	11 бр.
	Дейности -представя се конкретното предложение на участника за:
23.	Проектиране	1 дейност
24.	Демонтаж	1 дейност
25.	Монтаж	1 дейност
26.	Инициализация и визуализация към EBI с-ма	1 дейност
Обща стойност:
20 % ДДС:
Обща крайна цена:

Общата цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи за комплексното изпълнение на поръчката, както и всички данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България и печалба.

Приложение № 1 - Количествено-стойностни сметки за доставките и

дейностите, които ще се изпълняват от подизпълнители и дела на тяхното участие с изчисляване процента от общата цена за частта на всеки подизпълнител и общо за всички подизпълнители (представя се в случай, че участникът ще ползва

подизпълнители).

Дата: ……………... Подпис:

Място и дата на издаване (име, длъжност)

Образец № 5

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, бул. Брюксел № 1
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ> <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:	„Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	………………………лева без ДДС
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора в размер на ………... ……лева без ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след изтичнане на гаранционня срок на Оборудването.
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас ДП РВД, като Възложител и < фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:		……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ		<подпис и печат >

Образец № 6

Долуподписаните:

1................................................................................................................................. живущ в гр. (с.) ..................................., ул. .........................., №........,

л.к. серия ......... №............................., ЕГН x

2.................................................................................................................................. живущ в гр. (с.) .................................., ул. ............................., № .......,

л.к. серия ......... №.............................., ЕГН x

Представители на фирма …................................................................., регистрирана в

............................ под № ....................., фирмено дело № ..................

Декларираме, че във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“ бихме желали да посетим обект ЕЦ за УВД в гр. София, където ще се изпълнява поръчката.

Декларатори:

1. (подпис)

2. (подпис)

Дата: 2017 г.

гр. .......................

Образец № 7

за оглед и запознаване с действащата пожарогасителна система на Възложителя

Долуподписаните:

1. (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. № ............................., ЕГН x

2. (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. № ............................., ЕГН x

Представители на фирма …................................................................. (посочва се наименованието на участника), ЕИК …………………………..

Във връзка с участието в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на елементи от пожарогасителна система в ЕЦ за УВД“ посетихме обект ЕЦ за УВД в гр. София, където ще се изпълнява поръчката, като извършихме оглед и сме се запознали със спецификата на действащата пожарогасителна система на Възложителя.

Задължаваме се да не разпространяваме информация, която ни е станала известна при и по повод огледа на системата на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

1. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

2. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност) Дата: ....................... 20. г.

гр. .......................

1. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

Образец № 8

Приложение № 6 към чл. 44, ал. 1

Annex № 6 to Art. 44, Paragraph 1

В Ъ П Р О С Н И К/ QUESTIONNAIRE

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

FOR ISSUING A WORK PERMIT FOR STRATEGIC ZONES OF A STRATEGIC SITE OR FOR ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF

A STRATEGIC ACTIVITY

(стратегически обект или зона, в която ще се извършва стратегическа дейност/

strategic site or zone related to the performance of a strategic

(наименование, номер и срок на договора при извършване на конкретно възложена задача/

(собствено, бащино и фамилно име/ first, father’s name and

surname)

Дата на раждане Date of birth

ЕГН/ЛНЧ

Personal №

	Община/ Municipality
	Населено място/ Location

Държава/Country Област/Region

Държава/Country							улица/Street
Област/Region							ж.к., бл./ Residence district, bl.
гр. (с.) /City							вх., ап./entr. app.
п. код/ Postal code							телефон/ Tel.
eл. поща/email

ЛК/Паспорт/ ID

Card/Passport

№

Издаден/а на Date of issue

от/by

Xxxxxxxxxxx/ Occupation

Наименование на предприятието/ Business entity name

БУЛСТАТ

Държава/Country		улица/Street
гр. (с.) /City		сл. тел./ Office tel.

п. код/ Postal

code

сл. факс/ Office

fax

eл. поща/email

Заемана длъжност/ Position

Образование/ Education

ІІ. БИЛИ ЛИ СТЕ ОСЪЖДАН? HAVE YOU BEEN SENTENCED OF A CRIME?
НЕ/NO
ДА/YES

(При отговор „Да” - кога и за какво престъпление/ if ”YES” – when and for what crime)

ІІІ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ? ARE YOU PRESENTLY CHARGED WITH ANY CRIMES?

НЕ/NO

ДА/YES

(При отговор „Да” да се посочи органа, който води делото/а, и неговия/те номер/а/ if “YES” put down the authority in charge of the case and the number of the case)

ІV. СТРАДАТЕ ЛИ ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ?

DO YOU OR HAVE YOU EVER SUFFERED FROM A MENTAL DISEASE?

НЕ/NO

ДА/YES

(При отговор „Да” какво е заболяването, в какви периоди от време, в кои лечебни заведения, име на лекуващия лекар/ if “YES” what is the disease, in what periods of time, in which hospital, name of the physician)

НЕ/NO

ДА/YES

Период/period от/from......до/to......	наименование на обекта/ Name of the site	сфера на дейност/ Activity

Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно, че всяко умишлено укриване на истина или потвърждаване на неистина може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности, които са от значение за националната сигурност.

I certify hereby that I have personally completed the questionnaire according to what I know and I am informed that any deliberate concealment of the truth or confirmation of untruth can serve as grounds for the refusal for issuing a work permit for strategic zones of strategic sites or for zones related to the performance of strategic activities of importance to the national security.

Съгласен съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани само за целите на проверката във връзка с издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности.

I agree my personal data contained in this questionnaire to be collected, processed and stored only for vetting purposes in connection to the issuance of work permits for the strategic zones of a strategic site or for zones related to the performance of strategic activities.

Прилагам/ Enclosed please find:

1. Свидетелство за съдимост/Criminal record certificate;

2. Документ за липса/наличие на психични заболявания/Certificate for the absence or presence of any mental disease;

3. Документ за липса/наличие на водени срещу мен досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер/ Official certificate for the absence or presence of pre-trial or court criminal proceedings.

Град/City

дата/Date

............................................................

(подпис на лицето/ signature)

В сички полета във въпросника са задължителни за попълване.

All fields in the questionnaire are mandatory.”

Държава/Country

улица/Street

Област/Region

ж.к., бл./ Residence district, bl.

гр. (с.)/City

вх., ап./entr. app.

п. код/ Postal code

телефон/ Tel.