№ BG-RRP-3.006-0495-C01-W-01
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СМР
№ BG-RRP-3.006-0495-C01-W-01
Днес, ……… 2024 г., в гр. София, между:
1. XXXXXXX ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Искър, ул. „К-н Xxxxxx Xxxxxx“ (бивша „5007“) № 1, ЕИК: 175368280, представлявано от Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx – изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. …………..., със седалище и адрес на управление ……………………., ЕИК ,
представлявано от ………………..… – управител/представляващ, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да изпълни СМР, свързани с изграждане на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии, вкл.:
- Придобиване на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност по идеен проект 181,5 kW за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия;
- СМР на покрив на сгради, пряко свързани с изгражданата фотоволтаична система в комбинация с батерии;
- Консултантски услуги от инженерно-технически характер (Изпълнителят трябва да извърши необходимите консултантски услуги от инженерно-технически характер, пряко свързани с изгражданата фотоволтаична система в комбинация с батерии, в т.ч. да изготви окончателен технически/работен проект за фотоволтаичната система и съоръженията; дейностите по изготвяне на окончателен технически/работен проект предшестват дейностите по самото изграждане на фотоволтаичната система за собствено потребление в комбинация с батерии),
съгласно техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя, неразделни части от договора.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА, ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
Чл. 2. /1/ Срокът за изграждане на фотоволтаичната система съгласно офертата на Изпълнителя е
……………………. календарни дни, но не по-късно от срока на договор № BG-RRP-3.006 0495-C01
за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.
Чл. 3. /1/ Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя след като всички работи по него са действително извършени от Изпълнителя и приети от възложителя, вкл. успешно тестване и изпитания на инсталацията и съоръженията.
Чл. 4. /1/ Възложителят има право да откаже да приеме системата или отделни работи по нея, ако открие съществени недостатъци в изпълнението.
/2/ Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, като той дължи неустойка за забавата поради отстраняването на недостатъците.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ропринт ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. /1/ Общата стойност на договора е ..................... /цифром и словом/ лв. без ДДС, съгласно офертата на Изпълнителя.
/2/ В цената по ал. 1 са включени всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на договора, включително изграждането на фотоволтаична система за собствено потребление в комбинация с батерии, необходимите СМР, материали, труд, механизация, транспорт, подготвителни и довършителни работи, почистване на обекта и извозване на строителните отпадъци, както и изготвянето на окончателен технически/работен проект за съоръжението.
/3/ Възложителят плаща на Изпълнителя цената по този договор, както следва: Окончателно плащане в размер на 100% от цената на договора за изпълнение.
Плащането се осъществява след подписване на приемо-предавателен протокол за действително извършени и приети работи, вкл. успешно тестване и изпитания на инсталацията и съоръженията и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.
Чл. 6. Плащанията по банков път на банковата сметка на Изпълнителя, която е както следва: Банка
……………………..... IBAN ….………………..…. BIC ……………
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 7. /1/ Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на … лв. (… словом…), представляващи 5% от общата стойност на договора без ДДС.
/2/ Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава веднага след окончателното плащане по договора след подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за действително извършени и приети работи, без забележки, съгласно чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.
/3/ Сумата от гаранцията за изпълнение на договора се задържа в случаите на неизпълнение на задълженията по него от страна на Изпълнителя – цялостно неизпълнение, частично неизпълнение, некачествено или лошо изпълнение.
Чл. 8. /1/ Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с Възложителя и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, удължен с 10 (десет) дни, необходими за извършване на окончателното плащане след окончателното приемане на изпълнението; при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
/2/ Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 9. /1/ Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на целия Договор, удължен с 10 (десет) дни, необходими за извършване на окончателното плащане след окончателното приемане на изпълнението.
/2/ Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността
на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 10 Възложителят има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато Изпълнителят не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на Изпълнителя, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. /1/ Изпълнителят е длъжен да извърши възложената му работа съгласно уговореното в този договор с грижата на добър стопанин, като спазва предвиденото в приложимите технически и законови разпоредби в Република България.
/2/ Изпълнителят е длъжен да спазва условията по членовете 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14, във връзка с чл. 1.7 от Общите условия към договорите за финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост.
/3/ Изпълнителят носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение на дейностите.
/4/ Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествени СМР.
/5/ Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.
/6/ Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционен срок за монтажа на фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) за ………………….
календарни месеца.
/7/ Изпълнителят е длъжен да изпрати свой/и специалист/и по местонахождението на съоръженията при Възложителя, който да диагностицира проблема и да се заеме с отстраняването му в рамките на
………………. часа след уведомяването от страна на Възложителя за възникнала повреда/неизправност.
/8/ Изпълнителят е длъжен да осигури посоченото/ите в офертата лице/лица с проектантска правоспособност, с валидно удостоверение за проектантска правоспособност /или еквивалент. Чуждестранните лица трябва да притежават еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която са установени/ за изготвянето на окончателен технически/работен проект за фотоволтаичната система и съоръженията.
/9/ Изпълнителят е длъжен да осигури лице/лица за монтиране на фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение, притежаващо/и необходимата професионална квалификация и включено/и в списъка по чл. 21 на ЗЕВИ, поддържан на интернет страницата на АУЕР: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/?xxxxxxxxxx_xxxx&xxxx00_xx_0&xx00
Чл. 12. Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.
Чл. 13. Изпълнителят носи отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си.
Чл. 14. Изпълнителят има право да получи уговорената цена съгласно уговореното в настоящия договор.
Чл. 15. Изпълнителят има право да развали договора, когато Възложителят системно не изпълнява задълженията си по договора след неколкократни покани от страна на Изпълнителя.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 16. Възложителят е длъжен да предостави на Изпълнителя нужните документи и данни, които са необходими за реализиране целите на договора и са предмет на възлагането.
Чл. 17. Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.
Чл. 18. Възложителят приема за завършено изпълнението на договора, когато за него има двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
Чл. 19. Възложителят приема да заплати дължимата сума на Изпълнителя в договорените срокове и при условията на договора.
VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 20. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл. 21. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.
Чл. 22. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
Чл. 23. /1/ При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвиденият в този договор срок за изпълнение се увеличава със срока на спирането.
/2/ Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
/3/ Ако непреодолимата сила, съответно спирането по алинея 1 продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати занапред договора, като писмено уведоми другата страна.
Х. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. /1/ Гаранционните срокове на извършените и приети СМР и доставеното и монтирано технологично оборудване са съгласно Наредба № 2/2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
/2/ Изпълнителят се задължава да осигури гаранционен срок за монтажа на фотоволтаичната система и съоръженията за локално съхранение на произведената енергия (батерии) за ………………….
календарни месеца.
/3/ Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти на изпълнените СМР и/или доставените активи, предмет на настоящия договор, появили се в гаранционния срок, съгласно ал. 1 и ал. 2.
ХI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 25 /1/ Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.
/2/ Дължимите неустойки Възложителят прихваща от дължимите плащания към Изпълнителя, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора.
Чл. 26. При забава от страна на Изпълнителя по чл. 2, ал. 2 от договора, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,05% /нула цяло нула пет процента/ на ден от стойността на договора, но не повече от 10% /десет процента/ от общата стойност за изпълнение на договора.
ХIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 27. /1/ Договорът се прекратява: 1. с изтичане на срока, за който е сключен; 2. с изпълнението на ангажиментите на страните; 3. в други случаи, предвидени по закон или подзаконов нормативен акт.
/2/ Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните в писмена форма.
Чл. 28. /1/ Възложителят има право да прекрати договора във всеки момент със 7-дневно предизвестие до Изпълнителя в следните случаи:
а) когато Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора;
б) когато Изпълнителят не изпълнява в приемлив срок писмено уведомление на Възложителя, изискващо да се поправи пропуск или не успява да изпълни задълженията си по договора, в резултат на което сериозно се застрашава точното и навременното му изпълнение;
в) когато Изпълнителят откаже или пренебрегне да изпълни писмено нареждане на Възложителя, свързано със задълженията на Изпълнителя по настоящия договор;
г) когато Изпълнителят прехвърли правата и задълженията си по договора;
д) в случай, че Изпълнителят изпадне в банкрут или бъде обявен от съда в несъстоятелност, или съдът постанови управление на имуществото му от синдик, или бъде обявен в ликвидация.
/2/ Прекратяването на договора не засяга други права на Изпълнителя и Възложителя по договора.
/3/ Възложителят е длъжен, предавайки известието за прекратяване на договора, да даде указания за вземане на спешни мерки от Изпълнителя за прекратяване на работите и за ограничаване на разходите до минимум.
/4/ При прекратяване на договора ръководителят на проекта е длъжен в максимално кратък срок в присъствието на Изпълнителя или негови представители да състави опис на извършените работи, както и на доставените и неупотребени материали. Възложителят е длъжен да състави и протокол за задълженията на двете страни към момента на прекратяване на договора.
/5/ В случай на прекратяване на договора от страна на Възложителя, поради вина на Изпълнителя, Възложителят има право на обезщетение от Изпълнителя за загубите, които е претърпял.
XIІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 29. Всякакви спорове между страните, които могат да се появят по време на изпълнението на договора и които не могат да се решат по друг начин (напр. споразумение), ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с националното законодателство на Възложителя.
Чл. 30. Всякакви изменения към настоящия договор са валидни само ако са направени в писмен вид и са подписани от двете страни.
Чл. 31. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: техническата спецификация на Възложителя; офертата на Изпълнителя; Общите условия към договорите за финансиране по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за Изпълнителя и един за Възложителя.