и „АСОРТ 95” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, EИК 833172467, идентификационен номер по ДДС BG833172467, представлявано от Георги Димитров Петров, - управител, определено за изпълнител след проведена процедура за възлагане на...
Д О Г О В О Р
№РД-07-6/20.12.2019 г.
Днес 20.12.2019 г. в гр. Стара Загора между ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-СТАРА ЗАГОРА, със седалище и адрес на управление: гр. Ст. Загора, бул. „Руски” №62, Булстат 123004119, представляван от д-р Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и „АСОРТ 95” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, EИК 833172467, идентификационен номер по ДДС BG833172467, представлявано от Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, - управител, определено за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка № 00223 2019 0001, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: “ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в техническата спецификация, включително доставка на необходимите резервни части и извършване на ремонтни услуги през 2020 г.”
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши срещу заплащане текущ ремонт и техническо обслужване на санитарните автомобили на ЦСМП-Стара Загора, посочени по марка и брой в Приложение №1 към настоящия договор, с прогнозна стойност 140 000лв. без ДДС, съобразно обявлението.
ІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
2. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение за извършения текущ ремонт и техническо обслужване съобразно ценовото предложение на Изпълнителя за цена на резервни части и сервизни операции в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, посочени в Приложение №2 към настоящия договор.
3. Вложените при ремонта и техническата поддръжка резервни части се заплащат от Възложителя съобразно цената, посочена в документа за закупуването им от Възложителя, но не по-висока от цената, посочена в Приложение №2. Когато резервната част не е посочена в Приложение №2 – се заплаща по цената, посочена в документа за закупуването й от Възложителя.
4. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение ежемесечно, въз основа на фактура, издадена от Изпълнителя в края на текущия месец за извършените сервизни операции.
5. Възложителят заплаща на Изпълнителя дължимото възнаграждение по банков път в срок до 60 /шестдесет/ дни от получаване на фактурата /чл.3,ал.5 от ЗЛЗ/ по следната банкова сметка на Изпълнителя:
BIC: XXXXXXXX
IBAN: XX00XXXX00000000000000
БАНКА: ДСК- Стара Загора
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 5 в срок от 2 /два/дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен в случаите на чл.116 от ЗОП.
8. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т.31.
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
9. Договорът влиза в сила от 01.01.2020 г., а ако датата на подписване е след посочената дата – от датата на подписването му и има сила до 31.12.2020 г.
10. Мястото на изпълнение на услугата е автосервизът на Изпълнителя в гр. Стара Загора, бул. Xxxxxx Xxxxxx 20.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
11. Изпълнителят се задължава да извърши ремонта качествено с оглед специалния режим на движение на автомобилите и нормалното функциониране на същите с резервни части, осигурени от него и с предимство пред останалите клиенти на Изпълнителя, в срок експресно или до 24 /двадесет и четири/ часа, при сложност на ремонта – до 3 (три) дни от доставката на автомобила в базата на изпълнителя.
12. Доставянето на автомобилите в посочената в настоящия договор ремонтна база се извършва за сметка на Възложителя, както и връщането на автомобила при последния.
13. При доставяне на автомобилите в ремонтната база на Изпълнителя се подписва двустранен приемо-предавателен протокол /поръчка/, в който се отразяват ремонтно-възстановителните операции и състоянието на автомобила към датата на поръчката.
14. Изпълнителят гарантира нормално функциониране на отремонтираните възли и агрегати на автомобила за срок ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, считано от датата на приемно-предавателния протокол след приключване на ремонта.
15. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка дефектите по извършения ремонт, установени в гаранционния срок, освен ако същите се дължат на неправилна техническа експлоатация на автомобила. В този случай отстраняването на дефектите е за сметка на Възложителя.
16. При авария на автомобила, настъпила в гаранционния срок, Възложителя се задължава да спре незабавно експлоатацията на същия и да уведоми писмено Изпълнителя за това. Ако експлоатацията на автомобила е продължила – Изпълнителя се освобождава от задължението си по т.7, изр.1 от договора и от отговорност за настъпили вредни последици.
17. Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя при поискване от негова страна за хода на ремонта.
18. Възложителят има право да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в договорения размер, както и да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
19. Възложителят има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
- Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
- да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
- да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
- да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.
22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
- да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
- да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
- да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
V. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 7000 лв. (седем хиляди лева/, представляващи 5% от неговата обща стойност, без ДДС.
24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 5/пет/ дни.
25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
26. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по в срок от 20/двадесет/ дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 5%(пет процента/ от гаранцията за изпълнение за обезпечаване задължението на изпълнителя за отстраняване на дефекти, проявили се в гаранционните срокове.
28. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
VІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
29. След извършване на необходимия ремонт се подписва двустранен приемно-предавателен протокол, в който Възложителя отразява всички забележки и възражения по извършения ремонт. След приемането на автомобила с двустранния протокол Възложителя не може да прави възражения по ремонта, освен такива, които са свързани с дефекти на ремонта, проявили се в договорения гаранционен срок.
30. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
31. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІІ. НЕУСТОЙКИ
32. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% за всеки просрочен ден, но не повече от 15% (петнадесет/ процента от прогнозната стойността на обществената поръчка.
33. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
34. Настоящият договор се прекратява при наличието на някой от следните случаи:
(1) По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение.
(2) С изтичане на срока.
(3) При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ.
(4) При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) По силата на съдебно или арбитражно решение.
(6) При други предвидени в законодателството основания.
(7) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора- с 10 /десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
35. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения, които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица.
36. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
37. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
38. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.
39. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличен подпис ИЗПЪЛНИТЕЛ: Заличен подпис
съгл. чл.36а, ал.2 от ЗОП съгл. чл.36а, ал.2 от ЗОП
/Д-Р XXXXXXXXX XXXXXXX/ /XXXXXX XXXXXX/ (име, подпис, печат) (име, подпис, печат)