Юридическо наименование на Изпълнителя>, ЕИК <ЕИК или еквивалентен чуждестранен идентификационен код по VIES на изпълнителя>, <седалище и адрес на управление на Изпълнителя>, представлявано от <имена>, <длъжност>, наричан по-нататък “Изпълнител”.

ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Това Договорно споразумение се сключи на <ден> <месец> <година> в гр. …………….., България, между

<Юридическо наименование на Възложителя>, БУЛСТАТ <БУЛСТАТ>, идент. номер по НДР

<данъчен номер>, <седалище и адрес на управление на Изпълнителя>, представлявано от

<имена>, <длъжност>, наричан по-нататък “Възложител”.

<Юридическо наименование на Изпълнителя>, ЕИК <ЕИК или еквивалентен чуждестранен идентификационен код по VIES на изпълнителя>, <седалище и адрес на управление на Изпълнителя>, представлявано от <имена>, <длъжност>, наричан по-нататък “Изпълнител”.

На основание чл. 41, ал.1 от ЗОП и административен акт на Възложителя №………/ за избор

на Изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, с настоящото страните се споразумяват за следното:

1. ДОГОВОР

Договорът ще се състои от следните документи, които ще се прилагат и тълкуват с оглед на целостта на Договора:

(a) Това Договорно споразумение;

(b) Ценовата оферта;

(c) Общи условия на Договори за услуги на Възложителя, както са били включени в Документацията за възлагане на поръчката;

(d) Технически спецификации, както са определени от Възложителя в Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, включително разясненията на Възложителя и отговори на въпроси, поставени от участниците в периода за подаване на предложения;

(e) Техническа оферта на Изпълнителя, включително отговори на въпроси, поставени от оценителната комисия по време на оценката относно изясняване на обстоятелства по офертата на участника, определен за изпълнител;

(f) Останалите документи, представени от Изпълнителя заедно с офертата и при подписване на Договорното споразумение в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

Думите и изразите в това Договорно споразумение и всички документи, съставляващи Договора, ще имат значение и ще се тълкуват и използват според дефинициите в Общите условия.

2. ПРЕДМЕТ

Изпълнителят се съгласява да изпълни следните услуги:

<Кратко наименование на предмета съгласно обявлението за обществена поръчка, включително, когато е приложимо, опис на обособените позиции, които се възлагат с този договор, както и опис на обектите, за които се отнасят услугите, ако са били включени в краткото наименование в Обявлението>,

по-нататък наричани "Услуги". Изискванията на Възложителя към изпълнението на услугите се съдържат в Техническата спецификация.

Възложителят се съгласява да заплати на Изпълнителя Цената на договора, в сроковете и по начина, посочени в Договора, имайки предвид изпълнените услуги от Изпълнителя.

3. СРОКОВЕ

Договорът се счита за сключен от датата на подписване на това Договорно споразумение от двете страни и ще остане обвързващ за двете страни до изпълнение от тях на всичките им задължения съгласно документите, съставляващи Договора, освен ако не бъде прекратен по-рано по предвидения в Договора ред.

Датата на започване от Изпълнителя на работите по Договора е датата на подписване на това Споразумение, освен ако е предвидено друго в Спецификацията. Изискванията за междинни срокове и срокове за изпълнение на отделните задължения на Страните са посочени в Специфи- кацията, в Общите условия и в Офертата на Изпълнителя.

4. ЦЕНИ

Общата цена на договора се определя от следните отделни цени, всяка от които следва да се смята за крайна и окончателна цена за съответните части от работите:

Поз.	Наименование	Сума, BGN
1	Наименование на обособена позиция или отделно полезен резултат/ етап от услугите	00.00
2	Наименование на обособена позиция или отделно полезен резултат/ етап от услугите	00.00
	Обща Цена на Договора	00.00
	Общо с думи: <с думи>

Всички единични и общи цени са без ДДС.

5. Гаранция за изпълнение

Към момента на подписване на това Споразумение, Изпълнителят е осигурил Гаранция за изпълнение на Договора по смисъла на ЗОП в размер на <….до 5%...> от общата цена на Договора без ДДС. Ефективното осигуряване на гаранцията в предписания размер и вид е условие за влизане в сила на Договора.

6. Други клаузи

При необходимост от промяна на някои от общите условия, или вписване на допълнителни условия, които не е подходящо да се включват в спецификацията, в следващи членове може да се впишат уговорки за това.

Това Споразумение се подписа на посочената най-отпред дата в два екземпляра, по един за всяка от страните, от надлежно упълномощени представители на страните, както следва:

За Възложителя: За Изпълнителя:

(Имена) (Длъжност)

(Имена) (Длъжност)

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. УВОД И ЦЕЛ

Описват се накратко целите и приложимите нормативни процедури.

2. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ, ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Изпълнени дейности до момента, налични проекти и статут, фази, взаимовръзки с други проекти, и т.н.; опис на данните и информацията, която се предоставя от Възложителя; опис на особени условия и специфични известни трудности при изпълнението на услугите.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛУГИТЕ И ТЕХНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Подробно описание на техническите изисквания към всички видове възлагани услуги, от които да са ясни критериите за изпълнението им, както и стандартите и нормативите, които следва да бъдат спазвани при изпълнение на услугата.

В случай на услуга за проектиране, да се посочат желаните параметри на обекта, според фазата на проектиране, както и опис на частите, в които да се разработи проектната документацията и възлаганата фаза.

В случай на проучвателна услуга, да се специфицират изискваните изследвания по конкретни стандарти.

В случай на надзорни дейности, да се посочи обхвата (надзор, оценка на съответствие на проекти, инвеститорски контрол, инспекции при производство)

Изрично да се посочат искания за технико-икономически анализи, сравнения, варианти, и др. Да се посочат параметрите или ключовите моменти и аспекти, за които изпълнителят трябва да поиска и получи предварително съгласуване от възложителя и сроковете за това.

Изрично да се посочат искания за съгласуване или друго явяване на изпълнителя пред трети лица от името на възложителя и разпределението на разходите за това.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ПЕРСОНАЛА

Лицензи; Управление на проекта; Правоспособност; Ключови експерти; Други изисквания

5. АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изисквания за местни офиси, административни доклади, срещи и др.

6. ПРИЕМАНЕ На РЕЗУЛТАТИТЕ

Приемане и предаване на резултатите, ако има такива, в съответствие с т. 8.1 и 8.5 от Общите условия.

7. СРОКОВЕ

Формулират се (например, ако се предвижда датата на започване да не съвпадне с датата на подписването на договора, междинни срокове, срокове за изпълнение на отделни задължения и т.н.).

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ

1. ДЕФИНИЦИИ

1.1. "Изпълнител" е лицето, наемащо се да изпълни Услугите срещу очаквано заплащане от Възложителя. Понятието "Изпълнител" включва както съответното лице, посочено в Договорното споразумение, така и всякакви негови служители, подизпълнители и друг персонал, ангажиран от Изпълнителя за изпълнение на Договора.

1.2. "Страна" (множествено "Страни") се отнася едновременно за Възложителя и Изпълнителя.

1.3. "Услуги" са инженерни, проектантски, проучвателни, консултантски, програмистки или други услуги, изпълнявани от Изпълнителя, които са описани в Спецификацията.

1.4. "Договор" е комплектът от писмени документи, определящ всички технически, качествени, финансови и административни условия за изпълнение на Услугите от страна на Изпълнителя и насрещните задължения на Възложителя.

1.5. „Техническа Спецификация” е документ, в който се определят изискванията на Възложителя към характеристиките на услугата, включително обхват, дейности, ниво на качество, изисквания към персонала, очаквани резултати, доклади и проекти и др..

2. ДОГОВОР

2.1. Ако не е уговорено друго, Договорът се състои от:

2.1.1. Договорно споразумение;

2.1.2. Ценовата оферта на Изпълнителя;

2.1.3. Настоящите „Общи условия”;

2.1.4. Технически спецификации, както са определени от Възложителя в Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, включително разясненията на Възложителя и отговори на въпроси, поставени от участниците в периода за подаване на предложения;

2.1.5. Техническа оферта на Изпълнителя, включително отговори на въпроси на комисията за оценка на офертите по време на тръжната процедура относно изясняване на офертата.

2.1.6. Останалите документи, представени от Изпълнителя заедно с офертата и при подписване на Договорното споразумение в изпълнение на Закона за обществените поръчки.

2.2. При противоречия между клаузите на различните документи, съставляващи Договора, приоритетът им ще бъде по горепосочения ред.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА

3.1. Предметът на Договора се дефинира в Договорното споразумение и Техническата спецификация.

3.2. Когато за предмета на Договора, или някоя негова част, има приложими нормативни изисквания, определящи неговия минимален обхват или качествени критерии или специфични изисквания към резултатите, ще се счита, че всички минимални нормативни изисквания са включени чрез посочване на съответния предмет. Когато приложимите нормативни актове предвиждат уреждане на някой аспект от обхвата или качеството в Договора, този аспект следва да е изрично посочен в Техническата спецификация, иначе ще се счита че не е включен в обхвата на Договора.

3.3. Освен когато е изрично посочено друго в Договора, ще се счита, че предметът на Договора и съответната цена включват всички видове дейности, необходими за изпълнението на услугите според техническите и качествените изисквания в договора, изискванията на нормативни актове, регламентиращи техническите изисквания към предмета на услугата и най-добрата професионална практика по такъв начин, че да са приложими и годни за ползване за декларираната в Техническата спецификация цел, както и доставката на резултатите в договорения вид до офиса на Възложителя и/или на посочено в Договора друго място. При това няма значение, дали всички необходими видове дейности са изрично посочени и описани.

3.4. Освен когато е изрично посочено друго в Договора, ще се счита, че договорената цена включва също така всякакви разходи на Изпълнителя за:

3.4.1. Наемане от Изпълнителя на подизпълнители и експерти;

3.4.2. Участие на персонал на Изпълнителя в съвещания и работни срещи по Договора;

3.4.3. Командировки на персонал на Изпълнителя;

3.4.4. Закупуване от Изпълнителя на необходимите технически средства, софтуер и/или външни услуги за изпълнение на включени в обхвата на Договора дейности и за техническо осигуряване на персонала на Изпълнителя;

3.4.5. Наемане от Изпълнителя на офиси и места за настаняване на неговите експерти в местата на изпълнение на услугите;

3.4.6. Изпълнение от Изпълнителя на всички посочени в Договора административни изисквания към него;

3.4.7. Мита, такси и други държавни вземания, дължими от Изпълнителя, включително такси и разходи за получаване на разрешения и регистрации от компетентни органи във връзка с изпълнението на Договора;

3.4.8. Застраховки, които Изпълнителят е длъжен да направи съгласно нормативната уредба и изискванията в Техническата спецификация;

3.4.9. Ангажиране на персонал на Изпълнителя при провеждане от Възложителя на одити по качество, инспекции, изпитвания на продуктите и други дейности за проверка спазването от Изпълнителя на техническите и качествените изисквания на Договора и съответствието на резултатите с изискванията на Техническата спецификация. Това включва участие на персонал на Изпълнителя при оценяване, съгласуване и одобряване на резултатите от трети лица, когато такова е необходимо според нормативната уредба с цел осигуряване използваемостта на резултатите за декларираните цели на Възложителя в Техническата спецификация.

3.5. Цената на Договора не включва ДДС, който се начислява от Изпълнителя при фактуриране съгласно приложимите нормативни актове към момента на фактурирането.

3.6. Сключването на Договора между Възложителя и Изпълнителя по никакъв начин не води до трудово-правни или каквито и да било други правни отношения между Възложителя и персонал на Изпълнителя, негови подизпълнители и други ангажирани от него лица. Изпълнителят ще отговаря за изпълнението на всички свои задължения спрямо такива лица, включително задължения по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, застраховки, социално осигуряване и други подобни. Възложителят няма да бъде отговорен пред такива лица за никакви вреди, понесени от тях във връзка с изпълнението на договора, освен ако не бъде установено, че такива вреди са пряка и непосредствена последица от действия или бездействия на Възложителя в нарушение на приложими нормативни изисквания.

4. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят отговаря за събирането, комплектоването и предаването на Изпълнителя на данните и информацията, изрично посочени в Договора.

4.2. Освен ако е уговорено друго, Изпълнителят отговаря за събирането, комплектоването и верифи- цирането на всякакви други данни и информация, освен посочените в предходния член. Освен ако е посочено, че предаваните от Възложителя данни са верифицирани, Изпълнителят отговаря и за верифицирането на предоставените от Възложителя данни и информация.

4.3. Събраните от Изпълнителя данни и информация са собственост на Възложителя и му се предават на Възложителя при условията и реда на предаване и прехвърляне собствеността върху резултатите от изпълнението на Договора.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят извършва услугите в съответствие с най-добрата професионална практика и предадените му данни и спецификации. Всякакви отклонения и промени в техническите параметри на услугите, когато са целесъобразни с оглед на интересите на Възложителя, се съгласуват от страните чрез писмени споразумения.

5.2. Изпълнителят извършва услугите в съответствие с изискванията на действащите в Република България нормативни актове, освен доколкото са посочени по-високи или допълнителни изисквания в Договора.

5.3. Изпълнителят може да има оперативни контакти с трети страни по предмета на договора, само ако те са посочени в Спецификацията като лица, участващи в процеса на изпълнение на Договора, или Възложителят изрично е разрешил това, и при условие, че ще информира Възложителя за предмета и резултатите на такива контакти.

5.4. Изпълнителят осигурява на Възложителя по негово искане достъп до всички материали и документи във връзка с изпълнението на договора през всички етапи на работа по предмета на договора.

5.5. Когато при изпълнение на услугите се използват методики и други подобни материали на Изпълнителя, той се съгласява да ги представи предварително на Възложителя за одобрение. Възложителят си запазва правото да поиска промени в тях, ако обосновано констатира пропуски или недостатъци спрямо изисквания на нормативи, стандарти или добрата практика в бранша.

5.6. При работа на обекти, Изпълнителят се задължава да спазва вътрешните норми и инструкции на Възложителя и/или собствениците или ползвателите на съответните обекти, които посещава при изпълнението на услугите, както и всички действащите правилници и наредби по безопасността на труда. Изпълнителят носи пълната отговорност за всякакви инциденти, свързани с нарушаване от негови служители на правилата по безопасността на труда, както по отношение на негови служители, така и по отношение на Възложителя и други лица, засегнати от такива инциденти.

5.7. Изпълнителят се задължава да поддържа през цялото време на действие на Договора всички застраховки, изисквани от законодателството и Спецификацията.

5.8. Неспазването от Изпълнителя на изискванията по този раздел е достатъчно основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя по вина на Изпълнителя.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

6.1. Възложителят има следните изисквания към Изпълнителя:

6.1.1. Да има сертифицирана система за качество по стандарта БДС EN ISO 9001 или аналогична според добрата практика в съответния бранш, или

6.1.2. Ако има изградена, но не сертифицирана система за управление на качеството (СУК), да осигури достъп на посочени от Възложителя одитори за преглед на СУК на Изпълнителя за оценка на съответствието с изискванията на съответните стандарти;

6.1.3. Ако няма СУК, да спазва изискванията и указанията на Възложителя по отношение управлението на качеството, да осигури възможност за контрол върху процеса на изработка на продуктите, предназначени за Възложителя, както и да предвиди, когато е приложимо, 100% технически контрол върху резултатите преди предаване на резултатите на Възложителя.

6.2. Неспазването от Изпълнителя на горните изисквания, включително неспособността му да преодолее посочените от Възложителя несъответствия по реда на чл. 6.1.2 или да спази указанията по реда на чл. 6.1.3, са достатъчно основание за:

6.2.1. Отлагане от Възложителя приемането на резултатите, включително отлагане на плащания без дължима лихва, до пълното изпълнение на изискванията;

6.2.2. Едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя по вина на Изпълнителя.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Изпълнителят е длъжен да спазва стриктна конфиденциалност по отношение на всички факти, сведения, данни, документация и друга информация, които са му станали известни по повод и във връзка с изпълнението на договора, независимо дали се отнасят до Възложителя или други лица. Това задължение се отнася до Изпълнителя, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица и важи и след изтичане на срока или прекратяване на Договора. Изпълнителят носи имуществена отговорност за всякакви щети, произтекли от неспазване на това задължение от негова страна. Това задължение не се отнася до предоставяне на информация по искане на компетентни държавни органи, когато е задължение на Изпълнителя по закон или е разпоредено с решение на компетентен съд.

7.2. След приключване или прекратяване на договора, Изпълнителят е длъжен да върне всички получени от Възложителя и други лица във връзка с изпълнението на Договора документи и данни, вкл. всички копия, направени от тях, и съответните компютърни файлове. Изпълнителят също така при поискване от Възложителя е длъжен да унищожи всички документи, данни, материали и друга информация, създадени от него и отнасящи се до изпълнението на договора, освен архивните си екземпляри, които се задължава да пази при условията на строга конфиденциалност. Това не се отнася до счетоводни и други документи, които се съхраняват по ред, изрично предвиден в закони или нормативни актове - за такива документи важи само изискването за конфиденциалност.

8. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

8.1. Изпълнителят предава резултатите в договорения вид и обем, с надлежно заверени бланки за извършени технически и качествени проверки съгласно приложимите изисквания на процедурите на Изпълнителя и/или процедурите на Възложителя, според Техническата спецификация. Предаването се извършва със съпроводително писмо с обратна разписка или с приемо- предавателен протокол.

8.2. Освен ако е договорено друго, Изпълнителят представя резултатите, както следва:

8.2.1. Всякаква крайна отчетна документация се предава в 5 (пет) екземпляра на хартия и 2 (два) екземпляра на компютърен носител във вид на файлове, годни за пълно редактиране с програмния продукт, с който са създадени, и отделно файлове във фиксиран формат, представляващ точно копие на хартиения екземпляр. Междинни и работни материали за

съгласуване се предават в 2 (два) екземпляра - на хартия и на електронен носител. Документацията се предава със съпроводителни писма и с копие на документите на вътрешно-фирмените процедури на Изпълнителя за технически и качествен контрол, когато е приложимо.

8.2.2. Когато Услугите включват програмиране, Изпълнителят предава готовите програмни продукти в 2 (два) екземпляра на компютърни носители, като инсталационните версии и изходните кодове са записани на отделни носители. Предадените изходни кодове трябва напълно и точно да съответстват на окончателните продукти, като Възложителят има право да поиска в рамките на процедурата за приемане да се извърши проверка на това обстоятелство чрез демонстриране на процеса на получаване на окончателните продукти от файловете с изходните кодове.

8.3. Възложителят се произнася относно приемането на услугите и рекламациите по тях по един от следните начини:

8.3.1. Да приеме услугите като изпълнени в срок съгласно условията на поръчката;

8.3.2. Да приеме услугите като изпълнени съгласно условията на поръчката, но със закъснение, като начисли неустойка съгласно условията на Договора;

8.3.3. Да приеме услугите като изпълнени частично, като поиска отбив от цената на поръчката;

8.3.4. Да констатира пропуски и други недостатъци в резултатите от изпълнението на услугите и да поиска отстраняването им в допълнително договорен срок, но не повече от 30 (тридесет) дни;

8.3.5. Да откаже приемането на услугите в случай на ниско качество и/или несъответствие с договорените условия и да върне на Изпълнителя изпратените от него материали.

8.4. Становището на Възложителя съгласно предходния член се изготвя и изпраща на Изпълнителя в писмена форма. В случите по чл. 8.3.4, за приемане на резултатите е необходимо второ становище, в което да се констатира отстраняване на по-рано констатираните пропуски и недостатъци.

8.5. Приемането на резултатите може да бъде еднофазно или двуфазно, както е посочено в Спецификацията, както следва:

8.5.1. При еднофазно приемане, Възложителят се произнася със становище за приемане след предаване на резултатите.

8.5.2. При двуфазно приемане, Възложителят се произнася с предварително становище след предаването на резултатите от изпълнението на договора по отношение на тяхната пълнота и комплектност. Възложителят се произнася относно приемането на резултатите от изпълнението на договора и рекламациите към тях след извършване на всички необходими рецензии, изпитвания и други процедури, предвидени за проверка на резултатите съгласно условията на договора и приложимите нормативи, стандарти и добрата практика в бранша.

8.5.3. Ако не е уговорено друго в Договора, предполага се еднофазно приемане.

8.6. Ако не е уговорено друго, сроковете за изготвяне на становище на Възложителя са както следва:

8.6.1. За изготвяне на предварително становище: 2 календарни седмици, считано от предаването на резултатите.

8.6.2. За изготвяне на становище по приемането на резултатите: 4 календарни седмици, считано от предаването на резултатите при еднофазно приемане, или от уведомяването за предварителното приемане в случай на двуфазно приемане. Това не се отнася до случаите, когато за приемането следва да се произнесе трета страна (например, държавен

или друг орган), в който случай към посочения срок се добавя срокът за произнасяне на такъв орган по закон.

9. ПРАВА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ

9.1. Всички събрани от Изпълнителя данни и всички резултати от изпълнението на Договора и всички права върху тях, независимо от вида и формата им, стават собственост на Възложителя в момента на изработването им от Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да полага грижата на добър стопанин за опазване на резултатите и правата върху тях до предаването им на Изпълнителя.

9.2. При общите условия на предходния член,

9.2.1. Когато Услугите включват програмиране, Възложителят притежава всички права върху резултатите, включително готовите програмни продукти и техните изходни кодове, от момента на създаването им.

9.2.2. В случаите, когато Изпълнителят в процеса на изпълнение на Услугите използва и/или влага в резултатите материали или продукти, които са негова собственост или върху които той има защитени права, това обстоятелство се съгласува предварително с Възложителя. В този случай, Изпълнителят се съгласява, че в момента на предаване на резултатите на Възложителя, той прехвърля на Възложителя неограничени неизключителни права за използване на такива материали и продукти в страната и чужбина, но само по начина, по който такива материали и продукти са предвидени да се използват като част от резултатите от Услугите по този договор. Изпълнителят запазва авторските си права върху такива материали и продукти в съответствие с чл. 15 на ЗАПСП, с изключение на ал. 1, т. 8.

9.2.3. Когато при изпълнение на услугите се използват обекти на интелектуална собственост на Изпълнителя, вкл. методики, програмни продугкти и др., Изпълнителят не може да откаже предоставянето на съответните обекти за преглед от Възложителя, но запазва всички свои законни права върху тях, при условие, че е изрично предупредил Възложителя за такива права. В този случай, Възложителят поема задължения за конфиденциалност по отношение на интелектуалната собственост на Изпълнителя, аналогични на задълженията на Изпълнителя по раздел 7. Използването в процеса на работата на обекти на интелектуална собственост на Изпълнителя не променя условията за правата върху резултатите по реда на чл. 9.1.

9.3. Правата на Възложителя върху резултатите от изпълнението на услугите са под условие, че Възложителят извърши всички плащания и изпълни други предвидени в договора условия за компенсиране на дейността на Изпълнителя.

9.4. Изпълнителят гарантира, че трети страни не притежават права върху Услугите и резултатите от тях. В случай, че трети страни предявят основателни претенции, Изпълнителят носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това.

10. ПЛАЩАНИЯ

10.1. Ако не е уговорено друго, Възложителят извършва плащания на Изпълнителя след предаване от него на всички дължими материали за съответния етап и уведомяване за окончателното им приемане по реда на раздел 8.

10.2. Изпълнителят изпраща фактурата си след като е получил писменото становище на Възложителя по реда на раздел 8. Когато в становището на Възложителя се предлага допълнително съгласуване между страните на подлежащите на изплащане суми в случаите по чл. 8.3.2 и 8.3.3, фактурата се изпраща след постигане на писмено споразумение между страните.

10.3. При двуфазно приемане, предварителното становище на Възложителя може да бъде основание за извършване на плащания, само ако изрично е уговорено плащане при предаване на резултати преди изготвяне на официалното становище на Възложителя по предадените материали и услуги.

10.4. Ако не е уговорено друго, всички плащания се извършват с платежно нареждане на Възложителя срещу представен от Изпълнителя оригинал на данъчна фактура. Допуска се извършване на плащане срещу проформа-фактура, ако за това е постигнато предварително съгласие между Възложителя и Изпълнителя. В последния случай, Изпълнителят издава оригинал на данъчна фактура в срок от 5 работни дни след извършване на плащането.

10.5. Ако не е уговорено друго, плащанията се извършват в срок от 15 работни дни от датата на получаване на фактурата по предходния член.

11. ИЗМЕНЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ

11.1. Страните могат да изменят Договора само на основанията, предвидени в чл. 43 ЗОП или да прекратят Договора в случаите предвидени в него чрез двустранен документ или чрез регистрирана кореспонденция, от която ясно да личи предмета на волеизявлението или съгласието на двете страни.

11.2. Възложителят може да прекрати договора с 30 (тридесет)-дневно писмено предизвестия, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай, Възложителят дължи на Изпълнителя компенсация за извършените до момента на прекратяването работи, които се комплектоват и предават на Възложителя с приемно-предавателен протокол. Възложителят може да прекрати договора и на други основания предвидени в него.

11.3. В случай на неспазване на сроковете по Договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.1% (една десета на сто) върху цената на договора за всеки ден на забавянето, но не повече от 10% (десет на сто) от цената. Изпълнителят не носи отговорност за неспазване на срокове поради причини, за които отговаря Възложителят.

11.4. Когато в Договора са посочени отделни цени на отделните услуги и такива услуги имат самостоятелно значение за Възложителя и могат да бъдат използвани отделно от останалите услуги, неустойката по предходния член ще се изчислява само върху цената на забавените услуги.

11.5. Възложителят може да прекратява договора без предизвестие в случаите по т. 6.22 и в случай, че констатира неизпълнение от Изпълнителя на поети с договора задължения повече от 30 (тридесет) дни. Уведомлението за прекратяване се изпраща след като Изпълнителят е бил писмено предупреден за констатираното неизпълнение на задължения и не ги е изпълнил в допълнително поставения срок, който трябва да е разумен с оглед на същността на поисканите действия. Прекратяването е ефективно от деня на получаване на уведомлението от Изпълнителя, плюс необходимото време за приключване на започнатите дейности и комплек- товане и архивиране на материалите, което време не може да е повече от 5 (пет) работни дни.

11.6. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя по реда на чл. 11.5, Възложителят има право:

11.6.1. Да поиска връщане на всички авансово платени и невъзстановени от Изпълнителя суми заедно със законна лихва върху тях от деня на получаването им.

11.6.2. Да усвои пълния размер на предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение на договора, или такава част от нея, която съответства на неизпълнената част от договора.

11.6.3. Да изпълни самостоятелно, или да възложи на трето лице изпълнението на дейностите, предмет на Договора, съответно неизпълнената част от тях, като всички разходи бъдат за сметка на Изпълнителя.

11.7. В случай на закъснение при дължими плащания, Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 1/365 част от законната лихва върху сумата на забавеното за всеки ден от забавянето, до пълното му издължаване.

12. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

12.1. Изпълнителят е осигурил Гаранция за изпълнение на договора в размера, посочен в Договорното споразумение.

12.1.1. Изпълнителят е длъжен да се погрижи Гаранцията да бъде валидна и приложима докато бъдат изпълнени и напълно завършени всички Услуги и отстранени всички забележки по тях.

12.1.2. 12.1.2. Когато Гаранцията е във вид на банкова гаранция и в нея е посочена календарна дата на изтичането й, а Изпълнителят не е завършил всички дейности по предходната клауза 14 дни преди изтичането на Гаранцията, той е длъжен да удължи срока й с прогнозния срок за завършване на услугите и предаване и приемане на резултатите, но не по-малко от 1 месец.

12.1.3. 12.1.3. Удължената Гаранция се представя не по-късно от 7 дни преди изтичане на срока на предходната Гаранция.

12.2. Възложителят не трябва да предявява иск по Гаранцията за Изпълнение, освен за суми, на които Възложителят има право по силата на Договора, в случай на:

12.2.1. пропуск на Изпълнителя да удължи валидността на Гаранцията за Изпълнение, както е описано в предходната клауза, в който случай Възложителят може да претендира за пълния размер на Гаранцията за Изпълнение;

12.2.2. пропуск на Изпълнителя да отстрани забележки в рамките на предвидения срок след получаването на съобщение от Възложителя по реда на клауза 8;

12.2.3. обстоятелства, които дават на Възложителя право на прекратяване по вина на Изпълнителят по силата на клауза 11.

12.3. Възложителят трябва да обезщети и предпази от обвинения Изпълнителя срещу и за всички щети, загуби и разходи (включително правни такси и разноски), произтичащи от иск по Гаранцията за Изпълнение, до размера, до който Възложителят не е имал правото да предяви иск.

12.4. Възложителят трябва да върне на Изпълнителя Гаранцията за Изпълнение, респективно неусвоената й част, в рамките на срока за извършване на окончателното плащане или в срок от 14 дни след прекратяването на договора.

13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

13.1. "Непреодолима сила" се определя по смисъла на разпоредбите на Търговския закон на Република България.

13.2. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима сила, тя е длъжна писмено да уведоми другата страна за това в срок от 3 (три) работни дни. Това уведомление следва да бъде потвърдено от компетентни органи, в противен случай страната не може да се позове на него.

13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

13.4. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора.

14. ПРИЛОЖИМ ЕЗИК, ЗАКОН И АРБИТРАЖ

14.1. Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи по договора и при всякакви работни съвещания по договора. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за Изпълнителя или негов персонал, са за сметка на Изпълнителя. Ако не е уговорено друго, приложим език е българският език.

14.2. Освен ако изрично и в писмена форма е договорено друго, приложим закон за Договора е законът на Република България.

14.3. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните.

14.4. Всички спорове по договора се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие се отнасят за решаване от Арбитражния съд при БТТП. Споровете ще се разглеждат по Правилата на Арбитражния съд при БТПП от арбитражен състав от трима арбитри, като по един се посочва от Възложителя и от Изпълнителя и един се одобрява и от двете страни.