Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с Глава двадесет и пета, раздел II от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка с предмет:

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на

обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”

Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”

Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и тротоари на територията на община Ямбол“

Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране и изграждане на напорна водопроводна връзка и кабелно захранване между сондажни кладенци“

Вид на процедурата: Публично състезание по реда по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Ямбол Юни 2020 г.

РАЗДЕЛ І. ОБЩА ЧАСТ.

1. Предназначение на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните изпълнители да се запознаят с предмета на поръчката и условията за нейното изпълнение, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането й.

2. Възложител.

Възложител, по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Кметът на Община Ямбол.

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12, във връзка с Глава двадесет и пета, раздел II от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

3. Обект и предмет на обществената поръчка.

3.1. Обектът на обществената поръчка е услуга.

Предметът на процедурата е „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”.

3.2. Описание на предмета на всяка от обособените позиции:

3.2.1. Описание на предмета на Обособени позиции № 1 и № 2:

Изпълнителят в качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ следва да упражни строителен надзор при изграждане на следните обекти по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx” – 2000

Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор на обект

„Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и тротоари на територията на община Ямбол“

В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособени позиции № 1 и № 2, Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

- Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;

- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвената документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР;

- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба

№ 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на съответната Обособена позиция;

- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа по съответната обособена позиция.

3.2.2. Описание на предмета на Обособени позиции от № 3:

Изпълнителят в качеството му на Консултант по смисъла на ЗУТ следва да оцени съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и да упражни строителен надзор при изграждане на следния обект:

Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект

„Проектиране и изграждане на напорна водопроводна връзка и кабелно захранване между сондажни кладенци“.

В изпълнение на настоящата обществена поръчка, за Обособени позиция № 3, Изпълнителят следва да извърши качествено и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности:

- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа – предмет на съответната обособена позиция, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие;

- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на обособената позиция;

- Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, и актуализиран Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване на строежа – предмет на обособената позиция;

Забележка: Всеки участник може да подава оферта за една или няколко обособени позиции.

3.3. Цена и особености на поръчката.

Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 10 100 /десет хиляди и сто/ лв. без ДДС, от които:

3.3.1. За Обособена позиция № 1: „Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx” – 2 000 /две хиляди/ без ДДС.

3.3.2. За Обособена позиция № 2: „Упражняване на строителен надзор на обект

„Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и тротоари на територията на община Ямбол“ – 6 900 /шест хиляди и деветстотин/ без ДДС.

3.3.3. Обособена позиция № 3: Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране и изграждане на напорна водопроводна връзка и кабелно захранване между сондажни кладенци“ – 1200 /хиляда и двеста/ лв., от които:

- За Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти – 400 лв.

/четиристотин/ лв. без ДДС;

- За упражняване на строителен надзор 800 /осемстотин/ лв. без ДДС.

ВАЖНО! На основание и при спазване на нормативните ограничения на чл. 21, ал. 6 от ЗОП, част от поръчката, а именно Обособена позиция №1 се възлага по реда валиден за индивидуалната й стойност – по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане. Мотиви: стойността на тази обособена позиция е в размер общо на 2000 лв. без ДДС, която стойност не надвишава заложения в чл. 21, ал. 6 от ЗОП праг от 156 464 лв. за услуги и общо не надхвърлят 20 % от общата стойност на поръчката, възлизаща на

10 100 /десет хиляди и сто/ лв. без ДДС, като в същото време определя реда за самостоятелното й възлагане: по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП чрез директно възлагане.

3.5. Финансиране за изпълнение на поръчката и схема на плащане.

3.5.1. Схема на плащане: Финансирането се осъществява от бюджета на Община Ямбол.

ВАЖНО: Към датата на откриване на настоящата процедура, за обособена позиция № 2 е осигурено само частично финансиране, поради което и в проекта на договор за тази позиция е включена клауза за отложено изпълнение.

3.5.2. Схема на плащане: съгласно проекта на договор за съответната обособена позиция.

4. Срок и място за изпълнение на всяка от обособените позиции от предмета на поръчката:

4.1. Срок на изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 1:

Срокът на изпълнение на Обособена позиции № 1 е за целия период на строителство на конкретния обект.

Срокът за упражняване на строителен надзор е от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване на съответния обект.

Срокът за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите се предлага от участника, като не следва да бъде по дълъг от 10 (десет) работни дни.

Срокът за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация се предлага от участника, като не следва да бъде по-дълъг от 5 /пет/ работни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

4.2. Срок на изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 2:

Срокът на изпълнение на Обособена позиции № 2 е за целия период на строителство на конкретния обект. Предвид обстоятелството, че за позицията е осигурено частично финансиране възлгането ще се извършва поетапно, след получаване на възлагателно писмо.

Срокът за упражняване на строителен надзор е от получаване на възлагателно писмо до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване на съответния обект.

4.2. Срок на изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 3:

Срокът на изпълнение на Обособена позиция № 3 е за целия период на проектиране и строителство на съответния обект, включително времето до датата на издаване на разрешение за ползване.

Срокът за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект се предлага от участника, като не следва да бъде по-дълъг от 10 /десет/ работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.

Срокът за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите се предлага от участника, като не следва да бъде по дълъг от 10 (десет) работни дни.

4.3. Мястото на изпълнение на поръчката по обособени позиции е както следва:

- Обособена позиция № 1: гр.Ямбол, кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx“;

- Обособена позиция № 2: пътища, улици и площади на територията на община Ямбол;

- Обособена позиция № 3: пешеходните зони на ЦГЧ гр. Ямбол.

5. Документация за участие в публично състезание.

5.1. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие в публично състезание.

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет адреса посочен в обявлението за обществената поръчка.

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същия интернет

адрес.

Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

5.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условия,

които се съдържат в решението, обявлението и документацията за обществената поръчка. Писмени искания за разяснения могат да бъдат подавани от лицата всеки работен ден между 08:00 ч. и 17:30 ч., в деловодството на Община Ямбол, на e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx или на факс 046662247, най-късно до пет дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения в срок до три дни от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след 5 - дневния срок преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

6. Гаранции.

В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 /пет/ % от прогнозната стойност на съответната обособена позиция без ДДС, със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, но не по - рано от 30 календарни дни след прекратяване на договора.

Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция - в оригинал;

3. застраховка, представя се оригинален екземпляр на застрахователната полица, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,

която трябва да е в полза на Възложителя. Застраховката следва да отговаря на следните изисквания:

- застрахователната сума /застрахователното обезщетение/ следва да бъде в размер на 5 /пет/ % от прогнозната стойност на поръчка без ДДС;

- застраховката трябва да обезпечава изпълнението на конкретния договор и в полза на Възложителя;

- застраховката да е със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 /тридесет/ дни след прекратяването му.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната банкова сметка на Възложителя:

Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол Банков код (BIC): XXXXXXXX

Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде под формата на банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е в полза на Възложителя, че е безусловна, неотменима, платима при първо писмено поискване, в което Възложителят декларира, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение и с възможност да се усвои изцяло или частично и да е със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 /тридесет/ дни след прекратяването на договора за съответната обособена позиция, като при необходимост, срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

При представяне на гаранция под формата на платежното нареждане, банковата гаранция или застраховка, изрично се посочва предмета на договора и обособената позиция, за който се представя гаранцията.

Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва съгласно договора за възлагане на обществената поръчка за съответната обособена позиция.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

РАЗДЕЛ ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

1. Общи изисквания.

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която е установено, като всеки участник трябва да отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя в документацията за участие в процедурата, както и на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението за обществената поръчка и в документацията за участие в процедурата.

Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон, или от лица, специално упълномощени за настоящата процедура, което обстоятелство се посочва в ЕЕДОП, както и информация за обхвата на представителната му власт.

В случай че участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице: участникът следва да представи копие на документ – учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението, от който да са видни следните обстоятелства:

а) правата и задълженията на участниците в обединението за конкретната поръчка;

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, по поръчката.

В случай че от представения документ не е видна посочената информация, тя се предоставя допълнително.

Възложителят поставя следните изисквания към обединението-участник:

а) определянето на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, следва да се извърши с документа за създаване на обединението или в отделен друг документ, като участникът представя оригинал или заверено от участника копие;

б) да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение на поръчката.

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, в случай че обединението бъде определено за изпълнител на обществената поръчка.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подаде оферта и да сключи договор съгласно законодателството на държавата, в която е установен клонът.

2. Лично състояние на участниците.

2.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП.

2.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по - долу, възникнало преди или по време на процедурата:

а) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а

и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК). Осъден е с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на посочените в предходното изречение, в друга държава членка или трета страна;

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; г) установено е, че:

1. е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128,

чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.1.2. Основанията по т. 2.1.1, б. „а”, и „е” се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи на участника, съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 2.1.1, б. „а”, и „е” се отнасят и за това физическо лице.

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са, както следва;

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон; е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

з) при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;

и) при сдружения – членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

й) при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

к) в случаите по б. „а” – „ж” – и прокуристите, когато има такива;

л) за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

2.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т.

2.1.1 по-горе основания за отстраняване.

2.1.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1.1, б. „а” по-горе се прилагат до изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок на наказанието, а тези по т. 2.1.1, б. „г”, т. 1 - три години от датата на влизането в сила на решението на възложителя, с което участникът е отстранен за наличие на посочените обстоятелства и б. „д” – три години от датата на влизането в сила на акт на компетентен орган, с което е установено наличие на обстоятелствата, освен ако в акта е посочен друг срок.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. „а” се попълва в ЕЕДОП както следва: В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

1. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;

2. Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;

3. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от

НК.

В Част ІІІ, Раздел Г, участникът следва да предостави информация относно присъди

за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК. Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 2.1.1 б. „а” при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. „б” се попълва в Част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.

2.1.1 б. „в” – „е” се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1 б. „а” за престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да” участникът посочва:

- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й;

- Срока на наложеното наказание.

2.2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, определени от Възложителя.

2.2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата:

а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

б) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

в) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

г) опитал е да:

аа) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

бб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.2.2. Основанията по т. 2.2.1, б. „г” се отнасят за лицата, посочени в т. 2.1.2. Относно кръга на тези лица вж. Забележка по т. 2.1.2. от настоящия раздел.

2.2.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т.

2.2.1 основания за отстраняване.

2.2.4. Основанията за отстраняване по т. 2.2.1, б. „б” се прилагат до изтичане на три години от датата на влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено наличие на посочените обстоятелства, освен ако в акта е посочен друг срок, а тези по т. 2.2.1, б. „в” - три години от датата на влизането в сила на съдебното или арбитражното решение или на друг документ, с който се доказва наличието на обстоятелствата по т. 2.2.1. б. „в“.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.2.1 се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.

2.3. Други основания за отстраняване.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:

2.3.1. Участници, които са свързани лица по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.

„Свързани лица“ са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

„Контрол” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

2.3.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРК), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.3.1 и 2.3.2 се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.

2.3.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

2.3.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

2.3.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

2.3.6. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Информация относно липсата или наличието на посоченото обстоятелство се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.

2.3.7. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност.

2.3.8. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.

2.4. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на основание за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОП).

2.4.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т. 2.1.1 и т.

2.2.1 от настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже съответно, че е:

а) погасил задълженията по т. 2.1.1, б. „б”, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

б) платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения;

г) платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.

2.4.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

- по отношение на обстоятелството по б. „а” и „б” (чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП) – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

- по отношение на обстоятелството по б. „в” (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП) – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

2.4.3. Няма право да се ползва от възможността по т. 2.4.1 участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, за срока, определен с присъдата или акта.

2.4.4. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. Когато приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят няма да го отстрани от процедурата.

2.4.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата, Възложителят ще изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки за доказване на надеждност и представените за това доказателства, ако е приложимо.

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на надеждност по т. 2.4.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето свързано със съответното обстоятелство.

3. Критерии за подбор на участниците. Минимални изисквания и документи за доказване.

С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на възможността им за изпълнение на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

Участникът трябва да има валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.

Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, които да изпълняват дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, подизпълнителите трябва да притежават валидно Удостоверение за упражняване на съответната дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на ДНСК, или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 ат ЗУТ.

Минимално изискване:

За Обособена позиция № 1: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/

За Обособена позиция № 2: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /упражняване на строителен надзор/ за строежи от трета категория, съгласно ПРВВЦПРС;

За Обособена позиция № 3: документ, удостоверяващ правото за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ /оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор/ за строежи от трета категория, съгласно ПРВВЦПРС.

Участниците посочват информацията относно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или документа, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в Част IV „Критерии за подбор”, раздел А: Годност, т.2 от ЕЕДОП - Образец № 1, като следва да бъде посочено номер и дата на издадения документ, от кого е издаден, в полза на кого е издаден. Може да се посочат и допълнителни данни и информация по преценка на участника.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: копие на валидно Удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на ДНСК, или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за

законосъобразното възлагане на поръчката.

Забележка: Съгласно § 185 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, лицата, оправомощени от министъра на регионалното развитие и благоустройството да упражняват независим строителен надзор в проектирането, независим строителен надзор в проектирането и строителството и независим строителен надзор в строителството, за които срокът за оправомощаване не е изтекъл, могат да упражняват строителен надзор на строежи от първа, втора, трета и четвърта категория, както и да извършват оценка на съответствието на инвестиционните проекти за строежите от първа, втора и трета категория. След изтичането на този срок, за да извършват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, лицата трябва да притежават лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството при условия и по ред, определени в чл. 167, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение/консорциум, минималното изискване за притежание на валидно разрешение, се отнася за този член на обединението/консорциума, който ще извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или ще упражнява строителен надзор.

3.2. Икономическо и финансово състояние. Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за:

Обособена позиция № 1: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).

Обособена позиция № 2: упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България);

Обособена позиция № 3: оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България);

Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, които ще извършват, с лимит на отговорност, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.5.

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".

3.3. Технически и професионални способности:

9.3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Минимално изискване:

За Обособена позиция № 1: упражняване на строителен надзор на изграждане и/или реконструкция на паркинг с минимум 20 паркоместа;

За Обособена позиция № 2: упражняване на строителен надзор на изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища и/или улици и/или площади;

За Обособена позиция № 3: изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на съоръжение от техническта инфраструктура, минимум трета категория;

Забележка: за обособена позиция № 3, изискването може да бъде доказано с една услуга за изготвяне на оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор или с две такива - за изготвяне на оценка за съответствие и за упражняване на строителен надзор на обекти, които отговарят на изискванията на Възложителя.

Участниците посочват информацията относно изпълнeна дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и професионални способности, т.1б от ЕЕДОП – Образец № 1.

За доказване на поставеното изискване за съответната обособена позиция участникът, избран за изпълнител следва да представи: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

3.3.2. Участникът следва да разполага с персонал, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3.3.2.1. Минимално изискване за Обособена позиция № 1, № 2 и № 3:

Задължителният минимален състав на екипа, който ще упражнява строителен надзор, в съответствие с Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, трябва да включва координатор по безопасност и здраве и експерти по следните специалности:

За Обособена позиция № 1: Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията; транспортно строителство или пътно строителство, специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер".

За Обособена позиция № 2: Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията, специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер".

За Обособена позиция № 3: Геодезия и специалностите, въз основа на които се придобива квалификация в областта на геодезията, специалностите, въз основа на които се придобива квалификация "електроинженер" и водоснабдяване и канализация.

3.3.2.2. Минимално изискване за Обособена позиция № 3:

Задължителният минимален състав на екипа, който ще изготви оценката за съответствие на проектната документация, в съответствие с Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в

xегистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, трябва да включва координатор по безопасност и експерти по следните специалности:

* Едно лице може да съвместява повече от една позиция, в случай, че притежава необходимата правоспособност за това.

** Съгласно чл.6, ал.3 от Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, се допуска включване в екипа на консултанта и на лица със специалности, приравнени към посочените в ал. 2, т. 1 – 12 от Наредбата. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на съответната специалност по ал. 2, т. 1 – 12 от Наредбата.

*** Участникът да отговаря на изискването на чл. 166, ал. 3 от ЗУТ – консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.

Участниците посочват информацията относно персонала за изпълнение на поръчката в Част IV „Критерии за подбор”, раздел В: Технически и професионални способности, т.6 от ЕЕДОП – Образец № 1, като задължително посочват:

- експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

- Образование (специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на издадения документ, учебно заведение).

За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи:

- списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

ВАЖНО: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението – участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението!

4. Използване на капацитета на трети лица.

4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионалните способности.

4.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

4.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4., поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена поръчка.

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 4.2 – 4.4.

4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности, да се позове на ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

4.8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

5. Подизпълнители.

5.1. Всеки участник в процедурата може да посочи в офертата си подизпълнители, ако възнамерява да ползва такива и дела на поръчката, който ще им възложи. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част ІV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

5.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

5.3. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

5.4. В случай, че подизпълнител не отговаря на изискванията по т. 5.2., Възложителят изисква от участника неговата замяна.

5.4. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП.

6. Удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти.

6.1. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган, при условие, че по този начин може да се удостовери изпълнението на съответните изисквания. Възложителят признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

6.2. Възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социално осигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти.

7. Допълнителни указания при попълване на ЕЕДОП.

7.1. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай че обединението не е регистрирано, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка.

7.2. В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид и се подписва с електронен подпис от лицата по чл. 40 от ППЗОП. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.

В ЕЕДОП могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства. Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.

Представяне на ЕЕДОП:

Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на оферти.

Тъй като избраната процедура – публично състезание е „национална“, съгласно указания на АОП, възможно е използването на ЕЕДОП само в WORD формат, който е наличен на Портала за обществени поръчки - xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx0/xxxx/Xxxx/xx/xxxxxxxx/XXXX-XX0.xxx.

Указанията на АОП по отношение използване на ЕЕДОП за „националните процедури“ е налично на посочения по-долу интернет адрес:

/xxxx://xxx0- xxx0.xxx.xx:7778/portal/page?_pageid=93,1912288&_dad=portal&_schema=PORTAL/.

За допълнителни указания относно предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, участниците следва да се запознаят с Методическо указание № 4/02.03.2018 г. на адрес: xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx0/xxxx/Xxxx/xx/xxxxxxxx/XX0_0000.xxx

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Изисквания към документите.

1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр.

1.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни функции или упълномощени за това лица.

1.3. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от български език, следва да бъдат придружени с превод на български език.

1.4. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява.

1.5. Когато са представени копия на документите, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с текст „Вярно с оригинала”.

1.6. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите.

2. Изисквания за изготвяне на офертата.

2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока за подаване на офертите.

2.2. Офертата съдържа техническо и ценово предложение. Участниците представят и информация относно личното състояние и критериите за подбор.

2.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

2.4. Офертите се изготвят на български език.

2.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.

2.6. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

2.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

2.8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2.9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

2.10. Техническото предложение следва да съдържа всички изискуеми документи, съгласно образците на оферта, приложени към документацията на поръчката.

2.11. Ценовото предложение се представя в съответствие с приложените към документацията образци.

2.12. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на предложението ще се взема в предвид изписаната словом.

3. Съдържание на офертите.

3.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

3.2. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка за всяка обособена позиция поотделно, върху която се посочват:

1. наименованието на участника;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката с надпис: „За участие в публично състезание с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция № ...

„…………………………………“. Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП техническо предложение и ценово предложение, както и опис на представените документи. Върху общата запечатана непрозрачна опаковка не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци. В случай, че участникът подава едновременно оферти за Обособени позиции № 1 и № 2, документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП могат да се представят общо. В този случай върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се посочва обособената позиция.

3.3. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП опаковката трябва да съдържа:

А. Документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП:

3.3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо

- ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В изпълнение на изискването на чл. 67, ал. 4 от ЗОП, възложителят предоставя на заинтересованите лица формуляр на ЕЕДОП във формат

*.doc (по образец към настоящата документация).

В тази връзка за целите на участието в настоящата процедура следва задължително представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се представя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Забележка: След попълване ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.

3.3.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3.3.3. документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП

Б. ОФЕРТА, която включва:

3.3.4. Техническо предложение, което съдържа

3.3.4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя – изготвя се по образец /Образец № 2.1,

2.2. или 2.3. в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта/, приложение към документацията и се представя в оригинал;

3.3.4.2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд, попълнена по образец на Възложителя – Образец № 3.

3.3.5. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. Върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри” се посочва обособената позиция.

Цените следва да бъдат представени в български лева (BGN), без начислен ДДС, с точност до втори знак след десетичната запетая.

В. Опис на представените документи – представя се в оригинал.

Подреждането на документите в офертата трябва да следва последователността на изброяването им в описа.

РАЗДЕЛ ІV. НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

Офертата и придружаващите я документи се представят в общата запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: Община Ямбол, с адрес: град Ямбол, ул. „Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx” № 7.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа и в Центъра за услуги и информация в сградата на Община Ямбол, с адрес: град Xxxxx, xx.

„Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx” № 7.

Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при Възложителя Община Ямбол, в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в противен случай тe не се разглеждат.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са представени в незапечатана или в опаковка с нарушена цялост, като тези

обстоятелства се отбелязват в регистъра за получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка.

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра за получени оферти за участие в обществената поръчка. в този случай не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник в публичното състезание следва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия.

Оттеглянето на офертата прекратява по – нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на пълвоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/ Промяна на оферта с вх. № …….” и наименование на участника.

РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

1. Разглеждане на офертите.

Постъпилите оферти се разглеждат от назначена за целта комисия. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола с данните за подадел, номер, дата и час на получаване с участниците и представените оферти.

Комисията разглежда офертите в административната сградата на Община Ямбол, с адрес: xxxx Xxxxx, xx. „Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx” № 7 на посочените в обявлението дата и час.

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Отварянето на офертите е публично. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията.

В случай, че лицето, което управлява или представлява участника не присъства при отваряне на офертите, е необходимо представителят на участника да удостовери представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация.

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, се допуска извършване на проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците може да се изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на участниците.

Действията на комисията се извършват в следната последователност:

1. Председателя на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното съдържание;

2. Най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на всеки от

участниците, като комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва;

3. комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол;

4. когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 3 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

5. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 3 участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.

6. След изтичането на срока по т. 5 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

7. Комисията пристъпва към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които е установено че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

8. Комисията пристъпва към отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;

5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

9. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия, при спазване на разпоредбите на чл. 58 от ППЗОП.

2. Критерий за възлагане на поръчката.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта за съответната обособена позиция.

Икономически най-изгодната оферта за съответната обособена позиция се определя въз основа на критерия за възлагане – „най-ниска цена“.

3. Комисията изготвя протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП за резултатите от работата си, който съдържа:

1. състав на комисията;

2. участниците в процедурата;

3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо;

4. в случай на прекратяване на процедурата – посочване на правното основание и съответните мотиви;

5. предложение за отстраняване на участници заедно със съответните мотиви, когато е приложимо;

6. описание на представените мостри, снимки и/или макети, когато е приложимо.

Протокола на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията.

4. Основания за прекратяване на процедурата:

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта;

2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само една подходяща оферта;

3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

РАЗДЕЛ VІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. За изпълнител на съответната

обособена позиция ще бъде определен участникът, за когото са изпълнени следните условия:

- офертата му е с най – ниска предложена цена за изпълнение на предмета на обособената позиция;

- за когото не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП;

- отговаря на критериите за подбор за съответната обособена позиция.

След приключване работата на комисията и съставяне на протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, възложителят го утвърждава по реда на чл. 106 от ЗОП. В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, възложителят издава мотивирано решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка за съответната обособена позцияи, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2 от ЗОП;

2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива;

3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка;

4. представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 /пет/ % от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място за съответната обособена позиция:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от горните условия, или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

В този случай възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител за съответната обособена позиция.

Договорът трябва да съответства на проекта на договор за съответната обособена позиция, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

Възложителят сключва договора за съответната обособена позиция в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на

14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяване, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник за съответната обособена позиция.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, с изключение на случаите, предвидени по закон.

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

Доказване на липсата на основания за отстраняване:

Съгласно чл. 58 от ЗОП, за доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител за съответната обособена позиция, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

3. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”;

4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

Когато участникът, избран за изпълнител за съответната обособена позиция, е чуждестранно лице, той представя съответния документ /по изброените по – горе точки/, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗОП изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Договорите за подизпълнение се сключват при условията на чл. 66, ал. 5 и ал. 13 от ЗОП.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

РАЗДЕЛ VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.

1. Подлежащи на обжалване актове.

Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

2. Подаване на жалба.

2.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

2.2. Производството по обжалване решенията на Възложитея, негови действия и бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП.

3. Срокове

При изчисляване на сроковете във връзка настоящата процедура участниците следва да съблюдават и разпоредбите на чл. 28 от ППЗОП.

4. Приоритет на документи.

При разминаване в записите на отделните документи за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1) Обявление за обществената поръчка;

2) Техническата спецификация;

3) Указания за подготовка на офертата;

4) Проект на договор.

Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет имат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

5. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмет на поръчката, както следва:

5.1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП: 0000 00 000; Интернет адрес: xxx.xxx.xx

труд:

5.2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на

Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx Xxxxx 0000, xx. Триадица № 2

Телефон: 00 0000 000

6. Други указания.

За неуредените въпроси в настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ VІІІ. ОБРАЗЦИ.

1. ЕЕДОП - Единен европейски документ за обществени поръчки за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя – Образец № 1;

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 2.1, 2.2,

2.3;

3. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец №2а;

4. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и

закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 3;

5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 4.1, 4.2 и 4.3;

6. Проект на договор - Образец № 5.1, 5.2, 5.3.

7. Опис на приложените документи – Образец № 6.

РАЗДЕЛ IX Технически спецификация – съгласно Приложения № 1 до № 3, включително.

Приложения № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обектът се намира в кв. 61 на ЦГЧ. Строителната площадка се намира в равнинен терен. Липсва изградена междублокова улица за движение на МПС. Теренът е разделен на две нива, като горното ниво е неизползваемо.

Отводняването е незадоволително. Тротоарите и бордюрите са за цялостна подмяна. Няма конкретно обозначена зона за паркиране на автомобили, което налага паркирането им на неподходящи и незаконни места.

За решаване на на тези проблеми в изготвения одобрен Проект са предвидени всички необходими СМР и преустройства представени в ситуации, Надлъжни профили, Типови напречни профили и детайли.

Изготвена е количествена сметка и таблица с трасировъчни данни на подробните точки./координати и проектни коти/

Проектното решение за ниво долу:

Съществуащата асфалтобетонова настилка ще се рехабилитира, като се извърши технологи1но фрезоване на необходимите участъци и полагане на 2 пласта асфалтобетонова смес. /плътен асфалтобетон – 4 см и биндер 5 см/.Местата с с изцяло нова настилка са с конструкция – плътна ,биндер, битумизирана, основа НТК –съответно 4,4,5 и 45 см.

В началото и в края на улицата с цел връзка на новата и съществуваща конструкция се изпълнява технологично фрезоване изравнителни пластове от биндер и плътна смес.

Проектно решение за ниво горе:

Предвидено е изграждането на настилка от ганитни павета за улицата и бетонови павета тип „бехатон“ за паркоместата със съответните конструкции:

Павета, пясък, НТК- 12,5 и30 см Бехатон,пясък,НТК – 6,5, и 25 см

По съществуващата подпорна стена се предвижда монтирането на метален парапет.

Предвидено е изграждане на нова тротоарна настилка по цялата дължина на участъка с следната конструкция:

Бехатон,пясък,НТК – 6,5, и 25 см

Предвидени са за изграждане и обособени зелени площи с цел облагородяване на околната среда.

Зоната за паркиране е за 32 броя автомобили с конструкция: Бетонови паркинг тела - 6 см

Пясък - 10 см

Трошен камък - 25 см

Към Проекта има изготвена и ЧАСТ – ЕЛЕКТРО. Основната задача на тази част е осигуряване на уличното и паркинг осветление.

Неразделна част от Проекта са частите- Пътна, Електро, Геодезия, ПУСО, ПБЗ и ПБ.

За обекта има издадено Разрешение за строеж № 154/03.09.2018 г.

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКИНГ В КВ.61 ПО ПУП-ПРЗ НА ЦГЧ, гр.ЯМБОЛ“ – ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ“.

II. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

1. Изпълняващият поръчката за строителен надзор се задължава да упражнява контрол при изпълнение на строително-монтажните работи на обекта по чл.1, ал.1, съгласно чл. 168 от ЗУТ, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, Договора и изискванията на ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация.

2. Да упражнява строителен надзор чрез квалифицирани специалисти .

3. Носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа.

4. Да следи и контролира качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените проекти, съгласно БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната не е съгласувана с Възложителя и разрешена по съответния ред.

5. Да изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти, като последните се съгласуват предварително с Възложителя. Качеството на влаганите строителни материали и изделия трябва да съответства с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми и изисквания посочени изрично в проекта.

6. Да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве, съгласно разпоредбите на Наредба № 2 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

7. Писмено да информира Възложителя за хода на строителството, за евентуални възникнали проблеми за чието решаване са необходими и негови съдействия или разпореждания.

8. Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, в следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си в срок, не по малък от гаранционния срок при условията на чл.171 и 172 от ЗУТ и Наредбата за задължителното застраховане в проектирането и строителството.

III. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И СЪСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗУТ И НАРЕДБИТЕ КЪМ НЕГО ОТ ЗАПОЧВАНЕ ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТА

1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а

- част I и II от Наредба 3 от 2003 г.

Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на строителството

2. Акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

3. Акт обр.4 –Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за обекта.

4. Акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. Приложим при разминаване на теренните коти с тези посочени в проекта.

5. Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи. Съставя за приемане на земната основа,върху която ще се изгражда строителната конструкция.

Посочва се вида, категорията, уплътнението (носимоспособноста) на почвата установени с лабораторен анализ и действителните коти на изпълнените изкопи, придружени от скици,схеми или чертежи.

6. Акт обр.7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция . Съставя се за приемане на всяка строително и монтажна работа по нива и елементи, независимо дали тя участва, като самостоятелна или като част от окрупнена позиция за разплащане( чрез глобална сума ) за която е съставен акт образец 12 и представлява отделен елемент,етап или операция, за чието изпълнение са предписани в спецификации или се изискват по проект определени качествени показатели и толеранси. Прилагат се екзекутиви, монтажни схеми, таблици за проектни отклонения и др.

7. Акт обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. За всяка отделна позиция от КСС подлежаща на разплащане се съставя акт образец 12 удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. С приложения към него се доказват количество, качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според случая могат да бъдат :

- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи

- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции

- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали

- Сертификати за качество и декларации за съответствие от производителя или от вносителя на вложените материали

8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството

9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията

10. Контрол върху количествата в междинните и окончателни количествено- стойностни сметки / актове обр.19/за разплащане на видовете СМР приети с актове обр 12.

11. Акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.

12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176 „б“, ал..2 от ЗУТ.

13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168,ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.

14. Упражняване на контрол върху кадастралното заснимане на обекта от Изпълнителя по Договора за СМР, да изготви необходимата документация за издаване на Удостоверение за изпълнено задължение по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

15. Да извърши от името на Възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта в експлоатация до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/ Протокол 16 и УВЕ/

16. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани дефекти и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за СМР.

Приложения № 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор на обект

I. Предмет на проекта, на първо място е обновяване и доизграждане на системата за външно изкуствено осветление на ПЪРВОСТЕПЕННАТА УЛИЧНА МРЕЖА И ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ НАД 1 ХЕКТАР НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЯМБОЛ, съгласно влязло в сила разрешение за строеж.

В издаденото разрешение за строеж обектът е с обособени 43 участъка с възможност за етапно строителство и въвеждане в експлоатация

Проекта предвижда

• Подмяна на старите осветителни тела със светодиодни

• Подмяна на амортизирани и монтаж на липсващи стоманени стълбове за УО

• Полагане на нови захранващи кабели за УО в участъци с компрометирани такива, предвидени в проекта

• Подмяна на таблата за УО

• Изграждане на ново УО в места където липсва такова.

• Направа на изкопи 0,8/0,4 м и 1,1/0,4м. за полагане на кабели

• Разкъртване и възстановяване на настилки

На следващо място предмет на проекта е обновяване и доизграждане на системата за външно изкуствено осветление на ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЧНА МРЕЖА И МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЯМБОЛ, съгласно влязло в

сила разрешение за строеж. В издаденото разрешение за строеж обектът е с обособени 58 участъка с възможност за етапно строителство и въвеждане в експлоатация.

Проекта предвижда:

• Подмяна на старите осветителни тела със светодиодни

• Подмяна на амортизирани и монтаж на липсващи стоманени стълбове за УО

• Полагане на нови захранващи кабели за УО в участъци с компрометирани такива, предвидени в проекта

• Подмяна на таблата за УО

• Изграждане на ново УО в места където липсва такова.

• Направа на изкопи 0,8/0,4 м и 1,1/0,4м. за полагане на кабели

• Разкъртване и възстановяване на настилки

II. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

2. Да упражнява строителен надзор чрез квалифицирани специалисти.

3. Носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа.

III. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И СЪСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗУТ И НАРЕДБИТЕ КЪМ НЕГО ОТ ЗАПОЧВАНЕ И ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТА В УСЛОВИЕ НА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ДАДИНИЯТ ОБЕКТ

1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а - част I и II от Наредба 3 от 2003 г.

Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на строителството

3. Акт обр.4 –Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за обекта.

качество на изпълнение и качеството на вложените материали.Тези приложения според случая могат да бъдат :

- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи

- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции

- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали

8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството

9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията

12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176 „б“, ал..2 от ЗУТ.

Приложения № 3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Като част от обект: „Хидроложко проучване, проектиране и изграждане на 2 бр. тръбни кладенци, водопроводна връзка помежду им и елктро захранване, за поливна система на новоизградените зелени площи в пешеходните зони на ЦГЧ“ - гр. Ямбол

I. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обектът се намира в град Ямбол. Разположен е в централната част на града. Заема имоти с идентификатори 87374.538.125 и 87374.538.126 по Кадастралната карта на Ямбол. Собственик и на двата имота е Възложителят – Община Ямбол.кв. 61 на ЦГЧ.

Предмет на настоящата Техническа спецификация е определяне на обема и обхвата на дейностите по оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта и упражняване на строителен надзор заедно със всички съпътсващи мероприятия и изисквания по изграждането им и по възстановяване на нарушените обекти по трасето им.

Тръбните кладенци, имат следните координати:

TK-87374.538.125: ПИ 87374.538.125 по КК на град Ямбол. КС БГ1970: X = 4639237.33 m Y = 9506717.61 m

КС BGS 2005 (UTM, зона 35): X = 4703308.74 m Y = 459454.10 m Коорд. система WGS-84: N: 42°28'51.84" Е: 26°30'24.07"

Кота на терена: 125.6 m

TK-87374.538.126-1: ПИ 87374.538.126 по КК на град Ямбол. КС БГ1970: X = 4639210.78 m Y = 9506758.51 m

КС BGS 2005 (UTM, зона 35): X = 4703281.90 m Y = 459494.79 m Коорд. система WGS-84: N: 42°28'50.98" Е: 26°30'25.86

Кота на терена: 125.8 m

TK-87374.538.126-2: ПИ 87374.538.126 по КК на град Ямбол. КС БГ1970: X = 4639187.22 m Y = 9506800.35 m

КС BGS 2005 (UTM, зона 35): X = 4703258.05 m Y = 459536.44 m

Коорд. система WGS-84: N: 42°28'50.22" Е: 26°30'27.69"

Кота на терена: 125.7 m

Инвестиционния проект ще даде проектно решение на водопроводната връзка между кладенците. Общата дължина на свързващия напорен водопровод е 97 м. Ща даде и начина на захранване на съоръженията с ел. енергия.

Необходимо е да се спазват всички действащи стандарти и нормативи, както и правилата за безопасни условия на труд.

II. ОСНОВНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА

СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОББИЯ ПРОЕКТ В УСЛОВИЕ НА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ДАДЕНИЯТ ОБЕКТ

- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа - предмет на настоящата поръчка, в с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие:

- Извършване на оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа - предмет на настоящата поръчка, обхващаща проверка за съответствие със:

- предвижданията на подробния устройствен план;

обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта

- правилата и нормативите за устройство на територията;

- изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;

- взаимната съгласуваност между частите на проекта;

- пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

- Подписване и подпечатване на всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата Консултант, извършила оценката за съответствие.

- Извършване на оценка за съответствието на част "Конструкции" на инвестиционния проект от физическо лице/лица, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна", включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

- Подписване на всички документи - графични и текстови, по част "Конструкции" на инвестиционния проект от лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструкции";

- Изготвя доклад за оценка на съответствието по част „Конструкции“

- Контрол на предвидените за влагане строителни продукти по отношение осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011, както следва:

- механично съпротивление и устойчивост на строежа/строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

- безопасност в случай на пожар;

- хигиена, здраве и околна среда;

- достъпност и безопасност при експлоатация;

- защита от шум;

- икономия на енергия и топлосъхранение - енергийна ефективност;

- устойчиво използване на природните ресурси.

- Изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, подписан от управителя на фирмата Консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.

III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТА ПО УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

2. Да упражнява строителен надзор чрез квалифицирани специалисти .

3. Носи отговорност за законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа.

IV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ И СЪСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗУТ И НАРЕДБИТЕ КЪМ НЕГО ОТ ЗАПОЧВАНЕ И ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТА В УСЛОВИЕ НА ПРИЛОЖИМОСТ ЗА ДАДЕНИЯТ ОБЕКТ

1. Откриване на строителната площадка и съставяне и подписване на Протокол 2а

- част I и II от Наредба 3 от 2003 г.

Част III т. 1.1 и 1.2 се попълва след поетапното изпълнение по време на строителството

3. Акт обр.4 –Отговорност за правилното съставяне и водене на Заповедната книга за обекта.

- Количествени сметки придружени от скици,схеми или чертежи

- Лабораторни протоколи за уплътнения на насипни конструкции

- Лабораторни протоколи за якостни и други изпитвания на вложените материали

8. Акт обр. 10 и 11 да се прилагат при неотложно временно спиране на строителството

9. Акт обр.14 за приемане на конструкцията

12. Съставяне на Технически паспорт за обекта след подписан акт.15 съгласно чл. 176 „б“, ал..2 от ЗУТ.

13. Изготвяне и подписване на Окончателен доклад по чл. 168,ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.

Образец № 1

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП1. Позоваване на съответното обявление2, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: OВEС …./… брой …., дата ………… г., Номер на обявлението в ОВ S: ……./S …–……

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище): [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя3	Отговор:
Име:	[ ]
За коя обществена поръчки се отнася?	Отговор:

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

участие

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за

състезателна

процедура,

или

обявление

за

поръчка.

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна

процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Название или кратко описание на поръчката4:	[ ]
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)5:	[ ]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор А: Информация за икономическия оператор

Идентификация:	Отговор:
Име:	[ ]
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо	[ ] [ ]
Пощенски адрес:	[……]
Лице или лица за контакт6: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):	[……] [……] [……] [……]
Обща информация:	Отговор:
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е7?	[] Да [] Не
Само в случай че поръчката е	[] Да [] Не

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по- малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

запазена8: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие9, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?

Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.

[…]

[….]

Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък10:

г) Регистрацията или сертифицирането

a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

[……][……][……][……]

в) [……]

г) [] Да [] Не

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в

неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
Форма на участие:	Отговор:
Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори11?	[] Да [] Не
Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.
Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:	а): [……] б): [……] в): [……]
Обособени позиции	Отговор:
Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да	[ ]

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

направи оферта:

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:	Отговор:
Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:	[……]; [……]
Длъжност/Действащ в качеството си на:	[……]
Пощенски адрес:	[……]
Телефон:	[……]
Ел. поща:	[……]
Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):	[……]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:	Отговор:
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?	[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство

— тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:

[……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

1. Участие в престъпна организация13:

2. Корупция14:

3. Измама15:

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности16:

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

6. Детски труд и други форми на трафик на хора18

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.

относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни

лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности

(ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно

борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от

26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:	Отговор:
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?	[] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]19
Ако „да“, моля посочете20: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата:	a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]21
В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки	[] Да [] Не

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на

Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр.

1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

наличието на съответните основания за изключване22 („реабилитиране по своя инициатива“)?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки23:	[……]

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:	Отговор:
Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?	[] Да [] Не
	Данъци	Социалноосигурите
		лни вноски
Ако „не“, моля посочете:
Ако „не“, моля посочете:	a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не – [] Да [] Не – [……] – [……] в2) [ …]	a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не – [] Да [] Не – [……] – [……] в2) [ …]
а) съответната страна или държава
членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:
– Решението или
актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
– Моля, посочете датата на
присъдата или
решението/акта.
– В случай на присъда —
срокът на изключване,
ако е определен пряко

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива

2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...),

обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

в присъдата:

2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?

г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): 24

[……][……][……][……]

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение25

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение					Отговор:
Икономическият оператор нарушил ли е,					[] Да [] Не
доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право26?
					Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване
					(„реабилитиране по своя инициатива“)?
					[] Да [] Не
					Ако да“, моля опишете предприетите
					мерки: [……]
Икономическият	оператор	в	една	от	[]	Да	[]	Не

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в

националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или
б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация,
възникваща от сходна процедура
съгласно националните законови и
подзаконови актове27, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?	– [……]
Ако „да“:	– [……]
– Моля представете подробности:
– Моля, посочете причините,
поради които икономическият
оператор ще бъде в състояние да
изпълни поръчката, като се
вземат предвид приложимите
национални норми и мерки за
продължаване на стопанската
дейност при тези обстоятелства28?	(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на
Ако съответните документи са на	документа): [……][……][……][……]
разположение в електронен формат,
моля, посочете:
Икономическият оператор извършил ли е	[]	Да	[]	Не,
тежко професионално нарушение29?
Ако „да“, моля, опишете подробно:	[……]
	Ако „да“, икономическият оператор
	предприел ли е мерки за реабилитиране
	по своя инициатива? [] Да [] Не
	Ако „да“, моля опишете предприетите
	мерки: [……]
Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване	[]	Да	[]	Не

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за

обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от

случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление

или в документацията за обществената поръчка.

на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[…]
на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно:	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Икономическият оператор има ли	[]	Да	[]	Не
информация за конфликт на
интереси30, свързан с участието му x
процедурата за възлагане на обществена	[…]
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:
Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] […]	Да	[]	Не
Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно:	[] […]	Да	[]	Не
	Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не
	Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]
Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация;	[] Да [] Не

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в

документацията за обществената поръчка.

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Специфични национални основания за изключване

Отговор:

Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?

Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:

[…] [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

[……][……][……][……]31

В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

[] Да [] Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Относно критериите за подбор (разделα или раздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

α: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел α от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор	Отговор:
Той отговаря на изискваните критерии за подбор:	[] Да [] Не

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност

Отговор:

1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен32:

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Б: икономическо и финансово състояние

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние	Отговор:
1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва33(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]
2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва34: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:	година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]
3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:	[……]

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

4) Що се отнася до финансовите съотношения35, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

(посочване на изискваното съотношение

— съотношение между х и у36 — и стойността):

[…], [……]37

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

5) Застрахователната сума по неговата

застрахователна полица за риска

„професионална отговорност“

възлиза на:

Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

В: Технически и професионални способности

Технически и професионални способности

Отговор:

1а) Само за обществените поръчки за строителство:

През референтния период38 икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от

Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Строителни работи: [……]

Например съотношението между активите и пасивите. Например съотношението между активите и пасивите. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди

повече от пет години.

конкретния вид:

Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най- важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:

През референтния период39 икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти40:

Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

2) Той може да използва следните технически лица или органи41, особено тези, отговарящи за контрола на качеството:

При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:

[……]

3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:

[……]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:

[……]

5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или

услуги, които са със специално

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди

повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните

и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Описание	Суми	Дати	Получат ели

предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки42 на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?	[] Да [] Не
6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав:	a) [……] б) [……]
7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:	[……]
8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва:	Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……]
9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:	[……]
10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител43 изпълнението на следната част (процентно	[……]

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от

компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще

използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

изражение) от поръчката:

11) За обществени поръчки за доставки:

Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.

Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[…] [] Да [] Не

[] Да[] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

12) За обществени поръчки за доставки:

Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление	Отговор:
Икономическият оператор ще може ли да	[] Да [] Не

представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя	Отговор:
Той изпълнява целите и	[……]

недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат44, моля, посочете за всички от тях:

[…] [] Да [] Не45

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]46

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]

Директива 2014/24/ЕС

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от

или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Образец № 2.1

/За обособена позиция № 1/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”

от ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..

(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото удостоверявамe и потвърждавамe, че разполагамe с пълната документация за обществената поръчка.

С представяне на настоящото техническо предложение, декларирамe:

1. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

2. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - ....................

(словом) работни дни.

3. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация –……………….(словом), считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

4. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша сметка да участваме при констатирането им и да упражняваме строителен надзор при отстраняването им.

5. Ангажираме се да упражняваме функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за обекта.

6. По време на изпълнение на строителните работи ще осигурим присъствието на експерти от надзорния екип по всички части на проекта, които се изпълняват.

7. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти за влаганите материали и изделия и съответствието им с проектните решения и ПСД;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

- Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;

- Всички други приложими нормативни актове, съгласно българското и европейското законодателства.

8. Ще оказваме съдействие на националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, на външни одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и българското законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	............................/ ............................/ ............................
Име и фамилия	..........................................................................................
Подпис (и печат)	...........................................................................................

Образец № 2.2

/За обособена позиция № 2/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и тротоари на територията на община Ямбол“

от ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..

(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото удостоверявамe и потвърждавамe, че разполагамe с пълната документация за обществената поръчка.

С представяне на настоящото техническо предложение, декларирамe:

1. Срок за упражняване на строителен надзор – от получаване на възлагателно писмо до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

(словом) работни дни.

7. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

- Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;

- Всички други приложими нормативни актове, съгласно българското и европейското законодателства.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	............................/ ............................/ ............................
Име и фамилия	..........................................................................................
Подпис (и печат)	...........................................................................................

Образец № 2.3

/За обособена позиция № 3/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране и изграждане на напорна водопроводна връзка и кабелно захранване между сондажни кладенци“

от ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..

(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото удостоверявамe и потвърждавамe, че разполагамe с пълната документация за обществената поръчка.

С представяне на настоящото техническо предложение, декларирамe:

1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-7 и ал. 3, т. 1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект - .................... (..........словом....) работни дни от получаване на инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя.

2. Срок за упражняване на строителен надзор – от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и завършва с издаване на Разрешение за ползване на обекта.

3. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително актуализация на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите - ....................

(..........словом. ) работни дни.

4. Срок за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация – ………………., считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари.

5. За периода на минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на съответните видове строителни работи, се ангажираме при появата на дефекти, за наша сметка да участваме при констатирането им и да упражняваме строителен надзор при отстраняването им.

6. Ангажираме се да упражняваме функциите на координатор по безопасност и здраве в периода от заверяване на Заповедната книга до подписването на Констативен акт обр. 15 (без забележки) за обекта.

7. По време на изпълнение на строителните работи ще осигурим присъствието на експерти от надзорния екип по всички части на проекта, които се изпълняват.

8. Ще осъществяваме текущ контрол по спазване изискванията на:

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;

- Нормативните актове по опазване на околната среда по време на строителството;

- Всички други приложими нормативни актове, съгласно българското и европейското законодателства.

9. Ще оказваме съдействие на националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, на външни одитори, извършващи проверки за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и българското законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата	............................/ ............................/ ............................
Име и фамилия	..........................................................................................
Подпис (и печат)	...........................................................................................

Образец № 2а

ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ната/................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име), с ЕГН ,

притежаващ/а лична карта №................................................., издадена

на...............от.......................в качеството ми на...............................................................(посочете длъжността при участника) на. (посочете

наименованието на участника), регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ ,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция

№ /наименование на обособената позиция/

1. Информацията, съдържаща се в ………………………………….. (посочва се конкретната част/части) на офертата ни, следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата ………………… г. ДЕКЛАРАТОР: ………………………

/подпис/

Забележка:

1. Декларацията за конфиденциалност по Образец № 2.1 не е задължителна част и се прилага по преценка на участника и при наличието на основания за това;

2. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на ценовите предложения от офертите им.

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от ,

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо) ,

представлявано от , (трите

имена и XXX)

в качеството му на ,

(длъжност)

Във връзка с участието ни в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция

№ /наименование на обособената позиция/

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ...........2020 г. Декларатор: ................................

(подпис и печат)

Образец № 4.1

/За обособена позиция № 1/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул.

„Xxxxxxxx” от

………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..

(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….

тел.: ..........................., факс: ..................................., e-mail: ....................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по триобособени позиции”, за Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор на

„Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол

– междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”:

1. След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним Обособена позиция № 1 „Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”, при следните финансови условия:

1.1. Обща цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството -

………. /словом/ лв. без ДДС.

2. Предложената цена е окончателна и в нея са включени всички допълнителни, но неупоменати, разходи, свързани с изпълнение на услугите.

3. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се взема предвид изписаната с думи.

5. Цените в ценовите предложения на участниците трябва да бъдат посочени в български лева до втория знак след десетичната запетая.

Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика

„Предлагани ценови параметри”. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

………………………………………………….. (име и фамилия)

……………………………………………………(дата)

…………………………………………………..(длъжност на управляващия/представляващия участника)

…………………………………………………..(наименование на участника)

Образец № 4.2

/За обособена позиция № 2/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..

(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….

тел.: ..........................., факс: ..................................., e-mail: ....................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по триобособени позиции”, за Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и тротоари на територията на община Ямбол“:

1. След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним Обособена позиция № 2

„Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и тротоари на територията на община Ямбол“, при следните финансови условия:

1.1. Обща цена за упражняване на строителен надзор по време на строителството -

………. /словом/ лв. без ДДС.

4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се взема предвид изписаната с думи.

Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

………………………………………………….. (име и фамилия)

……………………………………………………(дата)

…………………………………………………..(длъжност на управляващия/представляващия участника)

…………………………………………………..(наименование на участника)

Образец № 4.3

/За обособена позиция № 3/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране и изграждане на напорна водопроводна връзка и кабелно захранване между сондажни кладенци“

от ………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на участника)

седалище и адрес на управление:.................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ...................................., представлявано от ………………………………..

(трите имена на лицето)

в качеството си на …………………………………………….

тел.: ..........................., факс: ..................................., e-mail: ....................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”, за Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране и изграждане на напорна водопроводна връзка и кабелно захранване между сондажни кладенци“,

1. След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним Обособена позиция № 3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Проектиране и изграждане на напорна водопроводна връзка и кабелно захранване между сондажни кладенци“, при следните финансови условия:

1.1. Обща цена в размер на ……… (…………………………) лева без ДДС и ……… ( )

лева с ДДС, от които:

- за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /словом/ лв. без ДДС;

- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - ……….

/словом/ лв. без ДДС

4. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена, ще се взема предвид изписаната с думи.

Забележка: Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

………………………………………………….. (име и фамилия)

……………………………………………………(дата)

…………………………………………………..(длъжност на управляващия/представляващия участника)

…………………………………………………..(наименование на участника)

Образец № 5.1 за Обособена позиция № 1

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, 2020 г., в гр. Ямбол, между:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: гр. Ямбол, ул. „X. X. Xxxxxxxx” № 7, код по БУЛСТАТ 000970496, представлявана от …………………………, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

………………………………, със седалище и адрес на управление: ,

БУЛСТАТ/XXX…………………, представлявано от ….……………………, в качеството му на

……………………………….., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно

„Страна“;

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №

………………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка], за Обособена позиция № 1:

„Упражняване на строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява строителен надзор на „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол

– междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”, по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугата“.

(2) Изпълнението на предмета на договора включва:

1. Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”;

2. Изготвяне на Окончателен доклад за строеж „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул.

„Xxxxxxxx”, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съставяне на Технически паспорт за строежа, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

3. Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа;

4. Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугата в съответствие с предложената от него оферта, съставляваща съответно Приложения № 1 към този Договор и представляваща неразделна част от него.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж „Изграждане на паркинг и благоустрояване в кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”.

Чл. 5. Срокът за Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, е ……………… работни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Чл. 6. Място на изпълнение на услугата е гр. Ямбол, кв.61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр.Ямбол – междублоково пространство на север от ул. „Xxxxxxxx”.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугата, посочен в чл.1, ал.1 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на

………………………. /…………………/ лева без ДДС или …………….. /………………………./ лева с ДДС, (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляваща Приложение № 1

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор.

(4) В случай, че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се считат за включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок до 30 (тридесет) дни, след:

1. представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад;

2. приемане на строежа и издаване на разрешение за ползване;

3. подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 20 от Договора; и

4. издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за стойността на всеки един от обектите по чл.7, ал.1 т.1 и т.2 от договора.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащането по чл.8 в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията на договора.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: …………………………….

BIC: …………………………….

IBAN: …………………………….

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната стойност на обособената позиция.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 17 от Договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол Банков код (BIC): XXXXXXXX

Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция с възможност да се усвои изцяло или частично, като изрично е записано, че е в полза на Възложителя и че е платима при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 11, ал. 1, т. 3 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на [застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение, на която и да е от услугите в срок до 3 /три/ дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави/предоставя Услугата и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на действия по прекратяване на Договора;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Услугата в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение или съответна част от него;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнената Услуга;

5. да не приеме изпълнение на Услугата или на част от нея.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугата, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугата, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

Специални права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга на строежа. Възражения срещу предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира.

2. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на строителните и монтажни работи и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК.

3. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните строително – монтажни работи, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни продукти, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за строежа в съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за строителство и останалите изисквания за изпълнение на Договора и въвеждане на строежа в експлоатация. Да упражнява строителен надзор чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части. В изпълнение на тези задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за:

2.1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;

2.2. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти технически спецификации, съгласно изискванията на приложимите български и европейски стандарти и всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната не е изрично съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разрешена по съответния ред;

2.3. Качеството на влаганите строителни продукти, материали и изделия, и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителните продукти и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2.4. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, и съхраняване на на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

2.5. Спиране на строежа, ако се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

2.6. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; физическата защита на строежа; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда;

2.7. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

2.8. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;

3. Да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве на строежа съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. да изпълни всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;

4. Да състави Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите въз основа на Окончателния доклад за строежа, в срока, определен за изготвяне на Окончателния доклад за строежа;

5. След приключване на строежа, да изготви и подпише Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

6. Писмено да информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на вменените му задължения, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;

7. Да упражнява контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвената документация за издаване на Удостоверението по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР;

8. Да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на строежа в експлоатация до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация;

9. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани дефекти през гаранционните срокове и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за строителство;

10. Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за срок, не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171 и 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Специални права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 29. Възложителят има право:

1. да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните строително – монтажни работи, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това да пречи на оперативната му дейност;

2. при необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за извършените на строителните работи в обекта;

3. да изисква изпълнение в определени от него разумни срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи.

Чл. 30 Възложителят се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и всички необходими документи;

2. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал до Обекта, както и до оперативната информация за извършване на строително – монтажните работи;

3. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи и да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на Договора;

4. да подписва всички актове, протоколи и други документи, необходими за удостоверяване на изпълнените строително – монтажни работи и за въвеждане на строежа в експлоатация;

5. да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 31. Предаването на доклада на услугата за упражняване на строителен надзор се документира със съответен протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугата по този Договор се извършва с подписване на Приемо-предавателен протокол за приключване, със съответните документи, на упражняването на строителен надзор.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 33. При просрочване изпълнението на което и да е задължение от изпълнението на този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета на сто) от Цената за услугата за всеки ден забава, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от Стойността по чл. 7, ал.1 от Договора.

Чл. 34. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната част от предмета на договора, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 35. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 40 % (четиридесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен;

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. при неосигуряване на финансиране в тримесечен срок от сключването от всяка от страните без предизвестие на основание на чл.114 от ЗОП.

Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението в срок до 10 (десет) дни, считано от подписване на приемо-предавателния, респективно получаване на Възлагателно писмо, съгласно уговореното в чл.5, ал.1 от настоящия договор;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на която и да е част от предмета на договора, посочени в чл.1 ал.2 от настоящия договор за повече от 10 (десет) дни;

3. в случай, че по време на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в обхвата на Услугата, включително при прекратяване действието на удостоверението / лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или при изтичане срока на това удостоверение

/ този лиценз и непродължаването му в Срока на Договора;

4. в случай, че срокът на валидност на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ изтече в Срока на Договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента на изтичането на срока на тази застраховка;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугата, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълненото и прието по установения ред от предмета на договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ……………………………………

Тел.: …………………………………….

Факс: ……………………………..

Лице за контакт: …………………………..

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ……………………………………..

Тел.: …………………………….

e-mail: …………………………………………

Лице за контакт: …………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за xxxxxxx, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването в съответния регистър.

Чл. 42. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 43. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 44. Този Договор се състои от 7 (седем) страници и е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.:

Чл. 45. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Образец № 5.2 за Обособена позиция № 2

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, 2020 г., в гр. Ямбол, между:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: гр. Ямбол, ул. „X. X. Xxxxxxxx” № 7, код по БУЛСТАТ 000970496, представлявана от …………………………, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

………………………………, със седалище и адрес на управление: ,

БУЛСТАТ/XXX…………………, представлявано от ….……………………, в качеството му на

……………………………….., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно

„Страна“;

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №

………………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка], за Обособена позиция №

…………: „…………………………………………………………………………………………………………………………………………”, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да упражнява строителен надзор на обект „…………………………………………”, по смисъла на Закона за устройство на

територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугата“.

(2) Изпълнението на предмета на договора включва:

1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на обособената позиция в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

2. Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;

3. Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР;

4. Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба

5. Управление на процесите на въвеждане в експлоатация до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа – предмет на съответната Обособена позиция;

6. Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа по съответната обособена позиция.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугата в съответствие с предложената от него оферта, съставляваща съответно Приложения № 1 към този Договор и представляваща неразделна част от него.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните.

(2) Срокът за изпълнение на дейностите, за които е осигурено финансиране започва да тече от датата на получаване на Възлгателно писмо от Възложителя и приключва с издаване на разрешение за ползване на конкретен етап или групи от етапи.

(3) На основание чл.114 от ЗОП срокът за изпълнение на дейностите, за които не е осигурено финансиране започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от Възложителя и приключва с издаване на разрешение за ползване на конкретен етап или групи от етапи.

Чл. 5. Срокът за Изготвяне на Окончателен доклад за етап/етапи от изпълнение на строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, е ………………

работни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Чл. 6. Място на изпълнение на услугата е гр. Ямбол, ……………………………………………………………..

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) За предоставянето на Услугата, посочена в чл.1, ал.1 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на

………………………. /…………………/ лева без ДДС или …………….. /………………………./ лева с ДДС,

(наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляваща Приложение № 1.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугата, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор.

(4) В случай, че изпълнението на Договора налага извършването на разходи за заплащане на държавни, местни, нотариални или други такси, такива разходи не се считат за включени в Цената и се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор в срок до 30 (тридесет) дни, след:

1. представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на окончателен доклад за етап/етапи от изпълнение на строежа;

2. приемане на етап/етапи от изпълнение на строежа и издаване на разрешение за ползване за същия/същите;

3. подписването на приемо-предавателен протокол съгласно чл. 20 от Договора; и

4. издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на фактура за стойността на услугата.

(2) Предвид обстоятелството, че за изпълнението на поръчката е осигурено частично финансиране, плащанията ще се извършват след завършване на конкретен етап/етапи от изпълнението на строежа и ще бъдат изчислявани като проценти от изпълнението на услугата като цяло.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: …………………………….

BIC: …………………………….

IBAN: …………………………….

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната стойност на обособената позиция.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол Банков код (BIC): XXXXXXXX

Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 9 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави/предоставя Услугата и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на действия по прекратяване на Договора;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Услугата в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение или съответна част от него;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнената Услуга;

5. да не приеме изпълнение на Услугата или на част от нея.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

Специални права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да осъществява строителния надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга на строежа. Възражения срещу предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по строителния надзор, могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира.

2. Да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на строителните и монтажни работи и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи. При неизпълнение от страна на строителя на предписанията за отстраняване на констатираните пропуски, да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и органите на съответната ДНСК.

3. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните строително – монтажни работи, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни продукти, за което незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за строежа в съответствие с одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, договора за строителство и останалите изисквания за изпълнение Договора и въвеждане на строежа в експлоатация. Да упражнява строителен надзор чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части. В изпълнение на тези задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ контролира и носи отговорност за:

2.1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;

2.2. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти технически спецификации, съгласно изискванията на приложимите български и европейски стандарти и всички нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското

законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат изменения по време на строителството, освен ако промяната не е изрично съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и разрешена по съответния ред;

2.3. Качеството на влаганите строителни продукти, материали и изделия, и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изисква декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителните продукти и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2.4. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството, и съхраняване на на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

2.5. Спиране на строежа, ако се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ.

2.6. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии; физическата защита на строежа; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда;

2.7. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

2.8. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;

3. Да изпълнява функциите на Координатор по безопасност и здраве на строежа съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. да изпълни всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба;

4. Да състави Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите въз основа на Окончателния доклад за строежа, в срока, определен за изготвяне на Окончателния доклад за строежа;

5. След приключване на строежа, да изготви и подпише Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството;

6. Писмено да информира Възложителя за хода на строителството и изпълнението на вменените му задължения, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя;

7. Да упражнява контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство и изготвената документация за издаване на Удостоверението по чл. 54а, ал.3 от ЗКИР;

8. Да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите действия за въвеждане на строежа в експлоатация до получаване на разрешение за ползване;

9. Да инспектира строежа в гаранционните срокове, да регистрира всички констатирани дефекти през гаранционните срокове и да контролира процеса на тяхното отстраняване от Изпълнителя на Договора за строителство;

10. Да сключи и поддържа застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за срок, не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171 и 172 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Специални права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 29. Възложителят има право:

1. да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните строително – монтажни работи, касаеща осъществявания строителен надзор, без с това да пречи на оперативната му дейност;

2. при необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за извършените на строителните работи в обекта;

3. да изисква изпълнение в определени от него разумни срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи.

Чл. 30 Възложителят се задължава:

1. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и всички необходими документи;

2. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговия персонал до Обекта, както и до оперативната информация за извършване на строително – монтажните работи;

3. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи и да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на Договора;

4. да подписва всички актове, протоколи и други документи, необходими за удостоверяване на изпълнените строително – монтажни работи и за въвеждане на строежа в експлоатация;

5. да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 31. Предаването на доклада на услугата за упражняване на строителен надзор се документира със съответен протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугата по този Договор се извършва с подписване на Приемо-предавателен протокол за приключване, със съответните документи, на упражняването на строителен надзор.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 33. При просрочване изпълнението на което и да е задължение от изпълнението на този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета на сто) от Цената за услугата за всеки ден забава, но не повече от 40% (четиридесет на сто) от Стойността по чл. 7, ал.1 от Договора.

Чл. 34. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната част от предмета на договора, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 35. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 40 % (четиридесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 36. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 37. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен;

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(3) Съгласно чл. 114 от ЗОП за изпълнение на част от дейностите не е осигурено финансиране. Договорът в тази част се сключва под условие. Изпълнението на тези дейности ще се извърши при осигурено финансиране. Ако финансирането не бъде осигурено, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора след изтичане на тримесечен срок от приключване на изпълнението за дейностите, за които има осигурено финансиране, като нито една от страните не дължи неустойка на другата.

Чл. 38. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

3. в случай, че по време на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в обхвата на Услугата, включително при прекратяване действието на удостоверението / лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или при изтичане срока на това удостоверение

/ този лиценз и непродължаването му в Срока на Договора;

4. в случай, че срокът на валидност на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застраховка "Професионална отговорност", съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ изтече в Срока на Договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента на изтичането на срока на тази застраховка;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълненото и прието по установения ред от предмета на договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ……………………………………

Тел.: …………………………………….

Факс: ……………………………..

Лице за контакт: …………………………..

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ……………………………………..

Тел.: …………………………….

e-mail: …………………………………………

Лице за контакт: …………………………….

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

Чл. 42. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 43. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 45. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Образец № 5.3

/За обособена позиция № 3/

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за услуги

№ [попълва се номер, определен от Възложителя]

Днес, 2020 г., в гр. Ямбол, между:

ОБЩИНА ЯМБОЛ, с адрес: гр. Ямбол, ул. „X. X. Xxxxxxxx” № 7, код по БУЛСТАТ 000970496, представлявана от …………………………, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,

………………………………, със седалище и адрес на управление: ,

БУЛСТАТ/XXX…………………, представлявано от ….……………………, в качеството му на

……………………………….., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно

„Страна“;

на основание чл. 183 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №

………………………. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: [описание на предмета на обществената поръчка], обособена позиция № …

„………………………………………….“

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: „Оценка на съответствието на проектна документация и упражняване на строителен надзор на обект „ “, наричани за краткост „Услугите“.

(2) Изпълнението на услугите включва:

- Оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие;

- Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, и издаване на разрешение за строеж;

- Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

- Контрол върху кадастралното заснемане на обекта от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение от службата по геодезия, картография и кадастър, че е изпълнено задължението по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и осигуряване на Удостоверението по чл. 54а от ЗКИР;

- Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа до издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация/Разрешение за ползване на строежа;

- Управление на процесите по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ [1, 2 и 3] към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 7 (седем) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на ……………….. 2020 г., на датата на която е регистриран в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на Договора.

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на Услугите е както следва:

1. Срок за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за основни изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-

7 и ал. 3, т.1-3 от ЗУТ на инвестиционен проект – ………………………………, посочен в офертата на участника.

2. Срок за упражняване на строителен надзор е периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2), до подписването на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа (без забележки) и издаване на Разрешение за ползване на обекта, съгласно чл.177, ал.2 и 3 от ЗУТ и предаването им на Възложителя.

(2) Отговорностите по договора са съгласно чл. 168 ал. 7 от ЗУТ до изтичане на гаранционните срокове за съответните видове СМР, определени в чл. 20 на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ 72/15.08.03 година).

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора е …………………………………………………………………………….

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) Общата цена за изпълнение на услугите е в размер на ……… ( )

лева без ДДС и ……… ( ) лева с ДДС, от които:

- за упражняване на строителен надзор по време на строителството - ………. /словом/ лв. без ДДС

(2) В стойността са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители, ако има такива, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Посочената стойност, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

Чл. 8. (1) Плащанията по чл. 7 се извършва по следната банкова сметка с титуляр Изпълнителя:

BIC:

IBAN:

БАНКА:

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 7 (седем) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 9. (1). Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 7 се извършва по банков път, както следва:

1. Окончателно плащане за „Изготвяне оценка за съответствие“, в срок до 30

(тридесет) календарни дни след предаване на оценката с приемно-предавателен протокол и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчна фактура за дължимата сума.

2. Окончателно плащане за „Упражняване на надзор по време на строителството“, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на всички дейности, подписването на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението по Договора и получаване на разрешение за ползване и издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчна фактура за дължимата сума.

(2) Плащане се дължи за реално извършена услуга;

(3) Цената не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на задълженията по строителния надзор. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 27, ал. 1 от договора.

Чл. 10. (1) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството, подзаконовите нормативни актове и изискванията на ПРСР, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Ямбол Адрес:

ЕИК

ИН по ЗДДС:

Получил фактурата: - Кмет на Община Ямбол Номер на документа, дата и място на съставяне

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаранция за изпълнение

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от прогнозната стойност на обособената позиция.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: „Общинска банка” АД - клон Ямбол Банков код (BIC): XXXXXXXX

Банкова сметка (IBAN): BG 75 SOMB 91303324121301

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 10 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;

2. Да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;

3. Да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;

4. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 /седем/ дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

5. Да изготви оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на всички части на инвестиционния проект за строежа, в обем и съдържание съгласно ЗУТ, включително оценка за съответствието и технически контрол на част „Конструктивна“ съгласно чл. 142 ал. 10 от ЗУТ и оценка за съответствие по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност по чл. 169 ал. 1, т. 6 от ЗУТ съгласно чл. 142, ал. 11 от ЗУТ, и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие и изготвяне на комплексен доклад за извършените оценки за съответствие;

6. Да оказва съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за обекта – предмет на обособената позиция.

7. Да упражнява непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство със законовите изисквания; строителните правила и нормативи; техническите, технологичните, санитаро-хигиенните, екологичните, и противопожарните изисквания; предвижданията на инвестиционните проекти, договора за строителните работи. По време на изпълнение на строителните и монтажни работи на строителната площадка, в периода от възлагането им до подписване на Констативен акт образец 15, изпълнителят осигурява постоянно /ежедневно/ присъствие на упълномощен свой представител, който при необходимост да осигурява експерти от екипа на Изпълнителя по съответна проектна част, като при поискване представя пред Възложителя доказателства за това на работните срещи, провеждани в присъствие на Възложителя. Задължително е и ежедневното присъствие на координатора

по безопасност и здраве, който може да изпълнява и функциите на упълномощеното лице по изречение първо;

8. Да координира строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация;

9. Да контролира, отчита и удостоверява вида на извършените СМР на обекта, проверява съответствието и подписва количествените сметки представени от Изпълнителя за извършените СМР и осигурява предаването им на Възложителя;

10. Да осигурява съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72/2003);

11. Да осигурява спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и останалите нормативни актове, уреждащи тази материя;

12. Да осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

13. Да контролира съответствието на влаганите материали и продукти с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;

14. Да осигурява предприемането на всички необходими мерки с цел недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

15. Да проверява и подписва всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи;

16. Да дава инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти;

17. Да обсъжда с изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението;

18. Да изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа;

19. Преди да разреши изпълнението на строителните работи, извършва проверка и установява съответствието на строежа с одобрения проект, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво;

20. Да информира Възложителя за всички недостатъци и потенциални проблеми, идентифицирани при изработването на документацията и мястото по проекта;

21. Да изгражда качествена система за контрол и на тази база прави преоценка на плана на строителя за осигуряване на качество;

22. Да съгласува работната програма на строителя и методите за изпълнение на работите;

21. Да проверява и одобрява плана за безопасност на строителя;

22. Да инспектира строителните работи и проверява дали изпълнението отговаря на спецификациите и проектната техническа документация;

23. Да осъществява мониторинг на прогреса на работите чрез сравняване на актуалния прогрес с одобрената програма и ако работите изостават от програмата, изисква от строителя да предприеме съответните мерки за подобряване на работния прогрес;

24. Да контролира изпълнението на работните планове на строителя;

25. Да предприема възможните действия за защита на интересите на Възложителя и в управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи и прекъсване или забавяне на напредъка на работите;

26. При промяна на напредъка на работите, който води до натрупване на закъснение, изисква от строителя да преработи работната програма и да обезпечи новата програма с необходимите ресурси, за да завърши работите в първоначално уговорения срок за приключване на строителството;

27. Да провежда регулярни инспекции на мястото, за да провери качеството на изработките и материалите в съответствие с изискванията на спецификациите и добрите инженерни практики;

28. Да следи и контролира качеството на работата на строителя и верността на резултатите от изпитванията за контрол на качеството;

29. Да изготвя всякакви промени, отнасящи се до количеството работи и периода за завършването им, ако са необходими за мястото, като получи одобрението на Възложителя преди това, в случай че промените засягат стойността на договора и/или периода за завършване на работите;

30. Да издава инструкции за отстраняване/ поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията;

31. Да изисква изготвянето на екзекутивната документация и другата техническа документация по изпълнение на строително-монтажните дейности от Изпълнителя в предвидените от закона случаи;

32. Да подписва съвместно с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности изготвената екзекутивна документация и я представя на съответните органи съгласно чл. 175 и следващите от ЗУТ;

33. Да внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

34. Да участва при съставянето констативния акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаването на строежа от Изпълнителя на строително- монтажните дейности на Възложителя;

35. Да съхранява и предоставя при поискване от контролен орган на строителните книжа по чл. 170, ал. 3 ЗУТ;

36. Да изготви технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба

№5 /28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. Техническите паспорти за всички строежи се представят в 2 (два) оригинала на хартиен и в 1 (един) екземпляра на електронен носител;

37. След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя. Докладът се изготвя след подписване на констативен акт (Образец 15) по Наредба № 3 на МРРБ и се представя на органите на ДНСК за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

38. Да извършва всяка друга дейност необходима за точното и качествено извършване на строителния надзор на обекта, съобразно нормативните изисквания.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да упражнява лично или чрез упълномощено лице цялостен контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, без това да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Да извършва проверки на документите, качеството, количествата, стадиите на изпълнение, техническите параметри и други, свързани с изпълнението на настоящия договор.

3. При констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на член от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с друго лице, отговарящо на съответните изисквания.

4. Да откаже да приеме обекта или части от него, ако открие съществени недостатъци.

5. Да откаже да заплати изцяло или отчасти цената по настоящия договор, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил пълно и точно предмета на договора.Това право отпада когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстрани за своя сметка недостатъците на своята работа в даден му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок.

6. По всяко време на иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените СМР, касаещи осъществявания строителен надзор.

7. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

8. Да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

9. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите за всеки отделен период, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 44 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 16 от Договора;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 27. (1) Предаването на изпълнението на всяка от Услугите се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. Да поиска преработване и/или допълване, в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен:

1. от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или

2. от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно;

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за под изпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

Чл. 28. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесените щети или пропуснатите ползи, резултат на виновно, лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинените щети или забавени срокове по причини, независещи от него.

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласно чл.168, ал. 7 от ЗУТ носи отговорност за щети, които е нанесъл на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за изпълнение на услугата е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на трети лица - допуснати от него до обекта на надзора (без контролните органи), като за свои действия.

ІX. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 31. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет на сто) от Цената за съответния период за всеки ден забава, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от стойността на съответния период.

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 30 % (тридесет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 5, ал.2 от Договора;

2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

6. при отнемане на Удостоверението/Документа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейностите по чл.166, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на която и да е от Услугите в срок до 3 (три) работни дни;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката, Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия

– според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители /ако е приложимо/ е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata