Част Наименование 1 Решение за откриване на процедурата 2 Обявление за обществена поръчка 3 Пълно описание на обекта на поръчка 4 Техническа спецификация 5 Проект на договор за изпълнение на поръчката 6 Указания за подготовка на заявление за участие 7...
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент. № на поръчката, даден от Възложителя: | 090-081 |
Част | Наименование |
1 | Решение за откриване на процедурата |
2 | Обявление за обществена поръчка |
3 | Пълно описание на обекта на поръчка |
4 | Техническа спецификация |
5 | Проект на договор за изпълнение на поръчката |
6 | |
7 | |
8 | Условия и информация по провеждането на процедурата |
9 | Методика за определяне на комплексна оценка на оферта |
M-1 | Заявление за участие в процедурата |
M-1.1 | Банкова гаранция за участие в процедура |
M-1.2 | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител |
M-1.3 | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП |
M-1.4 | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП |
М-2 | Първоначална оферта |
М-2.1 | Предложение за начина на изпълнение (техническо предложение) |
М-2.2 | Предложения за промени в проекта на договор |
М-2.3 | График за изпълнение на поръчката |
М-2.4 | Предлагана цена |
М-3 | Банкова гаранция за изпълнение на поръчка |
М-4 | Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години |
М-5 | Декларация,съдържаща списък на основните договори за услугите, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение |
ОП/ОК-УД3
1000 София, ул. Леге 4 факс: 986 1076
факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
e-mail: dv@parliament.bg darvest@parliament.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg
РЕШЕНИЕ
интернет адрес:
Номер: БТГ-РД-07-29 от 15/07/2009 дд/мм/гггг |
А) за откриване на процедура
Б) за удължаване срока за получаване на оферти / заявления за участие В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-РД-07-29 от дата 15/07/2009 Коментар на възложителя: |
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
места за отдих и култура
УНП: 0fd2c565-7b93-47f7-a05e-762af4fea9ca
1
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес | ||
Официално наименование "Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Адрес бул. Панчо Владигеров 66 | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Държава България |
За контакти бул. Панчо Владигеров 66 | Телефон 03592 9396415 | |
Лице за контакт Весела Русева | ||
Електронна поща | Факс 03592 9250063 | |
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.bulgartransgaz.bg Адрес на профила на купувача: | ||
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) Министерство или друг държавен орган, Обществени услуги включително техни регионални или Отбрана местни подразделения Обществен ред и сигурност Национална агенция/служба Околна среда Регионален или местен орган Икономическа и финансова дейност Регионална или местна агенция/служба Здравеопазване Публичноправна организация Настаняване/жилищно строителство и | ||
Европейска институция/агенция или места за отдих и култура международна организация Социална закрила Друго (моля, уточнете): Отдих, култура и религия Образование Друго (моля, уточнете): |
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) Производство, пренос и разпределение на Пощенски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или други твърди горива Вода Летищни дейности |
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
ІІ.1) Ред на възлагане по реда на ЗОП по реда на НВМОП |
II.2) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Открита процедура Открит конкурс Ограничена процедура Договаряне с покана Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект по НВМОП Състезателен диалог Договаряне с обявление Ускорена на договаряне с обявление Договаряне без обявление Конкурс за проект - открит Конкурс за проект - ограничен |
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Открит конкурс Ограничена процедура Договаряне с покана Договаряне с обявление Конкурс за проект по НВМОП Договаряне без обявление Конкурс за проект - открит Конкурс за проект - ограничен |
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс) Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 53, ал. 1, т. от НВМОП Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 3, ал. 3 от НВМОП Чл. 84, т. от ЗОП Чл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП |
Чл. 90, ал.1, т. от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП |
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс) Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП Чл. 53, ал. 1, т. от НВМОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 3, ал. 3 от НВМОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП |
точка: |
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство Доставки Услуги |
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле) |
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура) |
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП (когато е приложимо) |
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № ________ от дата дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________- (nnnnn-yyyy-xxxx) |
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %) на обща стойност Валута: ________ |
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие обявлението и описателния документ поканата за обществена поръчка |
поканата за обществена поръчка и документацията обявлението и конкурсната програма обявлението |
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване | ||
Официално наименование Комисията за защита на конкуренцията | ||
Адрес бул. Витоша № 18 | ||
Град София | Пощенски код 1000 | Държава България |
Телефон 03592 9884070 | ||
Електронна поща | Факс 03592 9807315 | |
Интернет адрес (URL): | ||
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП | ||
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
Дата: 15/07/2009 дд/мм/гггг |
Трите имена: /подпис и печат/ Ангел Георгиев Семерджиев |
Длъжност: Изпълнителен директор |
IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение Възложител:
1000 София, ул. Леге 4 факс: 986 1076
факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
e-mail: dv@parliament.bg darvest@parliament.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg
интернет адрес:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ.7, Т.5 ИЛИ 6 от ЗОП
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-04-19-2177 от дата 15/07/2009 Коментар на възложителя: |
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт: | ||
Официално наименование "Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Адрес бул. "Панчо Владигеров" № 66 | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Държава България |
За контакти бул. "Панчо Владигеров" № 66 | Телефон 003592 9396469 | |
Лице за контакти Весела Русева | ||
Електронна поща | Факс 003592 9250063 | |
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя (URL): Адрес на профила на купувача (URL): | ||
Допълнителна информация може да бъде получена на: Съгласно 1.1) Друго: моля, попълнете Приложение А.I | ||
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) може да бъде получена на: Съгласно 1.1) Друго: моля, попълнете Приложение А.II | ||
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Съгласно 1.1) Друго: моля, попълнете Приложение А.III | ||
I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с: Производство, пренос и разпределение на Пощенски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги | ||
Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или други твърди горива Вода Летищни дейности |
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя: Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ | ||
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства на конкретния предмет на вашата поръчка или покупка/и) | ||
(а) Строителство | (б) Доставки | (в) Услуги |
Изграждане Проектиране и изпълнение Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите | Покупка Лизинг Наем Покупка на изплащане Комбинация от изброените | Категория услуга No 12 (Относно категориите услуги 1-27, моля вижте Приложения 2 и 3 от ЗОП) |
Място на изпълнение на строителството | Място на изпълнение на доставката | Място на изпълнение на услугата |
Място за изпълнение на обследването са следните участъци на газопровода: 1. Начална точка - от летище Варна, летище Бургас или друго подходящо в близост до трасето на газопровода 2. Обект - магистрален и транзитен газопровод от КС "Вълчи дол" (обл. Добрич) през КС "Провадия" (обл. Варна) и КС Лозенец (обл. Ямбол) до КС Странджа (обл. Ямбол). Мястото за представяне на доклада за резултатите от облитането е Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София | ||
код NUTS: | код NUTS: | код NUTS: | |
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за доставки (ДСД) Сключване на рамково споразумение | |||
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение (когато е приложимо) Рамково споразумение с няколко Рамково споразумение с един изпълнители изпълнител Брой: или (когато е приложимо) максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение Срок на рамковото споразумение: Срок в години: или в месеци: Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е приложимо): Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): Валута: или от: до Валута: Честота на поръчките, които ще бъдат възложени (ако е известно): | |||
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката: Обект на обществената поръчка е извършването на обследване на участъци от газопроводната система, собственост на "Булгартрангаз" ЕАД, за наличие на пропуски на природен газ, намиращи се в районите, както следва: 1. Магистрален и транзитен газопровод от КС "Вълчи дол" (обл. Добрич) през КС "Провадия" (обл. Варна) и КС Лозенец (обл. Ямбол) до КС Странджа (обл. Ямбол) и в обратна посока по същото трасе и ГО Бургас. Целта, която следва да се постигне след извършването на обследването, е да се оцени състоянието на газопровода в посочените участъци. | |||
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV) Осн. код Доп. код (когато е приложимо) Осн. предмет 76600000 | |||
ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки Да (GPA) на Световната търговска организация | Не | ||
ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените Да позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно): само за една обособена за една или повече за всички обособени позиция обособени позиции позиции | Не | ||
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти Да | Не | ||
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо) Обследване участъци с обща дължина 370 км от магистралната и транзитната газопреносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД, както следва: |
1. Начална точка - от летище Варна, летище Бургас или друго |
подходящо в близост до трасето на газопровода. |
2. Обект - магистрален и транзитен газопровод от КС "Вълчи |
дол" (обл. Добрич) през КС "Провадия" (обл. Варна) и КС Лозенец |
(обл. Ямбол) до КС Странджа (обл. Ямбол) и обратна посока по |
същото трасе и ГО Бургас. |
Пълният обем на работите, които следва да се извършат е подробно |
описан в документацията за участие в процедурата. |
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо) |
(в цифри): Валута: |
или от: до Валута: |
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо) Да Не Ако да, описание на тези опции: Опции се предвижда да се използват: след: месеца или: дни от сключване на договора (ако е известно) Брой на възможните повторения (ако има такива): или: между и В случай на повторение прогнозен график (ако е известно): след: месеца или : дни от сключване на договора |
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: 3 или дни (от сключване на договора) или начална дата дд/мм/гггг крайна дата на изпълнението дд/мм/гггг |
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции: 1. Гаранция за участие: Кандидатите представят в заявлението си гаранция за участие под формата на банкова гаранция или депозит на парична сума в размер на 1000 лева или тяхната равностойност в евро, по фиксинг на БНБ в деня на извършване на плащането или на издаване на банкова гаранция. Условията и изискванията по гаранцията са подробно описани в документацията за участие. 2. Гаранция за изпълнение - участникът, определен за изпълнител, следва при подписване на договора за поръчката да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, под формата на депозит на парична сума или банкова гаранция в размер на 5 % от стойността на поръчката. Условията във връзка с откриването и освобождаването на гаранцията са определени в проекта на договор от документацията за участие в процедурата. |
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат: Финансирането е от "Булгартрансгаз" ЕАД и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията от проекта на договор от документацията за участие. |
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е |
приложимо): има |
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо) Да Не Ако да, опишете ги: Кандидатите и изпълнителя на обществената поръчка трябва да отговарят на следните минимални изисквания за технически възможности: 1. Изпълнителят да притежава опит и технологии за изпълнение на обекта на поръчката. 2. Да разполага с персонал с необходимата квалификация и опит за провеждане на обследването на газопроводите. 3. Да разполага с оборудване, приспособления и инструменти за изпълнение на поръчката. 4. Да има техническа възможност за извършването на монтаж и демонтаж на необходимото оборудване на посочените видове хеликоптери в документацията за участие. Документите, с които се доказват са съгласно т. III.2 от настоящето обявление, като същите се представят в заявлението за участие. Изискването по т.4 се удостоверява чрез декларация в свободен текст, представена в заявлението за участие. |
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри: Изискуеми документи и информация: Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията. Декларация за обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - образци от същите са приложени към настоящата документация. При подаване на заявление/оферта от чуждестранен кандидат/участник, те следва да бъдат представени на български език, а останалите документи, съдържащи се в тях - при съответно съобразяване разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. |
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Изискуеми документи и информация (когато е приложимо): Документът, посочен в чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), а именно: - информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. |
ІІІ.2.3) Технически възможности Изискуеми документи и информация (когато е приложимо): Следва да се представят документите, посочени в чл. 51, ал. 1, т. 1, т. 3, т.4, т.6,т.7 и т. 9 от ЗОП, а именно: 1. списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване; 3. списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; 4. сертификати за качество и произход на оборудването; |
5. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на услугата; 6.декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на поръчката (вкл. описание и/или фотографски материали). |
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо) Да Не Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с увреждания |
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби: | Да | Не |
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата | Да | Не |
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура | ||
Открита | ||
Ограничена | ||
Договаряне Има вече избрани кандидати: Да | Не | |
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация | ||
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото) |
най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини) показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне |
Показатели Тежест 1 Степен на съответствие с техническите изисквания 20% на Възложителя и чувствителност на апаратурата. 2 Скорост и височина на облитане за извършване на 20% обследването. 3 Обхват на показателите от докладите от 5% обследването 4 График на изпълнение на поръчката 5% 5 Цена 48% 6 Начин на плащане 2% |
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг Да Не |
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо) |
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложител приложимо) 090-081 | я | (когато е |
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Ако да, посочете къде: Предварително обявление за ОП Обявление на профила Номер на обявлението в ДВ: от Други предишни публикации (когато е приложимо) | на | Да Не купувача |
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система за доставки) Срок за получаване на документация за участие Дата: 04/08/2009 дд/мм/гггг Час: 17:00 Платими документи Да Не Ако да, цена (в цифри): 20 Валута: BGN Условия и начин за плащане: По сметка на "Булгартрансгаз" ЕАД се заплащат 24 лева (стойността на документацията и дължимия ДДС). Стойността на документацията може да се заплати и в евро съгласно фиксинга на БНБ в деня на извършване на плащането. Банкови реквизити на "Булгартрансгаз" ЕАД: "УниКредит Булбанк" АД - BIC CODE: UNCRBGSF; IBAN в лева - BG52UNCR 7630 1078 4357 01; IBAN в евро - BG88UNCR 7630 1476 0610 42. | ||
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие Дата: 14/08/2009 дд/мм/гггг | Час: 17:00 | |
ІV.3.5) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV Друг: Български | ||
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите (открита процедура) До дата: дд/мм/гггг или в месеци: или дни: (от крайния срок за получаване на оферти) | ||
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите Дата: 17/08/2009 дд/мм/гггг Час: 14:00 Място (когато е приложимо): Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, ж.к. "Люлин" 2, бул. "Панчо Владигеров" 66 Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато Да Не е приложимо) Кандидатите в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на заявленията, е необходимо да представят следните документи: •За кандидати в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, | ||
удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език. • За упълномощените представители на кандидатите - документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните кандидати представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език. •За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. •За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност и копие от актуалното състояние. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност, пълномощно и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответното юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните кандидати представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език. |
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е Да Не приложимо) Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления: |
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от Да Не фондове на ЕС Ако да, посочете проекта/програмата: |
VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо) Когато кандидатът изпрати заявление за участие по факс, същото следва да се потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка или представено лично на адреса на получаване до изтичането на срока за получаване на заявления. Към писмото следва да са приложени всички документи от заявлението, съгласно изискванията на документацията за участие. Когато заявлението за участие се съобщава по телефона, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления Възложителят ще покани за участие в договарянето всички кандидати, които отговарят на изискванията от документацията за участие. Обявлението е въведено директно в регистъра чрез XML форма от упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис. От датата на обнародване на обявлението в електронен вид, пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да бъде получен на интернет адреса на "Булгартрансгаз" ЕАД: www.bulgartransgaz.bg, рубрика “Актуална |
информация” – “Обществени поръчки”. |
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване | ||
Официално наименование Комисията за защита на конкуренцията | ||
Адрес бул. "Витоша" N18 София 1000 | ||
Град София | Пощенски код 1000 | Държава България |
Телефон 02 9884070 | ||
Електронна поща | Факс 02 9807315 | |
Интернет адрес (URL): | ||
Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо) | ||
Официално наименование | ||
Адрес | ||
Град | Пощенски код | Държава |
Телефон | ||
Електронна поща | Факс | |
Интернет адрес (URL): | ||
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 или при необходимост раздел VІ.4.3) Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП | ||
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби | ||
Официално наименование | ||
Адрес | ||
Град | Пощенски код | Държава |
Телефон | ||
Електронна поща | Факс | |
Интернет адрес (URL): | ||
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 15/07/2009 дд/мм/гггг | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация | ||
Официално наименование | ||
Адрес | ||
Град | Пощенски код | Държава |
За контакти | Телефон | |
Лице за контакти | ||
Електронна поща | Факс | |
Интернет адрес (URL): | ||
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за динамична система за доставки) | ||
Официално наименование "Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Адрес бул. "Панчо Владигеров" № 66, ж.к. "Люлин-2" | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Държава България |
За контакти бул. "Панчо Владигеров" № 66, ж.к. "Люлин-2" | Телефон 02 9396246 | |
Лице за контакти Ивайло Калудов | ||
Електронна поща | Факс 02 9250063 | |
Интернет адрес (URL): | ||
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие | ||
Официално наименование "Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Адрес бул. "Панчо Владигеров" № 66, ж.к. "Люлин-2" | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Държава България |
За контакти бул. "Панчо Владигеров" № 66, ж.к. "Люлин-2" | Телефон 02 9396246 | |
Лице за контакти Ивайло Калудов | ||
Електронна поща | Факс 02 9250063 | |
Интернет адрес (URL): | ||
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент. номер на поръчката: | 090-081 |
Настоящият документ съдържа пълното описание на обекта на поръчката, техническа спецификация, условията и изискванията към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
“Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран оператор с предмет на дейност пренос, транзитен пренос и съхранение на природен газ, поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с изискванията на Европейския съюз
Обща информация за газопреносната система на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД: Газопреносната система служи за пренос на природен газ за страните от
Балканския регион. Проектното и максимално допустимото работно налягане на участъците е 54 bar. Газопреносната система, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД съдържа:
1.1.Газопреносна мрежа за потребители в Република България:
• магистрален газопровод с газопроводни отклонения високо налягане 1700 km
• компресорни станции – 3 броя
• газорегулиращи станции 68 броя
• газоизмервателни станции - 8
1.2. Газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ:
• магистрален транзитен газопровод 945 km
• компресорни станции - 6 броя
1.3. Подземно газохранилище Чирен с компресорна станция .
2. Цели на поръчката.
С обследването на газопроводната система за наличие на пропуски на природен газ се повишава сигурността, намаляват се загубите и вредните емисии на метан в атмосферата. Съгласно Директива 96/82/ЕС – Севезо II и изменящата я Директива 2003/105/ЕС от операторите на газопреносни мрежи се изискват програми за управление
/контрола/ на риска от големи аварии и за ограничаване последствията от тях.
Целта на поръчката е да се извърши обследване на линейна част от магистрален и транзитен газопровод, ГО Бургас и прилежащите им съоръжения с лазерен детектор на газ
метан. Обследването да се извърши чрез облитане с хеликоптер на част от газопроводната система на „Булгартрансгаз” ЕАД за откриване на евентуални пропуски на природен газ.
Тази инспекция трябва да покрие изцяло указаните участъци от газопровода. Обектите на обследване са както следва:
• Начална точка - техническата база на оператора на въздухоплавателното средство, намираща се в непосредствена близост до трасето на газопровода.
• Обект - магистрален и транзитен газопровод от КС „Вълчи дол”през КС
„Провадия”и КС „Лозенец” до КС Странджа” и в обратна посока по същото трасе и ГО Бургас
• Обща дължина на участъците 370 km.
3. Основни изисквания за изпълнение и качество на услугите:
3.1.Да се използва технология базирана на лазерен лъч без необходимост от насрещно огледало (рефлектор)
3.2.Дистанционно непрекъснато измерване и откриване на пропуск на природен газ (метан) в околната среда от разстояние 100 м при скорост на летене до100 км/час
3.3.Чувствителност на апаратурата 10 – 10000 ppm 3.4.Време за сканиране ≤0,5 s
3.5.Възможност за монтиране и нормална работа на оборудването на хеликоптер
3.6.визуализация в реално време; звукова и светлинна сигнализация при откриване на пропуск; запис на данните и последващ анализ
3.7.данните за XYZ координатите от цялото трасе на обектите по газопровода както и местата с открити пропуски на природен газ да бъдат представени в WGS84 координатна система и записани в отворен формат съвместим с AutocadMap, ESRI Gis and Mapping Software или Microsoft Excel
3.8.синхронизирано заснемане с цифрова камера на трасето по време на целия полет за локализиране на пропуските
3.9.Приемане на свършената работа – с протокол
3.10.Оборудването трябва да отговаря на всички екологични норми и стандарти в Република България, да не е вредно за човек и околната среда.
3.11.Оборудването задължително да може да бъде монтирано на един от следните типове въздухоплавателно средство:
Хеликоптер- Robinzon 44
Хеликоптер- MD 500
Хеликоптер- Bell 206
3.12. Да се представят сертификати за качество и произход на оборудването. 3.13.Време на облитане – при подходящи метеорологични условия, с двуседмичен
предварителен период за съгласуване
4. Изисквания към изпълнителя:
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да притежава организационни и технически възможности за изпълнение предмета на поръчката.
4.2. Да извърши монтаж и демонтаж на необходимото за обследване оборудване на хеликоптер.
4.3. Възможност за извършване на облитане на трасето по предварително зададени
XYZ координатите на газопровода представени в WGS84 координатна система.
4.4. След приключване на обследването да предостави анализ на данните; самите данни; оценка на моментното състояние; оценка на всеки открит пропуск;
4.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със собствени сили да достави, монтира, извърши обследването, демонтира необходимото за изследването оборудване и закрепващите елементи в началната точка на облитането.
4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи в предложението си примерен “начален доклад” в който да бъде представена цялата програма, която той ще изпълни в рамките на проекта, включително график на работите в относително време. Целта е постигане на прозрачност, съгласуване и координация на работите.
4.7.Да представи изискванията към летателното средство за изпълнение на поръчката, при спазване на изискванията посочени в т.3.11. по-горе.
4.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да осигури апаратурата за своя сметка срещу всички рискове.
5. Изисквания към персонала, който ще изпълнява поръчката:
5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да разполага с необходимото количество работна сила, способна да извърши описаните дейности в определените срокове.
5.2. Персоналът да притежава необходимата квалификация и сертификати за извършване на дейностите по предмета на поръчката.
5.3. Персоналът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да притежава богат опит в извършването на подобен род дейности.
6. Изисквания относно документите, които следва да се представят при изпълнение на договора:
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави доклад, съгласно изискванията на Приложение № 1 с пълната информация (данните) от обследването, включително записа от цифровата камера и данните набрани от системата за географско позициониране, със съответния софтуерен продукт и документ, удостоверяващ правото за ползването му и необходимите “пароли”. Докладът се представя в 2 копия върху DVD носител и в 1 оригинал и 2 копия на хартиен носител с изключение на записа от цифровата камера. Всички данни трябва да бъдат във формат, позволяващ по-късна евентуална ре- интерпретация:
6.2. Данните за XYZ координатите на обектите по газопровода да бъдат представени в WGS84 координатна система и записани в отворен формат съвместим с AutocadMap и ESRI Gis and Mapping Software или Microsoft Excel
6.3. Данните от обследването да бъдат записани и в CSV формат, като се даде пълно описание на полетата: формат на данните и използвани кодове.
6.4. Системата за визуализация на данните да има възможност за експорт на данни и графики в приложенията на Microsoft Office;
6.5. Софтуера за визуализация да може да работи под Windows XP SP2 и се съобразява с локалните настройки в България;
6.6. Всички доклади да бъдат представени във формат на Microsoft Excel и в Word
или в Adobe PDF.
7. Нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговаря предоставената услуга при изпълнението:
7.1.Приложими стандарти за тази дейност.
8. Изисквания относно правото на собственост и правата за ползване на интелектуална собственост:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да придобие всички права на собственост или други права, свързани с изпълнение на договора. Да получи софтуер и правото на ползването му, с който могат да се разглеждат и анализират получените резултати от обследването, в случай, че Възложителят не разполага с такъв.
Цялостната документация по изпълнението на инспекцията, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (доклади или друга информация), става изключителна собственост на Възложителя с изключение на цялото ноу-хау, патенти, авторски права или друга интелектуална собственост, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.
9. Дейности, условия и документи, които ще предостави ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на поръчката:
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ще предостави за своя сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следната подкрепа:
9.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по отделен договор ще наеме подходящо летателно средство, на което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще монтира оборудването.
9.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще предостави координатите на достатъчен брой точки по трасето на газопровода, по указания и съгласувани с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в система WGS 84 с точност до 1 m.
9.3. Телекомуникации за персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на страната, за времето и целите на полевите и офис-работи. Връзките с абонати зад граница са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.4. Помощ при уреждане на митнически формалности, работни и полицейски регистрации, взаимодействие с пътни служби, местни органи на властта и пр. на територията на България, ако възникне необходимост.
9.5. Резервации за нощувките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на страната, които обаче ще бъдат за негова сметка.
9.6. Посрещане и изпращане от и към Аерогарата на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на страната.
9.7. Преводач за екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през цялото време на пребиваването му на обектите за инспекция.
към пълното описание на обекта на поръчката
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент. № на поръчката, даден от Възложителя: | 090-081 |
№ | Описание на продуктите и услугите | Единица мярка | Количество | Задължителни дейности от кандидата | Забележка |
1. | Извършване обследване на около 370 км от газопреносната системата | брой | 1 | Доставка на оборудване, мобилизация на персонала, монтаж и демонтаж на оборудването на летателното тяло и обследване на участъците | |
2. | Окончателен доклад с резултатите от обследването | брой | Съгласно „забележката” | Обработка на данните и изготвяне на доклад на DVD и хартиен носител | 2 копия върху DVD носител и в и в 1 оригинал 2 копия на хартиен носител с изключение на записа от цифровата камера. |
ДСО-УД1
cv:1;
стр. 1 от 1
Д О Г О В О Р
№ ......................
Днес, 2009 г. в гр. София, между:
"Булгартрансгаз" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66, вписано в Регистъра за търговски дружества под № 113067, том 1543, стр. 32 по ф.д. № 16439/2006г., по описа на Софийски градски съд - Фирмено отделение, с ЕИК 175203478, рег. по ДДС № BG175203478, представлявано от Ангел Семерджиев – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
................................................. със седалище и адрес на управление
..................................................................., регистрирано по , представлявано
от …………………………………………………., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с Решение № ............................. за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка с обект: “Обследване на участъци от газопроводната система на “Булгартрансгаз” ЕАД за откриване на пропуски на природен газ” се сключи настоящия договор за следното:
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу посочената в т.
3.1. цена да извърши обследване на участъци от газопреносна система на “Булгартрансгаз” ЕАД за наличие на пропуски на природен газ с обща дължина на трасето от 370 км., наричано за краткост “обследване”, съгласно:
а/ Приложение № 1 – Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б/ Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и График за изпълнението;
в/ Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
г/ Приложение № 4 – Протокол от проведените преговори.
1.2. Качеството на изпълнение на възложените видове работи се определя съгласно посочените в Приложение № 1 и Приложение № 2 изисквания, параметри и показатели.
1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен със собствени сили да достави, монтира, извърши обследването, демонтира необходимото за обследването оборудване и закрепващите елементи в началната точка на облитане и да изготви доклад за резултатите от обследването.
II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ.
2.1. Цялостното изпълнение на възложената с предмета на договора поръчка ще се извърши в рамките на три месеца от датата на сключване на договора при спазване на Графика за изпълнение (Приложение № 2).
2.2. В двуседмичен предварителен период ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласувано с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ определя началната дата за извършване на обследването при подходящи метеорологични условия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което да съдържа началната точка и времето за започване на дейностите по облитане.
2.3. Срокът за извършване на дейностите е дни съгласно Приложение
№ 2, считано от датата, на която Изпълнителят трябва да се яви за започване на обследването, съгласно т. 2.2
2.4. Срокът за представяне на доклада с пълната информация за резултатите от обследването е.................. (...........................) календарни дни от датата на протокола за извършено обследване по т. 5.1.
2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши обследване на обект - магистрален и транзитен газопровод от КС „Вълчи дол” през КС „Провадия” и КС „Лозенец” до КС Странджа” и в обратна посока по същото трасе и ГО Бургас при обща дължина на участъците 370 km.
2.6. Начална точка на монтиране на оборудването и излитане на хеликоптера е техническата база на оператора на въздухоплавателното средство, намираща се в непосредствена близост до трасето на газопровода.
2.7. Адресът, на който се представя доклада по т.5.2. е Централно управление на
„Булгартрансгаз”ЕАД, гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66.
3.1. Общата цена на настоящия договор е в размер на .........................
(словом ) лева/евро, без ДДС, и включва:
а) всички разходи за монтаж и демонтаж на оборудването и извършване на обследването на участъците, съгласно условията и изискванията на договора;
б) транспортните разходи, пътни, дневни, квартирни и застраховки на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
в) всички дължими данъци и такси;
г) разходите, свързани с митническото оформяне на вноса, респективно износа на оборудването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходимо за извършване на обследването.
д) разходите за изработване на доклада, предвиден съгласно условията на настоящия договор и приложенията към него.
е) транспортните разходи по мобилизацията и демобилизацията на оборудването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходимо за извършване на предвидените дейности, а също и дължимите застраховки за това оборудване.
3.2. Единичните цени по видове работи са съгласно Приложение № 3.
3.3. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на предвидения обем работи и не подлежи на промяна.
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по т. 3.1. на части, както следва:
4.1.1. аванс в размер на ........................% (не повече от 20%) от цената по т.3.1. в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на договора и представянето на банкова гаранция за стойността на аванса и на фактура в ЦУ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.1.2. ........................% от цената по т. 3.1. в срок до десет работни дни срещу представен двустранно подписан протокол, удостоверяващ извършването на полевите работи от обследването и представяне на фактура за дължимата сума.
4.1.3. .......................% (не по малко от 20%) от цената по т. 3.1. в срок до 10 (десет)
работни дни след извършване на услугата след представяне на:
а. констативен протокол, удостоверяващ приемането на доклада за резултатите от обследването, изготвен съгласно условията на Приложение № 1 от настоящия договор;
б. оригинална фактура за дължимата сума.
4.2. Авансово заплатената по т. 4.1.1 сума се обезпечава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с банкова гаранция, открита в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сумата в размер на авансовото плащане. Банковата гаранция следва да бъде открита и представена до
десет работни дни от сключването на договора и да е със срок на валидност 1 (един) месец след срокът на изпълнение на работите по предмета на настоящия договор.
4.3. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части.
4.4. Гаранцията трябва да съдържа задължения на банката гарант, да извърши плащане при първо писмено искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
4.5. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията за авансово плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а тези по евентуалното й усвояване са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането на аванса по т. 4.1.1. когато:
- банковата гаранция не е открита и не му е представена в определения срок;
- в посочения срок му е представена банкова гаранция, която не е издадена съгласно условията посочени в договора, както и е с допълнителни условия или с условия, които се различават от тези в образеца, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.7. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.8. Преди извършване на дължимо плащане по т. 3.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (ако е чуждестранно лице) е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискуемите съгласно действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане документи, а именно:
а) удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с нейната практика и компетентност, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e местно лице за нея.
б) Декларация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че същият е притежател на дохода от настоящия договор от източник в Р. България и не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи са действително свързани.
4.9. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е чуждестранно лице плащането на цената по т.
3.1. от договора ще бъде извършено на два транша, както следва:
4.9.1. първи транш в размер на 90 % (деветдесет процента) от съответното дължимо плащане в срок до 10 работни дни след извършване на съответните дейности по т. 1.1. и представяне на:
а) оригинална фактура за пълния размер на дължимата сума по 3.1 за съответните извършени дейности;
б) констативен протокол, удостоверяващ приемането на доклада, съгласно т. 5.4.;
4.9.2. втори транш в размер на 10 % (десет процента) от дължимото плащане в срок до 40 (четиридесет) дни от датата на плащането по първия транш и представяне на документите по т. 4.8. Ако на база представените документи, Националната агенция по приходите на Р България излезе със становище, че следва да бъде удържан данък при източника, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа съответните суми за този данък от втория транш и ще ги превежда по сметка на Държавния бюджет на Р. България, за което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя официален документ за платения данък.
5.1. След извършване на полевите работи от обследването се подписва двустранен протокол от упълномощените представители на двете страни по договора.
5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предостави доклад, съгласно изискванията на Приложение № 1 с пълната информация (резултатите) от обследването, включително записа от цифровата камера и данните набрани от системата за географско позициониране, със съответния софтуерен продукт и документ, удостоверяващ правото за ползването му и необходимите “пароли”. Докладът се представя в 2 копия върху DVD носител и в 1
оригинал в 2 копия на хартиен носител, с изключение на записа от цифровата камера.
5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвения от него доклад за резултатите от обследването в Централно управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с адрес: гр. София
- 1336, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Панчо Владигеров” № 66 и се удостоверява с придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към доклада, което се регистрира с входящ номер от деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.4. Съответствието на доклада от обследването с изискванията на Възложителя и неговото приемане без забележки се удостоверява с Констативен протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок от датата на получаване на доклада. Екземпляр от Констативния протокол се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 дни от неговото съставяне.
5.5. Страните по договора определят в срок до 1 (една) седмица след подписването на договора свои представители, които имат пълномощията да подписват протоколите за приемането на работите по обследването. Упълномощаването се извършва в писмена форма и пълномощното се изпраща на ответната страна по договора.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. Да изисква информация за хода на изпълнение на предмета на договора.
6.1.2. Едностранно да спре с писмено разпореждане изпълнението на обследването в случай на неотстраняване в определения от него срок на констатирани отклонения от утвърденото задание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.1.3. Да притежава правото на собственост върху цялостната документация по изпълнението на договора, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (доклад или друга информация), с изключение на данните и правата, посочени в т. 7.1.2.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
6.2.1. Да осигури, документация, помощен персонал, както и наемане на подходящо летателно средство (хеликоптер), на което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще монтира оборудването за изпълнение на работите за обследването, съгласно Приложение №. 1
6.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява транспорта на специалистите на ИЗПЪЛНИТЕ3ЛЯ и специализираното оборудване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от съответното летище на територията на РБългария до началната точка на облитането и обратно.
6.2.3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по т. 3.1 цена в размер, в сроковете и при условията, предвидени в договора.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
7.1.1. На собственост върху мобилизираното от него оборудване, за изпълнението на предмета на настоящия договор;
7.1.2. На цялото ноу-хау, патенти, авторски права или друга интелектуална собственост, свързани с изпълнението на предмета на договора.
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.2.1. Да изпълни възложените работи по обследването с необходимата компетентност и с изправно оборудване, в съответствие с качеството, обема и в срока, определени с настоящия договор и Приложенията към него.
7.2.2. да се яви на посочената дата за започване на обследването най-малко 5 (пет)
часа преди това.
7.2.3. Да предостави 2 копия на хартиен носител и 2 копия на DVD носител от доклада, съгласно условията на настоящия договор за извършената от него работа и за
получените резултати, включително записа от цифровата камера със съответния софтуер, включително данните набрани от системата за географско позициониране.
7.2.4. Да предостави софтуер и правото на ползването му, с който могат да се разглеждат и анализират получените резултати от обследването.
7.2.5. При изпълнението на работите от предмета на настоящия договор да спазва всички технически и технологични изисквания за работа, съгласно утвърдените международни стандарти, както и действащите в страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правила и норми за безопасност.
7.2.6. Да извърши оформянето на митническите формалности по мобилизацията/демобилизацията на необходимото оборудване за изпълнението на обследването. Оборудването трябва да бъде обезпечено с АТА-карнет за мобилизацията, демобилизацията и престоя в Р. България или друг вид, позволен от законодателството на Р България (в случай, че оборудването е собственост на страна, която не е член на Европейския съюз).
7.2.7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на обстоятелства, препятстващи изпълнението на възложените работи, в срок не по-дълъг от един работен ден, считано от възникването им.
7.2.8. Да не разпространява предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни и информация, представляващи негова търговска тайна.
7.2.9. Да не разпространява без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни и резултати от обследването, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не ги използва за свои нужди, извън предмета на договора.
VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
8.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
8.2. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, като, но не само: война, стачки, безредици, пожари, земетресения, наводнения и др.
8.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на събитието уведомява писмено другата страна за това обстоятелство.
8.4. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от официален орган (Търговска палата), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение.
8.5. Писменото уведомление следва да се изпрати и при прекратяването действието на непреодолимата сила, в срока по т. 8.3. от договора.
8.6. При неуведомяване в установения за това срок по т. 8.3., съответната страна изгубва своето право да се позовава на непреодолима сила.
8.7. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.
8.8. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.
IХ. ОТГОВОРНОСТ
9.1. За забавено изпълнение на дейностите по обследването и/или представяне на доклада от обследването, в договорените за това срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от цената на 3.1. за всеки просрочен ден.
9.2. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва (ОЛП +10%
на годишна база), калкулирана за периода на забава.
9.3. При престой на конкретния хеликоптер, нает от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документирани разходи, отразени в подписан протокол между страните.
9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не заплаща разходите за престой на специалистите и оборудването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите, когато метеорологичните условия са се променили и са неблагоприятни за осъществяване на действията, свързани с реализиране на конкретните полети.
Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
10.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва, при подписване на Договора, да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с уговореното, включително и за гарантиране на техническите параметри и качеството на изпълнение на работите по предмета на договора в една от следните форми:
10.1.1. Депозит на парична сума в размер на 5 % от общата стойност на договора (т. 3.1.) в лева или евро по банковата сметка на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД в ТБ “Уникредит Булбанк” АД – централа: IBAN сметка в лева – BG52UNCR76301078435701, IBAN сметка в евро BG88UNCR76301476061042, BIC код - UNCRBGSF, или
10.1.2. Банкова гаранция в евро/лева в размер на 5 % от общата стойност на договора (т. 3.1.) със срок на валидност - 1 (един) месец, считано от датата на представяне на доклада по обследването. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията следва да бъде изготвена по образеца от документацията за участие и трябва да съдържа задължение на Банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено поискване от “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с уговореното.
10.2. Гаранцията за изпълнение на договора (депозитът или банковата гаранция) се освобождава в едномесечен срок от представяне на доклада по обследването, освен в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключването на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по договора, в съответствие с уговореното.
10.3. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция по този Раздел, както и тези по евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
11.1. Действието на договора се прекратява в следните случаи:
а) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
б) при развалянето му поради неизпълнение;
в) при изтичане на договорения срок за изпълнението му, при условие, че са извършени в пълен обем работите от предмета на Договора.
г) ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай Възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора
11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора при следните хипотези:
а) при забава от 30 (тридесет) дни, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изтичането на договорените срокове за изпълнение на някоя от възложените работи по предмета на договора;
б) в случай, че в хода на изпълнението на обследването се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма възможност да изпълни възложените работи, по уговорения за това начин в договора.
11.3. В изброените случаи по т. 11.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички направени от него до момента на развалянето разходи, свързани с изпълнението на настоящия договор. Размерът на тази сума се определя с двустранно подписан от двете страни по договора споразумителен протокол.
11.4. Освен в случаите по т. 11.2, всяка от страните може да развали договора, ако другата не изпълнява задълженията си по него, в срок по-продължителен от 1 месец след изтичането на договорените срокове.
XII. ПРАВО ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ.
12.1. Авторското право върху доклада принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл.42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права. Изработеният по този договор доклад е собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и по отношение на всичките му части ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по чл. 42, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права.
12.2. Изпълнителят гарантира, че притежава софтуерите, необходими за изпълнението на договора или права за тяхното ползване. Всички претенции, които биха възникнали за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на трети лица, носители на авторското право върху използваните софтуери, както и всички разходи и вреди, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
XIII. АРБИТРАЖ
13.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат по пътя на съгласуването.
13.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на съгласуването, те подлежат на разглеждане от Арбитражния съд при Българската търговско- промишлена палата /БТПП/.
13.3. За отнасянето на спора пред Арбитража не е необходимо подписването на отделно арбитражно споразумение.
13.4. Арбитражната колегия ще се състои от трима арбитри, като всяка от страните има право да посочи свои арбитър по реда, установен в Правилника на Арбитражния съд при БТПП.
13.5. Споровете, отнесени на арбитраж, ще бъдат решавани, съгласно текста на настоящия договор, приложенията му и правилата на българското материално гражданско право.
13.6. Производството пред Арбитража ще се ръководи съобразно разпоредбите на Правилника на Арбитражния съд при БТПП и ще се провежда на български и английски език.
13.7. Решението на арбитражната колегия е окончателно и задължително за страните и не подлежи на обжалване.
ХIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
14.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба.
ХV. ОБЩИ УСЛОВИЯ
15.1. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
15.2. Настоящият договор се сключи в еднообразни екземпляра, съответно на
български и ............. език, по ......... за всяка от страните и Приложенията към него. При
противоречие между българския и ................... текст на договорите с предимство ще бъде българският текст.
Приложения, неразделна част от настоящия договор:
Приложение № 1 – Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Приложение № 4 – Протокол/и от проведените преговори.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Ангел Семерджиев Изпълнителен директор
ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент. № на поръчката, даден от Възложителя: | 090-081 |
РАЗДЕЛ-І
УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО
1. За участие в процедурата кандидатът следва да представи заявление за участие, изготвено при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същото се представя в срока и на адреса, посочени в обявлението за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.
2. Всеки кандидат може да представи само едно заявление за участие в процедурата.
3. Заявлението се представя, както следва:
a) в запечатан непрозрачен плик от кандидата лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика кандидатът посочва следните означения: «Заявление за участие в процедура: ... », посочва наименованието на поръчката, идентификационния й номер, даден от Възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), име на кандидата, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато заявлението за участие се отнася за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.
Заявлението може също така да се представи и по един от следните начини:
б) по факс, като в този случай, когато е изрично определено в обявлението, кандидатът трябва да го потвърди с писмо, изпратено с обратна разписка. Срокът за получаване на това писмено потвърждение следва да бъде посочен в обявлението за обществената поръчка.
в) по телефона, като в този случай, кандидатът трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока за получаване на заявления.
4. Заявлението се подава на български език. Когато кандидатът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на такива лица, посочените в Раздел ІІ от настоящите Указания документи по т.9.2. и т.9.3. се представят в легализиран превод на български език, а документите по т. 9.4., т. 9.5., т.9.6., т. 9.9, т. 9.10., които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Кандидатът носи
риска и отговорността за точността на превода и Възложителят няма задължението да съблюдава за несъответствия в превода.
5. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от кандидата копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа лицето, представляващо кандидата, постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на кандидата, като също така е желателно да бъде записано:
- «Вярно с оригинала»;
- името и фамилията си;
- датата, на която е извършил заверката.
6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за кандидатите, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако заявлението не е представено по представените образци, възложителят има право да определи заявлението като нередовно и да не покани кандидата за участие в процедурата, поради причина: несъответствие на заявлението с изискванията на документацията за участие.
7. Относно образеца на банковата гаранция за участие, задължителни за кандидатите са само условията, описани в тях. Кандидатът е длъжен да се съобрази с искането на възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изикуемата банкова гаранция и заявлението на кандидата ще бъде определено като нередовно, поради което кандидатът няма да бъде поканен за участие в процедурата.
8. Когато в обявлението е определено, че обекта на поръчката съдържа обособени позиции, в заявлението трябва да бъде изрично посочено за кои от обособените позиции се отнася, както следва:
- когато в обявлението е определено, че заявление се подава само за една обособена позиция, то кандидатите имат право да определят или само една обособена позиция, за която се отнася заявлението им, или ако желаят да участват в класирането за повече от една обособена позиция, то следва изрично да посочат в заявлението си последователността, в която желаят да участват в класирането по тези позиции, например:
« 1-во място: Обособена позиция №... 2-ро място: Обособена позиция №...
3-то място: Обособена позиция №... и т.н. »
Предвид на това, че предварителният подбор ще се извършва по всяка от обособените позиции на база на класиране на кандидатите по критериите и правилата, определени в обявлението, то ако съответният кандидат е класиран за участие за обособената позиция, определена от него на 1-во място, кандидатът ще бъде поканен да представи първоначална оферта и да участва в договарянето само по тази обособена позиция. Ако не бъде класиран за участие по тази обособена позиция, неговото заявление ще участва в оценката и класирането за обособената позиция, определена от него на следващото място, дотогава, докато бъде класиран за участие по някоя от определените от него обособени позиции, за които се отнася неговото заявление. Ако не бъде класиран за участие и по обособената позиция, определена от него на последно място, то кандидатът няма да бъде поканен да представи първоначална оферта за никоя от обособените позиции и няма да участва в договарянето по процедурата.
Ако кандидатът посочи в заявлението си повече от една обособена позиция, за която се отнася, но не определи последователността на обособените позиции, по които желае да участва, то заявлението на кандидата ще бъде определено като
нередовно, поради което кандидатът няма да бъде поканен за участие в процедурата.
- когато в обявлението е определено, че се подава за всички обособени позиции, то кандидатите задължително представят заявление за участие, което се отнася за пълния обект на поръчка и включва всички обособени позиции. В този случай всяко заявление, което не се отнася за всички обособени позиции, ще бъде определено като нередовно, поради което кандидатът няма да бъде поканен за участие в процедурата.
- когато в обявлението е определено, че могат да се подават за няколко обособени позиции, то кандидатите имат право да представят заявление за участие, което се отнася за произволно избрани от тях обособени позиции (една, няколко или всички от тях). Ако не е изрично посочено от кандидата за кои обособени позиции се отнася заявлението му, се счита, че то се отнася за всички обособени позиции от обекта на поръчка.
РАЗДЕЛ ІІ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ
9. Заявлението (Образец М-1) се изготвя по приложените образци от документацията за участие и се подписва от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на кандидата. Заявлението задължително съдържа:
ЧАСТ І
9.1. Списък на документите, съдържащи се в заявлението за участие, подписан от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на кандидата от (в оригинал). Документите, описани в списък на документите, съдържащи се в заявлението, трябва да са окомплектовани и подредени хронологично по реда, по който се изискват.
9.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в легализиран превод.
В случай че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документите се представят в легализиран превод.
Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на участника.
Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в легализиран превод.
9.3. Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията (оригинал или заверено от участника копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци.
Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.
Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на представянето му.
9.4.Пълномощно на лицето, подписващо заявлението (оригинал) – представя се, когато заявлението (както и други документи от него) не е подписано от представляващия/те кандидата, съгласно актуалната му състояние (т.9.3. по-горе), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише заявлението за участие и да представлява кандидата в процедурата. Декларациите по точки 9.5. и 9.6. не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
9.5.Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документация (Образец М-1.3). Декларацията се подписва задължително от управляващия/ите и /или представляващ/ите дружеството или едноличния търговец. Когато управляващия/ите и/или представляващ/ите дружеството на кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. Декларация се представя и от физическите и представляващите юридическите лица, участващи в състава на обединения.
Лицата с право да управляват и представляват кандидата, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП декларират обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
9.6. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията (Образец М-1.4.). Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените поръчки се попълва от всички членове на управителни и контролни органи на кандидата, в това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, като се декларира липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
9.7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП (оригинал) - представя се само ако тези обстоятелства са посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка, като се попълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документацията (Образец-М1.5.). Декларацията се попълва и представя от лицата с право да представляват кандидата, съгласно актуалното състояние. Лицата, които представляват, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП кандидата декларират обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Когато управляващите и представляващи дружеството на кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП се прилага копие на съответния документ към декларацията.
В случай че кандидат е чуждестранно лице в декларация следва да се посочи обстоятелството, дали същият се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът е преустановил дейността си. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
Кандидатът декларира липсата само на посочените в обявлението за обществена поръчка обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на кандидата.
В обявлението за конкретната процедура не се изисква деклариране на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, поради което указанията по т. 9.7. не са приложими.
9.8.Документ за гаранция за участие в процедурата под форма на банкова гаранция съгласно образеца от документацията (Образец М-1.1) или депозит по следната сметка на Възложителя:
“УниКредит Булбанк” - Централа, SWIFT (BIC): UNCRBGSF,
банкова сметка (IBAN) в лева: BG52 UNCR 7630 1078 4357 01;
банкова сметка (IBAN) в евро: BG88 UNCR 7630 1476 0610 42;
банкова сметка (IBAN) в щатски долари: BG43 UNCR 7630 1175 7656 63.
В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие в процедура с идентификационен № 090-081», обособена позиция №№
.............(в случай, че процедурата е по обособени позиции), като се посочва идентификационния номер на поръчката, даден от Възложителя от обявлението, а когато не е посочен такъв в обявлението се посочва номера на Решението за откриване на процедурата, което е приложено в настоящата документация.
Размерът и валутата на гаранцията са определени в т.ІІІ.1.1. от Обявлението за обществената поръчка.
Чуждестранните кандидати могат да представят гаранцията в Евро/Щатски долар с равностоен размер, изчислен по официалния курс ”Евро за Лев”, респективно ”Щатски долар за Лев”, определен от Българската народна банка за деня на откриване на гаранцията.
Ако кандидатът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в процедура (Образец-М1.1). Валидността на гаранцията за участие следва да бъде съобразена с изискванията на настоящата документация за участие и да покрива изцяло срока на валидност на офертата на участника.
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на кандидата. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
9.9. Документ за закупена документация за участие (копиe).
9.10. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.
Подизпълнителите се посочват в списъка, включен в образеца на заявление за участие (Образец М-1) и съдържа наименованието на подизпълнителите и дела на тяхното участие (процент от общата стойност) и описание на частта от обекта на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).
Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на нормативните изисквания и тези на Възложителя, посочени в документацията за участие, както и да удостовери тези обстоятелства със следните документи, които се прилагат към заявлението на кандидата:
- декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образеца приложен към настоящата документация (Образец-М1.2);
- документи за регистрация на подизпълнителя – при условията на т.9.2. по-горе;
- удостоверение за актуално състояние - при условията на
т.9.3. по-горе;
- декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП – при условията на
т.9.5, т.9.6 и т. 9.7. по-горе;
- доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация – при условията на т.9.11. по-долу.
Част ІІ
⮚ Информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си (оригинал на декларация по образец М-4). Задължително информацията за общия оборот и за оборота на услугите да бъде изготвена и представена, съгласно изискванията чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП и представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата.
⮚ Списък на основните договори за аналогични услуги, изпълнени през последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите (оригинал на декларация по Образец М-5), придружен от препоръки за добро изпълнение (заверено копие);
⮚ Описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване (оригинал, подготвя се от кандидата);
⮚ Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството (оригинал, подготвя се от кандидата);
⮚ Сертификати за качество и произход на оборудването (заверени копия);
⮚ Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на услугата (заверени копия);
⮚ Декларация за техническото оборудване (оригинал, подготвя се от кандидата), с което разполага кандидатът за изпълнение на поръчката, придружена от описание на параметрите на оборудването и/или фотографски материали (заверени копия);
⮚ Декларация (оригинал, подготвя се от кандидата) за техническа възможност за извършването на монтаж и демонтаж на необходимото оборудване на посочените видове хеликоптери в документацията за участие.
Всяка друга информация по преценка на кандидата за доказване на неговите възможности.
Кандидатът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава - членка на Европейския съюз. В този случай
кандидатът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.
Кандидат може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато кандидат в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и кандидатът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.
Раздел ІІІ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ
10.Заявлението за участие следва да се представи (само) в един оригинален екземпляр.
Заявлението се представя в писмен вид на хартиен носител, освен в случаите на т.3(б) по- горе. Възложителят не изисква да се представят документи освен на хартиен и на електронен носител.
11. Документацията за участие няма конфиденциален характер.
ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент.номер: | 090-081 |
РАЗДЕЛ-І
УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА
1. Кандидатите, които са представили заявление за участие и са получили от Възложителя покана за участие в договарянето, следва в посочения в поканата срок да представят първоначална оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите указания.
2. Всеки поканен кандидат може да представи само една първоначална оферта по процедурата.
3. Първоначалната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът посочва следните означения: «Първоначална оферта», име на Участника, наименованието на поръчката, идентификационния й номер, даден от Възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато първоначалната оферта е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася. Предлаганата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с първоначалната оферта.
4. Първоначалната оферта се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни такива лица, посочените в Раздел ІІ от настоящите Указания документи, които са издадени от други организации и институции се представят в оригинал и в превод на български език. Участникът носи риска и отговорността за точността на превода и Възложителят няма задължението да съблюдава за несъответствие в превода.
5. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави
собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на участника, като също така е желателно да бъде записано:
- «Вярно с оригинала»;
- името и фамилията си;
- датата, на която е извършил заверката.
6. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако първоначалната оферта не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
7. Относно образците на банковите гаранции задължителни за участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и първоначалната оферта на участника ще бъде отстранена.
8. Срокът на валидност на първоначалната оферта трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях първоначални оферти. Офертата не може да бъде променяна след крайния срок за представянето, определен в поканата на участие в договарянето. Предложенията от първоначалната оферта могат да бъдат променяни само при искане от Възложителя по време на договарянето и при условие, че възложителят и участника са постигнали договореност по съответната промяна и това е записано в протокола от проведените преговори.
9. В случай, че в обявлението е определено, че обекта на поръчката съдържа обособени позиции, поканеният кандидат може да представи първоначална оферта и да участва в договарянето само за тази обособена позиция, за която е поканен. Ако поканеният кандидат представи първоначална оферта за обособена позиция, за която не е поканен, то тази част на първоначалната му оферта, която се отнася за такава обобена позиция няма да бъде разглеждана от възложителя и по нея няма да се провежда договаряне, нито участникът ще участва в класирането на офертите по тази обособена позиция.
10. Когато в обекта на поръчка Възложителят е посочил, че е включена
«Опция», то предлагане на такава опция в първоначалната оферта на участника е задължително, с изключение на случаите, когато Възложителят е определил изрично в документацията за участие, че предлагането на опция в офертите е желателно.
РАЗДЕЛ ІІ
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ОФЕРТИ
11. Първоначалната Оферта (Образец М-2) и приложенията към нея се изготвят по приложените образци от документацията за участие и се подписват от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на участника. Офертата задължително съдържа:
11.1. Списък на документите, съдържащи се в първоначалната оферта
(в оригинал).
11.2. Пълномощно на лицето, подписващо първоначалната оферта (оригинал) – представя се, когато първоначалната оферта (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия/те участника, съгласно актуалното му състояние (представено в заявлението за участие), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише първоначалната оферта и да представлява участника в процедурата. Ако в заявлението за участие е представено такова пълномощно, което отговаря на горните изисквания, то участникът не е необходимо да го представя в първоначалната си оферта повторно.
11.3. Техническо предложение (оригинал) - следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Образец-М 2.1.) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията и условията към първоначалната оферта и тези за изпълнение на поръчката, и включва:
⮚ подробно описание на услугите, които ще бъдат извършени в изпълнение на обекта на поръчка.
⮚ Описание на стандартите и нормативите, на които отговарят доставките и услугите при изпълнението на поръчката;
⮚ Всяка друга информация за доказване на съответствието на първоначалната оферта с техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие.
11.4. Предложения за промени в проекта на договор (Образец-М2.2) –
Подготвя се от участника по предложения в документацията образец.
11.5. График за изпълнение на поръчката (оригинал).
Изготвя се в календарни дни по образеца от настоящата документация
(Образец-М2.3), при спазване на следните изисквания:
11.6. Предлагана цена за изпълнение на поръчката (в оригинал). Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Образец-М2.4).
Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена» и наименованието на участника, поставен в плика с офертата и задължително следва да отговаря на следните условия:
- предложената цена да включва всички разходи за изпълнение на обекта на поръчка съгласно условията и изискванията на документацията за участие;
- предложеният начин на плащане да бъде съобразен с изискванията и ограниченията, посочени в документацията за участие в т.ч. и проекта на договор от документацията за участие;
11.7. Други документи – изискуеми съгласно поканата за участие в договарянето.
Раздел ІІІ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ОФЕРТИ
12. Представянето на варианти в първоначалната оферта: е недопустимо
13. Първоначалната оферта следва да се представи в един оригинал и 1 бр.
Копие, в отделни пликове, поставени заедно в плика на първоначалната оферта.
Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. Възложителят не изисква да се представят документи освен на хартиен и на електронен носител.
14. При подготовката на първоначалната си оферта чуждестранните лица, спазват следните изисквания:
а) Предвид условията на доставка на продуктите - DDP по Incoterms- 2000, чуждестранните кандидати могат да представят оферта при условия DDU по Incoterms-2000 само ако в офертата си за всеки продукт от спецификацията са посочили: страната на произход на продукта; митнически тарифен номер съгласно хармонизираната система на митническите тарифни кодове (HS codes); единичната му цена. В случай, че участникът е посочил грешен митнически номер или произход, в следствие на което за Възложителя настъпят допълнителни разходи при изпълнение на поръчката от участника, тези разходи ще бъдат изцяло за сметка на участника.
б) В цените на услугите, които се оферират от чуждестранни участници следва да се включи дължимия данък при източника в размер съгласно Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, сключена между Р. България и страната, в която кандидатът е регистриран и данъчно задължен. В цените следва да се посочи изрично определения от участника размер на данъка при източника за всеки вид услуга, който той е предвидил. Независимо от това дали е посочен или не, при всяко международно разплащане на услуги Възложителят ще удържа от дължимата цена, приложимия за конкретния случай размер на данъка при източника. В случаите, когато няма сключена спогодба между страните на субектите или същата не може да бъде приложена по вина на участника, от всяко дължимо плащане ще се удържа данък при източника в размер на 10 % от стойността на услугите.
ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРАТА
(договаряне с обявление по Закона за обществени поръчки)
СЪДЪРЖАНИЕ:
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 5
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР 7
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ ОФЕРТИ 11
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 14
КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 16
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 17
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 19
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.
1. Заявление за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да представи всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие.
2. В договарянето по процедурата може да участва този, който е представил заявление за участие, получил е от Възложителя покана за участие в договарянето и в определения в нея срок е представил първоначална оферта, съответстваща на изискванията на ЗОП, настоящата документация и поканата за участие в договарянето.
3. Заинтересованите лица, които са представили заявление за участие в процедурата придобиват качеството на «кандидати» в съответната процедура, а тези кандидати, които са поканени от Възложителя да участват в договарянето и са представили първоначална оферта са «участници» в съответната процедура.
4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, който:
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система
(включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния
кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) е обявен в несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове
Когато кандидатите или участниците са юридически лица, горепосочените изисквания, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:
✓ при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и за лицата по чл. 89, ал. 1 от Търговския закон, а именно:
- от всеки един съдружник, който има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице (в този случай декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП се представя само от тези лица)
- от всеки съдружник, представляващ дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго;
✓ при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници:
- от неограничено отговорните съдружници
⮚ при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон:
- от управителя/ите, които управляват и представляват заедно или поотделно дружеството;
⮚ при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1
от Търговския закон:
- от Едноличният собственик на капитала или определения от него управител. Ако собственикът е юридическо лице - от неговият ръководител или определено от него лице, което управлява дружеството.
⮚ при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон:
- от лицата, които са овластени да представляват дружеството от Съвета на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон, а именно:
- от членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет,
които представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго;
⮚ при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
- от изпълнителните членове на които от Съвета на директорите е възложено управлението на дружеството
⮚ във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника .
Горепосочените обстоятелства се удостоверяват с подписване на приложения в документацията за участие образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от горепосочените лица. Изискванията по т. 4, буква „б” и „в” не се прилагат при хипотезите, предвидени в чл. 47, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
г) не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници, при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е
свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; както и които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Обстоятелствата по т. 4, буква „г” се удостоверяват от всички членове на управителни и контролни органи на участника, в това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник с подписването и представяне на декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП по образец от документацията за участие.
5. Ако изрично е предвидено от Възложителя в обявлението за обществената поръчка, ще бъде отстранен кандидат или участник, който:
а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
в) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.
Обстоятелствата по т. 5, буква „а”, „б” и „в” се декларират от лицата с право да управляват и представляват участника и посочени в т.4. Когато управляващите и представляващи участника са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. Изискванията по т.5, буква „а” не се отнасят при хипотезите, предвидени в чл. 47, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
Когато Кандидатът или Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т.4 и на посочените в обявлението обстоятелства по т.5. се прилагат и за подизпълнителите.
Когато Кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.4 и на посочените в обявлението обстоятелства по т.5. се прилагат и за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Кандидатите или участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т.4 и на посочените в обявлението обстоятелства по т.5 в 7-дневен срок от настъпването им.
При подаването на заявлението обстоятелствата по т.4 и т.5 се доказват с представянето на декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ.
6.1. лично – срещу подпис;
6.2. по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на обявения от отсрещната страна адрес;
6.3. чрез куриерска служба, изпратена на обявения от отсрещната страна адрес;
6.4. по факс, изпратено на обявения от отсрещната страна факс номер;
6.5. по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
6.6. чрез комбинация от тези средства.
7. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел лице за контакти.
8. Кандидатите и участниците изпращат кореспонденцията си на езика, определен в обявлението като език, на който може да се представя офертата и заявлението (т.IV.3.5.).
9. Възложителят изготвя и изпраща своята кореспонденция (писма, уведомления, отговори, допълнителна информация и др.) на български език. Когато документацията се предлага освен на български език и в превод на друг език, кореспонденцията може да се изпраща и в превод на този език. При противоречие на текста на българския език и превода, валидни са записите на български език.
10. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да
приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.
11. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
12. При предоставяне на техническите спецификации на кандидатите в процедурите и при сключването на договора за обществена поръчка, Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Кандидатите и участниците нямат право да разкриват тази информация на други лица.
13. При подаване на заявлението или първоначалната си оферта кандидатът (участникът) също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от кандидатите и участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:
13.1. при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;
13.2. когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
15. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на заявленията заинтересованите лица и кандидатите в процедурата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 3-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, което е направило запитването. Разяснението се прилага и в документацията за участие, която се закупува от други лица.
16. Възложителят има право да предостави на лицата, които са закупили документация за участие, и електронно копие на документацията за участие или на част от нея. Кандидатите и участниците също могат да представят някои от документите в заявленията и първоначалната си оферти освен в писмен вид и на електронен носител.
17. При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
18. Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР.
19. За участие в процедурата заинтересованите лица следва да представят заявление за участие, което да бъде изготвено в съответствие с условията и изискванията съгласно документацията за участие.
20. Заявлението следва да бъде изпратено на адреса, посочен в обявлението, до определения в него краен срок. Всички срокове в настоящата документация са определени в местно време София, Р. България.
21. Възможните начини за представяне на заявлението са описани в указанията от настоящата документация.
22. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на кандидата. В този случай той следва да изпрати заявлението така, че да обезпечи неговото пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на заявленията. Рискът от забава или загубване на заявлението е за кандидата.
23. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на заявлението на адреса и в срока, определен от него. Кандидатът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
24. До изтичане на срока за подаване на заявленията всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли заявлението си.
25. След крайния срок за подаване на заявленията кандидатите не могат да оттеглят или променят заявленията си.
26. При предварителния подбор Възложителят няма право да изисква и кандидатът няма право да представя оферта.
27. Възложителят провежда предварителен подбор с цел да определи кандидатите, които имат необходимото икономическо и финансово състояние, техническата възможност и/или квалификация да изпълнят обществената поръчка.
28. За провеждане на процедурата (в т.ч. и на предварителния подбор) Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на заявленията.
29. Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността й, са за сметка на Възложителя.
30. Срокът за приключване на работата на комисията се определя от Възложителя в заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът следва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.
31. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
32. Членовете на комисията нямат право да изнасят заявление или оферта извън помещението, където се провежда заседанието.
33. Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на нов член.
34. Комисията, назначена от Възложителя, започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените заявления за участие.
35. Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;
б) не са "свързани лица" по смисъла на Търговския закон с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;
г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
Членовете на комисията и консултантите по процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 39 буква „а”, „б” и „в” и за спазване на изискванията по т. 39 буква „г” след получаване на списъка с кандидатите и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.
36.
Комисията отваря пликовете със заявленията на кандидатите в деня, мястото и часа, определени в обявлението по процедурата, по реда на постъпването им.
При тези действия на комисията имат право да присъстват кандидатите за участие в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
37. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на заявленията, е необходимо да представят следните документи:
1. За участници в процедурата – представляващ/и участника - представят документ за самоличност и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език.
2. За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език.
3. За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
4. За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност и копие от актуалното състояние. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност, пълномощно и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответното юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език.
5. Когато участникът в процедура е обединение от физически и/или юридически лица, съответните документи (документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник в обединението и копие на договор, въз основа на който лицата са включени в обединението) се представят от присъстващия представител. Чуждестранните участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, копие на договора, въз основа на който лицата са включени в обединението, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език.
6. Когато участникът в процедура е консорциум от търговци, съответните документи (документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на дружеството, във формата на което е организиран консорциумът или копие на договор въз основа на който търговците са се обединили за осъществяване на определената дейност) се представят от присъстващия представител. Чуждестранните участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, копие на договора, въз основа на който лицата са включени в обединението, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език.
7. След преглед на представените документи, удостоверяващи определените изисквания Комисията допуска лицата да присъстват при отваряне на получените заявления.
8. Присъстващите лица попълват горепосочените данни и се подписват в изготвен от комисията присъствен списък.
38. Комисията разглежда постъпилите заявления и извършва подбор на кандидатите въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното икономическо и финансово състояние, техническата им възможност и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка.
39. На оценка и класиране при предварителния подбор по определените в документацията критерии подлежат само кандидатите, които не са отстранени от участие в процедурата поради наличието на някое от обстоятелствата, посочени в т. 4 и т. 5 по-горе, и които отговарят на обявените в настоящата документация минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности.
40. В случай, че в обявлението не е включено ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, Възложителят е длъжен да покани
всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и на минималните изисквания, за технически възможности.
42. Когато в случаите по т.41 броят на кандидатите, които отговарят на изискванията на документацията, надвишава обявения максимален брой на лицата, които ще бъдат поканени да представят оферти съгласно обявлението за обществената поръчка, комисията извършва подбор въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии.
43. Когато броят на кандидатите, отговарящи на изискванията на документацията е под посочения в обявлението минимален брой, Възложителят може да продължи процедурата, като покани за участие в договарянето всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности. В този случай Възложителят не може да покани да участват в договарянето други лица, които не са заявили участие, или кандидати, които не притежават необходимите технически възможности.
44. По време на разглеждане на заявленията за участие Комисията може по свое решение да поиска от кандидата допълнителни доказателства и разяснения. Искането на Комисията е в писмен вид, като се дава разумен срок за отговор. Отговорът на кандидата също е писмен. Не се вземат под внимание разяснения на кандидата, които не са в отговор на искането на Комисията.
45. Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидата данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в заявлението.
46. Когато обектът на обществена поръчка е сложен или със специално предназначение, Възложителят може да проверява техническите възможности на кандидата и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен кандидатът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на Възложителя.
47. Комисията съставя протокол за резултатите от предварителния подбор, който съдържа:
47.1. състав на комисията и списък на консултантите (в случай, че участват такива);
47.2. списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от Възложителя изисквания, както и мотивите за това;
47.4. дата на съставяне на протокола.
48. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
49. Възложителят обявява с решение кандидатите, предложени от комисията, които ще бъдат поканени да участват в договарянето. В решението се включват и кандидатите, които не отговарят на обявените от Възложителя изисквания и мотивите за това.
50. Възложителят изпраща решението си до Агенцията по обществени поръчки и до недопуснатите кандидати, а на всички допуснати кандидати изпраща едновременно писмена покана за участие в договарянето.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ ОФЕРТИ
52. Когато не се постигне споразумение по т.51, срокът се определя от Възложителя, като същият не може да бъде по-кратък от 24 дни от датата на изпращане на поканата за участие в договарянето.
53. За участие в договарянето по процедурата поканеният кандидат подготвя и представя първоначална оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.
54. Кандидатите трябва да представят първоначална оферта за целия обем на обществената поръчка или за целия обем на съответната обособена позиция (когато в обявлението са предвидени обособени позиции), за която е поканен да участва. Първоначални оферти за част от обекта на поръчката или част от съответната обособена позиция се отстраняват от участие.
55. Когато в обекта на поръчка Възложителят е посочил, че е включена «Опция», то предлагане на такава опция в първоначалната оферта на участника е задължително, с изключение на случаите, когато Възложителят е определил изрично в документацията за участие, че предлагането на опция в офертите е желателно. Възложителят включва в
обхвата на договора предложената опция. В случай, че е предложил опцията в първоначалната си оферта, Изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за изполването й.
56. Варианти на предложенията в офертата се приемат, само ако това е изрично определено в обявлението за обществената поръчка и предложените варианти съответстват на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.
57. Всеки участник има право да представи само една първоначална оферта по процедурата.
58. Първоначалната оферта следва да бъде представена на адреса, посочен в обявлението за обществената поръчка, преди часа и датата, определени в поканата за участие в договарянето. Всички срокове в настоящата документация са определени в местно време София, Р. България.
59. Първоначалната оферта се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът посочва следните означения: «Първоначална оферта», име на Участника, наименованието на поръчката, идентификационния й номер, даден от Възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася. Предлаганата цена трябва да бъде в запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена" и наименованието на участика, поставен в плика с офертата, а когато ценовата оферта е за самостоятелно обособени позиции следва да бъде представена отделна ценова оферта за всяка обособена позиция в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", на който да бъде записано и за коя обособена позиция се отнася. При неспазване на посоченото изискване отговорността е за сметка на участника, в случай на отваряне на ценовата оферта, включваща обособена/и позиция/и, по които участникът е предложен да бъде отстранен.
60. При приемане на първоначалната оферта върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
61. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
62. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
63. До изтичане на срока за подаване на първоначалните оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли първоначалната си оферта.
65. Всички разходи на кандидата и участника за участие в процедурата са за негова сметка.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕ
66. Ако на предварителния подбор няма допуснати кандидати или никой от допуснатите кандидати не представи валидна първоначална оферта, Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение и не провежда договаряне.
67. Когато един (и в случай, че Възложителят не прекрати процедурата с мотивирано решение на основание чл.39, ал.2 от ЗОП) или повече участници представят валидна първоначална оферта в определения от Възложителя срок, комисията, назначена след получаването на заявленията и извършила предварителния подбор, провежда с тези участници договаряне за определяне на клаузите на договора, съгласно обявените изисквания.
68. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
69. Кандидатите ще бъдат поканени за провеждане на договарянето последователно, като редът за поканването им е обратен на реда на постъпване на заявленията за участие – т.е. участникът, който е представил първи заявлението си, ще бъде поканен последен по ред за провеждане на договаряне.
70. По преценка на Комисията, договарянето може да се проведе на няколко кръга. За тази цел Комисията информира писмено участниците за провеждането на следващ кръг договаряне - чрез изричен запис в протокола от проведените преговори или чрез последващо писмо.
71. При провеждането на договарянето, Комисията съблюдава за спазване на принципите на равнопоставеност между участниците, за свободна и лоялна конкуренция между тях.
72. Комисията провежда договарянето като защитава интересите на Възложителя с оглед гарантиране на неговата сигурност и качество при изпълнението на поръчката.
73. В процеса на провеждане на договарянето и до завършването на процедурата, за оферта на участника се счита първоначалната оферта и всички изменения и допълнения по предложенията в нея и по другите клаузи на договора, които са записани в протоколите от проведеното договаряне.
74. Договорености между Комисията и участник, които не са записани в протокол от проведено договаряне, не се считат за легитимни за целите на процедурата и няма да бъдат взети под внимание при оценката на офертите и класирането на участника.
76. Предложение на участник се счита за легитимно за процедурата, само при условие, че Комисията се е съгласила с направеното предложение и с участника са постигнали договореност по съответната промяна и това е записано в протокола от проведеното договаряне. Когато Комисията не се съгласи с направено предложение от участника или не вземе писмено отношение и/или решение по направеното предложение, то се счита за нелигитимно за процедурата и не представлява част от офертата на участника.
77. Участникът също има право да не се съгласи с предложение направено от Комисията, когато то е извън или в противоречие с изискванията и условията спрямо закупената от него документация за участие в процедурата. Когато участникът се съгласи с такова предложение на Комисията и това бъде записано в протокола, то се счита като част от офертата на участника. В този случай, комисията не може да отстрани офертата на участника, по причина, че не съответства на изискванията на документацията за участие.
78. Комисията може по свое решение да поиска от участника допълнителна информация и разяснения. Искането на Комисията е в писмен вид (чрез запис в протокола от договарянето или отделно писмо), като се дава разумен срок за отговор. Отговорът на участника също е писмен. Не се вземат под внимание разяснения на участника, които не са в отговор на искането на Комисията.
79. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7- дневен срок от настъпването им.
ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
80. След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до Възложителя, в който му предлага класиране на участниците, съгласно определените в обявлението критерии и показатели за оценка на офертите.
81. Възложителят обявява класирането и определя за изпълнител на обществената поръчка участника, класиран от комисията на първо място, по реда на чл. 73 от ЗОП.
82. На оценка по определените в документацията критерии и показатели подлежат само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата поради несъответствие с условията и изискванията от документацията за участие.
84. В случаите по т.83, Комисията е длъжна да изиска, а участникът да представи като доказателства техническо досие на производителя или протокол от изпитване или сертификат, издаден от признат орган.
85. Комисията с мотивирана обосновка в доклада предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата всеки участник:
а) който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящата документация;
б) не може да участва в процедура поради наличие на някое от обстоятелствата по т.4 и т.5 от настоящите условия;
в) е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията, обема и изискванията, посочени в настоящата документацията;
г) е представил първоначална оферта, в която няма предлагана цена или същата не е поставена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.
86. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва доклада с особено мнение и писмено излага мотивите си.
87. Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии и показатели за оценка.
88. Когато критерият за оценка е «най-ниска цена», всички допуснати участници се класират на база предложена цена за изпълнение на поръчката, като на първо място се класира участникът с най-ниска предложена цена.
89. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, оценката и класирането се извършват в съответствие с «Методика за определяне на комплексна оценка на оферта» от документацията за участие на база посочените в нея показатели, метод на определяне на комплексна оценка за всяка оферта и начин на класиране на предложенията.
90. Когато в обявлението за обществена поръчка Възложителят е определил, че обектът включва няколко обособени позиции, оценката и класирането, както и определянето на изпълнител се извършва за всяка обособена позиция.
91. Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и е посочено в обявлението, че се допуска представяне на варианти, на оценяване по реда на методиката за оценка на офертите от настоящата документация подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания. В този случай участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка от всички варианти в неговата оферта. Когато Възложителят не е разрешил представянето на варианти на предложенията в офертата и участник е предложил такива, офертата му се отстранява от участие изцяло и не подлежи на оценяване.
92. Оценката на техническите предложения на участниците се изготвят от техническите експерти в състава на комисията, които имат необходимата квалификация или опит в областта на обекта на поръчката. Оценките на условията, сроковете и цените за изпълнение на поръчката се извършва от цялата комисия. Когато същите са представени чрез специфични методи и условия на формиране, оценката се извършва от икономическите експерти в състава на комисията. Независимо от кои експерти е изготвена оценката по съответния показател, същата е обект на приемане и утвърждаване от комисията, което се удостоверява с подписването на доклада от всички нейни членове. Ако
93. Оценките по всеки показател се определят чрез консенсус от членовете на комисия. Ако не може да се постигне консенсус за оценката по някой показател, всеки от членовете (респ. експертите в съответната област) от състава на комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател.
94. Комисията оценява и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията за участие.
95. Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация и кореспонденция свързана с провеждането на процедурата. Комисията приключва своята работа с предаване на доклада на Възложителя.
КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ.
96. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.
97. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.
98. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:
98.1.1. не е подадено нито едно заявление или оферта или няма допуснат нито един участник;
98.1.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
98.1.4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;
98.1.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури
финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;
98.1.7. поради непредставяне от страна на определения изпълнител на необходимите документи за сключване на договор за обществена поръчка в определения за това срок.
99. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:
99.1. е подадена само една оферта или заявление за участие;
99.2. има само един допуснат кандидат или участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
100. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата.
101. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в случаите на т.т. 98.1.3, 98.1.5, 98.1.6, 99.1. или 99.2., Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.
102. Всяко решение, действие или бездействие на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен ако Комисията за защита на конкуренцията наложи временна мярка "спиране". Жалба не може да се подава след сключването на договор за обществена поръчка.
103. Гаранциите за участие се освобождават, както следва:
- на отстранените кандидати или участници - в срок до пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;
- на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор за обществената поръчка, а на останалите класирани участници – в срок до пет работни дни след изтичане на срока на обжалване на решението за определяне на изпълнител;
- при прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок до пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
104. Възложителят сключва договор(и) за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата или за съответните обособени позиции (ако има такива) с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
106. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие и договорени клаузи при провеждането на договарянето и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител, както и всички постигнати договорености, отразени в съответния протокол от проведените преговори. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите в Р. България.
107. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.4, както и по т.5 (за тези обстоятелства, които са предвидени в обявлението). Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата чрез документи издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. В случай, че в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички горепосочени обстоятелства, които трябва да се удостоверят, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
108. Когато в офертата се предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи.
109. Документите се представят в оригинал или нотариално заверено копие и следва да бъдат издадени не по-рано от 6 /шест/ месеца преди датата на представянето им.
110. Лицата, определени за изпълнители, трябва да отговарят на изискванията и ограниченията по т.4 и т.5 (за тези обстоятелства, които са предвидени в обявлението) и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.
111. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи освен документите по т.107 и гаранцията за изпълнение
на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел
«ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА» от настоящите указания.
113. В случай, че Възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена пръчка се сключва след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация в Агенцията по вписванията на създаденото обединение или еквивалентен документ за чуждестранните обединения, ако такъв е предвиден от съответното законодателството.
114. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи документите по т.107, т.111, и т.112 или в едномесечен срок от обявяване на решение за избор на изпълнител неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата или да прекрати процедурата. Възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и го поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка в тридневен срок от установяване на обстоятелствата по предходното изречение или от изтичането на срока по т.105.
115. Ако вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.
116. Когато предложената от участника цена за изпълнение на обекта на поръчката се калкулира по методика, описана в офертата, методиката не може да се променя при сключването и до окончателното изпълнение на договора.
117. Всички разлики между посочените в ценовото предложение единични цени и действително направените разходи за изпълнението от изпълнителя, с когото е сключен договора, са за сметка на изпълнителя.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
118. Гаранцията се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
119. Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
120. Размерът и валутата на гаранцията е определен в обявлението за обществената поръчка.
122. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.
123. Ако участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение.
124. Ако в текста на представената от определения изпълнител гаранция условията се различават от тези на представения образец в настоящата документация, Възложителя може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейната корекция. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изикуемата банкова гаранция за изпълнение.
125. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
126. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
127. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор от настоящата документация.
128. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на заявленията и/или офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
129. В случай, че документацията за участие или част от нея се предава на участниците освен на български и в превод на друг чуждестранен език, при несъответствие в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език.
130. Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.
131. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
а) Решението за откриване на процедурата; б) Обявлението за обществена поръчка;
в) Техническо задание за проектиране;
г) Пълното описание на обекта на поръчката; д) Техническата спецификация;
е) Специфичните указания за подготовката на заявление за участие и първоначална оферта;
ж) Методиката за определяне на комплексна оценка на оферта;
з) Методиката за класиране на кандидатите при предварителния подбор; и) Проекта на договор за изпълнение на поръчката;
к) Условията и информацията по провеждането на процедурата; л) Образците за участие в процедурата.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
НА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент. № на поръчката: | 090-081 |
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.
Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата
Оценката се извършва за всяка от обособените позиции отделно, по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:
n
КОФ = ∑ pi x wi , където:
i=1
n – общ брой на показателите;
pi – оценка на офертата по i-тия показател;
wi – тежест (%) на i-тия показател в комплексната оценка;
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
№ | Показател | Тежест на показателя в оценката в % |
Технически показатели | ||
1. | Степен на съответствие с техническите изисквания на Възложителя и чувствителност на апаратурата. | 20 % |
2. | Скорост и височина на облитане за извършване на обследването | 20 % |
3. | Обхват на показателите от докладите от обследването | 5 % |
4. | График на изпълнение на поръчката | 5 % |
Търговски показатели | ||
5 | Цена | 48 % |
6 | Начин на плащане | 2 % |
Общо: | 100 % | |
Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.
Точни указания за определяне на оценката по всеки показател
Относно техническите предложения:
Показател | Указания за определяне на оценката |
1. Степен на съответствие | Оценката се определя в диапазона от 0 до 100 т. - |
с техническите изисквания на Възложителя и чувствителност на апаратурата. | Максимална оценка по този показател получава тази оферта, която по посочените технически изисквания в документацията за участие, предложението на Участника е с най-добри параметри и характеристики и покрива изцяло заложените изисквания на Възложителя. Оценката на останалите оферти се определя чрез сравняване на параметри и характеристики на предложението им, с тези от офертата получила максимална оценка по настоящия показател. Ако предложението не отговаря на изискванията възложителя, офертата се отстранява и участникът не се допуска до по- нататъшно класиране в процедурата. Стъпката за оценка на предложенията по този показател е 10т. |
2. Скорост и височина на облитане за извършване на обследването. | Оценката се определя съгласно формула: Оценка на показателя = Асъотв. + Всъотв х100 А max+ B max Където: Амax – най-голямата предложена височина. А съотв – предложена височина на съответния Участник Bмax – най-голямата предложена скорост. В съотв – предложена скорост на съответния Участник |
3. Обхват на показатели от докладите от обследването. | Оценката се определя съгласно формула: Оценка на показателя = Ссъотв. х100 С max Където: Смax – най-голям брой предложени показатели. С съотв – предложен брой показатели на съответния Участник |
4. График на изпълнение на поръчката | Оценката се определя съгласно формула: Оценка на показателя= Г min х100 Гсъотв. Където: Гmin – Минимално предложен срок Г съотв –Предложен срок от съответния Участник |
Относно търговските предложения:
Показател | Указания за определяне на оценката |
5. Предложена цена 6. Предложен начин за плащане | Оценката се определя съгласно формула: Оценка на показателя = Цмин х100 Цсъотв Където: Цмин – най-ниска предложена цена. Ц съотв – предложена цена на съответния Участник от 0 до 100 точки се прави средноаритметична оценка на начина на плащане съгласно формулите Амин Оценка на авансовото плащане = x 100 Асъотв Където: Амин – най-нисък процент авансово плащане. Асъотв – предложен размер на авансово плащане от съответния участник. Амин Оценка на междинно плащане = x 100 Асъотв Където: Амин – най-нисък размер на междинното плащане. Асъотв – предложен размер на междинното плащане от съответния участник. А съотв Оценка на окончателно плащане = x 100 Амакс Където: Амин – най-нисък предложен размер на плащане. Асъотв – предложен размер на плащане от съответния участник. Амакс – най-висок размер на окончателното плащане. * Забележка – в случай, че в предложения начин на авансово или междинно плащане участникът е предложил 0%, то тогава към съответния предложен размер на плащане се прибавя 1. |
Кандидата: | |
Правно-организационна форма на кандидата: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
Седалище по регистрация: | |
Булстат номер: | |
Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
Телефонен номер: | |
Факс номер: | |
Лице за контакти: | |
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПОДБОР
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент. № на поръчката: | 090-081 |
Уважаеми госпожи и господа,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме, с настоящото удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата. Същото доказваме с документите, описани в Приложение Nо.1 към настоящото заявление – “Списък на документите, неразделна част от заявлението за участие”
При изпълнението ще бъдат включени следните подизпълнители:
(избройте имената и адресите на подизпълнителите, дела на тяхното участие (процент от общата
стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, включително обособената позиция, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител).
В случай, че бъдем класирани в предварителния подбор и бъдем поканени за провеждане на преговори, ние ще представим всички документи, необходими за провеждането на преговорите съгласно документацията за участие.
За подготовка и представяне на първоначална оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими ....... календарни дни след получаване от Вас покана за участие в договарянето. (посочете срока, в който можете да подготвите конкурентна и пълна оферта).
Ако Възложителят определи в поканата срок за представяне на първоначална оферта като горепосочения срок или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с него, относно срока за представяне на първоначални оферти. Запознати сме със законовото право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на първоначални оферти с всички кандидати, че същият може да определи срок, който обаче не може да бъде по-кратък от 24 дни от датата на поканата за участие.
Приложение: Списък на документите, неразделна част от заявлението за участие.
Правно обвързващ подпис:
Дата / /
Име и Фамилия
Длъжност
Наименование на кандидата
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО
№ | Съдържание | Вид и к-во на документите /оригинал или заверено копие/ | Номер и дата на документа |
1. | Документ за регистрация на кандидата | ||
2. | Удостоверение за актуална съдебна регистрация, | ||
3. | Доказателства за икономическо и финансово състояние на кандидата, а именно: (Да се опишат. Необходимите документи са съгласно т.ІІІ.2.1.2. на обявлението) | ||
4. | Доказателства за техническа възможност и/или квалификация на кандидата за изпълнение на договора, а именно: (Да се опишат. Необходимите документи са съгласно т.ІІІ.2.1.3. на обявлението) | ||
5. | Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП | ||
6. | Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП | ||
7. | Гаранция за участие | ||
8. | Копия на документите за закупуване на Документацията за участие. | ||
9. | Пълномощно на лицето подписващо заявлението (когато не е подписано от управляващия кандидата) | ||
10 | Други, които са посочени в изискванията към кандидатите от документацията за участие: (да се опишат) | ||
11 | Други, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценяването на възможностите му: (да се опишат) |
Правно обвързващ подпис:
Дата | / / |
Име и фамилия |
|
Длъжност |
|
Наименование на кандидата |
|
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
До
“Булгартрансгаз” ЕАД гр. София, Р. България
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще вземе участие в откритата с Ваше Решение № / г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: [описва се обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има такива].
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].
Като се има предвид гореспоменатото, ние [наименование и адрес на
Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом:
) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до
3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:
а) оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
б) е обжалвал решението на възложителя, с което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне на изпълнител и спорът е решен с влязло в сила решение в полза на Възложителя;
в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в часа на г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на участника], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат, (БАНКА)
стр. 1 от 1
по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ната с лична
карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
(съгласно пояснение * от декларацията) на
(посочва се търговското наименование и вида търговец),
със седалище и адрес на управление:
(кандидат) в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
Кандидатът, когото представлявам:
• при изпълнението на обществена поръчка с обект:
.................................................... няма да използва/ще използва подизпълнители;
• подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
• делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде
......... ........................на сто от общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор:
Забележка:
* Декларацията се попълва от лицата с право да представляват кандидата.
.
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната
с лична карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
(съгласно пояснение ** от декларацията) на
(посочва се търговското наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление:
(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
2. Участникът/кандидатът/подизпълнителят, когото
(вярното се подчертава)
представлявам, не е обявен в несъстоятелност;
3. Участникът/кандидатът/подизпълнителят), когото представлявам, не е в
(вярното се подчертава)
производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор:
Забележка:
*В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в настоящата декларация.
** Лицата с право да управляват и представляват участника/кандидата/подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата декларация.
*** Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ната с лична
карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
(съгласно пояснение * от декларацията) на
(посочва се търговското наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление:
(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена поръчка с
(вярното се подчертава)
обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Като член на управителен орган, съответно член на контролен орган или временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, не съм свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
с (посочете наименованието на Възложителя) или със
служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
г. Декларатор:
(дата на подписване) (подпис)
Забележка:
* Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените поръчки се попълва от всички членове на управителни и контролни органи на участника, в това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, като се декларира липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
.
** Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
участника: | |
Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
Седалище по регистрация: | |
ЕИК по Булстат: | |
Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
Телефонен номер: | |
Факс номер: | |
Електронен адрес: | |
Лице за контакти: |
До
........................................
гр....................................
Р. България
(име и адрес на Възложителя)
ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент.номер: | 090-081 |
Уважаеми Госпожи и Господа,
След запознаване с условията по получената от Вас покана за участие в договарянето с Ваш Изх. №............................., както и всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, Ви представяме настоящата първоначална оферта, както следва:
1. За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното:
,
(общо описание на дейностите по доставките и услугите, които кандидатът предлага за изпълнение на обекта на поръчката)
Същите ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от документацията за участие в процедурата. Условията и метода за изпълнение на тези дейности и цялостното изпълнение на обекта на поръчката са подробно описани в
Техническото предложение към настоящата оферта ( пореден № от Приложение №1
„Списък на документите в офертата”).
2. Предложенията ни за промени в проекта на договор са представени по образеца от документация и сме подписали декларация към него (пореден № ... от приложение Nо.1 – „Списък на документите в офертата”).
3. Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно приложения към настоящата оферта График за изпълнение за изпълнение на поръчката (пореден № от приложение
Nо.1 – „Списък на документите в офертата”).
Крайният срок за изпълнение на поръчката е календарни дни, считано
от датата на .
(подписването на договора или друго условие, съобразено с изискванията на документацията за участие).
4. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложената в настоящата оферта „Предлагана цена”, поставена в отделен запечатан плик с надпис
„Предлагана цена” (пореден № ... от приложение Nо.1 – „Списък на документите в офертата”)
Валута на цената:
(посочете валутата, а когато валутата е различна от Български
Лев и валутния курс, при която са формирани цените в офертата).
5. Предлагаме вариант(и) за изпълнение на поръчката:
(опишете вариантите за изпълнение на поръчката, ако са повече от един; ако има варианти на
начините на плащане и/или различни цени за изпълнение на отделните варианти – същите следва да се опишат в „Предлагана цена”).
6. Други
(Посочете други уточнения към обекта на поръчката и/или относно Вашата оферта, ако има такива)
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от Възложителя, но не по-късно от ....... работни дни (посочете броя на дните, за които ще представите всички документи) след получаване на решението за класиране.
Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на
(посочва се формата на гаранцията за изпълнение)
Настоящата оферта е валидна за период от (посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност, съобразени с условията на процедурата) и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.
Настоящата оферта се представя в един оригинал и
(посочват се броя на копията) копия, като следните приложения се представят и в
електронен вид
представяте и в електронен вид).
(посочете приложенията, които
Съдържанието на настоящата оферта е съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.
Правно обвързващ подпис:
Дата | / / |
Име и фамилия |
|
Подпис на упълномощеното лице |
|
Длъжност |
|
Наименование на участника |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Приложение № | Съдържание | Вид и количество на документите /оригинал или заверено копие и общ брой страници/ |
1. | Настоящият списък | - |
2. | Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника) | |
3. | Техническо предложение | |
4. | Предложения за промени в проекта на договор | |
5. | График за изпълнение | |
6. | Предлагана цена за изпълнение на поръчката (в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата) | |
7. | Други, които се изискват по процедурата: ...... ( Описват се от участника. Изискуемите документи са посочени в “Указанията за подготовката на оферта” от документацията за участие) | |
8. | Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата: ...... (Описват се приложените от участника документи) |
Правно обвързващ подпис:
Дата
/ /
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице Длъжност
Наименование на участника
[наименование на кандидата]
До
...........
(Възложител)
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент.номер: | 090-081 |
Уважаеми Господа,
С настоящото представяме нашето предложение за начина на изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект.
Предложените от нас услуги и продукти, които ще доставим в изпълнение на поръчката, са подробно описани в следните приложения към настоящото предложение:
⮚ ......... (за продукти – описват се от участника в Приложение № 1 към настоящото техническо предложение, като се вземат предвид и изискванията в указанията от документацията за участие);
⮚ (за услуги – описват се от участника в самостоятелно изготвено
приложение, като се вземат предвид и изискванията в указанията от документацията за участие).
Гаранционните срокове за услугите по настоящото предложение са:
, (посочват се всички гаранционни срокове в календарни месеци по видове услуги, като се посочват и условията, при които са валидни. Тези условия трябва да са съобразени с изискванията на документацията и проекта на договор)
Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка:
(Да се посочат, ако счита, че сa предложени такива)
Декларираме, че сме запознати с критериите и показателите за оценка на офертите от документацията за участие, и посочените по-горе преимущества са предложени с разбирането, че може да не доведат до повишаване на оценката на нашата оферта в случайте, когато не са предвидени такива показатели в методиката за определяне на комплексна оценка на офертите от документацията за участие.
Всички дейности, услуги и доставки, посочени в настоящото предложение са отчетени и включени в предложената от нас цена в запечатания плик “Предлагана цена”, определени при качествено изпълнение на Договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и по вид и начин, описан в настоящото предложение.
Приложения: Съгласно текста Правно обвързващ подпис:
Дата | / / |
Име и Фамилия |
|
Длъжност |
|
Наименование на кандидата |
|
ОБРАЗЕЦ М-2.1
Техническа характеристика и описание на предлаганите продукти за доставка
Приложение №1
Позиция от техн.специфи- кация № | Описание на предлагания Продукт | Модел и производител | Каталог/ № на страница/ Каталожен номер | Съответствие с изискванията на Възложителя | Забележка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | |||||
2. | |||||
.... | |||||
Забележка: В графа (№5) следва да се декларира дали предлаганото оборудване по конкретната позиция отговаря напълно на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в техническа спецификация за тази позиция.
Когато описанието по някоя от позициите е със значителен обем и/или има снимков материал, същото следва да бъде предоставено в приложение, като по-горе се посочи номера на приложението.
Приложения:
1. Каталог (с отбелязване на номер на позицията от Техническата спецификация, за която се отнася)
2. Други документи, по преценка на участника.
Стр. 3 от 3
До
……
гр. София, Р. България
Относно: Процедура на договаряне с обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “. ”
Идент. №........
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР
№ по ред | Член № | Съществуващ запис | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
..... | |||
..... | |||
..... |
Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознати сме с условията по проекта на договор от документацията за участие. Освен горепосочените предложения за промени, нямаме други забележки по неговия текст и приемаме, ако фирмата ни бъде определен за изпълнител, договорът да се сключи при тези условия.
Правно обвързващ подпис:
/ / | |
Име и фамилия | |
Длъжност | |
Наименование на участника |
стр. 1 от 1
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент.номер: | 090-081 |
ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Възложител: .......................
ОБРАЗЕЦ М-2.3
№ | Описание /Вид на услугите, които ще се предоставят/ | Начален срок на започване на изпълнението | Краен срок за приключване на изпълнението | Забележка |
.
Правно обвързващ подпис:
Дата | / / |
Име и Фамилия |
|
Длъжност |
|
Наименование на участника |
|
стр. 1 от 1
До
……
гр. София, Р. България
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка
Наименование на поръчката: | Обследване на участъци от газопроводната система за откриване пропуски на природен газ |
Идент. № на поръчката, даден от Възложителя: | 090-081 |
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й
Изпълнението на обекта на поръчката ще извършим по цени, съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение (изготвя се от участника, съгласно приложения образец), при следните условия:
⮚ Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата.
⮚ Всички посочени цени са в .................... лв./или Евро само за чуждестранните кандидати/
⮚ Условие за изпълнение на услугите и доставка на оборудването е
.......................... по ИНКОТЕРМС-2000, с място на доставка
(изискуемото място е съгласно обявлението)
За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:
[посочва се цифром и словом стойността и валутата без ДДС]
⮚ Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
⮚ При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на предложението.
Делът от обекта на поръчката, който ще бъде изпълнен от подизпълнители, както и неговата стойност са, както следва:
(попълва се само когато ще бъдат използвани подизпълнители.. Същите следва да бъдат декларирани и в заявлението за участие)
Подизпълнител (посочете наименованието) | Дял и стойност (посочете дела (%) и стойността на участие на всеки подизпълнител) |
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:
1. аванс
............................ % от общата цена в срок до в срок до 10 (десет) работни дни след подписване на договора и представянето от нас на Банкова гаранция за стойността на дължимия аванс, с предварително съгласуват от Възложителя текст, със срок на валидност
- (попълва се конкретен период съобразен с изискванията от проекта на договор) и оригинална фактура за дължимата стойност.
2. междинни плащания:
..........................................
(посочват се междинните плащания в съответствие с изискванията на Възложителя за извършване на междинни плащания)
3. окончателно плащане
................................ % от общата цена в срок до 10 (десет) работни дни (Посочват се условията при които са платими, съобразено с изискванията на Възложителят за извършване на окончателното плащане).
Условията за плащане, описани по-горе, са платими при определените изисквания в проекта на договор от документацията за участие в процедурата.
Там където се налага, са приложени допълнителни листа към образеца на ценовото предложение, с оглед детайлно описание на позициите по предложението, а именно:
(описват се ако има такива)
Правно обвързващ подпис:
Дата | / / |
Име и Фамилия |
|
Длъжност |
|
Наименование на участника |
|
ЗАБЕЛЕЖКА:
Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата.
Приложение № 1
Към ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка
Ценова таблица за формиране цената за извършване на “Обследване на участъци от газопроводната система на “Булгартрансгаз” ЕАД за откриване на пропуски на природен газ”
№ | Описание на дейността | Единична цена в лева/евро на километър от обследвания участък | Обща цена в лева /евро |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
Правно обвързващ подпис:
Дата | / / |
Име и Фамилия |
|
Длъжност |
|
Наименование на участника |
|
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
До
……..
гр. София, Р. България
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /
г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект:
[описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на
% [посочва се размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно
(словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на [посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат, (БАНКА)
ДСО-УД3-Draft-01.07.06 стр. 1 от 1
съдържаща информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си за периода от ...................... г. до настоящия момент.
Долуподписаният/ната
с лична карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
на (посочва се търговското наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление:
_
(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)
На основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, представям пред Вас информация за общия оборот и за оборота на стоките/услугите, които са обект на поръчката, за последните три години:
Година | Общ оборот | Оборот от услуги, които са обект на поръчката |
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ......................................... ДЕКЛАРАТОР:
Забележка:
съдържаща списък на основните договори за услуги с еднакъв или сходен предмет за периода от г. до настоящия момент.
Долуподписаният/ната
с лична карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
на (посочва се търговското наименование и вида търговец), със седалище и адрес на управление:
_
(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)
На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, декларирам пред Вас следния списък на основните договори с предмет, обем и съдържание, сходен с този на поръчката, за възлагането на която участваме, извършени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите:
Година | Предмет и съдържание на договора | Възложител | Стойност на услугата |
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Дата: ......................................... ДЕКЛАРАТОР:
Забележка:
Настоящият списък задължително следва да е придружен от препоръки за добро изпълнение (референции).