IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Приложение № 3
Д О Г О В О Р
(проект)
№........./ 2019 г.
Днес, 2019 г., между:
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00, представлявано г-н Xxxxxx Xxxxxx Xxxx
- генерален директор , наричано в текста „Възложител“, от една страна, и
.................................................................................., вписано в търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК ........................, със седалище и адрес на управление
................... ................................., телефон ...................., xxxx ,
представлявано от , наричано по-долу в текста „Изпълнител“, от
друга страна,
На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение №
………………… г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка, демонтаж и монтаж на дизелови генератори в обекти на ДП РВД“, се състави и подписа настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Предметът на обществената поръчка се състои в:
1.1.1. Доставка и монтаж, провеждане на единични приемни изпитвания и 72-часови проби на 3 броя дизелови генератори (ДГ) и 3 броя ел. табла за автоматично включване на резервата (АВР), (ДГ и ел. таблата АВР, наричани за краткост „Oборудване“), заедно с всички необходими спомагателни компонентни и материали, необходими за тяхната експлоатация, съгласно Приложение № 1 към договора - Технически и количествени спецификации на Възложителя и Приложение № 2 към договора - Техническото предложение на Изпълнителя.
1.1.2. Монтажът се предхожда от демонтаж налично оборудване (описано в Приложение 1 към договора и наричано по-долу за краткост „Налично оборудване“), натоварване, транспорт и разтоварване на демонтираното Налично оборудване до централна снабдителна база на Възложителя.
1.1.3. Провеждане на обучение на общо 14 служители за всички обекти на Възложителя за работа с Оборудването, разпределени както следва - 6 човека от ИТП за обект ТРЛК Черни връх и 8 човека от ИТП за обект DVOR Байлово.
1.1.4. Предметът на договора включва извършване на техническа поддръжка на доставеното и монтирано Оборудване. Под техническа поддръжка се има предвид изискуемата периодична поддръжка на Оборудването (различна от отстраняването на недостатъци за сметка на Изпълнителя по време на гаранционния срок) – смяна на масла, филтри и др.
Открита процедура „Доставка, демонтаж и монтаж на дизелови генератори в обекти на ДП РВД“ 2019
Page 1 of 14
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
2.1. Максималният срок за изпълнение на цялостния предмет на договора е …… (словом………) календарни дни от влизането в сила на договора (но не повече от 100 календарни дни).
2.2. Срокът за изпълнение по т. 2.1 не включва времето:
2.2.1. през което поради неблагоприятни климатични условия и/или производствена необходимост от страна Възложителя, не е възможен достъп и/или монтаж на Оборудването. Дните, в които не се извършват дейностите, предмет на договора, се отбелязват в двустранно подписан между страните протокол.
2.3. Мястото на изпълнение на поръчката е в обекти на ДП РВД, както следва:
2.3.1. Доставката на Оборудването и извършване на дейностите по демонтаж, монтаж, единични приемни изпитвания и седемдесет и два часови проби, както и обучение на служители на Възложителя, се извършват в следните обекти на Възложителя:
А) Трасови радиолокационен център (ТРЛК) Черни връх, Районен център за обслужване на въздушното движение (РЦ за ОВД) София;
Б) DVOR Байлово, РЦ за ОВД София.
2.3.2. Демонтираното Налично оборудване следва да се транспортира (натовари и разтовари) до Централна снабдителна база на Възложителя на адрес: гр. София, бул.
„Брюксел“ № 1.
IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение в размер на ……….
(............................................ с думи) xxxx xxx ДДС, съответно ..................
( с думи) лева с включен ДДС, което включва:
3.1.1. Цена за доставка и извършване на техническа поддръжка на Оборудването, а именно: 3 броя дизелови генератори съответстващи на техническите и количествени спецификации от Приложение 1 към договора и окомплектовани съгласно изискванията на Възложителя (в това число и доставка на 3 броя табла за автоматично включване на резервата (АВР) – ……….. (словом ……………….) в лева без ДДС, съответно
…………… (словом ) в лева с вкл. ДДС;
3.1.2. Цена за демонтаж на Налично оборудване, натоварване, транспорт и разтоварване на демонтираните 3 броя дизелови генератори и 3 броя табла АВР от мястото на демонтажа до Централна снабдителна база на Възложителя, монтаж на доставеното Оборудване, провеждане на единични приемни изпитвания и седемдесет и два часови проби на Оборудването, съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Приложение 1 към договора - ……………… (словом….……………….) в лева без ДДС, съответно ……………………… (словом ) в лева с включен ДДС.
3.1.3. Цена за провеждане на обучение за работа с Оборудването на общо 14 служители за всички обекти на Възложителя .................. (словом ) лева без
ДДС, съответно .................. (словом ) лева с включен ДДС.
3.1.4. Договореното възнаграждение е окончателно и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
3.2. Възнаграждението по т. 3.1 включва всички преки и непреки разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. за всички материали, необходими за изпълнение на поръчката, транспортни разходи, разходи за товаро-разтоварни дейности, всички разходи за извършване на техническа поддръжка в срока на гаранцията (за труд,
резервни части и консумативи), обучение, всякакви данъци, такси, както и печалбата на Изпълнителя, като отделните цени са посочени в Приложение № 3 към договора – Ценово предложение на Изпълнителя.
3.3. В случай, че по време на изпълнението на договора, размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.
3.4. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, както следва:
3.4.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по т.
3.1.1. с включен ДДС - в срок до пет работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа фактура и гаранция и за размера на авансово предоставените средства в една от изброените в чл. 111, ал. 5 ЗОП форми, както следва:
а) Парична сума – тези средства трябва да бъдат преведени по следната банкова сметка на ДП РВД:
„УниКредит Булбанк” АД, клон - „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,
Банков код BIC: XXXXXXXX,
Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.
б) Банкова гаранция – оригинален екземпляр на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя (с реквизити съгласно примерния образец – Приложение № 5 към договора. Приложеният към настоящият договор образец на банкова гаранция за авансово плащане е примерен, като предоставеният от избрания за изпълнител участник следва да съдържа всички реквизити на образеца) и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока по т. 2.1. за изпълнение на договора.
в) Застраховка - оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя, която да бъде валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по т. 2.1 за изпълнение на договора. Застрахователната премия следва да бъде платена еднократно при сключването на застрахователната полица.
3.4.1.1. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за авансово предоставените средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
3.4.1.2. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката с покритие в размера на авансово предоставените средства, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
3.4.1.3. В срок до 5 (пет) работни дни от извършване на авансовото плащане, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинална фактура за стойността на извършеното авансово плащане.
3.4.1.4. Гаранцията за аванса се освобождава от Възложителя в тридневен срок от датата на усвояване или връщане на аванса. Авансът се счита за усвоен, считано от датата на последния приемо-предавателен протокол за доставка на Оборудването по т. 6.1.
3.4.2. Окончателно плащане в размер на остатъка от цената по т. 3.1.1. с включен ДДС и на 100% от цената по т.т. 3.1.2 и 3.1.3. с включен ДДС - в срок до 10 (десет) работни дни след датата на представяне от Изпълнителя на оригинална фактура за 100% (сто процента) от цената по т. 3.1.1, в която е приспаднат платения аванс и 100% от цената по т.т. 3.1.2 и 3.1.3., като се посочва подписания окончателен протокол по т. 6.8., удостоверяващ цялостното изпълнение предмета на договора.
3.5. В случай, че за изпълнение на договора има сключен/и договор/и за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят ще заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
3.5.1. Разплащанията по предходната клауза се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 10-дневен срок от получаването му, ведно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
3.5.2. Възложителят има право да откаже плащането по т. 3.5.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора с грижата на добър търговец, в съответствие с условията на договора и приложенията към него, съставляващи неразделна част от същия, както и при спазване на всички нормативно установени изисквания, в т.ч. и на изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.
4.1.1. Дейностите по монтаж на Оборудването следва да се изпълняват от
………………………………….. (съгласно офертата на участника, избрaн за изпълнител), който има опит в извършването на монтаж на дизелов генератор, окомплектован с ел. табло за автоматично включване на резервата.
4.2. Изпълнителят следва да изпълнява предмета на договора, чрез съответния необходим за целта персонал, посочен в Приложение № 4 към договора, притежаващ необходимата професионална компетентност (квалификация/образование) по смисъла на § 2, т. 41 от ДР на ЗОП и поставен от Възложителя като критерий за подбор, а именно: да разполага:
- минимум с едно 1 (едно) лице с III (трета) или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби до 1000 V, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- да разполага минимум с 1 (едно) лице преминало курс за монтаж, ремонт и поддръжка на предлаганите от съответния участник дизелови генератори, проведен от производителя на дизеловите генератори или от оторизирано от него лице.
4.3.1. При необходимост от промяна в списъка на персонала – Приложение № 4 към договора, същата е допустима в случай, че промененият персонален състав притежава същата професионална компетентност и отговаря на същите изисквания като предходния.
4.3.2. Промяна се извършва след изричното писмено уведомяване на Възложителя за необходимостта от промяна и представянето на нов списък по образец на Приложение
№ 4.
4.4. Изпълнителят се задължава да достави дизелови генератори, които са преминали контролни и заводски изпитания (FAT) и са нови, неупотребявани, нерециклирани, произведени след месец Януари 2019 г. и с нанесена маркировка “СЕ” или еквивалентно.
4.4.1. Изпълнителят се задължава да достави дизеловите генератори, окомплектовани с табла АВР, да ги монтира и да проведе експлоатационни изпитания.
4.5. Изпълнителят се задължава да достави всички материали, необходими за демонтажа на наличното оборудване, монтажа на новото Оборудване, в това число за евентуалната преработка на съществуващи системи.
4.6. Изпълнителят трябва да осигури и необходимите специализирани инструменти и/или апаратура, в случай че такива са необходими при изпълнението на договора и при поддръжката на Оборудването.
4.7. Изпълнителят се задължава да проведе обучение на служителите на Възложителя с времетраене минимум 16 часа на ниво поддръжка и експлоатация на съоръженията, както и да издаде удостоверения/сертификат на взелите участие в обучението служители за успешно преминато обучение.
4.8. Подписването на протокола по т. 6.1. не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното Оборудване или за скрити недостатъци на същото.
4.9. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка:
4.9.1. допуснати несъответствия при доставката и/или монтажа с предписанията на производителя на Оборудването, изискванията на Възложителя и/или нормативен акт, констатирани от Възложителя, в срокове, определени от Възложителя;
4.9.2. всички появили се недостатъци през гаранционния срок, констатирани от Възложителя.
4.10 Изпълнителят се задължава да окомплектова Оборудването с необходимата техническа документация, инструкции за монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка в оригинал и на български език, както и с документация за месечни, шестмесечни и годишни обслужвания на дизеловите генератори, препоръчани от производителя.
4.11. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове дейности при и по повод изпълнението на договора.
4.11.1. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите работници/служители и/или подизпълнители (ако е приложимо), като за свои.
4.12. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да осигури извършване на техническа поддръжка на доставеното и монтирано Оборудване. Техническата поддръжка следва да се извършва от оторизиран сервиз на производителя на Оборудването.
4.13. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и трети лица, в резултат на свои и/или на негови работници/служители и/или подизпълнители, в случай че ползва такива, действия или бездействия при или по повод изпълнение на договора.
4.14. Изпълнителят се задължава да не разпространява документи и информация, станали му известни при и/или по повод изпълнение на договора, като това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители.
4.15. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност, преобразуване без правоприемство на задълженията или преустановяване дейността му, а за Изпълнител – чуждестранно лице относно изпадане в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен, в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.
4.16. Изпълнителят се задължава да не допуска увреждане на инженерната инфраструктура и на околната среда в границите на обекта и извън него във връзка с изпълнение на договора. В случай, че Изпълнителят допусне увреждане, той е длъжен да възстанови причинените вреди за своя сметка в срок, съгласуван с Възложителя, но не по-дълъг от срока за изпълнение на договора по т. 2.1.
4.17. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, като се задължава да представи копие от тях в срок до 3 (три) дни от сключването им в деловодството на Възложителя. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до 3 (три) дни от неговото сключване (ако е приложимо).
4.18. Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнението му.
4.19. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове дейности при и по повод изпълнение на договора, като се задължава да спазване приложимите разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и споразумението по чл. 18 ЗЗБУТ (Приложение № 6 към договора).
4.20. При добросъвестно изпълнение на договора, Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. Възложителят се задължава да осигури достъп до обектите и условия на Изпълнителя за изпълнение на договорните му задължения.
5.2. При добросъвестно, професионално и точно изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.
5.3. Възложителят има право да извършва проверки във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, техническите параметри на Оборудването и др., без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя. Възложителят има право да откаже приемането на извършена доставка и/или работа, в случай че Оборудването не отговаря на уговореното в договора.
5.4. Възложителят има право да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, при неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойката в размера, определен в този договор.
5.5. Възложителят има право да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и/или с техническото предложение на Изпълнителя.
5.6. Възложителят има право да откаже приемане на доставката, в случай че Оборудването не отговаря на уговореното в договора.
5.7. При констатиране на некачествено изпълнение, Възложителят има право във всеки момент да спре изпълнението и да изисква Изпълнителят да поправи извършените дейности за своя сметка и в определен от Възложителя срок.
5.8. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора, както да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта.
5.9. Възложителят се задължава, след получаване на уведомлението по т. 6.7. от договора, писмено да разреши на Изпълнителя провеждането на 72-часови проби на Оборудването в съответния обект, като определи начална дата и час за провеждането им.
5.10. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, приложими в предприятието.
5.11. При срочно и качествено изпълнение предмета на договора от страна на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола за приемане на цялостното изпълнение по т. 6.8, Възложителят е длъжен:
а) да възстанови 60 % (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД, или
б) да поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60 % (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или
в) да уведоми застрахователя на Изпълнителя за срочно и качествено изпълнение на задълженията, в случаите, когато като гаранция за изпълнението е направена
застраховка за покриване отговорността на Изпълнителя по реда на чл. 111, ал. 5, т. 3 от ЗОП.
5.13. При срочно и качествено изпълнение на задълженията по време на гаранционния срок, т.е. на задълженията за отстраняване на дефекти и за техническа поддръжка на Оборудването по време на гаранционния срок, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т. 6.10 за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка със задълженията по време на гаранционния срок, Възложителят е длъжен:
а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или
б) да поиска, от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя или
в) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за прекратяване на действието на договора за застраховка, когато гаранцията е представена под формата на застраховка.
VІ. РЕД И НАЧИНИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
6.1. Приемането на доставеното Оборудване се осъществява за всеки отделен обект с подписани от двете страни по договора приемо-предавателни протоколи след извършване на проверки и оглед от двете страни по договора.
6.2. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, изпълнението на съответната доставка не се приема от Възложителя и не се подписва приемо-предавателен протокол по т. 6.1. В тези случаи, страните съставят констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия с изискванията на Възложителя, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващото и/или несъответстващото Оборудване, което се приема по реда на т. 6.1.
6.3. След приемане на доставеното ново Оборудването страните подписват приемо- предавателен протокол за предаване на съответния обект от Възложителя на Изпълнителя за извършване съответните работи по демонтаж, монтаж и единични приемни изпитвания.
6.4. Демонтираното от съответния обект Налично оборудване и натоварването, разтоварването и транспортирането му до склад на Възложителя се приема от последния с отделен за всеки обект двустранно подписан от страните протокол.
6.5. Надлежното изпълнение на работите по демонтаж, монтаж и успешно проведени единични приемни изпитвания се удостоверява с подписването на протокола за успешно провеждане на 72 часовата проба по т. 6.7.1. от договора.
6.6. След завършване на монтажа и успешно провеждане на единичните приемни изпитвания на съответния обект Изпълнителят провежда на определени от Възложителя служители обучение с времетраене минимум 16 часа на ниво поддръжка и експлоатация на съоръженията, за което се подписва протокол, удостоверяващ провеждането му.
6.7. Експлоатационната проба на Оборудването, с продължителност 72 часа, се извършва в съответствие с техническите изисквания за експлоатация на Оборудването. За всеки отделен обект, Изпълнителят уведомява писмено Възложителя за завършването на монтажа и единичните изпитвания с искане за определяне на начална дата и час за провеждането на 72-часовата проба, като предлага методика за провеждането ú и посочва имената на лицата, предоставени предварително за проучване и одобрени от Възложителя, за осъществяване ú.
6.7.1. Успешното провеждане на 72 часовата проба на Оборудването се удостоверява от страните с протокол за всеки отделен обект.
6.7.2. В случай, че 72-часовата проба се окаже неуспешна или бъдат констатирани отклонения в работата на оборудването, страните съставят констативен протокол, в който
се посочват отклоненията и се определя срок за отстраняване на недостатъците и насрочване на повторна 72-часова проба за съответния обект.
6.7.3. Повторните 72-часови пробни изпитвания се извършват за сметка на Изпълнителя и не го освобождават от дължимите неустойки за забава, в случай, че такава е налице спрямо определения срок за изпълнение.
6.8. Приемането на цялостното изпълнение предмета на договора се извършва въз основа на протоколите по т.т. 6.1., 6.4., 6.6. и т. 6.7.1 в рамките на двустранно подписан окончателен протокол, който е и основание за заплащане на дължимото възнаграждение по договора.
6.9. При всяко извършване на техническа поддръжка по време на гаранционния срок страните подписват отделен протокол, в който се посочва какво е извършено по време на съответното посещение.
6.10. След изтичане на гаранционните срокове на Оборудването, страните подписват двустранен протокол за изпълнението на задълженията на Изпълнителя в уговорения гаранционен срок на Оборудването.
6.11. Всички протоколи по настоящия раздел се изготвят от Изпълнителя в два екземпляра и се подписват от упълномощените в договора представители на двете страни.
6.12. Подписването на протоколите по настоящия раздел не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното Оборудване и на извършените демонтажни/монтажни работи, включително за скрити недостатъци.
6.13. Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на приемо-предавателния протокол за доставката по т. 6.1. с изключение на периода от време за извършване на монтаж, единични приемни изпитвания и 72-часова проба на Оборудването, когато рискът се носи от Изпълнителя. Собствеността върху Оборудването преминава от Изпълнителя към Възложителя със заплащането на цената за него.
VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
7.1. Гаранционният срок на Дизеловите генератори срещу фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация, е в размер на
………………… месеца (съгласно офертата на избрания за изпълнител участник, но не по-кратък от 24 (двадесет и четири месеца), считано от датата на подписване на протокола по т. 6.7.1 за съответния обект.
7.2. Гаранционният срок на таблата за автоматично включване на резервата (АВР) срещу фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация, е в размер на ………………… месеца (не по-кратък от 24 (двадесет и четири месеца) от датата на подписване на протокола по т. 6.7.1 за съответния обект.
7.3. В случай, че в гаранционните срокове се открият фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди на Оборудването Възложителят отправя писмена покана чрез факс, по пощата или по електронната поща до Изпълнителя за отстраняването им. Изпълнителят се задължава да изпрати свои представители на обекта в определения от Възложителя ден и час, за съставяне на констативен протокол, в който се определя необходимото време за отстраняване на откритите недостатъци и/или повреди.
7.4. По време на гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да отстранява появилите се дефекти по дизеловите генератори, табла АВР и подмяна на дефектирала комутационна апаратура, в определения по констативния протокол по т. 7.3. срок, но не по-късно от календарни дни (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече от
5 календарни дни) от датата на получаване от Изпълнителя на уведомлението на Възложителя за наличието на недостатъци и/или повреди. Повредите се отстраняват в работно време на Възложителя, на съответния обект, на който е монтирано Оборудването.
7.5. При невъзможност повредата да се отстрани на съответния обект се съставя двустранно подписан протокол, в който се описва причината за невъзможността. В този случай, повредата се отстранява от Изпълнителя в негов сервиз в 10 (десет) дневен срок от датата на протокола по предходното изречение. Всички разходи за придвижване на Оборудването до сервиза на изпълнителя и обратно са за негова сметка, в това число и разходите за товарене, транспортиране и разтоварване.
7.6. При невъзможност за отстраняване на повредата в сроковете по т.т. 7.4 и 7.5 Изпълнителят е длъжен да замени дефектиралото Оборудване с ново, отговарящо на изискванията на Възложителя, като го достави и монтира за своя сметка на съответния обект в срок до 15 календарни дни от изтичане на съответния срок (по т.т. 7.4 и 7.5).
7.7. В случай че Изпълнителят не се яви за съставяне на констативния протокол или не отстрани в определения срок откритите недостатъци и/или повреди, Възложителят може да отстрани сам тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи от съответната гаранция за изпълнение или в случай, че същата е възстановена или недостатъчна, по споразумение за доброволно плащане с Изпълнителя или по общия исков ред.
7.8. При изчисляване на гаранционните срокове не се включва времето, през което Оборудването, не може да се ползва по предназначение поради недостатъци и/или повреди. В този случай, гаранционният срок се удължава пропорционално на времето, през което Оборудването не е могло да се ползва по предназначение.
7.9. Повредите, причинени от неправилна експлоатация на Оборудването, са за сметка на Възложителя.
VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
8.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си в срока за изпълнение на договора съгласно договореното, същият дължи неустойки в размер на 0,5% (половин процент) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, като общата стойност не може да надвишава 20 % от цената по т. 3.1. без ДДС.
8.2. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.
8.3. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи неустойка от деня на забавата, в размер на законната лихва върху просрочената сума, но не повече от 20% (двадесет процента) от размера на забавеното плащане.
8.4. Възложителят може да задържи предоставената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер или частично или да извърши прихващане от стойността на дължимо към Изпълнителя плащане в случаите на пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, както и когато последният не изпълнява точно или своевременно някое от задълженията си по договора или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя, преобразуване без правоприемство на задълженията или е преустановил дейността си, а за Изпълнител – чуждестранно лице -се намира в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
8.5. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят дължи връщане на получения аванс, като в случай, че прекратяването е по негова вина, дължи и законната лихва върху аванса за периода от получаването до възстановяването му.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното изпълнение на задълженията, поети от страните в договора или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
9.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен с 10-дневно писмено предизвестие при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, отправено от изправната страна до неизправната.
9.3. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато:
9.3.1. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата, или
9.3.2. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
9.3.3. се установи, че по отношение на Изпълнителят въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
9.3.4. В изброените по т. 9.3. хипотези Възложителят не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.
9.4. Възложителят може да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие при откриване на производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя, преобразуване без правоприемство на задълженията му или преустановяване на дейността му, а по отношение на Изпълнител – чуждестранно лице и когато се намира в подобно положение на изброените, произтичащо от процедура съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Срокът на предизвестието тече от датата на узнаване на съответното обстоятелство.
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП.
10.2. Всички съобщения, предизвестия или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени след 17:00 часа или в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.
10.3. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.
10.3.1. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
10.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие - от компетентния съд в Република България.
10.5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна.
10.6. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
10.7. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:
За Възложителя:.............................................
За Изпълнителя: ..............................................
10.8. Неразделна част от този договор са следните приложения:
- Приложение №1 – Технически и количествени спецификации на Възложителя (съгласно приложените от възложителя към документацията технически спецификации за отделните обекти);
- Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя (съгласно офертата на избрания за Изпълнител);
- Приложение №3 – Ценово предложение (съгласно офертата на избрания за Изпълнител);
- Приложение №4 – Списък на персонала, притежаващ необходимата професионална компетентност и ангажиран с изпълнението на задълженията по договора (Изготвя се съгласно предоставеният от избрания за Изпълнител списък-доказателство за съответствие с критериите за подбор);
- Приложение №5 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане;
- Приложение №6 – Споразумение по чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Приложение № 5 Към договор № ……/……………
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ | |
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ |
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ: | .…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, 20% (двадесет процента) от цената за доставка и техническа поддръжка на Оборудването с ДДС |
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ: | < ДАТА на валидност: 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора> |
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото се задължаваме безусловно и неотменяемо да изплатим авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искането за плащане може да бъде представено и чрез съобщение по SWIFT. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>. | |
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: | …………….. |
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: | …………….. |
ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА | <подпис и печат > |
Приложение №6 към Проекта на договор
СПОРАЗУМЕНИЕ
№…………../……………
Днес, 201… г. в гр. София,
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон 000 0000; факс 980 00 43, ЕИК 000697179, представлявано от г-н Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста „Възложител“ от една страна,
и
………………..………., със седалище и адрес на управление: гр. ………., , ул.
„………, телефон: …………., факс: …………, XXX: ……………, представлявано от
………………….. – ………., наричан накратко в текста „Изпълнител“ от друга страна, а всички заедно „Страните“.
Като взеха предвид, че:
На ………………. г. между ДП РВД и …………… е сключен Договор № …….. от ……..
г. с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на дизелови генератори в обекти на ДП РВД“, се осъществяват в обект на ДП РВД;
и с цел спазване на изискването по чл. 275 от Кодекса на труда (КТ) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се споразумяха за следното:
1. Възложителят се задължава да:
1.1. Запознае Изпълнителя с внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;
1.2. Съдейства при необходимост на Изпълнителя при провеждането на начален инструктаж;
1.3. Организира съвместно със Изпълнителя провеждането на извънреден инструктаж, когато обстоятелствата налагат това;
1.4. Предостави на Изпълнителя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове.
2. Възложителят има право да извършва проверки по всички нормативни актове, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и да извършва ежедневни инструктажи по ЗБР. Ежедневните инструктажи ще се извършват от длъжностни лица на Възложителя и ще се удостоверяват в книга за ежедневен инструктаж.
3. Изпълнителят в качеството си на работодател се задължава да:
3.1. Спазва здравословни и безопасни условия на труд на обекта и внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;
3.2. Организира и провежда периодични медицински прегледи на работниците и служителите си, непосредствено заети да изпълняват задълженията по сключения Договор № ……… от г. в обектите на Възложителя, съгласно изискването
на чл. 287 от КТ и Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
3.3. Провежда начален инструктаж на работниците и служителите си, като предоставя на Възложителя заверени копия от книга за инструктажи, че персонала е запознат със специфичните за обектите на Възложителя правила и внедрената Система за управление на здравето и безопасността при работа в ДП РВД;
3.4. Прилага разпорежданията на Наредба № РД-07-2/2009 год. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
3.5. Осигурява на своите работници, лични предпазни средства, съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и необходимата сигнализация (светлинна, звукова, сигналисти) за маневрите на машините;
3.6. Спазва изискванията на Наредба за безопасна работа и технически надзор на повдигателни съоръжения.
3.7. Спазва правилата за безопасност и здраве при работа, регламентирани с Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали и Правилник по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V, при работа с електрозаваръчни апарати.
3.8. При изпълнение на дейностите по Договор №……... да използва работници, които са обучени за работа на височина, както и да спазва и прилага всички изисквания на приложимото законодателство, във връзка с работа на височина.
3.9. Предоставя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове;
3.10. Изпълнява всички други задължения, вменени от нормативните актове, установяващи правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и от приетите или утвърдени въз основа на тях подзаконови нормативни актове /наредби, инструкции, правилници и др. / и вътрешни актове на Възложителя;
4. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всички констатации на контролните органи.
5. Изпълнителят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място. Обучението по безопасност и здраве при работа следва да бъде документирано от Изпълнителя по надлежен ред и начин.
6. Изпълнителят е длъжен да не допуска до работа работник и служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
Споразумението се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните, влиза в сила от датата на подписването му и има действие съобразно срока на изпълнение на Договор № ……….. от г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Xxxxxx Xxxx ………….………..
Генерален директор ………………………