„Доставка, монтаж и приемни изпитания на 7 броя UPS 15 kVA”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка, монтаж и приемни изпитания на 7 броя UPS 15 kVA”

София, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I – Решение и Обявление

ЧАСТ II – Указания към участниците в откритата процедура СЪДЪРЖАНИЕ НА ЧАСТ II

Раздел I – Описание на предмета на поръчката Раздел II – Условия за участие

Раздел III – Условия и ред за подаване на офертите. Изисквания към офертите и указания за подготовката им

Раздел IV – Изискуеми депозити и гаранции

Раздел V – Разяснения по документацията за участие и информация за отваряне на ценовите оферти

Раздел VI – Оценка на офертите Раздел VII – Оглед

Раздел VIII – Условия за сключване на договор Раздел IX – Проект на договор

Раздел X – Образци

Образец № 1 – Банкова гаранция за участие

Образец № 2 – Банкова гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка Образец № 3 – Оферта

Образец № 4 – Представяне на участника Образец № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Образец № 6 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП Образец № 7 – Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП Образец № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Образец № 9 – Списък на доставките и услугите, които са еднакви или сходни с предмета и обема на обществената поръчка

Образец № 10 – Предложение за изпълнение на поръчката Образец № 11 – Предлагана цена

Образец № 12 – Декларация за оглед

Раздел XI – Технически спецификации

ЧАСТ II

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

РАЗДЕЛ I

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Предметът на обществената поръчка е „Доставка, монтаж и приемни изпитания на 7 броя UPS 15 kVA” (Оборудване) в обект на ДП РВД - ЕЦ за УВД София

Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж и провеждане на приемни изпитания на Оборудването в ЕЦ за УВД София, както и обучение на служители на Възложителя за експлоатация и поддръжка на Оборудването.

1.1. Срок на изпълнение на поръчката – до 50 (петдесет) календарни дни, от които:

- срок за доставка – до 40 (четиридесет) календарни дни от влизане на договора в сила;

- срок за монтаж и приемни изпитания – до 10 (десет) календарни дни след уведомяване за възможност за започване на работа от страна на Възложителя.

1.2. Обем на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка, монтаж и приемни изпитания на 7 броя UPS 15 kVA (Оборудване), посочени в Раздел ХI – Технически спецификации от настоящата документация, както и обучение на 10 служители на Възложителя за експлоатация и поддръжка на Оборудването.

1.3. Място на доставка – Централна складова база (ЦСБ) на ДП РВД, гр. София, бул.

„Брюксел” № 1. Доставката се извършва с транспорт на Изпълнителя, като същата се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол.

РАЗДЕЛ II УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

2.1. Лично състояние на икономическите оператори (участниците), включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

2.1.1. Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участниците в процедурата могат да бъдат лица:

• за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП;

• които не са свързани с друг участник по смисъла на чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за които не е налице обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Съответствието с тези изисквания се доказва от участниците с представяне на декларации по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП и по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

2.2. Икономически и финансови възможности

2.2.1. Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: няма.

2.2.2. Изисквано минимално/ни ниво/а: няма.

2.3. Технически възможности

2.3.1. Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

2.3.1.1. Списък на доставките и услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършената доставка и услуга.

• Доказателствата за извършени доставки и услуги се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките и услугите.

2.3.1.2. Копие на валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за управление на качеството с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

2.3.1.3. Договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганото оборудване, даващ право на участника да извършва доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и сервиз на същото, в случай че участникът не е производител.

2.3.1.4. Списък, издаден от участника, с квалифициран персонал, притежаващ необходимата квалификационна група по безопасност за работа в ел. уредби до 1000 V.

2.3.2. Изисквано минимално/ни ниво/а:

2.3.2.1. Участниците следва да са изпълнили минимум две доставки и услуги (със сходен или еднакъв предмет на обществената поръчка), изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

2.3.2.2. Участниците е необходимо да притежават сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за управление на качеството с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

2.3.2.3. Участниците е необходимо да имат договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганото оборудване, даващ право на участника да извършва доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и сервиз на същото, в случай че участникът не е производител.

2.3.2.4. Участниците следва да разполагат с квалифициран персонал, притежаващ необходимата квалификационна група по безопасност за работа в ел. уредби до 1000 V.

РАЗДЕЛ III

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

3.1. Общи изисквания

3.1.1. Офертите да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДП РВД на адрес: 0000 Xxxxx, xxx. „Брюксел” № 1 в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 57 от ЗОП.

3.1.2. Офертите да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

3.1.3. Офертата да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

3.1.4. Всеки участник в процедурата има право да подаде само една оферта.

3.1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.1.6. Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

а) плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 12 – 14 от ЗОП;

б) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

в) плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на

участника.

3.1.7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

а) документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в” и т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

3.1.8. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Забележка: Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на интернет-страницата на Министерство на външните работи на Република България.

3.1.9. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на ДП РВД.

3.2. Изисквания към съдържанието на Плик № 1 – „Документи за подбор” Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, трябва да съдържа:

3.2.1. Представяне на участника съгласно Образец № 4, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 5;

3.2.2. Документи, доказващи технически възможности на участника:

а) списък на доставките и услугите (Образец № 9), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки и услуги.

Доказателствата за извършените доставки и услуги се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките и услугите.

б) копие на валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен за управление на качеството с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

в) договор или друг оторизиращ документ, издаден от производителя на предлаганото оборудване, даващ право на участника да извършва доставка, монтаж, гаранционна поддръжка и сервиз на същото, в случай че участникът не е производител.

г) списък с квалифицирания персонал, притежаващ необходимата квалификационна група по безопасност за работа в ел. уредби до 1000 V.

3.2.3. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

За участници обединения – документите по т. 3.2.1 се представят от всеки участник в обединението, а документите по т. 3.2.2. от участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка.

3.2.4. Попълнена и подписана от участника Оферта, изготвена съгласно образец № 3;

3.2.5. Оригинал на банкова гаранция за участие (Образец № 1) или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на 700,00 (седемстотин) лева;

3.2.6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 6;

3.2.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка и предвидените подизпълнители, изготвена съгласно Образец № 7, когато предвижда използването на подизпълнители;

3.2.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, изготвена съгласно Образец № 8;

3.2.9. Декларация за извършен оглед, изготвена съобразно Образец № 12.

3.2.10. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в легализиран превод на български език;

3.2.11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

3.3. Изисквания към съдържанието на плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” (Xxxxxxxxxx предложение) трябва да съдържа:

3.3.1. Попълнено и подписано от участника Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя, изготвено съгласно Образец № 10.

Техническото предложение трябва да отговоря на изискванията за изпълнение на поръчката, определени в Раздел ХI – Технически спецификации от документацията за участие. Информацията в него трябва да е представена по начин, който дава възможност на Възложителя да установи степента на съответствие на предложените параметри спрямо изискванията на Възложителя.

3.4. Изисквания към съдържанието на Плик № 3 – „Предлагана цена” Плик № 3 – „Предлагана цена” трябва да съдържа:

3.4.1. Ценовото предложение на участника, изготвено съгласно Образец № 11.

РАЗДЕЛ IV

ИЗИСКУЕМИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ

4.1. Размер и условия на гаранцията за участие в процедурата

4.1.1. Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в процедурата в размерите, посочени в т. 3.2.5 на тази документация в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1

Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията.

б) оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, изготвена съгласно Образец № 1 от настоящата документация, с валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.

4.1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

4.2. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора

4.2.1. Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП при подписването на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС.

4.2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по банковата сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ трябва да се посочи номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за която се внася гаранцията.

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на възложителя, съгласно Образец № 2 от настоящата документация, с валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок.

4.2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на проекта на договор.

РАЗДЕЛ V

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

5.1. Участниците могат да поискат писмено от възложителя и получат разяснения по документацията за участие по реда и условията на чл. 29 от ЗОП на адрес: ДП РXX, Xxxxx 0000, xxx. „Брюксел” № 1, факс: 02/ 980 38 64.

5.2. Комисията ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти по реда на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

6.1. Критерият за оценка на офертите ще бъде „икономически най-изгодна оферта”.

6.2. До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата на основанията в чл. 69 от ЗОП и отговарят на обявените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката.

6.3. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са, както следва:

а) К1 – предлагана цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) – с относителна тежест 0,80 в комплексната оценка;

б) К2 – срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) – с относителна тежест 0,10 в комплексната оценка.

в) К3 – гаранционен срок на предлаганото оборудването (в месеци) – с относителна тежест 0,10 в комплексната оценка.

6.4. Комплексната оценка на всяка оферта ще се определи съгласно следните формули:

6.4.1. Кi,compl = Ki,1 x 0,80 + Ki,2 x 0,10 + Кi,3 x 0,10, където: Кi,compl – е комплексната оценка на съответната оферта;

i – е поредният номер на офертата;

i = 1 до n, където n е общият брой на участниците.

6.4.1.1.

Ki,1

= Cmin

C

, където:

i

Ci – е общата цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС), предложена от съответния участник;

Cmin – е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката (в лева, без ДДС) от участник в процедурата;

6.4.1.2.

Ki,3

= M min

M

, където:

i

Мi – е срокът за изпълнение на поръчката (в календарни дни), предложен от съответния участник;

Mmin – е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката (в календарни дни) от участник в процедурата.

Участниците в процедурата трябва да предложат срок за изпълнение на поръчката в календарни дни, като максималният срок е 50 (петдесет) календарни дни.

За целите на оценяването, минималният предложен от участник срок за изпълнение на поръчката, който ще се оценява, е 10 (десет) календарни дни.

6.4.1.3.

Ki,2 = i

Г

Г

, където:

max

Гi – е гаранционният срок на оборудването (в месеци), предложен от съответния участник;

Гmax – е най-дългият гаранционен срок на оборудването (в месеци), предложен от участник в процедурата.

Участниците в процедурата трябва да предложат гаранционен срок в месеци, не по- кратък от гаранционния срок, определен от производителя, и не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца.

За целите на оценяването, максималният предложен от участник гаранционен срок на оборудването, който ще се оценява, е 60 (шестдесет) месеца.

6.5. Класирането на офертите ще се извършва в низходящ ред, като най-високата комплексна оценка е равна на 1.

6.6. На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка Кi,compl.

РАЗДЕЛ VII ОГЛЕД

7.1. С цел запознаване с условията и предмета на поръчката, Възложителят ще организира оглед за всички лица. По време на огледа лицата ще могат да задават въпроси, произтичащи от огледа.

7.2. Огледът на обекта е задължителен за участниците в обществената поръчка.

7.3. Всеки оглед се координира с Xxxx Xxxxxxx – гл. енергетик в отдел ЕМО – тел. 00 000 0000 или Xxxxxx Xxxxxxx – ръководител на сектор „Аварийно електрозахранване“ – тел. 00 000 0000, като се уточняват лицата, които ще го извършват.

7.4. Преди извършване на огледа, заинтересованите лица следва да представят списък, съдържащ трите имена, ЕГН, адрес, мобилен телефон и длъжност на лицата, които ще участват при огледа на обекта на Възложителя. Уведомяването се извършва с писмо, изпратено чрез факс на номер 02/9803864, с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, като същото следва да бъде адресирано до лицето за контакти, посочено в обявлението и до лицето, с което се координират огледите.

7.5. Участникът и лицата, които ще участват при огледа на обекта, нямат право да разпространяват информация, която им е станала известна при и по повод огледа на обекта на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

РАЗДЕЛ VIII

УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

8.1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за изпълнител на поръчката, и сключването на договор за възлагане на обществената поръчка ще се извършва по реда на чл. 73 и чл. 74 от ЗОП.

8.2. В договора за възлагане на обществената поръчка ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

8.3. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора и документите, посочени в чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

8.4. Преди сключване на договора, определеният за изпълнител участник следва да представи всички необходими данни и документи за обстоятелствата по чл. 44, ал. 1 и чл. 45, ал. 1, т. 2 и т. 3 от от Правилника за прилагане на закона за Държавна агенция „Национална сигурност” (ППЗДАНС) на лицата, които ще извършват услугите, за издаване на разрешение по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ППЗДАНС.

8.5. В случай, че Държавна агенция „Национална сигурност” не даде разрешение за работа в стратегическите зони на стратегическите обекти на лица по т. 8.4, то определеният за изпълнител участник трябва в 5-дневен срок от уведомяване за отказа да предложи други лица, които ще извършват услугите и да представи съответните данни и документи за тези лица.

8.6. Договорът се сключва след издадени разрешения за работа в стратегически обект по чл. 40, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за Държавна агенция „Национална сигурност” на лицата, които ще извършват услугите.

РАЗДЕЛ IX

ДОГОВОР (ПРОЕКТ)

№........./. 2015 г.

Днес, 2015 г. между:

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон x0000 000 0000; факс x0000 000 00 00 представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста

„Възложител“ от една страна, и

...................................................................., XXX , със седалище и адрес на управление:

................................................................., телефон: .........................., факс: ,

представлявано от ......................................................, наричан в текста Изпълнител, от друга страна,

на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на Решение № РД -

.................../. за класиране и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се

състави и подписа настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане:

1.1. доставка на 7 (седем) броя UPS 15 kVA (наричани за краткост Оборудване), с технически характеристики съгласно Приложение № 1 Техническа спецификация;

1.2. монтаж и приемни изпитания на Оборудването;

1.3. обучение на 10 служители на Възложителя за експлоатация и поддръжка на Оборудването.

II. Срок и място на изпълнение

2.1. Общият срок за изпълнение на договора е ………………. (..............с думи) календарни дни (не повече от 50 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила.

2.2. Срокът за доставка на Оборудването е ………………. (..............с думи) календарни дни (не повече от 40 календарни дни), считано от датата на влизане на договора в сила;

2.2.1. Оборудването, предмет на договора, се доставя в оригинална опаковка и с ненарушена цялост в Централна складова база (ЦСБ) на ДП РВД.

2.3. Срок за извършването на монтаж и приемни изпитания на Оборудването, ……………….

(..............с думи) календарни дни (не повече от 10 календарни дни), считано от датата на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя за готовността му за започване на тези дейности.

2.3.1. Монтажът и приемните изпитания се извършват в ЕЦ за УВД София.

2.4. Срокът за изпълнение по т. 2.1 не включва времето, през което не могат да се извършват дейности поради причини, свързани с дейността на Възложителя, включително и времето от подписване на приемо-предавателния протокол за доставка до уведомлението от страна на Възложителя за готовността му за провеждане на дейностите по монтаж, както и времето от писменото уведомяване на Възложителя от Изпълнителя за готовността на последния да проведе приемните изпитания до определената от Възложителя дата за тяхното извършване. Дните, в които не се извършват дейности се отбелязват в двустранно подписан протокол.

2.5. Провеждането от Изпълнителя на обучението за експлоатация и поддръжка на Оборудването по т. 1.3. се извършва на територията на ЕЦ за УВД София., в рамките на срока по т. 2.3. след допълнително съгласуване между Възложителя и Изпълнителя на датата и времето за провеждане.

ІІІ. Цени, условия и начин на плащане

3.1. Крайната цена на договора е в размер на .................. (… с думи) лева без

ДДС, съответно .................. (……………………….с думи) лева с включен ДДС и включва следните цени:

3.1.1. Цена на Оборудването в размер на ……………. (……………………….с думи) лева без ДДС, съответно …………… ( с думи) лева с включен ДДС;

3.1.2. Цена за монтаж на Оборудването в размер на …………………. (… с

думи) лева без ДДС, съответно …………… ( с думи) лева с включен ДДС;

3.1.3. Цена за извършване на приемни изпитания в размер на ………………….

(……………………….с думи) лева без ДДС, съответно …………… (… с

думи) лева с включен ДДС;

3.1.4. Цена за провеждането на обучение за експлоатация и поддръжка на Оборудването в размер на ……………………………. (……………………….с думи) лева без ДДС съответно

…………… ( с думи) с включен ДДС;

3.2. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.

3.3. Възнаграждението по договора включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, в т.ч. данъци и такси, както и печалбата на последния, като единичните цени са посочени в Приложение № 2 към договора – Количествено-стойностна сметка.

3.4. В случай, че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.

3.5. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, както следва:

3.5.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената по т. 3.1.1. с включен ДДС в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа фактура и оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане за размера на аванса с ДДС, в съответствие с приложения към договора образец и със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след срока на доставка. В срок до 5 (пет) работни дни от извършване на плащането, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинална фактура за стойността на извършеното авансово плащане.

3.5.2. Окончателно плащане, включващо 80 % (осемдесет процента) от цената по т. 3.1.1., цялата цена по т.т. 3.1.2., 3.1.3. и 3.1.4. – в срок до 10 (десет) работни дни след представяне от Изпълнителя на Възложителя на оригинална фактура и подписан от двете страни протокол по т. 4.4.1., удостоверяващ окончателното приемане на изпълнението на предмета на настоящия договор и протокол за проведено обучение.

3.6. В случай, че за изпълнение на договора има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда, предвиден в този договор.

3.7. Предходната клауза не се прилага, ако при приемането на работата Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

IV. Ред и начини за приемане на изпълнението

4.1. Приемане на доставката

4.1.1. Приемането на доставката на Оборудването се осъществява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол след извършване на проверки и оглед от двете страни по договора. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

4.1.2. В случай на констатирани липси и/или явни несъответствия с договореното, Възложителят може да откаже да приеме доставката, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка и в рамките на уговорения срок да достави липсващото и/или несъответстващо Оборудване.

4.1.3. Изпълнителят уведомява Възложителя за точната дата и предполагаемото време за доставката на Оборудването, като Възложителят е длъжен да осигури надлежно упълномощен свой представител, който да приеме доставката.

4.1.4. Изпълнителят се задължава да осигури подходяща опаковка на Оборудването според обичайните търговски стандарти, каквато е необходима за предотвратяване на повреждането по време на превоза, натоварване, разтоварване и съхранение.

4.1.5. Разноските по доставката на Оборудването до мястото на изпълнение по т. 2.2.1. са за сметка на Изпълнителя.

4.1.6. Приемо-предавателният протокол по т. 4.1.1. от договора не освобождава Изпълнителя от отговорност за качеството на доставеното Оборудване, както и за скрити недостатъци на същото.

4.1.7. Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на протоколa по т. 4.1.1., с изключение на времето на извършване на монтаж и приемни изпитания, когато рискът е за Изпълнителя, а прехвърлянето на собствеността върху Оборудването – с плащането на окончателната цена за него.

4.2. Приемане на дейностите по монтаж на Оборудването и приемни изпитания:

4.2.1. Приемането на дейностите по монтаж на доставеното Оборудване се осъществява чрез приемни изпитания, като успешното им провеждане се удостоверява с подписването на двустранен протокол за успешно проведени приемни изпитания. Посоченият протокол се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

4.2.2. След приключване на дейностите по монтаж на доставеното Оборудване, Изпълнителят се задължава писмено да уведоми Възложителя за готовността си за провеждане на приемни изпитания.

4.2.3. Възложителят се задължава след получаване на уведомлението по т. 4.2.2. да организира провеждането на приемни изпитания, като издаде заповед за провеждането им, не по-късно от 3 (три) работни дни от датата на получаване уведомлението.

4.2.4. В случай, че приемните изпитания се окажат неуспешни или бъдат констатирани несъответствия в работата на Оборудването, по споразумение на страните се определя срок за отстраняване на недостатъците и насрочване на повторни приемни изпитания.

4.2.5. Повторните приемни изпитания се извършват за сметка на Изпълнителя, като времето, необходимо за тяхното повторно извършване не се изключва от уговорения по т. 2.1. срок за изпълнение. Ипълнителят не се освобождава и от дължимите неустойки за забава, в случай, че такава е налице.

4.3. Приемане на проведеното обучение

4.3.1. Успешното провеждане, от страна на Изпълнителя, на обучението за експлоатация и поддръжка на Оборудването на 10 служители на Възложителя се удостоверява с двустранно подписан протокол за проведено обучение, който отразява броя на обучените служители и програмата, по която е извършено обучението.

4.4. Окончателно приемане на изпълнение на предмета на договора

4.4.1. Окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора се удостоверява с двустранно подписан протокол между страните („Окончателен протокол”).

4.4.2. Към Окончателния протокол по т. 4.4.1. се прилагат и приемо-предавателния протокол по т. 4.1.1., протокола за успешно проведени приемни изпитания по т. 4.2.1., както и протокола по т. 4.3.1. за успешно проведено обучение.

4.5. Приемане на изпълнението, в случаите на сключени договори за подизпълнение от Изпълнителя на обществената поръчка.

4.5.1. В случай, че по отношение на някои от дейностите, предмет на настоящия договор, Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, последните се приемат в съответствие с чл. 45б, ал.1 и ал.2 от ЗОП, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя, съгласно посочения по-горе ред, като подизпълнителят следва да подпише съответния протокол, удостоверяващ изпълнението им, относно тази част от тях, за която той отговаря.

4.5.2. При сключен/и договор/и за подизпълнение окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора се извършва в съответствие с чл. 45б, ал.1 и ал. 2 от ЗОП.

4.5.3. При приемането по т. 4.5.1. и т. 4.5.2. Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора с грижата на добър търговец и в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него.

5.2. Изпълнителят се задължава да достави Оборудването, предмет на договора, на уговореното място, окомплектованo и готовo за употреба.

5.2.1. Оборудването трябва да бъде ново, неупотребявано и произведено не по-рано от 01.01.2015 г.

5.3. Изпълнителят се задължава при доставка на Оборудването да представи на Възложителя и необходимата техническа документация, включваща и инструкции за експлоатация от производителя на български език.

5.3.1. Изпълнителят е длъжен да актуализира периодично за своя сметка предоставената техническа документация, включително експлоатационната част на същата, като внася в нея информация за всички изменения на Оборудването, направени по време на гаранционния период, в срок до 15 (петнадесет) дни от изменението.

5.4. Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя процедура за монтаж на Оборудването и приемни изпитания в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата на влизане на договора в сила. В случай че Възложителят има забележки, те трябва да бъдат изпратени на Изпълнителя до 10 (десет) дни от получаването им, като Изпълнителят следва да ги отрази в процедурата. В случай, че Изпълнителят не получи никакви забележки в посочения срок, процедурата се счита за одобрена.

5.5. Изпълнителят се задължава да извърши монтажа на Оборудването и приемните изпитания съгласно предварително съгласуваната с Възложителя процедура по т. 5.4.

5.6. Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите по монтаж и приемни изпитания да ползва лица, които притежават необходимата професионална квалификация и опит.

5.7. Изпълнителят се задължава да проведе обучение за експлоатация и поддръжка на Оборудването на 10 (десет) служители на Възложителя по предварително съгласувани програма и време за обучение, като за успешно завършилото обучение издаде на служителите на Възложителя сертификати, удостоверяващи тяхната правоспособност за работа с Оборудването и поддръжка на същото.

5.8. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка всички появили се недостатъци през гаранционния срок, за които е уведомен от Възложителя съгласно клаузите на договора.

5.9. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

5.10. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива) като за свои.

5.11. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и трети лица, в резултат на свои и/или на негови служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива) действия или бездействия при или по повод изпълнение на договора.

5.12. Изпълнителят се задължава да спазва разпоредбите на чл. 45а от Закона за обществените поръчки относно договорите за подизпълнение (когато такива са сключени).

5.13. Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и (когато такива са посочени) при спазване разпоредбите на чл. 45а от ЗОП и в 3-дневен срок от сключване на договор/и за подизпълнение или на допълнително/и споразумение/я към него, или на договор/и, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да предостави оригинален екземпляр от тях, на Възложителя, заедно с доказателства за спазване на разпоредбата на чл. 45а, ал. 2 ЗОП.

5.14. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала известна при и/или по повод изпълнение на договора, като това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители (в случай, че ползва такива).

5.15. Изпълнителят се задължава при изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, които прилага Възложителя.

5.15.1. В случаите, когато Изпълнителят ползва подизпълнители, същият поема ангажимент да ги информира за Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци.

5.16. Изпълнителят се задължава да спазва охранително-пропускателния режим в ДП РВД.

5.17. Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор.

5.18. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи договорената цена в размер, срок и при условията на настоящия договор.

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. Възложителят има право да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него.

6.2. Възложителят има право да откаже приемане на доставка, в случай че Оборудването не отговаря на уговореното в договора.

6.3. Възложителят има право да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качеството, количествата, етапите на изпълнение, техническите параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

6.4. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му предостави договорите за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата му.

6.5. Възложителят се задължава да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора.

6.6. Възложителят се задължава да уведоми Изпълнителя за готовността си за започване на дейностите по монтаж в срок до 10 (десет) дни след приемане на доставеното Оборудване.

6.7. Възложителя се задължава да осигури свои представители, които да присъстват при извършване на дейностите по монтаж и приемни изпитания.

6.8. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, приложими в предприятието.

6.9. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с охранително-пропускателния режим в ДП РВД.

6.10. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя договорената цена в размер, срок и при условията на настоящия договор.

6.11. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта.

6.12. При срочно и качествено изпълнение на задълженията по този договор от страна на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола за окончателно приемане на изпълнението на предмета на договора, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови 60 % (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД, или

б) да поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60 % (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, като и в двата случая не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него или са били предоставени в негова полза.

6.13. При срочно и качествено изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка на доставените стоки, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен :

а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) да поиска, от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, и в двата случая без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него или са били предоставени в негова полза.

VII. Гаранционни срокове и гаранционни задължения

7.1. Гаранционният срок на Оборудването е …… месеца (……………………….с думи) (в съответствие с предложението на Изпълнителя, но не по-малко от 24 месеца) .

7.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за окончателно приемане на изпълнение на предмета на договора.

7.3. Гаранционният срок на Оборудването се отнася за установени фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, неправилно монтиране, настройване или други недостатъци и/или повреди, непредизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация.

7.4. В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди, Възложителят отправя уведомление до Изпълнителя за отстраняването им.

7.5. По време на гаранционния срок Изпълнителят се задължава да отстранява появилите се недостатъци и/или повреди чрез ремонт в оторизиран сервиз или замяна на повредената част не по-късно от ..... календарни дни (съгласно офертата на Изпълнителя, но не повече от 10 календарни дни) от датата на получаване на уведомлението на Възложителя за наличието на недостатъци и/или повреди. В случаите, когато Оборудването се заменя изцяло или частично, то следва да отговаря на същите стандарти за специфични изисквания, както първоначалното.

7.6. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за появилите се недостатъци и/или повреди чрез факс, по пощата или по електронната поща.

7.7. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците и/или повредите в договорения срок, Възложителят може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи за това от гаранцията за изпълнение.

7.8. Гаранционният срок се удължава с периода, през който Оборудването не може да се ползва по предназначение поради констатирани недостатъци и/или повреди.

7.8.1. В случай, че гаранционният срок бъде удължен поради невъзможност за ползване по предназначение на Оборудването, Изпълнителят се задължава да удължи съответно срока на гаранцията за изпълнение.

7.9. Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.10. След изтичане на гаранционния срок на Оборудването, страните подписват двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя.

VIII. Отговорности и неустойки

8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение на договора съгласно договореното, същият дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на договора по т. 3.1. без ДДС за всеки просрочен ден, като максималният размер на неустойките по договора е 20 % (двадесет процента) от цената по т. 3.1. без ДДС.

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане.

8.3. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.4. Възложителят има право да задържи представената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер в случаите, в които едностранно прекрати предсрочно договора поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора от Изпълнителя с повече от 20 (двадесет) дни, или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.

8.4.1. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

8.5. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят има право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

8.6. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

8.7. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят дължи връщане на получения аванс, като в случай, че прекратяването е по негова вина, дължи и законната лихва върху аванса за периода от получаването до възстановяването му.

IX. Прекратяване на договора

9.1. Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение или по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

9.2. Настоящият договор може да бъде предсрочно прекратен:

9.2.1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

9.2.2. от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

9.2.3. от Възложителя без предизвестие в случай на частично или пълно неизпълнение на задълженията за доставка от Изпълнителя с повече от 20 (двадесет) дни;

9.2.4. от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие при открито производство за ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.

X. Заключителни разпоредби

10.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

10.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнението на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс или по електронен път на ……………, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

10.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

10.5. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

За Възложителя:

Xxxx Xxxxxxx, гл. енергетик в отдел ЕМО, дирекция КНОиЕМО , тел , е-поща:

За действията по подписване на приемо-предавателния протокол по т. 4.1.1. за доставеното Оборудване Възложителят определя и ………(име)… ,

склададжия в Централна складова база (ЦСБ) на ДП РВД, тел……….

………………… За Изпълнителя:

…………………

10.6. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

10.7. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация;

- Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка;

- Приложение № 3 – Образец на банкова гаранция за авансово плащане;

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.......................... ............................

Приложение № 1 към Договор № ..................

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Марка	: ………………
Модел	: ………………
Входящо напрежение	: ………………..
Толеранс на входяща честота	: ………………
Изходяща мощност	: ……………..
Изходящо напрежение	: ………………
Изходяща честота	: ………………
Форма на вх. и изх. ток	: ………………
Топология	: ……………..
Възможност за претоварване	: ……………….
Автономия на батерии	: ……………….
Батерии	: ………………
Технология на батериите	: ……………….
Спецификация по EUROBAT	: ………………
Надморска височина	: ……………….
Дистанционен мониторинг	: Да - Оборудването да е свързано в система за

дистанционен мониторинг от помещение „Дежурни АЕ“ в бл. 4 на ЕЦ за УВД. Степен на защита : ………………

Стандарт за безопасност : ………………

Стандарт за EMC : ……………….

Захранването на UPS се осъществява с кабел ПВА 2 - 6 мм² - 200м изтеглен в шлаух.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Приложение № 2 към Договор № ..................

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Описание	Количество	Ед. цена в лева, без ДДС	Обща цена в лева, без ДДС
1	Доставка на UPS 15 kVA	7 бр.
2	Монтаж на UPS 15 kVA	7 бр.
3	Приемни изпитания
4	Обучение на служители на Възложителя за експлоатация и поддръжка на Оборудването	10 човека
Общо в лева без ДДС:
20 % ДДС:
Общо в лева с вкл. ДДС:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Приложение № 3 към Договор № ..................

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1” 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 20 % (двадесет процента) от дължимата сума по т. 3.1.1. от договора с ДДС.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на договора>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото гарантираме неотменяемо изплащането на авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

РАЗДЕЛ XI ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Доставеното оборудване трябва да отговаря на следните технически показатели:

UPS 15 kVA:

Входящо напрежение : 400/230 V Толеранс на входяща честота : 47 до 53 Hz Изходяща мощност : 15 кVА

Изходящо напрежение : 400/230 V

Изходяща честота : 50 Hz

Форма на вх. и изх. ток : синусоида

Топология : двойно преобразуване Възможност за претоварване : 125%/1 мин.; 150%/10 сек. Автономия на батерии : не по-малко от 10 минути

Батерии : Ол.-киселинни, капсуловани, необслужваеми вградени в UPS устройството

Технология на батериите : VRLA Спецификация по EUROBAT : LONG LIFE Надморска височина : до 1000 м

Дистанционен мониторинг : Да - Оборудването трябва да бъде свързано в система за дистанционен мониторинг от помещение „Дежурни АЕ“ в бл. 4 на ЕЦ за УВД;

Степен на защита : IP 20

Стандарт за безопасност : IEC 62040-1

Стандарт за EMC : IEC 62040-2

2. Захранването на UPS да се осъществи с кабел ПВА 2-6 мм² - 200 м изтеглен в шлаух.

3. Оборудването да е ново, неупотребявано и произведено не по-рано от 01.01.2015 г.