Contract
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Приложение към Покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рекламни материали“
1. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставката на рекламни материали за нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“ /БСТ/Възложител/. Всички артикули при доставката им следва да са брандирани с лого на ДП
„Български спортен тотализатор“ /негова регистрирана търговска марка/ и където е указано – в корпоративните цветове на ДП „Български спортен тотализатор“, черно и/или бяло.
Търговска марка:
Корпоративни цветове:
C 0 Pantone 152 C
M 51
Y 87
K 0
C | 100 |
M | 80 |
Y | 0 |
K | 10 |
Pantone 2756 C
Конкретни технически спецификации на подлежащите на доставяне рекламни материали:
1. Стенен календар за 2016 г.,
стандартен трисекционен по индивидуален дизайн на тела и подложка Размер 324 х 680 мм (обрязан)
Цветност на подложка: 4+0
Хартия подложка: 250 гр. о.к. с бял гръб
УВ лак: гланц, едностранно на подложката
Размер тела: 286 x 140 мм (обрязан)
Цветност тела: 2+0
Хартия тела: 70 гр. офсет
Довършителни операции: рязане, биговане на подложката, дупка 4 мм за
закачване, бели шапки и перфорация на телата, скрепване на телата, прозорче, индивидуална опаковка.
Необходимо количество: 5000 бр.
2. Джобно календарче за 2016 г.
индивидуален дизайн в 10 варианта
Размер: 85 х 55 мм (щанцован)
Цветност: 4+4
Хартия: 350 гр. гланц
Ламинат: 25 микрона гланц, двустранно Довършителни операции: рязане, щанцоване Необходимо количество: 500 000 бр.
3. Тефтер А5 (работен)
Обем: 192 стр. (96 листа), без дати
Цветност тяло: 1+1, стандартно
Хартия тяло: 70 гр. офсет,
1 допълнителна кола: 4+4, индивидуална Корица: индивидуален дизайн
Форзац: стандартен
Необходимо количество: 4000 бр.
4. Тефтер (луксозен)
с готово тяло без дати, с кожена готова корица с брандирано с преге лого Необходимо количество: 300 бр.
5. Настолен календар-бележник за 2016 г.
Индивидуален дизайн
Размер: 140 х 290 мм
Обем тяло: 60 стр. (30 листа)
Цветност тяло: 2+2
Хартия тяло: 70 гр. офсет Цветност лицева корица: 4+0 Цветност долна корица: 0+0
Хартия корица: 325 гр. о.к. с бял гръб
Скрепване: с метална спирала в цвят хром Довършителни операции: рязане, набор, скрепване Необходимо количество: 1000 бр.
6. Настолен календар-колибка за 2016 г.
Изцяло индивидуален дизайн
Обем тяло: 12 стр. (6 листа)
Размер тяло: 120 х 150 мм
Цветност тяло: 4+4
Хартия тяло: 170 гр. мат
Размер носач: 120 х 190 мм
Хартия носач: 325 гр. о.к. с бял гръб
Цветност носач: 4+0
Скрепване: с метална спирала в цвят хром Необходимо количество: 1000 бр.
7. Луксозен ролер или химикалка Cerruti, Xxxxxx, Xxxxxx, Senator или еквивалентно Химикалка или ролер, метал, с лазерно гравиране на лого, в подаръчна кутия Необходимо количество: 300 бр.
8. Химикалка (масов клас)
с тампонен печат на лого в 2 цв.
Необходимо количество: 6000 бр.
9. Запалка (масов клас)
с тампонен печат на лого в 2 цв.
Необходимо количество: 6000 бр.
10. Ключодържател (масов клас)
Пластмасов прозрачен ключодържател с две лица с пълноцветна хартиена вложка с индивидуален дизайн.
Необходимо количество: 2000 бр.
Участниците трябва да представят в техническите си предложения образци/мостри на всеки един от артикулите, които ще бъдат доставяни, без върху тях задължително да има логото или други отличителни знаци на ДП „Български спортен тотализатор”.
Разходите по изработка и доставка на образците/мострите са за сметка на участниците и не подлежат на възстановяване от ДП „Българският спортен тотализатор”. Мостри и визуални образци не подлежат на връщане.
Доставката на рекламни материали следва да бъде извършена на риск на участника, определен за изпълнител, като собствеността и риска от погиване и повреда на подлежащите на доставяне рекламни материали се носи от него до момента на подписване на предавателен-приемателен протокол.
Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури за своя сметка изработването на индивидуален дизайн /където е приложимо/, транспорта и разтоварването на заявените за доставка рекламни материали до посочен от Възложителя адрес.
Участникът, избран за изпълнител трябва да отстранява установени недостатъци в доставените от него рекламни материали, в сроковете, посочени в проекта на договор – приложение към публичната покана.
Участникът, избран за изпълнител трябва да осигури най-малко едно лице, което да е ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при извършването им.
2. Вид и количество на предмета на поръчката:
За изпълнение на предмета на поръчката е необходимо осъществяването на доставка на до 10 вида рекламни артикула, с общ брой до 26 100. Точният вид и количество на рекламните артикули се заявява от Възложителя при подписване на договора.
3. Място на изпълнение на поръчката:
Доставката на рекламните материали следва да се осъществи до адрес: гр. София, xx.
„Хайдушко изворче“ № 28, Централно управление на ДП БСТ, в рамките на работното време на Възложителя – 08.30-17.00 часа.
4. Срок за изпълнение на поръчката:
Възложителят предвижда максимален срок за изпълнение предмета на поръчката – до 15.12.2015 г., в т.ч.:
1. Срок за изготвяне на дизайн /където е приложимо/: до 2 работни дни, считано от датата на сключване на договора.
2. Срок за одобряване на дизайна от Възложителя: до 1 работен ден, считано от датата на подписване на протокол за предаване на дизайна /в електронен вариант/.
3. Срок за коригиране на дизайна, (когато е приложимо): до 2 работни дни, считано от уведомлението от Възложителя.
4. Срок за изработка и доставка на рекламните материали - до 5 работни дни, считано от датата на одобряване на дизайна от Възложителя, но не по-късно от 15.12.2015 г.
5. Максимална стойност за изпълнение на предмета на поръчката и начин на плащане на цената:
Прогнозираният от Възложителя максимален финансов ресурс за изпълнение на предмета на поръчката е до 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС. В ценовите си предложения, участниците посочват обща цена за изпълнение целия предмет на поръчката и единична цена за доставка на съответен вид и брой рекламен материал. Всяка единична цена е крайна и трябва да включва всички разходи за дизайн /ако е приложим/, опаковка, доставка, транспорт, разтоварване и др. разходи, данъци /без ДДС/, такси, мита до доставката на заявените стоки.
Плащането на дължимата сума се извършва по банков път, в срок до 20 работни дни, след подписване на приемателно-предавателен протокол между Възложителя и участника, определен за изпълнител, в който е посочено точното изпълнение на възложеното и представяне на оригинал на фактура.
Възложителят поставя изискване Техническите и Ценовите предложения на участниците да бъдат изготвени и попълнени съобразно образците, публикувани от него на Профила на купувача.
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
приложение към Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на рекламни материали“
Д О Г О В О Р
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на рекламни материали“
Днес,...................2015 г., в гр. София между:
Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202766380, представлявано от Xxxxx Xxxxxxx – Изпълнителен директор и Xxxxxx Xxxxxxxx
– Главен счетоводител, предприятието наричано по-долу в договора “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
................................................................................................, наричано по-долу в договора
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
се сключи настоящият договор, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) , след проведено събиране на оферти чрез публична покана №……./… 2015
г. за избор на изпълнител по реда на Глава 8А ЗОП с предмет „Доставка на рекламни материали“, при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск и срещу възнаграждение доставка по заявка на рекламни материали /наричани по-долу за краткост и „стоки/те“/, съгласно Публичната покана и техническите спецификации към нея за проведената обществена поръчка и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
………/попълва се според оферираното/
(2) Възложителят има право да не заяви всички видове и цялото прогнозно количество от артикулите рекламни материали. При необходимост количества от един артикул рекламен материал могат да се завишат по преценка на Възложителя за сметка на количествата от друг артикул рекламен материал, но без да се променя крайната цена на договора и съответната единична цена на артикул.
(3) Доставката на стоките, ще бъде извършени с материали и средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в съответствие с клаузите на настоящия договор, инструкциите, получени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Публичната покана и техническите спецификации към нея за проведената обществена поръчка и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Всички разходи за изпълнение на възложеното /в това число и разходи за изготвяне на дизайн /където е приложимо/, опаковка, доставка, транспорт, разтоварване и др. разходи, данъци с изкл. на ДДС, такси, мита и др./, са включени в цената за доставяне на стоките, а допълнително възникнали такива са за сметка за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Никоя от страните не може да използва търговските марки, марките за услуги, логото, и/или други знаци, използвани от насрещната страна, в материалите си за външна реклама без предварителното писмено съгласие на другата страна.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност на поръчката, в съответствие с предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възлиза на…………… лв. (словом:……………………………………………лева) без включен ДДС и лв.
(словом лева) с включен ДДС.
(2) Единичните цени на видовете артикули рекламни материали, в съответствие с посоченото в ценовото предложение ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва:
……………/попълва се съобразно оферираното/
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявените и реално доставени рекламни материали, които са изработени без отклонение от изисканите от него технически спецификации и предложените с офертата образци, съгласно единичните им цени с включен ДДС в срок от 20 /двадесет/ работни дни след реалната им доставка, подписване на приемателно-предавателен протокол без възражения и получаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Липсата на приемо-предавателен протокол, подписан без възражения и/или не получаването на фактура по ал. 3, освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от изпадането му в забава спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Заплащането на дължимите по този договор суми се извършва по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка в чл. 20, ал. 3 от договора.
(6) За дата на плащането се счита датата на извършване на банковия превод от сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(7) В случай, че при изпълнение на договора ще участва Подизпълнител/и, с документите по ал. 2 се представят и:
- доказателства, че са заплатени на Подизпълнителя/ите всички извършени от него/тях дейности по сключения Договор за подизпълнение, или
- доказателства, че Договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от Подизпълнителя.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК ЗА ДОСТАВКА
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката не по-късно от 15.12.2015 г., в т.ч.:
1. Срок за изготвяне на дизайн /където е приложимо/: до 2 работни дни, считано от датата на сключване на договора.
2. Срок за одобряване на дизайна от Възложителя: до 1 работен ден, считано от датата на подписване на протокол за предаване на дизайна /в електронен вариант/.
3. Срок за коригиране на дизайна, (когато е приложимо): до 2 работни дни, считано от уведомлението от Възложителя.
4. Срок за изработка и доставка на рекламните материали - до 5 работни дни, считано от датата на одобряване на дизайна от Възложителя, но не по-късно от 15.12.2015 г.
Чл. 4. При подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представя нарочна писмена заявка за точния вид и количество на подлежащите на доставяне рекламни артикули.
ІV. МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКА
Чл. 5. (1) Място на доставка на артикулите рекламни материали е гр. София, п.к. 1618, ул.
„Хайдушко изворче” № 28 - ЦУ на БСТ.
(2) Видът и броят на артикулите рекламни се заявяват от лица, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Доставката се извършва с транспорт, осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е изцяло за негова сметка.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува точната дата и час на доставката с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същата се извършва в рамките на работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в часовия диапазон
08.30 – 17.00 часа.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 да направи изрична писмена заявка за конкретния вид и количество артикули рекламни материали.
т.2. да одобри предложените му от Изпълнителя индивидуални дизайни относно рекламните материали, подлежащи на доставка.
т. 3 да не заяви за доставка артикули рекламни материали от определен вид и/или да не заяви за доставка цялото количество артикули рекламни материали от определен вид, посочени в чл. 1, ал. 1, като същото не подлежи на санкциониране и/или обезщетяване от/на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.4 да иска направената от него заявка да се изпълняват точно количествено, относно вида на заявените артикули рекламни материали.
т.5 да иска качествено изпълнение на поръчката и доставка на артикули рекламни материали, отговарящи на техническите спецификации, посочени към Публичната покана за проведената обществена поръчка и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.6 да прави рекламации при доставка на артикули рекламни материали не от заявения вид или количество и за несъответствие с качеството, предложено в техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.7 да иска отстраняване на недостатъците на доставените артикули рекламни материали при наличие на несъответствието им със заявеното по вид, количество и качество /чрез поправка или замяна или допълване на същите с годни такива и съответстващи на заявения вид и количество/, като същото да бъде извършено в 2-дневен срок, считано от деня на направената рекламация и изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.8 да прави рекламации за наличие на скрити недостатъци в доставените артикули рекламни материали в 10-дневен срок от констатирането им и да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 2-дневен срок от направената рекламация.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на електронен носител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след сключване на настоящия договор отличителните знаци /лого и корпоративни цветове/ на ДП
„Български спортен тотализатор”, които трябва да се поставят върху всеки отделен артикул рекламен материал.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да приема доставените артикули рекламни материали, ако същите съответстват на заявените количества, вид и на качеството предложено в техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.2 да посочи лице, което има право от негово име да подаде заявка, да приема доставката на заявените по вид и количество артикули рекламни материали, както и да отговаря за осъществяване на контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
т.3 да заплати на изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка, при условията и в срока по чл. 2 от договора.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
т. 1 да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката, предмет на договора.
т. 2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да му бъде приета доставената стока, която е заявена, ако е изпълнена качествено и в срок.
т. 3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигури достъп до сградата, посочена в чл. 5, ал. 1 от настоящия договор за доставка на възложеното с настоящия договор.
т. 4. да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при условията и в срокове, посочени в него.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да достави заявените артикули рекламни материали, съобразно заявените количества, видове и отговарящи на предложено в техническата оферта качество и с това на представените образци/мостри, с дизайн, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
т.2 да достави заявените артикули рекламни материали в срока, посочен в чл. 3.
т.3 да осигури за своя сметка транспорт, с който да достави заявените стоки, изцяло за собствена сметка.
т.4 да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ точната дата и час, в който ще извърши доставката на заявените артикули рекламни материали.
т.5 да подпише приемо-предавателен протокол за изпълнението на всяка конкретна заявка за доставка на артикули рекламни материали.
т.6 при наличие на несъответствие на доставените със заявените артикули рекламни материали по вид, количество и качество, да отстрани несъответствието /като поправи или замени или допълни същите с годни такива и съответстващи на заявения вид и количество/ в 2-дневен срок, считано от деня на направената рекламация за своя сметка.
т.7 да отстранява за своя сметка констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ скрити недостатъци на доставените артикули рекламни материали в 2-дневен срок от направената рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. да осигури най-малко едно лице, което да е ангажирано с осъществяване на доставките и отговорно за контрол на качеството при извършването им.
9. да обезщети в пълен размер всички вреди, произтекли за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от доставени некачествени артикули рекламни материали.
10. да изпълнява всички писмени нареждания и заповеди, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определените от него лица, при и по повод изпълнението на настоящия договор.
11. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки, които могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на конкретна заявка.
VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл. 8. (1) Приемането на доставеното количество и вид артикули рекламни материали, се извършва в момента на разтоварването им на посоченото в чл. 5, ал. 1 от настоящия договор местодоставяне. Не се пристъпва към разтоварване на стоките, ако на мястото на доставка не присъства упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в чието присъствие става разтоварването и преброяването на стоките.
(2) Предаването се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(3) Приемо-предавателния протокол по ал. 2 съдържа наименование, брой и описание на индивидуализиращите белези на рекламните материали.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за повреди на стоките, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.
(6) В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират дефекти (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, подгизване) по опаковките (кашони, сандъци, палети и др.) на доставените стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и заявените за доставка, се съставя констативен протокол, в който подробно се описват всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване и преброяване на доставените стоки. Приемат се реалното количество доставени и годни стоки. Дефектни и неотговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки не се приемат.
(7) В случай, в рамките на работния ден, не може да бъде прието цялото доставено количество стоки, се съставя приемателно-предавателен протокол за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.
Чл. 9. Собствеността върху заявените и доставени артикули рекламни материали се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането им от негова страна на посоченото в чл. 5, ал. 1 от настоящия договор местодоставяне. Рискът от погиването на стоките преминава в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемателно- предавателен протокол за доставените стоки без забележки.
VІІІ. КАЧЕСТВО НА ДОСТАВКАТА. РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката на стоките в съответствие с изискванията на Публичната покана и техническите спецификации към нея, подадената оферта и клаузите на настоящия договор.
(2) При осъществяване предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва висококвалифицирани специалисти, като той носи отговорност за качеството на извършеното от тях.
Чл. 11. (1) За наличието на явни недостатъци на доставените стоки и разлики в доставеното количество от заявеното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи възражения в срок до 10 работни дни от извършената доставка и подписване на приемателно-предавателен протокол.
(2) За наличието на скрити недостатъци на доставените стоки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи възражения в срок до 10 (десет) дни от констатирането им.
(3) Всички недостатъци на заявените и доставени стоки, които не са причинени от неправилни действия на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се отстраняват в 5-дневен срок от деня на рекламацията, като направените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Рекламацията се предявява писмено, на адреса за кореспонденция:……………………
факс ………………… или на електронна поща , по всяко време на денонощието.
(5) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася по отношение на доставената, липсваща, поправена или заменена стока.
IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ОТГОВОРНОСТ
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за правата върху интелектуална собственост и произхода на дизайна, използван при и по повод доставката на рекламните материали, предмет на договора. При установяване на злоупотреби и нарушаване на авторско право или друг вид права на трети лица върху дизайн или част от същия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи отговорност съгласно действащото законодателство в областта на авторското право.
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че подадените от него проекти, както и всички елементи от него са авторски, проектите не копират или напомня съществуващи дизайни, както и че трети лица не притежават права на интелектуална собственост или други противопоставими права върху проектите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена и неимуществена отговорност, в случай, че даден използван дизайн е чужда интелектуална собственост или върху него съществуват други противопоставими права.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички вреди, които ще претърпи, ако в резултат от използването на дизайна, срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат предявени претенции от трети лица, които притежават противопоставими права върху него. (3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ограничения в ползването на дизайна, с чийто автор е сключен договорът.
Х. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 15. (1) В случай на забавяне доставката на заявените стоки след срока определен в чл. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като санкция неустойка в размер на 1 000
/хиляда/ лева на ден за всеки просрочен ден. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на договора, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.
(2) При неспазване срока за доставка на стока, по отношение на която е направена рекламация, определен по реда на чл.11, ал. 3 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността на забавената доставка.
(3) В случай на некачествено и/или лошо изпълнение на доставка по отношение на която е направена рекламация по реда на чл. 11, ал. 3 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двойния размер на стойността на доставката.
(3) При неспазване срока по чл. 2, ал. 3 от настоящия договор за заплащане на стойността за получени и приети доставки на артикули рекламни материали, за които няма направени рекламации, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от неизплатената стойност на доставката, но не повече от 10% от същата стойност.
(4) В случай на пълно неизпълнение на направена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи като санкция неустойка в двойния размер на стойността на неизпълнената доставка. Пълно неизпълнение е налице и в случай, че стоките не бъдат доставени в срок до 28.12.2015 г.
(5) В случай че размера на неустойките, начислени и заплатени /удържани/ по реда на този раздел, е по - нисък от стойността на реално претърпените щети, се дължи обезщетение до действителния размер на претърпените такива.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изплати всяка неустойка в срок до 3 (три) работни дни от получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нейното налагане, по посочена в уведомлението банкова сметка.
(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изплати неустойка или друга санкция, наложена съгласно настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване сумата й от дължимо към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане.
ХI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
Чл.15. (1) Предвиденият Подизпълнител в офертата ……………………………..
(наименование и правно-организационната му форма и индивидуализираща информация) извършва:
т. 1.……………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на конкретния Подизпълнител);
т. 2.………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка).
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи Договор за подизпълнение с обявения в офертата си Подизпълнител/и, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по Договорите за подизпълнение.
(3) Сключеният Договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ нямат право да:
т. 1. сключва Договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП;
т. 2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са Подизпълнители;
т. 3. заменят посочен в офертата Подизпълнител, освен когато:
а) за предложения Подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП;
б) предложеният Подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на Договора за подизпълнение;
в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на Подизпълнителя, включително в случаите по ал. 8.
(5) В срок до 3 (три) календарни дни от датата на сключване на Договор за подизпълнение или на Допълнително споразумение към него, или на Договор, с който се заменя посочен в настоящия договор Подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от Договора или Допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по ал. 4.
(6) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на Договора за подизпълнение.
(7) Не е нарушение на забраната по ал. 4, т. 2 и по ал. 6 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от Договора за подизпълнение.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати Договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал.6 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов Договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на настоящия член.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил Договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на Подизпълнителя с подписването на съответни приемателно- предавателни протоколи.
(10) Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, освен в хипотезата на чл. 45б, ал. 2 ЗОП.
ХІI. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. (1) Прекратяването на договора, преди изтичане на срока, посочен в чл. 3 на договора, може да стане при следните основания:
т.1. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при условията на чл. 43, ал. 4 и ал. 8 ЗОП. т.2. По взаимно съгласие на страните.
т.3. При обективна невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила). т.4. При прекратяване на юридическо лице.
т.5. С 10-дневно предизвестие, отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да развали договора частично или изцяло:
т.1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да достави част или цялата доставка за повече от 7 календарни дни след договорения срок;
т.2. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако не предприеме мерки за изпълнението му до 7 календарни дни след като е бил писмено уведомен за това.
(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора изцяло или частично, той може да достави както сметне за необходимо количеството стока, подобно на недоставеното и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен пред него за всички необходими разходи за тази подобна стока. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи изпълнението на този договор в частта, в която не е прекратен.
XІIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 17. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е породено от непреодолима сила по смисъла на чл. 306, ал. 2 ТЗ. Настъпването на такива обстоятелства се доказва чрез представяне на сертификат за форсмажор издаден от Българската търговско-промишлена палата и се съставя протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора в срок до 7 /седем/ дни от настъпването им.
(2) Отговорността на страните по договора се изключва и при изменение в нормативната уредба, касаещо дейността на която и да е от тях, непозволяващо изпълнение на поетите с договора задължения.
(3) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.
(4) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила.
(5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.
(6) Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.
ХІV. СПОРОВЕ
Чл. 18. Възникналите във връзка с изпълнението на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
Чл. 19. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от посочените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на надлежно упълномощено лице;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес:
ЦД на БСТ
ул. „Хайдушко изворче” № 28 гр. София, п.к. 1618,
Банкова сметка:
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД IBAN: XX00XXXX00000000000000 BIC: BPBIGSF
(4) За изпълнение на задълженията си по този договор страните определят следните свои представители, които имат право да извършват валидни волеизявления:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……………………. ………………………
(5) При промяна на данните по ал. 3 и ал.4 съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.
ХVI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.
(2) Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни или техни упълномощени представители. Всички изменения могат да бъдат само в съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП.
Чл. 22. (1) Всяка от страните се задължава да запази поверителността на всяка информация, която се отнася до настоящия договор и/или до другата страна, получена във връзка с подготовката или изпълнението му, като: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса на другата страна, управлението и работата на другата страна от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, но не неограничено до финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти или непредвидени обстоятелства, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид или съдържаща се на компютърен диск или средство (наричани по-долу “Конфиденциална информация”). Страните ще положат максимални усилия да предотвратят разкриването и неупълномощеното разпространение или употреба на тази Конфиденциална информация,
които усилия няма да са по-малко от тези, полагани от всяка от страните за защита на своята собствена конфиденциална информация.
(2) С изключение на случаите, в които разкриването на такава информация се изисква за целите на изпълнението на настоящия договор, Конфиденциалната информация може да бъде разкривана само след предварителното одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
XVIIL. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
Чл. 24. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в три оригинала – два за Възложителя и един за Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: