ЧАСТ I – РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура“

София, 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I – РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

ЧАСТ I – РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

Решение и обявление 3 / 70

ЧАСТ II УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ I ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на поръчката се състои в доставка и първоначално конфигуриране на активно мрежово оборудване състоящо се от:

▪ Опорни комутатори – 2 бр.

▪ Layer 3 комутатори 48-портови – 4 бр.; (2 в административен сегмент, 2 в оперативен сегмент)

▪ Layer 2 комутатори 24-портови – 19 бр. (14 в административен сегмент, 5 в оперативен сегмент);

▪ Layer 2 комутатори 48-портови – 15 бр. (15 в административен сегмент);

▪ Резервни модули и оптични кабели за свързването на комутаторите между тях и към пасивната оптична среда, описани подробно в Таблица 2 секции 4 и 5.

2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, МЯСТО НА ДОСТАВКА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

2.1.Доставката и конфигурирането на оборудването по т. 1 следва да бъдат извършени в срок до 120 дни от сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, както следва: за доставка на оборудването – до 90 дни, за технически услуги (настройка и конфигуриране на оборудването) – до 30 дни след извършване на доставката.

2.2.Мястото на доставка и конфигуриране на оборудването е сградата на ДП РВД, гр.

София, бул. „Брюксел“ № 1.

2.3.Условията и начинът на плащане се уреждат в проекта на договор.

3. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ

3.1.Предлаганото оборудване да бъде ново, неупотребявано и да е в производствената листата на производителя към датата на представяне на офертата.

3.2.Предлаганото оборудване да бъде в съответствие с изискванията на „Directive 2002/95/EC” – RoHS (Restriction of Hazardous Substances), в сила от 01.07.2006 г.

3.3.Предлаганото оборудване да бъде в съответствие с изискванията на „Directive 2004/108/EC” за електромагнитна съвместимост.

3.4.Предлаганото оборудване трябва да бъде изцяло от един производител. Конкретните технически параметри, на които трябва да съответства оборудването, са посочени в Техническите спецификации по т. 5.

3.5. Предлаганото оборудване да притежава сертификат за енергийна ефективност.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

През гаранционния период изпълнителят по договора трябва да осигури за своя сметка надеждно обслужване на оборудването. Обслужването включва отстраняване на отклоненията от показателите, определени от производителя, и непредизвикани от неправилна експлоатация и съхранение, в съответствие със следните минимални изисквания.

4.1.В рамките на гаранционния срок поддръжката се извършва на място, включваща и замяна на оборудване, показващо отклонение от неговите нормални параметри, преконфигуриране.

4.2.Гаранционното поддържане/обслужване на хардуера да бъде за срок, не по-малък от 3 години.

4.3.В рамките на гаранционния срок да се осигури софтуерна поддръжка за обновяване на софтуера при необходимост и решаване на възникнали софтуерни проблеми за период не по-кратък от периода на гаранцията.

4.4.В рамките на гаранционния срок да бъде включен достъп до центъра за поддръжка, on-line база със знания, ресурси и приложения на производителя.

4.5.Времето за реакция на подадена заявка за отстраняване на възникнали проблеми и/или подмяна на неработещи модули трябва да бъде до 12 работни часа.

4.6.Времето за отстраняване на възникнали проблеми и/или подмяна на неработещи модули е до 24 часа в рамките на работната седмица. Денят, в който известието е получено, не се брои при изчисляването на срока.

4.7.В случай, че за подмяната на части и/или консумативи се налага същите да се поръчат от чужбина, доставката на необходимите резервни части и/или консумативи и подмяна на същите се извършва в срок до 14 календарни дни.

4.8.Участникът да може да гарантира чрез производителя на предлаганото оборудване доставка на резервни части в рамките на 10 години след датата на подаване на офертата.

5.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Етаж 1

NE SW

Етаж 2

Етаж 3

Етаж 4

NE SW

Етаж 5

NE SW

DataCenter

Xxxx 0

Етаж 1

Етаж 2

Етаж 3

Етаж 4

Етаж 5

Етаж 6

Xxxx 0

Кула

Xxxx 0

Всички връзки са 10 Gb

2448

Топология на “административен сегмент”

Топология на “оперативен сегмент”

Техн. зала

2 X 48 ports L3

Блок4 ет.3 Блок4 ет.3 SW NE

Зона С

Кула

Основни изисквания

5.1. Централният възел на предлаганото мрежово решение трябва да се състои от два отделни опорни комутатора (две физически устройства), които ще се намират в различни помещения, между които има налична оптична свързаност. Те следва да работят като едно логическо устройство от гледна точка на свързаните към тях устройства и са комутатори от тип 1, съгласно Таблицата 2. за технически изисквания (Приложение № 6.1 Таблица 4).

5.2. Предлаганото оборудване да работи с оптичната свързаност „Single Mode“ във и между отделните блокове на ДП РВД, използвайки наличната такава. Оптичната свързаност на пасивното оборудване на ДП РВД е реализирана със SC конектори.

5.3. Всеки опорен комутатор трябва да има поне 2 броя захранващи блокове, като при отпадане на едно захранване, устройството да не нарушава работоспособността си.

5.4. Броят на оптичните връзки между двата опорни комутатора да бъде не по-малък от 4, всяка от които с капацитет не по малко от 10 Gbps.

5.5. За периферните възли (комутатор и/или стек от комутатори) да се използват комутатори от тип 3, съгласно Таблица 2 с техническите изисквания за комутаторите, като се подбират съгласно необходимия брой портове, указани в Таблица 1.

5.6. Комутаторите в периферните възли трябва да имат по 2 броя захранващи блокове, позволяващи при отпадане на едно захранване, устройството да запази работоспособността си.

5.7. Когато се налага използването на повече от един брой комутатори от тип 3, то те трябва да бъдат свързани, така че капацитетът на връзката между отделните комутатори в периферните възли да бъде не по-малък от 10 Gbps.

5.8. Всички комутатори от даден тип да подържат еднакви формати, протоколи и функционалности и да имат еднакъв интерфейс за управление.

5.9. Не се допуска една команда да има различен смисъл при различните типове комутатори.

5.10. Всеки периферен възел да се управлява като едно логическо устройство.

5.11. Всеки периферен възел Layer 2 да бъде свързан към всеки от опорните комутатори посредством 10 Gbps връзки.

5.12. Отпадането на който и да е комутатор от периферен възел и/или стека да не води до отпадането на целия периферен възел.

5.13. Трафикът между всеки периферен възел и централния възел да бъде балансиран по отделните 10 Gbps връзки.

5.14. Отпадането на устройство или връзка да не нарушава цялостната работа на мрежата, с изключение на директно свързаните към устройството клиенти.

5.15. Предложението да включва доставка на оборудването до мястото, където то ще се използва, надзор на монтажа, инсталация и първоначална конфигурация, пускането му в експлоатация, окончателно конфигуриране и обучение на 4 администратора за администриране на мрежовите устройства. Първоначална е конфигурацията, позволяваща сигурен и надежден обмен на информация, при която се постига нормалната работоспособност на цялата система. Тя се извършва след монтажа на оборудването и включва за опорните комутатори, Layer 3 и Layer 2 комутаторите конфигурирането на:

▪ всички оптични и Ethernet портове;

▪ връзките между опорните комутатори;

▪ връзките между етажните и опорните комутатори;

▪ мин. 50 VLAN на опорните комутатори;

▪ VLAN с и без маршрутизиране;

▪ необходимите протоколи за агрегиране на устройствата и за тяхната нормална работа;

▪ права за достъп, както и записване на настъпилите събития на определен сървър.

5.16. В доставката на оборудването трябва да има и комплект оригинални (от производителя на предлаганото оборудване) резервни части, както и инструкция за съхранение и тяхната подмяна. Комплектът резервни части трябва да съдържа :

▪ по 2 бр. оптични модули от всеки използван вид;

▪ по 1 захранващ блок от всеки използван вид.

Резервните части са необходими за използването след изтичане на гаранционния срок на оборудването, ако производителят не ги предлага вече на пазара. Могат да бъдат използвани в рамките на гаранционното обслужване за по-бързо отстраняване на проблем. При използване на такава част в рамките на гаранционния период, тя трябва да бъде възстановена за сметка на изпълнителя.

Таблица 1. Брой 10/100/1000BaseT портове по периферни възли:

№	Периферен възел местоположение	Брой портове	Забележка
1.	Блок 1, ет. 1	24	1x24 ports Layer2 switches
2.	Блок 1, ет. 2	72	1x24 + 1x48 ports Layer2 switches
3.	Блок 1, ет. 3	96	2x48 ports Layer2 switches
4.	Блок 1, ет. 4	96	2x48 ports Layer2 switches
5.	Блок 1, ет. 5	96	2x48 ports Layer2 switches
6.	Блок 1, ет. 6	72	1x24 + 1x48 ports Layer2 switches

7.	Блок 4, SW, ет. 1	72	1x24 + 1x48 ports Layer2 switches
8.	Блок 4, SW, ет. 2	24	1x24 ports Layer2 switches
9.	Блок 4, SW, ет. 3	24	1x24 ports Layer2 switches
10.	Блок 4, SW, ет. 4	48	1x48 ports Layer2 switches
11.	Блок 4, SW, ет. 5	96	2x48 ports Layer2 switches
12.	Блок 4, NE, ет. 1	72	1x24 + 1x48 ports Layer2 switches
13.	Блок 4, NE, ет. 2	24	1x24 ports Layer2 switches
14.	Блок 4, NE, ет. 3	48	1x48 ports Layer2 switches
15.	Блок 4, NE, ет. 4	24	1x24 ports Layer2 switches
16.	Блок 4, NE, ет. 5	72	1x24 + 1x48 ports Layer2 switches
17.	Блок 5	24	1x24 ports Layer2 switches
18.	Блок 6	24	1x24 ports Layer2 switches
19.	Кула	48	2x24 ports Layer2 switches
20.	Опер Блок 4, SW, ет. 3	24	1x24 ports Layer2 switches
21.	Опер Блок 4, NE, ет. 3	24	1x24 ports Layer2 switches
22.	Опер зона C,	24	1x24 ports Layer2 switches
23.	Опер Кула	24	2x24 ports Layer2 switches
24.	Оперативен „data center”	96	2x48 ports Layer3 switches
25.	Административен „data center”	96	2x48 ports Layer3 switches
26.	Централен възел (опорни комутатори)	36	2бр. модулни Back Bone switches с минимум Layer3 функционалност

Забележка:

Всеки комутатор от позиции 1-27 от таблица 1 е с два оптични модула.

Таблица 2. Технически изисквания към доставяното оборудване.

№	Спецификация
1.	ЦЕНТРАЛЕН ВЪЗЕЛ - ОПОРНИ КОМУТАТОРИ –. (Back Bone switches – Тип 1). Тези комутатори трябва могат да работят като едно логическо устройство от гледна точка на периферните комутатори.
1.1.	Всеки комутатор да бъде модулен и да има минимум Layer3 функционалност.
1.2.	Всеки комутатор да има минимум 2 слота с еднакви управляващи модули - основен и резервен
1.3.	Всеки комутатор да има минимум 2 слота за I/O карти
1.4.	Всеки комутатор да се достави със минимум 36 порта за 10GBit/s SFP+ и/или за 1Gbit/s SFP модули.
1.5.	Комутатора да поддържа карти за портове със скорост 40Gbit/s ( IEEE P802.3BA ) с цел бъдещо развитие.
1.6.	Всеки комутатор да бъде доставен с производителност от минимум 700 Mpps.

1.7.	Всеки комутатор да има капацитет на комутиращата матрица (routing/switching fabric) минимум 400 Gbps на слот в шасито.
1.8.	Всеки модулен комутатор да има възможност за скалируемост на портове под общо управление (увеличаване на броя портове със същата производителност като портовете на модулите в самото шаси).
1.9.	Комутатора да има механизъм позволяващ, на резервирано свързаните устройства (към двата опорни комутатора), да могат да правят LACP базирана агрегация на портове.
1.10.	Всеки комутатор да може да контролира генерираните от крайните устройства broadcast, multicast и unicast storm пакети в зададени граници.
1.11.	Системата от два опорни комутатора да гарантира работа на мрежата без прекъсване при отпадане на единия от тях. Превключването да става за време, не повече от 400 мсек.
1.12.	Всеки комутатор да има възможност за откриване на еднопосочни оптични връзки.
1.13.	Всеки комутатор да може да балансира трафика по пътища с еднаква метрика.
1.14.	Всеки комутатор да открива и блокира нестабилни (с чести прекъсвания) оптични връзки.
1.15.	Всеки комутатор да може да извършва маршрутизиране на IPv4 и IPv6 между отделни VLAN сегменти и/или между физически портове.
1.16.	Всеки комутатор да може да извършва и маршрутизация на база административна политика.
1.17.	Всеки комутатор да поддържа и обработва пакети с големина на пакета (MTU) до 9000 байта размер.
1.18.	Комутаторът да поддържа поне 4000 виртуални мрежи (VLANs) и идентификатори за тези виртуални мрежи (VLAN IDs), съгласно IEEE 802.1Q спецификация – VLAN Tagging.
1.19.	Всеки комутатор да поддържа архивиране на конфигурацията при промени или по време и да поддържа връщане към предишна архивирана конфигурация.
1.20.	Всеки комутатор да може да осигури ограничен достъп до мрежовите ресурси за клиентите, които не поддържат 802.1x.
1.21.	Всеки комутатор да позволява подмяна на управляващи модули, интерфейсни модули, захранване и вентилатори без спиране на работа.
1.22.	Всеки комутатор да има възможност за откриване на “IP Spoofing” атаки.
1.23.	Всеки комутатор да може да извършва инспекция на ARP пакети като защита от ARP poisoning атаки.
1.24.	Всеки комутатор да може да маршрутизира мултикаст пакети.
1.25.	Всеки комутатор да поддържа филтрация на мултикаст трафика на база IGMP протокол.
1.26.	Всеки комутатор да поддържа сериен, telnet и SSH (минимум v2) достъп до CLI интерфейс за управление.
1.27.	Всеки комутатор да поддържа SSH, Telnet, SNMP, графичен интефейс, NTP, IGMP.
1.28.	Всеки комутатор да поддържа SNMP (v1, 2, и 3) протокол за наблюдение и управление.
1.29.	Всеки комутатор да поддържа Telnet и WEB базиран интерфейс за конфигурация с метод за криптиран достъп (SSH минимум v2).
1.30.	Всеки комутатор да поддържа достъпа до управлението по IP адрес.
1.31.	Всеки комутатор да може да прилага различни необходимите листи за контрол на достъпа (ACL) поддържащи IPv4 и IPv6.
1.32.	Всеки комутатор да може да филтрира трафика чрез поддръжка на списъци за контрол на достъпа – ACL’s.

1.33.	Функциите по филтриране на трафика да не влияят на производителността на системата.
1.34.	Всеки комутатор да поддържа DHCP relay.
1.35.	Всеки комутатор да има индикатори за всички портове, определящи техния статус.
	Всеки комутатор трябва да поддържа следния минимум основни протоколи:
1.36.	Съвместимите с IEEE 802.1: • 802.1p, q – VLAN tagging; • 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol; ; • 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); • 802.1x – Extensible Authentication Protocol; • 802.1d – Bridging.
1.37.	Съвместимите с IEEE 802.3: • 802.3ad - Link aggregation; • 802.3ab - 1000BASE-T; • 802.3ae - 10 Gigabit Ethernet; • 802.3x Flow control; • 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX.
1.38.	Всеки комутатор да изпълнява изискванията на съответните RFC за IPv4/IPv6, Device Management, Network Management, OSPF, IP Multicast, QoS/CoS и други, необходими за работата на комутаторите.
1.39.	Всеки комутатор да поддържа IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), за да позволява агрегиране на паралелни пътища (групиране на портове) между комутатори и/или маршрутизатори.
1.40.	Всеки комутатор да поддържа Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), Rapid STP (IEEE 802.1w) и Multiple Spanning Trees Protocol (IEEE 802.1s).
1.41.	Всеки комутатор да поддържа IEEE 802.1p спецификация за приоритети и съгласно нея да доставя данните съобразно приоритета и типа на трафика. Всеки комутатор да поддържа йерархична система за класифициране на трафика (Class of service CoS) - набор от IEEE 802.1p приоритети на таг базирани IP адреси, IP Type of Service(ToS), Layer 3 протокол, TCP/UDP номер на порта и Differentiated Services Code Point (DSCP) класификация на полетата с цел повторна класификация и маркиране.
1.42.	Всеки комутатор да може да променя Differentiated Services Code Point (DSCP) и Type of Service (ToS) маркировката на пакетите.
1.43.	Всеки комутатор да поддържа приоритети на опашки с цел обработка на пакети с висок приоритет преди обработка на останалия трафик; Всеки комутатор да има възможност за организиране на приоритетна обработка на ниско-латентен трафик.
1.44.	Всеки комутатор да поддържа индивидуални политики за всеки Ethernet порт и VLAN.
1.45.	Всеки комутатор да поддържа 10 Gigabit Ethernet.
1.46.	Всеки комутатор да поддържа маршрутизиращи протоколи RIP и OSPF за IPv4.
1.47.	Всеки комутатор да поддържа маршрутизиращи протоколи OSPFv3(RFC 2740) за IPv6.
1.48.	Всеки комутатор да поддържа IEEE DCB, IEEE P802.1Qbb, IEEE P802.1Qaz
	Мрежова сигурност:
1.49.	Всеки комутатор да поддържа IEEE 802.1x - Extensible Authentication Protocol.
1.50.	Всеки комутатор да поддържа TACACS+ и/или RADIUS автентикация за централизирано управление на устройството и ограничаване на потребителите без права за промяна на конфигурациите.
1.51.	Всеки комутатор да поддържа IEEE 802.1AE – MAC security.

1.52.	Всеки комутатор да може да контролира трафика от даден порт на база MAC адрес на източника, както и да ограничава броя MAC адреси за даден порт.
1.53.	Да се поддържа Control Plane Policing
1.54.	Всеки комутатор да позволява различни нива на достъп до управлението, на базата на потребителски имена и пароли. Например read-only и full access.
1.55.	Всеки комутатор да поддържа репликация на трафика на даден порт с цел анализ на възникнали проблеми, както и селективно репликиране на част от трафика.
1.56.	Всеки комутатор да притежава механизъм за предотвратяване включването на крайни устройства, които не се администрират от мрежовия администратор, да взимат участие в Spanning Tree топологията.
1.57.	На всеки комутатор да може да се автоматизират определени действия, чрез предварително дефинирани политики, когато определено събитие настъпи
1.58.	Всеки комутатор да има сертификати за безопасност и електромагнитни емисии валидни в Европейския Съюз.
1.59.	Комутаторите да се доставят с всички необходими елементи за монтаж в 19” шкаф (rack).
1.60.	Всеки комутатор да има CE xxxx за качество или съвместим.
1.61.	Електрическо захранване ( AC Power supply ) 220V(200-240V), 50 Hz.
1.62.	Всеки комутатор да има вградено резервирано модулно захранване (поне 2 захранващи блока), като устройството да запазва работоспособността си при отпадане на всеки един от тях.
1.63.	Тип захранващ кабел – Europe.
1.64.	Комутаторите да могат работят при следните условия: • Температура на околната среда: 20 – 30 °C; • Влажност на околната среда: 20% – 60%.
1.65.	Всеки комутатор да се достави с конзолен кабел и необходимите захранващи кабели
1.66.	Всеки модулен комутатор да се достави с възможност за минимум 36 броя порта за 1Gbps SFP и/или 10Gbps SFP+, като има инсталирани минимум 29 оптични модула 10 Gb/s за разстояние до 5 км и 2 оптични модула 1 Gb/s, за растояние до 5 км.

№	Спецификация
2.	LAN комутатор Layer 3 – (Тип 2) –48-портови комутатори за административен „data center” и за оперативен „data center”. Допуска се предлагането на различни видове комутатори за административния и оперативния „data center”, съобразно различните изисквания за тях.
2.1.	Всеки комутатор да има производителност не по-малка от 120 Mpps.
2.2.	Всеки комутатор да има неблокируема архитектура и капацитет на комутиращата матрица не по-малък 120 Gbps.
2.3.	. Административният „data center” да има минимум 20Gbps връзка към опорните комутатори. Реализацията на административния „data center” може да бъде като изнесени портове(със същата функционалност) на комутаторите от тип 1 и/или само с устройства от тип 2. При използване на изнесени портове, те трябва да отговарят на изисквания на т. 2.52, т. 2.55, т. 2.56, т. 2.57, т. 2.58 и т. 2.60 .В случай на стекиране на тези комутатори, връзката между тях трябва да бъде минимум 20 Gbps.
2.4.	Всеки комутатор да поддържа MAC адресна таблица с капацитет минимум 6000МАС адреса.
2.5.	Всеки комутатор да може да контролира генерираните от крайните устройства broadcast, multicast и unicast storm пакети в зададени граници.

2.6.	Всеки комутатор да бъде с 48 порта 10/100/1000Base-T, съгласно Таблица 1.
2.7.	Всеки комутатор да има възможност за включване на минимум 4 оптични SFP и/или минимум 2 броя SFP+ модула.
2.8.	Комутаторите да могат да се стекират. Производителността на стек от два комутатора да е поне 200Gbps.
2.9.	Оперативният „data center” да има връзка между двата комутатора минимум 20Gbps и 4 бр. връзки 1Gbps от всеки комутатор към отдалечените комутатори. Двата комутатора трябва да могат да работят като едно логическо устройство.
2.10.	Всеки комутатор да има възможност за стекиране на минимум 4 комутатора. Стекирането може да се реализира със специален кабел или с оптична свързаност, като за това се предвидят допълнителни оптични модули.
2.11.	Оптичните модули трябва да работят по едномодов (Single mode) оптичен кабел с LC конектори.
2.12.	Стекът да работи като един логически комутатор за всички негови функции (управление, STP, LACP, IP маршрутизация и т.н.).
2.13.	Свързването в стек на два или повече от два комутатора да гарантира непрекъсваемост на работата на втория и всеки следващ комутатор при отпадане на главния (мастер) комутатор.
2.14.	В един стек да могат да се включват едновременно комутатори с 24 и 48 порта.
2.15.	Всички портове да имат индикатори, определящи техния статус.
2.16.	Всеки комутатор да поддържа IGMP групи.
2.17.	Всеки комутатор да може да комутира мултикаст пакети.
2.18.	Всеки комутатор да поддържа филтрация на мултикаст трафика на база IGMP протокол.
2.19.	Всеки комутатор да поддържа максимален размер на пакета (MTU) минимум 9000 байта.
2.20.	Всеки комутатор да поддържа запазване на текущата конфигурация при промени, като позволява връщане към нея.
2.21.	Всеки комутатор/стек да има възможност за откриване на еднопосочни оптични връзки.
2.22.	Всеки комутатор/стек да може да балансира трафика по пътища с еднаква метрика.
2.23.	Всеки комутатор/стек да открива и блокира на нестабилни (с чести прекъсвания) оптични връзки.
2.24.	Всеки комутатор/стек да поддържа сериен, telnet и SSH достъп до CLI интерфейс за управление.
2.25.	Всеки комутатор/стек да поддържа SNMP, графичен интерфейс, NTP, IGMP.
2.26.	Всеки комутатор/стек да поддържа Telnet и WEB базиран интерфейс за конфигурация с метод за криптиран достъп (SSH минимум v2).
2.27.	Всеки комутатор/стек да поддържа SNMP (v1, 2, и 3) протокол за наблюдение и управление.
2.28.	Всеки комутатор/стек да поддържа достъпа до управлението по IP адрес.
2.29.	Всеки комутатор трябва да поддържа IEEE 802.3az
2.30.	Всеки комутатор да може да организира изходящите пакети в минимум 4 хардуерни опашки на порт.
	Всеки комутатор трябва да поддържа следния минимум основни протоколи:

2.31.

Съвместимите с IEEE 802.1:

• 802.1 q - VLAN tagging;

• 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol; ;

• 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP);

• 802.1x - Extensible Authentication Protocol / Port Based Access Control;

• 802.1AB – Link Layer Discovery Protocol (LLDP).

2.32.

Съвместимите с IEEE 802.3:

• 802.3ad - Link aggregation;

• 802.3ab - 1000BASE-T;

• 802.3 – 10BASE-T specification;

• 802.3u – 100BASE-T specification;

• 802.3x – Full Duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports;

• 802.3ae - 10 Gigabit Ethernet;

• 802.3x Flow control;

• 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX.

2.33.

Всеки комутатор да поддържа: DHCPv6 Guard, IPv6 Neighbor Discovery Multicast

Suppress, IPv6 RA Guard; IPv6 Snooping

2.34.

Всеки комутатор да поддържа IPv4 и IPv6 комутиране на пакети.

2.35.

Всеки комутатор да поддържа маршрутизиращи протоколи RIP и OSPF за IPv4.

2.36.

Всеки комутатор да поддържа маршрутизиращи протоколи OSPFv3 за IPv6.

Типът на връзката и броя на оптичните модули за административният „data center”

зависи от вида на реализацията, като обменът с опорните комутатори е не по-малък от 20 Gbps.

2.37.

Всеки комутатор да поддържа IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), за да позволява агрегиране на паралелни пътища (групиране на портове) между

комутатори и/или маршрутизатори.

2.38.

Всеки комутатор да поддържа агрегиране чрез LACP от различни членове на стека на

етажните комутатори.

2.39.

Всеки комутатор да поддържа Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), Rapid STP (IEEE

802.1w) и Multiple Spanning Trees Protocol (IEEE 802.1s).

2.40.

Комутаторът да поддържа минимум 50 виртуални мрежи (VLANs) и 4096

идентификатори за тези виртуални мрежи (VLAN IDs), съгласно IEEE 802.1Q спецификация – VLAN Tagging.

2.41.

Всеки комутатор да поддържа Quality of Service функционалност, съгласно изискванията на IEEE 802.1p, Class of Service (CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP) класификация на полета с цел повторна класификация и маркиране, базирани

на IP или MAC адреси или TCP/UDP порт номера.

2.42.

Всеки комутатор да поддържа приоритизация на опашки с цел обработка на пакети с

висок приоритет преди обработка на останалия трафик.

Мрежова сигурност:

2.43.

Всеки комутатор да поддържа IEEE 802.1x - Extensible Authentication Protocol/Port

Based Access Control.

2.44.

Всеки комутатор да може да автентикира потребителите по потребителско име и парола съгласно спецификацията IEEE 802.1x Extensible Authentication Protocol over

LANs (EAP over LAN" or EAPOL).

2.45.

Всеки комутатор да може да контролира трафика от даден порт на база MAC адрес на

източника, както и да ограничава броя MAC адреси за даден порт.

2.46.

Всеки комутатор да дава възможност за проследяване и контролиране потребителите

чрез MAC Address Notification.

2.47.	Всеки комутатор да поддържа списъци за контрол на достъпа (ACL), чрез които да има възможност да се прилагат политики за сигурност.
2.48.	Всеки комутатор да позволява различни нива на достъп до управлението, на базата на потребителски имена и пароли. Например read-only и full access.
2.49.	Всеки комутатор да поддържа репликация на трафика на даден порт с цел анализ на възникнали проблеми.
2.50.	Всеки комутатор да притежава механизъм за предотвратяване на крайни устройства, които не се администрират от мрежовия администратор, да взимат участие в Spanning Tree топологията.
2.51.	Комутаторите да се доставят с всички необходими елементи за монтаж в 19” шкаф (rack).
2.52.	Всеки комутатор да има CE xxxx за качество или съвместим.
2.53.	Всеки комутатор да има сертификати за безопасност и електромагнитни емисии валидни в Европейския Съюз (CE).
2.54.	Електрическо захранване ( AC Power supply ) 220V(200-240V), 50 Hz.
2.55.	Всеки комутатор да има второ вградено модулно захранване, като устройството да запазва работоспособността си при отпадане на всяко от тях.
2.56.	Тип захранващ кабел – Europe.
2.57.	Комутаторите да могат работят при следните условия: • Температура на околната среда: 20 – 30 °C; • Влажност на околната среда: 20% – 60%.
2.58.	В доставката да бъдат включени всички необходими захранващи, конзолни и кабели за стекиране.
2.59.	Всеки комутатор за оперативния „data center” трябва да има инсталирани 4 бр. SFP за разстояние до 5 км.
2.60.

№	Спецификация
3.	LAN комутатор Layer 2 – (Тип 3). 24-портови и 48- портови с възможност за стекиране
3.1.	Всеки комутатор да има производителност не по-малка от 60 Mpps за 24-портов комутатор и 120 Mpps за 48-портов.
3.2.	Всеки комутатор да има неблокируема архитектура и капацитет на комутиращата матрица не по-малък от 60 Gbps за 24-портов и 120 Gbps за 48-портов комутатор.
3.3.	Комутаторите да могат да се стекират. Производителността на стека да е поне 200Gbps
3.4.	Всеки комутатор да поддържа MAC адресна таблица с капацитет минимум 6000МАС адреса.
3.5.	Всеки комутатор да може да контролира генерираните от крайните устройства broadcast, multicast и unicast storm пакети в зададени граници.
3.6.	Всеки комутатор да бъде с 24/48 порта 10/100/1000Base-T, съгласно Таблица 1.
3.7.	Всеки комутатор да има възможност за включване на поне 2 оптични SFP/SFP+ (Small Form Pluggable) 1/10Gbps модула.
3.8.	Оптичните модули трябва да работят по едномодов (Single mode) оптичен кабел с LC конектори.
3.9.	Всеки комутатор да има възможност за стекиране на минимум 4 комутатора.
3.10.	Стекът да работи като един логически комутатор за всички негови функции (управление, STP, LACP, IP маршрутизация и т.н.).

3.11.	Свързването в стек на два или повече от два комутатора да гарантира непрекъсваемост на работата на втория и всеки следващ комутатор при отпадане на главния (мастер) комутатор.
3.12.	В един стек да могат да се включват едновременно комутатори с 24 и 48 порта.
3.13.	Всички портове да имат индикатори, определящи техния статус.
3.14.	Всеки комутатор да поддържа IGMP групи.
3.15.	Всеки комутатор да може да комутира мултикаст пакети.
3.16.	Всеки комутатор да поддържа филтрация на мултикаст трафика на база IGMP протокол.
3.17.	Всеки комутатор да поддържа максимален размер на пакета (MTU) минимум 9000 байта.
3.18.	Всеки комутатор да поддържа запазване на текущата конфигурация при промени, като позволява връщане към нея.
3.19.	Всеки комутатор/стек да има възможност за откриване на еднопосочни оптични връзки.
3.20.	Всеки комутатор/стек да може да балансира трафика по пътища с еднаква метрика.
3.21.	Всеки комутатор/стек да открива и блокира на нестабилни (с чести прекъсвания) оптични връзки.
3.22.	Всеки комутатор/стек да поддържа сериен, telnet и SSH достъп до CLI интерфейс за управление.
3.23.	Всеки комутатор/стек да поддържа SNMP, графичен интерфейс, NTP, IGMP.
3.24.	Всеки комутатор/стек да поддържа Telnet и WEB базиран интерфейс за конфигурация с метод за криптиран достъп (SSH минимум v2).
3.25.	Всеки комутатор/стек да поддържа SNMP (v1, 2, и 3) протокол за наблюдение и управление.
3.26.	Всеки комутатор/стек да поддържа достъпа до управлението по IP адрес.
3.27.	Всеки комутатор трябва да поддържа IEEE 802.3az
3.28.	Всеки комутатор да може да организира изходящите пакети в 4 хардуерни опашки на порт.
	Всеки комутатор трябва да поддържа следния минимум основни протоколи:
3.29.	Съвместимите с IEEE 802.1: • 802.1 q - VLAN tagging; • 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol; • 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); • 802.1x - Extensible Authentication Protocol / Port Based Access Control; • 802.1AB – Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
3.30.	Съвместимите с IEEE 802.3: • 802.3ad - Link aggregation; • 802.3ab - 1000BASE-T; • 802.3 – 10BASE-T specification; • 802.3u – 100BASE-T specification; • 802.3x – Full Duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports; • 802.3ae - 10 Gigabit Ethernet; • 802.3 af – PoE; • 802.3x Flow control; • 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX.
3.31.	Всеки комутатор да поддържа: DHCPv6 Guard, IPv6 Neighbour Discovery Multicast Suppress, IPv6 RA Guard; IPv6 Snooping.

3.32.

комутатори и/или маршрутизатори.

3.33.

Всеки комутатор да поддържа агрегиране чрез LACP от различни членове на стека на

етажните комутатори.

3.34.

Всеки комутатор да поддържа Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), Rapid STP (IEEE

802.1w) и Multiple Spanning Trees Protocol (IEEE 802.1s).

3.35.

Комутаторът да поддържа минимум 50 виртуални мрежи (VLANs) и 4096 идентификатори за тези виртуални мрежи (VLAN IDs), съгласно IEEE 802.1Q

спецификация – VLAN Tagging.

3.36.

на IP или MAC адреси или TCP/UDP порт номера.

3.37.

Всеки комутатор да поддържа приоритизация на опашки с цел обработка на пакети с

висок приоритет преди обработка на останалия трафик.

3.38.

Всеки комутатор да има възможност за добавяне на функционалност позволяваща

упрвалението на безжични точки за достъп

Мрежова сигурност:

3.39.

Всеки комутатор да поддържа IEEE 802.1x - Extensible Authentication Protocol/Port

Based Access Control.

3.40.

LANs (EAP over LAN" or EAPOL).

3.41.

Всеки комутатор да може да контролира трафика от даден порт на база MAC адрес на

източника, както и да ограничава броя MAC адреси за даден порт.

3.42.

Всеки комутатор да дава възможност за проследяване и контролиране потребителите

чрез MAC Address Notification.

3.43.

Всеки комутатор да поддържа списъци за контрол на достъпа (ACL), чрез които да

има възможност да се прилагат политики за сигурност.

3.44.

Всеки комутатор да позволява различни нива на достъп до управлението, на базата на

потребителски имена и пароли. Например read-only и full access.

3.45.

Всеки комутатор да поддържа репликация на трафика на даден порт с цел анализ на

възникнали проблеми.

3.46.

Всеки комутатор да притежава механизъм за предотвратяване на крайни устройства,

които не се администрират от мрежовия администратор, да взимат участие в Spanning Tree топологията.

3.47.

Комутаторите да се доставят с всички необходими елементи за монтаж в 19” шкаф

(rack).

3.48.

Всеки комутатор да има CE xxxx за качество или съвместим.

3.49.

Всеки комутатор да има сертификати за безопасност и електромагнитни емисии

валидни в Европейския Съюз (CE).

3.50.

Да се доставят поне 10 броя конзолни кабели.

3.51.

Електрическо захранване ( AC Power supply ) 220V(200-240V), 50 Hz.

3.52.

Всеки комутатор да има второ вградено модулно захранване, като устройството да

запазва работоспособността си при отпадане на всяко от тях.

3.53.

Тип захранващ кабел – Europe.

3.54.

Комутаторите да могат работят при следните условия:

• Температура на околната среда: 20 – 30 °C;

• Влажност на околната среда: 20% – 60%.

3.55.

В доставката да бъдат включени всички необходими захранващи, конзолни и кабели

за стекиране.

3.56.

Комутаторите да са окомплектовани с минимум 2 оптични модула за растояние до 5

км.

№	Спецификация резервни модули
4.	Резервни SFP/SFP+( модули за 1Gbps и 10Gbps) – по 2 бр. от всеки вид за разстояние до 5 км. и по един захранващ блок за всеки тип комутатор..

№	Спецификация оптични кабели
5.	SC/SC конектори (накрайници), дължина: 2 бр. – 2м 2 бр. – 10м
	SC/LC конектори (накрайници), дължина: 50бр. – 2м 5 бр. – 5м 2 бр. - 20м
	LC /LC конектори (накрайници), дължина: 10бр. – 2м

РАЗДЕЛ II ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В обявената процедура могат да участват всички лица – български и чуждестранни, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Участниците да са оторизирани от производителя на предлаганото оборудване за продажба и сервизиране на територията на Република България.

3. Участниците да са сертифициран партньор за поддръжка и сервизиране на предлаганото оборудване и да осигурят обслужване в гаранционния и извън гаранционния му срок.

4. Участниците да разполагат с минимум 2-ма сертифицирани специалисти от производителя или от оторизиран от него сертифициращ орган за инсталиране, конфигуриране и сервизиране на предлаганата техника с валидни сертификати за придобита квалификация. Да бъдат приложени валидни сертификати, удостоверяващи сертификационния статус на специалистите.

5. Участниците да са реализирали оборот, който се отнася до предмета на поръчката на стойност, не по-малка от 1 000 000 (един милион) лева и да са изпълнили поне два договора с предмет, който се отнася до предмета на поръчката, за предходните три години (2011, 2012 и 2013 г.). Предмет, който се отнася до предмета на поръчката, включва: проектиране на мрежова архитектура и внедряване на системи за интегрирани мрежови инфраструктури (LAN, WAN,VPN, VoIP) и комуникационна свързаност.

6. Участниците да имат работоспособна система за обслужване на клиентите (helpdesk).

7. Участниците трябва да предложат оборудване от производители, които имат внедрена система за управление на качеството и са сертифицирани по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен.

8. Участниците да имат внедрена система за управление на качеството в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008, с валиден към момента на подаване на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка.

9. Участниците да имат внедрена система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарта ISO 27001:2005 или еквивалентен, с валиден към момента на подаване на офертата сертификат.

10. Участниците да имат внедрена система за управление на услугите в сектора на ИТ съгласно стандарта ISO/IEC 20 000 - 1:2005 или еквивалентен, с валиден към момента на подаване на офертата сертификат.

11. Сертификатите по Раздел ІІ, т.т. 7-10 трябва да са издадени от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕA MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по съответния стандарт (EN ISO 9001:2008) и с ЕAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка.

12. Обектът, в който ще се реализира предметът на обществената поръчка, е стратегически обект и в него се намират стратегически зони по смисъла на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” и Правилника за прилагането му (ППЗДАНС). Преди сключване на договора, лицата, които ще извършват дейностите по надзор на монтажа и първоначално конфигуриране на активното мрежово оборудване, на основание чл. 43, ал. 1 от ППЗДАНС следва да получат разрешение за работа в стратегическите зони на стратегическите обект по чл. 40, т. 2 от ППЗДАНС.

РАЗДЕЛ III ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. Офертата да бъде изготвена в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.

1.2. Офертата да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

1.3. Пликът с офертата да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

a) плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

b) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката;

c) плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

1.4. „Предложението за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена“ да бъдат подписани от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.

1.5. Всички документи в офертата следва да бъдат представени на български език, написани на пишеща машина или компютър, с номерирани страници, без поправки и/или изтривания.

1.6. Срокът на валидност на офертите следва да бъде 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за подаването им.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 1

Плик № 1 – „Документи за подбор” - съдържа:

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

Чуждестранните участници представят тези документи в официален превод съгласно т. 2.12.1. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

2.3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.

2.4. Документ/и за гаранция за участие в процедурата съгласно образеца представен в Приложение № 1 или копие от платежно нареждане;

2.5. Документи, доказващи финансовото и икономическо състояние на участника:

a) копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи за предходните три години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен;

b) информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си за доказване на изискването по раздел ІІ, т. 5, изр. 1, предл. І от настоящата документация;

2.6. Документи, доказващи технически възможности на участника:

a) списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгласно образец

№ 11 от настоящата документация, придружен от препоръки за добро изпълнение за доказване на изискването по раздел ІІ, т. 5, изр. 1, предл. ІІ от настоящата документация;

b) документ/и, удостоверяващи, че участникът е производител или е упълномощен от производителя на оферираното оборудване, или от негов официален представител за територията на Република България, за продажби на територията на Република България;

Забележка: Участникът следва да представи като приложение към тези документи информация за производителя на оферираното оборудване.

c) списък на лицата, които ще бъдат пряко заети с изпълнението на договора, притежаващи сертификати издадени от производителя или оторизиран от него сертифициран орган за дейностите по инсталиране и сервизиране на предлаганото оборудване;

d) валиден към датата на подаване на офертите сертификат за доказване на изискването по раздел ІІ, т. 7 от настоящата документация (заверено от участника копие, придружено с превод на български език);

e) валиден към датата на подаване на офертите сертификат за доказване на изискването по раздел ІІ, т. 8 от настоящата документация (заверено от участника копие, придружено с превод на български език);

f) валиден към датата на подаване на офертите сертификат за доказване на изискването по раздел ІІ, т. 9 от настоящата документация (заверено от участника копие, придружено с превод на български език);

g) валиден към датата на подаване на офертите сертификат за доказване на изискването по раздел ІІ, т. 10 от настоящата документация (заверено от участника копие, придружено с превод на български език);

Забележка: Сертификатите по букви d, e, f и g трябва да са издадени от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация на държава - страна по споразумението за взаимно признаване на

Европейската организация по акредитация (ЕA MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област сертификация на системи за управление по стандарт ISO 9001:2008 и с ЕAC/NACE код покриващ обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка. Представените сертификати трябва да бъдат придружени от превод на български език.

h) декларация свободен текст, удостоверяваща наличието на работоспособна система за обслужване на клиентите (helpdesk).

2.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП, изготвена съгласно образеца, представен в Приложение № 2.

2.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП, изготвена съгласно образеца, представен в Приложение № 3.

2.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена съгласно образеца, представен в Приложение № 4.

2.10. Декларация за и от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и видът на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, изготвени съгласно образците, представени в Приложение № 5 и № 5а. Документите по точки 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8 се представят и от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

2.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, изготвена съгласно образеца, представен в Приложение № 10.

2.12. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното да бъде представено и в официален превод на български език.

2.12.1. Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет страницата на Министерство на външните работи на Република България.

2.13. За участници обединения – документите по т. 2.2., т. 2.7., т. 2.8. и т. 2.9 се представят от всеки участник в обединението, а документите по т. 2.5. и т. 2.6. от участника/ците, чрез който/които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по тази точка.

2.14. За чуждестранни участници – документите по т.т. 2.2., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. и т. 2.9., които са на чужд език, се представят в превод на български език.

2.15. Когато се допуска представяне на копия от документи, те трябва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и печат на участника.

2.16. Страниците на документите в Плик № 1 да бъдат номерирани и документите да са описани в раздел съдържание.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 2

Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката“ - съдържа:

3.1. Попълнен образец на офертата, съгласно Приложение № 6.

3.2. Техническа спецификация на предлаганото оборудване съгласно образеца на техническо предложение, представен в Приложение № 6.1;

3.3. Документ от производителя на оборудването или от негов упълномощен представител за територията на Република България, в който са посочени сервизите, оторизирани от производителя на оборудването, чрез които ще осъществява гаранционното обслужване (заверено от участника копие, придружено с превод на български език);

3.4. Документ от производителя на оборудването или от негов упълномощен представител за територията на Република България, в който да са посочени

условията за гаранционно обслужване на оборудването, съответстващи или надвишаващи минималните изисквания на възложителя (заверено от участника копие, придружено с превод на български език).

3.5. Програма за извършване на обучение на представители на възложителя, съгласно Приложение № 4 към проекта на договор;

3.6. Декларация, че предлаганото оборудване е ново, неупотребявано и е в производствената листата на производителя към датата на представяне на офертата;

3.7. Декларация от участника, потвърждаваща възможност за доставка на резервни части за период най-малко 10 (десет) години след датата на подаване на офертата (заверено от участника копие, придружено с превод на български език);

3.8. Каталози, проспекти, брошури и/или други печатни материали, доказващи произхода, производителя и техническите параметри на предлаганото оборудване и удостоверяващи съответствието на декларираните в приложение № 6.1 технически параметри с тези, посочени от производителя на предлаганото оборудване. Препратките към интернет се разглеждат само, когато са към сайт на производителя.

Страниците на документите в Плик № 2 да бъдат номерирани и документите да са описани в раздел съдържание.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЛИК № 3

4.1. Плик № 3 да съдържа предлаганата цена за изпълнение на поръчката. Участникът попълва образеца, представен в Приложение № 6.2, и го поставя в отделен плик с номер 3 и надпис „Предлагана цена“.

4.2. Информация за ценовата оферта и начина за определянето на цената, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.

РАЗДЕЛ IV УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите да бъдат представени в деловодството на ДП РВД на адрес: 1500 Xxxxx, xxx.

„Брюксел” № 1, тел. 000 0000 в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 55 – чл. 57 от ЗОП.

2. Върху плика участникът посочва: предмета на поръчката, името или наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронна поща.

РАЗДЕЛ V ГАРАНЦИИ

1. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.1. Гаранцията за участие в процедурата e в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

1.2. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк” АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номерът на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията.

б) оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, съгласно образеца, представен в Приложение № 1 от настоящата документация, и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.

1.3. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

2. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

2.2. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по банковата сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за което се внася гаранцията.

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на възложителя, съгласно образеца представен в Приложение № 7 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на проекта на договор.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА В ГАРАНЦИОНЕН СРОК

3.1. Гаранцията за поддръжка в гаранционен срок е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

3.2. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по банковата сметка на ДП РВД:

„УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. „Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX,

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номерът на договора, за който се внася гаранцията.

б) оригинал на банкова гаранция за поддръжка в гаранционен срок, издадена в полза на възложителя, съгласно образеца представен в Приложение № 8 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на доставеното по договора оборудване.

3.3. Гаранцията за поддръжка в гаранционен срок се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на проекта на договор.

РАЗДЕЛ VI РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

1. Участниците депозират въпросите си, свързани с процедурата по реда и условията на чл. 29, ал. 1 от ЗОП пред Възложителя на адрес: ДП „РXX” - Xxxxx 0000, xxx.

„Брюксел” №1, факс: 980 38 64. Лице за контакт: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, тел.: 02/000 0000.

2. В 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането Възложителят ще изпрати писмено разяснение до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението ще се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. За всички останали заинтересовани лица Възложителят ще публикува на електронната си страница (xxxx://xxxxxxx.xxx) разясненията по документацията за участие.

3. Възложителят ще публикува на електронната си страница (xxxx://xxxxxxx.xxx) информация за часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.

РАЗДЕЛ VII ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. КРИТЕРИЙ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКАТА НА ОФЕРТИТЕ

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия

„Икономически най-изгодна оферта”

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодна оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертите са както следва:

• Коефициент КЦ – „Относително тегло на предложената цена“ с относителна тежест 60% в комплексната оценка.

• Коефициент КТ – „Относително тегло на техническите параметри” с относителна тежест 40% в комплексната оценка.

До оценяването ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

Закръглението при изчисленията се извършва до втория знак след десетичната запетая.

Участникът, получил най-висока обща оценка се класира на първо място. Останалите се подреждат в низходящ ред според получените оценки.

Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.

1.1. Определяне на комплексната оценка (Ki)

Ki= КЦi x 60 + КТi x 40

• Ki – е комплексната оценка на офертата на i –тия участник в процедурата.

• i – е число от „1” до „N”, където „N” е общия брои на получените оферти.

• КЦi – Относителен коефициент на предложената цена от i –тия участник;

• КТi – Относителен коефициент на техническите параметри, предложени от i –тия участник.

Забележка:

Комплексната оценка (Ki) може да приема стойности по-големи от нула и по- малки или равни на 100.

1.2. Определяне на коефициента КЦi

КЦi = Цmin/Цi

Където:

• Цi – е предложената цена без ДДС от i –тия участник;

• Цmin – е най ниската предложена цена без ДДС. Забележки:

1. С цел спазване на принципа на Закона за обществените поръчки за равнопоставеност на участниците, за целите на оценяването, ако участникът е от страна, която не е член на ЕС, към предложената в офертата цена се добавят дължимите мита и такси на територията на РБ съгласно действащата към момента на оценяване на офертите митническа тарифа. За повече информация: xxxx://xxxxxxx.xx/xx/xxxx/000 .

2. За целите на оценяването, ако чуждестранен участник е оферирал цена в EUR (евро), същата се преизчислява в лева по фиксирания курс на Българската народна банка, който е 1,95583 лева за едно EUR (евро).

1.3. Определяне на коефициента КТi

КТi = Тi/Тmax

Където:

• Ti – е сумата от точките получени за предложените технически параметри на оферираното оборудване от i –тия участник;

• Ti – приема стойности от 10 до 70 точки;

• Тmax е сумата от предвидените точки съгласно т. 1.4 и е равен на 70;

1.4. Определяне на Ti

Параметрите, за които се присъждат съответните точки, и тяхната стойност са посочени в таблицата по – долу:

No	Параметър	Условие	Точки
1.	Размер на шасито на опорен комутатор	От 11U до 20U	10
		От 6 U до 10U	20
		До 5 U	30
2.	Възможност за поддръжка на над 5 40Gbps портове в шасито на опорен комутатор (IEEE P802.3BA)	От 6 до 10 порта	10
2.		Над 10 порта	20
3.	Поддръжка на FCoE ISO/IEC JTC 1/SC 25 (Fibre Channel over Ethernet) протокол на опорните комутатори	Ако поддържа	20

На първо място се класира участникът в процедурата с най-голяма стойност на комплексната оценка (Ki, max ).

Класирането на останалите участници е според стойността на комплексните им оценки.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

№…………......

Днес, ................. 201... г. в гр. София, между:

1. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), ЕИК 000697179, със седалище и адрес на управление: София 1540, бул. „Брюксел” № 1, телефон 000 00 00, факс 980 00 43, представлявано от г-н Xxxxxx Xxxxx - генерален директор, наричано накратко „Възложител”, от една страна, и

2. .............................................................., ЕИК ........................................, със седалище и

адрес на управление: гр. ……......…..............., ул. .....…........……............... №...….., вх ,

ет. …….. телефон …………....................., факс ……......................, представлявано от

............……………………..............……………................., на длъжност

……………………………, наричан накратко „Изпълнител”, от друга страна,

на основание чл. 74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение

№ РД -.................../...................... за определяне на изпълнител на обществената поръчка се състави и подписа настоящият договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши срещу определено в договора възнаграждение:

1.1.1. доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура за нуждите на ДП РВД, ведно с техническа документация и комплект резервни части наричано за краткост Оборудването, определено по вид и количество в Приложение № 1 „Технически спецификации”

1.1.2. да извърши първоначална конфигурация и надзор на монтажа, инсталацията и пускането на Оборудването в експлоатация, както и последващо конфигуриране при необходимост

1.1.3. да извърши обучение за поддръжка на Оборудването на служители на Възложителя.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Общият срок за изпълнение на договора е до ………. (не повече от 120 (сто и двадесет дни)..........., считано от датата на влизане на същия в сила, и включва следните междинни срокове:

2.1.1. Срок за доставка на Оборудването: ….. (не повече от 90 дни от датата на влизане в сила на договора) ;

2.1.2. Срок за първоначално конфигуриране на Оборудването, надзор на монтажа, инсталацията и пускането му в експлоатация, както и провеждане на обучение: …… (30 дни считано от доставката, но не повече от 120 дни след влизане на договора в сила).

ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

(Приложим за участници с месторегистрация в Република България)

3.1. Цената на договора е в размер на .................. (. с думи) лева без

включен ДДС или .................. ( с думи) с включен ДДС.

3.1.1 Единичните цени без ДДС, посочени в Приложение № 1 от договора, са неизменни за срока на действие на договора и включва всички преки и непреки разходи, мита, данъци с изключение на ДДС, такси, акцизи, които са дължими на територията на Република България, както и печалба.

3.1.2. В случай, че в хода на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, дължимият ДДС се начислява в съответствие с нормативно определения нов размер.

3.2. Цената по т. 3.1 се разпределя по следния начин.

3.2.1. Крайна цена на Оборудването, в това число оптични кабели за свързване, и на техническата документация (без резервни части), съгласно Приложение № 1 от договора:

.................. ( с думи);

3.2.2. Крайна цена за резервни части, съгласно Приложение № 1 от договора:.................. ( с думи);

3.2.3. Крайна цена за първоначално конфигуриране, съгласно Приложение № 1 от договора: .................. ( с думи);

3.2.4. Крайна цена за обучение, съгласно Приложение № 1 от договора: (

...........................с думи).

3.3. Цената по т. 3.1. включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

ІІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

(Приложим за чуждестранни участници)

3.1. Цената на договора е в размер на ........................EUR (… с

думи), при условия DAP съгласно Инкотермс 2010.

3.2. Цената по т. 3.1 се разпределя по следния начин:

3.2.1. Крайна цена за Оборудването и техническата документация (без резервни части), съгласно Приложение № 1 от договора: .................. ( с думи);

3.2.2. Крайна цена за резервни части, съгласно Приложение № 1 от договора:.................. ( с думи);

3.2.3. Крайна цена за първоначално конфигуриране, съгласно Приложение № 1 от договора: .................. ( с думи);

3.2.4. Крайна цена за обучение, съгласно Приложение № 1 от договора: (

...........................с думи).

3.3. Всички разходи за механизация и за служители на Изпълнителя, включително пътни, дневни и други разноски са за сметка на същия и се считат за включени в цената на договора.

ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

(Приложим за участници с месторегистрация в Република България)

4.1. Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от общата крайна цена по т. 3.2.1. и т. 3.2.2., в срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня следващ този на получаването на проформа фактура за размера на авансовото плащане, документ за банкова

гаранция за авансово плащане, в съответствие с образеца, съгласно Приложение № 9 от документацията за участие в процедурата.

4.1.1. В срок от 5 дни след получаване на авансовото плащане, Изпълнителят е длъжен да представи оригинална фактура за размера на същото.

4.2. Плащане в размер на 60% (шестдесет процента) от общата крайна цена по т. 3.2.1. и т. 3.2.2., след доставка на Оборудването, в срок от 10 работни дни, считано от деня следващ този на представяне на оригинална фактура за 100% от стойността на доставката, намалена с платения аванс и подписан от страните приемо-предавателен протокол за доставка.

4.3. Плащане в размер на 20% (двадесет процента) от общата крайна цена по т т. 3.2.1. и т. 3.2.2., в срок от 10 работни дни, считано от деня следващ този на представяне на подписан от страните протокол за успешно проведени 72 часови проби на оборудването в реални условия и оригинал на банкова гаранция за гаранционна поддръжка.

4.4. Плащане на крайната цена по т 3.2.3, в срок от 10 работни дни, считано от деня следващ този на представяне на оригинална фактура и подписан от страните протокол по т.

6.2. за успешно проведени 72 часови проби на оборудването в реални условия.

4.5. Плащане на крайната цена по т 3.2.4, в срок от 10 работни дни, считано от деня следващ този на представяне на оригинална фактура и двустранно подписани протоколи за извършено обучение по т. 7.5.

4.6. Плащанията към Изпълнителя се извършват чрез банков превод по посочена във фактурата или от Изпълнителя банкова сметка.

ІV. УСЛОВИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

(Приложим за чуждестранни участници)

4.1. Авансово плащане в размер на 20% (двадесет процента) от общата крайна цена по т. 3.2.1. и т. 3.2.2., в срок от 10 (десет) работни дни, считано от деня следващ този на получаването на проформа фактура за размера на авансовото плащане, документ за банкова гаранция за авансово плащане, в съответствие с образеца, съгласно Приложение № 9 от документацията за участие в процедурата.

4.1.1. В срок от 5 дни след получаване на авансовото плащане, Изпълнителят е длъжен да представи оригинална фактура за размера на същото.

4.2. Плащане в размер на 60% (шестдесет процента) от общата крайна цена по т. 3.2.1. и т. 3.2.2., след доставка на Оборудването, в срок от 10 работни дни, считано от деня следващ този на представяне на оригинална фактура за 100% от стойността на доставката, намалена с платения аванс, товарителница без забележки и опаковъчен лист.

4.3. Плащане в размер на 20% (двадесет процента) от общата крайна цена по т т. 3.2.1. и т. 3.2.2., в срок от 10 работни дни, считано от деня следващ този на представяне на подписан от страните протокол за успешно проведени 72 часови проби на оборудването в реални условия и оригинал на банкова гаранция за гаранционна поддръжка.

4.4. Плащане на крайната цена по т 3.2.3, в срок от 10 работни дни, считано от деня следващ този на представяне на оригинална фактура и подписан от страните протокол по т.

6.2. за успешно проведени 72 часови проби на оборудването в реални условия.

4.5. Плащане на крайната цена по т 3.2.4, в срок от 10 работни дни, считано от деня следващ този на представяне на оригинална фактура, двустранно подписани протоколи за извършено обучение по т. 7.5.

4.6. Плащанията към Изпълнителя се извършват чрез банков превод по посочена във фактурата или от Изпълнителя банкова сметка.

4.7. Към Изпълнителя се прилагат данъчните клаузи, посочени в Приложение № 3 –

„Клаузи относно данъчно облагане на Изпълнителя” от договора.

V. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

(Приложим за участници с месторегистрация в Република България и за чуждестранни участници с месторегистрация в страни от ЕИП)

5.1. Изпълнителят се задължава да достави Оборудването, описано в Приложение № 1 към договора, в рамките на срока по т. 2.1.1. в централна складова база (ЦСБ) на ДП РВД, гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

5.2. Доставеното Оборудване трябва да бъде придружено с фактура, копие от сертификат за качество, издаден от завода производител, и копие от сертификата за произход на оборудването.

5.2.1. За извършената от Изпълнителя доставка на Оборудването се съставя следния протокол:

5.2.1.1 за участници с месторегистрация в Република България - приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни, удостоверяващ наличието на Оборудването, както и наличието на техническата документация съгласно т. 5.8.

5.2.1.2 за участници с месторегистрация в страни от ЕИП – протокол, подписан от Възложителя, удостоверяващ доставката на оборудването, изпълнението на изискванията по т. 5.3., съответствието на отделните опаковани единици с описаното в товарителницата и в опаковъчния лист, както и наличието на техническата документация съгласно т. 5.8.

5.2.1.3. за участници с месторегистрация в страни от ЕИП – при започване на инсталационните работи се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и Възложителя удостоверяващ съответствието на доставените количества с тези, описани в договора.

5.2.2. Протоколите по чл. 5.2.1 от договора не освобождават Изпълнителя от отговорност за качеството на оборудването и от задължението да достави договорените количества, ако доставените се различават от тях.

5.2.3. Опакованите единици се отварят в присъствието на представителите на Изпълнителя, извършващи действията по т. 6.1.

5.3. Оборудването и техническата документация следва бъдат опаковани според обичайните търговски стандарти, като опаковането трябва да е подходящо за предотвратяване на повреди по време на транспортирането и товаро-разтоварните дейности.

5.4. Всяка каса следва да бъде запечатана и маркирана със свой номер, номера на настоящия Договор и името на обекта и да съдържа опаковъчен лист.

5.5. Възложителят има право на рекламация относно несъответствия на доставеното Оборудване с договореното по чл. 1.1. от договора, при съставяне на протокола по т. 5.2.1.

5.6. В случай, че при доставка бъдат констатирани липси, несъответствия или явни недостатъци, те се отбелязват в протокола по т. 5.2.1.

5.7. Изпълнителят е длъжен със свои сили и за своя сметка да отстрани констатираните несъответствия в срок до 30 дни, считано от датата на рекламацията по т. 5.5. от договора.

5.7.1. Срокът по т. 5.7 не освобождава Изпълнителя от отговорност за забава и същият дължи неустойка за дните на забавата спрямо срока на доставка по чл. 2.1.1.

5.8. С доставката на Оборудването Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя и техническата, експлоатационната и др. документация на английски и/или на български език, необходими на Възложителя за правилната експлоатация и работата на Оборудването.

5.9. Прехвърлянето на собствеността върху Оборудването се извършва със заплащане на уговорената цена по т. 4.4 от договора.

5.10. Рискът от погиване на Оборудването преминава от Изпълнителя към Възложителя след подписване на протокола по т. 5.2.1 от договора с изключение на времето на първоначалната конфигурация, когато рискът е за Изпълнителя.

V. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

(Приложим за чуждестранни участници с регистрация извън ЕИП)

5.1. Изпълнителят се задължава да достави Оборудването, описано в Приложение № 1 към договора, в рамките на срока по т. 2.1.1. при условия DAP, 1540, Летище София, бул.

„Брюксел“ № 1, съгласно INCOTERMS, издание 2010.

5.2. Доставеното Оборудване трябва да бъде придружено с фактура, копие от сертификат за качество, издаден от завода производител, и копие от сертификата за произход на оборудването.

5.2.1. За извършената от Изпълнителя доставка на Оборудването, в зависимост от месторегистрацията на Изпълнителя, въз основа на митническия манифест или товарителницата и опаковъчен лист се съставя протокол, подписан от Възложителя, удостоверяващ доставката на оборудването, изпълнението на изискванията по т. 5.3., съответствието на отделните опаковани единици с описаното в товарителницата както и наличието на техническата документация съгласно т. 5.8.

5.2.2. При започване на инсталационните работи се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и Възложителя удостоверяващ съответствието на доставените количества с тези, описани в договора.

5.2.3. Протоколите по чл. 5.2 от договора не освобождават Изпълнителя от отговорност за качеството на оборудването и от задължението да достави договорените количества, ако доставените се различават от тях.

5.2.4. Опакованите единици се отварят в присъствието на представителите на Изпълнителя, извършващи действията по т. 6.1.

5.3. Оборудването и техническата документация следва бъдат опаковани според обичайните търговски стандарти, като опаковането трябва да е подходящо за предотвратяване на повреди по време на транспортирането и товаро-разтоварните дейности.

5.4. Всяка каса следва да бъде запечатана и маркирана със свой номер, номера на настоящия Договор и името на обекта и да съдържа опаковъчен лист.

5.4.1 Изпълнителят се задължава да уведоми Възложителя за експедицията чрез факс и електронна поща.

5.5. Възложителят има право на рекламация относно несъответствия на доставеното Оборудване с договореното по чл. 1.1. от договора, при съставяне на протокола по т. 5.2.1.

5.6. В случай, че при доставка бъдат констатирани липси, несъответствия или явни недостатъци, те се отбелязват в протокола по т. 5.2.1.

5.7. Изпълнителят е длъжен със свои сили и за своя сметка да отстрани констатираните несъответствия в срок 30 дни, считано от датата на рекламацията по т. 5.5 от договора. Времето за отстраняване на недостатъците се счита за забава на Изпълнителя.

5.7.1. Срокът по т. 5.7 не освобождава Изпълнителя от отговорност за забава и същият дължи неустойка за дните на забавата спрямо срока на доставка по чл. 2.1.1.

5.8. С доставката на Оборудването Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя и техническата, експлоатационната и др. документация на английски и/или на български език, необходими на Възложителя за правилната експлоатация и работата на Оборудването.

5.9. Прехвърлянето на собствеността върху Оборудването се извършва със заплащане на уговорената цена по т. 4.4 от договора.

5.10. Рискът от погиване на Оборудването преминава върху Възложителя съгласно условията на доставка DАР Летище София съгласно ИНКОТЕРМС, издание 2010 г., с изключение на времето на първоначалната конфигурация, когато рискът е за Изпълнителя.

VІ. КОНФИГУРАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

6.1. Изпълнителят се задължава в срока по т. 2.1.2 да осигури чрез свой квалифициран персонал първоначална конфигурация, надзор на монтажа, инсталация и пускане в експлоатация на Оборудването в сградата на ДП РВД, гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

6.2. При осъществяване на дейностите по т. 6.1, страните подписват протокол след успешно провеждане на 72 часови проби в реални условия на конфигурираното и инсталирано Оборудване.

6.3. В случай, че 72 часовите проби по т. 6.2 са неуспешни или бъдат констатирани несъответствия в работата на Оборудването, Изпълнителят се задължава да извърши последваща конфигурация със свои сили и за своя сметка, след което се провеждат нови 72 часови проби.

VІІ. ОБУЧЕНИЕ

7.1. Изпълнителят се задължава в срока по т. 2.1.2 да проведе Обучение на български и/или английски език за поддръжка на Оборудването на служители на Възложителя по програма, съгласно Приложение № 4 от договора, включващо теоретични и практически занятия за работа с оборудването.

7.2. Изпълнителят се задължава да проведе Обучението в ЕЦ за УВД, след доставката на Оборудването, по време на дейностите по първоначална конфигурация и инсталация, като конкретните дати за провеждане на Обучението се уговарят допълнително между страните.

7.3. Разходите за учебни материали за курсовете се считат за включени в цената на договора и след приключване на курсовете материалите остават в собственост на Възложителя.

7.4. Изпълнителят се задължава да издаде протокол или сертификат на преминалите Обучението служители на Възложителя.

7.5. Проведеното обучение се отразява в двустранно подписан протокол.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

8.1. Гаранционният срок на Оборудването е (с думи) (в зависимост от офертата

на участника, но не по-малко от 3 години) години, считано от датата на протокола по т. 6.2.

8.2. Изпълнителят се задължава за своя сметка да извършва поддръжка и сервиз на Оборудването по време на гаранционния период в оторизирани от производителя на предлаганото Оборудване сервиз. Обслужването включва отстраняване на отклоненията от показателите, определени от производителя, и непредизвикани от неправилна експлоатация и съхранение, преконфигуриране и/или подмяна на системно програмно осигуряване на съответните мрежови устройства. Всички преки и съпътстващи разходи, свързани с дейностите по изпълнение на гаранционното обслужване, са за сметка на Изпълнителя.

8.3. В случай на повреда на Оборудването в гаранционния срок, Възложителят се задължава да уведоми Изпълнителя по факс или имейл за наличието и характера на повредата, а Изпълнителят се задължава да реагира на подадената заявка в срок до (с

думи) (в зависимост от офертата на участника, но не по дълъг от 12 работни часа) работни часа.

8.4. В случай на повреда на Оборудването в гаранционния срок, Възложителят се задължава да отстрани същата в срок до ......... (с думи) (в зависимост от офертата на участника, но не по-дълъг от 24 часа в рамките на работната седмица) часа в рамките на работната седмица, считано от получаване на уведомлението, чрез сервизни екипи на място и/или в оторизиран сервиз на производителя в страната. Денят, в който известието е получено, не се брои при изчисляването на срока.

8.5. В случай, че за подмяната на части и/или консумативи се налага същите да се поръчат от чужбина, Изпълнителят се задължава да достави необходимите резервни части

и/или консумативи и подмени същите в срок до (с думи) (в зависимост от офертата на

участника, но не по-дълъг от 14 календарни дни) календарни дни.

8.6. В случай че в рамките на гаранционното обслужване е необходимо използването на вече закупени части и/или консумативи от Възложителя, Изпълнителят се задължава със свои сили и за своя сметка да ги възстанови на същия в рамките на срока по т. 8.5.

8.7. В случай, че определен дефект в част/модул от Оборудването се повтори, въпреки извършения ремонт в гаранционния срок, Изпълнителят се задължава да замени дефектиралата част/модул в съответния срок по т. 8.4.

8.8. Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя гаранция за поддръжка в гаранционен срок под формата на банкова гаранция или парична сума в размер на 3 % (три процента) от цената по т. 3.2.1 без ДДС. Гаранцията за поддръжка в гаранционен срок е със срок на валидност 30 дни след изтичане на гаранционния срок.

8.9. В случай че Изпълнителят забави или откаже да изпълни някое от гаранционните си задължения, Възложителят ще отстрани повредата за сметка на гаранцията за поддръжка в гаранционен срок.

8.10. За изпълнение на гаранционната поддръжка от Изпълнителя в гаранционния срок се съставя протокол, двустранно подписан от представители на двете страни от договора, който е условие за освобождаване на гаранцията за гаранционна поддръжка.

8.11. Ако поради събитие, покрито от гаранционната поддръжка оборудването не работи, гаранционният срок ще се удължи с времето на прекъсването. Изпълнителят се задължава да удължи със същото време и валидността на гаранцията за гаранционна поддръжка.

ІX. ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

9.1. Изпълнителят се задължава при заявка от Възложителя да доставя резервни части за Оборудването, предмет на настоящия договор, за период от 10 (десет) години от датата на подписване на протокола по чл. 8.9.

9.2. Ако през периода по чл. 9.1. някои резервни части излязат от производство, Изпълнителят се задължава да достави на Възложителя необходимите заместващи части.

Х. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

10.1. Изпълнителят се задължава да извърши задълженията си по договора качествено и професионално.

10.2. За издаване на пропуски за достъп на служителите на Изпълнителя до обектите на Възложителя в охраняемите зони, Изпълнителят се задължава да заплати за всеки издаден пропуск на служител по 20 (двадесет) лева.

10.3. Изпълнителят има право да получи от Възложителя необходимото съдействие за добросъвестното и срочно изпълнение на предмета на договора.

10.4. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички допуснати от него при изпълнение на договора недостатъци, констатирани от Възложителя.

10.5. Изпълнителят няма право да извършва промени в обслужваните системи без изричното писмено разрешение на Възложителя.

10.6. Изпълнителят се задължава да спазва време за реакция до 12 работни часа при подадена заявка от Възложителя за отстраняване на възникнали проблеми и/или за подмяна на неработещи модули, като времето за отстраняване на възникнали проблеми и/или за подмяна на неработещи модули е до 24 часа в рамките на работната седмица, освен ако се налага доставка на части от чужбина, когато срокът е до 15 календарни дни.

10.7. Изпълнителят се задължава при изпълнение на договора да използва специалисти притежаващи валидни сертификати, издадени от производителя или друга сертифицираща организация, за инсталиране и сервизиране на доставеното оборудване.

10.8. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод изпълнението на договора. Изпълнителят е длъжен да изисква това и от своите подизпълнители, когато има такива.

10.9. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Възложителя и/или на трети лица, причинени от виновни действия или бездействия на своите работници и служители и подизпълнители.

10.10. Изпълнителят се задължава при изпълнението на договора да спазва Политиката по околна среда на ДП РВД, Процедурата по разделно събиране на отпадъците на ДП РВД и Инструкцията за безопасна работа с химични вещества и препарати.

10.11. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

ХІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1. Възложителят има право да изисква добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора в съответствие с нормативните изисквания и клаузите на настоящия договор.

11.2. Възложителят има право да откаже приемането на Оборудването, ако установи несъответствие на доставеното с уговореното в договора.

11.3. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя достъп до обектите на ДП РВД за целите на изпълнението на договора.

11.4. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя цялата необходима информация и да осигури условия за безпрепятственото и качествено изпълнение на предмета на договора.

11.5. Възложителят има право по всяко време да извършва контрол за точно изпълнение на договора и да дава предписания на Изпълнителя за подобряването на качеството на предоставените услуги.

11.6. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

11.7. Възложителят се задължава да запознае Изпълнителя с Политиката по околна среда на ДП РВД, Процедурата по разделно събиране на отпадъците на ДП РВД и Инструкцията за безопасна работа с химични вещества и препарати.

XІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

12.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете за изпълнение на договора, същият дължи неустойки в следните размери:

12.1.1. 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на договора без ДДС за всеки ден на забава спрямо сроковете по т. 2.1.1. и т. 2.1.2;

12.1.2. 0.1% (нула цяло и един процента) от стойността на договора без ДДС за всеки просрочен ден в случай на некачествено изпълнение или забава при изпълнение на задълженията за предоставяне на гаранционно обслужване по раздел VІІІ.

12.2.1. Изпълнителят не дължи неустойки по т. 12.1.1 в случай, че бъде спазен общият срок за изпълнение на договора по т. 2.1.

12.2.2. Общата стойност на неустойките, дължими от Изпълнителя, не може да надвишава цената по т. 3.1. без ДДС.

12.3. В случай, че по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение в размер на законната лихва върху просрочената

сума от деня на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане. Общата сума на обезщетението не може да надвишава цената по т. 3.1. без ДДС.

12.4. При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя с повече от 30 (тридесет дни), Възложителят има право да прекрати договора.

12.5. При забавено или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи съответната част от гаранцията за изпълнение на договора или от стойността на дължимото плащане за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение и за дължимите неустойки.

12.6. При пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят ще задържи гаранцията за изпълнение на договора за обезщетяване на вредите от съответното неизпълнение.

12.7. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

12.8. При срочно и качествено изпълнение на договора от страна на Изпълнителя, Възложителят е длъжен да освободи гаранцията за изпълнение в срок от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протоколите по т.т. 6.2 и 7.5.

12.9. При срочно и качествено изпълнение на гаранционните задължения от страна на Изпълнителя, Възложителят е длъжен да освободи гаранцията за гаранционна поддръжка в срок от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по чл. 8.9.

ХІII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. с изпълнение предмета на договора;

13.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - със 7-дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната.

13.1.3. в хипотезата на чл.12.4. с писмено уведомление без предизвестие.

13.2. Възложителят може да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

13.3. При започване на производство по ликвидация или несъстоятелност на Изпълнителя, както и при преобразуване на Изпълнителя без ликвидация, Възложителят има право да прекрати договора с десетдневно писмено предизвестие. В тези случаи Възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора, независимо от това на коя от двете страни по договора е инициативата за прекратяване.

ХІV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

14.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

14.3. Всички уведомления, съобщения и кореспонденция се извършват на следните адреси, телефони и факсове:

За Възложителя:	За Изпълнителя:
гр. София	гр. ....................................
бул. „Брюксел” № 1	..........................................
тел. 02/ ...........................	тел. ...................................
факс: 02/ ..................... е-mail: …………………	факс ................................. е-mail: …………………..
Лице за контакт:	Лице за контакт:

Определените по-горе лица подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора.

При изпращане на кореспонденцията на посочените адреси, страните ще се считат редовно уведомени.

14.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и при промяна други данни в срок до 5 (пет) календарни дни считано от датата на промяната.

14.5. Освен ако изрично не е уговорено друго, всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

14.6. Неразделна част от този договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Техническа спецификация и цени (с параметри и стойност съгласно офертата на определения за изпълнител участник);

Приложение № 2 – Условия за гаранционно обслужване на оборудването (съгласно офертата на определения за изпълнител участник).

Приложение № 3 – Xxxxxx относно данъчно и митническо облагане при изпълнител, чуждестранно лице. (Приложимо само за чуждестранни участници с месторегистрация извън ЕИП)

Приложение № 4 – Програма, включваща теоретични и практически занятия за работа с оборудването (с параметри съгласно офертата на определения за изпълнител участник).

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Xxxxxx Xxxxx	(име, фамилия, подпис)
Генерален директор	(длъжност)

Приложение № 3 към проекта на договор - Клаузи относно данъчно облагане при изпълнителя, приложимо за чуждестранни участници;

1. Доходите на Изпълнителя с източник от Република България, свързани с изпълнението на настоящия договор, ще се облагат съгласно действащото българското данъчно законодателство.

2. Страните се задължават да положат всички усилия и да си сътрудничат за доказване на обстоятелствата за прилагане на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Р България и държавата, на която Изпълнителят е местно лице (в случай, че има такава), в това число:

2.1. при общ годишен доход от всички договори между Възложителя и Изпълнителя, предмет на данъчно облагане при източника, ненадхвърлящ 500,000.00 лева за годината, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя удостоверение от данъчната администрация на държавата, на която притежателят на доходите е местно лице, декларация, че е притежател на дохода от източник в Р България и че не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Република България, с които съответният доход е действително свързан ведно с оригинала на фактура;

2.2. при общ годишен доход от всички договори между Възложителя и Изпълнителя, предмет на данъчно облагане при източника, надхвърлящ 500,000.00 лева за годината, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя искане по образец на Националната агенция за приходите за прилагане на СИДДО ведно с оригинална фактура.

3. В случай, че Изпълнителят не представи изисканите документи в срок до 10 работни дни от представяне на оригиналната фактура по т. 4.4. от договора, или не бъдат доказани обстоятелствата за прилагане на СИДДО съгласно Данъчно-процесуалния осигурителен кодекс, Възложителят ще заплаща съответните суми след удържане на дължимия данък при източника. За платените данъци при източника върху доходите на Изпълнителя, Възложителят съдейства за получаване удостоверение от българската данъчна администрация.

Приложение № 4 към проекта на договор - Програма, включваща теоретични и практически занятия за работа с оборудването

ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

1. Общи указания за работа с предложеното мрежово оборудване, включващи и техника на безопасност.

2. Работа с конзолен порт и отдалечена настройка и мониторинг на предлаганото мрежово оборудване.

3. Основни команди на Опорните комутатори и пояснения по направената конфигурация.

4. Основни команди на Layer 3 комутатори и пояснения по направената конфигурация.

5. Основни команди на Layer 2 комутатори и пояснения по направената конфигурация.

РАЗДЕЛ VIIІ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Банкова гаранция за участие (образец)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
УЧАСТНИК:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА>, <…посочва се сумата съгласно условията на обществената поръчка, за която се внася гаранцията за участие…>
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на обществената поръчка>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани, че нашия клиент <……….адрес………. XXX… >, ще участва със своя оферта в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения по- горе предмет. В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаването на банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието й в процедурата. Във връзка с гореизложеното и по нареждане на клиента ни се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим, независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размера, посочен в този документ, след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че нашия клиент <……….адрес………. ЕИК >: 1. е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или 2. е определен за Изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществена поръчка. Писменото искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. След посочената в този документ дата на изтичане на гаранцията, ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

Приложение № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ........................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. № ...................................., издадена на ...............................

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на

....................................... на ...................................................., регистрирано по ф.д. №

.................. на ......................., ЕИК............................., със седалище и адрес на управление

.......................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на

........................................................ ...................................................................................................

за възлагане на обществена поръчка .

(изписва се вида на процедурата)

Известна ми е предвидената в чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата: .................... 20. г.	Декларатор	.......................................
гр. (с.) ...............................		(подпис)

Приложение № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 ЗОП (образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от Закона за обществените поръчки Долуподписаният/ата ........................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ........................................., л.к. № ...................................., издадена на ...............................

от......................................., адрес:............................................................., в качеството си на

....................................... на ...................................................., регистрирано по ф.д. №

.................. на ......................., ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление

.......................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.

В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, не е преустановило дейността си;

4. Няма задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията), или задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която дружеството е установено.

........................................................... за възлагане на обществена поръчка .

(изписва се вида на процедурата)

Дата: .................... 20.... г. Декларатор .......................................

гр. (с.) ............................... (подпис)

Приложение № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. № ...................................., издадена на ................................

от....................................., адрес , в

качеството си на , както и временно изпълняващ такава

длъжност в ......................................................................, xxxxxxxxxxxx по x.x. № .....................

на ........................, XXX , със седалище и адрес на управление

...................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

........................................................... за възлагане на обществена поръчка.

(изписва се видът и предметът на процедурата)

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на неверни данни в настоящата декларация.

Дата: .................... 20. г.	Декларатор	.......................................
гр. (с.) ...............................		(подпис)

Приложение № 5 – Декларация за подизпълнителите (образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки

От ..................................................................., ЕГН..........................., жител на гр. ,

живущ гр. ................................................, община , ул.

................................., x.x. № ....................., издадена от .............................. гр. ...........................

на г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на

................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

- при изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура“ ще използвам подизпълнители;

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- видът на дейностите, които ще извършат подизпълнителите при изпълнение на поръчката, е:.............................. ............................. .............................. ................... ..................

................................ ......................................... ............................. ........................ .........................

.............................. .......................... .............

- делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........

на сто от общата стойност на поръчката.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................... 20. г.	Декларатор	.......................................
гр. (с.) ...............................		(подпис)

Приложение № 5а – Декларация от подизпълнителите (образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

От ...................................................................., ЕГН .........., жител на гр. ,

живущ в гр. ................................................, община „.......................................”, ул.

................................., x.x. № ......................, издадена от .............................. гр. ...........................

на г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на

„..........................................................” във връзка с обявената от Държавно предприятие

„Ръководство на въздушното движение“ открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура“,

ДЕКЛАРИРАМ:

Ние, (посочва се наименованието на фирмата), сме съгласни

да участваме като подизпълнител на (посочва се наименованието на

участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на посочената обществена поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

………………………………………………………………………………………………………

……… (посочват се конкретните части и техния обем от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като участник в посочената обществена поръчка.

Във връзка с изискванията на документацията за участие в процедурата, приложено представяме следните документи:

- документи за регистрация;

- декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП от (дата);

- декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП от (дата);

- декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП от

…………….. (дата);

- доказателства за икономическо и финансово състояние, които удостоверяваме със следните документи:

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….;

- доказателства за технически възможности и/или квалификация (свързани с дейността, която ще изпълняваме), които удостоверяваме със следните документи:

…………………………………………………………………………………………

……….;

- други документи, посочени в Раздел VІ - Съдържание на офертата, имащи отношение към конкретната част от предмета на настоящата поръчка, която ще изпълняваме:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………..

Дата: .................... 20. г.	Декларатор	.......................................
гр. (с.) ...............................		(подпис)

Приложение № 6 – Оферта (образец)

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”, 1540 СОФИЯ, БУЛ. „БРЮКСЕЛ” № 1

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура“

Административни данни на участника:

1. Наименование или име на участника ............................................................................

2. ЕИК/Регистрирано по ф.д.,........окръжен съд................................................................

3. Представлявано от ...........................................................................................................

4. Седалище и адрес на управление ........................................................................ ..........

Телефон	……………….
Факс	……………………..
Е-mail	……………………..

5. Лице за контакти ...........................................................................................

Длъжност	………………………….
Телефон /Факс	………………………….
Е-mail	………………………….

6. Банкова сметка, по която следва да бъде възстановена гаранцията за участие, когато гаранцията е внесена като парична сума по сметка на Възложителя.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в откритата процедура с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура“.

1. Запознахме се с документацията за участие и посочените в нея изисквания за участие в процедурата, за изготвяне и представяне на офертата и условията на проекта на договор, които заявяваме, че приемаме.

2. Поемаме ангажимента да изпълним доставката, в това число и конфигурирането й в срок (не повече от 120 дни от (сто и двадесет дни), считано от датата на влизане

в сила на договора, и включва:

- за доставка на оборудването (не повече от 90 дни от датата на влизане в сила

на договора),

- за конфигуриране на оборудването – …… (не повече от 30 дни след извършване на доставката)

3. Поемаме ангажимента да осигурим за своя сметка гаранционното обслужване на оборудването чрез оторизираните от производителя на оборудването сервизи и/или сервизни екипи на място при следните условия - описват се подробно гаранционните условия, като задължително се попълва и следната информация:

часа.

3.1. Време за реакция след получена заявка: ……….. (не повече от 12 часа) работни

3.2. Срок за отстраняване на повреда: ……….. (не повече от 24 часа) в рамките на

работната седмица.

3.3. Гаранционният срок на оборудването е години (не по-малко от 3 години)

от пускането му в експлоатация.

3.4. При необходимост от доставка на резервна част и/или консуматив от чужбина срокът за отстраняване на повреда е календарни дни (не повече от 14 календарни

дни).

4. Декларираме, че ..........................................................(попълва се фирмата или името на участника) като участник в процедурата отговаря на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.

5. В плик № 1 с надпис “Документи за подбор” представяме документите, посочените в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че ........................................

(попълва се фирмата или името на участника) отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.

6. В плик № 3 с надпис “Предлагана цена” сме представили ценовото предложение за изпълнение на поръчката, което е неразделна част от настоящата оферта.

7. В случай, че (попълва се фирмата или името на

участника) бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим:

а) гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС / за чуждестранните участници 3% от крайната стойност на договора/;

б) всички необходими и изискуеми от ЗОП и документацията за участие документи от съответните компетентни органи в това число и тези, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.

8. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Приложение: Посочват се документите представени в изпълнение на изискванията съгласно Раздел III, т. 3 от документацията.

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Приложение № 6.1 – Образец на техническо предложение

Техническо предложение

1.	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНОТО ОБОРУДВАНЕ	СЪОТВЕТСТВИЕ/ПАРА МЕТЪР	РЕФЕРЕНЦИЯ
1.1.	Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано и е в производствената листата на производителя към датата на представяне на офертата.
1.2.	Предлаганото оборудване е в съответствие с изискванията на „Directive 2002/95/EC” – RoHS (Restriction of Hazardous Substances), в сила от 01.07.2006 г.
1.3.	Предлаганото оборудване е в съответствие с изискванията на „Directive 2004/108/EC” за електронна съвместимост.
1.4.	Предлаганото оборудване е изцяло от един производител. Конкретните технически параметри, на които съответства оборудването, са посочени в Техническите спецификации по т. 5.
1.5.	Предлаганото оборудване притежава сертификат за енергийна ефективност.
2.	ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
	През гаранционния период ще осигурим за своя сметка надеждно обслужване на оборудването. Обслужването ще включва отстраняване на отклоненията от показателите, определени от производителя, и непредизвикани от неправилна експлоатация и съхранение, в съответствие с изискванията, посочени по-долу:
2.1.	В рамките на гаранционния срок поддръжката ще се извършва на място и включва и замяна на оборудване, показващо отклонение от неговите нормални параметри, преконфигуриране.
2.2.	Ще се осигури гаранционно поддържане/обслужване на хардуера за срок, не по-малък от 3 години.
2.3.	Ще се осигури софтуерна поддръжка за обновяване на софтуера при необходимост и решаване на възникнали софтуерни проблеми за период не по-кратък от периода на гаранцията.
2.4.	В рамките на гаранционния срок ще бъде включен достъп до центъра за поддръжка, on- line база със знания, ресурси и приложения на производителя.

2.5.	Времето за реакция на подадена заявка за отстраняване на възникнали проблеми и/или подмяна на неработещи модули трябва ще бъде до 12 работни часа.
2.6.	Времето за отстраняване на възникнали проблеми и/или подмяна на неработещи модули ще е до 24 часа в рамките на работната седмица.
2.7.	В случай, че за подмяната на части и/или консумативи се налага същите да се поръчат от чужбина, доставката на необходимите резервни части и/или консумативи и подмяна на същите се извършва в срок до 14 календарни дни.
2.8.	Участникът да гарантира чрез производителя на предлаганото оборудване доставка на резервни части в рамките на 10 години след датата на подаване на офертата.
3.	ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ
3.1.	Централният възел на предлаганото мрежово решение се състои от два отделни опорни комутатора, които ще се намират в различни помещения, между които има налична оптична свързаност. Те следва да работят като едно логическо устройство от гледна точка на свързаните към тях устройства.
3.2.	Предлаганото оборудване работи с оптичната свързаност „Single Mode“ във и между отделните блокове на ДП РВД използвайки наличната такава.
3.3.	5.3. Всеки опорен комутатор има поне 2 броя захранващи блокове, като при отпадане на едно захранване, устройството да не нарушава работоспособността си.
3.4.	Броят на оптичните връзки между двата отделни опорни комутатора е не по-малък от 4, всяка от които по 10 Gb/s.
3.5.	За периферните възли се използват комутатори от тип 2 и тип 3, съгласно таблица 1. от техническата спецификация на обществената поръчка с техническите изисквания, като се подбират съгласно необходимия брой портове.
3.6.	Комутаторите в периферните възли имат по 2 броя захранващи блокове, позволяващи при отпадане на едно захранване, устройството да запази работоспособността си.
3.7.	Когато се налага използването на повече от един брой комутатори от тип 3, те са стекирани с оглед оптимизиране на разходите.
3.8.	Всички комутатори от даден тип подържат еднакви формати, протоколи и функционалности и имат еднакъв интерфейс за управление.
3.9.	Една команда няма различен смисъл при различните типове комутатори.

3.10.	Всички комутатори трябва имат висока степен на отказоустойчивост – за всеки един от тях MTBF е не по-малък от 300 000h.
3.11.	Всеки периферен възел (комутатор или стек от комутатори) се управлява като едно логическо устройство.
3.12.	Всеки периферен възел Layer 2 е свързан към всеки от опорните комутатори посредством 10 Gb/s връзки.
3.13.	Отпадането на който и да е комутатор от стека не води до отпадането на целия стек.
3.14.	Трафикът между всеки периферен възел и централния възел е балансиран по отделните 10 Gb/s връзки.
3.15.	Отпадането на устройство или връзка не нарушава цялостната работа на мрежата, с изключение на директно свързаните към устройството клиенти.
3.16.	Предложението ни включва доставка на оборудването до мястото, където то ще се използва, надзор на монтажа, инсталация и първоначална конфигурация, пускането му в експлоатация, последващо конфигуриране при необходимост и начално обучение на 4 администратора за администриране на мрежовите устройства. Първоначална е конфигурацията, позволяваща сигурен и надежден обмен на информация, при която се постига нормалната работоспособност на цялата система. Тя се извършва след монтажа на оборудването и включва за опорните комутатори, Layer 3 и Layer 2 комутаторите конфигурирането на: ▪ всички оптични и Ethernet портове; ▪ връзките между опорните комутатори; ▪ връзките между етажните и опорните комутатори; ▪ мин. 50 VLAN на опорните комутатори; ▪ VLAN с и без маршрутизиране; ▪ необходимите протоколи за агрегиране на устройствата и за тяхната нормална работа; права за достъп, както и записване на настъпилите събития на определен сървър;

3.17.

В доставката на оборудването е включен комплект оригинални (от производителя на предлаганото оборудване) резервни части, както и инструкция за съхранение и тяхната подмяна. Комплектът резервни части съдържа :

• оптични модули от всеки използван вид;

• 1 x захранващ блок от всеки използван вид

бъде възстановена за сметка на изпълнителя.

Техническо предложение – спецификация на комутаторите

№	Спецификация	Съответствие	Референция
1.	ЦЕНТРАЛЕН ВЪЗЕЛ - ОПОРНИ КОМУТАТОРИ –. (Back Bone switches – Тип 1). Тези комутатори могат да работят като едно логическо устройство от гледна точка на периферните комутатори.
1.1.	Всеки комутатор е модулен и има минимум Layer3 функционалност.
1.2.	Всеки комутатор има минимум 2 слота с еднакви управляващи модули - основен и резервен
1.3.	Всеки комутатор има минимум 2 слота за I/O карти
1.4.	Всеки комутатор се доставя с минимум 36 порта за 10Gbit/s SFP+ и/или за 1Gbit/s SFP модули.
1.5.	Комутаторът поддържа карти за портове със скорост 40Gbit/s ( IEEE P802.3BA ) с цел бъдещо развитие.
1.6.	Всеки комутатор е с производителност от минимум 700 Mpps.
1.7.	Всеки комутатор има капацитет на комутиращата матрица (routing/switching fabric) минимум 400 Gbps на слот в шасито.

1.8.	Всеки модулен комутатор има възможност за скалируемост на портове под общо управление (увеличаване на броя портове със същата производителност като портовете на модулите в самото шаси).
1.9.	Комутаторът има механизъм, позволяващ на резервирано свързаните устройства (към двата опорни комутатора), да могат да правят LACP базирана агрегация на портове.
1.10.	Всеки комутатор може да контролира генерираните от крайните устройства broadcast, multicast и unicast storm пакети в зададени граници.
1.11.	Системата от два опорни комутатора гарантира работа на мрежата без прекъсване при отпадане на единия от тях. Превключването става за време, не повече от 400мсек.
1.12.	Всеки комутатор има възможност за откриване на еднопосочни оптични връзки.
1.13.	Всеки комутатор може да балансира трафика по пътища с еднаква метрика.
1.14.	Всеки комутатор открива и блокира нестабилни (с чести прекъсвания) оптични връзки.
1.15.	Всеки комутатор може да извършва маршрутизиране на IPv4 и IPv6 между отделни VLAN сегменти и/или между физически портове.
1.16.	Всеки комутатор може да извършва и маршрутизация на база административна политика.
1.17.	Всеки комутатор поддържа и обработва пакети с големина на пакета (MTU) до 9000 байта размер.
1.18.	Комутаторът поддържа поне 4000 виртуални мрежи (VLANs) и идентификатори за тези виртуални мрежи (VLAN IDs), съгласно IEEE 802.1Q спецификация – VLAN Tagging.
1.19.	Всеки комутатор поддържа архивиране на конфигурацията при промени или по време и да поддържа връщане към предишна архивирана конфигурация.
1.20.	Всеки комутатор може да осигури ограничен достъп до мрежовите ресурси за клиентите, които не поддържат 802.1x.
1.21.	Всеки комутатор позволява подмяна на управляващи модули, интерфейсни модули, захранване и вентилатори без спиране на работа.
1.22.	Всеки комутатор има възможност за откриване на “IP Spoofing” атаки.
1.23.	Всеки комутатор може да извършва инспекция на ARP пакети като защита от ARP poisoning атаки.
1.24.	Всеки комутатор може да маршрутизира мултикаст пакети.
1.25.	Всеки комутатор поддържа филтрация на мултикаст трафика на база IGMP протокол.

1.26.	Всеки комутатор поддържа сериен, telnet и SSH (минимум v2) достъп до CLI интерфейс за управление.
1.27.	Всеки комутатор поддържа SSH, Telnet, SNMP, графичен интефейс, NTP, IGMP.
1.28.	Всеки комутатор поддържа SNMP (v1, 2, и 3) протокол за наблюдение и управление.
1.29.	Всеки комутатор поддържа Telnet и WEB базиран интерфейс за конфигурация с метод за криптиран достъп (SSH минимум v2).
1.30.	Всеки комутатор поддържа достъпа до управлението по IP адрес.
1.31.	Всеки комутатор може да прилага различни необходимите листи за контрол на достъпа (ACL) поддържащи IPv4 и IPv6.
1.32.	Всеки комутатор може да филтрира трафика чрез поддръжка на списъци за контрол на достъпа – ACL’s.
1.33.	Функциите по филтриране на трафика не влияят на производителността на системата.
1.34.	Всеки комутатор може да поддържа DHCP relay.
1.35.	Всеки комутатор има индикатори за всички портове, определящи техния статус.
	Всеки комутатор поддържа следния минимум основни протоколи:
1.36.	Съвместимите с IEEE 802.1: • 802.1p, q – VLAN tagging; • 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol; ; • 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); • 802.1x – Extensible Authentication Protocol; • 802.1d – Bridging.
1.37.	Съвместимите с IEEE 802.3: • 802.3ad - Link aggregation; • 802.3ab - 1000BASE-T; • 802.3ae - 10 Gigabit Ethernet; • 802.3x Flow control; • 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX.
1.38.	Всеки комутатор изпълнява изискванията на съответните RFC за IPv4/IPv6, Device Management, Network Management, OSPF, IP Multicast, QoS/CoS и други, необходими за работата на комутаторите.

1.39.	Всеки комутатор поддържа IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), за да позволява агрегиране на паралелни пътища (групиране на портове) между комутатори и/или маршрутизатори.
1.40.	Всеки комутатор поддържа Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), Rapid STP (IEEE 802.1w) и Multiple Spanning Trees Protocol (IEEE 802.1s).
1.41.	Всеки комутатор поддържа IEEE 802.1p спецификация за приоритети и съгласно нея доставя данните съобразно приоритета и типа на трафика. Всеки комутатор поддържа йерархична система за класифициране на трафика (Class of service CoS) - набор от IEEE 802.1p приоритети на таг базирани IP адреси, IP Type of Service(ToS), Layer 3 протокол, TCP/UDP номер на порта и Differentiated Services Code Point (DSCP) класификация на полетата с цел повторна класификация и маркиране.
1.42.	Всеки комутатор може да променя Differentiated Services Code Point (DSCP) и Type of Service (ToS) маркировката на пакетите.
1.43.	Всеки комутатор поддържа приоритети на опашки с цел обработка на пакети с висок приоритет преди обработка на останалия трафик; Всеки комутатор има възможност за организиране на приоритетна обработка на ниско-латентен трафик.
1.44.	Всеки комутатор поддържа индивидуални политики за всеки Ethernet порт и VLAN.
1.45.	Всеки комутатор поддържа 10 Gigabit Ethernet.
1.46.	Всеки комутатор поддържа маршрутизиращи протоколи RIP и OSPF за IPv4.
1.47.	Всеки комутатор поддържа маршрутизиращи протоколи OSPFv3(RFC 2740) за IPv6.
1.48.	Всеки комутатор поддържа IEEE DCB, IEEE P802.1Qbb, IEEE P802.1Qaz
	Мрежова сигурност:
1.49.	Всеки комутатор поддържа IEEE 802.1x - Extensible Authentication Protocol.
1.50.	Всеки комутатор поддържа TACACS+ и/или RADIUS автентикация за централизирано управление на устройството и ограничаване на потребителите без права за промяна на конфигурациите.
1.51.	Всеки комутатор поддържа IEEE 802.1AE – MAC security.
1.52.	Всеки комутатор може да контролира трафика от даден порт на база MAC адрес на източника, както и да ограничава броя MAC адреси за даден порт.
1.53.	Поддържа се Control Plane Policing.
1.54.	Всеки комутатор позволява различни нива на достъп до управлението, на базата на потребителски имена и пароли (например read-only и full access).

1.55.	Всеки комутатор поддържа репликация на трафика на даден порт с цел анализ на възникнали проблеми, както и селективно репликиране на част от трафика.
1.56.	Всеки комутатор притежава механизъм за предотвратяване включването на крайни устройства, които не се администрират от мрежовия администратор, да взимат участие в Spanning Tree топологията.
1.57.	На всеки комутатор може да се автоматизират определени действия, чрез предварително дефинирани политики, когато определено събитие настъпи.
1.58.	Всеки комутатор има сертификати за безопасност и електромагнитни емисии валидни в Европейския Съюз.
1.59.	Комутаторите се доставят с всички необходими елементи за монтаж в 19” шкаф (rack).
1.60.	Всеки комутатор има CE xxxx за качество или съвместим.
1.61.	Електрическо захранване ( AC Power supply ) 220V(200-240V), 50 Hz.
1.62.	Всеки комутатор има вградено резервирано модулно захранване (поне 2 захранващи блока), като устройството запазва работоспособността си при отпадане на всеки един от тях.
1.63.	Тип захранващ кабел – Europe.
1.64.	Комутаторите могат работят при следните условия: • Температура на околната среда: 20 – 30 °C; • Влажност на околната среда: 20% – 60%.
1.65.	Всеки комутатор се доставя с конзолен кабел и необходимите захранващи кабели
1.66.	Всеки модулен комутатор се доставя с възможност за минимум 32 броя порта за 1Gbps SFP и/или 10Gbps SFP+, като има инсталирани минимум 26 оптични модула 10 Gb/s за разстояние до 300 м, 3 оптични модула 10 Gb/s за разстояние до 5 км и 2 оптични модула 1 Gb/s, за растояние до 5 км.

№	Спецификация	Съответствие	Референция
2.	LAN комутатор Layer 3 – (Тип 2) – 48-портови комутатори за административен „data center” и за оперативен „data center”. Допуска се предлагането на различни видове комутатори за административния и оперативния „data center”, съобразно различните изисквания за тях, както и изнесени портове на основните комутатори от Тип 1 за административния сегмент.
2.1.	Всеки комутатор има производителност не по-малка от 120 Mpps.
2.2.	Всеки комутатор има неблокируема архитектура и капацитет на комутиращата матрица не по-малък 120 Gbps.
2.3.	Административният „data center” да има минимум 20Gbps връзка към опорните комутатори. Реализацията на административния „data center” може да бъде като изнесени портове(със същата функционалност) на комутаторите от тип 1 и/или само с устройства от тип 2. При използване на изнесени портове, те трябва да отговарят на изисквания на т. 2.52, т. 2.55, т. 2.56, т. 2.57, т. 2.58 и т. 2.60 .В случай на стекиране на тези комутатори, връзката между тях трябва да бъде минимум 20 Gbps.
2.4.	Всеки комутатор поддържа MAC адресна таблица с капацитет минимум 6000МАС адреса.
2.5.	Всеки комутатор може да контролира генерираните от крайните устройства broadcast, multicast и unicast storm пакети в зададени граници.
2.6.	Всеки комутатор е с 48 порта 10/100/1000Base-T, съгласно Таблица 1 от техническите спецификации на обществената поръчка.
2.7.	Всеки комутатор има възможност за включване на минимум 4 оптични SFP и/или минимум 2 броя SFP+ модула.
2.8.	Комутаторите да могат да се стекират. Производителността на стек от два комутатора да е поне 200Gbps.
2.9.	Оперативният „data center” има връзка между двата комутатора минимум 20Gbps и 4 бр. връзки 1Gbps от всеки комутатор към отдалечените комутатори. Двата комутатора могат да работят като едно логическо устройство.

2.10.	Всеки комутатор има възможност за стекиране на минимум 4 комутатора. (Стекирането може да се реализира със специален кабел или с оптична свързаност, като за това се предвидят допълнителни оптични модули.)
2.11.	Оптичните модули работят по едномодов (Single mode) оптичен кабел с LC конектори.
2.12.	Стекът работи като един логически комутатор за всички негови функции (управление, STP, LACP, IP маршрутизация и т.н.).
2.13.	Свързването в стек на два или повече от два комутатора гарантира непрекъсваемост на работата на втория и всеки следващ комутатор при отпадане на главния (мастер) комутатор.
2.14.	В един стек могат да се включват едновременно комутатори с 24 и 48 порта.
2.15.	Всички портове имат индикатори, определящи техния статус.
2.16.	Всеки комутатор поддържа IGMP групи.
2.17.	Всеки комутатор може да комутира мултикаст пакети.
2.18.	Всеки комутатор поддържа филтрация на мултикаст трафика на база IGMP протокол.
2.19.	Всеки комутатор поддържа максимален размер на пакета (MTU) минимум 9000 байта.
2.20.	Всеки комутатор поддържа запазване на текущата конфигурация при промени, като позволява връщане към нея.
2.21.	Всеки комутатор/стек има възможност за откриване на еднопосочни оптични връзки.
2.22.	Всеки комутатор/стек може да балансира трафика по пътища с еднаква метрика.
2.23.	Всеки комутатор/стек открива и блокира на нестабилни (с чести прекъсвания) оптични връзки.
2.24.	Всеки комутатор/стек поддържа сериен, telnet и SSH достъп до CLI интерфейс за управление.
2.25.	Всеки комутатор/стек поддържа SNMP, графичен интерфейс, NTP, IGMP.
2.26.	Всеки комутатор/стек поддържа Telnet и WEB базиран интерфейс за конфигурация с метод за криптиран достъп (SSH минимум v2).
2.27.	Всеки комутатор/стек поддържа SNMP (v1, 2, и 3) протокол за наблюдение и управление.
2.28.	Всеки комутатор/стек поддържа достъпа до управлението по IP адрес.
2.29.	Всеки комутатор трябва поддържа IEEE 802.3az
2.30.	Всеки комутатор може да организира изходящите пакети в минимум 4 хардуерни опашки на порт.

	Всеки комутатор поддържа следния минимум основни протоколи:
2.31.	Съвместимите с IEEE 802.1: • 802.1 q - VLAN tagging; • 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol; ; • 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); • 802.1x - Extensible Authentication Protocol / Port Based Access Control; • 802.1AB – Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
2.32.	Съвместимите с IEEE 802.3: • 802.3ad - Link aggregation; • 802.3ab - 1000BASE-T; • 802.3 – 10BASE-T specification; • 802.3u – 100BASE-T specification; • 802.3x – Full Duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports; • 802.3ae - 10 Gigabit Ethernet; • 802.3x Flow control; • 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX.
2.33.	Всеки комутатор поддържа: DHCPv6 Guard, IPv6 Neighbor Discovery Multicast Suppress, IPv6 RA Guard; IPv6 Snooping
2.34.	Всеки комутатор поддържа IPv4 и IPv6 комутиране на пакети.
2.35.	Всеки комутатор поддържа маршрутизиращи протоколи RIP и OSPF за IPv4.
2.36.	Всеки комутатор поддържа маршрутизиращи протоколи OSPFv3 за IPv6.
2.37.	Типът на връзката и броя на оптичните модули за административният „data center” зависи от вида на реализацията, като обменът с опорните комутатори е не по-малък от 20 Gbps.
2.38.	Всеки комутатор поддържа IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), за да позволява агрегиране на паралелни пътища (групиране на портове) между комутатори и/или маршрутизатори.
2.39.	Всеки комутатор поддържа агрегиране чрез LACP от различни членове на стека на етажните комутатори.
2.40.	Всеки комутатор поддържа Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), Rapid STP (IEEE 802.1w) и Multiple Spanning Trees Protocol (IEEE 802.1s).

2.41.	Комутаторът поддържа минимум 50 виртуални мрежи (VLANs) и 4096 идентификатори за тези виртуални мрежи (VLAN IDs), съгласно IEEE 802.1Q спецификация – VLAN Tagging.
2.42.	Всеки комутатор поддържа Quality of Service функционалност, съгласно изискванията на IEEE 802.1p, Class of Service (CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP) класификация на полета с цел повторна класификация и маркиране, базирани на IP или MAC адреси или TCP/UDP порт номера.
2.43.	Всеки комутатор поддържа приоритизация на опашки с цел обработка на пакети с висок приоритет преди обработка на останалия трафик.
	Мрежова сигурност:
2.44.	Всеки комутатор поддържа IEEE 802.1x - Extensible Authentication Protocol/Port Based Access Control.
2.45.	Всеки комутатор може да автентикира потребителите по потребителско име и парола съгласно спецификацията IEEE 802.1x Extensible Authentication Protocol over LANs (EAP over LAN" or EAPOL).
2.46.	Всеки комутатор може да контролира трафика от даден порт на база MAC адрес на източника, както и да ограничава броя MAC адреси за даден порт.
2.47.	Всеки комутатор дава възможност за проследяване и контролиране потребителите чрез MAC Address Notification.
2.48.	Всеки комутатор поддържа списъци за контрол на достъпа (ACL), чрез които да има възможност да се прилагат политики за сигурност.
2.49.	Всеки комутатор позволява различни нива на достъп до управлението, на базата на потребителски имена и пароли (например read-only и full access).
2.50.	Всеки комутатор поддържа репликация на трафика на даден порт с цел анализ на възникнали проблеми.
2.51.	Всеки комутатор притежава механизъм за предотвратяване на крайни устройства, които не се администрират от мрежовия администратор, да взимат участие в Spanning Tree топологията.
2.52.	Комутаторите се доставят с всички необходими елементи за монтаж в 19” шкаф (rack).
2.53.	Всеки комутатор има CE xxxx за качество или съвместим.
2.54.	Всеки комутатор има сертификати за безопасност и електромагнитни емисии валидни в Европейския Съюз (CE).

2.55.	Електрическо захранване ( AC Power supply ) 220V(200-240V), 50 Hz.
2.56.	Всеки комутатор има второ вградено модулно захранване, като устройството запазва работоспособността си при отпадане на всяко от тях.
2.57.	Тип захранващ кабел – Europe.
2.58.	Комутаторите могат работят при следните условия: • Температура на околната среда: 20 – 30 °C; • Влажност на околната среда: 20% – 60%.
2.59.	В доставката са включени всички необходими захранващи, конзолни и кабели за стекиране.
2.60.	Всеки комутатор за оперативния „data center” има инсталирани 4 бр. SFP за разстояние до 5 км.
2.61.

№	Спецификация	Съответствие	Референция
3.	LAN комутатор Layer 2 – (Тип 3) – 24-портови и 48- портови с възможност за стекиране
3.1.	Всеки комутатор има производителност не по-малка от 60 Mpps за 24-портов комутатор и 120 Mpps за 48-портов.
3.2.	Всеки комутатор има неблокируема архитектура и капацитет на комутиращата матрица не по-малък от 60 Gbps за 24-портов и 120 Gbps за 48-портов комутатор.
3.3.	Комутаторите могат да се стекират. Производителността на стека е поне 200Gbps
3.4.	Всеки комутатор поддържа MAC адресна таблица с капацитет минимум 6000МАС адреса.
3.5.	Всеки комутатор може да контролира генерираните от крайните устройства broadcast, multicast и unicast storm пакети в зададени граници.
3.6.	Всеки комутатор е с 24/48 порта 10/100/1000Base-T, съгласно Таблица 1 от техническите спецификации на обществената поръчка.

3.7.	Всеки комутатор има възможност за включване на поне 2 оптични SFP/SFP+ (Small Form Pluggable) 1/10Gbps модула.
3.8.	Оптичните модули работят по едномодов (Single mode) оптичен кабел с LC конектори.
3.9.	Всеки комутатор има възможност за стекиране на минимум 4 комутатора.
3.10.	Стекът работи като един логически комутатор за всички негови функции (управление, STP, LACP, IP маршрутизация и т.н.).
3.11.	Свързването в стек на два или повече от два комутатора гарантира непрекъсваемост на работата на втория и всеки следващ комутатор при отпадане на главния (мастер) комутатор.
3.12.	В един стек могат да се включват едновременно комутатори с 24 и 48 порта.
3.13.	Всички портове имат индикатори, определящи техния статус.
3.14.	Всеки комутатор поддържа IGMP групи.
3.15.	Всеки комутатор може да комутира мултикаст пакети.
3.16.	Всеки комутатор поддържа филтрация на мултикаст трафика на база IGMP протокол.
3.17.	Всеки комутатор поддържа максимален размер на пакета (MTU) минимум 9000 байта.
3.18.	Всеки комутатор поддържа запазване на текущата конфигурация при промени, като позволява връщане към нея.
3.19.	Всеки комутатор/стек има възможност за откриване на еднопосочни оптични връзки.
3.20.	Всеки комутатор/стек може да балансира трафика по пътища с еднаква метрика.
3.21.	Всеки комутатор/стек открива и блокира на нестабилни (с чести прекъсвания) оптични връзки.
3.22.	Всеки комутатор/стек поддържа сериен, telnet и SSH достъп до CLI интерфейс за управление.
3.23.	Всеки комутатор/стек поддържа SNMP, графичен интерфейс, NTP, IGMP.
3.24.	Всеки комутатор/стек поддържа Telnet и WEB базиран интерфейс за конфигурация с метод за криптиран достъп (SSH минимум v2).
3.25.	Всеки комутатор/стек поддържа SNMP (v1, 2, и 3) протокол за наблюдение и управление.
3.26.	Всеки комутатор/стек поддържа достъпа до управлението по IP адрес.
3.27.	Всеки комутатор трябва поддържа IEEE 802.3az
3.28.	Всеки комутатор може да организира изходящите пакети в 4 хардуерни опашки на порт.
	Всеки комутатор поддържа следния минимум основни протоколи:

3.29.	Съвместимите с IEEE 802.1: • 802.1 q - VLAN tagging; • 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol; • 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP); • 802.1x - Extensible Authentication Protocol / Port Based Access Control; • 802.1AB – Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
3.30.	Съвместимите с IEEE 802.3: • 802.3ad - Link aggregation; • 802.3ab - 1000BASE-T; • 802.3 – 10BASE-T specification; • 802.3u – 100BASE-T specification; • 802.3x – Full Duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports; • 802.3ae - 10 Gigabit Ethernet; • 802.3 af – PoE; • 802.3x Flow control; • 802.3z 1000BASE-SX, 1000BASE-LX.
3.31.	Всеки комутатор поддържа: DHCPv6 Guard, IPv6 Neighbour Discovery Multicast Suppress, IPv6 RA Guard; IPv6 Snooping.
3.32.	Всеки комутатор поддържа IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), за да позволява агрегиране на паралелни пътища (групиране на портове) между комутатори и/или маршрутизатори.
3.33.	Всеки комутатор поддържа агрегиране чрез LACP от различни членове на стека на етажните комутатори.
3.34.	Всеки комутатор поддържа Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D), Rapid STP (IEEE 802.1w) и Multiple Spanning Trees Protocol (IEEE 802.1s).
3.35.	Комутаторът поддържа минимум 50 виртуални мрежи (VLANs) и 4096 идентификатори за тези виртуални мрежи (VLAN IDs), съгласно IEEE 802.1Q спецификация – VLAN Tagging.
3.36.	Всеки комутатор поддържа Quality of Service функционалност, съгласно изискванията на IEEE 802.1p, Class of Service (CoS) и Differentiated Services Code Point (DSCP) класификация на полета с цел повторна класификация и маркиране, базирани на IP или MAC адреси или TCP/UDP порт номера.

3.37.	Всеки комутатор поддържа приоритизация на опашки с цел обработка на пакети с висок приоритет преди обработка на останалия трафик.
3.38.	Всеки комутатор има възможност за добавяне на функционалност позволяваща упрвалението на безжични точки за достъп
	Мрежова сигурност:
3.39.	Всеки комутатор поддържа IEEE 802.1x - Extensible Authentication Protocol/Port Based Access Control.
3.40.	Всеки комутатор може да автентикира потребителите по потребителско име и парола съгласно спецификацията IEEE 802.1x Extensible Authentication Protocol over LANs (EAP over LAN" or EAPOL).
3.41.	Всеки комутатор може да контролира трафика от даден порт на база MAC адрес на източника, както и да ограничава броя MAC адреси за даден порт.
3.42.	Всеки комутатор дава възможност за проследяване и контролиране потребителите чрез MAC Address Notification.
3.43.	Всеки комутатор поддържа списъци за контрол на достъпа (ACL), чрез които да има възможност да се прилагат политики за сигурност.
3.44.	Всеки комутатор позволява различни нива на достъп до управлението, на базата на потребителски имена и пароли. Например read-only и full access.
3.45.	Всеки комутатор поддържа репликация на трафика на даден порт с цел анализ на възникнали проблеми.
3.46.	Всеки комутатор притежава механизъм за предотвратяване на крайни устройства, които не се администрират от мрежовия администратор, да взимат участие в Spanning Tree топологията.
3.47.	Комутаторите се доставят с всички необходими елементи за монтаж в 19” шкаф (rack).
3.48.	Всеки комутатор има CE xxxx за качество или съвместим.
3.49.	Всеки комутатор има сертификати за безопасност и електромагнитни емисии валидни в Европейския Съюз (CE).
3.50.	В доставката са включени …. (минимум 10 броя) конзолни кабели.
3.51.	Електрическо захранване ( AC Power supply ) 220V(200-240V), 50 Hz.
3.52.	Всеки комутатор има второ вградено модулно захранване, като устройството запазва работоспособността си при отпадане на всяко от тях.
3.53.	Тип захранващ кабел – Europe.

3.54.

Комутаторите могат работят при следните условия:

• Температура на околната среда: 20 – 30 °C;

• Влажност на околната среда: 20% – 60%.

3.55.

В доставката са включени всички необходими захранващи, конзолни и кабели за

стекиране.

3.56.

Комутаторите са окомплектовани с минимум 2 оптични модула за растояние до 5 км.

№

Спецификация резервни модули

Съответствие

Референция

Резервни SFP/SFP+( модули за 1Gbps и 10Gbps) – по 2 бр. и по един захранващ блок за

всеки тип комутатор.

№	Спецификация оптични кабели	Съответствие	Референция
5.	SC/SC конектори(накрайници), дължина: 2 бр. – 2м 2 бр. – 10м
	SC/LC конектори (накрайници), дължина: 50бр. – 2м 5 бр. – 5м 2 бр. - 20м
	LC /LC конектори(накрайници) ), дължина: 10бр. – 2м

В настоящото предложение за изпълнение на обществената поръчка са включени и следните допълнителни технически параметри, съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка:

No	Параметър	Оферирана величина
1.	Размер на шасито на опорен комутатор
2.	Възможност за поддръжка на над 5 40Gbps портове в шасито на опорен комутатор (IEEE P802.3BA)
3.	Поддръжка на FCoE ISO/IEC JTC 1/SC 25 (Fibre Channel over Ethernet) протокол на опорните комутатори

Забележка: Неописаните в Приложението параметри могат да се добавят от участниците като допълнителни редове след задължителните такива.

ЛЕГЕНДА:

Колоните в таблиците са обозначени, както следва:

• „№” – пореден номер на параметър в конкретната спецификация;

• „Спецификация” – минимални технически изисквания за съответния параметър;

• „Съответствие” - попълва се от участника в процедурата по следния начин:

o „съответства” – когато параметрите на предлаганото оборудване съответстват на минималните изисквания на възложителя;

o „надвишава” - когато параметрите на предлаганото оборудване надвишават минималните изисквания на възложителя.

• „Референция” - да съдържа номер на страница, точка/параграф и/или друга подходяща препратка от техническа документация, представена от участника като доказателство за съответствие на декларираните технически параметри с тези посочени от производителя на предлаганото оборудване.

Приложение № 6.2 - Предлаганата цена (образец)

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”, 1540 СОФИЯ, БУЛ. „БРЮКСЕЛ” № 1

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

от

.....................................................................................................

(пълно наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура“, предлагаме да изпълним обществената поръчка при следните цени:

І. Отнася се за участници с месторегистрация в Република България и за участници с месторегистрация в страни от ЕИП:

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на ……………….....................

(словом:...........................................................) лева без ДДС и .............................

(словом ) лева с включен ДДС.

Разбивка на предложената цена:

№	Параметър	Количество	Единична цена в лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС	Стойност в лева с включен ДДС
1.	Цена за оборудване
1.1.	Опорни комутатори	2 бр.
1.2.	Layer 3 комутатори 48- портови	4 бр.
1.3.	Layer 2 комутатори 24- портови	19бр.
1.4.	Layer 2 комутатори 48- портови	15бр.
1.5.	Цена за оптични кабели
2.	Цена за резервни части

Цена за монтаж, инсталация и първоначална

конфигурация

Цена за обучение

ІІ. Отнася се за чуждестранните участници. Същите имат право да оферират в евро:

Обща цена за изпълнение на поръчката в размер на евро.

.(словом ),

Цената е определена при условия DAP съгласно Инкотермс 2010. Разбивка на предложената цена:

№	Параметър	Количество	Единична цена в евро	Стойност в EUR
1.	Цена за оборудване
1.1.	Опорни комутатори	2 бр.
1.2.	Layer 3 комутатори 48-портови	4 бр.
1.3.	Layer 2 комутатори 24-портови	19бр.
1.4.	Layer 2 комутатори 48-портови	15бр.
1.5.	Цена за оптични кабели
2.	Цена за резервни части
3.	Цена за монтаж, инсталация и първоначална конфигурация
4.	Цена за обучение

Тази цена e крайна и включва всички разходи съгласно условията на доставка.

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

Приложение № 7 – Банкова гаранция за изпълнение (образец)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И НА ДОГОВОРА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС / за чуждестранните фирми 3% от крайната стойност на договора/
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на документацията за участие в процедурата>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас, Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение", като Възложител и <…………….фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща …..% от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

Приложение № 8 – Банкова гаранция за гаранционна поддръжка (образец)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС /за чуждестранните фирми 3% от крайната стойност на договора/
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на документацията за участие в процедурата>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова гаранция за изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка, произтичащи от същия. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото се задължаваме неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до посочената в този документ сума на гаранцията, при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си за гаранционна поддръжка по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Надлежно подписаното и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

Приложение № 9 Банкова гаранция за авансово плащане (образец)

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	….<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>………..
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	.…..<СУМА ВЪВ ВАЛУТАТА НА ДОГОВОРА>, представляваща 20% (двадесет процента) от дължимата сума по т. 3.2.1. за Оборудване и т. 3.2.2. за резервни части,
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност - най-малко 30 (тридесет) календарни дни след срока за изпълнение на договора>.
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото гарантираме неотменяемо изплащането на авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕ И ДЛЪЖНОСТ НА СЪОТВЕТНОТО ОТОРИЗИРАНО ОТ БАНКАТА ЛИЦЕ	<подпис и печат >

Приложение № 10 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

(образец)

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

От ..................................................................., ЕГН..........................., жител на гр. ,

живущ гр. ................................................, община , ул.

................................., x.x. № ....................., издадена от .............................. гр. на

.............. г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на

................................................................................

във връзка с участието ни в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за подмяна и реорганизация на мрежовата архитектура“

ДЕКЛАРИРАМ, че

съм запознат/а с клаузите на проекта на договор и приемам условията на същия.

Дата: .................... 20. г.

Декларатор

.......................................

гр. (с.) ...............................

(подпис)

Забележка: декларацията се подписва от лицето, представляващо участника в откритата процедура.

Приложение № 11 - Справка –декларация за изпълнени договори (образец)

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

Долуподписаният /-ната/ , в качеството ми на ............................................................................... (посочва се длъжността) на

........................................................................... (посочва се наименованието на участника), със

седалище и адрес на управление ........................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М , ч е :

През последните три години (2011, 2012 и 2013) представляваният от мен участник е изпълнил следните договори, които се отнасят до предмета на обществената поръчка:

№	Дата на сключване на договора	Предмет на договора (кратко описание)	Стойност на договора	Период на изпълнение	Възложител, тел. за връзка
1.
2.
3.
….
….

За потвърждение на горните данни, прилагаме:

І. Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък:

1...........................................................................................................................................

2...........................................................................................................................................

3…………………………………………………………………………………………...

……..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................... 20. г.	Подпис	.......................................
Място и дата на издаване		(име, длъжност)

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Document Metadata

Table of Contents

ЧАСТ I – РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

Document Metadata