Common use of Právní vady předmětu plnění Clause in Contracts

Právní vady předmětu plnění. 1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím civilní žaloby nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví. 3. Práva objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, jestliže objednatel nesplní povinnost stanovenou v tomto článku této smlouvy. Tyto účinky nenastávají, jestliže zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dozvěděl objednatel.

Právní vady předmětu plnění. 1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy plnění není a nebude ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví vlastnictví, a že je objednatel Objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy Smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli Objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli Objednateli prostřednictvím civilní žaloby soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu potépo té, kdy se o ní dozví. 3. Práva objednatele Objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízenínebude vůči Zhotoviteli možné uplatnit, jestliže objednatel Objednatel nesplní povinnost stanovenou v tomto článku této smlouvyčlánku. Tyto účinky nenastávají, jestliže zhotovitel Zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dozvěděl objednatelObjednatel.

Právní vady předmětu plnění. 1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním. 2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím civilní žaloby soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu potépo té, kdy se o ní dozví. 3. Práva objednatele z právních vad předmětu plnění nebudou přiznána v soudním řízení, jestliže objednatel nesplní povinnost stanovenou v tomto článku této smlouvy. Tyto účinky nenastávají, jestliže zhotovitel o uplatnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm dozvěděl objednatel.