Common use of Specifikace předmětu veřejné zakázky Clause in Contracts

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce „Demolice bytového domu v ul. Xxxxxxxx č.p.238-246 v Litvínově - Janově“. Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Demolice bytových domů č. p. 238-246 a č. p. 277-282, Litvínov, Janov“, objekt „SO01 – Demolice BD č.p. 238-246“ zpracovaná AWT Rekultivace a.s., se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175, z 09/2019, včetně dokladové části a Soupisu prací. Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu s devíti hlavními vstupy. V každém vstupu Strana 3 / 40 Elektronický podpis - 29.6.2021 Certifikát autora podpisu : Jméno : Xxx. Xxxxx Xxxxx Vydal : PostSignum Qualified CA 4 Platnost do : 5.7.2022 09:33:21-000 +02:00 je situováno 16 bytů. Objekt je podsklepený, částečně zapuštěný pod úroveň upraveného terénu, v suterénu jsou sklepy a prostory s technickým zázemím. Zastřešení je plochou střechou. Půdorys je ve tvaru dvou obdélníků o rozměrech 108,6 m x 10,06 m a 54,3 m x 10,06 m, částečně od sebe odsazených (před objekt jsou dále vyloženy lodžie o cca 1,2 m). Celková výška objektu je 23,25 m (o cca 1 m převýšené strojovny výtahů v každém z 9 vchodů). Hloubka suterénu je - 2,8 m. Spolu s objektem budou odstraněny vyznačené zpevněné plochy, včetně obrubníků. Demolice bytového domu bude probíhat v souladu se zásadami technologického postupu uvedeného v projektové dokumentaci. Suterénní zdi, případně základy, budou odbourány do úrovně základové spáry, jáma bude zasypána předrcenou sutí, upravený terén bude kopírovat úroveň stávajícího terénu po obvodu stavby. Po zarovnání terénu bude pozemek doplněn ornicí a zatravněn. Po odbourání schodišť, chodníků a zpevněných ploch bude v místě stávajících ponechaných chodníků provedeno doplnění obrubníků a plynulé napojení na přilehlý terén. Upozornění: Při demolici budov jsou obsaženy stavební materiály s obsahem azbestu (svislé kanalizační odpadní potrubí z azbestocementových trub, ventilační nástavce, azbestocementové desky v konstrukci meziokenních vložek, střešní krytina s obsahem azbestocementových vláken, minerální vata s předpokládaným obsahem azbestu). Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). Dle vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) podle svého původu: Stavební a demoliční odpady: kat.č.170605 - stavební materiály obsahující azbest.

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce „Demolice bytového domu je výstavba nového přechodu pro chodce včetně jeho nasvělení v prostoru u křižovatky místních komunikací ul. Xxxxxxxx č.p.238-246 Podkopčí, ul. Dolní a ul. A. Havleny a místní komunikace vedoucí po mostě přes řeku Lomná do lokality Závodí. Důvodem stavby je zvýšení bezpečnosti při přecházení chodců místní komunikace. Předmětem stavby je realizace nového přechodu pro chodce s tím, že v Litvínově - Janově“rámci stavby dojde k prodloužení stávajícího chodníku na mostě přes říčku Lomnou. Podkladem pro realizaci Prodlužení bude napojeno na stávající chodník, který vede podél toku. Místní komunikace v lokalitě a na ul. Podkopčí má šířku cca 7,1 m. Podél této komunikace se na straně sousedící s panelovými domy nachází chodník šířky 3 m. Vlastníkem pozemků pod komunikací a tímto chodníkem je tato zadávací dokumentace město Frenštát pod Radhoštěm. Vlastníkem pozemku mezi komunikací a dále projektová tokem řeky Lomná je Česká republika, přičemž tento pozemek spravují Lesy ČR, státní podnik. Budoucí nasvětlení nového přechodu bude napájeno ze sítě veřejného osvětlení, jehož vlastníkem je město Frenštát p. R. Stavba bude realizována po částech bez vyloučení dopravy s tím, že po ukončení jednotlivých částí stavby budou tyto uvedeny do provozu. Předpokládaná doba výstavby je 2 měsíce. Přesné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a v Příloze č.2 – Položkový rozpočet stavby, Položkový rozpočet VO. Zhotovitel stavby taktéž zajistí na silničním správním úřadě povolení zvláštního užívání, či uzávěry tohoto úseku komunikace po dobu stavby včetně instalace přechodného dopravního značení a dopravního zařízení. Zhotovitel zakázky bude postupovat dle platných ČSN a předpisů. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (dále též jako „SOD“) přičemž dílem se rozumí realizace všech stavebních prací, dodávka příslušných zařízení a materiálů, jejich montáž. Dále provedení stavby všech činností souvisejících s názvem „Demolice bytových domů č. p. 238-246 řádným dokončením díla (zařízení a č. p. 277-282zabezpečení staveniště, Litvínovbezpečnostní opatření apod.), Janov“, objekt „SO01 – Demolice BD č.p. 238-246“ zpracovaná AWT Rekultivace a.sprůběžný úklid., se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald, IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175, z 09/2019, včetně dokladové části a Soupisu prací. Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu s devíti hlavními vstupy. V každém vstupu Strana 3 / 40 Elektronický podpis - 29.6.2021 Certifikát autora podpisu : Jméno : Xxx. Xxxxx Xxxxx Vydal : PostSignum Qualified CA 4 Platnost do : 5.7.2022 09:33:21-000 +02:00 je situováno 16 bytů. Objekt je podsklepený, částečně zapuštěný pod úroveň upraveného terénu, v suterénu jsou sklepy a prostory s technickým zázemím. Zastřešení je plochou střechou. Půdorys je ve tvaru dvou obdélníků o rozměrech 108,6 m x 10,06 m a 54,3 m x 10,06 m, částečně od sebe odsazených (před objekt jsou dále vyloženy lodžie o cca 1,2 m). Celková výška objektu je 23,25 m (o cca 1 m převýšené strojovny výtahů v každém z 9 vchodů). Hloubka suterénu je - 2,8 m. Spolu s objektem budou odstraněny vyznačené zpevněné plochy, včetně obrubníků. Demolice bytového domu bude probíhat v souladu se zásadami technologického postupu uvedeného v projektové dokumentaci. Suterénní zdi, případně základy, budou odbourány do úrovně základové spáry, jáma bude zasypána předrcenou sutí, upravený terén bude kopírovat úroveň stávajícího terénu po obvodu stavby. Po zarovnání terénu bude pozemek doplněn ornicí a zatravněn. Po odbourání schodišť, chodníků a zpevněných ploch bude v místě stávajících ponechaných chodníků provedeno doplnění obrubníků a plynulé napojení na přilehlý terén. Upozornění: Při demolici budov jsou obsaženy stavební materiály s obsahem azbestu (svislé kanalizační odpadní potrubí z azbestocementových trub, ventilační nástavce, azbestocementové desky v konstrukci meziokenních vložek, střešní krytina s obsahem azbestocementových vláken, minerální vata s předpokládaným obsahem azbestu). Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). Dle vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) podle svého původu: Stavební a demoliční odpady: kat.č.170605 - stavební materiály obsahující azbest.

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce „Demolice bytového domu v K1001 Okapový systém - most přes ul. Xxxxxxxx č.p.238-246 v Litvínově - JanověMezibořská “. Podkladem pro realizaci veřejné zakázky je tato zadávací dokumentace a dále ZD, zejména projektová dokumentace pro provedení provádění stavby s názvem „Demolice bytových domů Most přes ulici Mezibořská v Litvínově – okapový systém“, č. p. 23822VC11039 (dále také jen „projektová dokumentace“) a soupisy prací (včetně přísl. výkazů výměr) (dále jen „soupis prací“), vše zpracované společností V-246 a čCON, spol. p. 277-282, Litvínov, Janov“, objekt „SO01 – Demolice BD č.p. 238-246“ zpracovaná AWT Rekultivace a.ss r.o., se sídlem: Rychvaldská 2012sídlem Vaňurova 505/17, 735 41 Petřvald460 07 Liberec 3, IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175, z 09/2019, včetně dokladové části a Soupisu 22797432 . Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 8 ZD – Projektová dokumentace. Soupis prací tvoří přílohu č. 9 ZD – Soupis prací. Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu s devíti hlavními vstupystavební práce spočívající v zajištění instalace sběrného potrubí na mostě přes ulici Mezibořská v Litvínově. V každém vstupu Strana 3 / 40 Elektronický podpis - 29.6.2021 Certifikát autora podpisu : Jméno : Xxx. Xxxxx Xxxxx Vydal : PostSignum Qualified CA 4 Platnost Na most bude instalován podélný a svislý svod z HDPE, DN100 šedé barvy, do : 5.7.2022 09:33:21-000 +02:00 je situováno 16 bytů. Objekt je podsklepený, částečně zapuštěný pod úroveň upraveného terénu, v suterénu jsou sklepy a prostory s technickým zázemím. Zastřešení je plochou střechou. Půdorys je ve tvaru dvou obdélníků o rozměrech 108,6 m x 10,06 m a 54,3 m x 10,06 m, částečně od sebe odsazených kterého budou zaústěny odvodňovací trubičky (před objekt jsou dále vyloženy lodžie o cca 1,2 modvodňovací systém izolace mostovky). Celková výška objektu je 23,25 m (Svislý svod bude vyústěn nad žlábkem v úrovni chodníku. Žlábek odvede vodu do prostoru stávající komunikace. Podrobnosti a další informace o cca 1 m převýšené strojovny výtahů v každém z 9 vchodů). Hloubka suterénu je - 2,8 m. Spolu s objektem budou odstraněny vyznačené zpevněné plochy, včetně obrubníků. Demolice bytového domu bude probíhat v souladu se zásadami technologického postupu uvedeného předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Suterénní zdi, případně základy, budou odbourány do úrovně základové spáry, jáma bude zasypána předrcenou sutí, upravený terén bude kopírovat úroveň stávajícího terénu po obvodu stavby. Po zarovnání terénu bude pozemek doplněn ornicí dokumentaci a zatravněn. Po odbourání schodišť, chodníků a zpevněných ploch bude v místě stávajících ponechaných chodníků provedeno doplnění obrubníků a plynulé napojení na přilehlý terén. Upozornění: Při demolici budov jsou obsaženy stavební materiály s obsahem azbestu (svislé kanalizační odpadní potrubí z azbestocementových trub, ventilační nástavce, azbestocementové desky v konstrukci meziokenních vložek, střešní krytina s obsahem azbestocementových vláken, minerální vata s předpokládaným obsahem azbestu). Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sbsoupisu prací., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). Dle vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) podle svého původu: Stavební a demoliční odpady: kat.č.170605 - stavební materiály obsahující azbest.

Specifikace předmětu veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce „Demolice bytového domu K1908 Stavební úpravy lávek přes Poustevnický potok v ul. Xxxxxxxx č.p.238-246 v Litvínově - JanověLitvínově“. Podkladem pro realizaci veřejné zakázky je tato zadávací dokumentace a dále ZD, zejména projektová dokumentace pro provedení provádění stavby s názvem „Demolice bytových domů K1908 Stavební úpravy lávek přes Poustevnický potok v Litvínově“, č. p. 238ST-2019-246 NN-01 včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“) a čsoupisy prací (včetně přísl. p. 277-282Výkazů výměr) (dále jen „soupis prací“), Litvínovvše zpracované společností N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, Janov“, objekt „SO01 – Demolice BD č.p. 238-246“ zpracovaná AWT Rekultivace a.ss.r.o., se sídlem: Rychvaldská 2012sídlem Xxxxxxxx 0000, 735 41 PetřvaldXxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175, z 09/2019, včetně dokladové části a Soupisu 44564287. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 9 ZD – Projektová dokumentace. Soupis prací tvoří přílohu č. 10 ZD – Soupis prací. Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu s devíti hlavními vstupy. V každém vstupu Strana 3 / 40 Elektronický podpis - 29.6.2021 Certifikát autora podpisu : Jméno : Xxx. Xxxxx Xxxxx Vydal : PostSignum Qualified CA 4 Platnost do : 5.7.2022 09:33:21-000 +02:00 je situováno 16 bytů. Objekt je podsklepený, částečně zapuštěný pod úroveň upraveného terénu, stavební práce spočívající ve zhotovení novostavby tří lávek přes Poustevnický potok v suterénu jsou sklepy a prostory s technickým zázemím. Zastřešení je plochou střechou. Půdorys je ve tvaru dvou obdélníků o rozměrech 108,6 m x 10,06 m a 54,3 m x 10,06 m, částečně od sebe odsazených (před objekt jsou dále vyloženy lodžie o cca 1,2 m). Celková výška objektu je 23,25 m (o cca 1 m převýšené strojovny výtahů v každém z 9 vchodů). Hloubka suterénu je - 2,8 m. Spolu s objektem budou odstraněny vyznačené zpevněné plochy, včetně obrubníků. Demolice bytového domu bude probíhat v souladu se zásadami technologického postupu uvedeného v projektové dokumentaci. Suterénní zdi, případně základy, budou odbourány do úrovně základové spáry, jáma bude zasypána předrcenou sutí, upravený terén bude kopírovat úroveň stávajícího terénu po obvodu stavby. Po zarovnání terénu bude pozemek doplněn ornicí a zatravněn. Po odbourání schodišť, chodníků a zpevněných ploch bude v místě stávajících ponechaných chodníků provedeno doplnění obrubníků a plynulé napojení na přilehlý terén. Upozornění: Při demolici budov jsou obsaženy stavební materiály s obsahem azbestu (svislé kanalizační odpadní potrubí z azbestocementových trub, ventilační nástavce, azbestocementové desky v konstrukci meziokenních vložek, střešní krytina s obsahem azbestocementových vláken, minerální vata s předpokládaným obsahem azbestu). Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném zněníLitvínově, a vyhlášky čto na původním místě lávek stávajících. 381/2001 SbNovostavby lávek se nachází v intravilánu města Litvínov mezi ulicemi Seifertova a K Loučkám. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny Stavba lávek bude provedena za plné uzavírky pro pěší a druhu (katalogové číslo)bude zbudována náhradní obchozí trasa pro pěší. Dle vyhlNovostavby lávek budou sloužit ke stejnému účelu jako původní – pro pěší přepravu přes vodoteč. Před realizací dojde k demolici stávajících lávek ve špatném technickém stavu. Stávající lávka ev. č. 381/2001 Sb1 přes vodoteč je tvořena jednopólovou nosnou konstrukcí, která je sestavena ze tří železobetonových deskových prefabrikátů. Pochozí vrstvu tvoří horní líc mostovky. Opěry mostu tvoří rovnanina z betonových, resp. kamenných kvádrů (Katalog odpadů) podle svého původu: Stavební případně železobetonové monolitické úložné prahy, blíže v TZ). Na mostovce je oboustranně osazené ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. Každá ze stávajících lávek ev. č. 35 a demoliční odpady: kat.č.170605 - stavební materiály obsahující azbest36 přes vodoteč je tvořena jednopólovou nosnou konstrukcí, která je železobetonovou prostě uloženou deskou. Pochozí vrstvu tvoří horní líc mostovky. Opěry mostu tvoří železobetonové monolitické úložné prahy. Na mostovce je oboustranně osazené ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. Nosná konstrukce nových lávek je navržena jako kolmá ocelová trámová konstrukce tvořená ocelovým roštem z podélníků, příčníků a zavětrování s pochůznou a pojízdnou vrstvou z kompozitních pororoštů. Nosná konstrukce nových lávek je navržena s podepřením na železobetonových monolitických opěrách. Na nosné konstrukci je navržené ocelové zábradlí. Lávky jsou o jednom poli přes stálou vodoteč, neposuvná, prostě uložená, nepohyblivá. Jelikož se jedná se o objekty lávek přes vodní překážku, bude jako součást realizace stavby lávek zpracován havarijní a povodňový plán, eliminující možné havárie při zvýšené hladině toku. Havarijní a povodňový plán pro dobu výstavby a vlastní užívání lávky bude předložen před zahájením stavby na příslušné povodí. Dále bude navázáno na havarijní a povodňový plán města, který bude aktualizován o tuto stavbu. Podrobnosti a další informace o předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, projektové dokumentaci a soupisu prací.