„Vodohospodářské stavby na sídlišti Jahodiště 2022“
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Vážení, vyzýváme Vás tímto k podání nabídky do veřejné zakázky na stavební práce
„Vodohospodářské stavby na sídlišti Jahodiště 2022“
zadávanou ve smyslu § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ („veřejná zakázka“).
Název veřejné zakázky Vodohospodářské stavby na sídlišti Jahodiště 2022
Druh veřejné zakázky stavební práce
Typ zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1: město Český Brod
se sídlem xxxxxxx Xxxxxx 00, 000 00 Xxxxx Xxxx
IČO 00235334
zastoupený Bc. Xxxxxxx Xxxxxxxx, starosta
bankovní spojení Komerční banka a.s., č. ú.: 9294910237/0100 – základní účet
Komerční banka a.s., č. ú.: 9302880227/0100 – depozitní účet
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 3239408319/0800 – vodohospodářský fond
profil zadavatele xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx
Zadavatel č. 2: Bytové družstvo v Palackého ulici v Českém Xxxxx, družstvo
se sídlem: Xxxxxxxxx 000, 000 00 Xxxxx Xxxx
IČO 47048921
zastoupený Xxxxxxxx Xxxxxx, předsedou představenstva, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, členkou představenstva,
bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 5778703359/0800
kontaktní osoby
k veřejné zakázce Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, tel. 000000000, email xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Xxxxxx Xxxxxxx, tel. 000000000, email xxxxxxx@xxxxxxx.xx
technické informace Xxx. Xxxx Xxxxxx, tel. 000000000, email xxxxxx@xxxxxxx.xx
1. Předmět veřejné zakázky
Předmět veřejné zakázky je specifikován touto výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, které tvoří přílohu této výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace („zadávací dokumentace“).
Projektové dokumentace, dle kterých bude dílo zhotoveno:
A - „Obnova a propojení vodovodních řadů v ulici Palackého v Českém Xxxxx“, zpracovanou DUR/DSP/DPS, v 12/2020 ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, autorizace ČKAIT č. 011668, zahrnující stavební objekty:
SO 301 Vodovodní řad V1 - 1.část SO 302 Vodovodní řad V1 - 2.část SO 303 Vodovodní řad V2
SO 304 Vodovodní přípojky pro BD – 1.část SO 305 Vodovodní přípojky pro BD – 2.část SO 306: Spojná kanalizační šachta
B - „Zokruhování vodovodů, včetně ATS v ulici Palackého v Českém Xxxxx“, zpracovanou v 10/2020 Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, autorizace ČKAIT č. 011668, zahrnující stavební objekt:
SO 309: ATS
C - Prodloužení kanalizačního řadu, kanalizační přípojky zpracovaná 08/2022 Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, autorizace ČKAIT č. 011668, zahrnující stavební objekty:
SO 307: Prodloužení kanalizačního řadu SO 308: Kanalizační přípojky pro BD
D - Technická zpráva k SO 101: Komunikace zpracovaná 05/2022 Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, autorizace ČKAIT č. 011668.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a s nimi související dodávky a služby v Českém Xxxxx potřebné pro provedení nových vodovodních řadů pro zokruhování vodovodní sítě a zajištění kvalitnějšího a spolehlivějšího provozu na této síti. Dalšími stavebními objekty je 6 kusů veřejných částí vodovodních přípojek pro přilehlé bytové domy. Součástí zakázky je i provedení prodloužení stávajícího kanalizačního řadu před bytovými domy a 7 kusů nových veřejných částí kanalizačních přípojek pro čp. 455, 457, 458, 484, 485, 486. Podrobný popis stavu a rozsahu požadovaných prací je uveden v zadávací dokumentaci. Všechen použitý materiál musí odpovídat Technickým standardům pro vodohospodářský majetek města Český Brod (k dispozici online zde: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx- pro-vodohospodarsky-majetek-mesta-cesky-brod).
Součástí staveb jsou všechny práce, zkoušky a doklady potřebné pro řádnou realizaci a následné provozování díla. Součástí díla je i vytyčení stávajících sítí, vyřízení provizorních DIO - dopravně inženýrských opatření, uzávěra vody a náhradní zásobování obyvatel. Při uzávěře vody je nezbytné spolupracovat s provozovatelem vodovodů ve městě Český Brod -1.XxX, a.s. V příloze č. 4 této ZD jsou provozovatelem vyčísleny předpokládané náklady na jedno přerušení a obnovení dodávky pitné vody. Cenová kalkulace odpovídá cenám v době zadání veřejné zakázky.
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
2. Klasifikace dle CPV
45000000-7 – Stavební práce 45112400-9 - Výkopové práce
45231300-8 – Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 45232410-9 - Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí 45232440-8 - Stavební práce pro kanalizační potrubí
45232100-3 - Pomocné práce pro kladení vodovodního potrubí 45232150-8 - Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí 45232152-2 - Výstavba přečerpávacích stanic
45233100-0 - Stavební úpravy pro komunikace 45233161-8 - Chodníky a jiné zpevněné povrchy
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 8.000.000 Kč bez DPH
4. Plnění veřejné zakázky
4.a. Místo plnění
Místo plnění je popsáno v projektové dokumentaci, jde o pozemky v obci a kat. území Český Brod, parc. č. 228/70, 1079/1, 1079/4, 228/71.
4.b. Doba plnění
Maximální doba plnění je 10 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. V této lhůtě je započítáno i přerušení prací na 4 měsíce v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
4.c. Prohlídka místa plnění
Zadavatel nebude organizovat prohlídku místa plnění. Místo plnění je veřejně přístupné a je na účastnících, zda ho před podáním nabídky navštíví.
5. Požadavky na kvalifikaci
5.a. Základní způsobilost
Způsobilým podle § 74 odst. 1 ZZVZ není dodavatel, který:
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat:
a) tato právnická osoba,
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odstavce 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v § 74 odstavci 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.
Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice prokazuje dodavatel předložením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.
b) ZZVZ,
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.
5.b. Profesní způsobilost
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokáže dodavatel ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčujícího, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.
Zadavatel požaduje k prokázání tohoto požadavku na kvalifikaci, aby účastník doložil živnostenské oprávnění, licenci či jiné oprávnění k podnikání pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto zadávacího řízení, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli:
a) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
b) Výkon zeměměřických činností
Splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčujícího, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.
Zadavatel požaduje k prokázání tohoto požadavku na kvalifikaci, aby účastník doložil doklad
o autorizaci udělené podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), případně potvrzení (osvědčení) o registraci podle § 30l nebo § 30r autorizačního zákona, a to pro obor:
a) Vodohospodářské stavby
b) Dopravní stavby
c) Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění
Zadavatel zároveň požaduje, aby dodavatel uvedl, v jakém vztahu k němu je osoba, jejímž prostřednictvím prokazuje splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ (např. zaměstnanec, poddodavatel apod.).
Splnění profesní způsobilosti se prokazuje předložením příslušných dokladů.
5.c. Ekonomická kvalifikace
Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace podle § 78 ZZVZ.
5.d. Technická kvalifikace
Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) ZZVZ.
Splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel předložením seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:
a) minimálně 3 stavební práce obdobného charakteru (obdobným charakterem se rozumí stavební práce spočívající ve výstavbě nebo rekonstrukci vodovodní sítě), přičemž každá z těchto stavebních prací musela dosáhnout finančního objemu minimálně 2.000.000 Kč bez DPH,
b) minimálně 1 stavební práce, jejíž součástí bylo provedení prací spočívajících v kompletní výměně nebo výstavbě kanalizačního řadu ve finančním objemu (těchto konkrétních prací, nikoli celé stavební práce) minimálně 1.000.000 Kč bez DPH,
c) minimálně 1 stavební práce, jejíž součástí bylo provedení prací spočívajících ve výstavbě komunikace ve finančním objemu (těchto konkrétních prací, nikoli celé stavební práce) minimálně 1.000.000 Kč bez DPH.
Způsobem prokázání je seznam stavebních prací podle výše uvedené specifikace. Součástí seznamu stavebních prací musí být popis a cena díla, ze kterých musí výslovně vyplývat splnění minimálních požadavků zadavatele, dále doba a místo provádění prací, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon nebo e-mail). Pokud byla stavební práce plněna ve společnosti či jiném spojení dodavatelů, účastník je povinen prokázat, svůj podíl (věcný a finanční) na celkovém objemu stavebních prací.
5.e. Prokazování splnění kvalifikace v nabídce
V souladu s § 45 odst. 1 ZZVZ předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.
Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.
Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace je obsažen v příloze zadávací dokumentace.
Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob.
V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatele) je dodavatel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 ZZVZ, tj:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle
§ 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.
Profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomickou kvalifikaci a technickou kvalifikaci, jsou-li požadovány, prokazují dodavatelé společně.
Dodavatel může vždy nahradit doklady o kvalifikaci jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Zadavatel současně vymezuje v souladu s § 105 odst. 2 zákona, že část předmětu plnění spočívající ve vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek a řadů nesmí být plněna poddodavatelem.
Zadavatel v souvislosti s tímto upozorňuje dodavatele, že prokázání příslušné části kvalifikace není z tohoto důvodu možné prostřednictvím jiné osoby ve smyslu čl. 5.e. této zadávací dokumentace.
6. Obchodní a platební podmínky
Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou návrhu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky.
Účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o akceptaci obchodních a platebních podmínek pro realizaci veřejné zakázky a o vázanosti účastníka návrhem smlouvy o dílo obsaženým v zadávací dokumentaci. Před uzavřením smlouvy o dílo se vyplní v textu smlouvy o dílo údaje, které jsou určeny k vyplnění, a to podle údajů z nabídky účastníka. Nabídka, která nebude obsahovat čestné prohlášení
o akceptaci obchodních, platebních a technických podmínek pro realizaci veřejné zakázky a
o vázanosti účastníka návrhem smlouvy o dílo, nebo bude obsahovat pozměněný obsah návrhu smlouvy o dílo mimo místa určená k vyplnění, může být posouzena jako nevyhovující zadávacím podmínkám a dodavatel vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.
7. Nabídková cena
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu pro veřejnou zakázku absolutní částkou v českých korunách v členění:
cena bez DPH,
sazba DPH a výše DPH, cena včetně DPH.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími přílohami ve vyplněném soupisu prací, který bude součástí nabídky.
Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje zadávací dokumentace.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné k řádnému a včasnému provedení zakázky. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy o dílo, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy o dílo.
Účastník v nabídce doloží nabídkovou cenu předložením vyplněného soupisu prací. Tento soupis prací bude předložen v elektronické podobě ve formátu *.xls(x) (nebo obdobném). Účastník není oprávněn do soupisu prací zasahovat jinde než v místech k tomu určených, zejména není oprávněn přidávat
nebo odebírat některou položku. Všechny položky musí být oceněny částkou větší než 0, pokud není u konkrétní položky uvedeno jinak.
Změna nabídkové ceny je možná za podmínek definovaných v obchodních a platebních podmínkách. Cenu díla lze měnit písemným dodatkem ke smlouvě o dílo na základě dohody smluvních stran pouze za následujících podmínek:
a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy o dílo známy, dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zadavatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
Součástí předmětu díla je zajištění odstávek pitné vody, náhradní zásobování a znovuuvedení vodovodního řadu do provozu vše ve spolupráci s provozovatelem vodohospodářské soustavy, společností 1. SčV, a.s. Předpokládané náklady na jednu odstávku jsou orientačně uvedeny v příloze č. 4. Cenová kalkulace je orientační, odpovídá cenové hladině července 2022 a hrazeno bude dle skutečně vynaložených nákladů v době odstávky.
8. Hodnocení nabídek
Zadavatel stanovil v souladu s § 114 ZZVZ, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny. Nabídky budou hodnoceny podle celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
Zadavatel upozorňuje, že pro hodnocení je rozhodná cena uvedená v krycím listu.
9. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu podle § 40 ZZVZ.
Zadávací lhůta trvá 2 měsíce. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.
10. Jistota
Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto zadávacím řízení poskytli jistotu podle § 41 ZZVZ, a to jednou z forem stanovených v § 41 odst. 3 ZZVZ: složení peněžní částky na účet zadavatele č.: 9302880227/0100, variabilní symbol = IČO dodavatele („peněžní jistota“), nebo formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty:
a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, nebo
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahujícího závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky.
Poskytne-li účastník jistotu formou složení peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet zadavatele nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být doklad o poskytnutí jistoty. Účastník v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Poskytne-li účastník jistotu formou bankovní záruky, nebo formou pojištění záruky, musí být originál
záruční listiny, nebo písemné prohlášení pojistitele předloženy zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky účastníka.
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty podle § 40 ZZVZ.
Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny, nebo písemné prohlášení pojistitele:
a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo
b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.
Zadavatel stanovuje podle § 41 odst. 2 ZZVZ povinnost účastníka složit jistotu ve výši 150.000 Kč.
Zadavatel upozorňuje, že v případě, že dodavatel zvolí jako způsob poskytnutí jistoty formu bankovní záruky, musí být součástí elektronicky podané nabídky originál záruční listiny v elektronické podobě (elektronický originál dokumentu osvědčujícího poskytnutí bankovní záruky).
11. Další požadavky zadavatele
11.a. Seznam poddodavatelů
Účastník je povinen v nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pokud účastník nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít poddodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatele). Seznam poddodavatelů bude přílohou uzavřené smlouvy o dílo. Dodavatel může využít vzor seznamu poddodavatelů z přílohy zadávací dokumentace.
11.b. Střet zájmů
Účastník musí splňovat podmínky ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, („ZSZ“), tj. že u účastníka, který je obchodní společností, jakož i u poddodavatelů, kteří jsou obchodními společnostmi, jejichž prostřednictvím účastník v zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, platí, že v žádném z nich veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba, nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
11.c. Harmonogram prací
Vybraný dodavatel předloží, jako další podmínku pro uzavření smlouvy ve smyslu § 104 ZZVZ, na výzvu zadavatele k součinnosti před uzavřením smlouvy v rámci bližších podmínek součinnosti před uzavřením smlouvy ve smyslu § 104 písm. e) ZZVZ, podrobný harmonogram prací, ze kterého bude vyplývat časové plnění po jednotlivých týdnech v minimální podrobnosti po stavebních objektech, a který musí respektovat dobu plnění podle smlouvy o dílo, etapizaci stavby podle projektové dokumentace a plán organizace výstavby zpracovaný vybraným dodavatelem.
11.d. Finanční harmonogram
Součástí harmonogramu prací bude také finanční harmonogram, ze kterého bude vyplývat finanční plnění v jednotlivých měsících plnění veřejné zakázky.
Harmonogram prací a finanční harmonogram bude přílohou smlouvy o dílo a lze jej před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem upravit, příp. aktualizovat na základě časových okolností a dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, za předpokladu dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
12. Nabídka
12.a. Obsah nabídky
Nabídka musí obsahovat zejména:
a) krycí list,
b) dokumenty k prokázání splnění kvalifikace,
c) čestné prohlášení o akceptaci obchodních, platebních a technických podmínek pro realizaci veřejné zakázky a o vázanosti účastníka návrhem smlouvy o dílo obsaženým v zadávací dokumentaci,
d) seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů,
e) doklad o složení jistoty, je-li požadována,
f) harmonogram prací, finanční harmonogram,
g) případné další dokumenty.
12.b. Způsob zpracování nabídky
Dodavatel je povinen do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze ZZVZ.
Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou zpracovány nebo uvedeny v českém jazyce (doklady v jiném než českém jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka; povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady prokazující kvalifikaci ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce).
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku.
Zadavatel podle § 107 odst. 5 ZZVZ vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, který podal v tomtéž zadávacím řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací.
Účastník ve formuláři krycí list nabídky, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, uvede kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, a to včetně telefonu a e-mailové adresy.
12.c. Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídek je do úterý 9. srpna do 10 hodin.
12.d. Způsob podání nabídky
Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na xxxxx://xxxx.xxxxxxx.xx/. Pro účely zamezení technických problémů s různými formáty vkládaných souborů, doporučuje zadavatel dodavatelům podávat nabídky ve formátu *.pdf (textové části nabídky, doklady) a *.xls(x) (položkové rozpočty).
Zadavatel upozorňuje, že pro vložení nabídky musí být dodavatel řádně registrován, přičemž proces registrace dodavatele v elektronickém nástroji může trvat až několik dní. Oslovení uchazeči jsou předběžně registrování a pro možnost podání nabídky musí registraci dokončit. Technické dotazy lze konzultovat se správcem systému.
13. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, a to nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace se zasílá zejména prostřednictvím elektronického nástroje a řídí se příslušnými ustanoveními ZZVZ (zejm. § 98 ZZVZ ve spojení s § 54 ZZVZ).
Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.
14. Oznámení uchazečům
• Zadavatel posoudil v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ.
• Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.
• U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.
• Zadavatel si vyhrazuje právo posuzovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu postupem podle
§ 113 ZZVZ.
• Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit veškeré povinné dokumenty týkající se veřejné zakázky (oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele) na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
• Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.
a) Dodavatelé zpravidla plní veřejné zakázky obdobného druhu a rozsahu z části prostřednictvím poddodavatelů, přičemž z velké části se jedná o poddodavatele, kteří jsou malými nebo středními podniky, tj. subjekty s nižší ekonomickou silou. Zadavatel požaduje, aby dodavatel hradil řádně a včas své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům, čímž se sníží riziko negativních ekonomických dopadů pozdních plateb poddodavatelům dodavatele. Dále aby zajistil důstojné pracovní podmínky a podílel se na eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
b) Zadavatel v rámci zadávací dokumentace zpracoval a uveřejnil potřebné vzorové dokumenty tak, aby v maximální možné míře usnadnil možnost zpracování a podání nabídky a zajistil tak účast co největšího počtu dodavatelů, včetně malých a středních podniků s menším administrativním zázemím.
c) Požadavky na sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek naplňuje dále již samotný předmět veřejné zakázky, neboť se jedná o rekonstrukci, opravu a výstavbu vodohospodářské infrastruktury, která povede ke zvýšení komfortu obyvatel žijících v této lokalitě.
• Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.
a) Jedná se o rekonstrukci, opravu a výstavbu nové vodohospodářské infrastruktury, tj. předmětem veřejné zakázky nebude dotčen zábor nového území kromě výstavby ATS, která se doposud nachází v objektu soukromého vlastníka.
b) Díky zokruhování vodovodního řadu dojde ke zlepšení kvality vody.
c) Dojde ke zvýšení ochrany životního prostředí, výměnou stávající kanalizace za nové těsnící materiály.
d) V průběhu realizace stavby bude kladen důraz na minimalizaci vzniku odpadů a v případě jejich vzniku na jejich recyklaci, případně likvidaci v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zbytky materiálů budou přednostně použity na stavbě.
• Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití inovací při zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem.
a) Projektová dokumentace zohledňuje aktuální vývoj na trhu se stavebními materiály a technologiemi. Blíže vizte zejména projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Přílohy:
1. Krycí list
2. Vzor čestného prohlášení
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Projektové dokumentace
4a. komunikace
4b. obnova a propojení vodovodů
4c. prodloužení kanalizace a kanalizační přípojky 4d. zokruhování vodovodů včetně ATS
5. Soupis prací a dodávek
6. Náklady na přerušení a obnovení dodávky pitné vody
7. Smlouva o postupu zadavatelů při společném zadání zakázky
Digitálně podepsal Xxxx Xxxxxxxxx 21.07.2022 13:38
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx vedoucí odboru rozvoje