podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) medzi:
Zmluva o dielo č. 140/2018
Príloha č. 3A Návrh zmluvy
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“) medzi:
Objednávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. so sídlom Koreszkova č. 7, 909 82Skalica zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č.10510/T
Štatutárny zástupca: XXXx. Xxxx Xxxxxxxx, predseda predstavenstva Xxx. Xxxxxx Xxxxx, podpredseda predstavenstva
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných : Xxx. Xxxx Xxxxxx
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Xxxxxxxxx Xxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxx, stavebný dozor
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): XX00 0000 0000 0000 0000 0000
IČO: 44 444 761
DIČ: 2022726926
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ/skupina: EURO-BUILDING, a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
Štatutárny zástupca: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, predseda predstavenstva Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, predseda predstavenstva
Xxxx Xxxxxxxxxxx, manažér pre VO
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, manažér projektu
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu (IBAN): XX00 0000 0000 0000 0000 0000
IČO: 35 683 066
DIČ: 2020339211
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)
PREAMBULA
Objednávateľ je osobou podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zhotoviteľ je dodávateľ, ktorý je riadne založenou právnickou osobou, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať a je úspešným uchádzačom verejného obstarávania podlimitnej zákazky s názvom: „Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce“, uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 74/2018 pod zn. 5298 – WYP dňa 16.04.2018 (ďalej len „verejné obstarávanie“), zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli nasledovne:
Čl. I
PREDMET ZMLUVY
1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť pre objednávateľa dielo:
„Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce“,
1. časť: FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie.
Dielo bude realizované pri zachovaní postupu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
ktorými sú zmluvné strany viazané a bude zhotovené podľa:
a) právoplatných stavebných povolení (stavebné povolenie č. 1449/2017 zo dňa 27.06.2017) a vyjadrení dotknutých orgánov, ktoré je povinný zabezpečiť objednávateľ a ktoré budú predložené zhotoviteľovi tak, aby mohol riadne a včas plniť svoje záväzky v zmysle tejto zmluvy,
b) cenovej špecifikácie zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy a ktorá bola vypracovaná vyplnením Výkazu výmer (ďalej len „výkaz výmer“), predloženého objednávateľom v rámci súťažných podkladov,
c) realizačnej projektovej dokumentácie, vyhotovenej spoločnosťou "MEDIPROJEKT", spol s
r. o., so sídlom Winterova 17, 921 01 Piešťany, IČO 30 998 441, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 1229/T (ďalej len „projektant“), ktorá bola súčasťou súťažných podkladov (ďalej len „projektová dokumentácia“). Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
(ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“)
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo len v rozsahu uvedenom v bode 1.1. tohto článku zmluvy, príloh zmluvy a pokynov objednávateľa. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá osobitným postupom v rámci priameho rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.3. Objednávateľ sa zaväzuje protokolárne prevziať od zhotoviteľa v dohodnutom termíne riadne vykonaný predmet zmluvy opísaný v bode 1.1. tohto článku zmluvy, bez vád a nedorobkov, za jeho zhotovenie zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú odmenu vo výške a termínoch podľa
tejto zmluvy a zároveň poskytnúť zhotoviteľovi pri plnení podľa tejto zmluvy všetku potrebnú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy a jej cieľ bol dosiahnutý čo najrýchlejšie a s najnižšími možnými nákladmi.
1.4. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy riadne oboznámil s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie diela, že sa oboznámil s požiadavkami objednávateľa vyplývajúcimi z výzvy na predkladanie ponúk, zo súťažných podkladov a z tejto zmluvy a jej príloh. Zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu zmluvy, oboznámil sa s miestom a predmetom realizácie, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie diela (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela). Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ potvrdzuje, že má záujem, za podmienok špecifikovaných v zmluve zhotoviť pre objednávateľa dielo.
1.5. Zhotoviteľ na základe zmluvy zabezpečí realizáciu diela v súlade s platnými právnymi predpismi a s platnými technickými a technologickými normami.
1.6. Ak sa budú na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, práva z tejto zmluvy voči objednávateľovi môže uplatňovať výlučne vedúci zhotoviteľ ,
IČO Vedúci zhotoviteľ podľa predchádzajúcej vety je oprávnený vykonávať
fakturáciu ceny v mene zhotoviteľov, a tiež je za zhotoviteľov výlučne tento oprávnený vykonávať iné práva voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z právnych predpisov, pokiaľ zmluva (vrátane príloh) v konkrétnom prípade neurčí inak. Subjekty na strane zhotoviteľa si osobitnou písomnou dohodou určia a vysporiadajú vzájomné záväzky a oprávnenia vyplývajúce im z tejto zmluvy.
1.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy má zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod podľa § 56 a § 159 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. Ak sa budú na strane zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty podľa ods. 1.6. tohto článku zmluvy, má každý subjekt zhotoviteľa povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod.
1.8. Predmet tejto zmluvy nezahŕňa kolaudáciu diela ani inžiniering. Zhotoviteľ zabezpečuje iba odovzdanie podkladov pre kolaudáciu diela objednávateľovi. Všetky povolenia a vyjadrenia dotknutých orgánov a iných subjektov potrebné k realizácii diela zabezpečuje objednávateľ.
Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy riadne, v množstve, v rozsahu a v termíne podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať objednávateľovi dielo v bezchybnom stave spôsobilom na riadne užívanie na dojednaný účel. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy na vlastnú zodpovednosť, náklady a nebezpečenstvo a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.
2.2. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní predmetu tejto zmluvy postupovať s náležitou odbornou
starostlivosťou a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Slovenské technické normy
(STN), technické normalizačné informácie (TNI), postupovať v súlade s technickou dokumentáciou inštalovaných zariadení, odporúčaní výrobcu inštalovaných zariadení a projektanta zariadení a dodržiavať podmienky stanovené touto zmluvou. Zhotoviteľ pri vykonaní diela postupuje samostatne vychádzajúc z predloženej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá aj za dodržiavanie interných predpisov objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámil.
2.3. Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľovi podmienky pre vykonanie predmetu zmluvy. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi užívanie staveniska, resp. budovy, v ktorej zhotoviteľ vykonáva stavebné a rekonštrukčné práce po celú dobu realizácie prác.
2.5. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi platnú a účinnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „poistná zmluva“), a to za účelom pokrytia prípadných nárokov na náhradu škody, pričom minimálna výška poistného krytia musí byť vo výške celkovej ceny diela. Zhotoviteľ zároveň preukáže, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy. Zhotoviteľ splní povinnosť podľa predchádzajúcej vety doručením kópie poistnej zmluvy zhotoviteľa, z ktorej bude vyplývať splnenie stanovenej požiadavky objednávateľa a ktorá sa stane neoddeliteľnou prílohou č. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto poistné krytie udržiavať počas celej doby trvania zmluvy. V prípade ak je poistná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú, zhotoviteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu predložiť objednávateľovi potvrdenie o zaplatení poistného za príslušné obdobie a predložiť mu príslušnú poistnú zmluvu. Porušenie záväzku zhotoviteľa podľa tohto odseku zmluvy znamená podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom.
2.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto zhotovenia diela (ďalej len
„stavenisko“), v stave spôsobilom na zriadenie staveniska v zmysle príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je povinný obstarať všetky povolenia, vyjadrenia a iné podklady potrebné pre riadnu a včasnú realizáciu diela zo strany zhotoviteľa a tieto protokolárne odovzdať zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska, v opačnom prípade zhotoviteľ nie je zodpovedný za akékoľvek omeškanie spôsobené nedodržaním povinnosti objednávateľa podľa tohto bodu. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bez zbytočného odkladu po doručení písomnej výzvy (vrátane e-mailovej alebo faxovej) poskytne zhotoviteľovi ďalšie podklady potrebné na uskutočnenie diela. Všetky takto odovzdané podklady zostávajú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre realizáciu diela (projekt diela) použiť výhradne pre účely plnenia tejto zmluvy.
2.7. Zhotoviteľ a všetci jeho pracovníci, subdodávatelia zhotoviteľa a ich pracovníci a iné osoby vykonávajúce činnosť pre zhotoviteľa, realizujúci predmet zmluvy sú povinní dodržiavať právne predpisy a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne opatrenia a opatrenia na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci, subdodávatelia a ich pracovníci a ďalšie osoby vykonávajúce pre zhotoviteľa činnosti na diele absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné
osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti okamžite postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak porušením týchto povinností vznikne objednávateľovi škoda, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zaistenie prostriedkov bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj protipožiarnej ochrany pracovníkov zhotoviteľa je povinnosťou zhotoviteľa.
2.8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy, najneskôr do piatich
(5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska určiť pre vykonanie stavebných a rekonštrukčných prác zodpovedného stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností zhotoviteľa. Stavbyvedúci zhotoviteľa musí spĺňať minimálne požiadavky, ktoré boli stavené na stavbyvedúceho v predmetnom verejnom obstarávaní. Mená a fotokópie dokladov o jeho odbornej spôsobilosti budú predložené objednávateľovi vo vyššie uvedenom termíne. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho musí byť na stavenisku prítomný zástupca stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa nahradiť ho bezodkladne inou osobou.
2.9. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom poverenej osoby priebežne kontrolovať všetky časti diela, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu a preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi najneskôr tri
(3) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na kontrolu podľa tohto bodu zmluvy, je povinný na žiadosť objednávateľa na svoje náklady odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými. V prípade, ak sa objednávateľ, resp. jeho technický dozor na vykonanie kontroly nedostaví, zhotoviteľ môže pokračovať v zhotovovaní diela bez vykonania kontroly. Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa vykonanie dodatočnej kontroly, len ak mu účasť na kontrole znemožnila preukázateľne prekážka, ktorú objektívne nemohol odvrátiť a pokiaľ je vykonanie dodatočnej kontroly možné s prihliadnutím na riadne a včasné zhotovovanie diela zhotoviteľom. V takom prípade je však objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi všetky náklady spôsobené oneskorením kontroly a v dôsledku jej vykonania sa zhotoviteľ nemôže dostať do omeškania s plnením svojich povinností/termínov podľa tejto zmluvy.
2.10. Ak má zhotoviteľ v úmysle zadať vykonanie diela alebo jeho časti ďalším čiastkovým zhotoviteľom (ďalej len „subdodávateľ“), a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa, ktorý takýto bez závažného a opodstatneného dôvodu neodoprie.
2.11. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
2.12. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to bezodkladne.
2.13. V prípade zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť objednávateľovi informácie o novom subdodávateľovi podľa ods. 2.11. tohto článku zmluvy a o predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa
musí zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe
zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
2.14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.15. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
2.16. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii zamestnancov je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný predložiť.
2.17. Pri plnení predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a spoluprácu v rozsahu, aký je potrebný na zabezpečenie plnenia predmetu tejto zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote piatich (5) kalendárnych dní od výzvy zhotoviteľa, pričom o súčinnosť má právo zhotoviteľ požiadať aj formou zápisu (výzvy) v stavebnom denníku. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením tejto zmluvy. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa budú lehoty predĺžené o počet dní, počas ktorých si objednávateľ nesplnil svoj záväzok voči zhotoviteľovi.
2.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov a strojov a zariadení a ich presun na stavenisko. Zhotoviteľ bude zodpovedný za zabezpečenie energie, vody a ďalších služieb, ktoré bude potrebovať. Zhotoviteľ bude oprávnený používať pre účely stavby tie zdroje elektrickej energie, vody, plynu a ďalších služieb, ktoré sú k dispozícii na stavenisku. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a riziko všetky prístroje potrebné pre používanie týchto služieb, vrátane podružného merača na meranie spotrebovaného množstva príslušného média a uzavretie zmluvy s dodávateľom týchto médií na dobu do odovzdania a prevzatia diela.
2.19. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a všetky postupy, najmä či sa realizácia diela vykonáva podľa projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Objednávateľ je tiež oprávnený organizovať kontrolné dni a koordinačné porady, ktorých je zhotoviteľ povinný sa zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho a ďalších splnomocnených zástupcov zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi písomne alebo e-mailom, najmenej päť (5) pracovných dní vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa príslušných predpisov a podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonal riadnym spôsobom.
2.20. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie
diela.
2.21. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia, prípadne podmienky, ktoré v priebehu realizácie diela vznesú kompetentné orgány štátnej správy, resp. samosprávy.
2.22. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky pokuty uložené objednávateľovi v súvislosti so zhotoveným dielom, ak tieto zavinil zhotoviteľ nedodržaním podmienok stavebného povolenia, pokynov objednávateľa a stavebného dozoru alebo predpisov uvedených v bode 2.2. a 2.26. tohto článku zmluvy.
2.23. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady, resp. materiály sú bez právnych alebo iných vád. Ak zhotoviteľ počas realizácie plnenia zmluvy zistí chyby v projektovej dokumentácii a ostatných podkladoch pre realizáciu diela predtým, kedy má dôjsť k realizácii časti diela, ktorej sa chybná alebo nepresná projektová dokumentácia alebo iný podklad k zhotoveniu diela týka a oznámi to objednávateľovi, objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní od upozornenia, tieto chyby na vlastné náklady odstrániť, resp. zabezpečiť ich odstránenie tak, aby zhotoviteľ mohol dielo riadne a včas vykonať. O dobu odstraňovania prípadných chýb a nedostatkov projektovej dokumentácie a ostatných podkladov sa predlžuje termín realizácie diela a zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela podľa tejto zmluvy.
2.24. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za ich prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
2.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v projektovej dokumentácii alebo v stavebnom povolení, oproti uvedeným v rozpočte, ktorý tvorí prílohou č.
2 tejto zmluvy, resp. v súťažných podkladoch objednávateľa k dielu, prípadne v inom dokumente predloženom zhotoviteľom a odsúhlasenom objednávateľom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo oprávnenej osoby objednávateľa, ktorý môže byť uskutočnený aj formou zápisu v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa napr. na kontrolnom dni.
2.26. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet zmluvy.
2.27. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami pre plnenie predmetu zmluvy sú nasledovné osoby:
a) za zhotoviteľa:
i. zástupca vo veciach zmluvných:
Xxxx Xxxxxxxxxxx
tel./mobil: 02/00000000, 0000 000 000 e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
ii. osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho:
Xxx. Xxxxx Xxxxxx
tel./mobil: 02/00000000, 0000 000 000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
b) za objednávateľa:
i. zástupca vo veciach zmluvných:
Xxx. Xxxx Xxxxxx tel./mobil: 0000 000 000 e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx
ii. zástupca vo veciach technických:
Xxxxxxxxx Xxxxx tel./mobil: 0000 000 000
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
iii. koordinátor projektu:
Mgr. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx tel./mobil: 0000 000 000
e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
iv. osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru:
Xxx. Xxxxxx Xxxxx tel./mobil: 0000 000 000 e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx
v. osoba poverená výkonom funkcie autorského dozoru:
Ing. arch. Xxxxxxxx Xxxxxx, projektant tel./mobil: 0000 000 000
e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
2.28. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie ich vzájomných záväzkov podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu informovať o akejkoľvek zmene vo vyššie uvedených osobách a ich kontaktných údajoch.
2.29. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať Xxx. Xxxxxx Xxxxx, číslo osvedčenia 10635.
2.30. Zhotoviteľ je povinný viesť od začatia realizácie diela o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov. V stavebnom denníku sa budú zaznamenávať všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie diela. Zápisy do stavebného denníka robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do piatich (5) pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. V prípade, ak sa objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať zápisy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy. Stavebný denník sa vedie až do odstránenia poslednej vady, resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavebných a rekonštrukčných prác a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
2.31. Zhotoviteľ od začatia vykonávania diela až po protokolárne odovzdanie diela objednávateľovi znáša v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu, ako aj krádeže na diele. Ak zhotoviteľ pri realizácii diela spôsobí objednávateľovi škodu zavineným konaním vrátane nedbanlivostného konania, je povinný ju v plnom rozsahu nahradiť. Zhotoviteľ tiež zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikla v dôsledku preukázateľného zanedbania či porušenia niektorej z povinností zhotoviteľa stanovených touto zmluvou.
2.32. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, na ktorú objednávateľ zhotoviteľa upozornil pri preberaní diela, resp. bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tejto škode dozvedel.
2.33. Zhotoviteľ je povinný trvalo udržiavať na stavenisku a jeho okolí čistotu a poriadok. Pri znečistení komunikácie (dovoz a odvoz materiálu) je zhotoviteľ povinný túto v takomto prípade vždy bezodkladne dôkladne očistiť.
2.34. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia na stavenisku si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za dielo.
2.35. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe projektovú dokumentáciu diela, ktorú mu pre potreby realizácie zákazky objednávateľ zapožičal.
2.36. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavenisku a jeho okolí nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už vykonaných prác a zabudovaných technológií bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denné hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je potrebné vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a ostatných predpisov.
2.37. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny diela. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá projektová dokumentácia alebo zmluva.
2.38. Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
2.39. Zhotoviteľ zodpovedá pri výkone práce za ochranu pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov pri vykonávaní stavebných prác. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za plnenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. V súlade s ust. § 6 tohto nariadenia vlády je Xxxxxxxxxx povinný zabezpečiť koordináciu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pri realizácii predmetu zmluvy bude spísaná Dohoda o určení rozsahu povinností na vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci z dôvodu, že nie je možné zamedziť pohybu zamestnancov a pacientov FNsP Skalica, a.s. v priestore vykonávaných prác.
2.40. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2015
Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a osobné údaje je zhotoviteľ povinný objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany objednávateľa.
Čl. III
Čas plnenia predmetu zmluvy a preberacie konanie
3.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, a to v stave spôsobilom na zriadenie staveniska v zmysle príslušných právnych predpisov a spolu s východiskovými podkladmi, pokiaľ ich už predtým zhotoviteľovi neodovzdal. Zhotoviteľ sa bezodkladne po odovzdaní staveniska zaväzuje zabezpečiť na stavenisku inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody, ak tieto zariadenia nie sú na stavenisku inštalované.
3.2. Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Od prevzatia staveniska zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela v týchto termínoch:
a) začatie prác: do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska
b) ukončenie dohodnutých prác: do deviatich (9) kalendárnych mesiacov od účinnosti tejto
zmluvy.
(ďalej len „termín zhotovenia diela“)
3.4. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi vecný a časový harmonogram realizácie diela (ďalej len „harmonogram“) na schválenie objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela v lehotách podľa harmonogramu, pričom nedodržanie termínov v súlade s harmonogramom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.
3.5. Zhotoviteľ je oprávnený predĺžiť termín zhotovenia diela uvedený v predchádzajúcom bode
tohto článku zmluvy výlučne len v nasledovných prípadoch:
a) v prípade zásahu štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov samosprávy, ktorý nespôsobil zhotoviteľ, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek správnych konaní súvisiacich s realizáciou diela, o celú dobu trvania tohto zásahu a prieťahov,
b) v prípade zásahu vyššej moci,
c) v prípade prerušenia zhotovovania diela na pokyn objednávateľa,
d) v prípade realizácie prác navyše, ktoré si vyžiada objednávateľ,
e) v prípade, keď objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa zmluvy alebo je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy alebo príslušných právnych predpisov o takú dobu, o koľko je objednávateľ v omeškaní s plnením danej povinnosti.
3.6. Pokiaľ zhotoviteľovi vzniknú prekážky v plnení záväzku z príčin na strane objednávateľa, je zhotoviteľ povinný písomne na tieto prekážky upozorniť. Po dobu odstránenia prekážky nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením dohodnutých termínov.
3.7. Pokiaľ objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na omeškanie s výkonom prác oproti dohodnutému termínu, je zhotoviteľ povinný okamžite informovať objednávateľa o opatreniach, ktoré vykonal za účelom odstránenia nepriaznivého stavu.
3.8. Ak zhotoviteľ vykoná dielo v skoršom termíne než je dohodnutý v bode 3. tohto článku zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo protokolárne prevziať, ak dielo nemá vady brániace jeho užívaniu, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.
3.9. Zhotoviteľ odovzdá dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania dokončeného diela. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom je dielo ako celok. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na odovzdanie a prevzatie diela s určením termínu jeho odovzdania nie skôr ako pätnásť (15) kalendárnych dní od doručenia výzvy objednávateľovi. Objednávateľ je tiež povinný začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať. Ak sa objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania diela zhotoviteľom nezúčastní odovzdania diela, zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s objednávateľom na inom termíne odovzdania diela.
3.10. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky predpísané doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov.
3.11. Zhotoviteľ vykoná na svoje náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň desať (10) pracovných dní vopred k účasti na skúškach
diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný písomný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ho objednávateľovi.
3.12. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a odovzdá objednávateľovi:
- projekty skutočného vyhotovenia diela so zakreslenými všetkými zmenami, ku ktorým došlo počas stavebných a rekonštrukčných úprav,
- stavebný denník,
- certifikáty,
- doklady o likvidácii stavebnej sute a odpadu,
- revízne správy elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodov, atesty od rozvádzačov,
- akékoľvek doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok, ako aj
všetky atesty,
- zápisy o vykonaných tlakových skúškach, skúškach tesnosti sanitnej inštalácie, ústredného kúrenia, kanalizácie,
- záručné listy,
- zápisy o kontrole časti diela, ktoré boli počas jeho realizácie vykonané,
- kompletnú technickú dokumentáciu technologických zariadení a návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení,
- ďalšie doklady potrebné ku kolaudácii.
3.13. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo je splnená dňom odovzdania riadne dokončeného diela poverenému zamestnancovi objednávateľa, ktorý dielo prevezme po prehliadke diela. Objednávateľ má pätnásť (15) kalendárnych dní na prezretie/prehliadku diela a dokumentácie pred podpisom konečného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“). O odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol, z ktorého bude zrejmé, že zamestnanec objednávateľa vykonané dielo preberá. Preberací protokol musí obsahovať názov vykonaného diela, deň odovzdania diela, zoznam odovzdaných dokladov k dielu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá a podpis oprávnených zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa. V preberacom protokole zmluvné strany ďalej uvedú vady a nedorobky, ktoré nebránia dielo užívať a dohodnutý termín pre ich odstránenie. Podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami sa dielo považuje za odovzdané. Ak sú v tejto zmluve použité termíny na dokončenie diela alebo odovzdanie diela, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu preberacieho protokolu.
3.14. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo alebo jeho časť vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu diela.
3.15. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela.
3.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela odovzdá objednávateľovi telefónne, faxové a e-mailové a iné kontakty, na ktorých bude možné nepretržite 24 hodín denne nahlásiť reklamovanú vadu alebo haváriu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou preberacieho protokolu.
3.17. Zhotoviteľ uvoľní a vyprace stavenisko najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po podpise preberacieho protokolu, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne v preberacom protokole inak. V prípade, že zhotoviteľ termín na vypratanie staveniska nedodrží, je objednávateľ oprávnený dať vypratať stavenisko treťou osobou. Náklady spojené s vyprataním staveniska treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa. Po uplynutí termínu na vypratanie staveniska má zhotoviteľ právo ponechať na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál nutné na odstránenie vád a nedorobkov diela.
3.18. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, nánosy prachu, blata a iných predmetov, ktoré budú výsledkom jeho činnosti v termíne, ktorý bude dohodnutý v preberacom protokole. V prípade, že zhotoviteľ tento termín nedodrží, je objednávateľ oprávnený dať odstrániť odpad, nánosy prachu, blata a ostatné predmety treťou osobou. Náklady spojené s ich odstránením treťou osobou je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa
Čl. IV
Cena a platobné podmienky
4.1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy uvedeného v článku I bod 1. tejto zmluvy je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4.2. Špecifikácia ceny diela predstavuje vyplnený výkaz výmer predložený objednávateľom v rámci súťažných podkladov, za ktorého úplnosť a správnosť zodpovedá objednávateľ. Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli, že ak by sa v budúcnosti počas realizácie diela zistil akýkoľvek nesúlad medzi cenovou špecifikáciou (resp. výkazom výmer) a projektovou dokumentáciou, prednosť má cenová špecifikácia a prípadné položky v nej nezahrnuté, avšak zahrnuté v projektovej dokumentácii budú riešené ako naviac práce v zmysle bodu 4.15. tohto článku zmluvy.
4.3. Cena za dielo bola zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 596 009,88 EUR bez DPH (slovom päťstodeväťdesiatšesťtisíc deväť EUR osemdesiatosem centov bez DPH); teda 715 211,86 EUR vrátane DPH (slovom sedemstopätnásťtisíc xxxxxxxxxxxxxx EUR osemdesiatšesť centov vrátane DPH). Špecifikácia ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer), ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, je pre zmluvné strany záväzná. Celková cena diela zahŕňa DPH a všetky náklady zhotoviteľa spojené s dopravou materiálu potrebného k zhotoveniu predmetu zmluvy na miesto dodania a iné náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetu zmluvy. V cene diela sú zahrnuté aj všetky náklady zhotoviteľa spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska. Zhotoviteľ garantuje pevnú cenu počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.
4.4. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje, že zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – podrobný rozpočet je úplný a záväzný, a teda aj v prípade vzniku potreby činností, ktoré zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká zhotoviteľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo sa vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať.
4.5. Cena je dohodnutá ako cena pevná, pričom fakturované budú len skutočne dodané práce a materiál. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, práce vykonané odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude uhrádzať cenu diela na základe čiastkových faktúr vystavených zhotoviteľom v súlade s týmto článkom zmluvy a na základe záverečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru po každom kalendárnom mesiaci vykonávania stavebných a rekonštrukčných prác na diele od začiatku vykonávania prác podľa článku III bod 3. tejto zmluvy. Objednávateľ vždy po každom kalendárnom mesiaci zhotovovania diela vykoná kontrolu vykonaných prác na diele, najmä vykoná prehliadku vykonaných prác na základe stavebného denníka a kontrolu vykonaných prác stavebným a autorským dozorom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po kontrole vykonávania diela objednávateľom podľa predchádzajúcej vety.
4.7. Jednotlivé časti prác v rámci realizácie predmetu tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať čiastkovými faktúrami (ďalej aj „priebežná faktúra“), ktoré musia byť dokladované súpismi skutočne vykonaných prác za stanovené obdobie kalendárneho mesiaca vykonávania prác na diele podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy, ktoré budú odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ sa musí do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác. Ak sa objednávateľ v danej lehote k súpisu vykonaných prác nevyjadrí, zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru a objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru uhradiť v súlade s podmienkami zmluvy. V prípade, ak objednávateľ preukázateľne preukáže, že z objektívnych príčin sa nemohol k súpisu vykonaných prác v uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči súpisu vykonaných prác mu ostávajú zachované. Všetky súpisy vykonaných prác predložené zhotoviteľom musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác a zároveň podložené fotodokumentáciou vykonaných prác. Faktúry, vrátane popisu vykonaných prác, budú číslované priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby bolo možné vykonať ich vecnú a finančnú kontrolu.
4.8. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po podpise preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán. Súčasťou záverečnej faktúry bude záverečné zúčtovanie diela. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi.
4.9. Faktúra musí byť vystavená zo strany zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Súčasťou faktúry musí byť: názov operačného programu, číslo a názov opatrenia, názov Projektu, kód Projektu, číslo a názov zmluvy, označenie „priebežná“ alebo „záverečná“, faktúra a jej číslo, špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa vrátane kódu SWIFT, číslo účtu zhotoviteľa vrátane čísla v tvare IBAN, pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa), dátum doručenia dokladu objednávateľovi (napr. pečiatka podateľne). Výdavky vo faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s uvedenými mernými jednotkami (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta), jednotkovými cenami (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta) s jednoznačnou identifikáciou, ktorej položky rozpočtu (prílohy č. 2 zmluvy) sa daná fakturovaná čiastka týka. Celkové ceny jednotlivých položiek aj sumár musia byť uvedené zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. Ku každej faktúre bude priložený originál akceptačného alebo iného dohodnutého protokolu podpísaného zodpovednými osobami oboch zmluvných strán. Každá faktúra (vrátane príloh) musí byť doručená objednávateľovi v troch vyhotoveniach.
4.10. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi so všetkými dohodnutými náležitosťami.
4.11. Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi zo strany zhotoviteľa za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné náležitosti a bude doručená na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Zhotoviteľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne náročné. Zhotoviteľ berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z rozpočtových prostriedkov objednávateľa. Zhotoviteľ zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet zhotoviteľa.
4.12. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby a zhotoviteľ ich nebude požadovať.
4.13. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať zádržné, ktoré zodpovedá čiastke vo výške 5 % z ceny diela bez DPH a vyžaduje garančnú zábezpeku v podobe bankovej záruky, ktorá zodpovedá čiastke vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zádržné objednávateľ zadrží zo záverečnej faktúry, pričom záverečná faktúra musí byť minimálne vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Táto skutočnosť bude uvedená v záverečnej faktúre. Zádržné a garančná zábezpeka slúži na prípadnú úhradu nákladov na odstránenie nedorobkov alebo vád, ktoré zhotoviteľ včas nezačal odstraňovať alebo ich včas neodstránil, na náhradu škody spôsobenú v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa, alebo úhradu akýchkoľvek nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi v priamej alebo nepriamej súvislosti s touto zmluvou vrátane nároku objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. Zádržné bude objednávateľom uvoľnené do pätnástich (15) kalendárnych dní po kolaudácii diela, bez vád a nedorobkov, a to znížené o prípadné náklady na odstránenie vád diela objednávateľom, alebo o iné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi, na ktoré objednávateľovi vznikol nárok. Úroky z časti ceny diela tvoriacej zádržné budú v zmysle dohody zmluvných strán patriť objednávateľovi.
4.14. Zhotoviteľ je povinný do 150 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi garančnú zábezpeku v podobe bankovej záruky (ďalej len „banková záruka“), vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, splatnú na účet objednávateľa na splnenie záväzkov podľa bodu 4.13. tohto článku zmluvy, ktorá musí mať formu neodvolateľnej bankovej záruky (na prvú výzvu a bez námietok). Ak zhotoviteľ nepredloží bankovú záruku v stanovenej lehote a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty stanovenej objednávateľom, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo bankou so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie. Banková záruka musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využitie bankovej záruky. Banková záruka nesmie obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, že banková záruka bude vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí zhotoviteľ predložiť objednávateľovi jej
úradný preklad do slovenského jazyka. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje ako bankovú záruku v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Banková záruka zostane v plnej výške platná až do uplynutia záručnej doby. Originál bankovej záruky je objednávateľ povinný vrátiť zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby uvedenej v čl. VI bod 6.5. tejto zmluvy.
4.15. Naviac práce – práce nad rámec dojednaný v zmluve budú zazmluvnené zmluvou na realizáciu naviac prác, ktorá bude uzavretá osobitným postupom v rámci priameho rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čl. V
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy
5.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že zhotoviteľ bude dielo vykonávať na pozemkoch a v budove vo výlučnom vlastníctve objednávateľa - na pozemkoch parc. č. 92/62 a 92/1 a objekt ambulancií so súpisným číslom 2329 postavená na pozemku parc. č. 92/62 ulica Koreszkova č. 7 – areál FNsP Skalica, a.s., evidované na liste vlastníctva č. 11872, katastrálne územie Skalica. Vlastníkom stavebného materiálu a zariadení sa objednávateľ stáva ich zabudovaním do diela.
5.2. Objednávateľ je oprávnený, dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy od zhotoviteľa, užívať predmet zmluvy v rozsahu a spôsobom obvyklým, a to bez časového obmedzenia. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia diela.
Čl. VI
Záruka a zodpovednosť za škodu
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, príslušnými právnymi predpismi a technickými normami a podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby stanovené vlastnosti.
6.2. Zhotoviteľ zaručuje objednávateľovi, že dielo bude po dobu trvania záručnej doby spôsobilé pre použitie k zmluvne dohodnutému, inak k obvyklému účelu, alebo že si zachová zmluvne dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby alebo ktoré sa prejavili počas záručnej doby. Vady zjavné pri odovzdávaní diela sa zaznamenajú v preberacom protokole pri odovzdaní diela. Tieto vady, ktoré nebránia užívaniu diela bude zhotoviteľ povinný odstrániť do pätnástich (15) kalendárnych dní od ich zistenia, ak sa s objednávateľom nedohodne inak.
6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov od objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa, a zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť ich nevhodnosť alebo objednávateľ na ich použití aj napriek upozorneniu trval.
6.5. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na stavebné a rekonštruované časti diela záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) kalendárnych mesiacov (5 kalendárnych rokov). Pri všetkých výrobkoch a súčiastkach, zabudovaných materiáloch, technických a technologických zariadeniach a prvkoch platí osobitná záručná doba poskytnutá jednotlivými výrobcami na základe záručných listov, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri odovzdaní diela, najmenej však tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov od odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie osobitná záručná doba.
6.6. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. V prípade, ak objednávateľ prevzal dielo s vadami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu diela, záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto vád a nedorobkov.
6.7. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí diela za nové, pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.
6.8. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia záručnej doby bezplatne na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť odstránené, má objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z celkovej ceny diela. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa odstrániť i vady, za ktoré nezodpovedá. V tomto prípade je objednávateľ povinný odstránenie vady zaplatiť.
6.9. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom na číslo 02/52 44 45 18 alebo e-mailom na elektronickú adresu xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené ako sa prejavujú a ich rozsah. Z reklamačného konania bude urobený zápis, ktorý bude obsahovať údaje týkajúce sa oprávnenosti či neoprávnenosti reklamácie a termín jej odstránenia.
6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť k odstráneniu vád do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť vady v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodne s objednávateľom inak.
6.11. Pri vadách majúcich charakter havárie alebo ohrozujúcich prevádzku či bezpečnosť osôb alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody sa zhotoviteľ zaväzuje nastúpiť k ich odstráneniu bezodkladne, najneskôr do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom a odstrániť vady najneskôr do dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní, pričom je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť dotknutej časti diela, pokiaľ sa nedohodne s objednávateľom inak. Pokiaľ je vada neodstrániteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť diela, a to do štyridsaťosem (48) hodín od nastúpenia zhotoviteľa na odstraňovanie vady.
6.12. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu reklamovanej vady v stanovenej alebo dohodnutej dobe, alebo ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky. Rovnaké práva má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.
6.13. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným opotrebením alebo nedodržaním pravidiel údržby a na vady, ktoré nevznikli v príčinnej súvislosti s činnosťou zhotoviteľa. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté neodbornou alebo neprimeranou manipuláciou, v prípade zmeny alebo opravy osobami nepoverenými zhotoviteľom.
6.14. Plynutie doby trvania záruky sa prerušuje na obdobie, počas ktorého zhotoviteľ preukázateľne
vedel o existencii akejkoľvek vady diela a toto neoznámil objednávateľovi.
6.15. Reklamáciu je možné uplatniť do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná
objednávateľom v posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú.
Čl. VII
Zmluvné sankcie
7.1. Ak zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá celé dielo riadne (bez vád brániacich užívaniu diela) a včas, v termíne zhotovenia diela podľa čl. III bod 3.3. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania až do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.
7.2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela o viac ako deväťdesiat (90) kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela vrátane DPH. Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy.
7.3. Ak zhotoviteľ preruší práce na vykonávaní diela bez toho, aby mu na to dal objednávateľ pokyn alebo aby prerušenie prác bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.
7.4. V prípade ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela vyplývajúce z preberacieho protokolu včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady alebo vadu odstráni.
7.5. V prípade ak zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby nenastúpi k odstráneniu reklamovanej vady včas alebo ak neodstráni reklamovanú vadu včas, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každú vadu a každý aj začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady alebo vadu odstráni.
7.6. V prípade, ak zhotoviteľ nevyprace stavenisko v termíne, ktorý bude dohodnutý v preberacom
protokole, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 0,02 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti.
7.7. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni na vlastné náklady odpady, nánosy prachu, blata a iných predmetov na stavenisku, ktoré budú výsledkom jeho činnosti v termíne, ktorý bude dohodnutý v preberacom protokole, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti.
7.8. Ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa alebo zamestnanci subdodávateľa zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok alebo v prípade akéhokoľvek iného porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa alebo pracovníkom subdodávateľa zhotoviteľa, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 300,- EUR za každé preukázateľne zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa alebo za každé iné jednotlivé porušenie. Zástupca objednávateľa má právo uvedených zamestnancov kedykoľvek požiadať, aby sa podrobili kontrole požitia alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a uvedení zamestnanci sú povinní sa na požiadanie kontrole podrobiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok musí bezodkladne opustiť objekt, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený ju z objektu vykázať.
7.9. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto článku zmluvy však nevznikne po dobu, po ktorú bude zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojich záväzkov v dôsledku preukázateľnej vyššej moci (napr. prírodná katastrofa, zemetrasenie, povodeň, vojna, revolúcia, občianska vzbura, blokáda, embargo a pod.) alebo preukázanej nedostatočnej súčinnosti alebo preukázaného omeškania zo strany objednávateľa.
7.10. Ak objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru v lehote splatnosti dohodnutej v čl. IV bod 4.11. tejto zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške ustanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nariadenia vlády XX.
7.11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu na účet objednávateľa v lehote do tridsiatich
(30) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej
pokuty.
7.12. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou prevyšujúci zmluvnú pokutu. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť riadne splniť povinnosť zabezpečenú pokutou ani povinnosť zhotoviteľa dielo vykonať.
Čl. VIII
Ukončenie zmluvy
8.1. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
8.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) ak zhotoviteľ neplní podmienky vykonávania diela určené projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu,
b) ak zhotoviteľ nedodržiava termíny v súlade s harmonogramom,
c) ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení,
d) ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu reklamovanej vady včas alebo ak reklamovanú vadu včas neodstráni, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu,
e) ak zhotoviteľ bez odôvodnenia odmietne prevziať stavenisko a začať vykonávať stavebné a rekonštrukčné práce v lehote podľa čl. III bod 3.1. tejto zmluvy alebo ak je v omeškaní s ukončením diela alebo jeho časti o viac ako deväťdesiat (90) kalendárnych dní,
f) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby svojim subdodávateľom, alebo ak bol na zhotoviteľa podaný návrh na začatie likvidácie, reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
g) ak zhotoviteľovi zanikne poistenie jeho zodpovednosti a zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi uzavretie nového poistenia zodpovednosti predložením novej poistnej zmluvy v lehote desať (10) pracovných dní od zániku poistenia,
h) zo zákonných dôvodov v zmysle § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
i) ak sa splnenie predmetu zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci.
8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, najmä mu neposkytuje riadne a včas súčinnosť, a tým zhotoviteľovi znemožňuje riadne a včasné vykonávanie diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu,
b) ak objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi o viac ako tridsať
(30) kalendárnych dní,
c) ak sa splnenie predmetu zmluvy stane nemožným z dôvodu, za ktorý zhotoviteľ
nezodpovedá,
d) ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní po lehote splatnosti, a to iba za predpokladu, že práce, za ktoré zhotoviteľ platbu požaduje boli vykonané riadne, včas a v súlade so zmluvou a neboli objednávateľom reklamované.
8.4. Obe zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť zo zákonných dôvodov v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
8.5. Následky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení s uvedením dôvodu odstúpenia druhej zmluvnej strane. Pre prípad odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vylúčení § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.
8.6. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 8.2. a) až d) tohto článku je objednávateľ oprávnený vykonať zmenu zmluvy spočívajúcu v zmene osoby zhotoviteľa, a to nahradením pôvodného zhotoviteľa (ďalej len „pôvodný zhotoviteľ“) novým zhotoviteľom v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu v osobe zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený vykonať vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného medzi objednávateľom a
subjektom, ktorý ako uchádzač vo verejnom obstarávaní splnil podmienky účasti, všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní a umiestnil sa na ďalšom mieste v poradí v rámci verejného obstarávania (ďalej len „nový zhotoviteľ“). Ustanovenia čl. I bod 1.6. a 1.7. a čl. II bod 2.5.,
2.10 až 2.15. tým nie sú dotknuté. Na vysporiadanie plnení medzi pôvodným zhotoviteľom a objednávateľom sa primerane aplikujú ustanovenia bodu 8.9. tohto článku zmluvy. Na vysporiadanie plnení medzi novým zhotoviteľom a objednávateľom sa dodatkom vykonajú primerané úpravy zmluvy (najmä ustanovenia článku I. ods. 1.6., prílohy č. 2, 3 a 4).
8.7. Pôvodný zhotoviteľ je povinný za účelom zmeny zmluvy podľa bodu 8.6. tohto článku zmluvy poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy do okamihu zmeny v osobe zhotoviteľa, odovzdať objednávateľovi všetky potrebné informácie a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa zmluvy tak, aby nedošlo k vzniku škody.
8.8. V prípade omeškania pôvodného zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa bodu 8.7. tohto článku zmluvy (neposkytnutie súčinnosti) vzniká objednávateľovi za každý začatý deň omeškania nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany pôvodného zhotoviteľa vo výške 500 EUR, najviac však do sumy 10% ceny. Povinnosť nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou ostáva zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutá v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu.
8.9. Ak dôjde k akémukoľvek zániku tejto zmluvy pred vykonaním diela:
a) zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo v rozsahu, v akom bolo dielo do dňa zániku zmluvy skutočne vykonané, v takom prípade budú vykonané práce doúčtované faktúrou,
b) ku dňu zániku zmluvy vykonajú zmluvné strany inventarizáciu všetkých prác a vzájomne odsúhlasia finančnú hodnotu vykonaných plnení. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na finančnej hodnote vykonaných plnení, bude táto hodnota určená nezávislým znalcom,
c) zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť na neukončenom diele v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody,
d) zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi neukončené dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko.
8.10. Ustanovenia zmluvy, týkajúce sa sankčných a zodpovednostných záväzkov zmluvných strán, náhrady škody a riešenia sporov, zostávajú v platnosti aj po ukončení platnosti zmluvy až do doby ich riadneho vysporiadania.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
9.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia diela
Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer)
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4 – Zmluva o poistení zodpovednosti zhotoviteľa
9.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.3. Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami jej príloh č. 1 až 4 a v prípade akýchkoľvek rozporov medzi obsahom tejto zmluvy a jej prílohami č. 1 až 4, platia prednostne ustanovenia tejto zmluvy. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi prílohou č. 1 a prílohou č. 2 tejto zmluvy, platia prednostne ustanovenia prílohy č. 2.
9.4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť pohľadávky, ktoré jej vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, na tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
9.5. Ak dôjde ku zmene podstatných okolností, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy a zmluva neobsahuje ustanovenia o spôsobe riešenia zmenenej situácie, sú obe zmluvné strany povinné pristúpiť k rokovaniam o prispôsobení zmluvy novým podmienkam.
9.6. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane celkom alebo sčasti neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na účinnosť zvyšnej časti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenia novými ustanoveniami na základe vzájomnej dohody, ktorá sa musí čo najviac priblížiť účelu, ktorý sa neúčinným ustanovením sledoval.
9.7. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných dodatkov, ktoré sa po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
9.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť až dňom schválenia zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom, čo je zároveň aj podmienkou jej účinnosti. Ak príslušný kontrolný orgán zákazku neschváli, táto zmluva nenadobudne účinnosť a zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok voči objednávateľovi na náhradu akejkoľvek škody a/alebo uplatnenie sankcie voči objednávateľovi.
9.9. Prípadné spory súvisiace s touto zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné strany pokúsia riešiť mimosúdnou cestou. Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží sa spor na rozhodnutie príslušnému súdu.
9.10. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri realizácii predmetu zmluvy. Zároveň sa zaväzujú neposkytnúť údaje, ani akékoľvek podklady tretej osobe, okrem prípadu, že k tomu dá druhá zmluvná strana písomný súhlas. Povinnosť upravená v tomto ustanovení platí aj po realizácií predmetu zmluvy.
9.11. Všetky otázky, týkajúce sa vzájomného vzťahu zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva, ani jej prílohy, sa posudzujú podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.
9.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia diela
Elektronická verzia na CD
Príloha č. 2
Špecifikácia ceny diela – rozpočet (ocenený výkaz výmer)
Stavba: |
JKSO: |
Miesto: |
FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie | |
KS: | |
Dátum: | 30.5.2018 |
Objednávateľ: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. |
IČO: |
IČ DPH: |
44 444 761 |
neplatca DPH |
Zhotoviteľ: | IČO: |
Euro-Building,a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratislava | IČ DPH: |
35 683 066 |
SK2020339211 |
Projektant: |
"MEDIPROJEKT", spol s r. o. |
IČO: |
IČ DPH: |
30 998 441
Spracovateľ: |
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
IČO: |
IČ DPH: |
Poznámka:
Náklady z rozpočtu | 596 | 009,88 |
Ostatné náklady | 0,00 | |
Cena bez DPH 596 009,88
DPH 20,00% | z | 596 009,88 119 201,98 |
v | EUR |
Xxxx s DPH 715 211,86
Projektant
Dátum a podpis:
Pečiatka
Objednávateľ
Dátum a podpis:
Pečiatka
Spracovateľ
Dátum a podpis:
Pečiatka
Zhotoviteľ
Dátum a podpis:
Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie klinickej onkológie
Objednávateľ: |
Zhotoviteľ: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | Projektant: |
Euro-Building,a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratisl | Spracovateľ: |
"MEDIPROJEKT", spol s r. o. |
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
Miesto: Dátum: 30.5.2018
Kód - Popis Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu |
HSV - Práce a dodávky HSV |
1 - Zemné práce |
2 - Zakladanie |
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie |
5 - Komunikácie |
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie |
99 - Presun hmôt HSV |
PSV - Práce a dodávky PSV |
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti |
712 - Izolácie striech |
713 - Izolácie tepelné |
725 - Zdravotechnika |
731 - Ústredné kúrenie |
763 - Konštrukcie - drevostavby |
764 - Konštrukcie klampiarske |
766 - Konštrukcie stolárske |
767 - Konštrukcie doplnkové kovové |
771 - Podlahy z dlaždíc |
776 - Podlahy povlakové |
781 - Dokončovacie práce a obklady |
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam. |
783 - Dokončovacie práce - nátery |
784 - Dokončovacie práce |
M - Práce a dodávky M |
21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody |
21-M1.1 - Bleskozvod |
21-M2 - EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia /PSN/ |
21-M3 - ŠK - Štruktúrovaná Kabeláž |
21-M4 - JČ - Jednotný čas |
21-M5 - CCTV - Kamerový systém a STA |
21-M6 - NVS - Núdzový volací systém |
596 009,88 |
136 572,78 |
9 917,60 |
8 010,92 |
13 914,09 |
6 986,31 |
59 196,55 |
23 004,11 |
15 543,20 |
225 172,19 |
3 366,89 |
2 930,48 |
3 813,59 |
50 570,18 |
24 450,40 |
14 806,77 |
8 274,72 |
6 074,94 |
61 125,04 |
8 035,64 |
10 386,99 |
13 473,15 |
12 247,69 |
3 196,42 |
2 419,29 |
230 796,75 |
60 946,83 |
1 345,31 |
8 197,51 |
14 577,43 |
3 602,45 |
6 882,10 |
10 158,85 |
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad. |
OST - Ostatné |
O1 - Hasiace prístroje |
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady |
VRN06 - Zariadenie staveniska |
125 086,27 |
213,16 |
213,16 |
3 255,00 |
3 255,00 |
2) Ostatné náklady |
GZS |
Projektové práce |
Sťažené podmienky |
Vplyv prostredia |
Iné VRN |
Kompletačná činnosť |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Objednávateľ: |
Zhotoviteľ: |
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | Projektant: |
Euro-Building,a.s., Podunajská 23, 821 06 Bratisl | Spracovateľ: |
"MEDIPROJEKT", spol s r. o. |
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx |
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
klady z rozpočtu | 596 009,88 |
HSV - Práce a dodávky HSV | 136 572,78 |
1 - Zemné práce | 9 917,60 |
1 | K | 113307123 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t | m2 | 23,000 | 12,64 | 290,72 |
2 | K | 113307132 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t | m2 | 86,197 | 26,90 | 2 318,70 |
3 | K | 113107132.1 | Vybúranie okap. chodníka z betónu prostého, hr. 300 mm, -0,22500t - ozn.A | m2 | 23,000 | 26,90 | 618,70 |
4 | K | 113307141 | Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t- ozn. C | m2 | 44,869 | 2,39 | 107,24 |
5 | K | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 43,217 | 4,88 | 210,90 |
6 | K | 122201109 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 43,217 | 0,81 | 35,01 |
7 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 55,429 | 42,78 | 2 371,25 |
8 | K | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 55,429 | 9,98 | 553,18 |
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
596 009,88
ROZPOČET
Stavba:
FNsP Skalica, a.s. - Stavebné úpravy časti pavilónu H - ambulancie
klinickej onkológie
Miesto:
Dátum:
30.5.2018
Ná
9 | K | 133211101 | Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 2,940 | 41,88 | 123,13 | ||
10 | K | 133211109 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3 | m3 | 2,940 | 7,61 | 22,37 | ||
11 | K | 162201101 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1- 4 do 20m | m3 | 101,586 | 1,16 | 117,84 | ||
12 | K | 167101101.1 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1- 4 | m3 | 101,586 | 4,65 | 472,37 | ||
13 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky | m3 | 101,586 | 0,67 | 68,06 | ||
14 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 37,961 | 2,95 | 111,98 | ||
15 | M | 5833785100.1 | Štrkopiesok | m3 | 35,000 | 23,33 | 816,55 | ||
16 | M | 5833785100,09 | Premývaný štrk 16-32 | m3 | 3,000 | 32,55 | 97,65 | ||
17 | K | 1811011020 | Úprava pláne- v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 350,000 | 0,36 | 126,00 | ||
18 | K | 18130110.0 | Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2 | m2 | 350,000 | 2,19 | 766,50 | ||
19 | K | Pol43 | Založenie trávnika parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 350,000 | 0,67 | 234,50 | ||
20 | M | Pol55 | Trávové semeno | kg | 18,000 | 7,00 | 126,00 | ||
21 | K | 180000 | Hľbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem nad 0,125 do 0,40 m3 | ks | 9,000 | 13,49 | 121,41 | ||
22 | K | 19000 | Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 400 do 500 mm | ks | 9,000 | 8,51 | 76,59 | ||
23 | M | Pol6900 | Thuja Plicata | ks | 9,000 | 14,55 | 130,95 |
2 - Zakladanie 8 010,92
24 | K | 2715730010 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrku fr.0-32 mm | m3 | 26,869 | 35,15 | 944,45 |
25 | K | 273313611 | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 35,843 | 97,19 | 3 483,58 |
26 | K | 273351217 | Debnenie základových dosiek, zhotovenie- tradičné | m2 | 7,199 | 11,07 | 79,69 |
27 | K | 273351218 | Debnenie základových dosiek, odstránenie- tradičné | m2 | 7,199 | 3,73 | 26,85 |
28 | K | 273362442 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 310,643 | 5,55 | 1 724,07 |
29 | K | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 16,698 | 92,90 | 1 551,24 |
30 | K | 275313611 | Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 | m3 | 2,164 | 92,90 | 201,04 |
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 13 914,09
31 | K | 3112345111 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených napr.POROTHERM hr. 300 mm (300x249x247) ,na maltu so zvýšenou pevnosťou | m3 | 12,572 | 145,08 | 1 823,95 |
32 | K | 3112345333 | Murivo nosné (m3) z tehál pálených napr.POROTHERM hr. 380 mm (380x249x247) ,na maltu so zvýšenou pevnosťou | m3 | 31,615 | 149,53 | 4 727,39 |
33 | K | 317162101 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 24,000 | 9,92 | 238,08 |
34 | K | 317162102 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 17,000 | 13,04 | 221,68 |
35 | K | 317162103 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm | ks | 15,000 | 14,96 | 224,40 |
36 | K | 317162104 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1750 mm | ks | 12,000 | 17,02 | 204,24 |
37 | K | 317162106 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm | ks | 4,000 | 22,71 | 90,84 |
38 | K | 317162107 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2500 mm | ks | 5,000 | 24,83 | 124,15 |
39 | K | 317162108 | Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm | ks | 2,000 | 27,12 | 54,24 |
40 | K | 317162131 | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm | ks | 2,000 | 14,02 | 28,04 |
41 | K | 317162132 | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm | ks | 3,000 | 17,14 | 51,42 |
42 | K | 317162135 | Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm | ks | 2,000 | 28,67 | 57,34 |
43 | K | 3402392120 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehlami pálenými v stenách hr.375 mm | m2 | 2,354 | 47,10 | 110,87 |
44 | K | 3422420200 | Priečky z tehál pálených napr. POROTHERM 8 P 8, na maltu so strednou pevn. (80x500x238) | m2 | 48,763 | 18,90 | 921,62 |
45 | K | 3422420211 | Priečky z tehál pálených napr.POROTHERM 11,5 P 8, na maltu so stred.pevn. (115x500x238) | m2 | 223,826 | 21,20 | 4 745,11 |
46 | K | 4139411255 | Osadenie oceľového stľpa na úložné platne | t | 0,144 | 451,05 | 64,95 |
47 | M | 1425113001 | Rúrky oceí.d 356/8 mm, vr. platne P12/380 mm | m | 2,100 | 107,51 | 225,77 |
5 - Komunikácie 6 986,31
48 | K | 711491172 | Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej | m2 | 105,000 | 1,66 | 174,30 |
49 | M | 6936651404 | Geotextília netkaná polypropylénová Netex A 200 | m2 | 120,750 | 0,79 | 95,39 |
50 | K | 564251114 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm | m2 | 105,000 | 4,31 | 452,55 |
51 | K | 5648511111 | Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 105,000 | 3,59 | 376,95 |
52 | K | 567123114 | Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 105,000 | 8,20 | 861,00 |
53 | K | 5647321115 | Podklad alebo kryt zo štrkodrvy veľ. 4-8 mm s rozprestretím a xxxxx.xx. 40 mm | m2 | 105,000 | 1,43 | 150,15 |
54 | K | 596911114 | Kladenie zámkovej dlažby | m2 | 105,000 | 13,58 | 1 425,90 |
55 | M | 592291233.1 | Dlažba zámková hr. 80 mm | m2 | 110,250 | 12,29 | 1 354,97 |
56 | K | 5963421119 | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lepiaceho tmelu hr. 30 mm | m2 | 32,782 | 7,58 | 248,49 |
57 | M | 5921957041 | Platne Premac DEKA-VYMÝVANÝ BETÓN 40/40/4 cm | ks | 200,000 | 2,69 | 538,00 |
58 | M | 5921957160 | Platne Premac Schodiskový stupeň 808/400/40 upravená čelná hrana | ks | 11,000 | 26,40 | 290,40 |
59 | K | 271521111 | Vankúše zhutnené pod obrubníky z kameniva hrubého drveného, frakcie 32 - 63 mm | m3 | 2,895 | 39,43 | 114,15 |
60 | K | 916561111 | Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 85,000 | 4,48 | 380,80 |
61 | M | 5921745000 | Obrubník betónový š.- 50mm | m | 86,700 | 4,32 | 374,54 |
62 | K | 917862110 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka - ozn. 1 , 1a | m | 11,500 | 6,16 | 70,84 |
63 | M | 5921745101 | Obrubník betónový cestný 150x260x1000 mm - 12/4 so skosením | ks | 12,000 | 6,49 | 77,88 |
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 59 196,55
64 | K | 611421133 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková | m2 | 92,500 | 10,34 | 956,45 |
65 | K | 612421615 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá | m2 | 356,323 | 5,08 | 1 810,12 |
66 | K | 612421637 | Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková | m2 | 787,242 | 7,16 | 5 636,65 |
67 | K | 6124621172 | Vnútorná stierka stien zo suchej zmesi | m2 | 787,242 | 5,91 | 4 652,60 |
68 | K | 612481119 | Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 787,242 | 4,46 | 3 511,10 |
69 | K | 622464222 | Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm | m2 | 480,435 | 10,44 | 5 015,74 |
70 | K | 622466111 | Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm | m2 | 480,435 | 6,29 | 3 021,94 |
71 | K | 622481119 | Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 480,435 | 4,71 | 2 262,85 |
72 | K | 625251332 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie | m2 | 417,626 | 29,57 | 12 349,20 |
73 | K | 6252513710 | Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie | m2 | 62,809 | 27,99 | 1 758,02 |
74 | K | 631313611 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 23,800 | 100,91 | 2 401,66 |
75 | K | 631362421 | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm | m2 | 309,400 | 4,23 | 1 308,76 |
76 | K | 63245102.9 | Vyspravenie podlahy po asanácii- vyrovnávacia bet. mazanina | m2 | 507,450 | 6,74 | 3 420,21 |
77 | K | 632477005.1 | Samonivelačná stierka EMFI ,hrúbky 9 mm | m2 | 507,450 | 16,51 | 8 378,00 |
78 | K | 642942111 | Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 | ks | 31,000 | 37,23 | 1 154,13 |
79 | M | 55331940001 | Zárubňa oceíová CgU 60x197x12,5 cm | ks | 3,000 | 26,04 | 78,12 |
80 | M | 55331940011 | Zárubňa oceíová CgU 60x197x18,5 cm | ks | 3,000 | 26,41 | 79,23 |
81 | M | 55331942001 | Zárubňa oceíová CgU 70x197x12,5 cm | ks | 6,000 | 26,41 | 158,46 |
82 | M | 55331942021 | Zárubňa oceíová CgU 70x197x14,0 cm | ks | 2,000 | 26,88 | 53,76 |
83 | M | 55331942022 | Zárubňa oceíová CgU 70x197x14,5 cm | ks | 2,000 | 27,71 | 55,42 |
84 | M | 55331945000 | Zárubňa oceíová CgU 80x197x10,0 cm | ks | 2,000 | 27,06 | 54,12 |
85 | M | 55331945001 | Zárubňa oceíová CgU 00x000x00,5 cm | ks | 4,000 | 27,11 | 108,44 |
86 | M | 55331945001.1 | Zárubňa oceíová CgU 80x197x17,5 cm | ks | 1,000 | 27,90 | 27,90 |
87 | M | 5533194600 | Zárubňa oceíová CgU 90x197x12,5 cm | ks | 7,000 | 28,92 | 202,44 |
88 | M | 55331949009 | Zárubňa oceíová CgU 100x197x10,0 cm | ks | 1,000 | 30,04 | 30,04 |
89 | K | 642942221 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2 | ks | 5,000 | 47,39 | 236,95 |
90 | M | 5533195022 | Zárubňa oceíová CgU 00x000x00,5 cm | ks | 1,000 | 26,88 | 26,88 |
91 | M | 5533195020 | Zárubňa oceíová CgU 190x197x12,5 cm | ks | 2,000 | 38,13 | 76,26 |
92 | M | 5533195021 | Zárubňa oceíová CgU 160x197x12,5 cm | ks | 1,000 | 35,99 | 35,99 |
93 | M | 5533195055 | Zárubňa pre posuvné dvere 1300/1970 mm , hr. 12,5 cm | ks | 1,000 | 35,25 | 35,25 |
94 | K | 6489911130 | Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt | m | 21,050 | 4,28 | 90,09 |
95 | M | 6119000404 | Parapetná doska plastová biela š.260 mm- 4/kl , 5/kl | m | 21,471 | 9,77 | 209,77 |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 23 004,11
96 | K | 941941031 | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 540,165 | 1,74 | 939,89 |
97 | K | 941941191 | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 540,165 | 1,18 | 637,39 |
98 | K | 941941831 | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 540,165 | 1,11 | 599,58 |
99 | K | 941955001 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 439,848 | 2,22 | 976,46 |
100 | K | 952901111 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m2 | 612,850 | 3,39 | 2 077,56 |
101 | K | 962031132 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t | m2 | 380,547 | 2,14 | 814,37 |
102 | K | 962042321 | Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t | m3 | 7,556 | 60,11 | 454,19 |
103 | K | 7677128111 | Demontáž oceľ. okien, dverí a zasklených stien | m2 | 20,392 | 8,37 | 170,68 |
104 | K | 9630125100 | Búranie striešky zo železobetónu , vr. podpor. konštr. | m3 | 1,650 | 88,95 | 146,77 |
105 | K | 9680611120 | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla | ks | 41,000 | 0,61 | 25,01 |
106 | K | 968061125.1 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t | ks | 47,000 | 0,49 | 23,03 |
107 | K | 968062246 | Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t | m2 | 56,851 | 2,13 | 121,09 |
108 | K | 968062455 | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t | m2 | 83,288 | 12,11 | 1 008,62 |
109 | K | 968071113.1 | Vyvesenie plastového okenného krídla plochy nad 1, 5 m2 | ks | 8,000 | 0,73 | 5,84 |
110 | K | 968071115.1 | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu ,vr.parapetov | m | 72,010 | 3,70 | 266,44 |
111 | K | 966023131.1 | Vybúranie terazzových parapetov | m | 13,410 | 5,17 | 69,33 |
112 | K | 9680651 | Prieraz pre vzt1 260 x 260 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,39 m | ks | 2,000 | 3,53 | 7,06 |
113 | K | 9680652 | Prieraz pre vzt2 300 x 300 mm v hr. muriva 265 mm ,sp. hr.otvoru +2,35 m | ks | 1,000 | 5,58 | 5,58 |
114 | K | 9680653 | Prieraz pre vzt3 350 x 350 mm v hr. muriva 100 mm ,sp. hr.otvoru +2,30 m | ks | 1,000 | 3,86 | 3,86 |
115 | K | 9680654 | Prieraz pre vzt4 300 x 300 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,35 m | ks | 1,000 | 4,19 | 4,19 |
116 | K | 9680655 | Prieraz pre vzt5 225 x 225 mm v hr. muriva 120, 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,425 m | ks | 2,000 | 3,70 | 7,40 |
117 | K | 9680656 | Prieraz pre vzt6 200 x 200 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,45 m | ks | 3,000 | 3,70 | 11,10 |
118 | K | 9680657 | Prieraz pre vzt7 225 x 225 mm v hr. muriva 250 mm ,sp. hr.otvoru +2,425 m | ks | 1,000 | 6,32 | 6,32 |
119 | K | 9680658 | Prieraz pre vzt8 1100 x 350 mm v hr. muriva 250 mm ,sp. hr.otvoru +2,30 m | ks | 1,000 | 11,99 | 11,99 |
120 | K | 9680659 | Prieraz pre vzt9 1150 x 350 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,30 m | ks | 1,000 | 9,16 | 9,16 |
121 | K | 9680660 | Prieraz pre vzt10 200 x 200 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,45 m | ks | 2,000 | 3,72 | 7,44 |
122 | K | 9680661 | Prieraz pre vzt11 415 x 415 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,235 m | ks | 2,000 | 4,37 | 8,74 |
123 | K | 9680662 | Prieraz pre vzt12 500 x 500 mm v hr. muriva 385 mm ,sp. hr.otvoru +2,15 m | ks | 1,000 | 13,74 | 13,74 |
124 | K | 9680663 | Prieraz pre vzt13 415 x 415 mm v hr. muriva 185 mm ,sp. hr.otvoru +2,235 m | ks | 1,000 | 4,84 | 4,84 |
125 | K | 9680664 | Prieraz pre vzt14 415 x 415 mm v hr. muriva 100 mm ,sp. hr.otvoru +2,235 m | ks | 1,000 | 3,53 | 3,53 |
126 | K | 9680665 | Prieraz pre vzt15 350 x 350 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,30 m | ks | 1,000 | 3,53 | 3,53 |
127 | K | 9680666 | Prieraz pre vzt16 350 x 350 mm v hr. muriva 265 mm ,sp. hr.otvoru +2,30 m | ks | 1,000 | 8,09 | 8,09 |
128 | K | 9680667 | Prieraz pre vzt17 380 x 380 mm v hr. muriva 165 mm ,sp. hr.otvoru +2,27 m | ks | 1,000 | 8,09 | 8,09 |
129 | K | 9680668 | Prieraz pre vzt18 240 x 240 mm v hr. muriva 280 mm ,sp. hr.otvoru +2,41 m | ks | 1,000 | 4,65 | 4,65 |
130 | K | 9680669 | Prieraz pre vzt19 260 x 260 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +3,025 m | ks | 2,000 | 3,26 | 6,52 |
131 | K | 9680670 | Prieraz pre vzt20 350 x 350 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,935 m | ks | 3,000 | 3,26 | 9,78 |
132 | K | 9680671 | Prieraz pre vzt21 450 x 350 mm v hr. muriva 300 mm ,sp. hr.otvoru +2,935 m | ks | 1,000 | 8,18 | 8,18 |
133 | K | 9680672 | Prieraz pre vzt22 810 x 350 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,935 m | ks | 2,000 | 6,38 | 12,76 |
134 | K | 9680673 | Prieraz pre vzt23 650 x 350 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,935 m | ks | 1,000 | 5,77 | 5,77 |
135 | K | 9680674 | Prieraz pre vzt24 325 x 325 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,96 m | ks | 1,000 | 4,56 | 4,56 |
136 | K | 9680675 | Prieraz pre vzt25 550 x 350 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,935 m | ks | 1,000 | 5,58 | 5,58 |
137 | K | 9680676 | Prieraz pre vzt26 415 x 350 mm v hr. muriva 300 mm ,sp. hr.otvoru +2,935 m | ks | 1,000 | 7,91 | 7,91 |
138 | K | 9680677 | Prieraz pre vzt27 500 x 350 mm v hr. muriva 175 mm ,sp. hr.otvoru +2,935 m | ks | 1,000 | 8,60 | 8,60 |
139 | K | 9680678 | Prieraz pre vzt28 300 x 300 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,985 m | ks | 1,000 | 5,39 | 5,39 |
140 | K | 9680679 | Prieraz pre vzt29 900 x 415 mm v hr. muriva 300 mm ,sp. hr.otvoru +2,87 m | ks | 1,000 | 10,00 | 10,00 |
141 | K | 9680680 | Prieraz pre vzt30 900 x 500 mm v hr. muriva 175 mm ,sp. hr.otvoru +2,785 m | ks | 1,000 | 10,23 | 10,23 |
142 | K | 9680681 | Prieraz pre vzt31 900 x 500 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,785 m | ks | 3,000 | 11,16 | 33,48 |
143 | K | 9680682 | Prieraz pre vzt32 900 x 415 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,87 m | ks | 3,000 | 15,72 | 47,16 |
144 | K | 9680683 | Prieraz pre vzt33 415 x 415 mm v hr. muriva 125 mm ,sp. hr.otvoru +2,87 m | ks | 1,000 | 11,58 | 11,58 |
145 | K | 9680684 | Prieraz pre vzt34 1800 x 500 mm v hr. muriva 385 mm ,sp. hr.otvoru +2,785 m | ks | 1,000 | 51,15 | 51,15 |
146 | K | 98868065 | Vyrezanie otvoru v strope d 355 mm | ks | 3,000 | 21,06 | 63,18 |
147 | K | 98868066 | Vyrezanie otvoru v strope d 250 mm | ks | 1,000 | 17,67 | 17,67 |
148 | K | 971033631 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 xx.xx 150 mm, -0,27000t | m2 | 1,920 | 3,63 | 6,97 |
149 | K | 971033651.1 | Vybúranie otvorov v murive tehlovom xx.xx 600 mm, -1,87500t | m3 | 43,672 | 42,64 | 1 862,17 |
150 | K | 9730313350 | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, xx.xx 300 mm- pre osadenie nových prekladov | ks | 58,000 | 8,21 | 476,18 |
151 | K | 9740292666 | Vysekanie ryhy v podlahe 1100x150 mm | m | 140,000 | 16,28 | 2 279,20 |
152 | K | 9650817120 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vr. soklov | m2 | 241,462 | 1,70 | 410,49 |
153 | K | 776511820.1 | Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 244,175 | 2,33 | 568,93 |
154 | K | 7765518300 | Odstránenie kobercov z podláh voľne položených, -0,00100t | m2 | 14,788 | 0,37 | 5,47 |
155 | K | 978059631 | Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien nad 2 m2, -0,08900t | m2 | 73,575 | 3,72 | 273,70 |
156 | K | 7351118100 | Demontáž radiátorov , -0,02380t | m2 | 27,995 | 1,02 | 28,55 |
157 | K | 725110811 | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t | súb. | 10,000 | 5,69 | 56,90 |
158 | K | 725210821 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb | 22,000 | 5,58 | 122,76 |
159 | K | 7253108230 | Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry ,vr. murovaného podstavca | súb. | 2,000 | 4,98 | 9,96 |
160 | K | 725820810 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb | 24,000 | 2,88 | 69,12 |
161 | K | 721 72114-0802 | Demontáž kanaliz. potrubia | m | 1,000 | 4,51 | 4,51 |
162 | K | 115201499 | Demontáž vzt potrubia | m | 2,000 | 7,44 | 14,88 |
163 | K | 72990822 | Demontáž vpustí a roštov | súb | 3,000 | 17,67 | 53,01 |
164 | K | 72990844 | Demontáž kan.poklopov | ks | 3,000 | 7,44 | 22,32 |
165 | K | 929908966 | Demontáž montážnych dvierok | súb | 14,000 | 15,81 | 221,34 |
166 | K | 7679208100 | Demontáž oceľ.mreží okien a dverí | ks | 12,000 | 7,42 | 89,04 |
167 | K | 7668118022 | Demontáž vstavanej skrine | ks | 1,000 | 8,37 | 8,37 | ||
168 | K | 7668118020 | Demontáž kuchynskej linky | ks | 1,000 | 3,72 | 3,72 | ||
169 | K | 7664118111 | Demontáž dreveného obloženia stien | m2 | 14,830 | 3,70 | 54,87 | ||
170 | K | 296681199 | Demontáž skrine E1 | ks | 1,000 | 32,55 | 32,55 | ||
171 | K | 764311822 | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t | m2 | 11,005 | 1,84 | 20,25 | ||
172 | K | 764454802 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do120 mm, -0,00285t | m | 36,000 | 0,93 | 33,48 | ||
173 | K | 764351820 | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, - 0,00390t | m | 210,000 | 1,12 | 235,20 | ||
174 | K | 929908100 | Demontáž oceľ.zábradlia - ozn.F | m | 7,500 | 2,14 | 16,05 | ||
175 | K | 929908200 | Demontáž oceľ. výlezu na strechu - ozn.H | súb | 1,000 | 18,60 | 18,60 | ||
176 | K | 9675810000 | Demontáž a spätná montáž - lavička a smetný kôš - ozn.E | ks | 1,000 | 54,87 | 54,87 | ||
177 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 278,925 | 10,70 | 2 984,50 | ||
178 | K | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2 789,250 | 0,35 | 976,24 | ||
179 | K | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 278,925 | 7,70 | 2 147,72 | ||
180 | K | 979087212 | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny | t | 278,925 | 3,79 | 1 057,13 |
181 | K | 999281111 | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 696,380 | 22,32 | 15 543,20 |
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
15 543,20
225 172,19
3 366,89
182 | K | 711111001 | Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena | m2 | 238,000 | 0,20 | 47,60 |
183 | M | 1116315000 | Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch | t | 0,071 | 1 371,75 | 97,39 |
184 | K | 711131101 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho | m2 | 238,000 | 2,64 | 628,32 |
185 | M | 6281113000 | Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H | m2 | 273,700 | 1,04 | 284,65 |
186 | K | 711141559 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 238,000 | 2,98 | 709,24 |
187 | M | 6283221000 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35 | m2 | 273,700 | 2,78 | 760,89 |
188 | K | 711472053 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou z ľahčeného polyetylénu položenou voľne | m2 | 49,640 | 5,14 | 255,15 |
189 | M | 6288000640 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S | m2 | 54,604 | 2,12 | 115,76 |
190 | K | 7814452 | Hydroizolačný náter pod keramickú dlažbu hr. 3 mm | m2 | 57,350 | 6,70 | 384,25 |
191 | K | 998711201 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 35,291 | 2,37 | 83,64 |
712 - Izolácie striech 2 930,48
192 | K | 712411101 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° za studena náterom penetračným | m2 | 173,730 | 0,70 | 121,61 |
193 | M | 1116331101 | Penetračný náter | kg | 43,433 | 9,45 | 410,44 |
194 | K | 712441759 | Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách | m2 | 173,730 | 6,46 | 1 122,30 |
195 | M | 62852712201 | Lepenka pásová popieskovaná | m2 | 199,790 | 6,05 | 1 208,73 |
196 | K | 998712201 | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 30,776 | 2,19 | 67,40 |
713 - Izolácie tepelné 3 813,59
197 | K | 713122111.1 | Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová | m2 | 238,000 | 1,07 | 254,66 |
198 | M | 28376500301 | Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm / hrúbku izolácie prispôsobiť jestv. / | m2 | 242,760 | 9,95 | 2 415,46 |
199 | K | 713132121. | Montáž tepelnej izolácie doskami -vonk. strany základov +sokel | m2 | 74,460 | 2,33 | 173,49 |
200 | M | 2837650040 | Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60 mm | m2 | 78,183 | 11,78 | 921,00 |
201 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 40,480 | 1,21 | 48,98 |
725 - Zdravotechnika 50 570,18
202 | K | 383 03394-1111 | Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné montáž | m2 | 114,000 | 3,21 | 365,94 |
203 | K | 383 03394-1211 | Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné demontáž | m2 | 114,000 | 1,86 | 212,04 |
204 | K | 383 03597-6111 | Vybúranie konštrukcie podlahy z betónu | m3 | 27,500 | 107,88 | 2 966,70 |
205 | K | 271 11001-1010 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine | km | 0,080 | 795,15 | 63,61 |
206 | K | 221 11310-7242 | Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm | m2 | 16,000 | 1,11 | 17,76 |
207 | K | 272 11310-7332 | Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm | m2 | 16,000 | 16,55 | 264,80 |
208 | K | 221 11315-1115 | Frézovanie živ. krytu hr. do 60 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2 | m2 | 16,000 | 8,68 | 138,88 |
209 | K | 272 13230-1201 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v xxxx. tr. 4 do 100 m3 | m3 | 96,000 | 17,67 | 1 696,32 |
210 | K | 272 13230-1209 | Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm | m3 | 96,000 | 1,86 | 178,56 |
211 | K | 272 13231-1201 | Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm 4 ručne - v budove | m3 | 39,600 | 53,94 | 2 136,02 |
212 | K | 272 15110-1111 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | m2 | 240,000 | 1,91 | 458,40 |
213 | K | 001 15110-1301 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | m2 | 240,000 | 1,56 | 374,40 |
214 | K | 272 16110-1101 | Zvislé premiestnenie výkopu xxxx. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m | m3 | 135,600 | 20,18 | 2 736,41 |
215 | K | 272 16260-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 x xxxx. tr. 1-4 | m3 | 81,200 | 4,09 | 332,11 |
216 | K | 272 16710-1101 | Nakladanie výkopku do 100 m3 x xxxx. tr. 1-4 | m3 | 81,200 | 5,58 | 453,10 |
217 | K | 272 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 81,200 | 0,67 | 54,40 |
218 | K | 001 17120-1202 | Poplatok za skládku | m3 | 81,200 | 6,79 | 551,35 |
219 | K | 272 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 54,400 | 2,95 | 160,48 |
220 | K | 001 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny | m3 | 61,700 | 12,09 | 745,95 |
221 | M | MAT 583 371010 | Štrkopiesok 0-8 B1 | m3 | 61,700 | 24,09 | 1 486,35 |
222 | K | 001 17510-1109 | Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny | m3 | 61,700 | 6,05 | 373,29 |
223 | K | 211 45131-5126 | Podkladná vrstva z betónu hr. do 150 mm | m2 | 16,720 | 12,74 | 213,01 |
224 | K | 271 45157-3111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku | m3 | 19,500 | 34,41 | 671,00 |
225 | K | 221 57715-1113 | Betón asfaltový tr. 1 š. do 3 m hr.60 mm | m2 | 16,000 | 11,49 | 183,84 |
226 | K | 272 91973-4107 | Xxxxxxx xxxxxxxxxxx živičného krytu alebo podkladu hr. nad 6 do 7 cm | m | 32,000 | 4,16 | 133,12 |
227 | K | 272 91973-4215 | Xxxxxxx xxxxxxxxxxx betónového krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm | m | 32,000 | 13,90 | 444,80 |
228 | K | 721 72111-0908 | Zaústenie do jestv. revíznej šachty | kus | 1,000 | 208,32 | 208,32 |
229 | K | 721 72114-0802.2 | Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100 | m | 20,000 | 3,98 | 79,60 |
230 | K | 721 72117-1113 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9 | m | 52,000 | 22,55 | 1 172,60 |
231 | K | 721 72117-4024 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70 | m | 9,000 | 11,35 | 102,15 |
232 | K | 721 72117-4025 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100 | m | 68,000 | 13,02 | 885,36 |
233 | K | 721 72117-4026 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 125 | m | 35,000 | 17,51 | 612,85 |
234 | K | 721 72117-4027 | Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 150 | m | 38,000 | 21,81 | 828,78 |
235 | K | 721 72117-4042 | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40 | m | 35,000 | 7,06 | 247,10 |
236 | K | 721 72117-4043 | Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50 | m | 18,000 | 7,72 | 138,96 |
237 | K | 721 72119-4104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8 | kus | 7,000 | 2,14 | 14,98 |
238 | K | 721 72119-4105 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8 | kus | 24,000 | 2,27 | 54,48 |
239 | K | 721 72119-4106 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8 | kus | 11,000 | 2,42 | 26,62 |
240 | K | 721 72119-4109 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3 | kus | 11,000 | 2,77 | 30,47 |
241 | K | 721 72121-1401 | Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50 HL510 s nerez mriežkou 115x115 | kus | 2,000 | 117,70 | 235,40 |
242 | K | 721 72121-2303 | Vpusty z bočným odpadom DN 100 HL3100NPr | kus | 1,000 | 115,32 | 115,32 |
243 | K | 721 72122-0802 | Demontáž podlahových zápachových uzáverov DN 100 | kus | 3,000 | 6,05 | 18,15 |
244 | K | 721 72122-6511 | Xxxxxxxxx uzávierka HL136 pre kondenz VZT | kus | 7,000 | 42,39 | 296,73 |
245 | K | 721 72124-2115 | Lapače strešných spavenín - kôš DN 100 | kus | 2,000 | 22,32 | 44,64 |
246 | K | 721 72127-3153 | Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110 | kus | 7,000 | 35,34 | 247,38 |
247 | M | MAT 286 3K8103 | Rekonštrukcia šachty kanalizačnej DN 1000, hl. 1,8m | kus | 1,000 | 1 135,53 | 1 135,53 |
248 | M | MAT 286 3K8111 | Šachta kanalizačná z PP DN 600, poklop D400 | kus | 2,000 | 889,08 | 1 778,16 |
249 | K | 721 72127-4121 | Privzdušňovací ventil vnutorný odpadového potrubia HL905 do DN 50 | kus | 2,000 | 52,68 | 105,36 |
250 | K | 721 72127-4123 | Privzdušňovací ventil vnutoný odpadového potrubia HL 900 DN 100 | kus | 1,000 | 44,53 | 44,53 |
251 | K | 721 72129-0111 | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 | m | 255,000 | 0,64 | 163,20 |
252 | K | 721 72199-9905 | Vnútorná kanalizácia HZS T5 | hod | 30,000 | 15,70 | 471,00 |
253 | K | 721 99872-1101 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 2,310 | 16,00 | 36,96 |
254 | K | 721 72213-0233 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 25 | m | 6,000 | 10,46 | 62,76 |
255 | K | 721 72213-0234 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 32 | m | 33,000 | 12,81 | 422,73 |
256 | K | 721 72213-0235 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11343 DN 40 | m | 3,000 | 14,28 | 42,84 |
257 | K | 721 72213-0801 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 | m | 20,000 | 1,40 | 28,00 |
258 | K | 721 72213-0802 | Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 40 | m | 30,000 | 1,49 | 44,70 |
259 | K | 721 72213-1915 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. do potr. DN 40 | súbor | 1,000 | 32,22 | 32,22 |
260 | K | 721 72213-1916 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. do potr. DN 50 | súbor | 2,000 | 44,50 | 89,00 |
261 | K | 721 72213-1934 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32 | kus | 1,000 | 14,47 | 14,47 |
262 | K | 721 72213-1936 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50 | kus | 2,000 | 24,16 | 48,32 |
263 | K | 721 72217-3103 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 mm | m | 66,000 | 9,93 | 655,38 |
264 | K | 721 72217-3104 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 mm | m | 260,000 | 11,16 | 2 901,60 |
265 | K | 721 72217-3105 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 32x4,4 mm | m | 105,000 | 20,00 | 2 100,00 |
266 | K | 721 72217-3106 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 40x5,5 mm | m | 69,000 | 29,85 | 2 059,65 |
267 | K | 721 72217-3107 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 50x6,9 mm | m | 23,000 | 41,25 | 948,75 |
268 | K | 721 72217-3108 | Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 63x8,7 mm | m | 10,000 | 60,35 | 603,50 |
269 | K | 721 72217-4005 | Potrubie vodovodné tepelne predizolované PPR- 3 PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 19,000 | 11,25 | 213,75 |
270 | K | 721 72217-4007 | Potrubie vodovodné tepelne predizolované PPR- 3 PN 16 D 63 x 8,6 mm | m | 38,000 | 19,20 | 729,60 |
271 | K | 721 72218-2111 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16 | m | 66,000 | 2,64 | 174,24 |
272 | K | 721 72218-2112 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 | m | 260,000 | 2,69 | 699,40 |
273 | K | 721 72218-2113 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25 | m | 111,000 | 2,73 | 303,03 |
274 | K | 721 72218-2114 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32 | m | 102,000 | 2,90 | 295,80 |
275 | K | 721 72218-2115 | Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40 | m | 26,000 | 3,16 | 82,16 |
276 | K | 721 72222-0111 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2 | kus | 4,000 | 5,56 | 22,24 |
277 | K | 721 72222-0121 | Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm | pár | 36,000 | 11,98 | 431,28 |
278 | K | 721 72222-1117 | Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2 | súbor | 4,000 | 6,18 | 24,72 |
279 | K | 721 72223-1062 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný Alwa Kombi 4 G 3/4 | kus | 4,000 | 9,50 | 38,00 |
280 | K | 721 72223-1063 | Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil regulačný Alwa Kombi 4 G 1 | kus | 1,000 | 13,30 | 13,30 |
281 | K | 721 72223-1075 | Ventil spätný G 1 1/4 PN 10 do 110°C s dvoma závitmi | kus | 1,000 | 13,84 | 13,84 |
282 | K | 721 72223-1077 | Ventil spätný G 2 PN 10 do 110°C s dvoma závitmi | kus | 1,000 | 26,81 | 26,81 |
283 | K | 721 72223-2044 | Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C | kus | 3,000 | 8,23 | 24,69 |
284 | K | 721 72223-2045 | Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C | kus | 10,000 | 11,95 | 119,50 |
285 | K | 721 72223-2046 | Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C | kus | 6,000 | 16,04 | 96,24 |
286 | K | 721 72223-2047 | Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C | kus | 2,000 | 24,09 | 48,18 |
287 | K | 721 72223-2048 | Kohút guľový priamy G 2 PN 42 do 185°C | kus | 4,000 | 35,04 | 140,16 |
288 | K | 721 72223-2061 | Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C s vypúšťaním | kus | 1,000 | 8,70 | 8,70 |
289 | K | 721 72225-4265 | Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ B25/30 pod omietku 796x796x185mm | súbor | 2,000 | 451,05 | 902,10 |
290 | K | 721 72229-0226 | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 | m | 572,000 | 0,56 | 320,32 |
291 | K | 721 72229-0234 | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 | m | 572,000 | 0,86 | 491,92 |
292 | K | 721 72299-9905 | Vnútorný vodovod HZS T5 | hod | 30,000 | 15,70 | 471,00 |
293 | K | 721 99872-2101 | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 1,992 | 16,89 | 33,64 |
294 | K | 721 72511-2300 | Záchodová misa z diturvitu kombi kompletná, štandardná kvalita | súbor | 9,000 | 125,55 | 1 129,95 |
295 | K | 721 72512-2100 | Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže | súbor | 1,000 | 102,30 | 102,30 |
296 | M | MAT 642 5D0202 | Splachovač pisoarový senzorový so zabudovaným zdrojom TR8 | kus | 1,000 | 183,02 | 183,02 |
297 | K | 721 72521-2200 | Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita | súbor | 18,000 | 77,98 | 1 403,64 |
298 | M | MAT 642 1A0113 | Umývadlo nerez - podía technológie a požiadavky investora | kus | 6,000 | 184,98 | 1 109,88 |
299 | K | 721 72521-9405 | Montáž umývadla so zápach. uzáv. | súbor | 6,000 | 24,83 | 148,98 |
300 | K | 721 72531-2200 | Drez jednoduchý nerez štandardná kvalita | súbor | 8,000 | 125,55 | 1 004,40 |
301 | K | 721 72533-9101 | Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže | súbor | 1,000 | 22,09 | 22,09 |
302 | M | MAT 642 7A0101 | Výlevka MIRA 5104.6, biela | kus | 1,000 | 174,47 | 174,47 |
303 | M | MAT 642 7A9001 | Mriežka ku výlevke MIRA | kus | 1,000 | 32,92 | 32,92 |
304 | K | 721 72581-9401 | Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súbor | 61,000 | 4,54 | 276,94 |
305 | K | 721 72582-0300 | Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita | kus | 8,000 | 46,50 | 372,00 |
306 | K | 721 72582-0600 | Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita | súbor | 1,000 | 82,77 | 82,77 |
307 | K | 721 72582-1200 | Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita | súbor | 6,000 | 61,75 | 370,50 |
308 | K | 721 72582-1300 | Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita | súbor | 18,000 | 53,48 | 962,64 |
309 | K | 721 72582-9401 | Montáž batérie umýv. senzorovej | kus | 1,000 | 12,42 | 12,42 |
310 | M | MAT 551 439930 | Batéria umývadlová senzorová | kus | 1,000 | 165,54 | 165,54 |
311 | K | 721 72584-0200 | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita | súbor | 2,000 | 104,16 | 208,32 |
312 | K | 721 72598-0121 | Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15 | kus | 7,000 | 2,79 | 19,53 |
313 | K | 721 72598-0123 | Dvierka prístupové k inštaláciám v podhľade 30/30 | kus | 4,000 | 3,91 | 15,64 |
314 | K | 721 72599-9905 | Zariaďovacie predmety HZS T5 | hod | 30,000 | 15,62 | 468,60 |
315 | K | 721 99872-5101 | Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m | t | 0,934 | 19,08 | 17,82 |
731 - Ústredné kúrenie 24 450,40
316 | K | Pol227 | Regulátor diferenčného tlaku HERZ 4007, DN 32, výstup 15 000 Pa vrátane kapiláry a príslušenstva | súbor | 1,000 | 265,05 | 265,05 |
317 | K | Pol228 | Regulátor diferenčného tlaku HERZ 4007, DN 40 výstup 15 000 Pa vrátane kapiláry a príslušenstva | súbor | 1,000 | 380,37 | 380,37 |
318 | K | Pol229 | Ultrazvukový merač tepla Multical 403 Qp15, DN 50, batériové prevedenie komplet vrátane teplomerov a návarkov | súbor | 1,000 | 609,15 | 609,15 |
319 | K | Pol230 | Prestabo rúrka 12x1,2 | m | 135,000 | 3,52 | 475,20 |
320 | K | Pol231 | Prestabo rúrka 15x1,2 | m | 143,000 | 3,53 | 504,79 |
321 | K | Pol232 | Prestabo rúrka 18x1,2 | m | 137,000 | 3,70 | 506,90 |
322 | K | Pol233 | Prestabo rúrka 22x1,5 | m | 57,000 | 4,56 | 259,92 |
323 | K | Pol234 | Prestabo rúrka 28x1,5 | m | 102,000 | 5,69 | 580,38 |
324 | K | Pol235 | Prestabo rúrka 35x1,5 | m | 44,000 | 7,07 | 311,08 |
325 | K | Pol236 | Prestabo rúrka 42x1,5 | m | 190,000 | 8,78 | 1 668,20 |
326 | K | Pol237 | Prestabo rúrka 54x2,0 | m | 68,000 | 10,89 | 740,52 |
327 | K | Pol238 | Prestabo rúrka76,1x2,0 | m | 4,000 | 26,23 | 104,92 |
328 | K | Pol239 | Tvarovky, systém prestabo, šróbenia, prechodky, redukcie .... | súbor | 1,000 | 548,70 | 548,70 |
329 | K | Pol240 | Guľový kohút s pákovým ovládačom PN 40, DN 32 | ks | 6,000 | 22,49 | 134,94 |
330 | K | Pol241 | Guľový kohút s pákovým ovládačom PN 40, DN 40 | ks | 9,000 | 32,81 | 295,29 |
331 | K | Pol242 | Guľový kohút s pákovým ovládačom PN 50, DN 15 | ks | 1,000 | 10,18 | 10,18 |
332 | K | Pol243 | Guľový kohút s pákovým ovládačom PN 50, DN 20 | ks | 2,000 | 11,76 | 23,52 |
333 | K | Pol244 | Guľový kohút s pákovým ovládačom PN 50, DN 25 | ks | 3,000 | 17,39 | 52,17 |
334 | K | Pol245 | Guľový kohút s pákovým ovládačom PN 50, DN 50 | ks | 5,000 | 51,97 | 259,85 |
335 | K | Pol246 | RL-1 rohový DN 15 | ks | 51,000 | 8,79 | 448,29 |
336 | K | Pol247 | STRÖMAX-GM 2013 DN 15 | ks | 1,000 | 63,03 | 63,03 |
337 | K | Pol248 | STRÖMAX-GM 2013 DN 25 | ks | 1,000 | 74,30 | 74,30 |
338 | K | Pol249 | STRÖMAX-GM 2013 DN 32 | ks | 1,000 | 91,51 | 91,51 |
339 | K | Pol250 | STRÖMAX-GM 2013 DN 40 | ks | 2,000 | 120,81 | 241,62 |
340 | K | Pol251 | TS-90-V axiálny DN 15 | ks | 51,000 | 22,32 | 1 138,32 |
341 | K | Pol252 | Filter závitový, DN 40 | ks | 1,000 | 26,88 | 26,88 |
342 | K | Pol253 | Filter závitový, DN 50 | ks | 1,000 | 33,84 | 33,84 |
343 | K | Pol254 | Automatický odvzdušňovací ventil Flamco, DN 10 | ks | 12,000 | 12,18 | 146,16 |
344 | K | Pol255 | Vypúšťací kohút DN 10 | ks | 56,000 | 13,21 | 739,76 |
345 | K | Pol256 | Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovím snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C) | ks | 51,000 | 20,78 | 1 059,78 |
346 | K | Pol257 | RADIK 30 HYGIENE 703/1404 (Biela RAL 9016) | ks | 2,000 | 568,51 | 1 137,02 |
347 | K | Pol258 | KORAD 10 600/400 (Nedefinovaná) | ks | 2,000 | 32,55 | 65,10 |
348 | K | Pol259 | KORAD 10 600/600 (Nedefinovaná) | ks | 1,000 | 36,18 | 36,18 |
349 | K | Pol260 | KORAD 11 K 600/400 (Nedefinovaná) | ks | 2,000 | 37,76 | 75,52 |
350 | K | Pol261 | KORAD 11 K 600/500 (Nedefinovaná) | ks | 2,000 | 38,87 | 77,74 |
351 | K | Pol262 | KORAD 21 K 600/600 (Nedefinovaná) | ks | 2,000 | 58,39 | 116,78 |
352 | K | Pol263 | KORAD 21 K 600/700 (Nedefinovaná) | ks | 1,000 | 61,19 | 61,19 |
353 | K | Pol264 | KORAD 21 K 600/800 (Nedefinovaná) | ks | 1,000 | 66,03 | 66,03 |
354 | K | Pol265 | KORAD 22 K 600/500 (Nedefinovaná) | ks | 2,000 | 81,56 | 163,12 |
355 | K | Pol266 | KORAD 22 K 600/600 (Nedefinovaná) | ks | 4,000 | 83,83 | 335,32 |
356 | K | Pol267 | KORAD 22 K 600/700 (Nedefinovaná) | ks | 1,000 | 92,90 | 92,90 |
357 | K | Pol268 | KORAD 22 K 600/1000 (Nedefinovaná) | ks | 2,000 | 107,55 | 215,10 |
358 | K | Pol269 | KORAD 22 K 600/1200 (Nedefinovaná) | ks | 2,000 | 112,16 | 224,32 |
359 | K | Pol270 | KORAD 22 K 600/1400 (Nedefinovaná) | ks | 10,000 | 124,19 | 1 241,90 |
360 | K | Pol271 | KORAD 22 K 600/1600 (Nedefinovaná) | ks | 1,000 | 137,41 | 137,41 | ||
361 | K | Pol272 | KORAD 22 K 600/1800 (Nedefinovaná) | ks | 4,000 | 157,08 | 628,32 | ||
362 | K | Pol273 | KORAD 22 K 900/400 (Nedefinovaná) | ks | 1,000 | 83,79 | 83,79 | ||
363 | K | Pol274 | KORAD 33 K 600/600 (Nedefinovaná) | ks | 3,000 | 101,56 | 304,68 | ||
364 | K | Pol274 | KORAD 33 K 600/600 (Nedefinovaná) | ks | 2,000 | 101,56 | 203,12 | ||
365 | K | Pol275 | KORAD 33 K 600/1000 (Nedefinovaná) | ks | 6,000 | 133,55 | 801,30 | ||
366 | K | Pol276 | Tubolit DG hr. 5 mm; d = 12 mm | m | 135,000 | 1,86 | 251,10 | ||
367 | K | Pol277 | Tubolit DG hr. 13 mm; d = 15 mm | m | 143,000 | 2,39 | 341,77 | ||
368 | K | Pol278 | Tubolit DG hr. 20 mm; d = 18 mm | m | 137,000 | 2,87 | 393,19 | ||
369 | K | Pol279 | Tubolit DG hr. 25 mm; d = 22 mm | m | 57,000 | 3,77 | 214,89 | ||
370 | K | Pol280 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm | m | 102,000 | 4,19 | 427,38 | ||
371 | K | Pol281 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm | m | 44,000 | 4,66 | 205,04 | ||
372 | K | Pol282 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm | m | 190,000 | 5,21 | 989,90 | ||
373 | K | Pol283 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm | m | 68,000 | 5,84 | 397,12 | ||
374 | K | Pol284 | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 76 mm | m | 4,000 | 7,67 | 30,68 | ||
375 | K | Pol285 | Kovové doplnkové konštrukcie, závesy potrubia | kg | 240,000 | 1,21 | 290,40 | ||
376 | K | Pol286 | Vysekanie dráźky do muriva 100*100 mm | m | 136,000 | 3,16 | 429,76 | ||
377 | K | Pol287 | Zamurovanie drážky v murive a oprava omietky | m | 136,000 | 14,55 | 1 978,80 | ||
378 | K | Pol288 | Drobné stavebné úpravy - vŕtanie cez steny ... | súbor | 1,000 | 277,14 | 277,14 | ||
379 | K | Pol289 | Montážné práce, preplach systému, tlakové skúšky, vyregulovanie | súbor | 1,000 | 361,77 | 361,77 |
763 - Konštrukcie - drevostavby 14 806,77
380 | K | 7631350150 | SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm , vr. nos. konštrukcie | m2 | 77,050 | 26,58 | 2 047,99 |
381 | K | 7631382100 | Podhľad SDK plný vodeodolný , vr. nosnej konštrukcie | m2 | 37,000 | 21,81 | 806,97 |
382 | K | 7631382102 | Podhľad SDK plný , vr. nosnej konštrukcie | m2 | 366,600 | 32,36 | 11 863,18 |
383 | K | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | % | 158,274 | 0,56 | 88,63 |
384 | K | 7643522233 | Žľaby d 150 mm z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm xxxxx.xx hákoch príponkamí á 1 bm , f. tmavosivá - ozn. 1/kl | m | 210,000 | 17,95 | 3 769,50 |
385 | K | 7644542523 | Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, kruhové priemer 120 mm ,r.š.400 mm , uchyt. príp. á 2 m , f.tmavosivá - ozn. 2/kl | m | 36,000 | 18,30 | 658,80 |
386 | K | 7643212233 | Oplechovanie strechy z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, r.š. 420 mm , f. tmavosivá - ozn. 3/kl | m | 200,000 | 15,81 | 3 162,00 |
387 | K | 764410330 | Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm -4/kl , 5/kl | m | 20,610 | 15,81 | 325,84 |
388 | K | 7643212203 | Oplechovanie nádstavca nasáv.vzt / chránička PE 100 SDR 17 -dl. 355x21,1 , vnút. DN 350 , dl.900 mm / z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, f. tmavohnedá - ozn. 6/kl | ks | 2,000 | 72,54 | 145,08 |
389 | K | 7643212204 | Oplechovanie nádstavca nasáv.vzt / chránička PE 100 SDR 17 -dl. 280x25,4 , vnút. DN 250 , dl.900 mm / z pozinkovaného PZ plechu hr. 0,6 mm, f. tmavohnedá - ozn. 6a/kl | ks | 1,000 | 63,24 | 63,24 |
390 | K | 998764201 | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 87,359 | 1,72 | 150,26 |
764 - Konštrukcie klampiarske
766 - Konštrukcie stolárske
8 274,72
6 074,94
391 | K | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 31,000 | 20,46 | 634,26 |
392 | M | 611617.01 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 600 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 1/P, Ľ | ks | 2,000 | 119,04 | 238,08 |
393 | M | 611618.01 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 600 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 1a/P, Ľ | ks | 2,000 | 123,69 | 247,38 |
394 | M | 611619.01 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídl. 600 / 1970 mm , plné ,polodrážk., plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,piktogram , s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 1a/P, Ľ | ks | 2,000 | 123,69 | 247,38 |
395 | M | 611617.03 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 700 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 2/P, Ľ | ks | 6,000 | 124,53 | 747,18 |
396 | M | 611619.02 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídl. 700 / 1970 mm , plné ,polodrážk., plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,piktogram , s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 3/P, Ľ | ks | 2,000 | 125,55 | 251,10 |
397 | M | 611619.03 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídl. 700 / 1970 mm , plné ,polodrážk., plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,piktogram , s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 3a/P, Ľ | ks | 2,000 | 125,55 | 251,10 |
398 | M | 611617.05 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x300 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4/P, Ľ | ks | 1,000 | 126,46 | 126,46 |
399 | M | 611617.09 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4a/P, Ľ | ks | 3,000 | 126,46 | 379,38 |
400 | M | 611618.09 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x300 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4b/P, Ľ | ks | 1,000 | 134,85 | 134,85 |
401 | M | 611619.09 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 800 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 4c/P, Ľ | ks | 2,000 | 134,85 | 269,70 |
402 | M | 611618.13 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 900 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát ,tapacír , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 5/P, Ľ | ks | 6,000 | 137,18 | 823,08 |
403 | M | 611618.12 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 900 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x300 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 5a/P, Ľ | ks | 1,000 | 137,18 | 137,18 |
404 | M | 611618.19 | Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové 1000 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x100 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 6/P, Ľ | ks | 1,000 | 144,15 | 144,15 |
405 | K | 766661132 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové | ks | 5,000 | 24,18 | 120,90 |
406 | M | 611688.01 | Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové 800 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 7/P, Ľ | ks | 1,000 | 137,18 | 137,18 |
407 | M | 611688.02 | Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové 1800 / 1970 mm , presklené ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela ,s vetr. mriežkou 400x200 mm, okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 8/P, Ľ | ks | 2,000 | 299,46 | 598,92 |
408 | M | 611688.03 | Dvere vnútorné hladké drevené dvojkrídlové 1600 / 1970 mm , plné ,polodrážkové , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 9/P, Ľ | ks | 1,000 | 265,05 | 265,05 |
409 | M | 611688.04 | Dvere vnútorné hladké drevené posuvné 1300 / 1970 mm , presklené , plná DTD doska , CPL laminát , farba biela , okop. plech v.200 mm , vr. kovania nerez ,zámok vložk., nerez prechod. lišta - ozn. 10/P, Ľ | ks | 1,000 | 226,92 | 226,92 |
410 | K | 766695212 | Montáž prahu dverí, jednokrídlových | ks | 3,000 | 5,99 | 17,97 |
411 | M | 6118715600 | Prah dubový L=82 B=10 cm | ks | 3,000 | 4,56 | 13,68 |
412 | K | 766695232 | Montáž prahu dverí, dvojkrídlových | ks | 2,000 | 8,61 | 17,22 |
413 | M | 6118715600 | Prah dubový L=82 B=10 cm | ks | 1,000 | 4,56 | 4,56 |
414 | M | 6118725600 | Prah dubový L=147 B=10 cm | ks | 1,000 | 8,13 | 8,13 |
415 | K | 998766201 | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 64,965 | 0,51 | 33,13 |
767 - Konštrukcie doplnkové kovové 61 125,04
416 | K | 7661901100 | Montáž a dodávka Plastová stena pevná +otv., sklopná 2700 / 2100 mm ,zaskl. termoiz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=0,6W/m2K, far. biela -šedá, - ozn. zs1/pl | ks | 3,000 | 1 119,72 | 3 359,16 |
417 | K | 7661901110 | Montáž a dodávka Okno plastové otv., sklopné 870 / 1450 mm ,zaskl. termoiz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=1,1W/m2K, far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o1/P,Ľ | ks | 18,000 | 211,09 | 3 799,62 |
418 | K | 7661901111 | Montáž a dodávka Okno plastové otv., sklopné 870 / 1700 mm ,zaskl. termoiz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=1,1W/m2K, far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o2/P,Ľ | ks | 8,000 | 243,10 | 1 944,80 |
419 | K | 7661901112 | Montáž a dodávka Okno plastové otv., sklopné 870 / 1700 mm ,zaskl. termoiz. nepriehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=1,1W/m2K, far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o2a/P,Ľ | ks | 7,000 | 243,57 | 1 704,99 |
420 | K | 7661901113 | Montáž a dodávka Okno plastové pevné, sklopné 600 / 2050 mm ,zaskl. termoiz. nepriehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=1,1W/m2K, far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o3/P,Ľ | ks | 2,000 | 204,69 | 409,38 |
421 | K | 7661901114 | Montáž a dodávka Okno plastové otv.- sklopné 1200 / 1130 mm ,zaskl. termoiz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=1,1W/m2K, far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o1/P,Ľ | ks | 1,000 | 222,07 | 222,07 |
422 | K | 7661901115 | Montáž a dodávka Okno plastové sklopné 1200 / 600 mm ,zaskl. termoiz. nepriehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=1,1W/m2K, far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o5/skl | ks | 2,000 | 144,78 | 289,56 |
423 | K | 7661901116 | Montáž a dodávka Okno plastové pevné, sklopné 1500 / 2050 mm ,zaskl. termoiz. priehľ. trojsklom , koef. prestupu tepla U=1,1W/m2K, far. biela , sieťka proti hmyzu - ozn. o6/P,Ľ | ks | 10,000 | 498,76 | 4 987,60 |
424 | K | 7661900990 | Montáž Jestv.okno plastové 1470 / 2050 mm - posunúť 150 mm , dodávka - sieťka proti hmyzu - ozn. 07/P,Ľ | ks | 3,000 | 182,91 | 548,73 |
425 | K | 7661900991 | Montáž Jestv.okno plastové 2080 / 2050 mm - posunúť 150 mm , dodávka - sieťka proti hmyzu - ozn. 08/P,Ľ | ks | 8,000 | 259,19 | 2 073,52 |
426 | K | 7661901221 | Montáž a dodávka Okno hliníkové výsuvné 900 / 1100 mm ,zaskl. priehľ. sklom - ozn. o1/Al | ks | 1,000 | 377,21 | 377,21 |
427 | K | 7661901222 | Montáž a dodávka Okno hliníkové pevné 1200 / 800 mm ,zaskl. priehľ.bezpečn. sklom hr. 6 mm - ozn. o2/Al | ks | 1,000 | 365,03 | 365,03 |
428 | K | 7676441 | Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkrídlové 1800 x 2100 mm,zasklené priehľ. bezp. trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová- ozn. 1/Al | ks | 1,000 | 1 745,61 | 1 745,61 |
429 | K | 7676442 | Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkrídlové 2150 x 2100 mm,zasklené priehľ. bezp. trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová- ozn. 2/Al | ks | 2,000 | 1 766,07 | 3 532,14 |
430 | K | 7676443 | Montáž a dodávka Hliníkové vonk. dvere dvojkrídlové+ nadsvetlík 1465 x 2100+560 mm,zasklené priehľ. bezp. trojsklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová- ozn. 3/Al | ks | 1,000 | 1 901,85 | 1 901,85 |
431 | K | 7676444 | Montáž a dodávka Hliníkové vnút. dvere dvojkrídlové 1800 x 1970 mm,zasklené priehľ. bezp. sklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová- ozn. 1*/Al | ks | 1,000 | 1 870,23 | 1 870,23 |
432 | K | 7676445 | Montáž a dodávka Hliníkové vnút. dvere dvojkrídlové 1770 x 2100 mm,zasklené nepriehľ. bezp.sklom ,bezp. nálepka, zámok vložk , kovanie nerez, mechan.samozatv. , nerez. lišta prechodová- ozn. 2*/Al | ks | 1,000 | 1 474,05 | 1 474,05 |
433 | K | 76790.101 | Montáž a dodávka Hliníkové lamelové interiér. žalúzie | m2 | 124,051 | 21,39 | 2 653,45 |
434 | K | 76799501 | Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiek, š. 985 - ozn. 1/z | ks | 1,000 | 46,31 | 46,31 |
435 | K | 76799503 | Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiek, š. 1000 - ozn. 1/z | ks | 1,000 | 46,72 | 46,72 |
436 | K | 76799502 | Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiek, š.1250 - ozn. 1/z | ks | 1,000 | 51,75 | 51,75 |
437 | K | 76799512 | Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiek, š.1400 - ozn. 1/z | ks | 5,000 | 61,88 | 309,40 |
438 | K | 76799504 | Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina antibakteriálna s krúžkami , nerez, rúra pre záves , vr. úchytiek, š. 15700 - ozn. 2/z | ks | 1,000 | 919,77 | 919,77 |
439 | K | 76799513 | Montáž a dodávka PVC béžová závesová tkanina s krúžkami , nerez, rúra pre sprch. záves , vr. úchytiek, š.24000 - ozn. 3/z | ks | 1,000 | 1 325,81 | 1 325,81 |
440 | K | 76799505 | Montáž a dodávka Ochranná lišta na stenu z antibakteriálneho PVC LR120+ hliník. konzola LR120BRT+C- každých 0,75 m , Gerflor-impact 200- far. natural 0002 gravel-celk. dl. 61,0 m ozn. 4/z | kpl | 1,000 | 2 357,55 | 2 357,55 |
441 | K | 767995060 | Montáž a dodávka Chránič rohov 50x50 mmz brúseného nerezu , s flex. kontrast. pásikom z antibakteriálneho PVC , so samolep. páskou 0 , v.1500 mm- 25 ks-celk. dl. 37,5 m - ozn. 5/z | kpl | 1,000 | 1 306,65 | 1 306,65 |
442 | K | 767995061 | Montáž a dodávka Trojhranné AL madlo s PVC plášťom (2 mm hr. al jadro ), samosvorná hliník. konzola- 20 mm vystuž.,samosv. hl. konzola-80 mm , ukonč. ohyb- z antibakt. PVC s bektericid. spojom - ozn. 6/z, TROJHRANNÉ AL MADLO S PVC PLÁŠŤOM (2 MM HRUBÉ AL JADRO) - 40,0 M, VYSTUŽENÁ SAMOSVORNÁ HLINÍKOVÁ KONZOLA - 80 MM - 53 KS, UKONČOVACÍ OHYB K STENE Z ANTIBAKTERIÁLNEHO PVC S BAKTERICÍDNYM SPOJOM - 24 KS, 90° VONKAJŠÍ / VNÚTORNÝ UHOL Z ANTIBAKTERIÁLNEHO PVC S BAKTERICÍDNYM SPOJOM - 5 KS, VONKAJŠÍ / VNÚTORNÝ UHOL NA MIERU Z ANTIBAKTERIÁLNEHO PVC S BAKTERICÍDNYM SPOJOM - 2 KS | kpl | 1,000 | 3 429,84 | 3 429,84 |
443 | K | 767995687 | Montáž a dodávka oceľové stľpy - 120/60/4/2100 mm , uchytené na oceľ. platničky - ozn.7/z | ks | 4,000 | 130,32 | 521,28 |
444 | K | 610400000 | Montáž a dodávka : Sanitárne priečky DTDL dosky s melamín. povrchom , odoln. voči vlhkosti - farba prírod. hliník, v. 2000 mm , vr. nožičiek 100-150 mm , hr. 28 mm , všetky hrany v hliník. profile Elox ,vr. kovania -ozn. 8/z | ks | 1,000 | 3 064,35 | 3 064,35 |
445 | K | 610400001 | Montáž a dodávka : Sanitárne priečky DTDL dosky s melamín. povrchom , odoln. voči vlhkosti - farba prírod. hliník, v. 2000 mm , vr. nožičiek 100-150 mm , hr. 28 mm , všetky hrany v hliník. profile Elox ,vr. kovania -ozn. 9/z | ks | 1,000 | 3 161,07 | 3 161,07 |
446 | K | 710400001 | Montáž a dodávka : Prístrešok Alouette 4130x4240x3350 mm ,žiar.-zink. konštr.+ prášk. lakovanie RAL 7016 , stľpy D114 mm , nosníky 150x100 mm , ohýbané oceľ. ríny hr. 3 mm - ozn. 10/z | ks | 1,000 | 2 759,12 | 2 759,12 |
447 | K | 710400002 | Montáž a dodávka : Prístrešok Alouette 7880x4240x3900 mm ,žiar.-zink. konštr.+ prášk. lakovanie RAL 7016 , stľpy D114 mm , nosníky 150x100 mm , ohýbané oceľ. ríny hr. 3 mm - ozn. 11/z | ks | 1,000 | 4 091,26 | 4 091,26 |
448 | K | 710400003 | Montáž a dodávka : Prekladacia kabína 600600/600 mm , celonerez. prevedenie z AISI 304 / dod.napr. Forclean /-ozn. 12/z | ks | 1,000 | 2 655,15 | 2 655,15 |
449 | K | 710400004 | Montáž a dodávka : Výstupný rebrík dl. 2800 mm + madlo , sada hliník č.780 / dod.napr. Xxxxxxx /-ozn. 13/z | ks | 1,000 | 732,84 | 732,84 |
450 | K | 767995.05 | Montáž ostatných atypických kovových konštrukcií - 14/z | kg | 30,260 | 6,49 | 196,39 |
451 | M | 311951.05 | Mat.pre zámoč.výrobu - Oceíové zábradlie vonk. - tr. 45/2 mm, vr. úchytiek do steny ,chem.kotva -15 ks , popráškovanie antracit , celk. 1ks / viď výkaz zám. výr./ - 14/z | kg | 30,260 | 2,05 | 62,03 | ||
452 | K | 767995.06 | Montáž ostatných atypických kovových konštrukcií - 15/z | kg | 52,100 | 3,72 | 193,81 | ||
453 | M | 311951.06 | Mat.pre zámoč.výrobu - Oceíové zábradlie vonk. - tr. 45/2 mm, vr. úchytiek do steny ,chem.kotva -20 ks , popráškovanie antracit , celk. 1ks / viď výkaz zám. výr./ - 15/z | kg | 52,100 | 2,05 | 106,81 | ||
454 | K | 998767201 | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 628,727 | 0,84 | 528,13 |
455 | K | 771415010 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm | m | 111,260 | 3,93 | 437,25 |
456 | K | 771575209 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do lepiaceho tmelu hr. 3 mm , 400x400 mm , vr. škárovania | m2 | 218,950 | 13,81 | 3 023,70 |
457 | M | 597641220.1 | Dlaždice keramické 400x400x8mm , protišmyková R10 , tr.1 , far. piesková žltá | m2 | 234,678 | 18,32 | 4 299,30 |
458 | K | 998771201 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % | 83,452 | 3,30 | 275,39 |
771 - Podlahy z dlaždíc
459 | K | 776411300 | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel FABION | m | 227,060 | 2,79 | 633,50 |
460 | M | 2868300200 | PVC lišta soklová výšky 100mm | m | 42,922 | 1,95 | 83,70 |
461 | M | 2868300222 | PVC lišta soklová výšky 100mm- anistatik | m | 188,680 | 2,42 | 456,61 |
462 | K | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC , lepiaci tmel hr. 4 mm | m2 | 288,500 | 7,63 | 2 201,26 |
463 | M | 2841291505.1 | Podlahovina z PVC , hr 2mm , tr.1 , Mipolam Accord , far. 0305 | m2 | 32,946 | 21,81 | 718,55 |
464 | M | 2841291505.2 | Podlahovina z PVC , hr 2mm , tr.1 ,elektrostat. vodivá Mipolam Elegance EL5 , far. 0350 | m2 | 261,324 | 23,95 | 6 258,71 |
465 | K | 998776201 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % | 105,027 | 0,33 | 34,66 |
776 - Podlahy povlakové
466 | K | 7814450780 | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. biel. cementom 600x300 mm | m2 | 356,323 | 21,76 | 7 753,59 |
467 | M | 5976574000 | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 600x300 Ia | m2 | 363,449 | 15,01 | 5 455,37 |
468 | K | 998781201 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 142,040 | 1,86 | 264,19 |
781 - Dokončovacie práce a obklady
469 | K | 78213114 | Montáž vonk. obkladov stien | m2 | 95,414 | 40,92 | 3 904,34 |
470 | M | 5838514100.2 | Hutný obklad 300/600/8 mm- sivý tmavý | m2 | 100,185 | 80,91 | 8 105,97 |
471 | K | 998782201 | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | % | 131,147 | 1,81 | 237,38 |
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.
472 | K | 783225600 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním | m2 | 5,371 | 5,29 | 28,41 |
473 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 5,371 | 2,16 | 11,60 |
474 | K | 78445227.2 | Náter stien umyvateľný | m2 | 204,660 | 6,41 | 1 311,87 |
475 | K | 78445227.3 | Náter stien antibakteriálny | m2 | 396,600 | 2,70 | 1 070,82 |
476 | K | 78445229.3 | Náter stropov antibakteriálny | m2 | 256,200 | 3,02 | 773,72 |
783 - Dokončovacie práce - nátery
784 - Dokončovacie práce
8 035,64
10 386,99
13 473,15
12 247,69
3 196,42
2 419,29
477 | K | 784413301 | Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 879,742 | 1,12 | 985,31 | ||
478 | K | 784452271.1 | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, s príd.Latexu jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | m2 | 879,742 | 1,63 | 1 433,98 |
M - Práce a dodávky M
21-M1 - Elektromontáže- umelé osvet., silnoprúdové zar. a rozvody
230 796,75
60 946,83
479 | K | 97103-3131 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 15 cm | kus | 36,000 | 1,45 | 52,20 |
480 | K | 97103-3141 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 30 cm | kus | 4,000 | 2,28 | 9,12 |
481 | K | 97103-3151 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive tehl. hr. do 45 cm | kus | 8,000 | 4,32 | 34,56 |
482 | K | 97103-3231 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. hr. do 15 cm | kus | 6,000 | 2,05 | 12,30 |
483 | K | 97103-3241 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. hr. do 30 cm | kus | 4,000 | 2,98 | 11,92 |
484 | K | 97303-1616 | Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm / KP, KR / | kus | 570,000 | 1,65 | 940,50 |
485 | K | 97303-1619 | Vysek. kapies pre krabice v murive z tehál do 15 x 15 x10 cm / EP, SOP / | kus | 19,000 | 3,76 | 71,44 |
486 | K | 97403-1132 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm | m | 980,000 | 1,87 | 1 832,60 |
487 | K | 97403-1134 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm | m | 260,000 | 2,36 | 613,60 |
M | spe cif. 01 | Rozvádzač HR /napr./: | |||||
489 | M | 357 001F103 | Rozvodnica na omietku 283033 : BF-O-5/120-C, dvere - oceíový biely plech | kus | 1,000 | 180,89 | 180,89 |
490 | M | 358 0808P67 | Spínač výkonový, typ LN1-125-I, 125A | kus | 1,000 | 60,92 | 60,92 |
491 | M | 358 5106F07 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1 | kus | 1,000 | 5,58 | 5,58 |
492 | M | 358 5306F10 | Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C25/3 | kus | 3,000 | 16,53 | 49,59 |
493 | M | 358 5306F12 | Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C40/3 | kus | 2,000 | 24,04 | 48,08 |
494 | M | 358 5306F14 | Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C63/3 | kus | 1,000 | 66,22 | 66,22 |
495 | M | 358 5381F53 | Spúšť vypínacia 259726 : NZM1-XA208- 250AC/DC | kus | 1,000 | 29,02 | 29,02 |
496 | M | 358 5381F92 | Montážna základňa 260213 : NZM1-XC35, pre montáž na prístrojovú lištu | kus | 1,000 | 12,56 | 12,56 |
497 | M | 358 5600F21 | Zvodič blesk. prúdov 263137 tr. I (B) SPI- 35/440, 1-pól, 440V-AC, 35kA (1MD) | kus | 3,000 | 93,47 | 280,41 |
498 | M | 358 5602F52 | Zvodič prepätia 248186 tr. II (C) SPC-S- 20/460/3, 460V-AC, 3x20kA (3MD) | kus | 1,000 | 169,73 | 169,73 |
499 | M | 358 5641F50 | Odpínač poistkový 285364 - VLC14 3P, pre poistky 14x51 (1,5MD) | kus | 1,000 | 8,67 | 8,67 |
500 | M | 358 5681F16 | Poistka valcová 14x51 - 850001673 - C14-50A gL/gG | kus | 3,000 | 2,51 | 7,53 |
501 | M | 921 AN30152 | Elektromer KWZ 3PH-63 | kus | 5,000 | 177,63 | 888,15 |
502 | K | odb.o-dhad 02 | Montáž a zapojenie | hod | 16,000 | 15,35 | 245,60 |
503 | K | odb.o-dhad 03 | Kusová skúška vr. protokolu | hod | 16,000 | 12,42 | 198,72 |
M | spe cif. 02 | Rozvádzač RS10 /napr./: | |||||
505 | M | 357 001F003 | Rozvodnica BF-U-4/96-C, dvere - oceíový biely plech, IP30 (Z) | kus | 1,000 | 167,21 | 167,21 |
506 | M | 358 4402F40 | Vypínač 3-pól 40A - 276272 : IS-40/3 - 240/415V-AC (3MD) | kus | 1,000 | 16,70 | 16,70 |
507 | M | 358 5101F04 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 | kus | 6,000 | 5,02 | 30,12 |
508 | M | 358 5106F12 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 | kus | 6,000 | 5,56 | 33,36 |
509 | M | 358 5510F22 | Chránič prúdový 4-pól. 263584 - PF7-25/4/003 - AC (4MD) | kus | 1,000 | 48,73 | 48,73 |
510 | K | odb.o-dhad 02 | Montáž a zapojenie | hod | 16,000 | 15,35 | 245,60 |
511 | K | odb.o-dhad 03 | Kusová skúška vr. protokolu | hod | 16,000 | 12,42 | 198,72 |
M | spe cif. 03 | Rozvádzač RS11 /napr./: | |||||
513 | M | 357 001F004 | Rozvodnica BF-U-5/120-C, dvere - oceíový biely plech, IP30 (Z) | kus | 1,000 | 180,89 | 180,89 |
514 | M | 358 4402F40 | Vypínač 3-pól 40A - 276272 : IS-40/3 - 240/415V-AC (3MD) | kus | 1,000 | 16,70 | 16,70 |
515 | M | 358 5101F04 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 | kus | 6,000 | 5,02 | 30,12 |
516 | M | 358 5106F07 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1 | kus | 2,000 | 5,58 | 11,16 |
517 | M | 358 5106F12 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 | kus | 18,000 | 5,56 | 100,08 |
518 | M | 358 5510F22 | Chránič prúdový 4-pól. 263584 - PF7-25/4/003 - AC (4MD) | kus | 3,000 | 48,73 | 146,19 |
519 | M | 358 5522F03 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 263434 - 10kA (2MD) PFL7-10/1N/B/003/AC | kus | 1,000 | 64,08 | 64,08 |
520 | M | 358 5522F34 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 263537 - 10kA (2MD) PFL7-16/1N/C/003/AC | kus | 1,000 | 73,26 | 73,26 |
521 | M | 358 5602F53 | Zvodič prepätia 248187 tr. II (C) SPC-S- 20/460/4, 460V-AC, 4x20kA (4MD) | kus | 1,000 | 37,10 | 37,10 |
522 | M | 358 5641F50 | Odpínač poistkový 285364 - VLC14 3P, pre poistky 14x51 (1,5MD) | kus | 1,000 | 8,67 | 8,67 |
523 | M | 358 5681F12 | Poistka valcová 14x51 - 850001670 - C14-25A gL/gG | kus | 3,000 | 2,17 | 6,51 |
524 | K | odb.o-dhad 02 | Montáž a zapojenie | hod | 16,000 | 15,35 | 245,60 |
525 | K | odb.o-dhad 03 | Kusová skúška vr. protokolu | hod | 16,000 | 12,42 | 198,72 |
M | spe cif. 04 | Rozvádzač RS12 /napr./: | |||||
527 | M | 357 001F005 | Rozvodnica BF-U-6/144-C, dvere - oceíový biely plech, IP30 (Z) | kus | 1,000 | 203,21 | 203,21 |
528 | M | 358 4402F60 | Vypínač 3-pól 63A - 276276 : IS-63/3 - 240/415V-AC (3MD) | kus | 1,000 | 18,50 | 18,50 |
529 | M | 358 5101F04 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 | kus | 9,000 | 5,02 | 45,18 |
530 | M | 358 5106F10 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C10/1 | kus | 10,000 | 5,77 | 57,70 |
531 | M | 358 5106F12 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 | kus | 26,000 | 5,56 | 144,56 |
532 | M | 358 5106F13 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C20/1 | kus | 2,000 | 8,23 | 16,46 |
533 | M | 358 5510F22 | Chránič prúdový 4-pól. 263584 - PF7-25/4/003 - AC (4MD) | kus | 6,000 | 48,73 | 292,38 |
534 | M | 358 5522F34 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 263537 - 10kA (2MD) PFL7-16/1N/C/003/AC | kus | 1,000 | 73,26 | 73,26 |
535 | M | 358 5602F53 | Zvodič prepätia 248187 tr. II (C) SPC-S- 20/460/4, 460V-AC, 4x20kA (4MD) | kus | 1,000 | 37,10 | 37,10 |
536 | M | 358 5641F50 | Odpínač poistkový 285364 - VLC14 3P, pre poistky 14x51 (1,5MD) | kus | 1,000 | 8,67 | 8,67 |
537 | M | 358 5681F13 | Poistka valcová 14x51 - 850001671 - C14-32A gL/gG | kus | 3,000 | 2,55 | 7,65 |
538 | K | odb.o-dhad 02 | Montáž a zapojenie | hod | 16,000 | 15,35 | 245,60 |
539 | K | odb.o-dhad 03 | Kusová skúška vr. protokolu | hod | 16,000 | 12,42 | 198,72 |
M | spe cif. 05 | Rozvádzač RS13 /napr./: | |||||
541 | M | 357 001F014 | Rozvodnica zapustená BF-U-6/198 modulov, dvere - oceíový biely plech | kus | 1,000 | 193,91 | 193,91 |
542 | M | 358 4402F70 | Vypínač 3-pól 80A - 276280 : IS-80/3 - 240/415V-AC (3MD) | kus | 1,000 | 29,62 | 29,62 |
543 | M | 358 5101F04 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1 | kus | 8,000 | 5,02 | 40,16 |
544 | M | 358 5106F07 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1 | kus | 2,000 | 5,58 | 11,16 |
545 | M | 358 5106F10 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C10/1 | kus | 6,000 | 5,77 | 34,62 |
546 | M | 358 5106F12 | Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C16/1 | kus | 42,000 | 5,56 | 233,52 |
547 | M | 358 5306F10 | Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C25/3 | kus | 1,000 | 16,53 | 16,53 |
548 | M | 358 5306F12 | Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-C40/3 | kus | 1,000 | 24,04 | 24,04 |
549 | M | 358 5510F22 | Chránič prúdový 4-pól. 263584 - PF7-25/4/003 - AC (4MD) | kus | 7,000 | 48,73 | 341,11 |
550 | M | 358 5522F03 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 263434 - 10kA (2MD) PFL7-10/1N/B/003/AC | kus | 1,000 | 64,08 | 64,08 |
551 | M | 358 5522F34 | Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 263537 - 10kA (2MD) PFL7-16/1N/C/003/AC | kus | 1,000 | 73,26 | 73,26 |
552 | M | 358 5602F53 | Zvodič prepätia 248187 tr. II (C) SPC-S- 20/460/4, 460V-AC, 4x20kA (4MD) | kus | 1,000 | 37,10 | 37,10 |
553 | M | 358 5641F50 | Odpínač poistkový 285364 - VLC14 3P, pre poistky 14x51 (1,5MD) | kus | 1,000 | 8,67 | 8,67 |
554 | M | 358 5681F16 | Poistka valcová 14x51 - 850001673 - C14-50A gL/gG | kus | 3,000 | 2,51 | 7,53 |
555 | M | 358 58F003 | Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/4S | kus | 1,000 | 21,91 | 21,91 |
556 | K | odb.o-dhad 02 | Montáž a zapojenie | hod | 20,000 | 15,35 | 307,00 |
557 | K | odb.o-dhad 03 | Kusová skúška vr. protokolu | hod | 16,000 | 12,42 | 198,72 |
558 | K | 21001-0002 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16mm | m | 2 000,000 | 0,86 | 1 720,00 |
559 | M | 345 650I201 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 019855 : FX 16, svetlosivá /napr./ | m | 2 000,000 | 0,19 | 380,00 |
560 | K | 21001-0004 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 29mm | m | 380,000 | 0,99 | 376,20 |
561 | M | 345 650I203 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá /napr./ | m | 380,000 | 0,26 | 98,80 |
562 | K | 21001-0005 | Rúrka ohybná PVC pod omietkou do 36mm | m | 500,000 | 1,03 | 515,00 |
563 | M | 345 650I204 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 019858 : FX 32, svetlosivá /napr./ | m | 420,000 | 0,40 | 168,00 |
564 | M | 345 650I504 | Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32, sivá /napr./ | m | 80,000 | 0,63 | 50,40 |
565 | K | 21001-0084 | Rúrka tuhá pancierová PVC, uložená pevne do 40mm | m | 30,000 | 1,07 | 32,10 |
566 | M | 345 653I305 | Rúrka el-inšt PVC tuhá UPRM-Turbo ® 40, s hrdlom, sivá | m | 30,000 | 1,34 | 40,20 |
567 | K | 21001-0301 | Škatuľa prístrojová bez zapojenia | kus | 326,000 | 0,95 | 309,70 |
568 | M | 345 600K000 | Škatuía KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 zvisle aj vodorovne /napr./ | kus | 320,000 | 0,27 | 86,40 |
569 | M | 345 600L080 | Škatuía KP prístrojová 1-MD : 89100, hĺbka 30, pre Mosaic™ /napr./ | kus | 6,000 | 3,35 | 20,10 |
570 | K | 21001-0321 | Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia | kus | 250,000 | 4,08 | 1 020,00 |
571 | M | 345 608K000 | Škatuía KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná /napr./ | kus | 250,000 | 1,34 | 335,00 |
572 | M | 921 AN33280 | Sádra 1/30KG | kus | 2,000 | 9,30 | 18,60 |
573 | K | 21001-0351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 ( 6455-11) | kus | 68,000 | 8,17 | 555,56 |
574 | M | 345 620D600 | Škatuía KR rozvodná 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast /napr./ | kus | 68,000 | 3,91 | 265,88 |
575 | K | 21002-0131 | Káblový rošt šírky do 200mm, na uloženie káblov, prefabrikát | m | 24,000 | 2,19 | 52,56 |
576 | M | 921 AN34029 | Rošt R I-200 | kus | 8,000 | 21,39 | 171,12 |
577 | K | 21002-0522 | Žľab káblový PVC do 100x100, široký | m | 160,000 | 7,55 | 1 208,00 |
578 | M | 345 711I020 | Žíab el-inšt PVC maxižíab 019011 : MAK 100/100, biely /napr./ | m | 160,000 | 9,11 | 1 457,60 |
579 | K | 21002-0951 | Tabuľka výstražná A3-A4 | kus | 8,000 | 2,19 | 17,52 |
580 | M | 548 230220 | Tabuíka výstražná dvojfarebná 21x15 | kus | 8,000 | 2,37 | 18,96 |
581 | K | 21010-0101 | Ukončenie Cu lana pre ochranné posp. do 25mm2 | kus | 350,000 | 0,73 | 255,50 |
582 | K | 21010-0251 | Ukončenie káblov celoplastových do 4x10mm2 | kus | 170,000 | 2,96 | 503,20 |
583 | K | 21010-0252 | Ukončenie káblov celoplastových 4-5x16-25 | kus | 6,000 | 5,07 | 30,42 |
584 | K | 21010-0258 | Ukončenie káblov celoplastových do 5x4 | kus | 2,000 | 3,52 | 7,04 |
585 | K | 21010-0259 | Ukončenie káblov celoplastových do 5x6-10 | kus | 6,000 | 4,35 | 26,10 |
586 | K | 21011-0041 | Spínač zapustený IP20, rad.1 | kus | 22,000 | 1,63 | 35,86 |
587 | M | 345 300A002 | Spínač rad.1 : 3559-A21345, prístroj bez krytu, rámika /napr./ | kus | 22,000 | 3,35 | 73,70 |
588 | K | 21011-0043 | Spínač zapustený IP20, rad.5 | kus | 19,000 | 1,58 | 30,02 |
589 | M | 345 313A001 | Prepínač rad.5 : 3559-A05345, prístroj bez krytu, rámika /napr./ | kus | 19,000 | 3,61 | 68,59 |
590 | K | 21011-0044 | Spínač zapustený IP20, dvojitý rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6... | kus | 8,000 | 3,70 | 29,60 |
591 | M | 345 318A001 | Prepínač rad.5A (6+1) : 3559-A52345, prístroj bez krytu, rámika /napr./ | kus | 2,000 | 4,63 | 9,26 |
592 | M | 345 319A001 | Prepínač rad.5B (6+6) : 3559-A52345, prístroj bez krytu, rámika /napr./ | kus | 6,000 | 4,53 | 27,18 |
593 | K | 21011-0045 | Prepínač zapustený IP20, rad.6 | kus | 4,000 | 1,56 | 6,24 |
594 | M | 345 324A001 | Prepínač rad.6 : 3559-A06345, prístroj bez krytu, rámika /napr./ | kus | 4,000 | 4,09 | 16,36 |
595 | K | 21011-0046 | Prepínač zapustený IP20, rad.7 | kus | 6,000 | 1,84 | 11,04 |
596 | M | 345 327A001 | Prepínač rad.7 : 3559-A07345, prístroj bez krytu, rámika /napr./ | kus | 6,000 | 4,51 | 27,06 |
597 | K | 21011-1012 | Zásuvka zapust. IP20, X-násobná 10/16A - 250V, pre rozvody v zdravotníctve | kus | 214,000 | 3,43 | 734,02 |
598 | M | 345 401A121 | Zásuvka 1-nás. 5519B-A02357 B, xxxxx, s ochrannými clonkami /napr./ | kus | 178,000 | 3,44 | 612,32 |
599 | M | 345 401A125 | Zásuvka 1-nás. 5519B-A02357 Z, zelená, s ochrannými clonkami /napr./ | kus | 32,000 | 4,23 | 135,36 |
600 | M | 345 401L601 | Zásuvka 1-nás. 77132 Mosaic™ (2MD) bez rámika, biela /napr./ | kus | 2,000 | 3,44 | 6,88 |
601 | M | 345 401L612 | Zásuvka 1-nás. 77146 Mosaic™ (2MD) bez rámika, zelená /napr./ | kus | 2,000 | 3,39 | 6,78 |
602 | K | 21011-1042 | Zásuvka zapust. ekvipotenciálna pre uzemnenie pojazdných prístrojov | kus | 54,000 | 4,54 | 245,16 |
603 | M | 345 401L620 | Svorka na vyrovnanie potenciálov, 2-násobná, 2095 UC-214 /napr./ | kus | 54,000 | 27,39 | 1 479,06 |
604 | K | 21011-5001 | Kompletáž vypínačov a zásuviek | hod | 16,000 | 13,02 | 208,32 |
605 | M | 345 500A601 | Kryt kolískový 3559B-A00651214, jednoduchý, biely /napr./ | kus | 31,000 | 3,12 | 96,72 |
606 | M | 345 502A601 | Kryt kolískový 3559B-A00652214, delený, biely /napr./ | kus | 27,000 | 3,42 | 92,34 |
607 | M | 345 531A061 | Rámik 1-násobný 0000-0-0000, biely /napr./ | kus | 70,000 | 0,73 | 51,10 |
608 | M | 345 532A061 | Rámik 2-násobný 0000-0-0000, vodorovný, biely /napr./ | kus | 32,000 | 1,16 | 37,12 |
609 | M | 345 533A061 | Rámik 3-násobný 0000-0-0000, vodorovný, biely /napr./ | kus | 46,000 | 1,30 | 59,80 |
610 | M | 345 534A061 | Rámik 4-násobný 0000-0-0000, vodorovný, biely /napr./ | kus | 14,000 | 1,48 | 20,72 |
611 | M | 345 535A061 | Rámik 5-násobný 0000-0-0000, vodorovný, biely /napr./ | kus | 2,000 | 2,08 | 4,16 |
612 | K | 21012-0102 | Vložka poistková, nožová do 500V | kus | 3,000 | 0,17 | 0,51 |
613 | M | 358 5701O55 | Poistka nožová PHN00 : 06908 - 100A gG /napr./ | kus | 3,000 | 3,26 | 9,78 |
614 | K | 21014-0431 | Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke | kus | 1,000 | 4,51 | 4,51 |
615 | M | 358 1300C04 | Tlačidlo CENTRALSTOP | kus | 1,000 | 19,51 | 19,51 |
616 | K | 21019-0002 | Montáž rozvádzača RS10, RS11 | kus | 2,000 | 17,37 | 34,74 |
617 | K | 21019-0003 | Montáž rozvádzača HR, RS12, RS13 | kus | 3,000 | 24,97 | 74,91 |
618 | K | 21019-1571 | Montáž skrine SPP6 | kus | 1,000 | 18,46 | 18,46 |
619 | M | 357 506H071 | Skriňa prípojková : SPP 6-Z VV/S 240/50 (6x160A) IP44/2X (Z) /napr./ | kus | 1,000 | 153,92 | 153,92 |
620 | K | 21020-1-no1 | NO1 - Svietidlo NO so zabudovaným akumulátorom, nástenné, autonómnosť 1 hodina | kus | 19,000 | 7,44 | 141,36 |
621 | M | 348 -no1 | NO1 - Svietidlo LED, MODUS INFINITY B1, typ IFB1SE/AT, LED 2.5W/230V, IP44 /napr./ | kus | 19,000 | 82,77 | 1 572,63 |
622 | M | 921 AN35045 | NO1 - Piktogram | kus | 19,000 | 1,77 | 33,63 |
623 | K | 21020-1-no2 | NO2 - Svietidlo NO so zabudovaným akumulátorom, stropné, autonómnosť 1 hodina | kus | 2,000 | 7,44 | 14,88 |
624 | M | 348 -no2 | NO2 - Svietidlo LED, MODUS INFINITY C1, typ IFAC1SE/AT, LED 2.5W/230V, IP44 /napr./ | kus | 2,000 | 78,64 | 157,28 |
625 | M | 921 AN32975 | NO2 - Piktogram | kus | 2,000 | 1,77 | 3,54 |
626 | K | 21020-1050a | A - Svietidlo LED do podhladu, svetlovodivá doska PMMA + rámček QVESTRAM, biele | kus | 93,000 | 9,49 | 882,57 |
627 | M | 348 241500a | A - Svietidlo LED MODUS, typ UQ3A600/1050ND/IP54, 50W/230V, IP54, 5000lm, 3000K /napr./ | kus | 93,000 | 127,83 | 11 888,19 |
628 | K | 21020-1050b | B - Svietidlo LED do podhladu, kryt nano-prizma PMMA, biele | kus | 19,000 | 9,49 | 180,31 |
629 | M | 348 241500b | B - Svietidlo LED MODUS, typ IDSA2KN3V1ND600/1050, 55W/230V, IP20, 5500lm, 3000K /napr./ | kus | 19,000 | 89,28 | 1 696,32 |
630 | K | 21020-1050c | C - Svietidlo LED prisadené, opálový kryt + mriežka ALDP, biele | kus | 8,000 | 9,49 | 75,92 |
631 | M | 348 241500c | C - Svietidlo LED MODUS, typ LLL4000RM2KV3ND, 42W/230V, IP20, 4150lm, 3000K /napr./ | kus | 8,000 | 76,70 | 613,60 |
632 | K | 21020-1050d | D - Svietidlo LED do podhladu, PMMA svetlovodivá doska, biele | kus | 3,000 | 8,00 | 24,00 |
633 | M | 348 241500d | D - Svietidlo LED MODUS, typ SPMN3KN370V2/700ND, 27W/230V, IP20, 2600lm, 3000K /napr./ | kus | 3,000 | 75,22 | 225,66 |
634 | K | 21020-1050e | E - Svietidlo LED do podhladu, PMMA svetlovodivá doska, biele | kus | 23,000 | 8,00 | 184,00 |
635 | M | 348 241500e | E - Svietidlo LED MODUS, typ SPMN3KN190V1/500ND, 21W/230V, IP20, 1900lm, 3000K /napr./ | kus | 23,000 | 49,76 | 1 144,48 |
636 | K | 21020-1050f | F - Svietidlo LED prisadené, kryt opálový PMMA, biele | kus | 12,000 | 8,00 | 96,00 |
637 | M | 348 241500f | F - Svietidlo LED MODUS, typ BRS3KO300V1/ND, 15W/230V, IP40, 1400lm, 3000K /napr./ | kus | 12,000 | 73,45 | 881,40 |
638 | K | 21020-1050g | G - Svietidlo žiarivkové prisadené, kryt opálový PMMA, biele | kus | 9,000 | 8,18 | 73,62 |
639 | M | 348 241500g | G - Svietidlo žiarivkové MODUS, typ BQL218KO300/EP, G24/TC-D/2x18W/230V, IP54 /napr./ | kus | 9,000 | 52,08 | 468,72 |
640 | K | 21022-0002 | Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8- 10mm, vrátane svoriek | m | 34,000 | 2,05 | 69,70 |
641 | M | 354 9000A00 | Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8 | kg | 13,600 | 1,20 | 16,32 |
642 | K | 21022-0321 | Svorka na potrubie XXXXXXX s Cu pásom | kus | 6,000 | 0,74 | 4,44 |
643 | M | 354 9040A90 | Svorka na potrubie XXXXXXX pre Cu pás | kus | 6,000 | 0,63 | 3,78 |
644 | M | 354 9040A91 | Páska Cu uzemňovacia pre Xxxxxxx | kus | 6,000 | 1,10 | 6,60 |
645 | K | 21022-0325 | Prípojnica potenciálového vyrovnania - pripojenie / EP, SOP / | kus | 19,000 | 15,18 | 288,42 |
646 | M | 354 9090O20 | Prípojnica potenciálového vyrovnania 1809/UP, v škatuli, pod om /napr./ | kus | 17,000 | 32,97 | 560,49 |
647 | M | 354 9090O40 | Prípojnica potenciálového vyrovnania 1804, bez krytu pre kúpelky /napr./ | kus | 2,000 | 2,93 | 5,86 |
648 | M | 921 AN36120 | Páska Cu 10x0,1mm/1m pre pripojenie antist. podlahy | kus | 24,000 | 6,37 | 152,88 |
649 | K | 21022-0331 | Svorka zemniaca ZS4 | kus | 32,000 | 1,30 | 41,60 |
650 | M | 921 AN36127 | Svorka ZS 4 vod. potrubie | kus | 32,000 | 1,84 | 58,88 |
651 | K | 21022-0452 | Ochr. pospojovanie vodičom Cu 4-25 mm2, pevne ulož. | m | 2 000,000 | 0,83 | 1 660,00 |
652 | M | 341 010M125 | Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý /napr./ | m | 1 420,000 | 0,55 | 781,00 |
653 | M | 341 010M132 | Vodič Cu : CYA 10 GNYE lanko (RM) zel/žltý /napr./ | m | 60,000 | 1,00 | 60,00 |
654 | M | 341 010M139 | Vodič Cu : CYA 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý /napr./ | m | 240,000 | 1,47 | 352,80 |
655 | M | 341 010M146 | Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý /napr./ | m | 280,000 | 2,21 | 618,80 |
656 | K | 21081-0041 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5 | m | 96,000 | 0,65 | 62,40 |
657 | M | 341 203M001 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5 /napr./ | m | 96,000 | 0,35 | 33,60 |
658 | K | 21081-0045 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5 | m | 1 780,000 | 0,74 | 1 317,20 |
659 | M | 341 203M100 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5 /napr./ | m | 1 632,000 | 0,40 | 652,80 |
660 | M | 341 203M101 | Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5 /napr./ | m | 148,000 | 0,41 | 60,68 |
661 | K | 21081-0046 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5 | m | 2 034,000 | 0,67 | 1 362,78 |
662 | M | 341 203M110 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5 /napr./ | m | 2 034,000 | 0,64 | 1 301,76 |
663 | K | 21081-0047 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x4 | m | 68,000 | 0,82 | 55,76 |
664 | M | 341 203M120 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4 | m | 68,000 | 1,17 | 79,56 |
665 | K | 21081-0055 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5 | m | 254,000 | 0,70 | 177,80 |
666 | M | 341 203M300 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5 /napr./ | m | 254,000 | 0,73 | 185,42 |
667 | K | 21081-0057 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16 | m | 170,000 | 0,83 | 141,10 |
668 | M | 341 203M320 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4 /napr./ | m | 40,000 | 1,84 | 73,60 |
669 | M | 341 203M340 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10 /napr./ | m | 92,000 | 4,26 | 391,92 |
670 | M | 341 203M350 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16 /napr./ | m | 38,000 | 1,16 | 44,08 |
671 | K | 21081-0058 | Kábel 750V pevne uložený CYKY 7x1,5 | m | 74,000 | 0,70 | 51,80 |
672 | M | 341 203M400 | Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5 /napr./ | m | 74,000 | 1,07 | 79,18 |
673 | K | 21081-0109 | Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4-5x25 | m | 46,000 | 1,94 | 89,24 |
674 | M | 341 303M200 | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x25 | m | 46,000 | 11,35 | 522,10 |
675 | K | 21081-0111 | Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x50 | m | 34,000 | 2,22 | 75,48 |
676 | M | 341 303M120 | Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x50 /napr./ | m | 34,000 | 16,41 | 557,94 |
677 | K | 21101-0011 | Montáž upevňovacieho bodu | kus | 2 750,000 | 0,14 | 385,00 |
678 | M | 345 955K001 | Materiál pre upevňovací bod | kus | 2 750,000 | 0,04 | 110,00 |
679 | K | 21329-0001 | Montáž a zapojenie snímača pohybu | kus | 11,000 | 11,53 | 126,83 |
680 | M | pon uk.cena 1 | Snímač pohybu, nástenný 180 stup. do interiéru | kus | 5,000 | 8,28 | 41,40 |
681 | M | pon uk.cena 2 | Snímač pohybu, nástenný 180 stup. do exteriéru | kus | 3,000 | 12,56 | 37,68 |
682 | M | pon uk.cena 3 | Snímač pohybu, stropný 360 stup. do interiéru | kus | 3,000 | 14,69 | 44,07 |
683 | K | 21329-0002 | Montáž a zapojenie zdroja pre senzorovú batériu a pisoárový splachovač | kus | 2,000 | 10,42 | 20,84 |
684 | M | 374 9445G03 | Zdroj ZAS 230V/12V/50VA /napr./ | kus | 2,000 | 61,90 | 123,80 |
685 | K | 21329-0003 | Montáž a zapojenie podlahovej krabice 24 modulová | kus | 1,000 | 9,11 | 9,11 |
686 | M | pon uk.cena 4 | Podlahová krabica 24 modulová, obj.č.089694, Legrand /napr./ | kus | 1,000 | 102,77 | 102,77 |
687 | K | 21329-0004 | Montáž a zapojenie záložného zdroja UPS | kus | 4,000 | 15,62 | 62,48 | ||
688 | M | pon uk.cena 5 | Power Xxxxxx UPS 1000VA on-line (800W) /napr./ | kus | 4,000 | 395,25 | 1 581,00 | ||
689 | K | 21329-0040 | Demontáž existujúceho zariadenia | hod | 24,000 | 10,04 | 240,96 | ||
690 | K | 21329-0090 | Úprava existujúcich silnoprúdových obvodov | hod | 16,000 | 13,95 | 223,20 | ||
691 | K | 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | hod | 30,000 | 10,23 | 306,90 | ||
692 | K | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 24,000 | 13,02 | 312,48 |
693 | K | 21022-0101 | Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm | m | 90,000 | 5,48 | 493,20 |
694 | M | 354 9000A00.1 | Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8 /napr./ | kg | 26,400 | 1,35 | 35,64 |
695 | M | 354 9000A01 | Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10 /napr./ | kg | 14,880 | 1,56 | 23,21 |
696 | M | 354 9020A10 | - podpera vedenia PV 21, na ploché strechy, plastová /napr./ | kus | 20,000 | 1,07 | 21,40 |
697 | K | 21022-0201 | Tyč zvodová, upevnenie na betónový podstavec | kus | 2,000 | 20,05 | 40,10 |
698 | M | 354 9030A16 | - podstavec k zvodovej tyči, betónový, nastavitelný, vr. plastovej podložky | kus | 2,000 | 46,13 | 92,26 |
699 | M | 354 9030A32 | Tyč zvodová zúžená, typ 101/VL3000, OBO BETTERMANN, Č. výr. 5401 98 9 /napr./ | kus | 2,000 | 22,97 | 45,94 |
700 | K | 21022-0301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | kus | 36,000 | 2,50 | 90,00 |
701 | M | 354 9040A20 | Svorka SS, spojovacia (2xM8) /napr./ | kus | 32,000 | 1,23 | 39,36 |
702 | M | 354 9040A30 | Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok | kus | 4,000 | 1,16 | 4,64 |
703 | K | 21022-0302 | Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | kus | 2,000 | 1,44 | 2,88 |
704 | M | 354 9040A01 | Svorka SJ 01, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm /napr./ | kus | 2,000 | 1,57 | 3,14 |
705 | K | 21022-0431 | Tvarovanie montážneho dielu - zberača, ochr. xxxxx, xxxxxxxx... | kus | 18,000 | 2,77 | 49,86 |
706 | K | 21329-0080 | Napojenie na existujúce zberacie vedenie | hod | 12,000 | 11,63 | 139,56 |
707 | K | 21329-0150 | Drobné elektroinštalačné práce | hod | 8,000 | 10,23 | 81,84 |
708 | K | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 14,000 | 13,02 | 182,28 |
21-M1.1 - Bleskozvod
21-M2 - EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia /PSN/
1 345,31
8 197,51
709 | M | Pol2 | Ústredňa Digiplex skrina zdroje komplet moduly akumulátory | ks | 1,000 | 2 786,28 | 2 786,28 |
710 | M | Pol3 | Snímač priestorový digital zbernica Paradox | ks | 20,000 | 17,30 | 346,00 |
711 | M | Pol4 | Klávesnica LCD Digiplex | ks | 1,000 | 174,84 | 174,84 |
712 | M | Pol5 | Siréna s majakom vnútorná | ks | 2,000 | 60,45 | 120,90 |
713 | M | Pol6 | GSM komunikačný modul | ks | 1,000 | 358,05 | 358,05 |
714 | M | Pol7 | Kábel FTP cat 5e LSOH bezhalogenový | m | 380,000 | 0,48 | 182,40 |
715 | M | Pol8 | instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom - 120 m | kpl | 1,000 | 174,84 | 174,84 |
716 | M | Pol9 | žlab inštalačný 100x40 s príslušenstvom - 50 m | kpl | 1,000 | 312,48 | 312,48 |
717 | M | Pol11 | požiarna malta PS30 - 10 kg | kpl | 1,000 | 130,20 | 130,20 |
718 | M | Pol13 | protipožiarna upchávka HILTI - 10 ks | kpl | 1,000 | 260,40 | 260,40 |
719 | K | Pol21 | Ústredňa Digiplex skrina zdroje komplet moduly akumulátory | ks | 1,000 | 205,81 | 205,81 |
720 | K | Pol22 | Snímač priestorový digital zbernica Paradox | ks | 20,000 | 9,11 | 182,20 |
721 | K | Pol23 | Klávesnica LCD Digiplex | ks | 1,000 | 15,81 | 15,81 |
722 | K | Pol24 | Siréna s majakom vnútorná | ks | 2,000 | 13,02 | 26,04 |
723 | K | Pol25 | GSM komunikačný modul | ks | 1,000 | 26,04 | 26,04 |
724 | K | Pol26 | Kábel FTP cat 5e LSOH bezhalogenový | m | 380,000 | 1,76 | 668,80 |
725 | K | Pol27 | instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom - 120 m | kpl | 1,000 | 237,15 | 237,15 |
726 | K | Pol28 | žlab inštalačný 100x40 s príslušenstvom - 50 m | kpl | 1,000 | 390,60 | 390,60 |
727 | K | Pol29 | zasekanie kabeláže pod omietku - 120 m | kpl | 1,000 | 92,07 | 92,07 |
728 | K | Pol30 | požiarna malta PS30 | kpl | 1,000 | 176,70 | 176,70 |
729 | K | Pol32 | protipožiarna upchávka HILTI - 10 ks | kpl | 1,000 | 297,60 | 297,60 |
730 | K | Pol33 | komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku) | kpl | 1,000 | 241,80 | 241,80 |
731 | K | Pol34 | naprogramovanie zariadenia | kpl | 1,000 | 279,00 | 279,00 |
732 | K | Pol35 | uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky | kpl | 1,000 | 167,40 | 167,40 |
733 | K | Pol36 | vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou | kpl | 1,000 | 204,60 | 204,60 |
734 | K | Pol37 | zaškolenie obsluhy | kpl | 1,000 | 74,40 | 74,40 |
735 | K | Pol38 | odovzdanie zariadenia užívateľovi | kpl | 1,000 | 65,10 | 65,10 |
21-M3 - ŠK - Štruktúrovaná Kabeláž 14 577,43
737 | M | Pol40 | dátový rozvádzač 42U (Rittal) s príslušenstvom | ks | 1,000 | 630,54 | 630,54 |
738 | M | Pol41 | patch panel 24xRJ45 cat 6A tienený | ks | 5,000 | 17,65 | 88,25 |
739 | M | Pol42 | káblový organizér horizontálny | ks | 5,000 | 9,80 | 49,00 |
740 | M | Pol44 | napájacia jednotka (5xAC230V) | ks | 1,000 | 30,28 | 30,28 |
741 | M | Pol45 | pevná polica | ks | 2,000 | 106,95 | 213,90 |
742 | M | Pol46 | patch prepojovacie káble cat 6A | ks | 60,000 | 17,25 | 1 035,00 |
743 | M | Pol47 | dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž pod omietku | ks | 40,000 | 18,27 | 730,80 |
744 | M | Pol48 | Optický panel kompletne LC konektory | ks | 2,000 | 19,07 | 38,14 |
745 | M | Pol49 | Zvaranie a meranie optiský spoj | ks | 16,000 | 6,51 | 104,16 |
746 | M | Pol50 | prístrojová krabica, montáž pod omietku | ks | 47,000 | 1,56 | 73,32 |
747 | M | Pol51 | FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový LSOH | m | 3 600,000 | 0,56 | 2 016,00 |
748 | M | Pol52 | Koaxialny kábel VCXJE - R 75-4,8 | m | 150,000 | 1,62 | 243,00 |
749 | M | Pol53 | Optický kábel 8vl SM 9m125 LSOH | m | 55,000 | 0,88 | 48,40 |
750 | M | Pol54 | SYKFY kábel 10XN0,6 | m | 45,000 | 2,37 | 106,65 |
751 | M | Pol56 | instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom - 161 m | kpl | 1,000 | 91,04 | 91,04 |
752 | M | Pol57 | žlab inštalačný 100x40 s príslušenstvom - 118 m | kpl | 1,000 | 162,75 | 162,75 |
753 | M | Pol58 | sádra - 31 kg | kpl | 1,000 | 14,88 | 14,88 |
754 | M | Pol62 | protipožiarna upchávka HILTI - 10 ks | kpl | 1,000 | 153,45 | 153,45 |
755 | K | Pol63 | dátový rozvádzač 42U (Rittal) s príslušenstvom | ks | 1,000 | 82,77 | 82,77 |
756 | K | Pol64 | patch panel 24xRJ45 cat 6A tienený | ks | 5,000 | 6,98 | 34,90 |
757 | K | Pol65 | káblový organizér horizontálny | ks | 5,000 | 15,81 | 79,05 |
758 | K | Pol66 | napájacia jednotka (5xAC230V) | ks | 1,000 | 41,85 | 41,85 |
759 | K | Pol67 | pevná polica | ks | 2,000 | 36,27 | 72,54 |
760 | K | Pol68 | patch prepojovacie káble cat 6A | ks | 60,000 | 2,65 | 159,00 |
761 | K | Pol69 | dátová zásuvka 2xRJ45, cat 6A, inštalačný ramček, montáž pod omietku | ks | 40,000 | 6,98 | 279,20 |
762 | K | Pol70 | Optický panel kompletne LC konektory | ks | 2,000 | 6,42 | 12,84 |
763 | K | Pol71 | Zvaranie a meranie optiský spoj | ks | 16,000 | 4,19 | 67,04 |
764 | K | Pol72 | prístrojová krabica, montáž pod omietku | ks | 47,000 | 4,46 | 209,62 |
765 | K | Pol73 | FTP cat 6A dátový kábel, bezhalogénový LSOH | m | 3 600,000 | 1,66 | 5 976,00 |
766 | K | Pol74 | Koaxialny kábel VCXJE - R 75-4,8 | m | 150,000 | 1,02 | 153,00 |
767 | K | Pol75 | Optický kábel 8vl SM 9m125 LSOH | m | 55,000 | 0,83 | 45,65 |
768 | K | Pol76 | SYKFY kábel 10XN0,6 | m | 45,000 | 0,86 | 38,70 |
769 | K | Pol77 | instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom - 161 m | kpl | 1,000 | 102,30 | 102,30 |
770 | K | Pol78 | žlab inštalačný 100x40 s príslušenstvom - 118 m | kpl | 1,000 | 186,00 | 186,00 |
771 | K | Pol79 | zasekanie kabeláže pod omietku - 161 m | kpl | 1,000 | 257,61 | 257,61 |
772 | K | Pol80 | sádra - 31 kg | kpl | 1,000 | 18,60 | 18,60 |
773 | K | Pol81 | označenie dátovej zásuvky-port | ks | 96,000 | 0,52 | 49,92 |
774 | K | Pol82 | meracie protokoly-port | ks | 96,000 | 1,12 | 107,52 |
775 | K | Pol84 | protipožiarna upchávka HILTI - 10 ks | kpl | 1,000 | 167,40 | 167,40 |
776 | K | Pol85 | uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky | kpl | 1,000 | 208,32 | 208,32 |
777 | K | Pol86 | vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou | kpl | 1,000 | 250,17 | 250,17 |
778 | K | Pol87 | zaškolenie obsluhy | kpl | 1,000 | 82,77 | 82,77 |
779 | K | Pol88 | odovzdanie zariadenia užívateľovi | kpl | 1,000 | 65,10 | 65,10 |
781 | M | Pol90 | Ústredňa presného času DCF anténa komplet | ks | 1,000 | 348,75 | 348,75 |
782 | M | Pol91 | Podružné hodiny digitálne stropné | ks | 6,000 | 389,62 | 2 337,72 |
783 | M | Pol93 | pevná polica datový rozvádzač | ks | 1,000 | 144,15 | 144,15 |
784 | M | Pol94 | kábel 1-CHKE-V 2x1,5 | m | 75,000 | 1,23 | 92,25 |
785 | M | Pol95 | instalačná rúrka 16-40 - 93 m | kpl | 1,000 | 65,10 | 65,10 |
786 | M | Pol96 | sádra - 12 kg | kpl | 1,000 | 9,30 | 9,30 |
787 | M | Pol98 | protipožiarna upchávka HILTI - 1 ks | kpl | 1,000 | 16,74 | 16,74 |
788 | K | Pol99 | Ústredňa presného času DCF anténa komplet | ks | 1,000 | 22,32 | 22,32 |
789 | K | Pol100 | Podružné hodiny digitálne stropné | ks | 6,000 | 6,51 | 39,06 |
790 | K | Pol101 | pevná polica datový rozvádzač | ks | 1,000 | 8,93 | 8,93 |
791 | K | Pol102 | kábel 1-CHKE-V 2x1,5 | m | 75,000 | 0,51 | 38,25 |
792 | K | Pol103 | instalačná rúrka 16-40 - 93 m | kpl | 1,000 | 74,40 | 74,40 |
793 | K | Pol104 | zasekanie kabeláže pod omietku - 93 m | kpl | 1,000 | 79,98 | 79,98 |
794 | K | Pol105 | sádra - 12 kg | kpl | 1,000 | 13,95 | 13,95 |
795 | K | Pol107 | protipožiarna upchávka HILTI - 1 ks | kpl | 1,000 | 9,30 | 9,30 |
796 | K | Pol85 | uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky | kpl | 1,000 | 111,60 | 111,60 |
797 | K | Pol108 | vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou | kpl | 1,000 | 65,10 | 65,10 |
798 | K | Pol87 | zaškolenie obsluhy | kpl | 1,000 | 60,45 | 60,45 |
799 | K | Pol88 | odovzdanie zariadenia užívateľovi | kpl | 1,000 | 65,10 | 65,10 |
21-M4 - JČ - Jednotný čas
21-M5 - CCTV - Kamerový systém a STA
3 602,45
6 882,10
801 | M | Pol110 | Kamera 3MP stropná HIKVISION | ks | 16,000 | 60,92 | 974,72 |
802 | M | Pol111 | Kamera 1MP bullet analog prevodník 2x | ks | 1,000 | 33,34 | 33,34 |
803 | M | Pol112 | Systém DVR 4TB 16 kanalový komplet HIKVISION IP | ks | 1,000 | 268,77 | 268,77 |
804 | M | Pol113 | Zdroj systému 12V 6A | ks | 1,000 | 130,20 | 130,20 |
805 | M | Pol114 | Switch 16 portov Poe 480W | ks | 1,000 | 315,74 | 315,74 |
806 | M | Pol45 | pevná polica | ks | 1,000 | 106,95 | 106,95 |
807 | M | Pol115 | Monitor TV systému CCTV 32" | ks | 2,000 | 264,12 | 528,24 |
808 | M | Pol116 | Zásuvka STA SAT kompletná | kpl | 7,000 | 11,44 | 80,08 |
809 | M | Pol117 | Anténny set DVBT anténa, držiak nástenný rozbočovač zdroj | kpl | 1,000 | 190,65 | 190,65 |
810 | M | Pol50 | prístrojová krabica, montáž pod omietku | ks | 7,000 | 1,56 | 10,92 |
811 | M | Pol118 | FTP cat 5e dátový kábel, bezhalogénový | m | 750,000 | 0,48 | 360,00 |
812 | M | Pol119 | instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom - 61 m | kpl | 1,000 | 54,87 | 54,87 |
813 | M | Pol120 | sádra - 20 kg | kpl | 1,000 | 11,16 | 11,16 |
814 | M | Pol123 | protipožiarna upchávka HILTI - 4 ks | kpl | 1,000 | 61,38 | 61,38 |
833 | K | Pol108 | vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou | kpl | 1,000 | 358,05 | 358,05 |
815 | K | Pol125 | Kamera 3MP stropná HIKVISION | ks | 16,000 | 26,97 | 431,52 |
816 | K | Pol126 | Kamera 1MP bullet analog prevodník 2x | ks | 1,000 | 26,04 | 26,04 |
817 | K | Pol127 | Systém DVR 4TB 16 kanalový komplet HIKVISION IP | ks | 1,000 | 37,20 | 37,20 |
818 | K | Pol128 | Zdroj systému 12V 6A | ks | 1,000 | 11,16 | 11,16 |
819 | K | Pol129 | Switch 16 portov Poe 480W | ks | 1,000 | 14,42 | 14,42 |
820 | K | Pol130 | pevná polica | ks | 1,000 | 32,55 | 32,55 |
821 | K | Pol131 | Monitor TV systému CCTV 32" | ks | 2,000 | 13,02 | 26,04 |
822 | K | Pol132 | Zásuvka STA SAT kompletná | kpl | 7,000 | 8,93 | 62,51 |
823 | K | Pol133 | Anténny set DVBT anténa, držiak nástenný rozbočovač zdroj | kpl | 1,000 | 23,25 | 23,25 |
824 | K | Pol72 | prístrojová krabica, montáž pod omietku | ks | 7,000 | 8,89 | 62,23 |
825 | K | Pol134 | FTP cat 5e dátový kábel, bezhalogénový | m | 750,000 | 1,76 | 1 320,00 |
826 | K | Pol135 | instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom | kpl | 1,000 | 74,40 | 74,40 |
827 | K | Pol136 | zasekanie kabeláže pod omietku - 61 m | kpl | 1,000 | 186,00 | 186,00 |
828 | K | Pol137 | sádra - 20 kg | kpl | 1,000 | 17,67 | 17,67 |
829 | K | Pol138 | označenie ukončenia kabeláže | ks | 32,000 | 1,30 | 41,60 |
830 | K | Pol139 | meracie protokoly kabeláže | ks | 17,000 | 17,67 | 300,39 | ||
831 | K | Pol141 | protipožiarna upchávka HILTI | kpl | 1,000 | 311,55 | 311,55 | ||
834 | K | Pol142 | zaškolenie obsluhy | kpl | 1,000 | 186,00 | 186,00 | ||
832 | K | Pol85 | uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky | kpl | 1,000 | 167,40 | 167,40 | ||
835 | K | Pol88 | odovzdanie zariadenia užívateľovi | kpl | 1,000 | 65,10 | 65,10 |
837 | M | Pol144 | komunikačná volacia jednotka izbová | ks | 18,000 | 165,54 | 2 979,72 |
838 | M | Pol145 | Ustredňa komunikačná stan.sestier | ks | 1,000 | 2 190,15 | 2 190,15 |
839 | M | Pol146 | Zdroj systému komplet | ks | 1,000 | 226,92 | 226,92 |
840 | M | Pol147 | dátová zásuvka RJ45, cat 5e, inštalačný ramček, montáž pod omietku | ks | 18,000 | 8,18 | 147,24 |
841 | M | Pol148 | FTP cat 5e dátový kábel, bezhalogénový | m | 1 150,000 | 0,47 | 540,50 |
842 | M | Pol149 | instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom - 93 m | kpl | 1,000 | 88,35 | 88,35 |
843 | M | Pol58 | sádra - 30 kg | kpl | 1,000 | 15,81 | 15,81 |
844 | M | Pol123 | protipožiarna upchávka HILTI - 4 ks | kpl | 1,000 | 77,19 | 77,19 |
845 | K | Pol152 | komunikačná volacia jednotka izbová | ks | 18,000 | 23,25 | 418,50 |
846 | K | Pol153 | Ustredňa komunikačná stan.sestier | ks | 1,000 | 65,10 | 65,10 |
847 | K | Pol154 | Zdroj systému komplet | ks | 1,000 | 30,69 | 30,69 |
848 | K | Pol155 | dátová zásuvka RJ45, cat 5e, inštalačný ramček, montáž pod omietku | ks | 18,000 | 7,25 | 130,50 |
849 | K | Pol156 | FTP cat 5e dátový kábel, bezhalogénový | m | 1 150,000 | 1,76 | 2 024,00 |
850 | K | Pol157 | instalačná rúrka 16-40 s príslušenstvom - 93 m | kpl | 1,000 | 116,25 | 116,25 |
851 | K | Pol158 | zasekanie kabeláže pod omietku - 93 m | kpl | 1,000 | 202,74 | 202,74 |
852 | K | Pol80 | sádra - 30 kg | kpl | 1,000 | 18,60 | 18,60 |
853 | K | Pol159 | označenie vývodov kabeláže - 36 ks | ks | 36,000 | 1,30 | 46,80 |
854 | K | Pol141 | protipožiarna upchávka HILTI - 4 ks | kpl | 1,000 | 358,05 | 358,05 |
855 | K | Pol161 | uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky | kpl | 1,000 | 174,84 | 174,84 |
856 | K | Pol108 | vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou | kpl | 1,000 | 186,00 | 186,00 |
857 | K | Pol162 | zaškolenie obsluhy | kpl | 1,000 | 74,40 | 74,40 |
858 | K | Pol163 | odovzdanie zariadenia užívateľovi | kpl | 1,000 | 46,50 | 46,50 |
21-M6 - NVS - Núdzový volací systém
24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.
10 158,85
125 086,27
860 | K | Pol373 | VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení AEROMASTER XP 6 (ERP 2016) | kpl | 1,000 | 3 708,84 | 3 708,84 |
861 | K | Pol374 | Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania | kpl | 1,000 | 79,05 | 79,05 |
862 | K | Pol375 | F5MSDC560AR3 - DC inverter 10HP+10HP (F5MSDC 280 + 280) | kpl | 1,000 | 1 539,15 | 1 539,15 |
863 | K | Pol376 | Cu prepojovacie potrubie | bm | 12,000 | 4,63 | 55,56 |
864 | K | Pol377 | Konzola pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu | kpl | 1,000 | 60,45 | 60,45 |
865 | K | Pol378 | Tlmič hluku THP-20-1200x610-1500-4 | kpl | 2,000 | 24,92 | 49,84 |
866 | K | Pol379 | Čistý nadstavec CGF-PL/623/K | kpl | 2,000 | 12,88 | 25,76 |
867 | K | Pol380 | Výustka C 623 C vírivá výustka, Qp: 885m3/h | kpl | 2,000 | 11,41 | 22,82 |
868 | K | Pol381 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FS-1000/M | kpl | 2,000 | 16,74 | 33,48 |
869 | K | Pol379 | Čistý nadstavec CGF-PL/623/K | kpl | 2,000 | 12,88 | 25,76 |
870 | K | Pol382 | Výustka C 623 C vírivá výustka, Qp: 680m3/h | kpl | 2,000 | 11,41 | 22,82 |
871 | K | Pol383 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FD-970/M | kpl | 2,000 | 16,74 | 33,48 |
872 | K | Pol379 | Čistý nadstavec CGF-PL/623/K | kpl | 8,000 | 12,88 | 103,04 |
873 | K | Pol384 | Výustka C 623 C vírivá výustka, Qp: 500m3/h | kpl | 8,000 | 11,41 | 91,28 |
874 | K | Pol383 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FD-970/M | kpl | 8,000 | 16,74 | 133,92 |
875 | K | Pol385 | Čistý nadstavec CGF-PL/318/K | kpl | 1,000 | 19,07 | 19,07 |
876 | K | Pol386 | Výustka C 318 C vírivá výustka, Qp: 230m3/h | kpl | 1,000 | 11,16 | 11,16 |
877 | K | Pol387 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FS-260/M | kpl | 1,000 | 17,30 | 17,30 |
878 | K | Pol385 | Čistý nadstavec CGF-PL/318/K | kpl | 1,000 | 19,07 | 19,07 |
879 | K | Pol388 | Výustka C 318 C vírivá výustka, Qp: 130m3/h | kpl | 1,000 | 10,97 | 10,97 |
880 | K | Pol389 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FS-170/M | kpl | 1,000 | 9,21 | 9,21 |
881 | K | Pol390 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-625x225-R1-H- RAL9010 | kpl | 1,000 | 12,09 | 12,09 |
882 | K | Pol391 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-425x225-R1-H- RAL9010 | kpl | 2,000 | 11,16 | 22,32 |
883 | K | Pol390 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-625x225-R1-H- RAL9010 | kpl | 3,000 | 12,09 | 36,27 |
884 | K | Pol392 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-325x75-R1-H- RAL9010 | kpl | 3,000 | 11,16 | 33,48 |
885 | K | Pol393 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-625x145-R1-H- RAL9010 | kpl | 2,000 | 12,09 | 24,18 |
886 | K | Pol394 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-225x75-R1-H- RAL9010 | kpl | 2,000 | 11,16 | 22,32 |
887 | K | Pol395 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-325x225-R1-H- RAL9010 | kpl | 1,000 | 11,16 | 11,16 |
888 | K | Pol396 | VZT potrubie štvorhranné- do obvodu 3620mm (60% tv.) | bm | 18,000 | 19,83 | 356,94 |
889 | K | Pol397 | VZT potrubie štvorhranné- do obvodu 2400mm (40% tv.) | bm | 38,000 | 16,74 | 636,12 |
890 | K | Pol398 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 2230mm (40% tv.) | bm | 18,000 | 16,04 | 288,72 |
891 | K | Pol399 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 1890mm (40% tv.) | bm | 9,000 | 15,16 | 136,44 |
892 | K | Pol400 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 1430mm (40% tv.) | bm | 9,000 | 13,58 | 122,22 |
893 | K | Pol401 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 1300mm (40% tv.) | bm | 18,000 | 12,93 | 232,74 |
894 | K | Pol402 | VZT potrubie kruhové - SR 250 (30%tv.) | bm | 3,000 | 10,51 | 31,53 |
895 | K | Pol403 | VZT potrubie kruhové - SR 160 (30%tv.) | bm | 6,000 | 9,86 | 59,16 |
896 | K | Pol404 | Potrubie ohybné izolované 250 | bm | 18,000 | 6,51 | 117,18 |
897 | K | Pol405 | Potrubie ohybné izolované 160 | bm | 4,000 | 6,05 | 24,20 |
898 | K | Pol406 | Izolácia prívodného potrubia hrúbky 50mm, oplechovanie | m2 | 105,000 | 11,72 | 1 230,60 |
899 | K | Pol407 | Izolácia prívodného potrubia hrúbky 30mm, samolep | m2 | 88,000 | 8,37 | 736,56 |
900 | K | Pol408 | VZT potrubie hladké RU fi200 (50%.tv.) | bm | 14,000 | 6,42 | 89,88 |
901 | K | Pol409 | VZT potrubie hladké RU fi160 (100%.tv.) | bm | 6,000 | 5,58 | 33,48 |
902 | K | Pol410 | Izolácia odvodného potrubia vo vonkajšom prostredí hrúbky 50mm, oplechovanie | m2 | 6,000 | 11,72 | 70,32 |
903 | K | Pol411 | VZT jednotka Verso-P-2000-1.8-F-EC/0.66-M5- M5-HW/DH-X-R1-C3.1-X | kpl | 1,000 | 608,22 | 608,22 |
904 | K | Pol412 | Vzdialený ovládač umiestnený v priestore | kpl | 1,000 | 68,82 | 68,82 |
905 | K | Pol413 | Tlmič hluku THP-20-800x315-1500-2 | kpl | 1,000 | 28,09 | 28,09 |
906 | K | Pol414 | Tlmič hluku THP-20-800x315-2000-2 | kpl | 1,000 | 28,09 | 28,09 |
907 | K | Pol415 | Výfukový a nasavací kus šikmý so sitom 315 | kpl | 2,000 | 9,11 | 18,22 |
908 | K | Pol416 | Vírivá výustka VVKR-A-S-600x24-B | kpl | 6,000 | 11,16 | 66,96 |
909 | K | Pol417 | Pretlakový box PB-VVK-S-600-200-D1 | kpl | 6,000 | 14,51 | 87,06 |
910 | K | Pol418 | Vírivá výustka VVKR-A-S-600x16-B | kpl | 6,000 | 15,81 | 94,86 |
911 | K | Pol419 | Pretlakový box PB-VVK-S-600-160-D1 | kpl | 6,000 | 11,90 | 71,40 |
912 | K | Pol420 | Tanierový ventil odvodný 125 | kpl | 1,000 | 7,35 | 7,35 |
913 | K | Pol421 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 2230mm (80% tv.) | bm | 8,000 | 16,46 | 131,68 |
914 | K | Pol422 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1920mm (40% tv.) | bm | 10,000 | 15,61 | 156,10 |
915 | K | Pol423 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1600mm (40% tv.) | bm | 10,000 | 14,88 | 148,80 |
916 | K | Pol424 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1400mm (40% tv.) | bm | 10,000 | 14,42 | 144,20 |
917 | K | Pol401 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 1300mm (40% tv.) | bm | 18,000 | 12,93 | 232,74 |
918 | K | Pol425 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1000mm (40% tv.) | bm | 12,000 | 12,46 | 149,52 |
919 | K | Pol426 | VZT potrubie kruhové - SR 315 (50% tv.) | bm | 8,000 | 10,56 | 84,48 |
942 | K | Pol426 | VZT potrubie kruhové - SR 315 (50% tv.) | bm | 18,000 | 10,56 | 190,08 |
920 | K | Pol427 | VZT potrubie kruhové - SR 225 (50% tv.) | bm | 6,000 | 10,23 | 61,38 |
921 | K | Pol428 | VZT potrubie kruhové- SR 160 (50% tv.) | bm | 12,000 | 9,86 | 118,32 |
922 | K | Pol429 | VZT potrubie kruhové - SR 125 (50% tv.) | bm | 4,000 | 9,11 | 36,44 |
923 | K | Pol430 | Potrubie ohybné izolované 200 | bm | 18,000 | 7,44 | 133,92 |
924 | K | Pol431 | Potrubie ohybné neizolované 125 | bm | 2,000 | 6,98 | 13,96 |
925 | K | Pol432 | Izolácia potrubia na streche hrúbky 50mm, oplechovanie | m2 | 6,000 | 18,58 | 111,48 |
926 | K | Pol433 | Izolácia prívod/odvod potrubia z exteriéru po jednotku hrúbky 30mm, samolep | m3 | 8,000 | 6,51 | 52,08 |
927 | K | Pol434 | Vonkajšia kondenzačná jednotka 5MXS90E | kpl | 2,000 | 277,14 | 554,28 |
928 | K | Pol435 | Vnútorná kazetová jednotka FFQ50C + dekoračný panel + infra ovládač | kpl | 2,000 | 257,61 | 515,22 |
929 | K | Pol436 | Vnútorná kazetová jednotka FFQ35C + dekoračný panel + infra ovládač | kpl | 4,000 | 360,84 | 1 443,36 |
931 | K | Pol437 | Betónový prefanbrikát + izolácia | kpl | 4,000 | 172,05 | 688,20 |
932 | K | Pol438 | VZT Jednotka Verso-CF-1300-2.4-F-EC/0.273-M5- M5-HW/DH-X-R1-C5.1-X | kpl | 1,000 | 423,15 | 423,15 |
933 | K | Pol439 | Vzdialený ovládač umiestnený v priestore | kpl | 1,000 | 72,54 | 72,54 |
934 | K | Pol440 | Tlmič hluku THP-10-500x250-1000-2 | kpl | 2,000 | 26,97 | 53,94 |
935 | K | Pol441 | Výfukový kus šikmý so sitom 315 | kpl | 1,000 | 9,67 | 9,67 |
936 | K | Pol442 | Protidažďová žalúzia PZ-ZN-ZN-400x400 | kpl | 1,000 | 9,21 | 9,21 |
937 | K | Pol418 | Vírivá výustka VVKR-A-S-600x16-B | kpl | 5,000 | 15,81 | 79,05 |
938 | K | Pol419 | Pretlakový box PB-VVK-S-600-160-D1 | kpl | 5,000 | 11,90 | 59,50 |
939 | K | Pol443 | Tanierový ventil odvodný 160 | kpl | 1,000 | 8,18 | 8,18 |
940 | K | Pol444 | Tanierový ventil odvodný 100 | kpl | 13,000 | 6,51 | 84,63 |
941 | K | Pol445 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1500mm (40% tv.) | bm | 10,000 | 13,95 | 139,50 |
943 | K | Pol446 | VZT potrubie štvorhranné tesné - SR 280 (50% tv.) | bm | 3,000 | 13,49 | 40,47 |
944 | K | Pol447 | VZT potrubie štvorhranné tesné - SR 250 (50% tv.) | bm | 12,000 | 13,02 | 156,24 |
945 | K | Pol448 | VZT potrubie štvorhranné tesné - SR 200 (50% tv.) | bm | 24,000 | 12,83 | 307,92 |
946 | K | Pol428 | VZT potrubie kruhové- SR 160 (50% tv.) | bm | 12,000 | 9,86 | 118,32 |
947 | K | Pol429 | VZT potrubie kruhové - SR 125 (50% tv.) | bm | 12,000 | 9,11 | 109,32 |
948 | K | Pol449 | VZT potrubie kruhové - SR 100 (50% tv.) | bm | 18,000 | 8,93 | 160,74 |
949 | K | Pol430 | Potrubie ohybné izolované 200 | bm | 10,000 | 7,44 | 74,40 |
950 | K | Pol450 | Potrubie ohybné neizolované 160 | bm | 2,000 | 7,35 | 14,70 |
951 | K | Pol451 | Potrubie ohybné neizolované 100 | bm | 20,000 | 7,16 | 143,20 |
952 | K | Pol432 | Izolácia potrubia na streche hrúbky 50mm, oplechovanie | m2 | 3,000 | 18,58 | 55,74 |
953 | K | Pol433 | Izolácia prívod/odvod potrubia z exteriéru po jednotku hrúbky 30mm, samolep | m3 | 10,000 | 6,51 | 65,10 |
954 | K | Pol452 | Montážny spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1,000 | 358,05 | 358,05 |
955 | K | Pol453 | Skúšky a zaregulovanie | kpl | 1,000 | 267,84 | 267,84 |
956 | K | Pol454 | Montážne mechanizmy | kpl | 1,000 | 247,38 | 247,38 |
957 | M | Pol290 | VZT zariadenie v hygienickom vyhotovení AEROMASTER XP 6 (ERP 2016) | kpl | 1,000 | 26 940,24 | 26 940,24 |
958 | M | Pol291 | Vzdialený ovládač umiestnený v priestore monitorovania | kpl | 1,000 | 371,07 | 371,07 |
959 | M | Pol292 | F5MSDC560AR3 - DC inverter 10HP+10HP (F5MSDC 280 + 280) | kpl | 1,000 | 16 729,77 | 16 729,77 |
960 | M | Pol293 | Cu prepojovacie potrubie | bm | 12,000 | 13,81 | 165,72 |
961 | M | Pol294 | Konzola pre inštaláciu zariadenia na stenu objektu | kpl | 1,000 | 204,60 | 204,60 |
962 | M | Pol295 | Tlmič hluku THP-20-1200x610-1500-4 | kpl | 2,000 | 506,85 | 1 013,70 |
963 | M | Pol296 | Čistý nadstavec CGF-PL/623/K | kpl | 2,000 | 172,05 | 344,10 |
964 | M | Pol297 | Výustka C 623 C vírivá výustka, Qp: 885m3/h | kpl | 2,000 | 46,36 | 92,72 |
965 | M | Pol298 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FS-1000/M | kpl | 2,000 | 208,32 | 416,64 |
966 | M | Pol296 | Čistý nadstavec CGF-PL/623/K | kpl | 2,000 | 172,05 | 344,10 |
967 | M | Pol299 | Výustka C 623 C vírivá výustka, Qp: 680m3/h | kpl | 2,000 | 45,29 | 90,58 |
968 | M | Pol300 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FD-970/M | kpl | 2,000 | 184,14 | 368,28 |
969 | M | Pol296 | Čistý nadstavec CGF-PL/623/K | kpl | 8,000 | 172,05 | 1 376,40 |
970 | M | Pol301 | Výustka C 623 C vírivá výustka, Qp: 500m3/h | kpl | 8,000 | 45,29 | 362,32 |
971 | M | Pol300 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FD-970/M | kpl | 8,000 | 184,14 | 1 473,12 |
972 | M | Pol302 | Čistý nadstavec CGF-PL/318/K | kpl | 1,000 | 132,06 | 132,06 |
973 | M | Pol303 | Výustka C 318 C vírivá výustka, Qp: 230m3/h | kpl | 1,000 | 27,81 | 27,81 |
974 | M | Pol304 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FS-260/M | kpl | 1,000 | 150,66 | 150,66 |
975 | M | Pol302 | Čistý nadstavec CGF-PL/318/K | kpl | 1,000 | 132,06 | 132,06 |
976 | M | Pol305 | Výustka C 318 C vírivá výustka, Qp: 130m3/h | kpl | 1,000 | 25,58 | 25,58 |
977 | M | Pol306 | trieda filtrácie vložiek H13, M13FS-170/M | kpl | 1,000 | 91,14 | 91,14 |
978 | M | Pol307 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-625x225-R1-H- RAL9010 | kpl | 1,000 | 38,83 | 38,83 |
979 | M | Pol308 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-425x225-R1-H- RAL9010 | kpl | 2,000 | 28,55 | 57,10 |
980 | M | Pol307 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-625x225-R1-H- RAL9010 | kpl | 3,000 | 38,83 | 116,49 |
981 | M | Pol309 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-325x75-R1-H- RAL9010 | kpl | 3,000 | 24,88 | 74,64 |
982 | M | Pol310 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-625x145-R1-H- RAL9010 | kpl | 2,000 | 40,36 | 80,72 |
983 | M | Pol311 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-225x75-R1-H- RAL9010 | kpl | 2,000 | 20,12 | 40,24 |
984 | M | Pol312 | Odvodná výustka NOVA-A-1-1-325x225-R1-H- RAL9010 | kpl | 1,000 | 19,75 | 19,75 |
985 | M | Pol313 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 3620mm (60% tv.) | bm | 18,000 | 80,49 | 1 448,82 |
986 | M | Pol314 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 2400mm (40% tv.) | bm | 38,000 | 46,87 | 1 781,06 |
987 | M | Pol315 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 2230mm (40% tv.) | bm | 18,000 | 45,37 | 816,66 |
988 | M | Pol316 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 1890mm (40% tv.) | bm | 9,000 | 38,04 | 342,36 |
989 | M | Pol317 | VZT potrubie štvorhranné - do obvodu 1430mm (40% tv.) | bm | 9,000 | 31,48 | 283,32 |
990 | M | Pol318 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1300mm (40% tv.) | bm | 18,000 | 30,69 | 552,42 |
991 | M | Pol319 | VZT potrubie kruhové - SR 250 (30%tv.) | bm | 3,000 | 16,60 | 49,80 |
992 | M | Pol320 | VZT potrubie kruhové- SR 160 (30%tv.) | bm | 6,000 | 13,76 | 82,56 |
993 | M | Pol321 | Potrubie ohybné izolované 250 | bm | 18,000 | 8,37 | 150,66 |
994 | M | Pol322 | Potrubie ohybné izolované 160 | bm | 4,000 | 7,63 | 30,52 |
995 | M | Pol323 | Izolácia prívodného potrubia hrúbky 50mm, oplechovanie | m2 | 105,000 | 22,32 | 2 343,60 |
996 | M | Pol324 | Izolácia prívodného potrubia hrúbky 30mm, samolep | m3 | 88,000 | 17,58 | 1 547,04 |
997 | M | Pol325 | VZT potrubie hladké RU fi200 (50%.tv.) | bm | 14,000 | 8,28 | 115,92 |
998 | M | Pol326 | VZT potrubie hladké RU fi160 (100%.tv.) | bm | 6,000 | 7,44 | 44,64 |
999 | M | Pol327 | Izolácia odvodného potrubia vo vonkajšom prostredí hrúbky 50mm, oplechovanie | m2 | 6,000 | 22,32 | 133,92 |
1000 | M | Pol328 | VZT jednotka Verso-P-2000-1.8-F-EC/0.66-M5- M5-HW/DH-X-R1-C3.1-X | kpl | 1,000 | 6 045,00 | 6 045,00 |
1001 | M | Pol329 | Vzdialený ovládač umiestnený v priestore | kpl | 1,000 | 111,60 | 111,60 |
1002 | M | Pol330 | Tlmič hluku THP-20-800x315-1500-2 | kpl | 1,000 | 325,50 | 325,50 |
1003 | M | Pol331 | Tlmič hluku THP-20-800x315-2000-2 | kpl | 1,000 | 373,86 | 373,86 |
1004 | M | Pol332 | Výfukový a nasavací kus šikmý so sitom 315 | kpl | 2,000 | 59,89 | 119,78 |
1005 | M | Pol333 | Vírivá výustka VVKR-A-S-600x24-B | kpl | 6,000 | 42,35 | 254,10 |
1006 | M | Pol334 | Pretlakový box PB-VVK-S-600-200-D1 | kpl | 6,000 | 61,85 | 371,10 |
1007 | M | Pol335 | Vírivá výustka VVKR-A-S-600x16-B | kpl | 6,000 | 39,53 | 237,18 |
1008 | M | Pol336 | Pretlakový box PB-VVK-S-600-160-D1 | kpl | 6,000 | 63,22 | 379,32 |
1009 | M | Pol337 | Tanierový ventil odvodný 125 | kpl | 1,000 | 16,74 | 16,74 |
1010 | M | Pol338 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 2230mm (80% tv.) | bm | 8,000 | 43,41 | 347,28 |
1011 | M | Pol339 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1920mm (40% tv.) | bm | 10,000 | 39,99 | 399,90 |
1012 | M | Pol340 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1600mm (40% tv.) | bm | 10,000 | 37,13 | 371,30 |
1013 | M | Pol341 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1400mm (40% tv.) | bm | 10,000 | 35,15 | 351,50 |
1014 | M | Pol318 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1300mm (40% tv.) | bm | 18,000 | 30,69 | 552,42 |
1015 | M | Pol342 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1000mm (40% tv.) | bm | 12,000 | 29,76 | 357,12 |
1016 | M | Pol343 | VZT potrubie kruhové- SR 315 (50% tv.) | bm | 8,000 | 36,08 | 288,64 |
1017 | M | Pol344 | VZT potrubie kruhové- SR 225 (50% tv.) | bm | 6,000 | 30,13 | 180,78 |
1018 | M | Pol345 | VZT potrubie kruhové - SR 160 (50% tv.) | bm | 12,000 | 11,82 | 141,84 |
1019 | M | Pol346 | VZT potrubie kruhové - SR 125 (50% tv.) | bm | 4,000 | 9,75 | 39,00 |
1020 | M | Pol347 | Potrubie ohybné izolované 200 | bm | 18,000 | 8,27 | 148,86 |
1021 | M | Pol348 | Potrubie ohybné neizolované 125 | bm | 2,000 | 6,51 | 13,02 |
1022 | M | Pol349 | Izolácia potrubia na streche hrúbky 50mm, oplechovanie | m2 | 6,000 | 22,32 | 133,92 |
1023 | M | Pol350 | Izolácia prívod/odvod potrubia z exteriéru po jednotku hrúbky 30mm, samolep | m3 | 8,000 | 69,75 | 558,00 |
1024 | M | Pol351 | Vonkajšia kondenzačná jednotka 5MXS90E | kpl | 2,000 | 2 676,54 | 5 353,08 |
1025 | M | Pol352 | Vnútorná kazetová jednotka FFQ50C + dekoračný panel + infra ovládač | kpl | 2,000 | 2 732,34 | 5 464,68 |
1026 | M | Pol353 | Vnútorná kazetová jednotka FFQ35C + dekoračný panel + infra ovládač | kpl | 4,000 | 1 857,68 | 7 430,72 |
1027 | M | Pol293 | Cu prepojovacie potrubie | bm | 86,000 | 13,81 | 1 187,66 |
1028 | M | Pol354 | Betónový prefanbrikát + izolácia | kpl | 4,000 | 325,50 | 1 302,00 |
1029 | M | Pol355 | VZT Jednotka Verso-CF-1300-2.4-F-EC/0.273- M5-M5-HW/DH-X-R1-C5.1-X | kpl | 1,000 | 4 047,36 | 4 047,36 |
1030 | M | Pol356 | Vzdialený ovládač umiestnený v priestore | kpl | 1,000 | 111,60 | 111,60 |
1031 | M | Pol357 | Tlmič hluku THP-10-500x250-1000-2 | kpl | 2,000 | 278,07 | 556,14 |
1032 | M | Pol358 | Výfukový kus šikmý so sitom 315 | kpl | 1,000 | 80,91 | 80,91 |
1033 | M | Pol359 | Protidažďová žalúzia PZ-ZN-ZN-400x400 | kpl | 1,000 | 64,17 | 64,17 |
1034 | M | Pol335 | Vírivá výustka VVKR-A-S-600x16-B | kpl | 5,000 | 39,53 | 197,65 |
1035 | M | Pol336 | Pretlakový box PB-VVK-S-600-160-D1 | kpl | 5,000 | 63,22 | 316,10 |
1036 | M | Pol360 | Tanierový ventil odvodný 160 | kpl | 1,000 | 14,79 | 14,79 |
1037 | M | Pol361 | Tanierový ventil odvodný 100 | kpl | 13,000 | 8,18 | 106,34 |
1038 | M | Pol362 | VZT potrubie štvorhranné tesné - do obvodu 1500mm (40% tv.) | bm | 10,000 | 33,80 | 338,00 |
1039 | M | Pol343 | VZT potrubie kruhové- SR 315 (50% tv.) | bm | 18,000 | 36,08 | 649,44 |
1040 | M | Pol363 | VZT potrubie štvorhranné tesné - SR 280 (50% tv.) | bm | 3,000 | 32,92 | 98,76 |
1041 | M | Pol364 | VZT potrubie štvorhranné tesné - SR 250 (50% tv.) | bm | 12,000 | 27,71 | 332,52 |
1042 | M | Pol365 | VZT potrubie štvorhranné tesné - SR 200 (50% tv.) | bm | 24,000 | 23,81 | 571,44 |
1043 | M | Pol345 | VZT potrubie kruhové - SR 160 (50% tv.) | bm | 12,000 | 11,82 | 141,84 |
1044 | M | Pol346 | VZT potrubie kruhové - SR 125 (50% tv.) | bm | 12,000 | 9,75 | 117,00 |
1045 | M | Pol366 | VZT potrubie kruhové - SR 100 (50% tv.) | bm | 18,000 | 9,46 | 170,28 |
1046 | M | Pol347 | Potrubie ohybné izolované 200 | bm | 10,000 | 8,27 | 82,70 |
1047 | M | Pol367 | Potrubie ohybné neizolované 160 | bm | 2,000 | 4,37 | 8,74 |
1048 | M | Pol368 | Potrubie ohybné neizolované 100 | bm | 20,000 | 2,77 | 55,40 |
1049 | M | Pol349 | Izolácia potrubia na streche hrúbky 50mm, oplechovanie | m2 | 3,000 | 22,32 | 66,96 |
1050 | M | Pol350 | Izolácia prívod/odvod potrubia z exteriéru po jednotku hrúbky 30mm, samolep | m3 | 10,000 | 69,75 | 697,50 |
1051 | M | Pol369 | Montážny spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1,000 | 381,30 | 381,30 |
1052 | M | Pol371 | Montážne mechanizmy | kpl | 1,000 | 1 167,15 | 1 167,15 |
1053 | M | Pol372 | Elektrozapojenie + revízne správy | kpl | 1,000 | 1 348,50 | 1 348,50 |
OST - Ostatné
O1 - Hasiace prístroje
213,16
213,16
1054 | K | 796.1 | Prístroj hasiaci práškový - ABC 6kg | ks | 2,000 | 39,15 | 78,30 |
1055 | K | 796.2 | Prístroj hasiaci snehový CO2 - 5 kg | ks | 2,000 | 67,43 | 134,86 |
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady
VRN06 - Zariadenie staveniska
3 255,00
3 255,00
1056 | K | 000600011.1 | Zariadenie staveniska - osadenie unimobuniek- 3 ks | kpl | 1,000 | 1 720,50 | 1 720,50 |
1057 | K | 000600021.1 | Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie staveniska- celk. dl. 85,0 bm | kpl | 1,000 | 1 534,50 | 1 534,50 |
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
Zoznam subdodávateľov
Zhotoviteľ v rámci plnenia Zmluvy o dielo č. 140/2018 plánuje využiť nasledujúcich subdodávateľov:
P.č. | Obchodné meno, sídlo subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | IČO | Predmet subdodávky | % podiel na zákazke |
1. | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23 821 06 Bratislava | PaedDr. Xxxxxxxx Xxxxxx Pod Brezinou 82 911 01 Trenčín Nar. 29.01.1959 | 35 972 297 | Časť PSV a HSV prác | 19 |