PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

PRO VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami :

Město Domažlice

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

IČO: 00 253 316 DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu: 104594982/0300 zastoupené: Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, starostou

ve věcech technických oprávněn jednat: Xx. Xxxxxx Xxxxx, vedoucí odboru správy majetku MěÚ telefon: 000 000 000, fax: 000 000 000

(dále jen „příkazce“)

a

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.

se sídlem: Xxxxxxxxxx 0, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice doručovací adresa: Xxxxxx 00/XXX, 000 00 Xxxxxx

IČO: 49787454 DIČ: CZ 49787454

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105424 bankovní spojení: ***, číslo účtu: ***

zastoupená: Ing. arch. Xxxxxx Xxxxxxx, jednatelem telefon: ***, e-mail: ***

(dále jen „příkazník“)

(příkazník a příkazce dále společné též jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“),

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

příkazní smlouvu I.

Předmět příkazní smlouvy – rozsah příkazu

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce záležitost, kterou je Výkon autorského dozoru na stavební akci "Plavecký bazén Domažlice - stavební úpravy, přístavba a nástavba“ (dále jen „stavba“) a závazek příkazce zaplatit příkazníkovi za řádný výkon jeho činnosti dále v této smlouvě sjednanou odměnu. Rozsah stavby a rozsah činnosti příkazníka – rozsah autorského dozoru je vymezen touto smlouvou a dále projektovou dokumentací pro provedení stavby z června 2013 a aktualizovanou projektovou dokumentací pro provedení stavby z června 2016, obě zpracované příkazníkem.

1.2 Autorský dozor podle této smlouvy bude prováděn podle přílohy č. 9 sazebníku Unika 2016 v tomto rozsahu:

a) poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace, a to nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení takového požadavku,

b) soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu,

c) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem,

d) účast na kontrolních dnech stavby,

e) dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

f) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, a to nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení takového návrhu,

g) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci, a to nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení takového požadavku,

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

i) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,

j) průběžné zpracování kontrolního sestavení nákladů, závěrečné sestavení nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu, ve spolupráci s investorem, pokud je požadováno,

k) spolupráce s odpovědným geodetem projektanta,

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu.

II.

Odměna za obstarání záležitosti – za provedení příkazu

2.1. Příkazce poskytne příkazníkovi odměnu za obstarání záležitosti v celkové výši 630.604 Kč (slovy: šestsettřicettisícšestsetčtyři korun českých) včetně DPH.

Odměna celkem bez daně: 521.160 Kč DPH 21%: 109.444 Kč

Celková cena včetně DPH: 630.604 Kč

Výše odměny byla stanovena na základě sazebníku inženýrských činností UNIKA 2016 (podílem z odhadovaných předběžných celkových nákladů stavby ve výši 186.000.000 Kč).

Odměna příkazníka je sjednána jako neměnná a nejvýše přípustná za veškerou činnost příkazníka vykonanou za celou dobu trvání příkazu sjednanou v čl. 3.1. této smlouvy (bez ohledu na to, jak dlouhá doba trvání příkazu skutečně bude).

2.2. Příkazce poskytne odměnu, i když výsledek nenastal, ledaže byl nezdar způsoben tím, že příkazník porušil své povinnosti.

2.3. Odměnu je příkazník povinen účtovat a příkazce povinen hradit v souladu s čl. IV. této smlouvy.

III.

Doba trvání příkazu

3.1. Příkazník se touto smlouvou zavazuje obstarat pro příkazce záležitost v rozsahu dle čl. I. této smlouvy ode dne uzavření této příkazní smlouvy do doby převzetí stavby (díla) příkazcem jakožto objednatelem od zhotovitele stavby (díla) v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem stavby dne 27. 8. 2015. Příkazce informuje příkazníka, že doba provádění stavby (díla) zhotovitelem je podle zmíněné smlouvy o dílo naplánována na období od 13.7.2016 do 30.9.2018.

3.2. Příkazce předá kopii smlouvy o dílo zmíněné v předcházejícím odstavci příkazníkovi při předání staveniště zhotoviteli stavby.

IV.

Platební podmínky

4.1. Odměna bude příkazníkovi příkazcem hrazena postupně po částech:

a) ve výši 24.254 Kč za činnost příkazníka vykonanou od 13.7.2016 do 31.8.2016 a

b) ve výši 24.254 Kč za činnost příkazníka vykonanou v období každého z kalendářních měsíců od září 2016 do září 2018,

vše na základě daňových dokladů (faktur) vystavených příkazníkem.

4.2. Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že pokud příkazce převezme stavbu (dílo) od zhotovitele dříve než 30.9.2018, uhradí zbývající část odměny příkazníka připadající na období činnosti příkazníka od skutečného převzetí stavby příkazcem do 30.9.2018 příkazníkovi do 30 dnů ode dne obdržení faktury příkazníka, kterou je příkazník povinen doručit příkazci do 10 dnů ode dne převzetí stavby příkazcem.

4.3. Pro odstranění pochybností smluvní strany dále sjednávají, že pokud příkazce převezme stavbu (dílo) od zhotovitele později než 30.9.2018, neposkytne příkazníkovi nad rámec odměny uvedené v čl. 2.1 této smlouvy žádnou další odměnu ani jiné plnění, neboť odměna příkazníka je sjednána jako nejvýše přípustná za veškerou činnost příkazníka vykonanou za celou skutečnou dobu trvání příkazu.

4.4. Fakturu podle čl. 4.1. písm. a) této smlouvy je příkazník povinen doručit příkazci do 9.9.2016. Každou z faktur podle čl. 4.1. písm. b) této smlouvy je příkazník povinen doručit příkazci do 10 dnů od skončení kalendářního měsíce, za který fakturuje příslušnou část odměny.

4.5. Každá faktura příkazníka musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené právním řádem. Nebude-li faktura příkazníka obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, nebo pokud bude vystavena předčasně, nemá vůči příkazci žádné účinky, tzn. příkazce zejména není povinen hradit cenu v ní uvedenou. Takovou fakturu je příkazce oprávněn vrátit příkazníkovi s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů a příkazník je povinen zjednat nápravu. Lhůta splatnosti (podle následujícího odstavce) pak běží ode dne doručení opravené (bezvadné) faktury příkazníkovi.

4.6. Části odměny vyúčtované příkazníkem fakturami podle čl. 4.1. této smlouvy uhradí příkazce příkazníkovi do 30 dnů ode dne obdržení každé takové faktury.

4.2. Pro případ, že příkazce bude poskytovat odměnu příkazníkovi prostřednictvím bezhotovostní platby, sjednávají smluvní strany, že závazek příkazce k poskytnutí odměny je splněn odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

V.

Ostatní ujednání

5.1. Příkazník je povinen postupovat při obstarávání záležitosti příkazce s odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které příkazník zná nebo které s vynaložením odborné péče znát musí a má. Tyto zájmy příkazce je příkazník povinen chránit. Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Použije přitom každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s vůlí příkazce. V případě porušení povinnosti příkazníka popsané v předchozích větách odpovídá příkazník za škody, které příkazci vzniknou v důsledku porušení povinností příkazníka.

5.2. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.

5.3. Příkazník je povinen obstarat záležitost dle této smlouvy dle pokynů příkazce. Příkazník je povinen písemně oznámit příkazci všechny okolnosti, které při zařizování záležitosti zjistil a které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. Příkazník je povinen písemně upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů ve vztahu k obstarání záležitosti dle této smlouvy. Neupozorní-li příkazník na nevhodnost takového pokynu příkazce písemně před jeho provedením, odpovídá příkazník za veškeré škody, které v důsledku provedení takového pokynu příkazci vzniknou.

5.4. Příkazník je oprávněn a povinen činit jménem a na účet příkazce veškerá právní jednání nezbytná k dosažení účelu této smlouvy. Příkazce je povinen k tomu příkazníka zmocnit potřebnými písemnými plnými mocemi a příkazník je povinen příkazce o potřebě takové plné moci včas vyrozumět. Příkazník ručí za splnění závazků třetích osob, se kterými uzavřel smlouvu jménem a na účet příkazce nebo s nimiž byla smlouva příkazcem uzavřena na základě návrhu příkazníka. Tato smlouva bez dalšího nepředstavuje zmocnění příkazníka k takovému jednání za příkazce, které představuje uzavírání smluv či dodatků k těmto smlouvám.

5.5. Příkazník je povinen zajistit řádné plnění smluv uzavřených mezi příkazcem a třetí osobou (třetími osobami). Příkazník je povinen zajistit dodržování veškerých smluvních ujednání z uzavřených smluv.

5.6. Příkazník je oprávněn pro svou činnost související s plněním této smlouvy, avšak po předchozí dohodě s příkazcem, použít k obstarání záležitosti i jiných subjektů. V případě, že příkazník použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jiný subjekt a uvedený subjekt poruší závazek vzniklé příkazníkovi z této smlouvy, odpovídá příkazník ve stejném rozsahu, jako kdyby závazek porušil sám.

5.7. Smluvní strany sjednávají, že příkazce je oprávněn kdykoli v době účinnosti této smlouvy jednostranně omezit rozsah příkazu. Omezení rozsahu příkazu je příkazce povinen příkazníkovi oznámit písemně alespoň 3 (tři) dny předem. Omezení rozsahu příkazu může být dočasné, tzn. příkazce pouze určí dobu, po kterou příkazník nebude určité činnosti vykonávat s tím, že po uplynutí takové doby je příkazník povinen tyto činnosti provést, nebo trvalé, tzn. příkazce oznámí příkazníkovi, že určitý rozsah příkazu dle této smlouvy nesmí příkazník provést vůbec. V případě trvalého omezení rozsahu příkazu sjednávají smluvní strany, že se o rozsah omezení snižuje odměna příkazníka dle této smlouvy; na odměnu za rozsah příkazu, o který příkazce příkaz omezí, nevzniká příkazníkovi nárok. V oznámení o omezení rozsahu je příkazce povinen uvést, zda jde o omezení dočasné či trvalé.

VI.

Zánik příkazu

6.1. Příkazce může příkaz kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu odvolat a od smlouvy odstoupit. Příkazník v takovém případě předloží příkazci vyúčtování za řádně obstarané záležitosti a předá příkazci veškeré podklady a dokumenty související s dosavadním výkonem obstarání záležitosti dle této smlouvy.

6.2. Po doručení odvolání příkazu nesmí příkazník pokračovat v obstarávání záležitosti, na kterou se odvolání příkazu vztahuje, ledaže je taková činnost nezbytná k předejití hrozící škodě nebo k jejímu zmírnění, či pokud příkazce stanoví jinak.

6.3. Příkazník není oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit výhradně v případě, že příkazce je v prodlení s plněním svých peněžitých závazků ze smlouvy za dobu delší než 30 po sobě jdoucích kalendářních dní, přestože byl na prodlení a možnost odstoupení příkazcem předem písemně upozorněn a nápravu neučinil ani v dodatečné 15denní lhůtě k tomu účelu příkazníkem stanovené. Ustanovení § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužijí.

6.4. O povinnostech příkazníka v případě výpovědi příkazu platí ustanovení § 2440 občanského zákoníku.

6.5. Při zániku příkazu odvoláním či výpovědí je příkazník povinen zařídit vše, co nesnese odkladu, ledaže příkazce stanoví jinak.

VII.

Subdodavatelé a povinnosti dle zákona o veřejných zakázkách

7.1. Příkazník je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých subdodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit příkazci.

7.2. Příkazník je povinen předložit příkazci ve lhůtě 60 dnů od ukončení této smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny této zakázky či 5 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené příkazcem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za příkazníka.

7.3. V případě, že příkazník v rámci plnění smlouvy nevyužije subdodavatele nebo při plnění smlouvy využije subdodavatele, jimž uhradil méně než 5 % z celkové ceny, pak je příkazník povinen předložit příkazci ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za příkazníka.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1. V případě, že příkazník poruší svou povinnost zúčastnit se kteréhokoli z jednání (termínů) sjednaných v čl. 1.2. písm. c), d), l) nebo m) této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednání (každý termín), kterého se nezúčastní.

8.2. V případě, že příkazník bude v prodlení s plněním svých povinností podle čl. 1.2. písm. a), f) nebo

g) této smlouvy, tedy s poskytnutím vysvětlení podle čl. 1.2. písm. a) této smlouvy nebo s posouzením návrhů podle čl. 1.2. písm. f) této smlouvy nebo s poskytnutím vyjádření čl. 1.2.

písm. g) této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den prodlení a každou z povinností uvedených v čl. 1.2. písm. a), f) nebo g) této smlouvy, s jejímž splněním je v prodlení.

8.3. Příkazce má právo na náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši (i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu).

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

9.2. Příkazník není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu příkazce.

9.3. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok příkazníka na jakékoliv plnění ze strany příkazce nad rámec této smlouvy.

9.4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření.

9.5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud příkazce.

9.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Domažlice 1. 9. 2016 Pakoměřice 9. 9. 2016

…………………………………… ……………………………………

příkazce příkazník

Město Domažlice ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxx, starosta Ing. arch. Xxxxx Xxxxxx, jednatel

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Tato smlouva byla schválena na 57. schůzi rady města dne 28. 6. 2016 usnesením číslo 2756 a).

…………………………………… Město Domažlice

Xxx. Xxxxxxxx Xxxx, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 30. 8. 2016 Xxxxx a příjmení příkazce operace: Xx. Xxxxxx Xxxxx

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 30. 8. 2016 Jméno a příjmení správce rozpočtu: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx

Podpis: