GASCONTROL, společnost s r.o.
GASCONTROL, společnost s r.o.
se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov IČO 465 78 021, DIČ CZ46578021
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
Obchodní podmínky smluv o dílo
Dodavatelské
Obchodní podmínky
smluv o dílo
verze Z/2021/09
§ 1
Působnost
(1) Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“), upravují závazkový právní vztah smluvních stran vzniklý na základě smlouvy o dílo nebo rámcové smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“) uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ).
(2) Tyto OP jsou platné a závazné pro výše uvedené závazkové vztahy, kde GASCONTROL, společnost s r.o., se sídlem Dělnická 883/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 465 78 021, DIČ CZ46578021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396, je zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“).
§ 2
Vztah ke Smlouvě
(1) V případech, kdy ustanovení Smlouvy a ustanovení OP jsou totožná nebo se ve svém důsledku navzájem nevylučují, jsou obě ustanovení závazná.
(2) V případech, kdy ustanovení Smlouvy stanoví určitou věc odlišně od ustanovení OP, použije se ustanovení Smlouvy, nestanoví-li Smlouva jinak.
(3) V případech Smlouvou neupravených, se řídí závazkový právní vztah ustanoveními OP.
(4) V případech Smlouvou ani OP neupravených, řídí se závazkový právní vztah zavedenými obchodními zvyklostmi mezi smluvními stranami, nejsou-li v rozporu s kogentními ustanoveními zákona, jinak zákonem.
§ 3
Střet obchodních podmínek
(1) Odkáží-li smluvní strany v nabídce a přijetí nabídky na své obchodní podmínky, které si odporují (dále jen
„střet obchodních podmínek“), je Xxxxxxx přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu.
(2) Vyhradí-li si jedna ze smluvní stran ve svých obchodních podmínkách v případě střetu obchodních podmínek, že je oprávněna jakkoliv jednostranně měnit, doplňovat nebo vykládat uzavřený závazek, pak je tato jednostranná změna závazná pro druhou smluvní stranu od okamžiku jejího písemného doručení dotčené smluvní straně. Smluvní strana, která je pak takto dotčena touto jednostrannou změnou, je oprávněna od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne písemného doručení.
§ 4
Identifikace smluvních stran
(1) Smluvními stranami jsou objednatel a zhotovitel. Jsou- li smluvní strany Smlouvou označeny jako odběratel a dodavatel, pak odběratel je objednatelem a dodavatel je zhotovitelem.
(2) Objednatel je povinen při uzavření Xxxxxxx příslušným dokladem osvědčit a doložit svou právní subjektivitu, tj. předložit kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiného rejstříku ekonomických subjektů, živnostenského listu, zřizovací listiny či jiného úřední dokladu, plátci DPH navíc i kopii osvědčení o registraci plátců DPH. Osoba jednající či zastupující objednatele je povinna doložit či prokázat své oprávnění činit právní úkony za objednatele a zavazovat jej.
(3) Je-li objednatelem dle ust. § 4 odst. 2 těchto OP subjekt, s nímž zhotovitel opakovaně spolupracuje, pak objednatel svou povinnost zde stanovenou splní i tak, že dodá platné doklady 1 x za půl roku, a je-li nadnárodní společností, pak 1 x za rok.
(4) Objednatel je rovněž povinen doložit doklady dle ust.
§ 4 odst. 2 těchto OP při změně v dokladech.
(5) Objednatel je povinen na žádost zhotovitele dále prokázat svého skutečného majitele ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Neprokázání těchto skutečností nebo odmítnutí prokázání těchto skutečností ve zhotovitelem stanovené době je důvodem pro neuzavření Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy.
§ 5
Předmět Smlouvy
(1) Předmětem Xxxxxxx je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
(2) Předmětem Smlouvy může být i rámcová dohoda o provádění díla ve smyslu § 5 odst. (1) OP, tedy závazek k opakovanému plnění, kdy taková smlouva má charakter rámcové smlouvy o dílo. Tyto obchodní podmínky pak dopadají i na jednotlivá díla dle takové rámcové smlouvy o dílo.
§ 6
Forma Smlouvy
(1) Smlouva má formu „písemné smlouvy“ nebo zhotovitelem potvrzené písemné „objednávky“ objednatele.
(2) Písemná forma smlouvy nebo zhotovitelem potvrzená objednávka objednatele je nezbytná. Není-li dodržena písemná forma, smluvní strany nejsou Smlouvou vázány, není-li její obsah dodatečně potvrzen v písemné formě.
(3) Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí mít Smlouva písemnou formu. Má-li nebo měla-li mít smlouva písemnou formu, je možné ji měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou formou. Zároveň je písemná forma povinná zejména pro všechny oznámení, souhlasy, sdělení, protokoly, dodací listy a dokumenty, nestanoví-li smlouva výslovně, že není písemné formy třeba.
(4) Není-li stanoveno jinak, je písemná forma zachována i v případech jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. Elektronického podpisu je třeba pouze tam, kde to stanoví Xxxxxxx.
§ 7
Uzavření Smlouvy
(1) Je-li cena díla v celkové hodnotě do 200 000,- Kč, včetně (včetně DPH), je Smlouva uzavřena přijetím nabídky, tj. potvrzením písemné objednávky objednatele zhotovitelem.
(2) Je-li cena díla v celkové hodnotě nad 200 000,- Kč (včetně DPH), nepostačuje zhotovitelem potvrzená písemná objednávka objednatele, ale je nutná písemná smlouva, jejíž obsah je potvrzen podpisy smluvních stran.
(3) Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoliv jednání o smlouvě ukončit. Žádné jeho jednání, ať právní či faktické, nemůže ve druhé potencionální smluvní straně vzbudit důvodné očekávání, že dojde k uzavření smlouvy, ledaže je ze strany zhotovitele výslovně tvrzen opak. Pro případ, že by v budoucnu byla dovozena předsmluvní odpovědnost zhotovitele za neuzavření smlouvy, objednatel se vzdává práva na náhradu škody.
(4) Smlouva je uzavřena přijetím pouze úplné shodné nabídky, a to v celém jejím rozsahu. Je-li nabídka zhotovitele přijata objednatelem s dodatky či odchylkami, smlouva není uzavřena a zhotovitel není z takového přijetí nabídky vázán. Zhotovitel však může výše uvedené vyloučit výslovným sdělení, že přijetím nabídky s odchylkami má smlouvu v konkrétním případě za uzavřenou.
(5) Nabídka učiněná zhotovitelem v písemné formě vůči objednateli musí být přijata ve lhůtě 14 dnů ode dne odeslání návrhu.
(6) Nabídka učiněná zhotovitelem je odvolatelná.
§ 8
Úplata
(1) Smlouva je úplatná, není-li stanoveno jinak.
(2) Úplatou nebo cenou je cena díla uvedena ve Xxxxxxx. Je-li uzavřena písemná smlouva, pak má přednost cena díla tam uvedená před cenou díla uvedenou v nabídce nebo jejím přijetí, popř. v ceníku, rozpočtu atd.
(3) Cena díla je stanovena jako úplná, konečná a bez DPH, není-li ve Smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak.
(4) Nárok na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli předáním dokončeného díla.
(5) Zhotovitel je oprávněn kdykoliv před zahájením provádění díla (po podpisu smlouvy) požadovat 30% zálohu z ceny díla a/nebo následně v průběhu provádění díla dále požadovat po objednateli zaplacení zálohy na cenu díla. Záloha na cenu díla je splatná na základě faktury zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu až do výše 90 % sjednané ceny díla, a objednatel je povinen takovouto zálohu poskytnout. Je- li objednatel v prodlení se zaplacením požadované zálohy, není zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, a to až do jejího úplného uhrazení.
(6) Každá faktura na cenu díla nebo na zálohu na cenu díla je splatná do 30 dnů ode dne, kdy byla zhotovitelem objednateli doručena, není-li písemně ujednáno jinak.
(7) Objednatel není oprávněn provést jednostranné započtení na cenu díla.
§ 9
Některá ujednání o změně okolností
(1) Cena díla vychází z cenové nabídky, ceny výrobků a stavebních materiálů v době uzavření Smlouvy a zhotovitel tak při sjednávání smlouvy vycházel z cenové hladiny v době jejího uzavření.
(2) Zhotovitel garantuje platnost cenové nabídky, ze které vychází cena díla dle této smlouvy, a to po dobu uvedenou ve Xxxxxxx, cenové nabídce apod., tedy době označené jako „platnost nabídky“, „platnost cenové nabídky“, „garance ceny“, apod. Není-li taková doba uvedená, pak se má za to, že zhotovitel garantuje platnost cenové nabídky po dobu 6 měsíců od uzavření smlouvy.
(3) Zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranné poměrného navýšení ceny díla pro případ neúměrného zvýšení nákladů jeho plnění (tj. cen na trhu ve vztahu k výrobkům a/nebo stavebním materiálům, které mají být zhotovitelem použity pro provedení díla).
(4) Má se za to, že zvýšení nákladů dle ust. § 9 odst. 3 těchto OP je neúměrné, zvýší-li se náklady o více než 10 % ode doby uzavření Smlouvy, kdy právě taková změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním zhotovitele.
(5) Zhotovitel má právo jednostranného poměrného navýšení ceny díla dle tohoto článku v případě, že dojde k neúměrnému zvýšení nákladů jeho plnění a dále uplyne doba, po kterou garantuje platnost cenové nabídky, kdy v takovém případě je zhotovitel oprávněn k poměrnému navýšení ceny díla právě o takové navýšení.
(6) Pro případ sporu smluvních stran o navýšení ceny díla dle tohoto článku se použijí ustanovení § 1765 a § 1766 občanského zákoníku.
(7) Smluvní strany se dohodly, že přiměřená lhůtou dle ust.
§ 1766 odst. 2, věta druhá NOZ činí 12 měsíců.
§ 10
Vícepráce
(1) Požádá-li objednatel o provedení prací nad sjednaný rozsah díla (vícepráce), má zhotovitel nárok na jejich zaplacení.
(2) Požadavek objednatele na provedení víceprací může mít písemnou i ústní formu. Požadavek objednatele může vyplývat i z jeho jednání.
(3) Zhotovitel je oprávněn kdykoliv požadovat, aby objednatel uzavřel se zhotovitelem písemný dodatek ke Smlouvě, ve kterém zachytí obsah požadavku objednatele na provedení víceprací a jejich ceny.
(4) Není-li cena víceprací sjednána, pak je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení všech vynaložených nákladů na provedení víceprací, zvýšených o přiměřený zisk zhotovitele. Má se za to, že zisk zhotovitele je přiměřený, nepřekračuje-li 10 % ceny nákladů na provedení víceprací.
§ 11
Méněpráce
(1) Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla (méněpráce) a neujednají-li si důsledky pro výši ceny díla, zaplatí objednatel cenu upravenu s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.
§ 12
Provádění díla
(1) Smluvní strany jsou si povinny vzájemně plnit řádně
a včas.
(2) Zhotovitel má právo na zaplacení ceny díla jeho provedením. Ustanovení § 8 odst. 5 těchto OP tím však není dotčeno.
(3) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
(4) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
(5) Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
(6) Dílo (nebo jeho část) se má za převzaté objednatelem,
je-li užíváno.
(7) Je-li ujednáno protokolární předání díla, pak je objednatel povinen při předávání díla vždy do protokolu zaznamenat, zda dílo přebírá či nikoliv a důvody pro nepřevzetí díla a protokol podepsat. Odmítne-li objednatel do protokolu zaznamenat, zda dílo přebírá či nikoliv, nebo znamená-li pouze odmítnutí převzetí díla bez uvedení důvodu, má se za to, že dílo převzal.
(8) Zhotovitel je oprávněn pověřit k provedení díla nebo jeho části třetí osobu (subdodavatele).
§ 13
Doba a místo provádění díla
(1) Zhotovitel provede dílo v ujednané době, a není-li doba
ujednána, pak v době obvyklé.
(2) Doba pro provedení díla se automaticky prodlužuje přiměřeně o dobu:
a) po kterou trval důvod pro přerušení provádění díla dle těchto obchodních podmínek nebo Xxxxxxx;
b) po kterou nebylo možno dílo provádět z důvodů nezávislých na vůli zhotovitele.
(3) Není-li ujednáno jinak, nebo nevyplývá-li z povahy díla
jinak, je místem plnění sídlo zhotovitele.
(4) Je-li dílo objednateli dopravováno silniční nákladní dopravou, pak je přímo uplatnitelný zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ze znění pozdějších předpisů a dále Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), a to i v případě vnitrostátní přepravy. Objednatel tímto bere na vědomí zejména zákonná omezení odpovědnosti přepravce za poškození zásilky, výši úroků z náhrady škody při přepravě, zkrácené lhůty pro oznámení vad přepravy a další ustanovení těchto předpisů. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel neprovádí žádná mimořádní opatření ve vztahu k případnému pojištění nebo rozšíření odpovědnosti přepravce za škodu na přepravovaných věcech, nebylo-li to ujednání. Mají-li být takové mimořádná opatření provedena, pak náklady na jejich provedení uhradí objednatel.
§ 14
Stavba jako předmět díla
(1) Ustanovení tohoto paragrafu a jeho odstavců se užijí
tehdy, je-li předmětem díla stavba ve smyslu ust.
§ 2623 a násl. NOZ.
(2) Staveniště prosté všech právních i faktických vad předá objednatel zhotoviteli písemným zápisem protokolárně nejpozději k termínu zahájení prací dle této Smlouvy. Zároveň objednatel předá zhotoviteli veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná pro provádění díla, a napojovací body médií (voda, el. energie), jsou-li potřebné k provádění díla. Xxxxxxxxxx se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště do 14 dnů po dokončení díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.
(3) Ode dne převzetí staveniště bude zhotovitel vést o prováděných pracích písemný stavební deník v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost vést stavební deník končí okamžikem předáním a převzetím díla.
(4) Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, respektive, které vyplývají z této Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, druh použitých materiálů a technologií, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje související s hospodárností a bezpečností práce, a to denně. Předmětem zápisů do stavebního deníku v průběhu stavby jsou rovněž termíny k odstranění zjištěných vad a nedodělků a údaje s tím související. Objednatel je oprávněn denně sledovat zápisy v těchto denících a připojovat k nim své stanovisko.
(5) Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
(6) Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště a archivuje kopii po dobu 10 let od předání díla objednateli.
(7) Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, osoba vykonávající autorský dozor projektanta a další osoby stanovené Smlouvou.
(8) V případě nesouhlasného stanoviska objednatele k provedenému zápisu od pověřených zástupců zhotovitele je objednatel povinen do pěti pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má zato, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
(9) Zápisem ve stavebním deníku nejsou dotčena ustanovení Smlouvy a nelze obsah Smlouvy zápisem ve stavebním deníku měnit.
§ 15
Doprava a další náklady zhotovitele
(1) Neujednají-li smluvní strany jinak, není doprava díla do místa plnění započtena v ceně díla. Zhotovitel má právo požadovat po objednateli zaplacení nákladů na dopravu. Není-li cena dopravy dohodnuta, objednatel zaplatí cenu obvyklou.
(2) Zhotovitel má práva na zaplacení dalších nákladů spojených s prováděním díla nad rámec ceny díla, a to zejména:
a) náklady na zabalení díla, je-li potřeba dílo pro předání zabalit;
b) náklady na skladování díla, je-li třeba dílo do
předání díla uskladnit;
c) náklady na zpracování dokumentace díla, zejména náklady na projekty, posudky, stanoviska, statické výpočty, překlady, osvědčení apod.
§ 16
Sankce
(1) Je-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, zálohy, nebo jiného peněžité plnění na základě Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, tj. nezaplatí-li řádně a včas, pak je povinen zaplatit zhotoviteli společně s dlužnou částkou i smluvní pokutu ve výši 0,5 % za každý započatý den prodlení z dlužné částky.
(2) Zaplacením smluvní pokuty dle ust. § 16 odst. 1 těchto OP není dotčeno právo zhotovitele požadovat zaplacení úroku z prodlení.
(3) Pro účely výpočtu smluvních pokut a úroků z prodlení
se použijí ceny s DPH.
(4) Smluvní pokuta je splatná na výzvu zhotovitele ve lhůtě stanovené takovou výzvou. Za výzvu k zaplacení smluvní pokuty se považuje i faktura znějící na smluvní pokutu nebo její část.
(5) Veškerá sankční ujednání, zejména o smluvní pokutě, musí být uzavřena v písemné formě.
(6) Smluvní úrok z prodlení s jakoukoliv platbou objednatele zhotoviteli je stanoven ve výši 0,05 % za den z ceny díla, nestanoví-xx Xxxxxxx.
(7) Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní pokutou chráněná povinnost ani povinnost k případné náhradě škody.
(8) Jakékoliv nároky objednatele vůči zhotoviteli z titulu smluvních pokut jsou jednotlivě i ve svém součtu omezeny částkou odpovídající 30 % ceny díla. Objednatel nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty, která přesáhne tento limit.
§ 17
Práva z vadného plnění (a způsob reklamace)
(1) Dílo má vadu, neodpovídá-li Smlouvě.
(2) Objednatel je xxxxxxx při převzetí díla xxxxxxxxxxxx dílo prohlédnout a přesvědčit se o jejich vlastnostech. Není-li objednatelem provedena řádná a včasná prohlídka, pak práva z vadného plnění objednateli zanikají.
(3) Reklamační řízení je zahájeno včasným a řádným písemným oznámením vady objednatelem zhotoviteli.
(4) Objednatel je povinen v oznámení zejména uvést reklamovanou vadu, včetně popisu, jak se vada projevuje. Je-li oznámení vada v tomto směru neúplné nebo neurčité, pak je povinen jej objednatel doplnit na základě výzvy zhotovitele bez zbytečného prodlení. Neučiní-li tak, pak zhotovitel není povinen k oznámení vad dále přihlížet.
(4) Výhradně objednatel je oprávněn k volbě práva z vadného plnění dle § 2106 odst. 1 NOZ. Právo je objednatelem dle ust. § 2106 odst. 3 NOZ zvoleno včas, provede-li volbu do 5 pracovních dní ode dne oznámení vady věci.
(5) Oznámení vady a volba práva z vadného plnění musí mít písemnou formu, zaslanou na adresu zhotovitele. Písemná forma je zachována v případě oznámení učiněného i elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby (emailem, faxem atd.).
§18
Záruka za jakost
(1) Obsahuje-li Smlouva ustanovení o záruce nebo garanci, záruční době nebo garanční době, záručních nebo garančních podmínkách, má se za to, že se jedná o záruku za jakost.
(2) Záruku za jakost se zhotovitel objednateli zavazuje, že dílo bude po určitou dobu (záruční dobu) způsobilé k použití pro smluvený účel, a není-li ho, tak pro účel obvyklý a že si zachová smluvené vlastnosti, a není-li jich, tak vlastnosti obvyklé.
(3) Smluvený účel a smluvené vlastnosti jsou i účel a vlastnosti patrné ze Smlouvy nebo patrné z jednání o smlouvě.
(4) Záruční doba je 12 měsíců na věci a 24 měsíců u prací, není-li ujednáno jinak. Ust. § 2114 NOZ tímto není dotčeno.
(5) Ustanovení § 17 těchto OP o právech z vadného plnění se použijí přiměřeně i na plnění ze záruky za jakost.
§19
Předčasné ukončení smlouvy
(1) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména:
a) jestliže je Objednatel v prodlení s placením ceny díla, zálohy, nebo jiného peněžité plnění na základě Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, tj. nezaplatí-li řádně a včas, a to více než 30 dní;
b) jestliže z důvodů na straně Objednatele nemůže Zhotovitel dílo řádně provést nebo v řádném provádění díla pokračovat, trvá-li tento stav déle než 30 dní nebo se opakuje.
c) je-li prohlášen úpadek Objednatele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
d) xxxxx-xx se zřejmým, že objednatel nebude schopen zaplatit cenu díla, její část nebo zálohu na cenu díla;
e) jestliže tak stanoví Smlouva nebo zákon.
(2) Skutečnosti dle ust. § 19 odst. 1 těchto OP se rovněž považují za porušení smlouvy podstatným způsobem dle ust. § 2002 NOZ.
(3) Objednatel není oprávněn Smlouvu jednostranně ukončit, nestanoví-li tako samotná Smlouva nebo zákon.
(4) Xx-xx Xxxxxxx rámcovou smlouvou o dílo, pak je zhotovitel oprávněn kdykoliv takovou Xxxxxxx vypovědět. Výpověď je účinná jejím doručením objednateli a to okamžitě, nestanovil-li zhotovitel jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
(5) V případě insolvenční řízení objednatele dnem zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení nebo okamžikem zániku moratoria nebo mimořádného moratoria objednatele ve smyslu insolvenčních předpisů, zejména insolvenčního zákona:
a) zaniká povinnost zhotovitele plnit vůči objednateli
co do výše nezaplacené ceny díla;
b) objednatel ztrácí veškeré výhody splátek a splátkových kalendářů ceny díla, tedy dochází k automatickému zesplatnění celé ceny díla takovým okamžikem;
c) zhotovitel je oprávněn veškerá dosavadní plnění objednatele v prvé řadě bez dalšího započítat/přepočítat na úhradu příslušenství pohledávek a teprve následně na jejich jistinu;
d) automaticky dochází k zesplatnění veškerých nároků zhotovitele vůči objednateli z titulů sjednaných smluvních pokut.
§ 20
Vyšší moc
(1) Strana není odpovědná za nesplnění své smluvní povinnosti, jestliže prokáže, že nesplnění bylo v důsledku překážky, kterou strana nemohla ovlivnit, nemohla ji ani rozumně předvídat v době uzavření
smlouvy a nemohla se jí ani vyhnout či ji jinak překonat (dále též „Vyšší moc“).
(2) Jestliže je překážka jen dočasného charakteru, vyloučení odpovědnosti za nesplnění trvá po dobu, která je důvodná s ohledem na účinek překážky na splnění smlouvy.
(3) Strana, která nesplní povinnost, musí oznámit druhé straně vznik překážky a její důsledky na svou způsobilost plnit. Jestliže oznámení neobdrží druhá strana v přiměřené lhůtě poté, co strana, která nesplní povinnost, se dověděla nebo měla dovědět o takové překážce, je tato strana odpovědná za škodu tím vzniklou.
(4) Dle tohoto paragrafu straně nic nebrání, aby vykonala své právo ukončit smlouvu, odepřít plnění nebo požadovat úroky ze splatné částky.
(5) V případě sporů „o vyšší moc“ se strany dohodly, že vyšší moc bude vykládána dle Zásad UNIDROIT.
(6) Zvláštními případy Vyšší moci jsou důsledky opatření proti šíření nemoci Covid-19 (označované jako SARS CoV-2) nebo jiné obdobné nemoci (dále jen „nakažlivé nemoci“), brání-li nebo zdržují-li takové důsledky takových opatření zhotoviteli v plnění jakékoliv jeho povinnosti. Má se za to, že žádná ze smluvních stran nemohla veškeré důsledky opatření proti nakažlivým nemocem v době uzavření smlouvy předvídat.
(7) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění. Práva dotčené smluvní strany dle tohoto ustanovení nevzniknout, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností. Není-li dále uvedeno jinak, pak platí ust. § 1765 a násl. občanského zákoníku. Má se za to, že žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy rozumně předpokládat ani ovlivnit změnu okolností ve smyslu tohoto ustanovení, která nastala důsledkem opatření proti nakažlivým nemocem.
§ 21
Hardship
(1) Hardship (těžkost) nastane v případě okolnosti, která podstatně mění rovnováhu Smlouvy, ať již proto, že se zvýšily náklady plnění strany, anebo se snížila hodnota přijímaného plnění, a:
a) tyto skutečnosti se vyskytnou anebo se stanou známými znevýhodněné straně až po uzavření smlouvy,
b) znevýhodněná strana nemohla tyto skutečnosti při uzavírání smlouvy rozumně předvídat,
c) znevýhodněná strana nemohla tyto skutečnosti
ovlivnit,
d) znevýhodněná strana nepředpokládala riziko vzniku těchto skutečností.
(2) V případě hardship je znevýhodněná strana oprávněna navrhnout jednání o změně smlouvy. Návrh by měl být podán bez zbytečného odkladu a musí být odůvodněný.
(3) Návrh na jednání o změně smlouvy sám o sobě neopravňuje znevýhodněnou stranu nesplnit svoje závazky.
(4) Pokud strany ani po uskutečnění jednání nedojdou v rozumné době shody, je kterákoli ze stran oprávněna obrátit se na soud.
(5) Pokud soud shledá hardship, může, bude-li to rozumné:
a) smlouvu zrušit k datu a za podmínek, které určí
nebo
b) rozhodnout o její úpravě tak, aby došlo k obnovení smluvní rovnováhy.
(8) V případě sporů „o hardship“ se strany dohodly, že hardship bude vykládán dle Zásad UNIDROIT.
§ 22
Soudní příslušnost, rozhodné právo a rozhodný jazyk
(1) Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že ve smyslu ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude pro rozhodování sporů ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících ze Smlouvy místně příslušný Okresní soud v Ostravě a pokud bude věcně příslušný krajský soud, pak místně příslušným bude Krajský soud v Ostravě, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
(2) V případě poměrů s mezinárodním prvkem se smluvní strany výslovně dohodly, tam kde to nevylučují obecně platné právní předpisy nebo ujednání smluvních stran, že:
a) k rozhodování všech sporů je dána pravomoc soudů České republiky;
b) rozhodným právem je právo České republiky;
c) rozhodným, příp. jednacím, jazykem je český jazyk.
§ 23
Doručování a fikce doručení
(1) Pro případ doručování listin souvisejících se Smlouvou (faktura, odstoupení, reklamace apod.) platí níže uvedené:
a) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb budou zasílány na adresu smluvní strany uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiném obdobné veřejném rejstříku a není-li smluvní strana vedena v takovémto rejstříku, pak na adresu uvedenou ve Smlouvě.
b) v případě doručování elektronickou poštou je doručeno okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je doručeno též dnem odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít)
zásilku převzít (za odepření převzetí zásilky se podkládá i odmítnutí zásilky pro nevyžádanost);
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je doručeno uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl;
e) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je doručeno dnem, kdy je zásilka vrácena z důvodu neznámého adresáta.
(2) Ujednají-li si smluvní strany doručovací adresu odlišnou od adresy uvedené ve veřejném rejstříku, případně si dokonce sjednají, že veškeré písemnosti budou doručovány na tuto doručovací adresu, pak pro doručování nadále platí ust. § 23 odst. 1 písm. c) až e) těchto OP.
(3) Doručování písemností na adresu smluvní strany uvedenou ve veřejném rejstříku nemůže jít k tíži odesílatele.
§ 24
Ochrana osobních údajů
(1) Objednatel bere na vědomí, že v rámci plnění smlouvy o dílo je nezbytné, aby zhotovitel zpracovával osobní údaje objednatele dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
(2) Objednatel bere na vědomí, že prostory zhotovitele jsou monitorovány kamerovým systémem. V případě pohybu objednatele v monitorovaném prostoru zhotovitel zpracuje identifikační údaje objednatele ve formě kamerového záznamu.
(3) Aktuální informace pro objednatele o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu ust. čl. 13 GDPR jsou k dispozici na webových stránkách zhotovitele dostupných v aktualizované verzi na adrese xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx .
(4) Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel v souladu s ust. čl. 39 GDPR ustanovil pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Xxx. Xxxxxxx XXXXX; email: xxxxx@xxxxxxxxxx.xx; tel.: x000000000000.
§ 25
Závěrečná ustanovení
(1) Tyto OP platí v celé rozsahu, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou ve Smlouvě jinak.
(2) Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé
Smlouvy.
(3) Uzavírá-li zhotovitel v běžném obchodním styku s větším počtem osob Smlouvy zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto OP a vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy rozumná potřeba jejich pozdější změny, je zhotovitel oprávněn jednostranně měnit a doplňovat tyto OP, a to i v jejich úplném rozsahu. Změna je oznamována druhé smluvní straně zasláním
změněného nebo doplněného znění OP. Druhá smluvní strana je v takovémto případě oprávněna Smlouvu vypovědět ve výpovědní době 1 měsíce ode dne následujícího po jejich doručení.
(4) Je-li objednatel podnikatelem, pak si smluvní strany sjednávají výslovné vyloučení uplatňování ust. § 1799 až § 1800 NOZ.
(5) Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění Smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat a neposkytovat třetím osobám žádné informace, které získaly v souvislosti s realizací Smlouvy, které by xxxxx
poškodit vzájemné vztahy nebo jednu ze smluvních stran nebo které je nutno vzhledem k jejich povaze považovat za důvěrné.
(6) Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formu písemný dodatků. Smluvní strany se zároveň dohodly, že písemná forma je povinná zejména pro všechna oznámení, sdělení a potvrzení, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
(7) Tyto OP vstoupily v platnost dne 01. 09. 2021 a nahrazují všechny dříve vydané OP v souladu s § 20 odst. 3 OP.