Smlouva o dílo č. [DOPLNÍ FF UK] WEB pro KREAS- opakování
Smlouva o dílo č. [DOPLNÍ FF UK] WEB pro KREAS- opakování
uzavřená mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „SoD“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
se sídlem:
kterou zastupuje:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále „Kupující“ nebo také „Zadavatel“);
a
[doplní Prodávající]
se sídlem: [doplní Prodávající]
kterou zastupuje/jí: [doplní Prodávající]
IČO: [doplní Prodávající]
DIČ: [doplní Prodávající]
bankovní spojení: [doplní Prodávající]
číslo účtu: [doplní Prodávající]
Zapsaná v [doplní Prodávající] rejstříku vedeném [doplní Prodávající] soudem [doplní Prodávající], oddíl [doplní Prodávající], vložka [doplní Prodávající]
(dále „Prodávající“ nebo také „Zhotovitel“).
(Kupující a Prodávající dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.)
Úvodní ustanovení
Kupující je veřejným zadavatelem a příjemcem dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt „ Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, (dále jen „Projekt“).
Za účelem úspěšné realizace Projektu je nezbytné pořídit i Dílo (jak je tento pojem definován níže), a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázkách“ nebo „ZZVZ“), a Pravidly pro výběr Prodávajících v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Tato veřejná zakázka (dále jen "zakázka") je označována dle českého právního řádu jako veřejná zakázka malého rozsahu (§ 12 (3) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ")) a zadavatel zvolil v souladu s § 18 (5) ZZVZ v zájmu zjednodušení postupu pro její zadání, provést výběrové řízení pro tuto zakázku mimo režim pravidel uložených ZZVZ. Zadavatel bude v každém případě dodržovat zásady stanovené v § 6 ZZVZ (tj. zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti.). Zadavatel může používat odkazy na konkrétní ustanovení ZZVZ v této výzvě a jinde, a to kvůli zjednodušení popisu postupu v rámci výběrového řízení; Tyto odkazy neznamenají, že zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu dle ZZVZ.
Tato XxX se uzavírá na základě otevřeného zadávacího řízení mimo režim ZZVZ na uzavření smlouvy o dílo s jedním účastníkem na veřejnou zakázku s názvem „WEB pro KREAS “ .
Prodávající prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi zadávacími podmínkami této veřejné zakázky, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro poskytnutí plnění za dohodnuté jednotkové ceny uvedené v této SoD, a že je způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této SoD.
Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že plnění dle této SoD, která jsou předmětem jakéhokoliv práva duševního vlastnictví, je oprávněn distribuovat a poskytovat třetím osobám (vč. FF UK).
Ustanovení této SoD, jakož i smluv na základě této SoD uzavíraných, je třeba vykládat v souladu se zadávacími podmínkami výše uvedeného zadávacího řízení.
Prodávající má zájem Předmět plnění Kupujícímu za úplatu poskytnout.
Nabídka Prodávajícího podaná pro veřejnou zakázku „WEB pro KREAS – opakování „ jejímž cílem bylo obstarat Dílo (dále jen „Veřejná zakázka“), byla vybrána Kupujícím jako nejvhodnější.
bylo dohodnuto následující:
1Účel a Předmět Smlouvy o Dílo
Za podmínek sjednaných v této Smlouvě o dílo
se Zhotovitel zavazuje vytvořit pro Objednatele Dílo, které spočívá v
dodání Objednateli Software/Web, jak je popsán ve Xxxxxxx o dílo;
poskytnutí Objednateli Licence a/nebo Podlicence k Software;
provedení pro Objednatele činnosti nezbytné k zabezpečení plné funkčnosti Software, jak je popsáno ve Xxxxxxx o dílo a Dokumentaci;
poskytnutí Objednateli Dokumentaci vztahující se k Software
a předat Objednateli Dílo v souladu s touto Smlouvou a přílohami této Smlouvy, které jsou její nedílnou součástí a poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy,
se Objednatel zavazuje za řádně provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou Cenu Díla a řádně v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami provedené Dílo od Xxxxxxxxxxx převzít.
A zároveň se
Dodavatel zavazuje poskytovat Objednateli Služby a Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za tyto Služby Odměnu za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Strany se dohodly, že Služby poskytované Dodavatelem zahrnují následující činnosti:
zajištění funkčnosti, Dostupnosti, Xxxxxx a poskytování podpory pro Software dle čl. 1.1.2 této Smlouvy,
Poskytování Konzultačních služeb dle čl. 1.1.10 této Smlouvy
Provádění Úprav Software dle čl. 7.1.1.1 této Smlouvy.
Pojmy
“Analýza” Analýza je základním výchozím dokumentem Díla, jak je dále specifikováno, a vymezuje zásadní cíle, účely, postupy a zavádění (implementaci) webové prezentace projektu KREAS a případných podpůrných systémů dle této dokumentace. Analýzu zpracuje Dodavatel ve spolupráci se Zadavatelem, a to na základě této specifikace díla. Analýza podléhá akceptaci ze strany Objednatele. Plnění dalších části Díla je podmíněno úspěšnou akceptací Analýzy ze strany Objednatele.
“Dílo” znamená
vytvoření Analýzy dle čl. 7.1.1.1 této Smlouvy
vytvoření Webu, v souladu s přílohou č. 5 této Smlouvy a odsouhlasenou Analýzou dle čl. 7.1.1.1 této Smlouvy
vytvoření CMS, v souladu přílohou č. 5 této Smlouvy a s odsouhlasenou Analýzou dle čl. 7.1.1.1 této Smlouvy,
vytvoření Testovacího prostředí v souladu přílohou č. 5 této Smlouvy a s odsouhlasenou Analýzou dle čl. 7.1.1.1 této Smlouvy,
provedení Testovacího a Ověřovacího provozu,
poskytnutí veškeré součinnosti k provedení Penetračního testu,
vypracování Dokumentace.
„Dokumentace“ znamená dokumentaci popisující funkčnost a technické parametry Webu a CMS v českém jazyce a v elektronické podobě ve formátu .pdf. Dokumentace musí obsahovat minimálně body uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
„Implementace“ znamená proces přizpůsobování Díla specifickým potřebám Objednatele, a to nastavením zákaznických parametrů Díla v souladu s přílohou č. 5 této Smlouvy a Analýzy dle čl. 7.1.1.1 této Smlouvy.
„Instalace“ znamená provedení veškerých činností nezbytných ke zprovoznění Díla, zahrnující mimo jiné zavedení Díla a jeho komponent v prostředí Objednatele.
„Integrace“ znamená věcné a funkční propojení předmětu Díla s jiným prvkem a/nebo programovým a/nebo hardwarovým vybavením Objednatele.
„Licence“ znamená oprávnění k výkonu práva užít Dílo ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění, a to v rozsahu specifikovaném v článku 6. této Smlouvy.
„Místo dodání“ znamená místa dle čl. 3.2 této Smlouvy, kam je Zhotovitel povinen Dílo dodat k zahájení Testovacího provozu.
„Osobní údaje“ znamená osobní údaje fyzických osob, zejména zaměstnanců Objednatele, jejichž ochrana a zpracování podléhá Zákonu o ochraně osobních údajů;
„Ověřovací provoz“ znamená dobu deseti (10) Pracovních dnů, nedohodnou- li se Strany jinak, po (i) skončení Testovacího provozu a (ii) Integraci Díla, během kterých se v Místě dodání provede prověření vlastností a vyzkoušení funkčnosti Díla, a to v Produkčním prostředí a za zvýšeného dohledu Zhotovitele. Přítomnost zástupců Zhotovitele při Ověřovacím provozu bude zajištěna minimálně v rozsahu nutném pro úspěšné dokončení Ověřovacího provozu, nebude-li mezi Stranami písemně dohodnuto jinak.
„Oznámení“ znamená telefonické oznámení ze strany Objednatele do Podpůrného centra Zhotovitele o existenci Vady. Každé telefonické oznámení potvrdí Objednatel rovněž zasláním e-mailové notifikace Zhotoviteli na e-mail doplní Zhotovitel, a to do konce následujícího Pracovního dne.
„Oznámení“ znamená telefonické oznámení ze strany Objednatele do Podpůrného centra Zhotovitele o existenci Vady. Každé telefonické oznámení potvrdí Objednatel rovněž zasláním e-mailové notifikace Zhotoviteli na e-mail doplní Zhotovitel, a to do konce následujícího Pracovního dne.
„Penetrační test“ znamená speciální metodu ověření, zda Dílo přístupné z internetové sítě je dostatečně vybaveno ochranou před útokem za účelem získání soukromých či neveřejných dat, popř. převzetí vlády nad Dílem a jeho částí. Penetrační testy budou prováděny metodou OWASP (The Open WebAplication Security Project – soubor uznávaných metod zabezpečení, která jsou potřebná pro vybudování bezpečné webové aplikace xxx.xxxxx.xxx). Další rozsah Penetračních testů může být specifikován v Analýze dle čl. 7.1.1.1 této Smlouvy.
„Perioda průběžných informací“ znamená četnost průběžných informací o odstraňování Vad, jež je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli.
„Podpůrné centrum“ znamená Centrum servisní podpory Zhotovitele na tel: doplní Zhotovitel, e-mail: doplní Zhotovitel
„Pracovní den“ znamená kterýkoliv kalendářní den s výjimkou soboty, neděle, dne pracovního volna a dne pracovního klidu ve smyslu platných právních předpisů České republiky.
„Práva duševního vlastnictví“ znamená veškeré patenty, autorská práva, práva k průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním jménům a firmám, chráněným označením původu, práva související s právem autorským, zvláštní práva pořizovatele databáze, obchodní tajemství, know-how a všechna další práva duševního vlastnictví jakékoliv povahy (ať již zapsaná nebo nezapsaná), včetně jakýchkoliv přihlášek a výlučných práv přihlásit k ochraně cokoli z výše uvedeného kdekoli na světě.
„Předání“ znamená den, kdy bude mezi Stranami podepsán Předávací protokol.
„Produkční prostředí“ znamená veřejně dostupné prostředí z internetu.
„Předávací protokol“ znamená protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami.
„Servisní doba“ znamená dobu od 8:00 do 16:00 v Pracovních dnech.
„Testovací provoz“ znamená dobu minimálně pěti (5) Pracovních dnů a maximálně deseti (10) Pracovních dnů, nedohodnou- li se Strany jinak, od provedení Instalace Díla, během kterých se provede (i) prověření vlastností Díla podle testovacího scénáře připraveného Zhotovitelem a odsouhlaseného Objednatelem a (ii) vyzkoušení funkčnosti Díla, a to v Testovacím prostředí. Doba Testovacího provozu může být po písemné dohodě Stran prodloužena až na deset (10) Pracovních dnů
Přítomnost zástupců Zhotovitele při Testovacím provozu bude zajištěna minimálně v rozsahu nutném pro úspěšně dokončení Testovacího provozu, nebude-li mezi Stranami písemně dohodnuto jinak.„Testovací prostředí" znamená prostředí pro testování Díla, které není veřejně dostupné z internetu a jeho provoz neovlivňuje Produkční prostředí.
„Vada“ znamená (i) právní vady Díla nebo (ii) rozpor mezi skutečnými vlastnostmi Díla a vlastnostmi, které jsou stanoveny touto Smlouvou nebo Dokumentací, nebo (iii) jakékoli funkční odchýlení Díla od standardních funkčních vlastností popsaných v této Smlouvě nebo Dokumentaci, které negativně postihuje jeho činnost nebo funkčnost.
„Vada kategorie A“ znamená nejzávažnější Vadu, která se projevuje tím, že
dodané Dílo má právní vady, nebo
dodané Dílo nebo jakákoliv jeho část nemá vlastnosti výslovně vymíněné touto Smlouvou nebo uvedené v Dokumentaci, nebo
dodané Dílo nebo jakákoliv jeho část je zcela nefunkční nebo Objednatel nemůže Dílo nebo jakoukoliv jeho podstatnou část užívat.
„Vada kategorie B“ znamená Vadu, která se projevuje tím, že užívání nebo funkčnost Díla nebo jakékoliv jeho části je Vadou omezeno a dochází tak k významnému ohrožení bezpečnosti u Objednatele.
„Vada kategorie C“ znamená Vadu, kterou Objednatel nezařadil mezi Vadu kategorie A nebo Vadu kategorie B a která
nebrání nebo má zcela minimální vliv na řádné užívání nebo funkčnost Díla nebo jakékoliv jeho části ze strany Objednatele, a
má minimální vliv na bezpečnost u Objednatele.
„Web“ znamená webové stránky xxx.xxxxx.xx splňující funkční a technické požadavky uvedené v příloze č. 5 této Smlouvy a v Analýze dle čl. 7.1.1.1 této Smlouvy.
„Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Další pojmy mohou být definovány přímo v textu Smlouvy s tím, že definice pojmu je zvýrazněna tučně a uvozena slovy „dále jen“ a při každém dalším výskytu je v textu Smlouvy vyznačena velkým počátečním písmenem.
Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.
Touto Smlouvou se Prodávající dále zavazuje vykonat následující činnosti (dále jen „Související činnosti“):
1.1.1.1dopravit Dílo do místa plnění;
1.1.1.2v případě řešení záručního servisu na 3 a více let jakýmkoliv produktovým balíkem výrobce provést registraci a všechny náležité úkony tak, aby Kupujícímu byla poskytnuta smluvená záruka bez dalších administrativních úkonů;
1.1.1.3ověřit, že Xxxx splňuje veškeré požadavky stanovené v této Smlouvě a je plně funkční;
1.1.1.4zpracovat a předat Kupujícímu instrukce a návody k obsluze a údržbě Předmětů plnění, a další doklady, které jsou nutné k převzetí a užívání Předmětů plnění, a to v českém nebo anglickém jazyce v rozsahu uvedeném v Příloze 1 (Technická specifikace) této Smlouvy o dílo;
1.1.1.5předat prohlášení o shodě Díla se schválenými standardy či právními předpisy, jsou-li tyto na daný případ aplikovatelné; a
1.1.1.6spolupracovat s Kupujícím při plnění této Smlouvy o dílo (např. zkontrolovat připravenost prostor pro instalaci Díla, bude-li to nezbytné).
2doba trvání Smlouvy o dílo
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost:
písemnou dohodou Stran;
odstoupením podle tohoto čl. 10 této Smlouvy;
splněním všech závazků z této Smlouvy s výjimkou závazků, které přetrvají po jejím skončení (zejména čl. 6.1, 8 a 9 této Smlouvy)
2.2Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vyjma případů uvedených v platných právních předpisech také v případě, že:
Zhotovitel nesplní akceptační kritéria pro skončení Testovacího provozu ani po provedení dvou Testovacích provozů dle čl. 7.6 této Smlouvy, nebo
Zhotovitel nesplní akceptační kritéria pro skončení Ověřovacího provozu ani po provedení dvou Ověřovacích provozů dle čl. 7.11 této Smlouvy, nebo
Zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku 4 této Smlouvy;
Zhotovitel uzavře smlouvu nebo smlouvy s poddodavatelem nebo poddodavateli na provedení Díla nebo jeho části bez souhlasu Objednatele, nebo
Zhotovitel poruší některou z povinností dle čl. 6.2 této Smlouvy a nápravu nezjedná ani ve lhůtě dvacet (20) Pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele,
se Zhotovitel ocitne v situaci, kdy (i) soud zahájí insolvenční řízení v souladu s platným a účinným zákonem upravující insolvenci, úpadek a způsoby jeho řešení (dále jen „Insolvenční zákon“) nebo (ii) soud rozhodne o úpadku v souladu s Insolvenčním zákonem nebo (iii) soud rozhodne o zrušení konkursu, protože majetek dlužníka zcela nepostačuje pro uspokojení pohledávek věřitelů nebo (iv) Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh v souladu s Insolvenčním zákonem nebo (v) je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení Zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí či jiného případu právního nástupnictví).
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že
Odstoupení je účinné okamžikem, kdy bylo druhé Straně doručeno.
Strany sjednávají, že i po ukončení této Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě či v platných právních předpisech zůstává zachována platnost a účinnost ustanovení upravující smluvní pokuty, čl. 12. a čl. 13 této Smlouvy.
3Místo dodání
Místo dodání díla je na adrese sídla zadavatele, Středočeský kraj, nebo jiná adresa sdělená Kupujícím po podpisu této Smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn vykonávat práce na Díle i mimo Místa dodání Díla výhradně na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
4čas plnění
Zhotovitel se zavazuje úspěšně ukončit Ověřovací provoz do 10 pracovních dnů (dle čl.1.1.9 této smlouvy) ode dne účinnosti této Smlouvy v souladu s podrobným harmonogramem a projektovým řízením Díla, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram a projektové řízení“).
Cena a platební podmínky
Cena Díla podle této Smlouvy činí doplní Zhotovitel Kč (slovy: doplní Zhotovitel korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla a poskytnutí plnění Zhotovitele podle této Smlouvy a její podrobný rozpis je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy. Cena Díla zahrnuje odměnu za poskytnutí Licence k Dílu podle článku 6 této Smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat Cenu Díla po podpisu Předávacího protokolu dle čl. 7.15 této Smlouvy oběma Stranami. Den podpisu Předávacího protokolu je i dnem zdanitelného plnění.
Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě této Smlouvy mohou mít listinnou nebo elektronickou podobu ve formátu pdf.
Doba splatnosti Xxxxxxxxxxxx vystavené Faktury je třicet (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou přílohou Faktury bude Stranami podepsaný Předávací protokol. Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, 31.12. nebo den, který není bankovním dnem podle zákona č.284/2009 Sb. o platebním styku v platném znění, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující bankovní pracovní den. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.
Došlá Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů ČR, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje. Objednatel má po obdržení faktury patnáct (15) dní na posouzení toho, zda je v pořádku a na její vrácení, pokud obsahuje chyby. Vrácením chybně vystavené Faktury se doba splatnosti přerušuje a po doručení správně vystavené Faktury Objednateli začíná běžet doba nová.
Cena Díla bude hrazena přímo na bankovní účet Zhotovitele vedený u banky v České republice a specifikovaný v této Smlouvě, jehož číslo je správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nebude-li na Faktuře uveden bankovní účet jiný a jehož číslo je správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zhotovitel:
bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo
bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR,
je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele pouze Cenu Díla za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči Zhotoviteli, Zhotovitel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Xxxxxxxxxxx informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny Díla.
Korespondenční adresa pro doručování Faktur je následující: xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx
Cena je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy o Dílo. Kupní cena zahrnuje zejména veškeré náklady Prodávajícího na odevzdání Předmětu plnění a vykonání Souvisejících činností, náklady na autorská práva, licence, pojištění, daně, záruční servis, odvoz a likvidace výpočetní techniky a jakékoliv další náklady spojené s plněním této Smlouvy o Dílo.
Kupní cena může být změněna pouze pokud:
v období od uzavření Smlouvy o Dílo do podpisu Předávacího protokolu dojde ke změně sazeb DPH, nebo pokud
1.1.1.1bude provedena v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázkách.
Kupní cena bude Kupujícím uhrazena v české měně na základě faktury, a to bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího uvedený na faktuře. Prodávající je oprávněn vystavit až po podpisu Předávacího protokolu. Kopie Předávacího protokolu musí být přílohou faktury. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu xxxxxxxxx@xx.xxxx.xx
Kupující je povinen řádně vystavené faktury uhradit do 30 dnů ode dne jejich doručení. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. Bude-li na vystavené faktuře od Prodávajícího uvedená jiná lhůta splatnosti, nebude na takovou jinou lhůtu Kupující brát zřetel a za lhůtu splatnosti se bude i nadále považovat lhůta uvedená v této Smlouvě.
Faktura vystavená Prodávajícím musí obsahovat náležitosti vyžadované právními předpisy České republiky pro daňový doklad. Faktury vystavené Prodávajícím podle této Smlouvy o Dílo budou obsahovat zejména tyto údaje:
firma (název) a sídlo Kupujícího,
1.1.1.1daňové identifikační číslo Kupujícího,
1.1.1.2firma (název) a sídlo Prodávajícího,
1.1.1.3daňové identifikační číslo Prodávajícího,
1.1.1.4evidenční číslo daňového dokladu,
1.1.1.5rozsah a předmět plnění (včetně odkazu na tuto Smlouvu),
1.1.1.6den vystavení daňového dokladu,
1.1.1.7datum uskutečnění plnění,
1.1.1.8Kupní cenu,
1.1.1.9základ DPH,
1.1.1.10sazbu DPH,
1.1.1.11výši DPH v české měně,
1.1.1.12evidenční číslo této Smlouvy o Dílo, které Kupující sdělí na žádost Prodávajícímu před vystavením faktury, a
1.1.1.13prohlášení, že plnění je poskytováno pro účely projektu „ Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě“, reg. číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734
V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Kupujícímu.
Poslední faktura každého kalendářního roku musí být Prodávajícím doručena do podatelny Kupujícího nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.
Práva a povinnosti stran
Objednatel je oprávněn vytisknout a užívat Dokumentaci týkající se Díla v neomezeném počtu kopií pro svoji potřebu a ve svůj prospěch, jakož i pro potřebu a ve prospěch Osob FF UK a tuto Dokumentaci předat Osobám FF UK k užívání. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s užíváním této Dokumentace Objednatelem a Osobami FF UK. Na jakékoli další poskytování Dokumentace třetím osobám se aplikuje čl. 12 této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje:
provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, pokyny pověřených zaměstnanců Objednatele a řádnou praxí na svůj náklad a na své nebezpečí a odstranit jakékoli Xxxx vytčené při předání nebo v záruční době podle článku 9.4 této Smlouvy;
provést Dílo (nebo jeho část) podle této Smlouvy osobně. Zhotovitel není oprávněn provést Dílo (nebo jeho část) prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu dal Objednatel předchozí písemný souhlas. V případě, že by Objednatel předchozí písemný souhlas s provedením Díla (nebo jeho části) podle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele Zhotoviteli udělil, Zhotovitel bude Objednateli za provedení Díla (či jeho části) podle této Smlouvy poddodavatele odpovídat Objednateli ve stejném rozsahu, jako by Dílo zhotovil Zhotovitel sám. Ustanovení poddodavatele nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele zhotovit Dílo v souladu s touto Smlouvou, kterou má po celou dobu trvání této Smlouvy Zhotovitel vůči Objednateli;
vytvořit Dílo prostřednictvím konkrétních kvalifikovaných osob (dále jen „Projektový tým“). Seznam členů Projektového týmu je uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této Smlouvy bez udání důvodu libovolně odmítnout (odmítnout k dalšímu vytváření Díla) kteréhokoliv člena Projektového týmu, ne však více než dvě různé osoby za sebou. Každé další odmítnutí (následující po dvou různých osobách za sebou) Objednatel zdůvodní následujícími důvody:
neodpovídající odbornost,
soustavná nízká pracovní výkonnost,
neschopnost týmové práce a/nebo
výsledky její práce opakovaně nejsou dodávány v požadované kvalitě.
Body výše uvedené musí být Objednatelem věcně konkretizovány a písemně odůvodněny.
Strany se výslovně dohodly, že v případě výměny kvalifikované osoby Projektového týmu Zhotovitele určené pro Objednatele za účelem plnění předmětu této Smlouvy dle čl. 6.2.3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli poskytnout životopis – část obsahující informace o vzdělání, profesní praxi a zkušenostech navrhované kvalifikované osoby Projektového týmu a teprve po odsouhlasení nové kvalifikované osoby Objednatelem bude moci Zhotovitel zařadit takovou osobu do Projektového týmu. Zhotovitel pro účely plnění této Smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon o ochraně osobních údajů“) pověřuje Objednatele jako zpracovatele po dobu platnosti této Smlouvy ke zpracovávání osobních údajů zaměstnanců Xxxxxxxxxxx. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a předpisy Objednatele v oblasti s nakládáním s odpady a odpady vzniklé při provádění Díla likvidovat v souladu s platnou právní úpravou na své náklady;
zajistit, aby jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho poddodavatele podle článku 6.2.2 této Xxxxxxx dodržovali zákaz požívání alkoholických nápojů či zneužívání jiných návykových látek. V případě porušení tohoto zákazu je Objednatel oprávněn takovému zaměstnanci Zhotovitele zakázat přístup do Místa dodání. Vznikne-li takovýmto způsobem prodlení v plnění předmětu Smlouvy, odpovídá za takovéto prodlení Zhotovitel. Strany se dohodly, že obdobně se bude též postupovat v případě, kdy se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho poddodavatele podle článku 6.2.2 této Smlouvy dopustí krádeže v Místě dodání, dojde k porušení povinností podle článku 12 a/nebo 13 této Smlouvy nebo v případech násilného chování vůči zaměstnancům Objednatele nebo zaměstnancům jiných Zhotovitelů v Místě dodání.
zajistit, aby jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho poddodavatele podle článku 6.2.2 podílející se na plnění této Smlouvy při pobytu v Místě dodání dodržovali vnitřní předpisy, pokyny a směrnice, předpisy upravující pohyb osob, vozidel, materiálu, požární bezpečnost, ochranu zdraví při práci a další předpisy, se kterými budou Objednatelem seznámeni.
zaškolit zaměstnance Objednatele, v oblastech užití, správy a administrace Dílo, a to v rozsahu 8 hodin pro 8 zaměstnanců Objednatele. Cena za školení v rozsahu stanoveném tímto článkem (8hodin pro 8 zaměstnanců) je zahrnuta v Ceně Díla. Cena za školení zaměstnanců bude na faktuře za Dílo vyčíslena samostatně.
předat Objednateli veškeré nutné vytvořené zdrojové kódy/instalační soubory vytvořené v rámci Díla na hmotném nosiči dat nebo náhradním paměťovém médiu nejpozději v den předání Díla k testům realizovaným v souladu s Harmonogramem a projektovým řízením.
Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o nezaplacených pohledávkách po lhůtě splatnosti vzniklých na základě této Smlouvy nejpozději tři (3) Pracovní dny po splatnosti tak, aby je mohl Objednatel bez jakéhokoli odkladu uhradit.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost spočívající v zajištění:
přístupu do Místa plnění,
poskytnutí Zhotoviteli veškerých informací, materiálů a potřebné součinnosti v rozsahu a čase nezbytném pro realizaci předmětu Smlouvy,
zajištění provozu veškeré technické (SW i HW) infrastruktury okolních systému souvisejících s předmětem této Smlouvy.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Předání a převzetí Díla proběhne na základě akceptační procedury, která se skládá z následujících fází:
Vytvoření Analýzy
V Analýze budou vyspecifikovány veškeré úkony a činnosti Zhotovitele spojené s úpravou Díla dle požadavků Objednatele, a to dle milníků uvedených v Harmonogramu a projektovém řízení, které jsou Přílohou č. 3 této Smlouvy, a dále technické a funkční parametry Díla (dále jen „Analýza“). Analýza bude vytvořen v souladu s požadavky, principy, funkčními a technickými parametry specifikovanými v příloze č. 5 této Smlouvy. Finální a pro Zhotovitele při plnění Smlouvy závazná verze Analýzy musí být písemně akceptována oběma Stranami.
V případě, že Analýza (i) nebude ze strany Objednatele akceptován dle předchozího odstavce Smlouvy a/nebo (ii) Strany se nedohodnou na finálním a závazném znění Analýzy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně jejího celého plnění. Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení Objednatele o odstoupení doručeno Zhotoviteli. Odstoupení Objednatele od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy (zejména uplatnění nároků plynoucích ze smluvních pokut či z titulu povinnosti k náhradě škody), právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu. V případě nedokončení Díla z důvodů odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nemá Zhotovitel dle dohody Stran právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na provedení Díla a/nebo vynaložených v souvislosti s plněním Smlouvy. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy dle tohoto odstavce Smlouvy, jsou Strany povinny vrátit si plnění, která si v rámci plnění dle této Smlouvy poskytly.
Instalace a implementace,
Testovacího provozu,
Ověřovacího provozu,
Penetračního testu a
podepsání Předávacího protokolu.
Testovací provoz
Lhůta pro zahájení Testovacího provozu činí tři (3) Pracovní dny od vyzvání Objednatele Zhotovitelem, není-li mezi Stranami dohodnuto jinak.
Pokud se Objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení Testovacího provozu a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě tří (3) Pracovních dnů od opětovného vyzvání Zhotovitelem, považuje se Testovací provoz za ukončený bez Vad.
O provedeném Testovacím provozu sepíší Strany zápis.
Bude-li během Testovacího provozu zjištěno, že počet Vad nepřevyšuje následující hodnoty:
Vady kategorie A ………………….. 0
Vady kategorie B ………………….. 0
Vady kategorie C …………… 5
Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k zahájení Ověřovacího provozu. Nedohodnou-li se Strany písemně jinak, bude Ověřovací provoz zahájen nejpozději do tří (3) Pracovních dnů od podepsání zápisu o provedeném Testovacím provozu, není-li mezi Stranami dohodnuto jinak.
V případě, že ze zápisu o provedeném Testovacím provozu vyplyne, že Dílo nesplňuje kritéria uvedená v čl. 5.5 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit zjištěné Vady a po jejich odstranění vyzvat Objednatele k zahájení Testovacího provozu s tím, že čl. 5.2 až 5.5 této Smlouvy se použijí obdobně. Tento proces testování a následného odstraňování Vad se bude opakovat, dokud Zhotovitel nesplní akceptační kritéria uvedená v čl. 5.5 této Smlouvy, a to maximálně dvakrát (2x) nejpozději do dvaceti (20) dnů od zahájení prvního Testovacího provozu.
Ověřovací provoz
V rámci Ověřovacího provozu se Dílo provozuje běžným způsobem a za asistence Zhotovitele dle této Smlouvy a zvýšeného dohledu Zhotovitele.
Pokud se Objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení Ověřovacího provozu a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě tří (3) Pracovních dnů od opětovného vyzvání Zhotovitelem, považuje se Ověřovací provoz za ukončený bez Vad.
O provedeném Ověřovacím provozu sepíší Strany zápis.
Bude-li během Ověřovacího provozu zjištěno, že počet Vad nepřevyšuje následující hodnoty:
Vady kategorie A ………………….. 0,
Vady kategorie B ………………….. 0
Vady kategorie C …………………. 5
Zhotovitel je oprávněn písemně vyzvat Objednatele k provedení Penetračního testu.
V případě, že ze zápisu o provedeném Ověřovacím provozu vyplyne, že Dílo nesplňuje kritéria uvedená v čl. 5.10 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit zjištěné Vady a po jejich odstranění vyzvat Objednatele k zahájení Ověřovacího provozu s tím, že čl. 7.7 až 7.10 této Smlouvy se použijí obdobně. Tento proces a následné odstraňování Vad se bude opakovat, dokud Zhotovitel nesplní akceptační kritéria uvedená v čl. 7.10 této Smlouvy, a to maximálně dvakrát (2x) nejpozději do dvaceti (20) dnů od zahájení prvního Ověřovacího provozu.
Penetrační test
Poté, co bude úspěšně ukončen Ověřovací provoz při splnění kritérií podle článku 7.10 této Smlouvy, provede Objednatel Penetrační test, a to do deseti (10) Pracovních dnů od podpisu zápisu o Ověřovacím provozu dle čl. 7.9. této Smlouvy. Provedení Penetračního testu bude zajištěno na náklady Objednatele třetí stranou. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost k provedení Penetračního testu.
V případě, že ze zprávy o provedení Penetračního testu nebudou vyplývat nedostatky kategorie střední, vysoké, kritické nebo vyšší (nebo jejich významové ekvivalenty), je Zhotovitel oprávněn písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla. Orientační význam kategorií nedostatků je uveden zde:
Nedostatek kategorie „Kritické“ – odhalené zranitelnosti Díla je možné okamžitě využít na kompletní kompromitování Díla (získání přístupu k neprivilegovaným složkám, získání doménového/lokálního administrátora, získání jiných uživatelských účtů, možnosti trvalého vyřazení Díla, apod.).
Nedostatek kategorie „Vysoké“ – odhalení zranitelnosti Díla, které v kombinaci s jinými zranitelnostmi nebo postupy, představují vysoké riziko.
Nedostatek kategorie „Střední“ – musí být splněny speciální podmínky na zneužití uvedených zranitelností nebo jejich případné zneužití má omezený dopad.
V případě, že ze zprávy o provedeném Penetračním testu vyplyne, že Dílo vykazuje nedostatky kategorií uvedených v čl. 7.13 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel odstranit zjištěné nedostatky a po jejich odstranění vyzvat Objednatele k zahájení Penetračního testu znovu s tím, že čl. 7.12 a 7.13 této Smlouvy se použijí obdobně. Tento proces a následné odstraňování nedostatků se bude opakovat, dokud Zhotovitel nesplní akceptační kritéria uvedená v čl. 7.13 této Smlouvy, a to maximálně dvakrát (2x) nejpozději do dvaceti (20) dnů od zahájení prvního Penetračního testu. Provedení opakovaných Penetračních testu bude zajištěno na náklady Zhotovitele.
Předání
Poté, co bude úspěšně ukončen Penetrační test (tzn. že ze zprávy o provedení Penetračního testu nebudou vyplývat nedostatky dle odst. 7.13 Smlouvy) a Objednatel zkontroluje a potvrdí úplnost Dokumentace, zavazují se Strany podepsat Předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat soupis zbývajících Vad dle čl. 7.10 této Smlouvys lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí dvacet (20) Pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. Pro ověření odstranění takových Vad se použije Testovací a Ověřovací provoz a Penetrační test přiměřeně.
LICENCE
V souladu s Autorským zákonem v platném znění a s Občanským zákoníkem v platném znění, se Strany dohodly, že k Dílu, k počítačovým programům, které Zhotovitel vytvoří při realizaci Díla, a k veškerému dalšímu plnění Zhotovitele podle této Smlouvy, které Xxxxxxxxxx vytvoří při realizaci Díla a které bude podléhat ochraně podle Autorského zákona, poskytuje Zhotovitel Objednateli Licenci, teritoriálně omezenou na území České Republiky, v množstevním rozsahu nezbytném pro provozování Díla dle přílohy č. 1 této Smlouvy, bez omezení způsobu užití, na dobu trvání majetkových autorských práv k Dílu (dále jen „Licence k Dílu“). Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel uděluje Objednateli Licenci k Dílu jako výhradní, kromě části Díla CMS uvedeného v čl. 1.1.2.2 této Smlouvy, pro kterou je udělena Licence k Dílu jako nevýhradní. Strany se dohodly, že Objednatel není povinen Licenci k Dílu využít. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn upravit či jinak měnit Dílo, jeho název, dále je Objednatel oprávněn Dílo spojit s dílem jiným nebo zařadit do díla souborného a Dílo v této podobě následně užít, dále je Objednatel oprávněn užít Dílo i v jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to v rozsahu Licence k Dílu uvedené v tomto článku 5 Smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn po dobu trvání Licence k Dílu Dílo upravovat, a to jak sám tak prostřednictvím jakékoli třetí osoby (zejména svého poddodavatele) a Zhotovitel uděluje podpisem této Smlouvy Objednateli souhlas se zpřístupněním Díla jakékoli třetí osobě za účelem provedení úprav a zásahů do Díla dle tohoto článku.
Zhotovitel souhlasí, aby Objednatel Dílo užil v rozsahu uvedeném v článku 8.1 této Smlouvy ve svůj prospěch a pro svoji potřebu, jakož i ve prospěch a pro potřebu Ovládaných osob. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást Licence k Dílu zcela nebo zčásti poskytnout Ovládaným osobám (podlicence).
Odměna za poskytnutí Licence k Dílu podle tohoto článku 5 je zahrnuta v Ceně Díla podle článku 5 této Smlouvy.
ZÁRUKY
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku, že Xxxx bude fungovat v souladu s touto Smlouvou a Dokumentací vztahující se k Dílu, a že bude řádně zpracovávat data ze všech svých rozhraní a to jak datových tak uživatelských.
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ve své dodané podobě nebude obsahovat viry, které by na základě toho, že nastane předem definovaná skutečnost nebo jinak zabránily Objednateli užívat Dílo, nebo které by způsobily, že Dílo přestane fungovat nebo jeho fungování bude omezeno nebo jinak negativně ovlivněno.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci k Dílu v rozsahu podle článku 6 této Smlouvy. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Zhotovitele dle této Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele dle této Smlouvy neporušuje ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob. V případě, že Zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v tomto odstavci, je Zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu tím byla způsobena.
Záruka poskytnutá Zhotovitelem dle čl. 9.1 a 9.2 této Smlouvy platí po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od podepsání Předávacího protokolu podle článku 7.15 této Smlouvy. Ukáže-li se v průběhu lhůty uvedené v předchozí větě některé z ujištění dle čl. 9.1 nebo 9.2 této Smlouvy jako nepravdivé, má Dílo Vady, které se Zhotovitel zavazuje odstranit na svoje náklady. Zahájit odstraňování těchto Vad se Zhotovitel zavazuje, nedohodnou-li se Strany na lhůtě delší, do níže uvedených lhůt od oznámení Vady na kontaktní údaje Zhotovitele uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy. Lhůty uvedené v tabulce v tomto článku 9.4 běží v Servisní době.
Kategorie Vady |
Lhůta pro odpověď (zahájení odstraňování Vady) |
Lhůta pro odstranění Vady |
Periodicita průběžných informací |
Vada kategorie A |
30 minut |
2 hodiny |
30 minut |
Vada kategorie B |
2 hodiny |
24 hodin |
6 hodin |
Vada kategorie C |
24 hodin |
4 dny |
3 pracovní dny |
Smluvní pokuty a náhrada ÚJMY
V případě, že Zhotovitel nedodrží termín dodání Díla uvedený v čl. 5.1 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla podle článku 5 této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.
Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování Vady ve lhůtě uvedené v článku 9.4 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou minutu prodlení, je-li lhůta pro zahájení odstraňování Vady stanovena v minutách nebo 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení, je-li lhůta pro zahájení odstraňování Vady stanovena v hodinách.
Neodstraní-li Zhotovitel Vady uvedené ve lhůtě uvedené v článku 9.4 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení je-li lhůta pro odstranění Vady stanovena ve dnech nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení, je-li lhůta pro odstranění Vady stanovena v hodinách.
Poruší-li Zhotovitel povinnost podle článku 12 a/nebo článku 12 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
Poruší-li Zhotovitel záruku podle článku 7.3 této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
Způsobí-li Zhotovitel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. Právo Objednatele požadovat zaplacení náhrady plné výše újmy vzniklé Objednateli v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností Zhotovitele zajištěných smluvní pokutou podle této Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.
Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli k jejímu uhrazení.
Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje odčinit Objednateli jakoukoliv nemajetkovou újmu vzniklou Objednateli porušením povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ním.
Strany se dohodly, že povinnost Objednatele k náhradě újmy vůči Zhotoviteli vzniklé Zhotoviteli porušením povinností Objednatele podle této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ním je vyloučena v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy.
Má-li být Objednateli Zhotovitelem hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že v těchto případech lze požadovat úrok z úroku.
V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a tedy by mělo dojít ke vzniku povinnosti Zhotovitele uhradit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení této Smlouvy, je Zhotovitele povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení této Smlouvy, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu ani jakákoli svá práva a povinnosti z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
Strany se výslovně dohodly, že:
Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem výlučně na základě písemné dohody s Objednatelem.
Zhotovitel není oprávněn jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději v den uzavření této Smlouvy prokázat, že má zřízeno pojištění na pojistnou částku ve výši nejméně 1.000.000,- Kč pro případ obecné odpovědnosti za škodu způsobenou při provádění Díla Objednateli nebo třetí osobě. Uzavřením Smlouvy se Zhotovitel též zavazuje, že pojištění bude ve stejném nebo větším rozsahu udržovat až do ukončení platnosti této Smlouvy. Zhotovitel se po tuto dobu zavazuje Objednateli na jeho výzvu do dvou (2) Pracovních dnů předložit doklad o trvání takového pojištění.
DŮVĚRNÉ INFORMACE
Strany se dohodly, že veškeré Důvěrné informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, dále informace, tvořící její obsah a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, zůstanou dle jejich vůle utajeny.
Strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí
věty se nevztahuje na případy, kdy:mají Strany této Smlouvy opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo
takové informace sdělí:
osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti; a/nebo
poddodavatelům, nebo jiným poradcům, zaměstnancům za předpokladu, že (i) dotčená Strana bude o takovém zpřístupnění v dostatečném předstihu informována, a že (ii) příslušné osoby, kterým budou Důvěrné informace poskytnuty, se písemně zaváží zachovat mlčenlivost a důvěrnost poskytnutých informací, a to minimálně v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, a/nebo
Objednatel Osobám FF UK; a/nebo
se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku; a/nebo
jedna Strana udělí Straně druhé písemný souhlas ke zpřístupnění informace třetí osobě.
Xxxxxxxxxx se zavazuje zajistit, aby povinnosti stanovené tímto článkem 12 dodržovali všichni jeho zaměstnanci a poddodavatelé jakýmkoliv způsobem se podílející na plnění předmětu této Smlouvy a jakékoliv třetí osoby, kterým byly Důvěrné informace Objednatele jakýmkoliv způsobem ze strany Zhotovitele zpřístupněny. Zhotovitel tímto pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti prohlašuje a souhlasí s tím, že v plném rozsahu odpovídá za jakékoliv porušení povinností stanovených v tomto článku 12 ze strany svých zaměstnanců a/nebo poddodavatelé a/nebo třetích osob, kterým byly Důvěrné informace Objednatele jakýmkoliv způsobem ze strany Zhotovitele zpřístupněny a Objednateli v plném rozsahu nahradí veškerou vzniklou újmu, a také odčiní Objednateli veškerou nemajetkovou újmu.
Objednatel se zavazuje zajistit, aby povinnosti stanovené tímto článkem 12 dodržovali všichni jeho zaměstnanci jakékoliv třetí osoby, kterým byly Důvěrné informace Zhotovitele jakýmkoliv způsobem ze strany Objednatele zpřístupněny. Objednatel tímto pro vyloučení jakýchkoliv pochybnosti prohlašuje a souhlasí s tím, že v plném rozsahu odpovídá za jakékoliv porušení povinností stanovených v tomto článku 12 ze strany svých zaměstnanců a/nebo třetích osob, kterým byly Důvěrné informace Zhotovitele jakýmkoliv způsobem ze strany Objednatele zpřístupněny a Zhotoviteli v plném rozsahu nahradí veškerou vzniklou újmu, a také odčiní Zhotoviteli veškerou nemajetkovou újmu.
Závazky obsažené v tomto odstavci týkající se zachovávání důvěrného charakteru informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné nehledě na ukončení platnosti této Smlouvy.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pro případ, že Xxxxxxxxxx při plnění svých povinností podle této Xxxxxxx přijde do styku s Osobními údaji, zavazuje se Zhotovitel dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména Zákon o ochraně osobních údajů.
Zhotovitel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit poskytování svého plnění podle této Smlouvy tak, aby Osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití.
Zvláštní ustanovení
Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů a zavazuje se poskytnout řídícímu orgánu Operačního programu či jiným kontrolním orgánům přístup ke všem částem nabídek, smluv a dalších dokumentů, které souvisejí s právním vztahem založeným touto Smlouvou. Tato povinnost se vztahuje také na dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (obchodní tajemství, utajované skutečnosti apod.) za předpokladu, že ze strany kontrolního orgánu budou splněny požadavky kladené právními předpisy. Prodávající je povinen zajistit, aby kontrole ve výše uvedeném rozsahu byli povinni se podrobit i všichni jeho případní podProdávajícíé. Možnost kontroly musí být zachována až do roku 2028.
mlčenlivost
Strany se zavazující zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v souvislosti s touto Rámcovou dohodou a jejím plnění a jejichž vyzrazení by mohlo druhé Straně způsobit újmu. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Stran vyplývající z právních předpisů. Strany berou na vědomí, že tato SoD (včetně příloh) bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Výpověď
Kupující je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a začíná běžet první den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla Prodávajícímu doručena výpověď.
Závěrečná ustanovení
Tato SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy o Dílo či z právních vztahů s ní souvisejících budou Strany řešit jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním ve lhůtě šedesáti (60) dnů, bude takový spor rozhodnut na návrh jedné ze Stran příslušným soudem v České republice.
Tato SoD představuje úplnou dohodu Xxxxx ohledně předmětu plnění této Smlouvy o Dílo a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Stranami týkající se předmětu této Smlouvy o Dílo.
Prodávající na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
Prodávající bere na vědomí, že Kupující není ve vztahu k předmětu této Smlouvy o Dílo podnikatelem, a ani se předmět této Smlouvy o Dílo netýká podnikatelské činnosti Kupujícího.
Prodávající není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, ani jakoukoliv pohledávku svého poddlužníka, za Kupujícím proti pohledávce Kupujícího za Prodávajícím. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku, která mu vznikne na základě této Smlouvy o Dílo nebo v souvislosti s ní na třetí osobu. Prodávající není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této Smlouvy o Dílo ani z její části třetí osobě.
Veškeré změny či doplnění této Smlouvy o Dílo lze učinit pouze písemně.
Ukáže-li se, že některé ustanovení této Smlouvy o Dílo je nebo se stalo neplatným či neúčinným, zavazují se Strany změnit tuto Smlouvu tak, aby neplatné či neúčinné ustanovení bylo nahrazeno novým ustanovením, které je platné a účinné a přitom obsahově v maximální možné míře odpovídá původnímu neplatnému či neúčinnému ustanovení.
Poruší-li Strana povinnost podle této Smlouvy o Dílo či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Straně a upozorní ji na možné následky porušení takové povinnosti.
Tato SoD se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze Stran obdrží po dvou vyhotovení.
Nedílnou součástí této Smlouvy o Dílo je i Příloha 1 (Technická specifikace) a Příloha 2 (Cenová tabulka – Jednotkový ceník). Je-li v Příloze 1 (Technická specifikace) použit výraz „Zadavatel“, je tím myšlen Kupující a je-li použit výraz „Prodávající“, je tím myšlen Prodávající.
Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Přílohy Smlouvy
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Na důkaz čehož připojují Strany vlastnoruční podpisy:
Kupující
Podpis: _________________________ |
Jméno: |
Funkce: Datum: |
Prodávající
Podpis: _________________________ |
Jméno: |
Funkce: Datum: |
Příloha č.2
Odpovědné osoby:
Odpovědným zástupcem k zastupování smluvní strany Zhotovitele ve smluvních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy je:
doplní zhotovitel
Tel: doplní zhotovitel
E-mail: doplní zhotovitel
Odpovědným zástupcem k zastupování smluvní strany Zhotovitele v technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy je:
doplní zhotovitel
Tel: doplní zhotovitel
e-mail: doplní zhotovitel
Seznam členů Projektového týmu pro účely čl. 6.2.3 této Smlouvy:
Analytik
doplní zhotovitel
Tel: doplní zhotovitel
e-mail: doplní zhotovitel
Grafik
doplní zhotovitel
Tel: doplní zhotovitel
e-mail: doplní zhotovitel
Specialista - vývojář
doplní zhotovitel
Tel: doplní zhotovitel
e-mail: doplní zhotovitel
Odpovědným zástupcem k zastupování smluvní strany Objednatele v technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy je:
Odpovědným zástupcem k zastupování smluvní strany Objednatele ve smluvních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy je:
|
- 24 - |
|