Smlouva o postoupení licence, o darování hmotných věcí – projektové dokumentace, o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí

Smlouva

o postoupení licence,

o darování hmotných věcí – projektové dokumentace,

o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí

I. Olomoucký kraj

sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

zastoupený Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, hejtmanem Olomouckého kraje

IČ: 606 09 460

dále jen „postupitel a dárce“

a

II. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

zastoupené Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx, MBA, ředitelem Správy Olomouc na základě pověření ze

dne 11. 3. 2011

IČ: 659 93 390

dále jen „postupník a obdarovaný“

a

III. Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 658 30 Brno

zastoupená Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx, MBA, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

IČ: 463 47 488

dále jen „autor“

(všichni společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o postoupení licence, o darování hmotných věcí – projektové dokumentace, o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí:

I.

Úvodní ustanovení

1. Účelem uzavření této smlouvy je bezúplatné postoupení licence k užití autorského díla – projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí.

2. Postupitel jako objednatel uzavřel dne 2. 9. 2013 s autorem jako zhotovitelem, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS) „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“, tedy dílo s nehmotným výsledkem ve smyslu ust. § 2631 občanského zákoníku, které je výsledkem činnosti chráněné právem duševního vlastnictví (dále jen „dílo s nehmotným výsledkem – projektová dokumentace“), a dále inženýrská činnost včetně obstarání pravomocného územního rozhodnutí. Na základě smlouvy o dílo autor poskytl postupiteli licenci – oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví v neomezeném rozsahu dle ust. čl. X odst. 4 této smlouvy, tedy oprávnění dílo s nehmotným výsledkem užít všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších právních předpisů včetně případného provedení úprav a změn, a to po dobu trvání autorských práv (dále jen „licence“). Na základě smlouvy o dílo a ve spojení s ust. § 2634 občanského zákoníku je postupitel oprávněn využít dílo s nehmotným výsledkem – projektovou dokumentaci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. k realizaci stavby „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“.

3. Dílo s nehmotným výsledkem – projektová dokumentace je zachyceno na hmotných věcech - nosičích v analogové a digitální podobě ve výlučném vlastnictví postupitele (dále jen „hmotné věci – nosiče projektové dokumentace“).

4. Magistrát města Přerova vydal územní rozhodnutí č. 65/2017 ze dne 15. 5. 2017 pod č. j. MMPr/063014/2017/Ků o umístění stavby „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“ (dále jen „územní rozhodnutí“) na žádost postupitele. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. 6. 2017.

5. Vzhledem k tomu, že stavba „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“ bude realizována a financována postupníkem, uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy jsou v souladu s právními skutečnostmi v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení dalším smluvním stranám.

II.

Postoupení licence a souhlas autora

1. Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi bezúplatně licenci specifikovanou v čl. I odst. 2 této smlouvy a postupník ji přijímá.

2. Autor podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s postoupením licence z postupitele na postupníka.

III.

Darování hmotných věcí – nosičů projektové dokumentace

Postupitel jako dárce se zavazuje postupníkovi jako obdarovanému bezplatně převést hmotné věci – nosiče projektové dokumentace do 14 dnů po uzavření této smlouvy, a to ve dvojím vyhotovení v analogové formě na papíru a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD, přičemž se dárce zavazuje předat tento digitální dokument v tzv. otevřené formě, tj. ve formě, v níž je možné dokument měnit; postupník jako obdarovaný tuto nabídku přijímá.

IV.

Postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí

Postupitel touto smlouvou postupuje postupníkovi práva a povinnosti z územního rozhodnutí specifikovaného ve čl. I odst. 4 této smlouvy a postupník je přijímá.

V.

Doložka platnosti právního úkonu

Uzavření této smlouvy bylo schváleno na straně postupitele Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. … ze dne …

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem zejména občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž postupitel obdrží dva, postupník tři a autor jeden.

3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými a číslovanými dodatky uzavřenými mezi oběma smluvními stranami.

4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

5. Postupník podpisem této smlouvy na sebe ve smyslu ust. § 1765 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností a prohlašuje, že není omezen ve svéprávnosti.

6. Smluvní strany se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

9. Postupník předem vylučuje možnost uzavření smlouvy v případě nepodstatné odchylky či dodatku ze strany postupitele k zaslanému návrhu smlouvy. Každý dodatek nebo odchylka, stejně tak jako výhrada, omezení či jiná změna bude považována za novou nabídku.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení shody předpokladem pro uzavření této smlouvy.

11. Zástupci smluvních stran této smlouvy prohlašují, že jsou svéprávní a k tomuto jednání oprávnění, že tato smlouva byla sepsána podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran a na důkaz toho ji vlastnoručně podepisují.

12. Tato smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí postupitel.

V Olomouci dne …/…/2017 V Olomouci dne …/…/2017 V Brně dne …/…2017

Za postupitele: Za postupníka: Za autora.:

…………………………… …………………………… ……………………… Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, MBA Xxx. Xxxx Xxxxxxx, MBA

Hejtman Olomouckého kraje Ředitel Správy Olomouc Předseda představenstva

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 18-09-2017 Strana 5 (celkem 5)

50. Darovací smlouva projektové dokumentace „II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“

Příloha č. 1: Znění darovací smlouvy