Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou sektorovým zadavatelem, s názvem

OS-zhl. Havlíčkova Xxx. Xxxxxxxx/585533141 2.5. 2018

(SO 01-výhybky)

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou sektorovým zadavatelem, s názvem

„Oprava tramvajové křižovatky Okresní soud, Olomouc – výhybkové zhlaví ul. Havlíčkova, SO 01: Oprava výhybek“

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Sídlo: Koželužská 563/1, 779 00, Olomouc

Zápis v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl B, vložka 803 IČ: 47676639

DIČ: CZ47676639

(dále rovněž jen zadavatel)

zastoupený

ikis, s.r.o.

Sídlo: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

Zápis v OR vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 21288 IČ: 63485290

DIČ: CZ63485290

(dále rovněž jen zastupující zadavatel)

vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

1. PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

1.1. Předmět zakázky je vymezen:

• touto výzvou

• obsahem a rozsahem projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Oprava tramvajové křižovatky Okresní soud, Olomouc – výhybkové zhlaví ul. Havlíčkova, SO 01: Oprava výhybek“, zpracované projektantem Ing. Xxxxx Xxxxxxxx, se sídlem Chrást u Plzně v 01/2017, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále rovněž jen „PROJEKT“), která tvoří nedílnou součást této výzvy jako její samostatná příloha,

• konceptem smlouvy o dílo obligatorního charakteru, který tvoří nedílnou součást této výzvy jako její samostatná příloha,

• podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotčených pozemků, které tvoří nedílnou součást PROJEKTU;

• dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech a v ČSN.

1.2. Předmět zakázky dále tvoří:

1.2.1. Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a jejich zpětné předání jednotlivým správcům sítí.

1.2.2. Odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem správy městských komunikací a MHD MMOl (min. 14 dní před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržby, jeho přemisťování a následné odstraňování.

1.2.3. Umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před zahájením prací).

1.2.4. Zajištění přístupů k nemovitostem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky takovýchto nemovitostí.

1.2.5. Vypracování

- svářečských deníků;

- prohlášení o shodě použitých materiálů v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67, část druhá;

- technologických postupů;

- platných OTP.

a jejich předání zadavateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

1.2.6. Vypracování kontrolního a zkušebního plánu TT (KZP) a jeho předání zadavateli nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni podpisu smlouvy o dílo ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf., xls. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

1.2.7. Provedení měření geometrické polohy koleje a výh. dle ČSN tramvajové tratě.

1.2.8. Provedení veškerých předepsaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich provedení a jejich předání zadavateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosiči.

1.2.9. Předložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., které jsou nezbytné k vydání povolení k zahájení zkušebního provozu tramvajové tratě s cestujícími a jejich předání zadavateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. nebo jpg. na vhodném datovém nosiči.

1.2.10. Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho předání zadavateli nejpozději do 60-ti dnů od zahájení předávání díla ve 3 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

1.2.11. Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a její předání zadavateli nejpozději ke dni zahájení předávání díla ve 2 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

1.2.12. Vypracování dokladů pro provedení TBZ tramvajové trati a jejich předání zadavateli nejpozději ke dni zahájení TBZ tramvajové trati ve 3 tištěných vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (ve formátu doc., pdf. nebo jpg.) na vhodném datovém nosiči.

1.2.13. Přeprava a uložení drážního materiálu, odstraněného při provádění stavby, který zůstává ve vlastnictví zadavatele (šrotové kolejnice včetně upevňovadel) na místo zadavatelem stanovené, kterým je sídlo Dopravního podniku města Olomouce, a.s. na adrese Xxxxxxxxxx 000/0, 00000, Xxxxxxx.

1.2.14. Provedení celkového úklidu stavby a staveniště, který zahrnuje kompletní a

úplné vyčistění stavby, staveniště a jejich okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany zadavatele.

2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

2.1. Žlábkové kolejnice NT1 do výh. přípojů dodá vybranému dodavateli zadavatel ve lhůtách, stanovených vybraným dodavatelem v harmonogramu postupu provádění prací, který bude součástí nabídky účastníků zadávacího řízení.

2.2. Předmět zadávané veřejné zakázky provede vybraný dodavatel ve lhůtách, stanovených vybraným dodavatelem ve věcném a finančním harmonogramu provádění díla, který bude součástí nabídky účastníků zadávacího řízení.

2.3. Dodavatel bude postupovat při nakládání s odpadem ze zadávané veřejné zakázky (výzisk z kolejového lože, vyjma kolejnic s upevňovadly) dle zákona č. 185/2001 o odpadech v platném znění a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a podle všech dalších obecně platných právních předpisů.

3. MÍSTO A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY:

3.1. Předmět zakázky bude realizován v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc na plochách a v prostorách PROJEKTEM vymezených.

3.2. Prohlídka místa plnění se uskuteční společně dne 11.5. 2018 od 10:00 hod. Sraz všech účastníků prohlídky místa plnění je před vrátnicí DPMO, a.s.,

4. DOBA PLNĚNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY:

4.1. Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl realizován v rámci výluky tramvajové tratě v těchto termínech:

Zahájení prací: od 1.7.2018 (od 6:00 hod)

Ukončení prací: nejpozději do 26.7.2018 (do 24:00 hod.)

4.2. Výše uvedené údaje o zadavatelem předpokládaných termínech plnění zakázky jsou stanoveny s ohledem na předpokládané ukončení zadávacího řízení, které zadavatel předpokládá nejpozději do 15.6.2018. Předpokládaný termín zahájení prací definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

Časový úsek mezi výše uvedeným termínem zahájení prací a zadavatelem požadovaným nejpozději přípustným termínem ukončení prací – úplným dokončením a předáním stavby bez vad a nedodělků – vyjadřuje zadavatelem požadovanou nejdelší přípustnou lhůtu realizace předmětu zakázky. Xxxxx lhůta je současně stanovena zadavatelem jako podmínka pro účast v tomto zadávacím řízení.

Skutečnou lhůtu realizace předmětu zakázky navrhuje každý účastník zadávacího řízení samostatně.

Účastníkem zadávacího řízení nabízená lhůta pro dodání – průběžná lhůta realizace

– bude současně zadavatelem hodnocena v rámci ekonomické výhodnosti nabídky.

4.3. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena zadavatelem na základě rozpočtu projektanta z PROJEKTU ve výši 8 000 000,- Kč bez DPH.

4.4. Každý účastník zadávacího řízení je svou nabídkou vázán až do dne zahájení prací, uvedeného v odstavci 4.1. výše.

5. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE:

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží dále uvedené dokumenty a doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na základní způsobilost dodavatele.

5.1. Splnění základní způsobilost ve smyslu § 74 odstavec (1) Zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením:

• čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti, které tvoří nedílnou součást této výzva jako její příloha číslo 3, podepsaného oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání

právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku

6. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROFESNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE:

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží dále uvedené dokumenty a doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na profesní způsobilost dodavatele.

6.1. Profesní způsobilost ve vztahu k České republice ve smyslu § 77 odstavec (1) Zákona, kterou účastník zadávacího řízení prokáže předložením:

• Kopie výpisu z obchodního rejstříku, který ve smyslu § 86 odstavec (5) Zákona musí prokazovat splnění tohoto kritéria profesní způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení

nebo

• jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

6.2. Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky ve smyslu § 77 odstavec (2) písmeno a) Zákona, které účastník zadávacího řízení prokáže předložením:

• Kopie dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, tedy dokladu podle živnostenského zákona pro výkon živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

6.3. Odbornou způsobilost ve smyslu § 77 odstavec (2) písmeno c) Zákona, kterou účastník zadávacího řízení prokáže předložením:

• Kopie platného dokladu o oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD dle předpisu T1/2, vydaného Sdružením dopravních podniků ČR.

7. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KRITÉRIA TECHNICKÉ KVALIFIKACE DODAVATELE:

Účastník zadávacího řízení ve své nabídce předloží dále uvedené dokumenty a doklady prokazující splnění požadavků zadavatele na kritéria technické kvalifikace dodavatele. Způsobilým k účasti v tomto zadávacím řízení je dodavatel:

7.1. Který ve smyslu § 79 odstavec (2) písmeno a) Zákona předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

Požadavky zadavatele na toto kritérium technické kvalifikace a způsob jeho prokázání

7.1.1. Zadavatel ve smyslu § 73 odstavec (5) Zákona stanovuje rozsah požadovaných informací a dokladů pro toto kritérium technické kvalifikace takto:

• dodavatel ve své nabídce předloží ve smyslu § 79 odstavec (2) písmeno a) Zákona seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení

a současně

• dodavatel ve své nabídce předloží ve smyslu § 79 odstavec (2) písmeno a) Zákona osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších ze stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení

nebo

• dodavatel ve své nabídce předloží ve smyslu § 79 odstavec (5) Zákona smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

7.1.2. Zadavatel ve smyslu § 73 odstavec (6) písmeno a) Zákona stanovuje způsob prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace takto:

• dodavatel ve své nabídce předloží seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, který bude podepsán oprávněnou osobou dodavatele v souladu

se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku

a současně

• dodavatel ve své nabídce předloží prosté kopie osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších ze stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení

nebo

• dodavatel ve své nabídce předloží prosté kopie xxxxx s objednatelem a prosté kopie dokladů o uskutečnění plnění dodavatele za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

7.1.3. Zadavatel ve smyslu § 73 odstavec (6) písmeno b) Zákona stanovuje minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu této zakázky takto:

• minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje zadavatel jako opravu výhybek včetně výhybkových přípojů v intravilánu města či obce, jejíž celková smluvní cena činila alespoň 5 mil. Kč bez DPH

a současně

• minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje zadavatel počtem alespoň 5 oprav výhybek včetně výhybkových přípojů v intravilánu města či obce s výše uvedenou smluvní cenou, řádně dokončených a předaných objednateli za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení

a současně

• minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace stanovuje zadavatel dále počtem alespoň 2 oprav výhybek včetně výhybkových přípojů v intravilánu města či obce, kde v prostoru kolejí byla provedena pokládka dlažby z drobných žulových kostek do lože z kameniva prolitého cementovým mlékem o výměře větší nebo rovno 250 m2, řádně dokončených a předaných objednateli za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

7.1.4. K prokázání splnění tohoto kritéria technické kvalifikace může dodavatel ve smyslu § 79 odstavec (4) Zákona použít stavební práce, které poskytl

• společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel,

nebo

• jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění stavební práce podílel.

7.1.5. Ve smyslu 79 odstavec (3) Zákona se doba stanovená v odstavci 5.1. považuje za splněnou, pokud byla stavební práce uvedená v příslušném seznamu v průběhu této doby dokončena; to neplatí u zakázek pravidelné povahy, u nichž se pro účely prokázání technické kvalifikace považuje za rozhodný rozsah zakázky realizovaný v průběhu doby stanovené v odstavci

5.1. výše.

8. POŽADAVKY ZADAVATELE NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

8.1. Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace a musí obsahovat veškeré náklady nutné k úplné a řádné realizaci předmětu zakázky (včetně všech předpokládaných rizik).

8.2. Celková nabídková cena v souladu s návrhem smlouvy bude uvedena na Krycím listu veřejné zakázky,

8.3. Rozpis nabídkové ceny na jednotlivé části předmětu plnění podle celkové rekapitulace z vyplněného Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu XLSX nebo uniXML (dále jen „Soupis") bude uveden v tabulce „Souhrnná

cenová nabídka" včetně všech dodatků k předmětu plnění vydaných zadavatelem.

8.4. Účastník je povinen s ohledem na kontrolu souladu podané nabídky se zadávací dokumentací použít při ocenění předmětu plnění v zadávací dokumentaci zadavatelem dodaný Soupis, a tento ocenit v souladu s částí II. tohoto pokynu.

8.5. Účastníkem vyplněný Soupis v tištěné i elektronické formě (formát xlsx nebo uniXML) musí být součástí nabídky.

8.6. Při vyplňování Xxxxxxx je účastník povinen postupovat v souladu s tímto dokumentem a je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

8.6.1. Při zpracování nabídkové ceny je nutné využít všech částí (dílů) projektové dokumentace pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., § 92, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů).

8.6.2. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena zahrnovala celý předmět plnění.

8.6.3. Každá účastníkem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti předmětu plnění.

8.6.4. Stavební práce, dodávky a služby uvedené v nabídkové ceně musí být oceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé plnění bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují, i když případně nejsou v soupisu detailně vyspecifikované (součásti položky jsou všeobecně známé), avšak pro dokončení díla jsou nezbytné (např. spojovací materiál, prořez a ztratné u materiálů, atp.).

8.6.5. Případné označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, § 89, odst. 5 a 6). Pokud účastník nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží účastníka (vybraného dodavatele).

8.7. Při stanovení nabídkové ceny musí účastník vycházet i z údajů v obchodních podmínkách (např. vypracovat provozní řád, obstarat a umístit dopravního značení, provést oplocení, popř. ostrahu staveniště, atd.) a tyto náklady pak zahrnout do příslušné části Soupisu.

8.8. Pokud nedojde k rozšíření předmětu plnění, musí být nabídková cena platná po celou dobu realizace veřejné zakázky (v době realizace je změna nabídkové ceny v důsledku vývoje cen nepřípustná a riziko s tím spojené musí účastník kalkulovat do své nabídkové ceny). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace veřejné zakázky., pokud není ve smlouvě v souladu s § 100 odst. 1 a 2 ZZVZ uvedeno jinak. S ohledem na to, že se jedná o měřený kontrakt, je přípustná změna počtu jednotek u položek, a to nahoru i dolů.

8.9. Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v Soupisu. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

8.10. Zadavatel může v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ zadávací dokumentaci vysvětlit, změnit nebo doplnit formou dodatečných informací, uveřejněných na profilu zadavatele. Proto je nezbytné, aby účastníci profil neustále sledovali a mohli tak aktuálně upravit svou nabídku.

8.11. O vysvětlení může také v souladu s § 98 odst. 3-5 ZZVZ požádat dodavatel, a to ve lhůtě stanovené v zadávací dokumentaci.

8.12. Zásah účastníka do obsahové náplně, struktury a členění Soupisu není přípustný a zadavatel je oprávněn požadovat po účastníkovi předložení nového Soupisu, odpovídajícímu zadávací dokumentaci při zachování celkové nabídkové ceny a cen u jednotlivých položek.

8.13. Metodika práce s elektronickým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soubor“)

8.13.1. Způsob práce s elektronickou podobou Soupisu (dodržení struktury souboru)

• Zadavatel vytváří elektronickou podobu souboru programem KROS4 (dále jen program) ve formátu XLSX nebo uniXML.

• Soubor ve formátu XLSX slouží k přenosu dat a k vytvoření tiskové sestavy, je složen z uzamčených listů: listu Rekapitulace stavby, listů s názvy jednotlivými jednotlivých soupisů pro jednotlivé objekty a listu s pokynem pro vyplnění tohoto souboru.

• Účastník zadávacího řízení tento soubor vyplní dále popsaným způsobem a společně stištěným výstupem z tohoto souboru jej doloží v nabídce zpět zadavateli.

• Účastníkům zadávacího řízení je zakázáno jakkoliv upravovat strukturu souboru přidáním a/nebo výmazem jednotlivých listů, jednotlivé listy v souboru odemykat a lámat hesla, měnit jejich strukturu mazáním a/nebo přidáváním řádků a/nebo sloupců a jakkoliv upravovat přednastavené texty nebo výpočtové vzorce.

• Jednotlivé části souboru jsou provázány. Editovatelná pole jsou zvýrazněna podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

• Hodnoty jsou ve výpočtech automaticky zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

• Soubor ve formátu uniXML slouží k přenosu dat mezi různými platformami. Struktura souboru ve formátu uniXML je popsána na webu xxx.xxxxxx.xx. Součástí tohoto webu je i validátor, který ověřuje správnost struktury a formátů dat, zda splňují předpis uniXML.

Tip: Vlastníci licence programu (KROS4) mají možnost soubor od zadavatele importovat do programu, v programu provést výpočet nabídkové ceny a na závěr své jednotkové nabídkové ceny vyexportovat zpět do původního, zadavatelem dodaného souboru.

8.13.2. Postup při zpracování položek prací, dodávek a služeb

• Jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen položek) se vyplňují na dvě desetinná místa.

• Je nutné řádně vyplnit všechny položky.

• V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole „J.cena", potom všechny soupisy prací obsahují pole: „J.materiál" (jednotková cena materiálu) a „X.xxxxxx" (jednotková cena montáže).

• Účastník je v tomto případě povinen vyplnit všechna tato pole tak, aby výsledná celková hodnota každé položky byla nenulová. (V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole „J.materiál" nebylo vyplněno , nebo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole" J.montáž" nebylo vyplněno , nebo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole „J.materiál" a „X.Xxxxxx" nebyla vyplněna).

8.13.3. Postup při zpracování položek příplatků a přirážek k položkám cen stavebních prací, dodávek a služeb

• Pokud nebude položka s příplatkem nebo přirážkou k jiné položce Soupisu oceněná, pak se má za to, že je náklad na tuto položku rozpuštěn v té položce, ke které příplatek nebo přirážka náleží. Neocenění položky není v tomto případě porušením pravidel zadavatele.

(Příklad příplatkové položky: příplatek za lepivost zeminy u zemních prací, apod.)

8.13.4. Postup při zpracování položek procentních přirážek k souboru cen stavebních prací, dodávek a služeb

• Je-li, položkou Soupisu cenová přirážka v procentech, účastník vyplní do sloupce „Množství" základ pro výpočet přirážky tj. součet celkových cen dotčených položek podělený 100 a do sloupce jednotkové ceny zadá přirážku v procentech.

• Pokud nebude položka s procentní přirážkou oceněná, pak se má za to, že je náklad na tuto položku rozpuštěn v souboru cen prací, dodávek a služeb, a nejedná se o porušením pravidel zadavatele.

8.13.5. Postup při ocenění vedlejších nákladů

Vedlejšími náklady se rozumí náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v obsahu položek stavebních prací stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů. Jedná se o náklady souvisejícími s umístěním stavby, zejména o náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací za řízení staveniště, ztíženými výrobními podmínkami, provozními nebo dopravními omezeními související s umístěním stavby, a jsou pro řádné zhotovení stavby nezbytné.

Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit vedlejší náklady v souladu s odstavci 8.13.2.a 8.13.3.

8.13.6. Postup při ocenění ostatních nákladů

Ostatními náklady se myslí náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek provedení stavby (zejména obchodní podmínky) neuvedené v položkách Soupisu, ani v jejich obsahu. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu atd.

Účastník zadávacího řízení je povinen ocenit ostatní náklady v souladu s odstavci 8.13.2.a 8.13.3.

Neocení-li účastník v části nabídky v položce ostatní náklady, pak to musí v poznámce položky vysvětlit, (příklad: neocenění položky výrobní dokumentace - zdůvodnění v položce poznámka: „Zhotovitel nebude zpracovávat výrobní dokumentaci k zakázce")

8.13.7. Nabídka

• Soupis odevzdává účastník zadavateli v rámci zadávacího řízení v tištěné a elektronické formě.

• Tištěná forma je přednastaveným tiskovým výstupem z účastníkem oceněného, zadavatelem dodaného, souboru XLSX.

• Elektronická forma je účastníkem vyplněný, zadavatelem dodaný, soubor XLSX nebo uniXML.

• Bude-li elektronická forma dodána na u zadavatele nečitelném médiu a nebude-li uchazečem po výzvě zadavatele k dodání čitelného média toto dodáno do 24 hodin, bude účastník vyzván k vysvětlení a dodání nové, čitelné formy a je povinen tomu vyhovět.

• Bude-li se tištěná forma nabídky ve svém obsahu lišit od elektronické formy nabídky (vyjma pole s poznámkou k položkám soupisu), bude účastník vyzván k vysvětlení.

8.13.8. Úprava Soupisu účastníkem v průběhu zadávacího řízení

• Ve smyslu § 46 Zákona může zadavatel pro účely řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, nebo doplnil další, nebo chybějící údaje.

• Za objasnění se považuje i oprava Soupisu, pokud není dotčena celková nabídková cena.

9. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY:

9.1. Nabídka účastníka zadávacího řízení bude zpracována v českém jazyce a bude zadavateli předložena písemně v jednom tištěném vyhotovení se zabezpečením proti vyjmutí jejich listů.

9.2. Nabídka účastníka zadávacího řízení bude obsahovat:

9.2.1. Účastníkem zadávacího řízení vyplněný a podepsaný Krycí list nabídky, který tvoří přílohu číslo 4 této Výzvy.

9.2.2. Účastníkem zadávacího řízení vyplněné a podepsané prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti, které tvoří přílohu číslo 3 této Výzvy.

9.2.3. Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku účastníka zadávacího řízení.

9.2.4. Prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky.

9.2.5. Prostou kopii platného dokladu o oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD dle předpisu T1/2, vydaného Sdružením dopravních podniků ČR.

9.2.6. Účastníkem zadávacího řízení zpracovaný seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

9.2.7. Účastníkem zadávacího řízení doplněný koncept návrhu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, který tvoří nedílnou součást této výzva jako její samostatná příloha, podepsaný oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených).

9.2.8. Účastníkem zadávacího řízení stanovenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou nabídkovou cenu, zpracovanou ve formě účastníkem zadávacího řízení oceněných výkazů výměr z PROJEKTU.

9.2.9. Účastníkem zadávacího řízení zpracovaný věcný a finanční harmonogram provádění díla.

9.2.10. Účastníkem zadávacího řízení zpracované technologické postupy na prováděné práce (DTŽ a MTŽ výhybek a koleje ze žl. kolejnic v ose, směrová a výšková úprava koleje a výhybek ASP, svařování žl. kolejnic, TP na zřízení konstrukčních vrstev tram. spodku vč. odvodnění, TP na zřízení kol.lože a pokládky žul. kostek do CM.).

9.2.11. Další informace či údaje účastníka zadávacího řízení, výše neuvedené, které bude účastník zadávacího řízení považovat za důležité (prospektové materiály účastníka zadávacího řízení, další certifikáty či osvědčení účastníka zadávacího řízení apod.).

10. MÍSTO A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY:

Obálku s nabídkou doručí účastníci zadávacího řízení poštou nebo osobně na adresu Koželužská 563/1, Olomouc, areál DPMO, a.s., sekretariát ředitele, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení tohoto zadávacího řízení – tedy nejpozději do

21.5. 2018 do 1300 hodin.

Obálka s nabídkou bude označena názvem zakázky „Oprava tramvajové křižovatky Okresní soud, Olomouc – výhybkové zhlaví ul. Havlíčkova“, bude na ni uvedena adresa účastníka zadávacího řízení a bude výrazně označena slovy „NEOTEVÍRAT“.

11. OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Obchodní podmínky stanovuje zadavatele všem dodavatelům shodně v podobě konceptu smlouvy o dílo zadavatele obligatorního charakteru, který tvoří nedílnou součást této výzvy jako její samostatná příloha.

12. PRÁVA ZADAVATELE:

Zadavatel si vyhrazuje právo na změny podmínek tohoto zadávacího řízení při dodržení zásad stanovených v § 6 Zákona, na odmítnutí všech nabídek, příp. na zrušení tohoto zadávacího řízení do doby uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.

Další práva zadavatele jsou obsahem konceptu návrhu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, který tvoří nedílnou součást této výzva jako její samostatná příloha.

13. INFORMACE O ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK:

Zadavatel ve smyslu § 114 Zákona provede hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality.

13.1. Pravidla pro hodnocení nabídek

Zadavatel v souladu s ustanovením § 115 odstavec (1) Zákona stanovil pravidla pro hodnocení nabídek takto:

1. kritérium hodnocení:

Nabídková cena – celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH váha 80 %

2. kritérium hodnocení:

Lhůta pro dodání – průběžná lhůta realizace váha 10 %

3. kritérium hodnocení:

Deklarovaná životnost kolejové konstrukce (doba ekonomicky přiměřené životnosti kolejové konstrukce) váha 10 %

13.2. Postup při hodnocení nabídek

Zadavatel stanovuje způsob hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti a stanovených kritérií hodnocení takto:

Pro hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Nejvhodnější nabídce bude v jednotlivých kritériích hodnocení přiděleno bodové hodnocení 100. Každé další jednotlivé nabídce bude u každého kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci kritéria hodnocení vzhledem k nejvhodnější nabídce. Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria hodnocení takto:

1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu – celkovou výši nabídkové ceny – a to podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení tohoto kritéria hodnocení vypočte podle vzorce:

nejnižší celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

x 100

hodnocená celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou 1.kritéria hodnocení.

2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit lhůtu pro dodání – průběžnou lhůta realizace díla – a to podle absolutní délky jejího trvání v kalendářních dnech. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení tohoto kritéria hodnocení samostatně vypočte podle vzorce:

nejkratší průběžná lhůta realizace díla v kalendářních dnech

x 100

hodnocená průběžná lhůta realizace díla v kalendářních dnech

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou tohoto kritéria hodnocení.

3. kritérium: Zadavatel bude hodnotit deklarovanou životnost kolejové konstrukce (dobu ekonomicky přiměřené životnosti kolejové konstrukce, přičemž jako maximálně přiměřený údaj stanovuje zadavatel hodnotu 240 kalendářních měsíců; údaje přesahující tuto hodnotu nebudou zadavatelem při hodnocení brány v úvahu) – a to podle absolutní délky

jejího trvání v kalendářních měsících. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení tohoto kritéria hodnocení samostatně vypočte podle vzorce:

hodnocená deklarovaná životnost v kalendářních měsících

x 100

nejdelší deklarovaná životnost v kalendářních měsících

Takto vypočtené hodnocení bude stanoveno v bodech na 3 desetinná místa a bude dále násobeno vahou tohoto kritéria hodnocení.

13.3. Výběr dodavatele

Zadavatel je povinen ve smyslu ustanovení § 122 odstavec (1) Zákona vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. Pokud bude v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být v souladu s ustanovením § 122 odstavec (2) Zákona zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

14. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE:

14.1. Zadavatel bude hodnotit pouze nabídky splňující veškeré podmínky tohoto zadávacího řízení.

14.2. Účastníci zadávacího řízení budou vázáni svoji nabídkou až do dne zadavatelem předpokládaného zahájení prací, uvedeného v odstavci 4. této výzvy.

14.3. Účastníci zadávacího řízení doloží ve svých nabídkách dále uvedené doklady a přílohy požadované zadavatelem, takto:

14.3.1. Návrh smlouvy o dílo účastníka zadávacího řízení ve formě účastníkem zadávacího řízení doplněného konceptu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, který tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její samostatná příloha číslo 2, podepsaný oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených).

14.3.2. Účastníkem zadávacího řízení podle odstavce 8. této výzvy oceněné výkazy výměr z PROJEKTU.

14.3.3. Účastníkem zadávacího řízení zpracovaný věcný a finanční harmonogram provádění díla.

14.3.4. Účastníkem zadávacího řízení zpracované technologické postupy na prováděné práce (Demontáž a montáž výhybek a koleje ze žl. kolejnic v ose, směrová a výšková úprava koleje a výhybek ASP, svařování žl. kolejnic, TP zřízení kolejového lože a pokládky žul. kostek do CM).

15.  SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY TÉTO VÝZVY:

Příloha číslo 1 PROJEKT – projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem

„Oprava tramvajové křižovatky Okresní soud, Olomouc – výhybkové zhlaví ul. Havlíčkova“, zpracované projektantem ing. Xxxxx Xxxxxxxx, se sídlem Chrást u Plzně, ul. Nádražní 404, v 02/ 2017, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr

Příloha číslo 2 Koncept smlouvy o dílo obligatorního charakteru

Příloha číslo 3 Vzor čestného prohlášení k prokázání základní způsobilost účastníka zadávacího řízení

Příloha číslo 4 Krycí list nabídky

V Olomouci dne 24. dubna 2018

............................................................... ...............................................................

Xxx. Xxxx Xxxxxx, MBA Xxxxxxxx Xxxxxxxx

předseda představenstva místopředseda představenstva Dopravní podnik města Olomouce, a.s. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.