RÁMCOVÁ DOHODA
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem
RÁMCOVÁ DOHODA
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-313/2019
číslo smlouvy Zhotovitele: 05/19 - 19051
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXXX
na základě pověření č. 2603
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 1805
Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01 IČO 44564287, DIČ CZ44564287
Zastoupena XXXX
XXXX XXXX
bankovní spojení: XXXX
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Tato rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic“ s předmětem plnění pro OBLAST Č. 1 (ST Ústí nad Labem), ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 65018150 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
1.1. Xxxxxxxxxx se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provádět plnění Rámcové dohody, jež zahrnuje zhotovení Předmětu dohody, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 xxx.xxxx.xx 1/6
1.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětné Dohody a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění Rámcové dohody a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové dohodě.
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této dohodě a jejich přílohách mu byly předány před podpisem této dohody nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
Předmět rámcové dohody
2.1. Předmětem rámcové dohody je „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic“ – OBLAST Č. 1 (ST Ústí nad Labem).
2.2. Předmětem této rámcové dohody je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých dílčích (potvrzených) objednávek s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době všechny činnosti uvedené v položkovém rozpočtu (dále též jako
„předmět rámcové dohody“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 3. této rámcové dohody.
2.3. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato rámcová dohoda rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této rámcové dohodě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu této rámcové dohody a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.
2.4. Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě dílčích smluv o dílo, je uvedena v zadávací dokumentaci.
2.5. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány měsíčně elektronickou formou (e-mailem) nejpozději 5 dní před zahájením prací. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Xxxxxxxxxx je povinen každou objednávku v souladu s touto rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této rámcové dohody.
2.6. Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele pro zasílání a potvrzování objednávek: Kontaktní osoba objednatele:
XXXX
Kontaktní osoba zhotovitele:
XXXX
2.7. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít (potvrdit objednávky), pokud objednávka objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou dohodou. V případě, že objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.
2.8. Zhotovitel je povinen objednané práce (dílo) provést a předat objednateli maximálně do termínu ukončení plnění dle jednotlivých potvrzených objednávek. Zhotovitel je povinen předat objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku. Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací protokol, obsahující výčet realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. za objednatele některou z kontaktních osob uvedenou v čl. 7.2.1 této rámcové dohody a za zhotovitele p. XXXX.
2.9. V případě, že nebude stanoven ve specifikaci objednávky objednatelem jiný postup, pak v každé objednávce objednatel uvede, zda práce (dílo) budou prováděny za provozu či ve výlukách. Výluky stanovuje a zajišťuje objednatel. Případné změny v termínech výluk musí zhotovitel prokazatelně projednat a nechat odsouhlasit odpovědným zástupcem objednatele.
2.10. Předmět díla musí být proveden v souladu s následujícími dokumenty:
a) Výzva k podání nabídky (č. j. 29008/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI) a Zadávací dokumentace v rozsahu:
1.1 Technická zpráva_OBLAST Č. 1
2. Formulář pro sestavení nabídky
3.1 Položkový rozpočet_OBLAST Č. 1 (neoceněný)
4. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
5. Čestné prohlášení o splnění ekonomické kvalifikace
6. Čestné prohlášení k registru smluv
7.1 Návrh rámcové dohody_OBLAST Č. 1
8. Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem
9. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem
10. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
11. Opatření OŘ Ústí nad Labem k předpisu SŽDC Bp1
12.1 Mapa ST Ústí nad Labem
b) Nabídka zhotovitele ze dne 15. 01. 2019, která byla vybrána na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele vydaného pod č. j. 1787/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 28. 01. 2019.
Cena rámcové dohody (bez DPH)
3.1. Cena rámcové dohody činí 29 984 184,46 Kč bez DPH.
3.2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Rámcové dohody je nedílnou přílohou č. 1 této dohody.
3.3. Cena rámcové dohody je stanovena jako nejvýše přípustná. Množství jednotek v položkovém rozpočtu Rámcové dohody je stanoveno tak, aby přibližně pokrylo obvyklý rozsah dodavatelské údržby dle předchozích let, a Objednatel jej může upravit dle aktuálních potřeb Správy tratí Ústí nad Labem.
Místo a doba plnění
4.1. Místem plnění je obvod ST Ústí nad Labem.
4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění po nabytí účinnosti této rámcové dohody.
4.3. Zhotovitel je povinen ukončit plnění Rámcové dohody nejpozději do 30. 04. 2021.
Záruční doba
5.1. Záruční doba je stanovena Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (popř. záruční dobou uvedené v Nabídce zhotovitele). Technické kvalitativní podmínky staveb drah jsou přístupné na xxxx://xxxxxx.xxxx.xx a zhotovitel prohlašuje, že se s jejich zněním před podpisem této smlouvy seznámil a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tvoří část obsahu smlouvy.
Poddodavatelé
6.1. Na plnění Rámcové dohody se budou podílet poddodavatelé uvedení v Nabídce zhotovitele.
Další ujednání
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému plnění Rámcové dohody a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění Rámcové dohody.
7.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou
7.2.1. za Objednatele
a) ve věcech smluvních:
XXXX
b) ve věcech technických:
XXXX
XXXX
XXXX
c) ve věcech technického dozoru objednavatele:
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
7.2.2. za Zhotovitele
a) ve věcech smluvních: XXXX
XXXX
XXXX
(jednají samostatně)
b) ve věcech technických: XXXX
c) ve věcech realizace: XXXX
XXXX
d) ekolog: XXXX
e) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO: XXXX
7.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato rámcová dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu rámcové dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této rámcové dohody.
7.4. Zaslání rámcové dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato rámcová dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
7.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této rámcové dohodě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen
„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
7.6. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu rámcové dohody, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění rámcové dohody v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by rámcová dohoda v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran rámcovou dohodu v registru smluv uveřejnila. S částmi rámcové dohody, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této rámcové dohody, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
7.7. Osoby uzavírající tuto rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
Závěrečná ujednání
8.1. Tato rámcová dohoda se řídí Obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou součástí Zadávací dokumentace v čl. 2.2. Odchylná ujednání v Rámcové dohodě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
8.2. Zhotovitel prohlašuje, že
8.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této rámcové dohody seznámil,
8.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto rámcovou dohodou.
8.3. Tato rámcová dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
8.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Rámcové dohody a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.
8.5. Smluvní vztahy neupravené Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
8.6. Všechny spory vznikající z Rámcové dohody a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
8.7. Rámcová dohoda lze měnit pouze písemnými dodatky.
8.8. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
8.9. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Rámcová dohoda, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.
8.10. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
Přílohy
1. Pověření č. 2603
2. oceněný položkový rozpočet
V Ústí nad Labem dne 31. 01. 2019 V Litoměřicích dne 30. 01. 2019
Objednatel Zhotovitel
XXXX XXXX
Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………………