Naše zn. 6101/2021-SŽ-SŽG

Listů/příloh 50/6

Vyřizuje Xxxx Xxxxxxxx

Telefon x

Mobil x

E-mail x

Datum 16. listopadu 2021

Věc: Výzva k podání nabídky

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, generální ředitelství, Vás při splnění podmínek uvedených v ustanovení § 6 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

vyzývá

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Pořízení nestavebních investic - měřicí přístroje“

Správa železnic, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona a

v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Pokud zadavatel (nebo komise) v textu této výzvy k podání nabídek, její příloze, či jakémkoli jiném dokumentu vyhotoveném v souvislosti s touto veřejnou zakázkou (např. vysvětlení výzvy k podání nabídek, rozhodnutí zadavatele) uvádí pojem „zadávací řízení“, není tím myšleno zadávací řízení dle zákona, nýbrž řízení na zadání této veřejné zakázky dle interních předpisů zadavatele.

Výše uvedená veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“. Pro tuto zakázku jsou stanoveny následující podmínky:

1 Identifikační údaje zadavatele

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: Ing. Radovanem Kuděláskem, náměstkem pro provoz pověřeným řízení Správy železniční geodézie

1/12

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Xxxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 0

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

2 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

2.1 Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení musí být vedena pouze písemnou formou, a to elektronicky, s výjimkou případů vymezených v ustanovení

§ 211 odst. 3 zákona. Jazyk pro komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem je výhradně český jazyk, není-li dále stanoveno jinak. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení bude ze strany zadavatele probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ ), který splňuje podmínky vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. Na komunikaci ze strany dodavatele učiněnou elektronicky, avšak nikoliv prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, bude tedy zadavatel vždy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje.

2.2 Zpracování osobních údajů včetně jejich zvláštních kategorií případně poskytnutých v průběhu zadávacího řízení je zadavatelem prováděno pouze za účelem zadání předmětné veřejné zakázky, přičemž zadavatel v celém procesu ochrany osobních údajů postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy zadavatele, které agendu ochrany osobních údajů upravují. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů, zadavatel uvedl na oficiálních webových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/x-xxx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxx-xxx- verejnost.

3 Předmět veřejné zakázky

3.1 Informace o předmětu veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota: 2 850 000Kč bez DPH (maximální, nepřekročitelná) Druh veřejné zakázky: dodávky

Charakteristika veřejné zakázky: podlimitní sektorová

Tato veřejná zakázka je financována z prostředků SFDI – č. ISPROFOND 5003540011

3.2 Předmětem plnění je dodání měřické techniky

3.3 Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, analogicky k § 35 zákona

3.3.1 obsahem I. části veřejné zakázky je dodání

- 2 sad automatické totální stanice,

- 4 sad trojpodstavcové soupravy

včetně proškolení obsluhy Zadavatele a technickou podporu, uvedené v příloze č. 2 této Výzvy.

3.3.2 obsahem II. části veřejné zakázky je dodání

- 3 sad globálního navigačního satelitního systému („GNNS“) zařízení pro tvorbu geometrických plánů a práci v katastru nemovitostí („KN“)

včetně proškolení obsluhy Zadavatele a technickou podporu, uvedené v příloze č. 3 této Výzvy.

3.4 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky:

3.4.1 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky týkající se I. části předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 této Výzvy.

3.4.2 Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky týkající se II. části předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 3 této Výzvy.

4 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4.1 Předpokládaná maximální hodnota předmětu veřejné zakázky stanovená zadavatelem

činí 2 850 000, - Kč bez DPH, je nepřekročitelná.

4.2 Jednotlivé maximální a nepřekročitelné hodnoty rozdělené dle částí:

4.2.1 Předpokládaná maximální a nepřekročitelná hodnota pro I. část veřejné zakázky činí 1 500 000,- Kč bez DPH

4.2.2 Předpokládaná maximální a nepřekročitelná hodnota pro II. část veřejné zakázky činí 1 350 000,- Kč bez DPH

5. Doba a místo plnění veřejné zakázky

5.1 Dodání předmětu veřejné zakázky vč. zaškolení obsluhy

5.1.1 Termín zahájení plnění I. a II. části veřejné zakázky: od účinnosti Kupní smlouvy

5.1.2 Termín ukončení plnění I. a II. části veřejné zakázky: nejpozději do 17.12.2021

5.2 Místo plnění I. a II. části veřejné zakázky: Správa železniční geodézie, Xxxxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 0 – Dejvice

6 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace

6.1 Zadavatel při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, postupoval tak, aby v co nejvyšší možné míře naplnil zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Vzhledem k tomu, že jednotlivé postupy odpovědného zadávání nebyly v ZZVZ ani v jiném zákoně taxativně vymezeny a současně je odpovědné zadávání stále se velmi dynamicky vyvíjejícím institutem veřejného zadávání, zadavatel při vytváření podmínek zvažoval použití zejména těch prvků odpovědného zadávání, které byly v době vytváření zadávacích podmínek jednoznačně vymezitelné a vymahatelné, a současně byla u nich vysoká míra jistoty, že zadavatel jejich aplikací neporuší ostatní zásady uvedené v § 6 ZZVZ a také principy 3E vyplývající ze zákona č. 320/2011 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

6.2 Zadavatel neaplikuje v zadávacím řízení prvky odpovědného zadávání. Zadavatel zvážil při vytváření zadávacích podmínek uplatnění prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření této zadávací dokumentace, a došel k závěru, že uplatnění těchto prvků není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto důvodů:

6.2.1 V oblasti environmentálního odpovědného zadávání zadavatel neshledal potřebu použití dalších dílčích aspektů, neboť nedochází k zatěžování životního prostředí. V této souvislosti má dodavatel optimalizovaný výrobní proces i s ohledem na životní prostředí, spotřebu surovin a energií i produkci znečišťujících látek a omezení uhlíkové stopy. Spotřeba energií, vody, surovin a dalších zdrojů je v rámci plnění této veřejné zakázky minimální nebo žádná.

6.2.2 V oblasti sociálně odpovědného zadávání zadavatel neshledal použití dalších dílčích aspektů odpovědného zadávání, ve smyslu vytváření pracovních příležitostí pro rekvalifikaci, zvýšení kvalifikace, zaměstnávání znevýhodněných osob apod., neboť plnění veřejné zakázky bude realizováno v krátkém časovém horizontu a v poměrně malém objemu. Pro využití tohoto prvku odpovědného zadávání Zadavatel preferuje dlouhodobější projekty.

6.2.3 Předmětem plnění je produkt s definovanými vlastnostmi, který podléhá certifikaci pro jeho výrobu, nelze tak uplatnit některý z prvků inovativního odpovědného zadávaní.

6.3 Zadavatel aplikuje v zadávacím řízení níže uvedené prvky odpovědného zadávání. Použití jiných prvků odpovědného zadávání, které byly zadavateli známy při vytváření této zadávací dokumentace, není vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné z těchto důvodů:

6.3.1 Snížení administrativní náročnosti při zapracování nabídky

Zadavatel pro snížení administrativní náročnosti při zpracování nabídek pro dodavatele umožňuje využití krycího listu a vzorových čestných prohlášení, které jsou přílohami této Výzvy.

7 Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti a kvalifikace dodavatele

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění základní a profesní způsobilosti a požadavků zadavatele obsažených v této Výzvě. K prokázání základní a profesní způsobilosti postačí předložení dokladu ve formě prosté kopie. V případě cizojazyčných dokumentů zadavatel požaduje kopie předkládaných dokumentů s překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

Dodavatel prokáže splnění základní a profesní způsobilosti tak, že ke své nabídce přiloží níže uvedené doklady, jimiž doloží:

7.1 Základní způsobilost dodavatel v nabídce prokáže ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitolou 2 přílohy této Výzvy:

(1) Způsobilý není dodavatel, který

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

(2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

(3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

7.1.1 Účastník zadávacího řízení může prokázat obnovení základní způsobilosti analogicky dle

§ 76 zákona.

7.1.2 Splnění čl. 7.1 této Výzvy je společné pro obě části veřejné zakázky.

7.2 Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel ve vztahu k České republice:

7.2.1 předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

7.2.2 Doklady podle čl. 7.2 dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

7.2.3 Splnění čl. 7.2 této Výzvy je společné pro obě části veřejné zakázky.

7.3 Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost dle čl. 7.2.1 Výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

7.4 Ekonomická kvalifikace

7.4.1 Pro I. část veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky zjištěný podle zvláštních právních předpisů dosahoval 3 000 000,-Kč bez DPH za každé ze tří uzavřených, bezprostředně předcházejících účetních období. Pro účely tohoto kritéria ekonomické kvalifikace se za činnosti dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky, které je možné zahrnout do prokazovaného ročního obratu, považují dodávky geodetických přístrojů.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží- li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna uzavřená účetní období od svého vzniku. Dodavatel splnění ekonomické kvalifikace doloží formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitoly 5 přílohy této Výzvy.

7.4.2 Pro II. část veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky zjištěný podle zvláštních právních předpisů dosahoval 3 000 000,-Kč bez DPH za každé ze tří uzavřených, bezprostředně předcházejících účetních období. Pro účely tohoto kritéria ekonomické kvalifikace se za činnosti dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky, které je možné zahrnout do prokazovaného ročního obratu, považují dodávky geodetických přístrojů.

Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží- li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna uzavřená účetní období od svého vzniku. Dodavatel splnění ekonomické

kvalifikace doloží formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitoly 5 přílohy této Výzvy

7.5 Technická kvalifikace

7.5.1 Pro I. část veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, z něhož bude vyplývat, že v uvedeném období realizoval 1 významnou dodávku, jejímž předmětem bylo dodání měřicích geodetických přístrojů, v minimálním finančním objemu 1.000.000,- Kč bez DPH za jednu takovou dodávku. Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitoly 4 přílohy této Výzvy.

7.5.1.1 Zadavatel požaduje analogicky k §79 odst. (2) písm. k) zákona, aby dodavatel předložil na vyzvání zadavatele vzorky určené k dodání a to vždy jeden kus vzorku zboží odpovídajícího specifikacím v příloze č. 2 této Výzvy – Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky pro I. část veřejné zakázky.

• Vzorek bude dodavatelem zadavateli předán v místě plnění veřejné zakázky (Xxxxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 0). Konkrétní termín bude sdělen e-mailovou zprávou minimálně 5 pracovních dní předem. Technik dodavatele zprovozní požadované vzorky a praktickou zkouškou předvede, podle pokynů zadavatele. Technik dodavatele se prokáže plnou mocí podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

• Zadavatel posoudí, zda předložené vzorky odpovídají parametrům uvedeným v příloze č. 2 této Výzvy – Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky pro I. část veřejné zakázky.

• Předložené vzorky si bude moci dodavatel po předvedení praktické zkoušky ponechat.

• V případě, že zadavatel během praktické zkoušky zjistí, že předložený vzorek nesplňuje specifikaci uvedenou v příloze č. 2 této Výzvy, bude toto posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

• V případě, že posuzovaný vzorek nebude splňovat specifikaci uvedenou v příloze č. 2 této Výzvy, bude toto posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník bude následně vyloučen ze zadávacího řízení analogicky k § 48 odst. (2) písm. a) zákona.

V případě, že zadávací podmínky pro I. část veřejné zakázky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

7.5.2 Pro II. část veřejné zakázky zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, z něhož bude vyplývat, že v uvedeném období realizoval 1 významnou dodávku, jejímž předmětem bylo dodání měřicích geodetických přístrojů, v minimálním finančním objemu 1.000.000,- Kč bez DPH za jednu takovou dodávku. Splnění této části kvalifikace dodavatel prokáže formou čestného prohlášení zpracovaného v souladu s přílohou č. 1 Kapitoly 4 přílohy této Výzvy.

7.5.2.1 Zadavatel požaduje analogicky k §79 odst. (2) písm. k) zákona, aby dodavatel předložil na vyzvání zadavatele vzorky určené k dodání a to vždy jeden kus vzorku zboží odpovídajícího specifikacím v příloze č. 3 této Výzvy – Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky pro II. část veřejné zakázky.

• Vzorek bude dodavatelem zadavateli předán v místě plnění veřejné zakázky

(Xxxxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxx 0). Konkrétní termín bude sdělen e-mailovou zprávou minimálně 5 pracovních dní předem. Technik dodavatele zprovozní požadované vzorky a praktickou zkouškou předvede, podle pokynů zadavatele. Technik dodavatele se prokáže plnou mocí podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

• Zadavatel posoudí, zda předložené vzorky odpovídají parametrům uvedeným v příloze č. 3 této Výzvy – Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky pro II. část veřejné zakázky.

• Předložené vzorky si bude moci dodavatel po předvedení praktické zkoušky ponechat.

• V případě, že zadavatel během praktické zkoušky zjistí, že předložený vzorek nesplňuje specifikaci uvedenou v příloze č. 3 této Výzvy, bude toto posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude to mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

• V případě, že posuzovaný vzorek nebude splňovat specifikaci uvedenou v příloze č. 3 této Výzvy, bude toto posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník bude následně vyloučen ze zadávacího řízení analogicky k § 48 odst. (2) písm. a) zákona.

V případě, že zadávací podmínky pro II. část veřejné zakázky obsahují odkazy na specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).

7.6 Jiný způsob prokázání základní a profesní způsobilosti

Předložením Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je vydáván Ministerstvem pro místní rozvoj, prokáže dodavatel splnění základní způsobilosti dle čl.

7.1 této výzvy a profesní způsobilosti dle čl. 7.2 této Výzvy v rozsahu, v jakém doklady pokrývají požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky. V případě, že účastník bude prokazovat základní a profesní způsobilost prostřednictvím Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, zadavatel uvádí, že je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni (viz čl. 12), ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

7.7 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

(1) Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle čl. 7.2 této Výzvy požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 7.2 této Výzvy jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklad o splnění základní způsobilosti podle čl. 7.1 této Výzvy jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

(2) Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle čl. 7.4 a 7.5 této Výzvy vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

(3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle čl. 7.4 této Výzvy, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

7.8 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

7.9 Zadavatel si vyhrazuje právo postupovat analogicky k ustanovení § 48 odst. 5 zákona.

8 Požadavky zadavatele na zpracování nabídky

8.1 Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele, která je k dispozici na internetové stránce profilu zadavatele: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.xxxx

8.2 Pro tyto účely a v souladu se zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E- ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

8.3 Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

8.4 Nabídka musí obsahovat:

• identifikační údaje účastníka analogicky dle ustanovení § 28 odst. 1 písm. g) zákona, kontaktní osobu účastníka pro účely této veřejné zakázky, včetně jejích kontaktních údajů (telefon, e-mail),

• návrh smlouvy zpracovaný v souladu s přílohou č. 4 (4a a 4b) této Výzvy – závazným vzorem kupní smlouvy a jeho obchodními podmínkami, přičemž účastník není oprávněn vkládat do návrhu smlouvy a jeho obchodních podmínek jiné sankce a závazky vůči zadavateli než ty, které jsou v příloze č. 4 (4a a4b) této Výzvy závazném vzoru kupní smlouvy a obchodních podmínkách uvedeny. V případě podání nabídky na obě části předmětu veřejné zakázky bude předložen návrh smlouvy o dílo pro každou část předmětu veřejné zakázky zvlášť.

• čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám - účastník je povinen přiložit ke své nabídce čestné prohlášení o tom, že v souvislosti se zadávacím řízením na předmětnou veřejnou zakázku neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Toto bude předloženo ve formě formuláře obsaženého v příloze č. 1 Kapitole 3 přílohy této Výzvy. Předmětné čestné prohlášení je společné pro všechny části veřejné zakázky, označení části/částí veřejné zakázky, ke kterým je podávána nabídka.

8.5 Zadavatel doporučuje a preferuje, aby nabídka byla podána za využití krycího listu uvedeného v příloze č. 1 této Výzvy. Zadavatel dále konstatuje, že v případě, že nabídka bude obsahovat na více různých místech rozporné údaje (zejména údaje o nabídkové ceně), pak platí, že správným údajem, je údaj uvedený v krycím listu dle přílohy č. 1 Výzvy.

9 Registr smluv

9.1 Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv na základě ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“).

9.2 Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby účastník pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označil její části, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ty části, ve kterých jsou obsaženy informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

9.3 Pokud účastník ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, označí její části nebo určité informace dle čl. 9.2 této Výzvy, je účastník povinen předložit Čestné prohlášení, zpracované v souladu s Přílohou č. 5 této Výzvy. Tímto čestným prohlášením účastník prohlašuje, že jím uvedené údaje a skutečnosti kumulativně naplňují všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“) a pro případ, že by takto označené údaje a skutečnosti nenaplňovaly znaky obchodního tajemství a takto znečitelněná smlouva by byla v důsledku toho uveřejněna způsobem odporujícímu ZRS, nese účastník veškerou odpovědnost.

9.4 Výše uvedené čestné prohlášení dle čl. 9.3 této Výzvy účastník nedokládá v případě, že neoznačí ve smlouvě, která bude nedílnou součástí nabídky, žádné takové časti nebo informace ve smyslu čl. 9.2 této Výzvy.

9.5 Účastník odpovídá za správnost a pravdivost veškerých údajů a skutečností, které jím budou uvedeny ve výše uvedeném čestném prohlášení. Zadavatel nebude přezkoumávat jejich pravdivost.

9.6 Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv jsou důvody uvedené v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS. Je-li účastník subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně je subjektem uvedeným v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno), doporučuje zadavatel, aby účastník tuto skutečnost uvedl v nabídce. V případě, že tak účastník neučiní, bude zadavatel postupovat, jako by na smlouvu nedopadala výjimka uvedená v ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) ZRS (případně jiná výjimka dle ustanovení § 3 odst. 2 ZRS dle jiného písmene, než je zde uvedeno) a zadavatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu tímto postupem vzniklou.

10 Poddodavatel

10.1 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení v nabídce:

a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a

b) předložil seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

11 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

11.1 Zadavatel požaduje, aby účastník uvedl cenu za celkové plnění předmětu této veřejné zakázky, v české měně (Koruna česká), v členění bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně příslušná výše DPH a včetně DPH. Účastník uvede nabídkovou cenu vždy k části veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. Pokud účastník podává nabídku na všechny části veřejné zakázky, uvede nabídkovou cenu pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

11.2 Zadavatel rovněž požaduje, aby účastník uvedl cenu za 1 sadu jednotlivého geodetického přístroje v souladu s přílohou č. 6 (6a) této Výzvy pro I. část veřejné zakázky a

v souladu s přílohou č. 6 (6b) této Výzvy pro II. část veřejné zakázky.

11.3 Nabídková cena ke každé části veřejné zakázky musí být v nabídce účastníkem garantována jako cena maximální a nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky, tj. včetně proškolení obsluhy zadavatele a technické podpory, uvedené v příloze č. 2 a v příloze č. 3 této Výzvy a v příloze č. 1 závazného vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 4

(4a a 4b ) této Výzvy.

11.4 Podání nabídky s nabídkovou cenou bez DPH za předmět této veřejné zakázky vyšší, než je maximální předpokládaná hodnota předmětu této veřejné zakázky dle čl. 3 této Výzvy bude zadavatelem posouzeno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

11.5 Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny účastníka pouze v případě, pokud v průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro zvýšení ceny za plnění předmětu veřejné zakázky).

12 Lhůta a místo pro podání nabídky

12.1 Nabídka musí být podána elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, a to v českém jazyce nebo analogicky k ustanovení § 45 odst. 3 zákona. Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

12.2 Dokumenty musí být do systému E-ZAK vkládány jako jeden soubor nebo více zkomprimovaných souborů ve formátu zip, rar nebo 7z, bez použití hesla. Zkomprimované soubory nesmí obsahovat žádný další zkomprimovaný soubor.

12.3 Zadavatel upozorňuje, že systém elektronického zadávání veřejných zakázek E-ZAK umožňuje pracovat se soubory o velikosti nejvýše 50MB za jeden takový soubor, příp. zkomprimované soubory. Soubory většího rozsahu je nutno před jejich odesláním prostřednictvím E-ZAK vhodným způsobem rozdělit. Velikost samotné nabídky jako celku není nijak omezena.

12.4 Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce stanovené lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/

12.5 Lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK.

12.6 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky nebudou otevřeny. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

13 Vysvětlení Výzvy

13.1 Zadavatel může výzvu vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní stejným způsobem, jako uveřejnil tuto Výzvu, anebo pokud je zašle všem dodavatelům, kterým zaslal Výzvu nebo kteří si ji vyzvedli, v případě, že Výzva nebyla uveřejněna, a to nejméně 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

13.2 Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení Výzvy. Žádost o vysvětlení Výzvy doručí dodavatel ve stanovené lhůtě písemnou formou, a to elektronicky. Zadavatel bude na žádosti o vysvětlení Výzvy odpovídat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/. Pokud o vysvětlení Výzvy písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 2 pracovní dny před uplynutím lhůt podle bodu 13.1 této Výzvy. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle bodu 13.1 této Výzvy.

13.3 Pokud je žádost o vysvětlení Výzvy doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení Výzvy do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 2 pracovní dny.

13.4 Pokud by spolu s vysvětlením Výzvy zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle následujícího článku této Výzvy.

14 Změna Výzvy

14.1 Zadávací podmínky obsažené ve Výzvě může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění Výzvy musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

14.2 Pokud to povaha doplnění nebo změny výzvy vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění Výzvy, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění Výzvy činila nejméně celou svou původní délku.

15 Kritérium hodnocení nabídek

15.1 Hodnocení nabídek bude provedeno pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky uvedený v čl. 3 této Výzvy pro tu část veřejné zakázky, na kterou je podávána nabídka. Hodnotící kritérium je společné všem částem veřejné zakázky.

16 Další požadavky zadavatele

16.1 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv zrušit bez uvedení důvodu.

16.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu k podání nabídky až do skončení lhůty pro podání nabídky.

16.3 Zadavatel požaduje poskytování technické podpory po dobu 5-ti let od uplynutí záruční doby.

16.4 Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

16.5 Zadavatel upozorňuje, že preferuje uzavírání smluv v elektronické podobě prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů. V případě, že dodavatel není schopen k takovému postupu zajistit Zadavateli součinnost, žádáme, aby Zadavatele o této skutečnosti informoval ve své nabídce, a to v průvodní zprávě k nabídce.

17 Přílohy tvořící nedílnou součást této Výzvy Příloha č. 1. Krycí list nabídky

Příloha č. 2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky pro I. část veřejné zakázky

Příloha č. 3. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky pro II. část veřejné zakázky

Příloha č. 4. Závazný vzor Kupní smlouvy

č. 4a Závazný vzor Kupní smlouvy pro I. část veřejné zakázky č. 4b Závazný vzor Kupní smlouvy pro II. část veřejné zakázky

Příloha č. 5. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv Příloha č. 6. Jednotkový ceník

č. 6a Jednotkový ceník pro I. část veřejné zakázky č. 6b Jednotkový ceník pro II. část veřejné zakázky

elektronicky podepsal(a)

………………………………………… Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx náměstek pro provoz

pověřený řízením Správy železniční geodézie

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Krycí list nabídky k veřejné zakázce

s názvem „Pořízení nestavebních investic

– měřicí přístroje“ vedené pod č.j. 6101/2021-SŽ-SŽG

Obsah

Kapitola 1. Základní údaje k nabídce 2

Kapitola 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 3

Kapitola 3. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření zakázaných dohod 4

Kapitola 4. Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace 5

Kapitola 5. Čestné prohlášení o ekonomické kvalifikaci 6

1/6

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www.spravazeleznic.cz

Kapitola 1. Základní údaje k nabídce

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO 70994234, DIČ CZ70994234

Účastník: jméno osoby/název firmy

Sídlo:

IČO ……………………, DIČ …………………

Zastoupená údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě Kontaktní osoba ve věci podání nabídky: xxxxxxxxxxxxxxxxxx Email kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxx

Účastník prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto krycím listu, který je přílohou č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. Účastník si je vědom důsledků záměrného uvedení nepravdivých údajů, které v rovině tohoto zadávacího řízení mohou vést až k vyloučení Účastníka ze zadávacího řízení.

ÚDAJE PRO POTŘEBY HODNOCENÍ:

Celková nabídková cena v Kč bez DPH“: pro I. část xxxx Kč bez DPH

pro II. část xxxx Kč bez DPH

ÚDAJE O MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO UZAVŘENÍ SMLOUVY:

Účastník disponuje platným zaručeným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce1?

(pokud na výše uvedenou otázku odpověděl dodavatel kladně)

Účastník je ochoten použít platný zaručený elektronický podpis pro uzavření smlouvy se zadavatelem v elektronické formě?

Zvolte položku.2

Zvolte položku.3

1 Takový certifikát v českém prostředí vydávají následující poskytovatelé: a) Česká pošta, s. p., b) eldentity a.s., c) První certifikační autorita, a.s.

2 Účastník vybere jednu z možností.

3 Účastník vybere jednu z možností.

2/6

Kapitola 2. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že není účastníkem, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Výše uvedené podmínky splňuje jak účastník (coby právnická osoba), tak každý člen jeho statutárního orgánu.

3/6

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www.spravazeleznic.cz

Kapitola 3. Čestné prohlášení účastníka k neuzavření

zakázaných dohod

účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

Účastník si je vědom všech právních důsledků, které pro něj mohou vyplývat z nepravdivosti zde uvedených údajů a skutečností.

Kapitola 4. Čestné prohlášení o splnění technické

kvalifikace4

I. část

účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení poskytoval alespoň 1 významnou dodávku definovanou v čl. 7.5.1 Výzvy k podání nabídky v hodnotě 1.000.000,- Kč bez DPH za 1 požadovanou dodávku.

Objednatel dodávky, IČO, sídlo, místo podnikaní,

kontakt k ověření realizované služby/dodávky

Předmět plnění významné dodávky

Celkový finanční objem dodávky bez DPH

Doba realizace (datum od-do, v rámci 3 kalendářních let nazpět před zahájením zadávacího řízení)

II. část

účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení poskytoval alespoň 1 významnou dodávku definovanou v čl. 7.5.2 Výzvy k podání nabídky v hodnotě 1.000.000,- Kč bez DPH za 1 požadovanou dodávku.

Objednatel dodávky, IČO, sídlo, místo podnikaní,

kontakt k ověření realizované služby/dodávky

Předmět plnění významné dodávky

Celkový finanční objem dodávky bez DPH

Doba realizace (datum od-do, v rámci 3 kalendářních let nazpět před zahájením zadávacího řízení)

Kapitola 5. Čestné prohlášení o ekonomické kvalifikaci5

I. část

účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

minimální roční obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky zjištěný podle zvláštních právních předpisů dosahoval 3 000 000,-Kč bez DPH za každé ze tří uzavřených, bezprostředně předcházejících účetních období, jestliže účastník vznikl později, tak za všechna uzavřená účetní období od svého vzniku, přičemž pro účely tohoto čestného prohlášení se za činnosti dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky, které je možné zahrnout do prokazovaného ročního obratu, považují dodávky geodetických přístrojů, a účastník tedy

splňuje ekonomickou kvalifikaci,

neboť výše požadovaný požadavek zadavatele splňuje následovně:

Uzavřené účetní období

2020

2019

2018

Dosažený roční obrat dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky v tis. Kč

doplní účastník

II. část

účastník, který podává tuto nabídku, tímto čestně prohlašuje, že:

splňuje ekonomickou kvalifikaci,

neboť výše požadovaný požadavek zadavatele splňuje následovně:

Uzavřené účetní období

2020

2019

2018

Dosažený roční obrat dodavatele s ohledem na předmět veřejné zakázky v tis. Kč

doplní účastník

V …………………… dne ………………………

Jméno a Příjmení

funkce osoby

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

I. část VZ

Předmět č. 1

Dodávka 2 sad automatické robotické totální stanice

Předmět č. 1 musí splňovat následující parametry:

• Totální stanice s automatickým docilováním a sledováním hranolu (lock)

• Přesnost měřených úhlů: 3“ /0,0010 gon/ (podle ISO-17123-3)

• Dosah dálkoměru při měření na hranol: cca 3 500 m

• Dosah dálkoměru při měření bez hranolu: 500 m

• Přesnost měřených délek na hranol: 1,0 mm + 2 ppm, při bezhranolovém měření: 2 mm + 2 ppm (vše dle ISO-17123-4)

• Velikost stopy měřícího laserového paprsku při bezhranolovém měření maximálně: 8 x 20 mm na 50 m

• Vnitřní paměť min. 1GB

• Paměťová karta SD min. 1GB nebo USB flash disk o kapacitě alespoň 1GB

• Totální stanice musí být vybavena veškerým hardwarem a softwarem potřebným pro její dálkové (robotické) ovládání pomocí polního kontroleru umístěného např. na výtyčce v tzv. režimu One-man system.

• polní kontroler pro ovládání totální stanice

• Dodaným polním kontrolerem musí být možné ovládat stávající aparaturu GNSS zadavatele Leica GS18 (možnost ukládání dat totální stanice i GNSS do stejné zakázky)

• Formáty výstupních dat: Mapa2, GSI, DXF, LandXML, možnost tvorby uživatelských formátů

• Nekonečné ustanovky

• Krabicová libela

• VGA barevná dotyková obrazovka s rozlišením displeje min. 640x480 bodů

• 1 plnohodnotná klávesnice

• Výška točné osy dalekohledu totální stanice např. na stativu musí být při výměně totální stanice za hranol shodná s výškou centra stávajícího měřického vybavení zadavatele. Zadavatel disponuje hranoly Leica GPR1 (GPR121), trny Leica GZR103, GRT144 a trojnožkami Leica GDF321, GDF311.

• Grafické intuitivní prostředí, Mapové okno, import a export DXF podkladových map

• FTP klient pro přímou komunikaci s kanceláří přes internet

• Základní programové vybavení totální stanice i polního kontroleru: Měření a orientace alespoň na 10 bodů, přenos výšek, volné stanovisko s možností vyloučení bodu z výpočtu, vytyčování, COGO funkce, měření v řadách a skupinách

• Možnost rozšíření programového vybavení v budoucnu

• Zakázku vytvořenou v kontroleru musí být možné importovat do kancelářského software Leica Infinity

• V terénu snadno vyměnitelná baterie

• Schopnost provozu: od -20°C do +50°C

• Odolnost proti prachu a vodě: IP 55 nebo vyšší

• Laserová olovnice s nastavitelnou intenzitou nebo optický centrovač zabudovaný v totální stanici

• Měření výšky stroje pomocí zabudovaného laserového dálkoměru

• Ovládání v češtině

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Požadovaná konfigurace jedné sady:

• 1x totální stanice + trojnožka určená pro přístroje s úhlovou přesností až 1“ umožňující použití totální stanice se zabudovaným laserovým dálkoměrem pro měření svislé výšky přístroje

• Baterie pro práci min 8 hod.

• 1x nabíječka s možností nabíjení v autě

• 1x transportní kufr se zádovými popruhy

• 1x odrazný 360° hranol vhodný pro centrické uchycení na výtyčce umožňující přesnost 3D cílení 2mm a umožňující dosah při automatickém cílení až do 1 km. Na horní straně hranolu musí být závit pro možnost centrického uchycení další části výtyčky nebo GNSS přijímače

• 1x vysouvací výtyčka s cm dělením, minimální výškou nepřekračující 1,4m a maximální výškou alespoň 2,1 m

• 1x SD paměťová karta nebo USB flash disk (dle rozhraní) o kapacitě alespoň 1 GB

• 1x těžký dřevěný stativ

• Záruka minimálně 24 měsíců

• Návod v českém jazyce, zaškolení obsluhy v sídle zadavatele.

• Poskytování technické podpory alespoň po dobu 5-ti let po uplynutí záruční doby.

• Aktualizace firmware a software v totální stanici i kontroleru zdarma alespoň po dobu 5 let

Předmět č. 2

Dodávka 4 sad trojpodstavcové soupravy

Předmět č. 2 musí splňovat následující parametry:

- nutnost kompatibility se stávajícím vybavením zadavatele. Zadavatel disponuje hranoly Leica Leica GPR1 (GPR121), trny Leica GZR103, GRT144 a trojnožkami Leica GDF321, GDF311.

- výška točné osy hranolu při použití s trojpodstavcovou soustavou musí být totožná jako výška horizontální točné osy dalekohledu totální stanice při výměně hranolu za totální stanici.

- Součtová konstanta hranolu musí být totožná se součtovými konstantami stávajícího příslušenství zadavatele

Požadovaná konfigurace 1 sady:

• 4x těžký vysouvací samozamykací stativ

• 4x profesionální trojnožka určená pro přístroje s úhlovou přesnosti až 1“ umožňující použití totální stanice se zabudovaným laserovým dálkoměrem pro měření výšky přístroje

• 4x trn s optickým centrovačem a trubicovou libelou do trojnožky pro odrazný hranol s přesností optické centrace 0,5mm/1,5m

• 4x odrazný hranol včetně držáku a terče s přesností realizace optického centra 1mm

• 2x kufr pro 2 trojnožky, 2 trny, a 2 odrazné hranoly

Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

II. část VZ

Dodávka 3 sad globálního navigačního satelitního systému („GNNS“) zařízení pro tvorbu geometrických plánů a práci v katastru nemovitostí („KN“)

Předmět veřejné zakázky musí splňovat následující parametry: GNSS senzor

• Multifrekvenční GNSS senzor s licencí na GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

• Frekvence příjmu GNSS signálu alespoň 20Hz

• Minimálně 220 kanálů

• Kompenzace sklonu výtyčky pomocí IMU jednotky odolné proti magnetickému rušení

• Rozsah kompenzace min. ±30o

• Ukládání „raw“ dat a RINEXu. NMEA výstup

• Funkce RTK roveru i referenční stanice

• Selektivní algoritmus umožňující filtraci signálů s GNSS družic

• Integrovaný GSM/UMTS/LTE modem

• V terénu snadno vyjímatelná baterie

Polní kontroler

• Komunikuje s GNSS přijímačem přes Bluetooth

• Procesor min. 1 GHz Dual-core

• RAM min. 1 GB

• Vnitřní paměť pro data min. 2 GB

• Numerická klávesnice a QWERTY klávesnice, konfigurovatelné funkční klávesy

• Displej: rozlišení min. 800 x 480 (WVGA), velikost úhlopříčky min. 5“, dotykový barevný displej

• Port USB host pro USB flash paměť

• USB port pro komunikaci s PC

• WLAN (WiFi) pro alternativní připojení k síti nebo do internetu

• Integrovaný GSM/UMTS/LTE modem

• Integrovaný fotoaparát s rozlišením min. 5 MPix s bleskem

• Vyjímatelná baterie

• Možnost importu geodetické zakázky s měřením RTK vytvořené v terénu do kancelářského software Leica Infinity

• Možnost importu geodetické zakázky z terénu s měřením statickou metodou do kancelářského software Leica Infinity včetně možnosti výpočtu vektorů (základna- rover) v tomto software

• Implementace globálního transformačního klíče (TRK) schváleného ČÚZK pro transformaci z ETRS89 do S-JTSK

• Možnost používat vlastní lokální transformační klíče (sedmiprvková transformace – posun dX, posun dY, posun dZ, rotace okolo osy X, rotace okolo osy Y, rotace okolo osy Z, společné měřítko)

• Možnost exportu souřadnic v ETRS89 (zeměpisná šířka i délka ve formátu šedesátinné stupně, minuty a vteřiny. Přesnost vteřin alespoň na 5 desetinných míst)

• Export do protokolu určení bodů technologií GNSS schváleného ČÚZK pro katastr nemovitostí dle zeměměřické vyhlášky č. 31/1995 Sb., včetně předepsaných příloh k tomuto protokolu

• Pracovní teplotní rozsah min. -20°C až +50°C

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

• Odolnost proti prachu a vodě min. IP68 podle normy IEC 60529

• Odolnost proti pádu z výšky min. 1,2 m dle normy MIL-STD-810

Přístrojový polní software v kontroleru

• Měření a vytyčování, měření a vytyčování na linii, kódování, tvorba linií, 3D mapové okno s možností 3D perspektivních interaktivních náhledů

Příslušenství k GNSS senzoru a kontroleru jedné sady:

• baterie k zajištění provozu při měření metodou RTK minimálně na 9 hodin (celý pracovní den)

• nabíječky umožňující nabíjení baterie terminálu i GNSS senzoru z el. sítě 230V 50Hz i v z 12V zásuvky v autě

• 1x SD paměťová karta, min. 1 GB pokud je přítomné příslušné rozhraní, v opačném případě 1x USB flash disk, min. 1GB

• 1x vysouvací výtyčka se zámky na výšky 1,8 a 2,0m s adaptéry pro připevnění kontroleru na výtyčku

• 1x přepravní kufr

• Návod v českém jazyce, zaškolení obsluhy v sídle zadavatele.

• Záruka minimálně 24 měsíců

• Poskytování technické podpory alespoň po dobu 5-ti let po uplynutí záruční doby

• Aktualizace firmware a software v kontroleru zdarma alespoň po dobu 5 let

Příloha č. 4a Výzvy k podání nabídky

Kupní smlouva

Číslo smlouvy kupujícího. ………………

Číslo smlouvy prodávajícího. ………………

Číslo ISPROFOND 5003540011

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Kupující: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČ 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Radovanem Kuděláskem, náměstkem pro provoz pověřeným řízení Správy železniční geodézie

Prodávající: jméno osoby

údaje o zápisu v evidenci

údaje o sídlu

IČ …………………… , DIČ …………………

Bankovní spojení:……………………..

Číslo účtu:…………………………..

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ Pořízení nestavebních investic – měřicí přístroje / I. část “, č.j. veřejné zakázky 6101/2021-SŽ- SŽG (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

1. Předmět koupě (přesná specifikace)

1.1. Předmětem koupě je:

- dodávka 2 sad automatické totální stanice

- dodávka 4 sad trojpodstavcové soupravy

1.2. Přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

1.3. Předmět koupě musí splňovat podmínky stanovené normami ČSN a technickými normami, uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy.

1.4. Jakost ani provedení Předmětu koupě není určeno vzorkem ani předlohou.

2. Kupní cena předmětu koupě

2.1. Cena celkem bez DPH Kč.

2.1.1 Výše DPH 21% Kč.

2.1.2 Cena celkem včetně DPH Kč.

2.2. Cena za 1 sadu automatické totální stanice bez DPH Kč.

2.2.1 Výše DPH 21% Kč

2.2.2 Cena za 1 sadu automatické totální stanice včetně DPH Kč.

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

2.3. Cena za 1 sadu trojpodstavcové soupravy bez DPH Kč

2.3.1 Výše DPH 21% Kč

2.3.2 Cena za 1 sadu trojpodstavcové soupravy včetně DPH Kč

2.4 Ceny za jednotlivé sady geodetických přístrojů jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy. Ceny uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy rovněž zahrnují i náklady na zaškolení obsluhy a technickou podporu.

2.5 Kupní cena bude uhrazena po převzetí Předmětu koupě, na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. Splatnost faktury se sjednává na 60 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu.

3. Místo a doba dodání

3.1. Místo dodání je Správa železniční geodézie, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

3.2. Předmět koupě bude dodán do 17.12.2021

3.3. Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu technickou podporu k Předmětu koupě uvedenému v čl. 1.1 této Smlouvy, a to po dobu 5 let od uplynutí záruční doby.

3.4. Prodávající je povinen provést zaškolení obsluhy Kupujícího k Předmětu koupě uvedenému v čl. 1.1 této Smlouvy, a to při předání a převzetí Předmětu koupě.

4. Přeprava předmětu koupě

4.1. Pojištění se nevyžaduje.

4.2. Speciální balení se nevyžaduje.

5. Listiny (doklady)

5.1. Prodávající předá Kupujícímu následující listiny vztahující se k předmětu koupě:

- Návody v českém jazyce k předmětu koupě dle čl. 1.1 této Smlouvy.

- Záruční listy k předmětu koupě dle čl. 1.1 této Smlouvy.

6. Záruka

6.1. Záruční doba činí 24 měsíců.

7. Poddodavatelé

7.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Příloze č…. této Smlouvy. 7.2. (jestliže se na provedení díla nebudou podílet poddodavatelé, dodavatel do bodu 7.1

napíše: „Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé a vymaže tuto položku ze seznamu příloh).

8. Další ujednání

8.1. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak faktických.

8.2. Kontaktními osobami Smluvních stran jsou

za Kupujícího p. ……………………. , tel. …………………. , email ,

za Prodávajícího p. ……………………. , tel. …………………. , email …………………….. .

8.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

8.4. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Kupující. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

8.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

8.6. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu

v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Kupující jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Kupujícímu obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku,

a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8.7. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.8. V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se

Prodávající zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na Prodávajícího vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Kupujícímu.

9. Závěrečná ujednání

9.1. Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami k této Smlouvě (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

9.2. Prodávající prohlašuje, že

9.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,

9.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil se veškerými požadavky Kupujícího dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily

v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

9.3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Kupujícího a jedno obdrží Prodávající.

9.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí českým právním řádem, Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.5. Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

9.6. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

9.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

9.8. Poté, co Prodávající poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky

v písemné formě, postačí pro veškeré další případy koupě a prodeje mezi Smluvními stranami pro to, aby se Smlouva řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení této Smlouvy, neboť Prodávajícímu již bude obsah Obchodních podmínek známý.

9.9. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Smlouva, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

9.10. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy

příloha č. 1: specifikace předmětu koupě

příloha č. 2: jednotkový ceník (doplní Prodávající)

příloha č. 3: plná moc (pouze v případě zastoupení prodávajícího osobou na základě plné moci – doplní Prodávající)

Za Kupujícího: Za Prodávajícího:

elektronicky podepsal

…………………………………………………… ………………………………………………… Ing. Radovan Kudělásek [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] náměstek pro provoz

pověřený řízením Správy železniční geodézie

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

I. část VZ

Předmět č. 1

Dodávka 2 sad automatické robotické totální stanice

Předmět č. 1 musí splňovat následující parametry:

• Totální stanice s automatickým docilováním a sledováním hranolu (lock)

• Přesnost měřených úhlů: 3“ /0,0010 gon/ (podle ISO-17123-3)

• Dosah dálkoměru při měření na hranol: cca 3 500 m

• Dosah dálkoměru při měření bez hranolu: 500 m

• Přesnost měřených délek na hranol: 1,0 mm + 2 ppm, při bezhranolovém měření: 2 mm + 2 ppm (vše dle ISO-17123-4)

• Velikost stopy měřícího laserového paprsku při bezhranolovém měření maximálně: 8 x 20 mm na 50 m

• Vnitřní paměť min. 1GB

• Paměťová karta SD min. 1GB nebo USB flash disk o kapacitě alespoň 1GB

• polní kontroler pro ovládání totální stanice

• Dodaným polním kontrolerem musí být možné ovládat stávající aparaturu GNSS zadavatele Leica GS18 (možnost ukládání dat totální stanice i GNSS do stejné zakázky)

• Formáty výstupních dat: Mapa2, GSI, DXF, LandXML, možnost tvorby uživatelských formátů

• Nekonečné ustanovky

• Krabicová libela

• VGA barevná dotyková obrazovka s rozlišením displeje min. 640x480 bodů

• 1 plnohodnotná klávesnice

• Grafické intuitivní prostředí, Mapové okno, import a export DXF podkladových map

• FTP klient pro přímou komunikaci s kanceláří přes internet

• Možnost rozšíření programového vybavení v budoucnu

• Zakázku vytvořenou v kontroleru musí být možné importovat do kancelářského software Leica Infinity

• V terénu snadno vyměnitelná baterie

• Schopnost provozu: od -20°C do +50°C

• Odolnost proti prachu a vodě: IP 55 nebo vyšší

• Laserová olovnice s nastavitelnou intenzitou nebo optický centrovač zabudovaný v totální stanici

• Měření výšky stroje pomocí zabudovaného laserového dálkoměru

• Ovládání v češtině

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Požadovaná konfigurace jedné sady:

• Baterie pro práci min 8 hod.

• 1x nabíječka s možností nabíjení v autě

• 1x transportní kufr se zádovými popruhy

• 1x vysouvací výtyčka s cm dělením, minimální výškou nepřekračující 1,4m a maximální výškou alespoň 2,1 m

• 1x SD paměťová karta nebo USB flash disk (dle rozhraní) o kapacitě alespoň 1 GB

• 1x těžký dřevěný stativ

• Záruka minimálně 24 měsíců

• Návod v českém jazyce, zaškolení obsluhy v sídle zadavatele.

• Poskytování technické podpory alespoň po dobu 5-ti let po uplynutí záruční doby.

• Aktualizace firmware a software v totální stanici i kontroleru zdarma alespoň po dobu 5 let

Předmět č. 2

Dodávka 4 sad trojpodstavcové soupravy

Předmět č. 2 musí splňovat následující parametry:

- nutnost kompatibility se stávajícím vybavením zadavatele. Zadavatel disponuje hranoly Leica Leica GPR1 (GPR121), trny Leica GZR103, GRT144 a trojnožkami Leica GDF321, GDF311.

- Součtová konstanta hranolu musí být totožná se součtovými konstantami stávajícího příslušenství zadavatele

Požadovaná konfigurace 1 sady:

• 4x těžký vysouvací samozamykací stativ

• 4x trn s optickým centrovačem a trubicovou libelou do trojnožky pro odrazný hranol s přesností optické centrace 0,5mm/1,5m

• 4x odrazný hranol včetně držáku a terče s přesností realizace optického centra 1mm

• 2x kufr pro 2 trojnožky, 2 trny, a 2 odrazné hranoly

Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

16.11.2021 1/1

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Jednotkový ceník - I. část VZ

Předmět plnění	Cena za 1 sadu*	Požadovaný počet sad	Cena za požadovaný počet sad v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč za požadovaný počet sad	Cena celkem za požadovaný počet sad v Kč vč. DPH
Automatická totální stanice		2	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Trojpodstavcová souprava		4	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena celkem			0 Kč	0 Kč	0 Kč
*Cena obsahuje zaškolení obsluhy v sídle zadavatele a poskytování technické podpory po dobu 5-ti let od uplynutí záruční doby

Příloha č. 4b Výzvy k podání nabídky

Kupní smlouva

Číslo smlouvy kupujícího. ………………

Číslo smlouvy prodávajícího. ………………

Číslo ISPROFOND 5003540011

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Kupující: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČ 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Radovanem Kuděláskem, náměstkem pro provoz pověřeným řízení Správy železniční geodézie

Prodávající: jméno osoby

údaje o zápisu v evidenci

údaje o sídlu

IČ …………………… , DIČ …………………

Bankovní spojení:……………………..

Číslo účtu:…………………………..

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ Pořízení nestavebních investic – měřicí přístroje / II. část “, č.j. veřejné zakázky 6101/2021- SŽ-SŽG (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

1. Předmět koupě (přesná specifikace)

1.1. Předmětem koupě je:

- dodávka 3 sad globálního navigačního satelitního systému („GNNS“) zařízení pro tvorbu geometrických plánů a práci v katastru nemovitostí („KN“)

1.2. Přesná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

1.3. Předmět koupě musí splňovat podmínky stanovené normami ČSN a technickými normami, uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy.

1.4. Jakost ani provedení Předmětu koupě není určeno vzorkem ani předlohou.

2. Kupní cena předmětu koupě

2.1. Cena celkem bez DPH Kč.

2.1.1 Výše DPH 21% Kč.

2.1.2 Cena celkem včetně DPH Kč.

2.2 Cena bez DPH za 1 sadu globálního navigačního satelitního systému („GNNS“) zařízení pro tvorbu geometrických plánů a práci v katastru nemovitostí („KN“) Kč.

2.2.1 Výše DPH 21% Kč

1/4

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www.spravazeleznic.cz

2.2.2 Cena včetně DPH za 1 sadu globálního navigačního satelitního systému („GNNS“) zařízení pro tvorbu geometrických plánů a práci v katastru nemovitostí („KN“)

………………. Kč.

2.3 Kupní cena předmětu koupě rovněž zahrnuje i náklady na zaškolení obsluhy a technickou podporu.

2.4 Kupní cena bude uhrazena po převzetí Předmětu koupě, na základě předávacího protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami. Splatnost faktury se sjednává na 60 dní ode dne jejího doručení Kupujícímu.

3. Místo a doba dodání

3.1. Místo dodání je Správa železniční geodézie, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

3.2. Předmět koupě bude dodán do 17.12.2021

3.3. Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu technickou podporu k Předmětu koupě uvedenému v čl. 1.1 této Smlouvy, a to po dobu 5 let od uplynutí záruční doby.

3.4. Prodávající je povinen provést zaškolení obsluhy Kupujícího k Předmětu koupě uvedenému v čl. 1.1 této Smlouvy, a to při předání a převzetí Předmětu koupě.

4. Přeprava předmětu koupě

4.1. Pojištění se nevyžaduje.

4.2. Speciální balení se nevyžaduje.

5. Listiny (doklady)

5.1. Prodávající předá Kupujícímu následující listiny vztahující se k předmětu koupě:

- Návody v českém jazyce k předmětu koupě dle čl. 1.1 této Smlouvy.

- Záruční listy k předmětu koupě dle čl. 1.1 této Smlouvy.

6. Záruka

6.1. Záruční doba činí 24 měsíců.

7. Poddodavatelé

7.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Příloze č…. této Smlouvy. 7.2. (jestliže se na provedení díla nebudou podílet poddodavatelé, dodavatel do bodu 7.1

napíše: „Na provedení Díla se nebudou podílet poddodavatelé a vymaže tuto položku ze seznamu příloh).

8. Další ujednání

8.1. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je prostý všech vad, jak právních, tak faktických.

8.2. Kontaktními osobami Smluvních stran jsou

za Kupujícího p. ……………………. , tel. …………………. , email ,

za Prodávajícího p. ……………………. , tel. …………………. , email …………………….. .

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.

8.6. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která

a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Kupujícímu skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8.8. V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se

9. Závěrečná ujednání

9.2. Prodávající prohlašuje, že

9.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil,

9.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil se veškerými požadavky Kupujícího dle této Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily

v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou.

9.5. Smluvní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

9.6. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

9.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

9.8. Poté, co Prodávající poprvé obdrží spolu s touto Smlouvou i Obchodní podmínky

Přílohy

příloha č. 1: specifikace předmětu koupě

příloha č. 2: jednotkový ceník (doplní Prodávající)

Příloha č. 3: plná moc (pouze v případě zastoupení prodávajícího osobou na základě plné moci – doplní Prodávající)

Za Kupujícího: Za Prodávajícího:

elektronicky podepsal

…………………………………………………… ………………………………………………… Ing. Radovan Kudělásek [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] náměstek pro provoz

pověřený řízením Správy železniční geodézie

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

II. část VZ

Dodávka 3 sad globálního navigačního satelitního systému („GNNS“) zařízení pro tvorbu geometrických plánů a práci v katastru nemovitostí („KN“)

Předmět veřejné zakázky musí splňovat následující parametry: GNSS senzor

• Multifrekvenční GNSS senzor s licencí na GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

• Frekvence příjmu GNSS signálu alespoň 20Hz

• Minimálně 220 kanálů

• Kompenzace sklonu výtyčky pomocí IMU jednotky odolné proti magnetickému rušení

• Rozsah kompenzace min. ±30o

• Ukládání „raw“ dat a RINEXu. NMEA výstup

• Funkce RTK roveru i referenční stanice

• Selektivní algoritmus umožňující filtraci signálů s GNSS družic

• Integrovaný GSM/UMTS/LTE modem

• V terénu snadno vyjímatelná baterie

Polní kontroler

• Komunikuje s GNSS přijímačem přes Bluetooth

• Procesor min. 1 GHz Dual-core

• RAM min. 1 GB

• Vnitřní paměť pro data min. 2 GB

• Numerická klávesnice a QWERTY klávesnice, konfigurovatelné funkční klávesy

• Displej: rozlišení min. 800 x 480 (WVGA), velikost úhlopříčky min. 5“, dotykový barevný displej

• Port USB host pro USB flash paměť

• USB port pro komunikaci s PC

• WLAN (WiFi) pro alternativní připojení k síti nebo do internetu

• Integrovaný GSM/UMTS/LTE modem

• Integrovaný fotoaparát s rozlišením min. 5 MPix s bleskem

• Vyjímatelná baterie

• Možnost importu geodetické zakázky s měřením RTK vytvořené v terénu do kancelářského software Leica Infinity

• Implementace globálního transformačního klíče (TRK) schváleného ČÚZK pro transformaci z ETRS89 do S-JTSK

• Možnost exportu souřadnic v ETRS89 (zeměpisná šířka i délka ve formátu šedesátinné stupně, minuty a vteřiny. Přesnost vteřin alespoň na 5 desetinných míst)

• Pracovní teplotní rozsah min. -20°C až +50°C

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

• Odolnost proti prachu a vodě min. IP68 podle normy IEC 60529

• Odolnost proti pádu z výšky min. 1,2 m dle normy MIL-STD-810

Přístrojový polní software v kontroleru

• Měření a vytyčování, měření a vytyčování na linii, kódování, tvorba linií, 3D mapové okno s možností 3D perspektivních interaktivních náhledů

Příslušenství k GNSS senzoru a kontroleru jedné sady:

• baterie k zajištění provozu při měření metodou RTK minimálně na 9 hodin (celý pracovní den)

• nabíječky umožňující nabíjení baterie terminálu i GNSS senzoru z el. sítě 230V 50Hz i v z 12V zásuvky v autě

• 1x SD paměťová karta, min. 1 GB pokud je přítomné příslušné rozhraní, v opačném případě 1x USB flash disk, min. 1GB

• 1x vysouvací výtyčka se zámky na výšky 1,8 a 2,0m s adaptéry pro připevnění kontroleru na výtyčku

• 1x přepravní kufr

• Návod v českém jazyce, zaškolení obsluhy v sídle zadavatele.

• Záruka minimálně 24 měsíců

• Poskytování technické podpory alespoň po dobu 5-ti let po uplynutí záruční doby

• Aktualizace firmware a software v kontroleru zdarma alespoň po dobu 5 let

Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

16.11.2021 1/1

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Jednotkový ceník - II. část VZ

Předmět plnění

Cena za 1 sadu*

Požadovaný počet sad

Cena za požadovaný

počet sad v Kč bez DPH

Výše DPH v Kč

za požadovaný počet sad

Cena celkem za

požadovaný počet sad v Kč vč. DPH

globální navigační satelitní systém („GNNS“) zařízení pro tvorbu geometrických plánů a práci v katastru nemovitostí („KN“)

0 Kč

Cena celkem

0 Kč

*Cena obsahuje zaškolení obsluhy v sídle zadavatele a poskytování technické podpory po dobu 5-ti let od uplynutí záruční doby

Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídky – Účastník předloží pouze v případě postupu dle čl.

9.2. a 9.3 Výzvy.

Čestné prohlášení

v souvislosti s ustanovením 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZRS“)

Účastník:

………….

Obchodní firma/jméno Sídlo/místo podnikání IČO

Zastoupen

který podává nabídku na podlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „ Pořízení nestavebních investic – měřicí přístroje “, č.j. 6101/2021-SŽ-SŽG , tímto čestně prohlašuje, že údaje a další skutečnosti uvedené či jinak řádné označené v nabídce, respektive ve smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), považuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„obchodní tajemství“ a „občanský zákoník).

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, označené jako obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, tj. obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Účastník dále čestně prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost v případě, že část obsahu smlouvy, která se týká obchodního tajemství účastníka a která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, zda byla smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ze strany zadavatele nebo účastníka.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že neprodleně písemně sdělí zadavateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Účastník tímto čestně prohlašuje, že údaje a skutečnosti uvedené ve smlouvě, která je nedílnou součástí nabídky, jsou údaji nebo skutečnostmi (s výjimkou obchodního tajemství, uvedeného výše), které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení

§ 3 odst. 1 ZRS.

V ………………….… dne ………………………

1/1

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www.sprava.cz

Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

16.11.2021 1/1

Příloha č. 6a Výzvy k podání nabídky

Jednotkový ceník - I. část VZ

Předmět plnění	Cena za 1 sadu*	Požadovaný počet sad	Cena za požadovaný počet sad v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč za požadovaný počet sad	Cena celkem za požadovaný počet sad v Kč vč. DPH
Automatická totální stanice		2	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Trojpodstavcová souprava		4	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena celkem			0 Kč	0 Kč	0 Kč
*Cena obsahuje zaškolení obsluhy v sídle zadavatele a poskytování technické podpory po dobu 5-ti let od uplynutí záruční doby

Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

16.11.2021 1/1

Příloha č. 6b Výzvy k podání nabídky

Jednotkový ceník - II. část VZ

Předmět plnění

Cena za 1 sadu*

Požadovaný počet sad

Cena za požadovaný

počet sad v Kč bez DPH

Výše DPH v Kč

za požadovaný počet sad

Cena celkem za

požadovaný počet sad v Kč vč. DPH

globální navigační satelitní systém („GNNS“) zařízení pro tvorbu geometrických plánů a práci v katastru nemovitostí („KN“)

0 Kč

Cena celkem

0 Kč

*Cena obsahuje zaškolení obsluhy v sídle zadavatele a poskytování technické podpory po dobu 5-ti let od uplynutí záruční doby

Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 3

ČÁST 3 - DÍLO 3

ČÁST 4 - CENA DÍLA 4

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 4

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 5

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 5

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 5

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 6

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 8

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 8

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 9

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 9

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 11

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 11

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 12

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 12

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 13

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 13

ČÁST 20 - SANKCE 14

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 15

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 15

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 16

1/17

Správa železnic, státní organizace

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

www .spravazeleznic .cz

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:

1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel.

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.

1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.

1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.

1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek.

1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná ve Smlouvě o dílo.

1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být

v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není- li uvedeno jinak.

1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).

1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud

Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 24 měsíců.

1.28. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý.

5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo a zároveň

9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a

to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,

9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN.

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze.

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - Obchodních podmínek).

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě

19.1. víceprací nebo méněprací,

19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,

19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá.

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

24. Objednatel neposkytuje zálohy.

25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.

26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 709 94 234

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních

nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek.

32. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.

33. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.

34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

35. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních podmínek se užijí obdobně.

36. Ustanovení §2611, §2620–2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

37. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

38. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo.

39. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den

v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel

v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.

40. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.

41. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

42. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.

43. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

45. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.

47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.

48. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé

pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

49. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

50. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy o dílo.

52. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo znepřístupněny.

53. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.

54. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

55. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.

58. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru.

59. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami na provádění Díla.

60. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.

61. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

62. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

63. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

64. Kontrola bude prováděna dle Směrnice SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC- GŘ-O10 ze dne 3.11.2017, účinné od 7.11.2017 nebo dle jiného předpisu, který uvedenou směrnici případně nahradí.

65. Výše uvedená Směrnice je pro Zhotovitele a všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla závazná okamžikem platnosti a účinnosti Smlouvy o dílo. Zhotovitel a tím i všechny osoby, které Zhotovitel používá při provádění Předmětu Díla, se zavazují poskytnout Objednateli veškerou součinnost v souladu s výše uvedenou směrnicí.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

66. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

67. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

68. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

69. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

70. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

71. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

72. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

73. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

74. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

75. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu

a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude- li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.

76. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.

77. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

78. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.

79. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

80. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.

81. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.

82. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.

83. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.

84. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.

85. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

86. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.

87. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.

88. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo

nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.

89. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.

90. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

91. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.

92. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 39 Obchodních podmínek.

93. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.

94. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

95. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu – poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.

96. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo.

97. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

98. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.

99. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud

99.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo

99.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

100. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.

101. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též

101.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,

101.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,

101.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,

101.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,

101.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,

101.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

101.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné,

102. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

103. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

104. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

105. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

106. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

107. Předávací protokol obsahuje

107.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla

107.2. datum převzetí Díla,

107.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,

107.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,

107.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),

107.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.

108. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.

109. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně

dle ustanovení odstavců 138 - 152 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.

110. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.

111. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

112. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.

113. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 103 - 112 Obchodních podmínek obdobně.

114. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

115. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

116. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.

117. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.

118. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.

119. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 116 a 117 přiměřeně.

120. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.

121. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.

122. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.

123. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

124. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.

125. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.

126. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

127. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek.

128. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.

129. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 124 - 126 Obchodních podmínek.

130. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.

131. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.

132. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.

133. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.

134. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

135. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

136. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

137. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní den.

138. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo

138.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,

138.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,

138.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

138.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.

139. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.

140. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 138 kombinovat, je-li to vzhledem

k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).

141. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

142. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.

143. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

144. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.

145. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.

146. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce,

je Objednatel oprávněn

146.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,

146.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo

146.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.

147. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.

148. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

149. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

150. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

151. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.

152. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 135 – 151 obdobně.

153. Ustanovení §1917–1924, §2099–2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629

Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

154. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.

155. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.

156. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy

k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.

157. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.

158. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.

159. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

160. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem, jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.

161. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla,

které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje

161.1. bezúplatně,

161.2. jako nevýhradní,

161.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,

161.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,

161.5. bez množstevního omezení.

162. Objednatel není povinen oprávnění využít.

163. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.

164. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo

164.1. upravit či jinak změnit označení autora,

164.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

164.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.

165. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení.

167. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

168. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

169. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.

170. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

171. Poruší-li Zhotovitel nebo osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla jakoukoliv povinnost stanovenou Směrnicí SŽDC č. 120 Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 3.11.2017, účinnou od 7.1.1.2017 v rámci Objednatelem prováděné kontroly na základě výše uvedené směrnice je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

172. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

173. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

174. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.

175. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.

176. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

177. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti

s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.

178. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

179. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.

180. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

181. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele

s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.

182. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též

182.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek),

182.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,

182.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

182.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,

182.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,

182.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.

183. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.

184. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

185. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.

186. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo odstoupila.

187. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

188. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam.

189. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.

190. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.

191. Ustanovení §1977, §2002–2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

192. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. Postoupení, započtení

193. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.

194. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo.

195. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky

za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

196. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti

se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

197. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány

či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Poskytování informací

198. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Kontrola

199. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.

200. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen

200.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,

200.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,

200.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

201. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. Forma, označení času

202. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

203. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

204. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

205. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

OVěřoVací doložka změny datoVého formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb. Doložka číslo: 2072021

PůVodní datoVý formát: application/pdf

UUID půVodní komponenty: 13815672-677a-4de2-99b9-e32898dd3e74 Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu proVedla: Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Elen SÝKOROVÁ)

Document Metadata

Table of Contents

Naše zn. 6101/2021-SŽ-SŽG

Document Metadata