Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Xxxxxxx o dílo s nehmotným výsledkem

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

XXXX, s.r.o.

se sídlem U nemocnice 27, 330 01 Plzeň

IČO: 238 88 654

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Plzni v oddíle C, vložce 118 66 543

zastoupená jednatelem panem Xxxxxxxxx Xxxxxxx

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, podnikatel

s místem podnikání U Radbuzy 47, 301 00 Plzeň

IČO: 678 55 432

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele nehmotné dílo, které spočívá ve vytvoření programu na tvorbu znaleckých posudků „ZNALEC“ (dále jen „dílo“) dle objednávky objednatele ze dne 14.01.2014, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

Vlastníkem autorských práv předmětu díla se stane výlučně objednatel.

II.

Čas a místo plnění

Únor 2014, v sídle zhotovitele U nemocnice 27, 330 01 Plzeň.

III.

Cena díla

Cena za provedení díla bude stanovena dle skutečných nákladů a dle skutečně odpracovaných hodin v sazbě 1.000,- Kč/hod.

IV.

Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V.

Způsob převzetí dodávky

Xxxxxxxxxx předmět díla předá nejpozději do 01.03.2014 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost. Součástí předávacího protokolu bude i manuál - návod a zdrojový software.

VI.

Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvanácti měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou.

VII.

Smluvní sankce

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně za každý další den prodlení.

VIII.

Jiná ujednání

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spory“), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ“), v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem Mgr. Xxxxx Xxxxxxxxxx, zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR pod ev. č. 69 a v seznamu rozhodců vedeném Czech Arbitration Centre s.r.o., se xxxxxx Xxxxxxxxx 000/000, 000 00 Plzeň, korespondenční adresa X.X.XXX 183, 304 83 Plzeň. Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby do sídla rozhodce (Czech Arbitration Centre, X.X.Xxx 183, 304 83 Plzeň) a přijetím žaloby k rozhodnutí ze strany rozhodce. V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 ZRŘ se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez nařízení ústního jednání, na základě listinných důkazů předložených stranami sporu. Rozhodce je oprávněn ústní jednání kdykoliv nařídit a to zejména v případě, nebude-li rozhodce písemné podklady považovat za dostačující. Místem řízení je sídlo rozhodce. Rozhodčí řízení je vždy neveřejné. Rozhodce je oprávněn uložit účastníkovi, který ve sporu neměl úspěch, úplnou nebo částečnou náhradu nákladů řízení dle poměru úspěchu účastníka ve věci. Rozhodčí poplatek činí 2,5 % z hodnoty sporu, min. 2.500,-- Kč. Zaplacený rozhodčí poplatek je součástí náhrady nákladů řízení, stejně tak náklady právního zastoupení dle vyhlášky 177/1996 Sb., jakož i další náklady, které strany sporu v rámci rozhodčího řízení účelně vynaložily k obraně svých práv. Rozhodčí nález je konečný a strany nesjednávají možnost přezkumu nálezu dle ZRŘ. Stranám bude doručováno na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na adresy, které oznámí v průběhů řízení rozhodci. Proti rozhodcem vydanému rozhodčímu nálezu nejsou přípustné opravné prostředky.  Ve smyslu § 28 ZRŘ nabývá rozhodčí nález dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

IX.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.

V Plzni, dne 20.01.2014

Za Zhotovitele: Objednatel: