Usnesení z řádné schůze Rady města Říčany konané dne 06.06.2013
Usnesení z řádné schůze Rady města Říčany konané dne 06.06.2013
320/13 - XXXx.Xxxxxxxx - dohoda o narovnání č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 50/2009-S mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany a investorem Haus Real, s.r.o., se sídlem Xxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 0-Xxxxxxxxx, IČ 26201577, jehož předmětem bude
„Dohoda o narovnání“ ve věci výstavby komunikace Xxxxxxxxx podle varianty č. 1. Charakteristika varianty č. 1: Podle této varianty Haus Real, s.r.o. navrhuje, že vybuduje komunikaci Xxxxxxxxx v novém termínu do 31.8.2013, město mu nebude účtovat místní poplatky, město bez připomínek odsouhlasí rozšíření II. etapy výstavby o další 4 byty, město převezme infrastrukturu a provede zpětvzetí žaloby na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.115.025,- Kč s příslušenstvím.
Návrh nebyl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 50/2009-S mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53, 251 01 Říčany a investorem Haus Real, s.r.o., se sídlem Xxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxxxxx, IČ 26201577, jehož předmětem bude
„Dohoda o narovnání“ ve věci výstavby komunikace Xxxxxxxxx podle varianty č. 2. Charakteristika varianty č. 2: Podle této varianty Haus Real, s.r.o. navrhuje, že zaplatí městu Říčany částku 655.250,- Kč a město Říčany převezme závazek vybudovat komunikaci Březinova (nejspíš i kanalizaci), město bez připomínek odsouhlasí rozšíření II. etapy výstavby o další 4 byty, město převezme infrastrukturu za 1,- Kč a provede zpětvzetí žaloby na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.115.025,- Kč s příslušenstvím.
Návrh nebyl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany trvat na podané žalobě na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.115.025,- Kč s příslušenstvím, a dále u Obvodního soudu pro Prahu 2 podat na firmu Haus Real, s.r.o., IČ 26201577, se sídlem Xxxxxxx 00/000, 000 00 Xxxxx 2 žalobu na vymožení povinnosti vybudovat komunikaci Březinova v Říčanech.
Návrh byl schválen
321/13 - Úprava rozpočtu Grantového fondu
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se upravuje rozpočet Grantového fondu pro rok 2013 takto:
- Snížení příjmů z darů zastupitelů - 61.514 Kč
- Snížení výdajů grantového fondu - 61.514 Kč.
Návrh byl schválen
322/13 - Hodnocení ředitelů PO za I.pololetí 2013
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany schvaluje
z titulu plnění zřizovatelské funkce vůči příspěvkovým organizacím města Říčany odměny jednotlivým ředitelům školských příspěvkových organizací, v návaznosti na hodnocení I. pololetí 2013, dle přílohy č. 1 až č. 12 k tomuto materiálu, kdy na výplatu odměny budou použity finanční prostředky jednotlivých příspěvkových organizací, a to nejpozději ve výplatě za měsíc červen 2013.
Návrh byl schválen
323/13 - Veřejná zakázka - Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Říčany - výsledky
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany vybírá
ve věci veřejné zakázky č.5/2013 „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Říčany“ nejvhodnější nabídku, a to nabídku společnosti Amper Market, a.s., Antala Xxxxxx 0000/00x, Xxxxx 4, PSČ 140 00, IČO: 24128376.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením rámcové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městem Říčany se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 00240702, a společností Amper Market, a.s., Xxxxxx Xxxxxx 0000/00x, Xxxxx 4, PSČ 140 00, IČO: 24128376.
Návrh byl schválen
324/13 - Veřejná zakázka - Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Říčany - výsledky
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany vybírá
ve věci veřejné zakázky č.6/2013 „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Říčany“ nejvhodnější nabídku, a to nabídku společnosti Pragoplyn, a.s., Xxxxxxxxxxx 00/00, Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx, PSČ 110 00, IČO: 27933318.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu mezi městem Říčany se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 00240702, a společností
Pragoplyn, a.s., Xxxxxxxxxxx 00/00, Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx, PSČ 110 00, IČO: 27933318.
Návrh byl schválen
325/13 - Smlouva o zřízení věcného břemene - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení vedení splaškové kanalizace
„Optimalizace trati Stránčice – Praha Hostivař“, v pozemcích parc. č. 1223/15, parc. č. 1705/38, parc.č. 1705/49 vše v k.x. Xxxxxx u Prahy ve vlastnictví „České dráhy, a.s.“ se sídlem Nábřeží X. Xxxxxxx 0000, 000 00, Xxxxx 1 IČ: 70994226 jako povinný z věcného břemene a město Říčany se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany IČ: 00240702, jako oprávněný z věcného břemene, které je úplatné. Celou částku uhradí „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace“, se sídlem Xxxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 1, IČ: 70994234, která je stavebníkem a investorem vynucené překládky a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit podpis.
Návrh byl schválen
326/13 - Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů - Oprava komunikace Rooseveltova
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci veřejných
zadavatelů se Středočeským krajem, Xxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 0 – Xxxxxxx, IČ 70891095, jejímž předmětem je spolupráce při opravě komunikace III/00312 Xxxxxxxxxxxx v Říčanech a souvisejících objektů a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit podpis této smlouvy, a dále doporučuje ZmŘ uvolnit částku 325 000,- Kč na zpracování PD z rezervy ZmŘ.
Návrh byl schválen
328/13 - Jednací řízení bez uveřejnění - „Stavební úpravy interiéru – Městské kulturní středisko Říčany“ - výsledky
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany vybírá
ve věci jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné služby „Stavební úpravy interiéru – Městské kulturní středisko Říčany“ nejvhodnější nabídku, a to nabídku dodavatele XEDOS s. r.o., Xxxxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0, IČO: 271 21 852, jehož nabídková cena činí
7 017 967,- Kč včetně DPH.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 00240702, jako objednatelem, a společností XEDOS s. r.o., Bělehradská 1402/47,
120 00 Praha 2, IČO: 271 21 852, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací „REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV INTERIÉRU – MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ŘÍČANY“, a to za cenu 7 017 967,- Kč včetně DPH.
Návrh byl schválen
329/13 - Nemocnice Říčany, a.s. - technické zhodnocení
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany souhlasit s prodloužením lhůty do 31.10.2013 pro uzavření dohody mezi pronajímatelem Nemocnicí s poliklinikou v Říčanech, příspěvkovou organizací města, a nájemcem Nemocnicí Říčany, a.s., o případném finančním vypořádání za technické zhodnocení majetku města, které nebylo dopředu schváleno zastupitelstvem.
Návrh byl schválen
330/13 - Kasia - dohoda o příspěvku, plánovací smlouva
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření Dohody o poskytnutí finančního příspěvku na posílení dopravní a technické infrastruktury mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, IČ 00240702, a firmou Xxxxx xxxx spol. s r.o., IČ 25756729, se sídlem Xxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxxx, a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech předložit tento materiál na
nejbližší zasedání Zastupitelstva.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření Plánovací smlouvy mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, IČ 00240702, a firmou Xxxxx xxxx spol. s r.o., IČ 25756729, se sídlem Xxxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxxx, a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech předložit
tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva.
Návrh byl schválen
331/13 - Plánovací smlouva číslo: 158/2013/PS č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření Plánovací smlouvy řešící výstavbu veřejné infrastruktury a následný převod na město Říčany při realizaci 6 RD na jednotlivých pozemcích oddělených z pozemků parc.č. 746/18, 746/19 a 746/20, vše v k.x. Xxxxxx u Prahy, mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, IČ 00240702, a panem Ing. Jiřím
Holým a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva.
Návrh byl schválen
332/13 - Dodatek č. 2 k SOD 59/2008-S - Agora
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany schvaluje
znění návrhu Dodatku č.2 k SOD č. 59/2008-S mezi městem Říčany a projektantem nového územního plánu Říčan - společností AGORA STUDIO - Ing. arch. Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx 000, Xxxxx 0. Obsahem dodatku je úprava podmínek úhrady prací na úpravě návrhu před opakovaným veřejným projednáním, a to ve výši Kč 150 tisíc + DPH.
Návrh byl schválen
333/13 - Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě číslo objednavatele : 214/2012/MS mezi městem Říčany se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany IČ: 00240702 jako mandant a SIGOS s.r.o. se sídlem Xxxxxxx 1421, 272 01 Kladno IČ: 62966847 jako mandatář. Předmět dodatku č. 1 bude doplnění, že mandant umožní mandatáři v případě nevyužití finanční prostředků na odměny v příslušném měsíci tyto finanční prostředky využít v následujícím období a ukládá tajemníkovi MěÚ Říčany připravit dodatek č. 1 a zajistit jeho podpis.
Návrh byl schválen
334/13 - Dodatek č. 1 k dohodě 038/2012/FP
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě č. 038/2012/FP o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, IČ 00240702, a panem Patrikem Prokůpkem a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva.
Návrh byl schválen
335/13 - Změna smlouvy Xxxxxxxxxxx
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany uzavřít kupní smlouvu mezi městem Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ:00240702 jako kupujícím a Xxxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, ( ½ podíl) a panem Xxxxxx Xxxxxxxxx, (½ podíl) jako prodávajícími na odkup kanalizačního řadu v délce 54,72 m a vodovodního řadu v délce 57,06 m v ulici Otavská za 15% z celkově vynaložených nákladů stavby a to za částku 60 634,- Kč s tím, že částka bude uhrazena v roce 2014 a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech předložit tento materiál na nejbližším zasedání Zastupitelstva.
Návrh byl schválen
336/13 - Prodej pozemku parc. č. 151/11 v k.x. Xxxxxx u Prahy, x. Xxxxxxx
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 151/11 o výměře 94 m2 v k.x. Xxxxxx u Prahy ve vlastnictví města Říčany za podmínky zřízení bezplatného věcného břemene vedení kanalizačního řadu ve prospěch města Říčany
mezi prodávajícím městem Říčany, IČ: 00240702, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany a kupujícím panem Xxxxxx Xxxxxxxxx, za cenu v celkové výši 100.270,- Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem předmětného pozemku a se zřízením předmětného břemene a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit předložení tohoto materiálu na zasedání Zastupitelstva města Říčany.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany zrušuje
usnesení č. 00-00-000 ze dne 9.5. 2012 ve znění:
Zastupitelstvo města Říčany schvaluje
uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 151/11 o výměře 94 m2 v k.x. Xxxxxx u Prahy ve vlastnictví města Říčany za podmínky zřízení bezplatného věcného břemene vedení kanalizačního řadu ve prospěch města Říčany mezi prodávajícím městem Říčany, IČ: 00240702, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, a kupujícím panem Xxxxxx Xxxxxxxxx, za cenu v celkové výši 220.420,- Kč (tj. cca 2.345,- Kč/m2) s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem předmětného pozemku a se zřízením předmětného břemene a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit vypracování kupní smlouvy a souhlasí s jejím podpisem a zároveň:
a) bere na vědomí, že záměr obce prodat pozemek parc. č. 151/11 o výměře 94 m2 v k.x. Xxxxxx u Prahy ve vlastnictví města Říčany byl zveřejněn na úřední desce MěÚ v Říčanech v termínu od 2. 3. 2012 do 19. 3. 2012, a to na základě usnesení Zastupitelstva města Říčany č. 00-00-000 ze dne 8. 2. 2012.
b) ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech v případě, že nebudou ze strany kupujícího splněny platební podmínky vyplývající z kupní smlouvy, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne výzvy k podpisu smlouvy, předložit na zasedání Zastupitelstva města Říčany návrh na zrušení tohoto usnesení.
Návrh byl schválen
337/13 - Úprava rozpočtu - dostavba vodovodů
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany schvaluje
schv.rozpočet | návrh úpravy | uprav.rozpočet | ||
příjmy | ||||
příspěvky vodovod Pacov | 865 000,00 | 865 000,00 | ||
příspěvky vovovod Řípská, Blanická | 272 000,00 | 272 000,00 | ||
příspěvky Široká, Za Pilou | 360 000,00 | 360 000,00 | ||
příspěvky Thomayerova | 200 000,00 | 180 000,00 | 380 000,00 | |
1 877 000,00 | ||||
výdaje | ||||
rezerva OV Pacov | 609 218,69 | -426 909,50 | 182 309,19 | |
vodovod Xxxxx z prostředků OV Pacov | 426 909,50 | 426 909,50 | ||
vodovod PACOV z prostředků města | 1 350 000,00 | -58 090,50 | 1 291 909,50 | |
vodovod Xxxxx z příspěvků | 865 000,00 | 865 000,00 | ||
vodovod Řípská, Blanická z prostředků města | 1 100 000,00 | -818 100,00 | 281 900,00 | |
vodovod Řípská, Blanická z rezervy starosty | 0,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | |
vodovod Řípská, Blanická z příspěvků | 272 000,00 | 272 000,00 | ||
vodovod Široká, Za Pilou z prostředků města | 450 000,00 | -119 950,00 | 330 050,00 | |
vodovod Široká, Za Pilou z příspěvků | 360 000,00 | 360 000,00 | ||
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, V Kolonii z příspěvků | 200 000,00 | 180 000,00 | 380 000,00 | |
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Hálkova, V Kolonii z prostředků města | 35 000,00 | 284 000,00 | 319 000,00 | |
TDI na dostavbu vodovodů (mimo Pacova) - 3*20 tis. Kč | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
dostavba vodovodů celkem z prostředků | 2 935 000,00 | -652 140,50 | 2 282 859,50 |
města | ||||
volné prostředky na dostavbu vodovodů | 652 140,50 |
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany vzít na vědomí, že ze schválené investiční položky na dostavbu vodovodů ve výši 3.135 tis. Kč jsou realizovány tyto stavby:
celkové náklady | kryto | |||
bez DPH | příspěvky | výdaje OV Pacov: | výdaj z rozpočtu města | |
Pacov | 2 583 819,00 | 865 000,00 | 426 909,50 | 1 291 909,50 |
%podíl | 33,48% | 16,52% | 50,00% | |
rezrva starosty: | ||||
Řípská, Blanická | 563 800,00 | 272 000,00 | 9 900,00 | 281 900,00 |
%podíl | 48,24% | 1,76% | 50,00% | |
Xxxxxx, Za Pilou | 690 050,00 | 360 000,00 | 330 050,00 | |
%podíl | 52,17% | 47,83% | ||
Thomayerova, Hálkova, V Kolonii | 699 000,00 | 380 000,00 | 319 000,00 | |
%podíl | 54,36% | 45,64% | ||
celkem | 4 536 669,00 | 1 877 000,00 | 436 809,50 | 2 222 859,50 |
Ve schválené položce na dostavbu vodovodů zbývají volné prostředky ve výši 652.140,50 Kč.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany revokuje
své usnesení č. 00-00-000 ze dne 24.1.2013:
„Rada města Říčany schvaluje uzavření dohod o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování vodovodních řadů v obci Říčany včetně přidružených obcí s vlastníky nemovitostí, jako poskytovateli příspěvku a městem Říčany, jako investorem akce, a to v minimální výši 30.000,-Kč.“
a zároveň schvaluje nové usnesení tohoto znění:
„Rada města Říčany schvaluje uzavření dohod o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování vodovodních řadů v obci Říčany včetně přidružených obcí s vlastníky nemovitostí, jako poskytovateli příspěvku a městem Říčany, jako investorem akce, a to za podmínky, že bude zajištěno 50% krytí nákladů stavby bez DPH v dané lokalitě z prostředků vlastníků nemovitostí a sponzorských darů.“
Návrh byl schválen
338/13 - Vodovod Hálkova, V Kolonii, Thomayerova
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající ve výstavbě vodovodu v ulici Hálkova, V Kolonii a Xxxxxxxxxxx, na základě ustanovení článku IX. odst. 2 písm. c) směrnice města Říčany č. 2/2013 o zadávání veřejných zakázek.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 00240702, jako objednatelem, a společností PORR a.s., se sídlem Xxxxx 0 - Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx 000/00, PSČ 110 00, IČ: 430 05 560, jako zhotovitelem, přičemž předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Vodovod Hálkova, V Kolonii, Thomayerova“, za cenu 699 000,- Kč bez DPH, a to vše za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření radou města Říčany.
Návrh byl schválen
341/13 - Prodej částí pozemků parc.č. 320/2 a parc.č. 320/5 v k.x. Xxxx u Říčan, ul Rooseveltova
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany souhlasit se zveřejněním záměru obce prodat pozemky část parc.č. 320/2 o výměře cca 59 m2 a část parc.č. 320/5 o výměře cca 5 m2 v k.x. Xxxx u Říčan ve vlastnictví města Říčany.
Návrh nebyl schválen
342/13 - Prodej pozemků parc.č. 205/1 a 205/2 v k.ú. Otice u Svojšovic
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany souhlasit se zveřejněním záměru obce prodat pozemky parc.č. 205/1 o výměře 5097 m2 a parc.č. 205/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Otice u Svojšovic ve vlastnictví města Říčany a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit předložení tohoto materiálu na zasedání Zastupitelstva města Říčany.
Návrh nebyl schválen
344/13 - Dar pozemků parc. č. 47/12 a parc. č. 47/14 v k.x. Xxxxxx u Prahy
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit uzavření smlouvy na dar pozemků parc. č. 47/14 o výměře 368 m2 a parc. č. 47/12 o výměře 1944 m2 oba v k.x. Xxxx u Říčan mezi Rugby Club Říčany, se sídlem Xxxxxx 000/00, 0000 00 Xxxxxx IČ: 00507539 a obdarovaným městem
Říčany, se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany a ukládá tajemníku MěÚ předložit na nejbližším Zastupitelstvu města Říčany.
Návrh byl schválen
345/13 - Dohoda o napojení kanalizace Říčany - Pacov na ČOV Křenice
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením dohody o napojení kanalizace Říčany – Pacov na havarijní potrubí splaškové kanalizace Křenice mezi městem Říčany, společností TRIPS, spol. s r.o. se sídlem Xxxxx 00, Xxxxx 00, PSČ 101 00, IČ 62418360, zastoupenou Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx a 1. SčV, a.s.
se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, IČ 47549793, zastoupenou generálním ředitelem Ing. Xxxxxx Xxxxx a pověřuje starostu jejím podpisem.
Návrh byl schválen
347/13 - Změnový list č..3 - vodojem - úprava skladby stropu
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s předloženým změnovým listem č. 3 (dále jen ZL č.3) na změnu skladby stropu na vodojemu místo betonové mazaniny nopovou folii viz přílohy. Tato změna bude lepé vyhovovat zjištěným podmínkám a kvalita díla bude zachována a dojde k úspoře - 80.256,00 Kč bez DPH. Rada města Říčany ukládá OSM předložit tento ZL č.3 ke schválení SFŽP.
Návrh byl schválen
348/13 - Žádost na rozdělení lesního pozemku
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
souhlasí s rozdělením lesního pozemku parc. č. 1439/1 v k.x. Xxxxxx u Prahy, na základě GP č. 4303-24/2013 ze dne 20.3. 2013, na pozemky parc. č. 1439/1 o výměře 3740 m2, parc. č. 1439/5 m2 o výměře 1122 m2 a pozemek parc. č. 1439/6 o výměře 3418 m2 dále souhlasí s odnětím pozemků parc. 1439/5 a parc. č. 1439/6 z lesního pozemkového fondu a ukládá tajemníkovy MěÚ Říčany zajistit realizaci.
Návrh byl schválen
349/13 - Zápis věcného břemene k pozemku parc.č. 7/9 v k.x. Xxxxxx - Radošovice
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene užívání pozemku parc. č. 7/9 o výměře 854 m2 v k.x. Xxxxxx – Radošovice na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 52.094,- Kč,- za zřízení věcného břemene tak, že předmětný pozemek bude zatížen věcným břemenem užívání ve prospěch majitele domu č. 51 stojícího na pozemcích parc. č. st. 107/1 a parc. č. st. 107/2 oba v k.x. Xxxxxx – Radošovice, p. Xxxxxx Xxxxxxxx, jako oprávněnéh a město Říčany, Xxxxxxxxxx xxxxxxx 00/00, 000 00, Xxxxxx bude povinné z věcného břemene
Návrh byl schválen
350/13 - Umoření dluhu - Xxxxxx Xxxxx
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s jednostranným započtením pohledávek mezi městem Říčany a p. Xxxxxx Xxxxxxxx, tak, že dluh na službách spojených s užíváním bytu č. 1 v č.p. 1910 Komenského nám. v Říčanech ve výši 24 189,- Kč, který má ke dni 31.5.2013 p. Xxxxx Xxxxxx vůči městu Říčany, bude použit
jako mimořádná splátka půjčky na pořízení bytu, kterou poskytl Xxxxx Xxxxxx městu Říčany na základě smlouvy č. 201/98 – M o půjčce a budoucí nájemní smlouvě na byt a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech zajistit zaslání usnesení p. Xxxxx Xxxxxxxxx.
Návrh byl schválen
351/13 - Revize IZ - Hřiště Strašínská
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit revizi investičního záměru č. IZ/OSM/27/2012/STEP – R01 na „Hřiště Strašínská – realizace povrchu z umělé trávy, doplnění herních prvků pro volnočasové aktivity“ a ukládá tajemníkovi MěÚ v Říčanech předložit tento materiál na
nejbližším zasedání Zastupitelstva města Říčany.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany schvaluje
uvolnění 35.090,- Kč z rezervy RMŘ na vypracování projektové dokumentace vč. výkazu výměr a krycího rozpočtu na realizaci povrchu z umělé trávy o rozměrech 42 x 24 m a doplnění herních prvků pro volnočasové aktivity na hřišti Strašínská a ukládá finančnímu odboru zajistit potřebná rozpočtová opatření.
Návrh byl schválen
353/13 - Úprava rozpočtu - uvolnění finančních prostředků pro registr vozidel
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit úpravu rozpočtu a uvolnit 190.000,- Kč z rezervy zastupitelstva na stavební úpravy a technické vybavení pracoviště registru vozidel.
Návrh byl schválen
354/13 - Mistrovství České republiky v trialu
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany souhlasí
s pořádáním Mistrovství ČR v trialu (pod podmínkou doložení dohody s pořadatelkou farmářských trhů pí Benešovou) v termínu od 13. 6. od 8 hodin do 16. 6. 2013 do 20 hodin a dále souhlasí s :
- vyhrazením parkovacích míst podél kostela ve dnech 14.-16.6.2013
- záborem podélného parkování od budovy České pošty k faře z důvodu umístění sekce závodu ve dnech 14.-16.6.203
- Zajištěním parkování v ZUŠ v době sobota 15.6. odpoledne až neděle 16.6.2013
- vyhrazením 5 parkovacích míst před městským úřadem ve dnech 14.-16.6.2013
- zapůjčením podia a laviček + 4 stolů
- otevřením veřejných toalet celou sobotu 15.6.2013 a neděli 16.6.2013 za podmínky úhrady odměny obsluze toalet ve výši 50 Kč/hod.
- poskytnutím dodatečných odpadových nádob na Masarykově náměstí
- možností vylepení plakátů na městských plakátovacích plochách
- prezentací akce na webu města
- záštitou starosty města nad akcí
- účastí zástupce města při vyhlašování výsledků v sobotu 15.6.2013 ve 14:00
- součinností Městské policie při organizaci akce
-
Návrh byl schválen
355/13 - Nové složení kulturní a letopisecké komise
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany bere na vědomí
rezignaci předsedy kulturní a letopisecké komise, pana Xxxxx Xxxxxxx.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 00-00-000
Rada města Říčany schvaluje
kulturní a letopiseckou komisi ve složení:
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Podskalí 97/7, Říčany - předsedkyně Xxxxx Xxxxxxx, Táborská 833/16, Říčany
Petr Matěják, U Ládek 219, Říčany
Marta Nováková, Na Výsluní 1517/2, Říčany Marie Pillveinová, Plynární 1517/2, Říčany
Libuše Skočdopolová, Domažlická 1410, Říčany Ivan Vít, Masarykovo nám. 4/26, Říčany
Darja Macáková, Bažantní 479/5, Říčany Vladimír Levický, Rašova 840, Praha 4
Ivana Řeřichová - garant komise za MěÚ Říčany
Návrh byl schválen
356/13 - Souhlas s čerpáním fondů ZŠ u Říčanského lesa
č. usnesení: 13-25-043
Rada města Říčany souhlasí
s krytím nákladů cca ve výši 675 tis. Kč, spojených se zvýšením kapacity Základní školy U Říčanského lesa o 90 žáků, z rezervního, případně investičního fondu příspěvkové organizace.
Návrh byl schválen
357/13 - Žádost o souhlas se zřízením přípravné třídy-ZŠ u Říčanského lesa
č. usnesení: 13-25-044 Rada města Říčany souhlasí
v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřízením přípravné třídy v příspěvkové organizaci města Říčany „Základní škole u Říčanského lesa, okres Praha – východ,“ se sídlem Školní 2400/4, Říčany, a to pro školní rok 2013/2014.
Návrh byl schválen
358/13 - Stanovení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace
č. usnesení: 13-25-045
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany stanovit určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve smyslu stavebního zákona pana Mgr.
Vladimíra Kořena, a to s účinností k 1.1.2013.
Návrh byl schválen
č. usnesení: 13-25-046
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany revokovat k 31.12.2012 své usnesení č. 10-12-024 ze dne 08.12.2010 o stanovení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace.
Návrh byl schválen
359/13 - Zásady pro výstavbu - dodatek č. 4 (rozšíření okruhu stavebních záměrů bez požadavku na poskytnutí finančního příspěvku), výše příspěvku na infrastrukturu
č. usnesení: 13-25-047
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit výši finančního příspěvku na posílení technické a dopravní infrastruktury dle velikosti budovaných bytových jednotek a nově budovaných
podlahových ploch nebytových prostorů, v souladu se Zásadami pro výstavbu ve městě Říčany, pro roky 2013 až 2015 ve stávající výši.
bytové jednotky | m2 | výše příspěvku |
na 1 bytovou jednotku v Kč | ||
do výměry | 39,99 | 55.000,- |
výměra od–do | 40,00–59,99 | 74.400,- |
výměra od–do | 60,00–79,99 | 93.800,- |
od výměry | 80,00 | 126.200,- |
Stanovení výše příspěvku na technickou a dopravní infrastrukturu dle *velikosti podlahové plochy nově budovaných objektů, snížené o velikost podlahové plochy v nich nově budovaných bytových jednotek | ||
veřejná infrastruktura | * velikost podlahové plochy | výše příspěvku |
1. likvidace odpadních vod | m2 | 600 Kč/m2 |
2. zásobování pitnou vodou | m2 | 250 Kč/m2 |
3. dopravní infrastruktura | m2 | 500 Kč/m2 |
příspěvek celkem (1+2+3) | m2 | 1 350 Kč/m2 |
Návrh byl schválen
č. usnesení: 13-25-048
Rada města Říčany doporučuje
Zastupitelstvu města Říčany schválit dodatek č. 4 k dokumentu Zásady pro výstavbu v předloženém znění, kterým se upravuje vymezení stavebních záměrů, u kterých není požadováno poskytnutí finančního příspěvku na posílení dopravní a technické infrastruktury (jedná se o stavební záměry města, jím zřízených či založených organizací, a také v případě,
kdy město Říčany má s žadatelem uzavřenu smlouvu o převodu požadovaného stavebního záměru do majetku města nebo do majetku organizace založené či zřízené městem Říčany).
Návrh byl schválen
360/13 - Veřejná sbírka na pomoc při povodních 2013 č. usnesení: 13-25-049
Rada města Říčany souhlasí
s konáním veřejné sbírky (finanční i hmotné) ve prospěch obětí povodní v červnu 2013, která se uskuteční po jejím povolení Krajským úřadem Středočeského kraje v nejbližším termínu.
Návrh byl schválen