Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie stavebných prác „Zhotoviteľ stavby ■Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Oprávnený jednať vo veciach technických: Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

Mesto Trebišov

M. R. Štefánika 862/204,075 25Trebišov 00331996

2020773590

SK2020773590

PhDr. Xxxxx Xxxxxx, primátor mesta PhDr. Xxxxx Xxxxxx, primátor mesta Ing. arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx

Primá banka Slovensko, a.s. XX00 0000 0000 0000 0000 0000

x000 000 000 000

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obchodná spoločnosť zapísaná v O R :

Štatutárny zástupca:

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Oprávnený rokovať vo veciach technických: Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

STAVIMAT s.r.o.

Dopravná 1907/3,075 01 Trebišov 43953859

2022538254

SK2022538254

Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka: 21162/V

Xxxxx Xxxxxx - konateľ Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

Všeobecná úverová banka, a. s. XX00 0000 0000 0000 0000 0000

x000 000 000 000

(ďalej len „zhotoviteľ" v príslušnom gramatickom tvare) (spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 3 a § 56 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

2. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky „Zhotoviteľ stavby ■ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“.

Článok II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby:

„Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“

na základe:

a) projektovej dokumentácie, ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo (Príloha č. 1 tejto zmluvy totožná s Prílohou č. 3 k súťažným podkladom vo verejnom obstarávaní)

b) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný výkaz výmer Príloha č. 2), ako výsledku elektronickej aukcie verejného obstarávania zo dňa 02.05.2019. Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela.

c) časového harmonogramu postupu realizácie prác na stavebnom objekte (Príloha č. 3 tejto zmluvy totožná s Prílohou č. 5 k súťažným podkladom vo verejnom obstarávaní), ktorý vypracuje zhotoviteľ a predloží ho na schválenie objednávateľovi najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a touto zmluvou.

3. V prípade, že zhotoviteľ prejavil v ponuke úmysel zabezpečiť časť diela subdodávateľom, jeho identifikačné údaje, predmet a podiel subdodávky spolu s dokladmi, že tento subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy.

4. Zmenu subdodávateľa môže zhotoviteľ uskutočniť iba po predchádzajúcom schválení objednávateľom. Zmenou subdodávateľa nesmie dôjsť k porušeniu ustanovení tejto zmluvy. Každý nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v predchádzajúcom bode.

5. Zhotoviteľvyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto zmluvy.

6. V prípade nevyhnutnosti navrhnúť riešenie detailov odlišne ako je v projektovej dokumentácii, zhotoviteľ takúto úpravu konzultuje s objednávateľom a jej uskutočnenie podlieha prechádzajúcemu schváleniu objednávateľa. Zrealizované odlišnosti vyznačí do jestvujúcej projektovej dokumentácie.

7. V prípade potreby dopracovania podrobností jednotlivých technologických postupov sa zhotoviteľ zaväzuje toto vykonať na vlastné náklady.

8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VIII. tejto zmluvy.

9. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, cenovou špecifikáciou prác a dodávok a touto zmluvou vykonané a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok III.

Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch podľa predloženého časového harmonogramu postupu realizácie prác na stavebnom objekte na základe Prílohy č. 3 tejto zmluvy.

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre realizáciu diela v termíne do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.

3. Protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy bude do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia vád a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania s vykonaním diela.

7. V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom objednávateľa alebo ním povereným zamestnancom objednávateľa. Avšak dielo musí byť zhotovené najneskôr do 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.

8. Miesto realizácie diela: budova Materskej školy Pri polícii, na pozemku registra C- KN parc.č. 2106/16, súp. č. 2667, v katastrálnom území Trebišov.

Článok IV.

Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Predmet tejto zmluvy je financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2. Cena za úplné vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vrátane DPH a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa v súťaži podľa čl. I tejto zmluvy. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 515 000.00EUR DPH20%: 103 000,00EUR

Cena za zhotovenie diela s DPH: 618 000,00EUR

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. práca, materiál, dopravné náklady, skladné, atesty, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo pripravené na protokolárne odovzdanie a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie - zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek alebo chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.

3. Zhotoviteľ znáša na svoje náklady:

dočasné dopravné značenie vrátane jeho odsúhlasenia a povolenia správcom komunikácie,

čistenie miestnych komunikácií dotknutých stavbou, poistenie stavby,

uloženie odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na skládku a doklady o uložení odpadu na skládku.

4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykonané odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok bez súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do oceneného výkazu výmer, resp. projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy projektovej dokumentácie, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto zmluve. Dodatky k tejto

zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je zádržné. Zádržné podľa tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z vád diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy. Zádržné bude vytvorené tak, že objednávateľ zadrží z faktúry - daňového dokladu čiastku vo výške 5% z fakturovanej čiastky bez DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné resp. jeho časť budú zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené) po uplynutí najneskôr 90 dní odo dňa prevzatia a odstránení všetkých oznámených vád a nedorobkov, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa po odsúhlasení v protokole o prevzatí diela, v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne:

a) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,

b) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela je zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť poslednú faktúru,

c) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol resp. pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom.

7. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s dielom oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

8. Práce budú priebežne fakturované po ucelených častiach diela na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s cenovou špecifikáciou (Príloha č. 2), a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác nedostatky, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr vystavených podľa tohto článku je 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi, nakoľko dielo je financované aj z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „ Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“, zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že takto dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa ako veriteľa.

10. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004

Z. z. o DPH aj tieto údaje:

a) označenie faktúry a jej číslo,

b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,

c) číslo zmluvy a označenie časti diela,

d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,

e) dátum vystaveniaJdodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti,

f) cena fakturovaných prác,

g) výšku fakturovanej čiastky (95% ceny fakturovaných prác),

h) výšku zadržanej čiastky,

i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) z. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu,

j) pečiatku a podpis vystavovateľa,

k) súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa,

I) názov projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠPri polícii, Trebišov" v rámci Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia a kód ITMS NFP310040J489.

11. Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.

12. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom. Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.

13. V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Počas tejto doby sa nepočíta lehota na úhradu podľa bodu 10 čl. IV tejto zmluvy.

14. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

15. Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné resp. jeho časť budú zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené) po uplynutí najneskôr 90 dní odo dňa prevzatia a odstránení všetkých oznámených vád a nedorobkov, a to na základe písomnej výzvy zhotoviteľa po odsúhlasení v protokole o

prevzatí diela, v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne:

a) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. VI tejto zmluvy ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa,

c) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol resp. pre zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác zhotoviteľom.

16. Objednávateľ na plnenie tejto zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

17. V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP"), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy.

18. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:

- skutočne vykonaných a stavebným dozorom objednávateľa prevzatých prác,

- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru a objednávateľovi,

- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 5.6 tohto článku,

- schválenej ŽoP, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.

Článok V.

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ prevziať od objednávateľa stavenisko v termíne podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác (Príloha č. 3).

2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka.

3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.

5. Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa - stavebný dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.

6. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru REALINVEST, spol. s r.o., Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, č. teľ: 0905 901 846, v plnom rozsahu práv a povinností počas celej doby výstavby.

7. Zhotoviteľ poveruje pre styk s technickým dozorom objednávateľa svojho stavbyvedúceho menom Xxxxx Xxxxxxxx, telefón x000 000 000 000.

8. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej zhotoviteľom.

9a. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri podpise zmluvy o dielo predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu. Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu sa stane Prílohou č. 5 tejto Zmluvy.

9b. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný najneskôr pri podpise zmluvy o dielo predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení stavby. Doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení stavby sa stane Prílohou č. 6 tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby.

11. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší pracovný deň.

12. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.

13. Zhotoviteľ po prevzatí staveniska na vlastné náklady vytýči základné smerové a výškové body. Zhotoviteľ súčasne v situácií presne vymedzí hranice staveniska.

14. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ objednávateľovi za dobu, po ktorú je v omeškaní. Ak zhotoviteľ verejné alebo iné plochy, ktoré využíva a rozkopávkyrealizuje namiestach,ktoré sú v nájme alebo užívaní právnickej osoby zriadenejobjednávateľom, tietopoplatky aleboprípadné pokuty uhradí tejto právnickej osobe.

15. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov na stavenisko.

16. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môže vstupovať iba objednávateľ, ním poverení pracovníci objednávateľa, alebo osoby, ktoré títo poverení pracovníci doprevádzajú:

a) štatutárny zástupca objednávateľa a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu,

b) stavebný dozor,

c) autorský dozor,

d) ostatní poverení pracovníci objednávateľa.

17. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, ako aj všetkých oprávnených osôb, ktoré vstúpili na stavbu. Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň nástupu na výkon prác na dieleinformovaťsvojichzamestnancov.žesúpovinnípodrobiťsakontrolenapožitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával poverený zástupca objednávateľa. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska.

18. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom

rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj reálneho zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t.j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt, prípadne aj fax a e-mail sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na úseku požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí subdodávatelia, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), vymedzený po dohode s objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v riadnom stave od nástupu až do ukončenia a odovzdania diela.

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa telefonicky na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hod. vopred (od hodiny doručenia výzvy). Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže tieto práce zakrývať. Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Predtým však túto skutočnosť oznámi štatutárnemu zástupcovi objednávateľa. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ.

20. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom objednávateľa.

21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela, zaškoliť obsluhu všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov a zaškolenie obsluhy sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy.

22. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, predpísané revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)

23. Zhotoviteľje povinný plniť svoje záväzky voči subdodávateľom, ktorí sú uvedený v Prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade preukázania neplnenia si svojich záväzkov zhotoviteľa voči subdodávateľom, nebude objednávateľ do času splnenia týchto záväzkov zhotoviteľa uhrádzať žiadnu s vystavených faktúr za zrealizované práce.

24. Zhotoviteľ nie je oprávnený v prípade podľa bodu 23. ČI. V prerušiť realizáciu stavebného diela. Zhotoviteľ je povinný pokračovať v plnení podmienok a záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia, bude objednávateľ postupovať podľa bodu 6. čl, VI,

25. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami objednávateľa.

26. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

27. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii diela bude zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 pracovných dní.

28. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi.

29. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

Článok VI. Sankcie a zmluvné pokuty

1. Ak zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo je v omeškaní s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom harmonograme postupu realizácie prác na stavebnom objekte (Príloha č. 3) má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela podľa čl. III bod 3 ačl. VIII. tejto zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 600,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania.

4. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 150,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne.

5. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.

6. V prípade neopodstatneného prerušenia realizácie stavebného diela má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1500 € za každý deň prerušenia realizácie.

7. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

9. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený povinnosti zo zmluvy realizovať prostredníctvom subdodávateľov, v súlade s touto zmluvou.

ČI. VII

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) a odstúpenie od zmluvy

1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov apod.

2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do dvoch mesiacov od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú.

4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác, Návrh predloží zhotoviteľ.

5. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy o dielo z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:

a) Ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami stanovenými v tejto zmluve.

b) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na

vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie resp. prebieha reštrukturalizačné konanie.

6. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok

objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

7. Objednávateľ má právo v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 315/2016 Z. z. odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nie je v zákonom stanovenom rozsahu a termíne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mal v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri resp. bol z uvedeného zoznamu vymazaný.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Prebratie a odovzdanie diela sa uskutoční v termínoch podľa článku III. tejto zmluvy o dielo.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.

3. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ na svoje vlastné náklady povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady:

- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby resp. projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,

- 3x v písomnej forme atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii a riadnemu užívaniu diela,

- Stavebný denník.

4. Predmet zmluvy sa považuje za splnené dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením bez vád a nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, a to len vo forme písomného preberacieho protokolu podpísaného podľa bodu 6 tohto článku zmluvy. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto článku zmluvy.

5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi pre ktoré toto dielo neprevzal zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom, za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto článku zmluvy.

6. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v 4 - och vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotoveniach dostanú obe zmluvné strany. Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

7. Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- základné údaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- súpis zistených vád a nedorobkov

- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov

- zoznam odovzdávaných dokladov

- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá

- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania

- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko

- prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia vád a nedorobkov.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 mesiacov, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami. Zhotoviteľ je povinný predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.

9. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela dňom ich odstránenia.

10. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.

11. Opravy závad v priebehu záručnej doby:

a) Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela alebo počas záručnej doby. V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si objednávateľ na základe vady uplatňuje.

b) Zhotoviteľ je povinný nastúpiť do 24 hodín od nahlásenia vady k jej prerokovaniu a bezodkladne po jej prerokovaní nastúpi k jej odstráneniu.

V prípade, že zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne resp. objednávate!’ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. V takomto prípade objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa

dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 5% z ceny diela. Zároveň má objednávateľ nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa v plnom rozsahu. Zmluvnú pokutu, náhradu škody a náklady súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený si vyúčtovať zo zádržného, pokiaľ ešte nebolo vyplatené, inak ho zhotoviteľ uhradí so splatnosťou 60 dní.

12. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.

13. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady.

14. Ak objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov alebo používaného materiálu zhotoviteľom pri realizácii diela je v rozpore so zmluvou alebo že výkony podľa cenovej špecifikácie prác a výkonov zhotoviteľa sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo nevykonané, je objednávateľ oprávnený po písomnom upozornení zhotoviteľa primerane znížiť cenu diela až o 10% z celkovej ceny diela. Objednávateľ je povinný pred týmto postupom poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto nedostatkov. Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky v realizácii diela v primeranej lehote, objednávateľ písomne oznámi zníženie ceny diela o primeranú čiastku v zmysle tohto článku zmluvy a zhotoviteľovi zaplatí túto pomerne zníženú čiastku na základe faktúry. Nárok na náhradu škody, ktorá by objednávateľovi vznikla, týmto nie je dotknutý.

15. Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

Článok IX. Právne predpisy

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z, z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností ako aj ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008

Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon/kontroly auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že:

prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o dielo so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,

potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,

na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

3. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, záručnej doby, nárokov objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov, nárokov objednávateľa na zľavu z ceny diela ako i ustanovenia o zádržnom a dohoda uvedená v bode 5. a 6. tohto článku zmluvy zostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas.

6. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

7. Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 4 Zoznam subdodávateľov.

9. Subdodávateľ musí byť odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

10. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou je príslušným súdom všeobecný súd objednávateľa.

11. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

12. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia zhotoviteľ,

13. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.

14. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe.

a) Objednávateľ má vždy právo schváliť každý text použitý zhotoviteľom v publikáciách alebo propagačných materiáloch.

b) Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku podľa §17 anásl. Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.

15. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práv na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“).

Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizáciu) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré:

a) zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva alebo

b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom v texte, prípadne pred a za uceleným

textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako obchodné tajomstvo,

c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa.

d) obsahuje údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu, pracovná pozícia zamestnanca uvedená v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí.

16. Súčasťou tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - projektová dokumentácia a technické správy

Príloha č. 2 - cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa (podrobný výkaz výmer) Príloha č. 3 - časový harmonogram postupu realizácie prác na stavebnom objekte Príloha č. 4 - zoznam subdodávateľov (v prípade ak ich zhotoviteľ plánuje použit) Príloha č. 5 - doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu (zhotoviteľ ho predioži najneskôr pri podpise zmluvy)

Príloha č. 6 - doklad preukazujúci uzavretie zmluvy o poistení stavby (zhotoviteľ ho predloží najneskôr pri podpise zmluvy).

17. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

18. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trebišove, dňa Q. V Trebišove, dňa

OBJEDNÁVATEĽ: ZHOTOVITEĽ:

PhDr. Xxxxx Xxxxxx primátor

Xxxxx Xxxxxx ^

konateľ ( ý

STAVIMAT s.r.o.

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Názov objektu Názov časti

Objednávateľ Projektant Zhotovitef

Mesto Trebišov

STAVIMAT s.r.o., Trebišov

Rozpočet číslo Spracoval

JKSO EČO

Miesto

IČO DIČ

331996 2020773590

43953859 2022538254

Dňa

Xxxxx Xxxxxx 07.02.2020

M e rn é a ú č e lo v é je d n o tk y

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

R o zp o č to v é n á k la d y v E U R

A (Z ákla d n é rozp. náklady

1 HSV Dodávky 3 89 7 ,96

U - - - - - - - - - - - ^ ------------ _

B D o p ln k o v é n ákla d y

8 j Práca nadčas

_ j _

0,00

C V e d ľa jš ie rozpočtové náklady

13|Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 2 0 9 35 8 ,64

3 PSV Dodávky I 160 05 7 ,15 4 Montáž I 95 07 6 ,27 5 "M" Dodávky i 4 0 998 ,42

9 [Bez pevnej podl.

10 Kultúrna pamiatka

0,00

14|Mimostav. doprava 15 Územné vplyvy

Prevádzkové vplyvy Ostatné

0,00

6 Montáž 5 07 7 ,99 181VRN z rozpočtu 0,00

ZRN (r. 1-6) 514 4 6 6 ,4 3

20! HZS 0,00

P ro je k ta n t

DN (r. 8-11)

Kompl. činnosť

0,00

VRN (r. 13-18)

Ostatné náklady

D IC e lk o v é n á k la d y

0,00

53 3 ,57

23ISúčet 7, 12,19-22 5 1 5 00 0 ,00

Dátum a podpis

O b je d n á v a te ľ

24 20 %

20 %

0,00 DPH

515 000,00 DPH

0,00

103 00 0 ,00

Dátum a popis

Z h o to v ite ľ

Dátum a podpis 07.02.2020

Ďejmnu# 1907 /2 ,075 OI Trebišov

ICO 4 3 95 3839 , IČ D PH :SK 2022538254

Pečiatka

C e n a s D P H (r. 2 3 -2 5 )

[P ríp o čty a o d p o č ty 27 ■Dodávky objednávateľa 28 1KÍzavá doložka

29 Zvýhodnenie + -

61 8 00 0 ,00

0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Dátum:

07.02.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mesto Trebišov

STAVÍ MAT s.r.o., Trebišov

Projektant:

Spracoval:

Xxxxx Xxxxxx

Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %		DPH 20 %	Cena s DPH
2	3	4	i	5	6

Kód 1

09270	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov	0,00	0.00	0,00	0,00
01	Zateplenie obvodového plášťa	196 894,60	0,00	39 378,92	236 273,52
02	Zateplenie strešného plášťa	108 651,60	0,00	21 730,32	130 381,92
03 Výmena výplní otvorov		114 172,01	0,00	22 834,40	137 006,41
04 Elektroinštalácia		46 076,41	0,00	9 215,28	55 291,69
05 Zdravotechnické inštalácie		11 612,93	0,00	2 322,59	13 935,52
06 Ústredné vykurovanie		37 592,45	0,00	7 518,49	45 110,94
Celkom		515 000.00	0.00	103 000.00	618 000.00

Objekt: Zateplenie obvodového plášťa

PČ T yp Kód

Náklady celkom

Popis MJ M nožstvo X.xxxx [EUR} C e na ce lkom [EUR}

196 894,595

HSV - Práce a dodávky HSV 182 154,928

1 - Zemné práce

5 255,092

1 ! K 113107131

2 ! K ;i312111<H

.Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu iprostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

; Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím

m2 i 168,720i

m3 101,232

13,679;

20,145|

2 307,921:

2 039,319:

3 : K ;162201105

;Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do

!20m

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste

101,232!

0,923i

93,437!

4 K

162501102

z horniny tr.1 -4 , do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

101,232]

3,020i

305,721:

iVodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste

5 i K

162501105

!z horniny tr.1 -4 , do I M m3, príplatok k cene za

každých ďalších a začatých 1000 m

1 113,552!

0,035!

38,974

6 j K 167101101

INakladante neuňhnutého výkopku z hornín tr.1 -4 do

!lOOm J m3 : 101,232.

4,026i

407,560:

7 K 171201202 [Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 : m3 i 101,239- 0,614; 62,161

5 - Komunikácie

8 ; K :5647311.1

9 K :564772111

j Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.

Í16-32 mm s rozprestretím a xxxxx.xx. 1 ® mm ... m2 nášľapná vrstva

[Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.

;32-63mm(vibf.štrk) po xxxx.xx. 250 mm 1.vrstva

190,281i

210,900=

2,578

7,730

4 058,735

490,544

1 630,257;

10 !	K 564772111.1	[Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.§trk\| po xxxx.xx. 250 mm 2 .vrstva		210,900:	7,730	1 630,257;
		i Kryt z betónu prostého komunikácií pre pefich hr. 100		20,619i	10,466	215,798
		Výstuž krytov z betónov (z kameniva) a z ľahkých
12 !	K :581362423	[xxxxxxx, zo zváraných sietí KARÍ, priemer drôtu 6 /6 mm, velkosf oka 200x200 mm	m2	20,619\|	4,456]	91,878:

6 • Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

:0prava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí.

členitosť I , opravovaná plocha do t ( Ä 1 699,480i 3,669i

134 602,245

6 235,392

K 622444231

15 K 622464310

: Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová sflíkónová,

:škrabanáhr. i,5 m m

Vonkajšia omietka xxxxx xxxxxxxxx, ručné miešanie a

m2 1 831,220;

m2 112,480

9,839i

15,143;

18 017,374:

1 703,285!

Príplatok k vonkajšej omietke stien silikónovej za

			reklamný panel s kolážou kresieb na fasáde			199,914:	2 079,106.
	K	625250150	Dotepíenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XP5, lepený celoplošne bez prikotvenia • pod ext.parapet	m2 ;	31,878	13,606:	433,732
			Kontaktný zatepľovaci systém hr. 150 mm - riešenie
18 i	K	625251408.2	pre sokel (XPS), celoplošné lepenie asfaltovým	m2	281,200i	33,897;	9 531,836
			lepidlom

19 : K *25251612

20 : K 625253598

.Kontaktný zatepfovací systém ostenia hr. 30 mm - minerálne riešenie

.Kontaktný zateptovací systém hr. 200 mm • minerálne riešenie, zatlkacíe kotvy

m2 : 131,740: 27,359

1 699,480; 54,721

3 604,275.

92 997,245;

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

:Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka

22 ! M 1-592I954660 \0BRUBNIK PARKOVÝ 100*20x5 cm SIVY

288,400; 4,284)

295,000 \ 3,255 j

28 499,670

1 235,506.

960.225 i

23 i K 941941041

24 i K 941941291

25 : K 941941841

:Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s

!po<Sahami šírky nad 1,00 do 1,20 m , výšky do 10 m

Príplatok za prvý a každý d’alšf i začatý mesiac použitia.

: lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m , výšky do 10 m

'Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s

:podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

1 932,280; 1.276Í

1 932,2801 0,759j

1 932,280; 1,529i

2 465,589

1 466,601 Í

2 954,456;

26 ! K -953945102 j Soktový zakladací' profil

27 | K .953945111 I8AUM1T Rohová lišta hliníková, atebo ekvivalent m

28 ; K 953995115 .Nadokenná lišta s odkvapovým nosom

29 ? K Í953995184 iOkenný a dverový dilatačný profil

269,500! 6,782

1 029,800i 6,782

43,578 í 5,472!

941,000] 8,835;

1 827,749i

6 984,104

238,459'

8 313,735

3 0 = K 978036121

31 I K 978059631

32 i K 979011111

iO tlčenie om ietok šľachtených a pod., vonkajších

-brizolitových, v rozsahu do 10 96, -0,00500t

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé i podlažie nad alebo pod základným podlažím

1 699,480; 0,104j

84,3601 2,342

53,967j 4.828

176,746i

197,571:

260,553

33 j K 979011121

i Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé iďalšie podlažie

53,967i

3,383)

182,570;

34 j K 979081111 ;Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t

i 1 iOcŕvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý

35 j K 979081121 ;xxxx j , km

: Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

53,967! 7,852:

755,538! 0,285i

53.967Í 4,871|

423,749.

215,328

262,873;

37 ; K 979082121

38 . K 979089012

, Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt

■za každých ďalších 5 m

'P oplatok za skladovanie • xxxxx, xxxxx, dlaždice (17 01

;t, ostatné

107,934; 0,547;

53,967! 5,096;

59,040

275,016:

99 - Presun hmôt HSV

9 738,985

39 : K 999281111

.Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

511,367! 19,045;

9 738,985

PSV - Práce a dodávky PSV 14 739,667

711 - Izolácie proti vode a vlhkostí

2 786,474

40 . K .711112011

...L i

41 J K 711111011.1

; •

42 i M 1116332001

43 : K 711132107

44 ■ M 6288000630

45 i K -998711101

Zhotovenie izolácie proti 2emnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studená 3x

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá

aslattovou suspenziou za studená • stierka s výstužnou . m 2 vrstvou

Suspenzie asfaltova pre hyvlroizoladu spodnej stavby t

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

Mapová fotia FONDAUNf p ro ti vlhkosti s rfldonovou oihranou PLUS 400, výška nopu 8 mm. alebo efcvtvolenl

Presun hmôt pre Izoláciu proti vode v objektoch výšky do i m

233,396;

1 298,863

654.969

196,559:

393.382 :

9,305;

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

Montáž a dodávka prístrešku nad vstupom 1220x750 mm, bezpečnostné skto číre hr. 13,2 mm, nerezové tiahla, kotvenie do zateplenia s prerušeným tepelným mostom

ks 9,000 1 140,725

11 953,193

10 266,525

47 K -767340020

Montáž a dodávka prístrešku nad vstupom 2700x750 mm, bezpečnostné sklo číre hr. 13,2 mm, nerezové tiahla, kotvenie do zateplenia s prerušeným tepelným mostom

ks 1,000 1 105,406

1 105,406

48 i K Í767833100

49 : K 767834101

K 998767102

Montáž rebríkov do muriva bočnicami z profilovej

ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov m 18,000 5,287

Montáž ochranného koša skrutkovaním m 18,000 3,019

Potiamy rebnk s košom dl 6 m ks 3,000 136.405

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m o , w i 25,01ť,

95,166

54,342’

409.275 j

22,539

Objekt: Zateplenie strešného plášťa

PČ Typ Kód

Náklady celkom

Popis AU Množstvo X.xxxx [EUR] Cena celkom [EUR]

108 651 ,601

HSV • Práce a dodávky HSV

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 i K 53112735.1 Wurwo riosrié (m ä) 2 pórobetónových tvá m ic m3 42,390] 90,328]

2 I K 13112735.2 iP ríp lato kza založenie prvého radu tvám ic m2 84,780? 17,972!

6 085,252

5 352,670

3 829,004i

1 523,666i

9 • Ostatné konštrukcie a práce-búranie

296,016

K í962086121

K =979011111

K :979011121

i Búrame m uriva p riečok 2 pVynosiVikátu a siporexu h

!do 300 m m , -0,15000t

i Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm ô t 2a prvé [podlažie nad alebo pod základným podlažím

j Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm ô t za každé

:<faläe podlažie

23,575i

5,153

6 ,561i

4,257;

2 ,983 i

154,676i

21,936j

15,371;

K 1979081111 iO dvozsutiny a vybúraných hm ôt na skládku do 1 km

jO dvoz sutiny a vybúraných h m ôt na skládku za každý

•ďalší 1 km

5,153

72,142

6 ,923i

0,251

35,674=

18,108!

K :979082 i11

jVnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm ôt

•do 10 m

; Ynútrostavenlsková doprava sutiny a vybúraných hm ôt za každých ďalších S m

5,153

10,306

4 ,295 i

0 .482i

22.132Í

4,967:

14 ; K 1979089012

Poplatok za skladovanie • xxxxx, teh ly , dlaždice (17 01 i ) , ostatné

5,153 4,493-

23,152':

99 • Presun hmôt HSV

436,566

K -999281111

'resun hm ôt p re opravy a údržbu o b je ktov vrátane

vonkajších p lástov výšky do 25 m 26,000i 16,791!

436,566

PSV - Práce a dodávky PSV 102 566,349

712 • Izolácie striech

34 196,979

K [712300832

M :283775150i

M i 2832990650

Odstránenie povlakovej k ry tin y na strechách plochých 10 ' dvojvrstvovej, -O.OlOOOt

[Zhotovenie povlakovej k rytin y striech plochých do 10 ’ PVC-P fó liou upevnenou prikotvením so zvarením spoju

Streine hydroizolačné fó lie 2 PVC no kotvenie h r 1,5mm

Kotviaca technika teleskopickí kotvy

84,780i

1 082,674i

f 245,075 |

4 283,000 ;

0,204;

7,742!

Í0 ,265 i

1,279 i

17,465'

8 382,062 [

12 780,695:

20 K i.712391175

p rip e v n e n ie povíakovej k rytin y na plochých strechách

do 10* kotviacim i pásikm i, uholníkm i a pod. 262,600 5,764 1 628,906;

21 K ^712973231

iD etaiíy k PVC- fóliám zaizolovanie kruhového prestupu

;51 - 1 0 0 mm 14,000 100,228 1 403,192

22 K 1712990040

iP oloženie g eo textílie vodorovne alebo zvislo na strechy

ploché do 10* 1 082,674 0,489 529,428i

2 i M \6936654801 \ S e p oroinágeotextilia l50 $/m 2 t 245,075 0 ,427 531,647i

24 K í712991060

.Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na a tike

i štrky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie 282,600 6,716 1 897,942 i

25 M \ 6072628106

\Doska drevoštiepkovó OS8 3 do vlhkého prostredia hr.

■25 mm (6.3.202 8,295 J 353.761

26 K í998712102

iPresun hm ôt p re izoláciu povlakovej k rytin y v

;objektoch výšky nad 6 do 12 m 9,439,- 20,545 193,924j

713 - Izolácie tepelné 56 614,172

27 K =713132132

iM o n tá i tep e lne j izolácie stien polystyrénom ,

jceloplošným prilepením , alebo e kvivalent m2 j 183,690 2,018 370,686i

28 M \283760Q329 j f PS Neo 200 S hrúbka 30 mm. alebo ekvivalent m2 l >92,875 19,700 3 799.638

29 K Í71 3142131

;Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10"

polystyrénom , jednovrstvová p rile p , za studená m2 ; 856,594 9,359 8 016,863!

30 K 1713142151

i M ontáž tep e lne j izolácie striech p lochým do 10 ’

polystyrénom , jednovrstvová kladeným i vofne m2 i 856,594 9 ,394 8 046,844:

31 M j 2837600340 j EPS N eofloor 200 S hrúbka 200 mm, alebo ekvivalent m 2 j 1 798,846 J9,700 35 437,266 i

32 K í713142165

iM o n tá i tepelnej izolácie striech plochých do 10 ' -

[atikové k lin y z polystyrénu m i 282,600 2 ,018 570,2871

33 M \ 2837653503. J i A tikový k lin EPS 200S, alebo ekvivalent m 3 ; 2.0.35 100,124

j 203,752 i

34 K 1998713103

: Presun h m ô t p re izolácie tepelné v o bjektoch výšky

inad 12 m do 24 m t 8,054 20,963 168,836

721 • Zdravotech. vnútorná kanalizácia 488,425

Í 35 K 1721210822 : Demontáž strešného v toku DN 100, -D,01705t ks j 7,000 2,588 18,116 :

*6 K í 721233212

Strešný v to k plastový Korugovaný p re ploché strechy so

zvislým o dtokom OH 100 mm ks ; 6,000 78,345 470,070

i 37 K -998721102

. Presun hm ôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch

výšky nad 6 rto 12 m t j 0,021 11,389 0,239

764 - Konštrukcie klampiarske 10691,221

38 K : 764430840

. Demontáž oplechovania m úrov a nadm uroviek rš od

. 310 do 600 m m , -0 ,00230 t m 282,600 0 ,570 161,082

39 K :764434006.2

: Oplechovanie m uriva stík z titánzinkového TiZn

'p lechu, celoplošným lepením r.š. do 800 mm m 282,600 37,071 10476,265

40 ; K 998764102

: Presun hm ôt p re konštrukcie klampiarske v objektoch

'výšky nad 6 do 12 m t 1,811 29,748 53,874!

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 575,552

IStavebno m ontážne práce m enej náročne, pomocné

41 ; K ÍHZS000111

'a le bo manuputačné (T r 1) v rozsahu v iac ako B hodín

hod

80,000

5,840

467,200;

Stavebne m ontážne práce náročnejšie, ucelené,

42 I K IHZS000112

iobtiažne, rutinné (Tr.2> v rozsahu v iac ako 8 hodín

náročnejšie

hod

16,000

6,772

108,352i

Objekt: Výmena výplní otvorov

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady celkom

114 172,005

HSV - Práce a dodávky HSV 19 636,887

3 • Zvislé a k o m p le t r é k o n š t r u k c ie 11 075,689

1 K -3112735.1 iriv o nosné (m 3) 2 pórobetónových tvárnic j m3 75,264! 90,328! 6 798,447

I ks

2 K 317162133 eram ický preklad nosný šírky 70 mm , výšky 238 mm,

žky 1500 mm

136,000! 12,200!

1 659,200

I ks

3 K 317162137 eram ický preklad nosný šírky 70 m m , výšky 238 m m , 32,000 j 23,225! žky 2500 mm

743,200

4 K 317162141 ram ický preklad nosný šírky 70 m m , výšky 238 mm,

dĺžky 3500 mm i ks

16,000! 28,479!

455,664

5 K 340239238 Zamurovanie otvorov plochy do 4 m2 tvárnicam i hr.

i00 mm

I m2 44,610: 31,813{

1 419,178

6 - Ú p r a v y p o v r c h o v , p o d la h y , o s a d e n ie 3 551,363

6 K 648991113 sadenie parapetných dosiek z plastických a

o loplast., hm ôt, š. nad 200 mm

m 223,300] 2,748i

613,628

7 M 6 H 900030Í arapetná doska MDF biela, $=250 mm m 223 ,300 1 13,756 j 2 937.735

9 - O s ta tn é k o n š t r u k : ie a p r á c e - b ú r a n ie

3 836,278

8 K 68061112

yvesenie okenného krídla do suti plochy do 1, m2 0 !200 t

ks 38,OOOj 0,236]

8,968

9 K 68061113 Vyvesenie okenného kríd la do suti plochy nad 1, 5 m2

01600í

ks 169,OOOj 0,399!

67,431

10 K 68061125 Vyvesenie dvem ého krídla do suti plochy do 2 m 2, -

02400t

ks 11,000i 0,342!

3,762

11 K 68061126 veseníe dreveného dvem ého krídla do suti plochy d 2 m 2 , -0,02700t

ks 4,000; 0,610;

2,440

12 K súranie r im o v okien d v o jitý ch alebo zdvojených, ochy do 1 m 2, -0,07500t

m2 22,940] 7,963) 182,671

13 K 68062355 búranie rámov okien d v o jitý ch alebo zdvojených,

ochy do 2 m 2 , -0,06200t

m2 185,28o| 4 ,787j

886,935

14 K 68062356 Búranie rámov okien d vojitých alebo zdvojených,

ochy do 4 m 2, -0,05400t

i m2 178,200! 3,440; 613,008

15 968062359 r'ybúranie vnútorných drevených parapetov okien, •

),00250t

: m2 243,700! 2,025!

493,493

16 K

968062456

•Vybúranie dverových zárubni plochy nad 2 m 2, • i 0 ,067001

: m2 38,990! 2,023i

78,877

17 K 979011111

vislá doprava sutiny a vybúraných hm ôt za prvé

íodlažie nad alebo pod základným podlažím j t 54,639í 4,257Í 232,598

18 K =979011121 ; Zvislá doprava sutiny a vybúraných hm ôt za každé ď a lš ie podlažie

54,639 2,983[ 162,988

19 K :979081111 jOdvoz sutiny a vybúraných hm ôt na skládku do 1 km 54,639 6,923j 378,266

20 K 1979081121 [Odvoz sutiny a vybúraných hm ôt na skládku za každý

1ďalší 1 km

764,946 0,251 j 192,001

21 K r979082111 .Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm ôt

do 10 m

t 54,639 •4.295Í 234,675:

22 K ! 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hm ôt za každých ďalších 5 m

109,278 0,482! 52,672;

2 ) K Í979089112

iPnplatok za skladovanie - drevo, sklo, p lasty (17 02 ),

[ostatné t 54,639 4,493Í 245,493;

99 - Presun hmôt HSV 1 173,557

24 K 1999281111 [Presun h m ô t p re opravy a údržbu o bjektov vrátane

[vonkajších plášťov výšky do 25 m

69,892 16,791 j 1 173,557:

PSV * Práce a dodávky PSV 94 535,118

764 • Konštrukcie klampiarske 2 112,690

25 K 764410850

[Demontáž oplechovania p arapetov rš od 100 d o 330

;m m , -0,00135t m 243,700 0,561: 136,716:

26 K :764711116.1 [O plechovanie parapetov z plechu LPL r.š. do 400 mm,

[farba biela

m 223,300 8,730; 1 949,409:

27 K '998764102 jPresun hm ôt p re konštrukcie klam piarske v objektoch [výšky nad 6 d o 12 m

0,893 29,748i

26,565!

766 • Konštrukcie stolárske 91 222,254

28	K	r 766621400			1 097,400	4,678:
			i páskami (exteriérová a interiérová}
			[Plastové okno jednokrídlové OS s integrovanou
29	M	[611412121R	\aktivnou rekuperóciou v nadpraži, 1200x1800 mm,	ks	71.000	398,042 [	28 260,982:
			: izolačné tro jskto, ozn. OKI
			Plastové okno jednokrídlové S s in tegrovanou
30	M	:6114I2122R	[aktívnou rekuperóciou v nadpraži, 900*6 00 mm, [tootačné tro jsk lo , ozn. OK2	ks	19,000	237,594 \	4 514,286:
			; Plastové okno jednokrídlové S s integrovanou
31	M	\6114 12123R	•ra ktívnou rekuperóciou v nadpraži, 1200x600 mm, [izolačné tro jsklo, ozn. 0K3	ks	5.000	288 ,990:	1 444,950!
			Plastové okno jednokrídlové OS s in tegrovonou
32	M	Í61I412124R	[aktívnou rekuperóciou v nadpraži. 900* 1800 mm, [izolačné tro jsk lo , ozn. OK4	ks	60.000	337,250':	20235 ,000 ]
			j Plastové okno jednokrídlové OS s integrovanou
33	M	\611412125R	■:a ktívnou rekuperóciou v n ad proii, 1100x1800 mm, .iľoťačné tro js k lo , ozn 0K5	ks	30,000	372,107 :	11 163.210:
			[Plastové okno dvojkrídlové P*0S s integrovanou
34	M	.611412I26R	[aktívnou rekuperóciou v nadpraži. 1100x2700 mm. ■izoločné tro jsk lo , ozn 0K6	ks	4,000	624.401 ■	2 497,604

:Montáž plastových okien hydroizolačným i ISO

5 133,637!

35 M ]6U 412127R .Plastové okno jednokrídlové P, 2000*500 mm.

j izolačné tro jsklo opál. ozn. 0K7

ks 8.000 396.767 [ 3 174,13b.

36 M \611412128R

\Plastové okno jednokrídlové P, 3000x500 mm.

\izoločné tro jsklo opál. ozn 0K8 ks 4,000 469,827 \ 1 879,308 |

Spojovací p ro / il ok\en ». 1800 mm

32.000

2 237.600

66641161

66699749

,766699750

Montáž plastových dverí s hydroizolačným i ISO jáskarol (exteriérová a in teriérová }

Plastové dvere s pevným nadsvetlíkom 1100x2725 mm. dvere jednokrídlové 1100x2225 m m , ozn. Dl

Plastové dvere s pevným nadivetlikom 900x2700 mm. dvere jednokrídlové 900x2100 mm, ozn. 02

kastové dvere s pevným nadsvettikom 900x2700 mm. dvere jednokrídlové 900x2100 mm, o7n D3

°lastová stena s pevným nadw e tliknm 1900x2700 mm, dvere dvojkrídlové 1900x2100 mm, ozn. 04

Montáž a dodávka siete na okno, pevný rám, farba

>iela

Montáž a dodávka pružného tiahla pre ovládania okien sklopných

’ resun h m o t p re konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m

83,000

4,000

5,000

*,000

20,520:

24,000

11,632

573,032

3 267.016

3 316,855

663,371

1 116,746

122,689

1 418,400

203,432

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 186,85-4

K Í7676318.1

K Í7676318.2

48 . K i 767996801

Demontáž presMeriivých kcwopUstrckých stien včítane zasklenia, -0,06500t

Demontáž kopílitových stien včítane nosnej pogconštrakcfe, -0,117001

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hm otnosťou je d n o tliv ých d ie lov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t . mreže okien

251,130

71,280

62,100!

2,760i

5,132

2,060

693,119

365,809

127,926

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení 13,320

49 : K -769082795

Demontáž krycej m riežky hranatej prierezu 0.360-

0.795 m2 1,000 13,320i

13,320

O bjekt: E le ktro in šta lá c ia

Náklady celkom 4 6 0 7 6 , 4 1 4

M A T E R IÁ L

P C	Z A S	N A Z	P O C	M J	JE D N . C E N A	C E N A
1	354 90 0 0 A	V od ič A lM g S i a 8 m m ( 1 m = 0 ,1 4 kg ) p od ľa S T N E N 62561		2 2 5 m	1 ,9 6 3 :	4 41 ,68
2	3549000 A	V o d ič A lM g S i e 8 m m < 1 m = 0 ,14 kg) p od fa S T N E N 62561 s vrstvo u P VC		6 6 m	1 ,9 6 3 :	129 ,56
3	3 5 4 9 0 10A 00	P odpera ve de n ia univerzálna na sten u p od za te p len ie p o d lá S TN E N 62561		66 ks	1 ,7 2 4 i	113 ,78
4	354902QAOO	P odpera ve de n ia P V 21		2 2 5 ks	1 , 0 7 7 i	2 42 ,33
5	3549020 A 01	P odložka p lasto vá pod podperu ve de n ia P V 21		2 2 5 ks	0 ,5 9 3 :	133 .43
6	3549040 A 70	S vo rka n a potrubie S T 01		1 ks	0 ,7 5 0 i	0 ,75
7	354 90 4 0 A 3 0	S vorka p rip ojova cia S P I		23 ks	j 0 ,8 1 2 :	18,68
8	3549040 A 10	S vorka krizova S K		3 ks	! 0 ,5 9 3 ;	1 ,78
9	3549040 A 36	S vorka skusobna S Z		11 ks	0 ,4 1 1 j	4 ,52
10	3549040 A 20	S vo rka sp o jo va c ia SS		107 ks	1 ,2 3 0 ;	131,61
11	3 549040 A 34	S vo rka o kap ova S O		11 ks	0 ,6 8 0 :	7,48
12	3549060 A 30	O chranná trubka O T		11 ks	i 2 ,6 6 7 :	29 .34
13	3549060 A 31	D ržiak ochrannej to ib k y DOT		22 ks	1 ,2 1 6 !	26 ,75
14	3 549040 A 90	B ernard svorka		2 ks	2 ,8 4 1 j	5 .68
15	3549040 A 91	P ásik Cu		2 ks	1 ,9 6 3 í	3 .93
16	341203 M 100	K ábel C Y K Y - J 3 x 1 ,5		485 m	0 ,5 8 8 i	2 85 .18
17	341 203 M 110	K ábel C Y K Y - J 3 x 2 ,5		50 m	0 ,6 7 7 [	33 ,85
18	3 4 1 0 1 1 M 025	V o d ič C Y 6 z/ž		6 m	0 ,2 7 9 ;	1,67
19	3 41 661 M 002	K ábel JY T Y 2x1		5 m	0 ,2 6 6 ]	1,33
20	345710 K 005	L iš ta el-inšt P VC vkla da cia 1 8 x 1 3 , b iela		4 5 ks	0 .9 7 5 !	43 ,88
21	345650 D 511	R úrka el-inšt p lasto vá o hyb ná 16 /11 , sivá		5 m	1 ,6 6 6 ;	8 ,33
22	345608KOOO	Š katu ľa K R ro z v o d n á : K U 6 8 - 1 9 0 3 <D 73 x 42 ) kom p letná		158 ks	2 ,2 3 0 í	352 ,34
23	3 585100	Istic 1 B /10 A d o R S , HR		17 ks	1 2 ,8 9 1 ;	219 ,15
24	3585100	Istic 1 C / 1 6 A d o R S		4 ks	1 1 ,6 6 1 ;	46 .64
25	3482 M	S v. LE D priem yselné 3 2 W . 4 0 0 0 Im, R a 8 0 - 840 , IP 65		4 ks	9 8 ,5 0 0 :	394 ,00
26	3482 M	S v. LE D p riem yselné 4 0 W , 550 0 Im, R a 8 0 - 840 , IP 65		8 ks	1 20 ,61 9 :	9 64 ,95
27	3482 M	S v. L E D prisadené s A l m riežko u 3 9 W , 3 5 0 0 Im, R a 8 0 - 840		7 ks	1 25 ,49 2 !	878 ,44
28	3482 M	S v. L E D p risa de n é m ikroprizm atické 3 8 W , 4 0 0 0 Im . R a 8 0 - 840		2 ks	7 8 ,8 0 0 j	157 ,60
29	3482 M	S v. LE O p risadené m ikroprizm atické 4 6 W . 520 0 Im, R a 80 - 840		4 ks	1 14 ,21 1 !	4 56 ,84
30	3482 M	S v. LE D prisadené okruhlé s o pá lo vým kryto m 1 4 W . 1300 Im, R a 8 0 - 840		89 ks	1 0 0 ,3 6 6 !	8932 .57
31	3482 M	S v. LE D prisadené okruhlé s o pá lo vým kryto m 2 0 W , 259 0 Im, R a 8 0 - 840		170 ks	1 07 ,50 0 !	18275 ,00
32	3482 M	S v. LE D prisadené okruhlé s o pá lo vým krytom 2 7 W , 240 0 Im, R a 8 0 - 840		8 ks	1 09 ,37 3 !	8 74 ,98
33	3482 M	S v. L E D prisadené okruhlé s o pá lo vým kryto m 3 5 W , 370 0 Im, R a 8 0 • 8 40		28 ks	1 27 ,554 !	3571,51
34	3482 M	S v. ž ia rivko vé opálové 1 x 22 W , IP 20 + zdroj		4 6 ks	6 1 ,1 7 4 !	2814 ,00
37	921 A N	E kviterm ický re g u lá tor teploty vč. s n ím a to v tep lo ty vonkajšej, potrubia Ú V K		1 ks	1 54 ,83 5 !	154 ,84
	Spolu					397 58 ,40
S tratn é z m etr. M ateriálu			5 %		9 45 ,48 0 !	47 ,27
P od ru žný m ateriál			3 %			1192 ,75
Celkom						409 98 .42

D E M O N T Á Ž

P C	Z A S	N A Z	P O C	MJ	J E D N . C E N A	C E N A
1	2 10 200000	R ecyklacia d em on tova né h o svietidla		371 ks	2 ,0 0 0 !	742 ,00
2	2 10 200027	S v , ž ia rivko vé kruhové tP 40		3 4 8 ks	5 ,4 2 6 ;	1888 .25
3	210200014	S v. ž ia rivko vé stro pn é 1 a 2 tru bicové IP 20		23 ks	7 ,9 4 9 !	182 .83
	S polu					2813 ,08
	K oe ľic ien t d em on	táže		5 %		140 ,66
	C e lkom					140 ,65

M O N T Á Ž

P C	Z A S	N A Z	P O C M J	J E D N . C E N A	C E N A
1	2 10 010042	R ú rka ohybná uložená p evne 16m m	5 m	0 ,6 2 3 ;	3 ,12
2	210010101	L is ta P V C 2 0 p.u. vč. príslušenstva	9 0 m	1 ,0 5 8 ;	95 ,22
3	210040730	F re zo van ie d ra zky p re v o d ič A lM g S i - stena	70 m	6 ,2 0 0 !	4 34 ,00
4	210100001	U konč. vo d ič o v v rozv. vč. zapoj, a vo d ič , k o nco vky d o 2 ,5	6 3 ks	0 ,3 5 0 !	22 ,05
5	210120401	Istic 1 -pol d o 4 0 A	21 ks	1 ,085 !	22 ,79

6	210190001	M ontaz regulátora Ú V K	1 ks	3 ,1 5 3 i	3 ,15
7	2 10 200027	S v. xxxxxxxxxx, L E D kruhové IP 40	341 ks	5 ,9 7 9 i	2038 ,84
e	210 200014	S v. LE D stropné 1 tru bicové IP 20	6 ks	4 ,7 2 7 i	28 ,36
g	210 200018	S v. LED stropné 1 tru bicové le šten é IP 20	7 ks	1 .6 9 7 i	11 ,88
10	210201001	S v. L E D priem yselné 4 0 W , IP 65	12 ks	5 ,3 8 3 i	64 ,60
11	210220001	V o d ič A lM g S i na povrchu	291 m	1.906?	5 54 ,65
12	2 10 22 0 05 0	O zna co vaci strtok z vo du	11 ks	1 ,0 0 1 i	11,01
13	210220101	P od p era ve de n ia PV 21	2 2 5 ks	1 ,6 4 3 i	369 ,68
14	2 10 22 0 10 7	D ržiak ve de n ia p od zateplenú fasá d u	66 ks	0 ,6 8 8 i	45 .41
15	210220241	S vorka k rížo vá S K	3 ks	1 ,5 7 0 i	4,71
16	2 1 0 22 0 24 3	S vo rka spojovacia SS	107 ks	1 ,5 7 0 :	167 ,99
17	2 10 22 0 24 5	S vorka pripojovacia SP	2 3 ks	1 ,5 7 0 :	36,11
18	2 10 22 0 24 6	S vorka o kap ová S O	11 ks	1 ,5 7 0 i	17,27
19	2 10 220247	S vorka s kú šob ná S Z	11 ks	1 ,5 7 0 i	17 ,27
20	2 10 220248	S vo rka n a p otrubie S T Í -9	1 ks	1 ,5 7 0 ;	1 ,57
21	2 10 220262	O chranná trubka O T	11 ks	1 ,5 2 6 :	16,79
22	2 10 220263	D ržiak o chrannj trubky D O T	22 ks	1 ,5 2 6 ;	33 .57
23	210220301	O chranné pospájanie v p ráčovniach, kúpeľniach C u 4 -1 6 p.u.	6 m	3 ,8 0 9 \|	22 ,85
24	2 10 800226	K ábel C Y K Y 3 x 1 ,5 p.o.	4 8 5 m	0 ,6 7 7 i	328 ,35
25	2 10 800227	K xxx! C Y K Y 3 x 2 ,5 p.o.	50 m	0 ,405 ':	20 .25
26	210872100	K ábel JY T Y 2x1 v.u.	5 m	0 ,3 1 9 i	1.60
27	3 60 410025	M o n ta z vonkajšieho s ním ača tep lo ty	1 ks	2 ,7 7 1 :	2 ,77
28	3 60 410028	M o n ta z príložného sním ača teploty	1 ks	2 ,7 7 1 \|	2 ,77
29	971035131	Vybúranie o tvo ru <Jo 6 c m v te h lo v o m m ure 15 om + začistenie	8 ks	0 ,2 6 4 !	2 ,11
30	971035141	V ybúranie o tv o o i do 6 cm v te h lo v o m m ure 3 0 cm + začistenie	13 ks	1 ,6 0 8 i	20 ,90
31	2 13 290050	Ú p ra va ro zvá dza ča R S , H R	15 hod	8 ,6 0 6 i	129 ,09
32	2 13 290160	D robné nešpecifikované e iektrom o n tá žn e p ráce	20 hod	8 ,6 0 6 i	172 ,12
33	2 13 291000	S praco van ie v ý ch od isko vej revízie	16 hod	8 ,6 0 6 ;	137 ,70
	S polu				4840 ,53
	P P V		2 %		96,81
	C e lkom				4 93 7 ,3 4

Objekt: zdravotechnické inštalácie

PC. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom

Náklady celkom

HSV • Práce a dodávky HSV

Jednotková cena

Cena celkom

11 612,933

1 995,041

3 Z v is lé a k o m p le tn é k o n š tru k c ie

8 2 3 ,7 1 6

« u n . , Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál, altr. muriva a

1 K O i l j « £ 4 4 4 o l , . . .

malty hrúbky 65 mm

m2 59,850í

8 2 3 ,7 1 6

V o d o ro v n é k o n š tru k c ie 4 6 6 ,3 3 6

2 K 014 411387531

Zabetónov. otvoru 5 plochou do 0,25 m2, v stropoch železobet. a tvárnfcových a v klenbách

kí 52,000i 8,968i

466,336

Ú p ra v y p o v rc h o v , p o d la h y , o s a d e n ie 2 98 ,90 6

3 K 014 611401111

Omietka jednotlivých malých ptôch na stropoch akoukotVek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m2

ks 52,000 | 2,591i

134,732

K 014 612401391 Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 . m2

23,000: 7,138i

164,174

		9	O s ta tn é k o n š tru k c ie a p rá c e - b ú ra n ie				4 0 6 ,0 8 4
5	K	013 969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN <Jo 200 mm -0,0631	m	133,000:	2,979!
							3 9 6 ,2 0 7
6	K	013 979051131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m		0,350i	9,520:
							3 ,332
?	K	011 97901M41	Príplatok za každých ďalších 3.5 m		0,350i	2,968:
							1,046
8	K	013 979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		0,350i	6,923i
							2 .4 2 3
9	K	013 979082111	Vnótrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m		0,350;	4,295i
							1 ,503
10	K	Ot3 979089011	Poplatok 2a skladovanie- betón, tehly, dlaždice j!7 01), ostatné		0,350?	4,493.	1,573

PSV Práce a dodávky PSV 9 617,892

		713	Iz o lá c ie te p e ln é				2 99 ,75 6
11	K	713 713482141	Montáž trubíc z EPDM,hr.2S-32,vnút.priem er do 38-na jest. potrubie TUV a ciriuil.	m	108,000!	2,066'
							2 2 3 ,1 2 8
12	M	MAT 2837741542	izolácia Trubice ako napr.Tubolit 22/20, alebo ekvivalent	m	54,000 i	0,588
							3 1 ,7 52
13	W.	MAT 283774154211	Roláda Tfubtet ako napr.Tubolit 32720, alebo ekvivalent	m	54,000i	0,788	4 2 ,5 52
14	K	713 998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výiky nad 12 m do 24 m		2,170:	1,071:
							2 ,3 2 4

721 Z d ra v o te c h . v n ú to rn á x x x x xxx á c ia 7 7 47 ,08 7

15	K	721	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200	m	133,000	3,604:
				0,0306S t
								4 7 9 ,3 3 2
16	K	721	7211*0913	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia ON 70	ks	4,000	8,629i
								3 4 ,5 1 6
17	K	721	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia ON 100	ks	15,000	10,576
								1 58 ,64 0
18	K	721	721140923	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr ON 70	ks	8,000	1.024\|
								8 ,192
19	K	721	721140925	Oprava odpadového potrubia liatinového krátenie rúr ON 100	ks	30,000	1,459;
								4 3 ,7 7 0
20	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájade D 50x1,8	m	16,000	6,086
								9 7 ,3 7 6
21	K	721	721171506	Potrubie z rúr napr. PE GEBERIT 75/3 odpadné prípojné, alebo ekvivalent	m	18,000	9,900;
							h ..-i	1 78 ,20 0
22	K	721	721171508	Potrubie z rúr xxxx.XX GEBERIT 110/4,3 odpadné prípojné, alebo ekvivalent	m	22,000	12,898!
							I	2 8 3 ,7 5 6
23	K	721	721171661	Xxxxxxxx z rúr napr. PP Poloplast 3S trojvrstv. odhlučnené 75/3.8 odpadné zvislé	m	28,000	37,158í
								1 0 4 0 ,4 2 4
24	K	721	mv71fcfel	Potrubie z rúr napr.PP Poloplast 3S trojvrstv. odhlučnené 110/4.8 odpadné zvislé	m	105,000	46,730;
								4 9 0 6 ,6 5 0
25	K	721	721232105	Strelný vtok plastový DN 100	ks	6,000	21,341;
								1 28 ,05 2
26		721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 0 110/600	ks	4,000	11,1821
								4 4 ,7 2 8
27	K	721	721273146	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 140/600	ks	9,000	12,119!
								1 09 ,07 1
28	K	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	189,000	0,412;
								7 7 ,868
29	K	721	721290823	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 24 m	t	4,200	36,986]

1 55 ,34 1

30 K 721 998721203 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 1,540 0,760;

1 ,1 7 0

722 Z d ra v o te c h n ik a - v n ú to rn ý v o d o v o d 390 ,723

31 K 721 722130803 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 <Jo DN 50 0,006701 m 8,000 1,497;

1 1 ,976

32 K 721 722130211 Potrubiezocet.rúrpozink.bezšvik.bežných-11 353.0,10 004.0zvarov. bežných-1t

343.00 DN 15

m 8,000 6,943’

5 5 ,7 0 4

33 K 721 722131933 Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25 ks 4,000 6 ,97 i:

2 7 ,884

34 K 721 722290226 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 m 245,000 0,723;

177 ,135

35 K 721 722290234 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m 245,000 0,462

113 ,19 0

3 í K 721 722290823 VnÍRrortav. premtesWwnie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m t

budov vys. do 24 m

t 0,116 36,986

.......................i

4 ,2 9 0

37 K 721 998722203 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m * 1,050 0,518í

0 ,5 4 4

725 Z d ra v o te c h n ik a • z a r ia ď . p re d m e ty 8 1 7 ,0 6 8

38 K 721 725530113 Montáž elektrického zásobníka xxxxxxx, s batériouG 1/2 4,000i 5,027

39 M MAT 48*1654646454 Elektrický prietok, ohrievač vody napr. HAKC MK-t, na 230V a príkonom 3,OkW, $ vodovodnou batériou, alebo ekvivalent

40 K 721 725590813 Vnútrosuv, premiestnenie vybúr, hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m 2

budov s výš. do 24 m

4.000J 197,000i

0,100; 34,093!

2 0 ,1 0 8

7 8 8 ,0 0 0

3 ,4 0 9

41 K 721 725820801 Demontáž prietok ohrievača vody s batériou 4,000; 1,35Bi

42 K 721 998725203 Presun hmôt pre zariad'ovacte predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 0,490: 0,242

5 ,4 3 2

0 ,119

784

43 K 784 784451472

X x x x x č o v a c ie p rá c e - m a lb y

Malby z maliarskych zmesí práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. výšky nad 3,80 m

m2 189,000 1,922

363,258

3 6 3 ,2 5 8

Objekt'. Ústredné vykurovanie

P.c.

TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom

Jednotková cena

Cena celkom

Náklady celkom 37 592,452

HSV - Práce a dodávky HSV 3 384,495

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1 734,138

1 K 011 346244361 Zamurovanie rýh alebo potrubi z akéhokoľvek druhu pálených tehál s malty hrCŕky 65 ^

m m . vyspravente, vymalovanlm

126.000

13,763! 1 734.14

Vodorovné konštrukcie

672,6

014 411387531

Z a b e t^ v . otvorí, s plochou do 0,25 m2, v stropoch železobet. a tvárriicových a v klenbách, stenách

’

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

597,812

014 611401111

Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou . jednotlivo do 0.09 m2

104 000

2 , W

269,46

014 612401391

Omm2ietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 k$

46’ 000

7,138;

328,35

Ostatné konštrukcie a práce-búrante

379,945

013 969011131

Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia.DN do 125 m m -0 ,0371 m

98,000

0,901i

88,30

013 971033131

Vybúranie otvoru v murive teht. priemeru profilu do 60 mm xx.xx 150 mm -0 ,0011 ks

23,000

0,454;

10,44

013 972054241

VybCranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,09 m2, hr.nad 120 mm - ks

52 000

4,431

230,41

013 979011131

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3 .5 m t

1,800

9,520

17,14

013 979011141

Príplatok za každých ď a liich 3 .5 m t

1.800

2,988

5,38

013 979081111

Odvozsutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km l

1,800

6,923!

12,46

013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10m t

1,800

4,295í

7.73

12 K 013 979089012 Poplatok za skladovania- belon, tehly. <Uaidk» { \ i 0"l), ostatné

\ VBOOí 4,493i

8,09

PSV

Práce a dodávky PSV 33 674,385

D 713 izolácie tepelné

713 713462141

Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnOt.priemer do 38

205,000

MAT 2837741542

fsolácia Trubice napr.Tubolit 22/15-DG (72) ARC-0Ď51 Annacell AZ FLEX, atebo ekvivalent

g„ .

2,066i

0,159 j

1 499,554

423,53

14,79

15 M MAT 2837741555 Izolácia Trubice napr.Tubolit28/15-DG (60) ARC-0052 Armacell AZ F lE X , alebo

ekvivalent

16 M MAT 2837741571 Izolácia Trubice rapr.Tubolit 35/20-DG (28 ) ARC-0066 Armacell A 2 FLEX, alebo

ekvivalent

m 58.000 ! 0,297i

m 54.000; 0,435;

17,23

23.49

17 K 713 713482142 Montáž trubíc z EPDM,hr.25-32,vnútpriemer 42-73 m 132.0001 2,210] 291.72

MAT 2837741683 Izolácia Trubice napr. Tubolit42/20-DG (24 ) ARC-0067 Armacell AZFLEX.alebo ekvivalent

MAT 2837741602 Izolácia Trubice napr. Tubolit 58/30-DG (38 ) ARC-0037 Amiacell AZ FLEX, alebo ekvivalent

MAT 283774160244 'zo'ácia Trubice napr.Tuoolit72/30-DG(38) ARC-0037 Armacell AZFLEX,alebo ekvivalent

m 32,000| 2,119?

m 35.000| 0,929i

m 65,000i 5,994i

67,81

32,52

389,61

21 K 000 0000000 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vruitor. izol.z budov vysokých do 24 m t 6,400 36,986j 236,71

22 K 713 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výiky nad 12 m da 24 m

% 2,015 1,07 V:

2,16

D 732 Ústredné kúrenfe, strojovne

1 497,461

u 711 Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu . 0 K í 4 l . . _ . . Ä | SÚD 1,<J

obiem u 110 l

126,371i

126,37

24 M MAT 4268150036 Čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 40-120 F. alebo ekvivalent

ks 1,000

1 364,970i 1 364,97

25 K 731 732429112 Oprava čerpadla (do potrubia) obehového Špirálového ON 40

26 K 731 998732201 Presun hmôt pre strojovne v objektoch výäky do 6 fn

súb 1,000

% 1.100

5,284i

0,760!

5,28

0.64

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13 560,299

27 K 731 0

28 K 731 01

29 K 731 02

Poznámka, cena obsahuje potrubie z uhlíkovej ocele vonkajšie pozinkované napr. typ Prestabo Viega závesy, uchytenie HILTY, pomocný material, montáž, dodávka, dovoz, krátenie, pevné body

Potrubie z uhlíkovej ocele DN10

Potrubie i oMfttovej ceete DM15

0.000

m 356,000

m 332.000

0,00

6,791! 2 417,60

6,970: 2 314.04

30 K 731 03

31 K 731 04

32 K 731 05

Potrubie z uhlíkovej ocele DN20

Potrubie z uhlíkovej ocele DN25

Potrubie z uhlíkovej ocele DN32

m 145,000

m 58.000

m 54,000

10,057- 1458.27

14,696i 863,97

19,804j 1 069,42

33 K 731 06

Potrubie j uhlíkovej ocele DN40

m 32,OOOj 21,806;697,8

34 K 731 07 Potrubie z uhlíkovej ocele DN50 m 35.000 [ 30,110: 1 053,85

35 K 731 08 Potrubie z uhlíkovej ocele DN65 m 65,000í 33,559; 2 181,34

36 K 731 733110810 Demontáž potrubia z ocetových rtro k závitových nad 50 do DN 80 m 548.000 ! 0,966? 530.46

37 K 731 733131114 Kompenzátor osový vlnový so skrutkovaním - závitový G 3/4 ks 6.000; 30,473 j 243,78

38 K 731 733131115 Kompenzátor osový vlnový so skrutkovaním - závitový G 1

39 K 731 733190217 Tlaková skúška poinibia z oceľových nxoK do priem. 89/5

40 K 731 733194922 Oprava rozvodov potrubi -privarenie odbočky do pnemer 76/3,2

ks 6.000

m 1 077,000

ks 2,000

34,251! 274,01

0,269í 289,71

5,707i 11,41

41 K 731 733890803 Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubie vodorovne do 100 m z . ^ obj. výš. do 24m

42 K 731 998733203 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m % 3,200

31,515, 151.27

1,037! 3,32

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

6 472,664

731

734200822

Demontáž a rm aláy závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1

107,000

3,111!

332,68

4A K 731 734209101Montážzáviiovejarmatúrys1závitomdoG 1/2 ks 107,000 0,445 47,62

45 M MAT 42220 Termostatická hlavica napr. „HERZCULES v masívnom vyhotovení odolná v tá i ^ 107 000

vandalizmu, alebo ekvivalent

12,131: 1 298,02

46 K 731 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 227,000 1,302) 295,55

47 M MAT 422846108711 spía'oikový ventil, priamy alt.rohový - regulačný napr RL5 HERZ. alebo ks M ekvivalent

8,114| 430,04

48 M MAT 422577 3/8" ventil priamy altmativa rohový napr.TS90 ks 48,000 393,17

49 M MAT 4225771 3/8" ventil priamy altmativa rohový napr.TS90-V-regutačný ks 5,000 40,96

50 M MAT 4228461087 1/2" sPia loítov Ý vemil' pnaítiy, atemativa rohový - regulačný napr. RL5-HERZ, alebo 54 000

ekvivalent '

5,598 302,29

51 M MAT 4228461003 1/2* venS), priamy aftemt. rohový napr. TS90 ks 52,000 405,08

52 M MAT 422747747 1/2" v e ntil, priamy altemt. rohový napr.TS90-V regulačný ks 2,000 16,38

53 M MAT 4225445457 Regulačný ventil napr.HERZ STROMAXGM DN15, alebo ekvivalent ks 4,000í 30,068 120,27

54 M MAT 42268855877 Regulalordií.fiaku DN15

ks 9,000

79,159! 712,43

55 K 731 734209114 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4

ks 15,000

1,585

23.78

56 M MAT 42284610 Uzatv. ventil DN20

Ks 7,000 12,891i

90.24

57 M MAT 42264610031 Regulačný vemil napr.HERZ S 7R 0MAX GM DN20, alebo ekvivalent

ks 6,000

12,616

75,70

58 M MAT 422688 Regulátor dif.tlaku DN20

ks 2,000 176,007

352,01

59 K 731 734209115 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 ks 5.000: 1,728; 8.64

60 M MAT 484111 Uzávw 0 N 25

61 U MAT 42275777 Regulačný ventil napr HERZ STROMAX GM DN25, alebo ekvivalent

ks 4.000] 8,053i

ks 1,000 28,700;

32.21

28.70

62 K 731 734209118 Montáž závitovej armatCry s 2 závitmi G 2 ks 1.000! 3,138! 3.14

63 M MAT 4225676757787 Regulačný ventil napr.HERZ STROMAX GM DN50, alebo ekvivalent

ks 1,000; 47,349!

47.35

64 K 731 734209119 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2 1/2

ks 5,000

4,017; 20,09

65 M MAT 42244444 Spätné klapka DM 65

ks 1,000'; 8,191!

8.19

66 M MAT 42289994 uzatvaraei ventil DN 65

ks 3,000

28,700! 86.10

67 M MAT 4228999411 FILTER JEMNÝ ON 65 ks 1.000 109,663i

68 K 731 734209125 Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 1

ks 2,000 i 2,244i

4,49

69 M MAT 3885000540 Servopohon napr.ESBE typ 62 24V/2mift, alebo ekvivalent

ks 1,000

75,850

75.85

70 M MAT 3889020500 Trojcestný zm ie ia va ti ventil DN2S

71 K 731 734212113 Ventil o dvzdjlňovací závitový samočinný - autoamtický

72 K 731 73421211344 Ventil odvzduiňovací závitový samočinný - autoamtický s nádobkou

ks 1,000

ks 107,000

ks 2,000

156,424i 156.42

5,254; 562.18

S.546Í 11,09

73 K 731 734312113 Ventil horúcovodný privarovaci vypúšťací

ks 18,000

15,866

265,59

74 K 731 734411112 Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 250 prev.*A‘

76 K 731 734421 Tiakomer deformačný kruhový 0-10 MPa priem. 100

ks 2.000

ks 2,000

11,604i 23,21

28,720; 57,44

76 K 731 734890603 Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m

t 0,600 26,218!

15,73

77 K 731 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

% 1,040

0,173!

0,18

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

10 458,952

731

735111810

Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových

258.000

0.714Í

184,21

79 K 731 1 POZNAMKA: Navrfinute vykurovacie telesa napr. KORAO USS S T E IL KOŠICE ,

konzioly,zátky, alebo ekvivalent

0,000

0,000}

0,00

80 K 731 735159110 Montáž vykurovacieho telesa panelového jadnoradového do 1500mm ks 17,000 6,968 j 118,46

81 M MAT 4845366450 Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 500x0400, alebo ekvivalent

ks 16,000

33,666! 541.8

82 M MAT 4845366760 Vykurovacie telesá doskové KORAO 11K 900x0400, alebo ekvivalent ks 1,000 49,567 49,57

					S	i
83	K	731 735159230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do I980rnm	ks	84,000 i	9,3321	783,69

84 M M AT 4845372500 Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 500x0600. alebo ekvivalent

ks 15,000 ; 51,241

768.62

85 M MAT 4845379300 Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x0600. alebo ekvivalent ks 1,000 i 57,249* 57,25

MAT

4845379360

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x0700, alebo ekvivalent

26.000;

62,77&i

1632.23

MAT

4845379400

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500*0800, alebo ekvivalent

2,000;

68,161 j

136,32

MAT

4845379450

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x0900. alebo ekvivalent

2,000!

73,619|

147,24

MAT

4645379500

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1000, alebo ekvivalent

8.000

79,038i

632,30

MAT

4845379550

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1100, alebo ekvivalent

14,000

6S,324i

1 194,54

MAT

0000000000

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1200, alebo ekvivalent

1.000

91,575!

91.58

MAT

4845379700

Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 500x1400, alebo ekvivalent

15,000

104,111i

1561,67

731

735159310

Montáž vykurovacieho telesa panelového Irojradového do 1940mm

6.000

9,128;

54,77

MAT

4845384550

Vykurovacie telesá doskové KORAD 3 3 K 5 GQk 13QQ, alebo ekvWaleiM

5 .000’

144,61 bj

723,08

MAT

4845384600

Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 500x1400. alebo ekvivalent

1,000

153,746

153,75

731

735494811

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích lelies

258.000

0,455!

117.39

731

735494811963

Napúšťanie vody do vykurovacicft sústav

289,000

2,900j

838.10

731

7351581

Vykurovacie telesá,tlaková skúška telesa vodou

107,000

2,358i

252,31

731

735890803

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích lelies do 24m

9,630

42,473!

409,02

100

731

998735201

Presun hm&t pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m

7,000

1,548

10,84

784

Dokončovatie práce • maľby

185,455

784 784451472

Mafby z maliarskych zmesi práškových dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás v ý ikyn ad 3,00 m

- 145 000'- '

1 279Í ’

18546

OST

Ostatné

533,572

102

H2S HZS-089

Pripojenie na je st. rozvod UK

hod

14,000

8,606;

120,4$

103

HZS HZS-0891

Vyregulovanie rozvodu UK

hod

48.000

6,606;

413.09

PRÍLOHA Č. 3 - ČASOVÝ HARM ON OGRAM POSTUPU REALIZÁCIE PRÁC NA STAVEBN OM O BJEKTE

"Zhotoviteľstavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy M Š Pri polícii ,Trebišov"

doba realizácie: 22 týždňov ( 5 mesiacov) od 23.03.2020

2:týžrf[3.týÍj Í4,týž. j9-tý^[í0-ŕ^-p4.^^[32^^'^3.tý2ÍjM.t^'[ÍsXýžt[l6.^žI[Í7.~týž33.ŕ]^,|IS4^lil2ď-tvžľÍ21^ýÍi

V T rebišove , 07 .02 .2020

Xxxxx X o rvát - k o n a te ľ

STAVIMAT s.r.o.

075 01 Trebišov, Dopravná 1907/3

Čestné vyhlásenie

Týmto v mene spoločnosti STAVIMAT s.r.o., Dopravná 1907/3, 075 01 Trebišov, IČO: 43 953 859, DIČ: 2022538254, IČ DPH: SK2022538254, zapísanej

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka: 2 1 162/V,

čestne vyhlasujem,

že v čase pred uzatvorením zmluvy o dielo na zákazku „Zhotoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov“ nepredpokladáme účasť subdodávateľa. Stavba bude zrealizovaná spoločnosťou STAVIMAT s.r.o., Trebišov, nakoľko sa podmienky v realizácii stavebnomontážnych prác od podania cenovej ponuky podstatne zmenili.

VTrebišove, 07.02.2020

Xxxxx Xxxxxx - konateľ

pečiatka podpis

ICO 43 953 859

DIČ 2022538254

IČ DPH SK2022538254

E-mail stavimat x@xxxxx.xxx Web xxx.xxxxxxxx.xx

Banka VÚB a.s., pobočka Trebišov

Účet XX00 0000 0000 0000 0000 0000 SWIFT XXXXXXXX

Mobil x000 000 000 000

63 -1

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Regionálne centrum prevádzky neživotného poistenia

Horná 82/25

974 01 Banská Bystrica 1

160-PM-P

Okresný súd Bratislava I oddiel Sa, vložka 3345/B IČO 31595545

IČ DPH SK 0000000000 STAVÍ MAT s. r. o.

Dopravná 1907/3

075 01 Trebišov 1

Sprostredkovateľ poistenia: 310471 Xxxxxxxx Xxxxxx

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Poistka číslo: 6 825 427 006

Verzia poistnej zmluvy: 1

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistno-zm luvného vzťahu podľa návrhu zm luvy číslo 4419012729 s účinnosťou od 01.03.2020 v zm ysfe Občianskeho zákonníka a platných poistných podmienok.

Poistník: STAVIM AT s. r. o.

RČ/IČO: 43953859

Začiatok poistenia: 01.03.2020 Koniec poistenia: 30.09.2020

Predm et poistenia

Objekt / Riziko Poistná sum a Poistné

Adresa rizika: Pri polícii 26 67 ,0 75 01 Trebišov 1

Adm in. a obč. budovy - súbor

Združený živel - poškodenie alebo zničenie majetku (spoluúčasť min. 170,00 EUR) 515 000 ,00 EUR 605 ,64 EUR

Adresa rizika: 1,
Zodpovednosť za škodu
škoda fyzických a právnických osôb {spoluúčasť min. 90 ,00 EUR)	30 000 ,00 EUR	230,72 EUR
Adresa rizika: 1,
Zodpovednosť za škodu
Škoda fyzických a právnických osôb (spoluúčasť min. 90,00 EUR) Adm in. a obč. budovy - súbor	15 000,00 EUR	74 ,16 EUR
Odcudzenie	5 000,00 EUR	25 ,00 EUR

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Ročné poistné celkom: Lehotné poistné spolu:

935 .52 EUR

Poistné o b d o b ie / periodicita platenia: Druh platby:

Splatnosť poistného:

jednorazovo / jednorazovo bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu

01 .03 .2020 00:00

Platenie poistného: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tatra banka, a.s.

Primá banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK 28 0900 0000 0001 7819 5386, SW IFT (BIC): XXXXXXXX

IBAN: SK 60 1100 0000 0026 2322 5520, SW IFT (BIC). XXXXXXXX

IBAN: SK 87 5600 0000 0012 0022 2008, SW IFT (BIC): KOMASK 2X

Variabilný symbol: Konštantný symbol:

6825427006 (číslo poistnej zm luvy)

3558

V záujm e čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej žiadosti sa obratie na poradcu, ktorý s Vam i poistenie dojednal alebo na adresu regionálneho centra prevádzky:

KOM UNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Horná 82/25

974 01 Banská Bystrica 1

Tel: 0000 00 00 00

Pri vzniku poistnej udalosti volajte čísla dispečingu škôd 0850 111 566, x000 0 00 00 00 00 pre volania zo zahraničia.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zm luvy sú uvedené vo Xxxxx návrhu poistnej zm luvy v spojení s príslušným i Všeobecným i poistnými podm ienkam i, Zm luvným i dojednaniam i prípadne ďalším i podm ienkam i a dojednaniam i k poistnej zm luve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohoto poistenia. Dátum vystavenia: 21.02.2020

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia

nouiwict mcwŕ

K C W W * iU * p o B fiM l« is U svi! h ain iiM Graip ôtofA riko va 1 7 . 611 0 5 Brati& rava 1

IČ O 3159 55 4 5 IČ D PI1 SK 0000000000 -2ÉO -

63 -1

KOM UNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Regionálne centrum prevádzky neživotného poistenia

Horná 82/25 160-PM-P

974 01 Banská Bystrica 1

O kresný súd Bratislava I oddiel Sa, vložka 3345/B IČO 31595545

IČ DPH SK 0000000000 STAVIMAT s. r. o.

Dopravná 1907/3

075 01 Trebišov 1

Sprostredkovateľ poistenia: 310471 Xxxxxxxx Xxxxxx

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Poistka číslo: 6 825 427 006

Verzia poistnej zmluvy: 1

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

vydáva túto poistku ako potvrdenie o uzatvorení poistno-zm luvného vzťahu podľa návrhu zm luvy číslo 4419012729 s účinnosťou od

01 .03.2020 v zm ysle Občianskeho zákonníka a platných poistných podmienok.

Poistník: STAVIM AT s. r. o. RČ/IČO: 43953859

Začiatok poistenia: 01 .03.2020 Koniec poistenia: 30.09.2020 Predm et poistenia

Objekt / Riziko			Poistná su m a	Poistné
Adresa rizika: Pri polícii 2667 , 075 01 Trebišov 1
Adm in. a obč. budovy - súbor
Združený živel - poškodenie alebo zničenie majetku (spoluúčasť min. 170,00 EUR)			515 000,00 E U R	605 ,64 EUR
Adresa rizika: 1,
Zodpovednosť za škodu
Škoda fyzických a právnických osôb (spoluúčasť	min.	90 ,00 EUR)	30 000 ,00 EUR	230,72 EUR
Adresa rizika: 1,
Zodpovednosť za škodu
Škoda fyzických a právnických osôb (spoluúčasť A dm in. a obč. budovy - súbor	min.	90,00 EUR)	15 000 ,00 EUR	74 ,16 EUR
Odcudzenie			5 000 ,00 EUR	25,00 EUR

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Ročné poistné celkom: Lehotné poistné spolu:

Poistné obdobie / periodicita platenia: Druh platby:

Splatnosť poistného:

935 .52 EUR

jednorazovo / jednorazovo bankový prevod so zasielaním avíza na úhradu

01 .03 .2020 00:00

Platenie poistného: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tatra banka, a.s.

Prim á banka Slovensko, a.s.

Variabilný symbol: Konštantný symbol:

IBAN: SK 28 0900 0000 0001 7819 5386, S W IFT (BIC)

IBAN: SK 60 1100 0000 0026 2322 5520, SW IFT (BIC)

IBAN: SK 87 5600 0000 0012 0022 2008, SW IFT (BIC)

6825427006 (číslo poistnej zm luvy)

3558

XXXXXXXX XXXXXXXX KOMASK 2X

V záujm e čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej žiadosti sa obráťte na poradcu, ktorý s Vam i poistenie dojednal alebo na adresu regionálneho centra prevádzky:

KOM UNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Horná 82/25

974 01 Banská Bystrica 1

Tel: 0000 00 00 00

Pri vzniku poistnej udalosti volajte čísla dispečingu škôd 0850 111 566, x000 0 00 00 00 00 pre volania zo zahraničia.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zm luvy sú uvedené vo Xxxxx návrhu poistnej zm luvy v spojení s príslušným i Všeobecným i poistnými podm ienkam i, Zm luvným i dojednaniam i pripadne ďalším i podm ienkam i a dojednaniam i k poistnej zm luve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili dojednaním tohoto poistenia. Dátum vystavenia: 21.02.2020

Vyhotovil (a): Úsek prevádzky poistenia

KOMW>AlWkMsft>rt. a.s \faruii hajrsna Círaip ôtefániKova 17. B11 05 Bratislava 1

IČO 315 9S54& IČ DPI I SK 0000000000-2S0-

Document Metadata

Table of Contents

Zmluva o dielo

Document Metadata