Dodatek č. 1
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2021
Smluvní strany
Objednatel: Královéhradecký kraj
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zástupce: Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, hejtman
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení:
č. účtu:
dále jen „objednatel"
a
Zhotovitel: Ing. arch. Xxxxx Xxxxx
fyzická osoba podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona se sídlem: Xxxx Xxxxxxxxx 1006/6, 130 00, Praha 3 - Žižkov
IČO: 75421992
DIČ: CZ8410283233
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen „zhotovitel"
objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně „smluvní strany“
Shora uvedené smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), uzavírají tento
dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 4. 2021, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem (vybraným dodavatelem) ve veřejné zakázce s názvem „Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel – zpracování nedestruktivního Stavebně historického průzkumu – II“ (dále také jen jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
I.
ÚČEL
1. Tento dodatek je uzavírán dle článku 16 odst. 5 původní smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením
§ 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se vznikem následujících dodatečných a nutných změn:
které spočívají v dodatečných stavebních pracích, službách nebo dodávkách od dodavatele původní veřejné zakázky (zhotovitele), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ.
2. Tyto změny jsou nezbytné protože, v určitých partiích jsou základové konstrukce propojeny s kasematními prostory zkoumaného paradosu. V určitých partiích jsou zemní pilíře plent hradeb přímo závislé na konstrukcích kasematních prostor. Jedná se tedy o provázaný prvek, který je třeba z hlediska zkoumání destrukce (např.: zatékání, statické poruchy…) prozkoumat. Jeden prvek nemůže být hodnocen bez druhého.
Předmětné změny je potřeba zahrnout i do stavebně historického průzkumu. Korunní hradby byly vystavěny jako celek, který prošel velkou úpravou terénu v roce 1781 - hlavně navážkou a
1
Elektronický podpis - 25.5.2021 Certifikát autora podpisu :
následně roku 1784 byly zděny hlavní konstrukce. Prvek „parados“ je v pevnosti unikátní a pro evropské fortifikační grantové parametry znám vždy jako hradba propojený s objektem v patě valu a s kasematními prostory v hmotě samotného valu.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou: Cenová nabídka a odůvodnění; Tabulka změny závazku
4. Změny podle odstavce 1 tohoto článku činí celkem:
• vícepráce: 58 320,00 Kč bez DPH (70 567,20 Kč včetně DPH)
5. Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí: 58 320,00 Kč bez DPH, (70 567,20 Kč včetně DPH).
6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 58 320,00 Kč bez DPH (tj. slovy padesát osm tisíc tři sta dvacet korun českých bez DPH) tzn. 70 567,20 Kč včetně DPH, (tj. slovy sedmdesát
tisíc pět set šedesát sedm korun českých dvacet haléřů).
7. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny celkové ceny díla.
II.
VYMEZENÍ ROZSAHU ZMĚN
1. Do původní smlouvy článku 5 (Předmět plnění a podmínky pro jeho zpracování) se nově vkládá odstavec č. 5.1.4., který zní:
„ 5.1.4. Součástí díla je zpracovávání zaměření hradby kurtiny a bastionu 34 a zahrnutí těchto objektů do stavebně historického průzkumu. Činnost dle tohoto odstavce zahrnuje zejména:
SO3
- doměření lícní strany korunní hradby, konkrétně escarpové plenty bastionu 34 a jižní kurtiny 34-37
- vyhotovení řezopohledu H-H (otočený a doplněný původní řez C-C)
- vyhotovení řezopohledu I-I, řez spojovací chodbou a valem
- vyhotovení západních pohledů na escarpovaný val bastionu a kurtiny
- vyhotovení řezopohledů J-J, K-K, L-L, M-M, N-,N
- fotodokumentace
- mračno bodů včetně samotného valu (zemina krycí hradby ze zhora
SO6
- vyhotovení východního i západního pohledu střelecké zídky včetně propojujícího plotu k SO1
Zaměření bude provedeno metodou 3D skenování. 3D výstupy budou vyhotoveny ve formátu LAZ, a 2D ve vektorových formátech DXF, DWG, DGN a PDF.
SHP k těmto objektům bude zpracován dle platné Metodiky Národního památkového ústavu.
2. Článek 7 odst. 2 původní smlouvy o dílo nově zní:
„Xxxxxxx Xxxxxxx cena za realizaci předmětu díla je následující:
cena bez DPH 558 320,00 Kč (pět set padesát osm tisíc tři sta dvacet korun českých)
DPH samostatně 117 247,20 Kč (jedno sto sedmnáct tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých dvacet haléřů)
cena s DPH 675 567,20 Kč (slovy šest set sedmdesát pět tisíc pět set šedesát sedm korun
českých dvacet haléřů).“
III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a to oběma smluvními stranami, respektive až připojením podpisu druhé ze smluvních stran.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel. Obě strany dále souhlasí se zveřejněním dodatku v jeho plném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek, včetně všech jeho příloh může být uveřejněn na profilu objednatele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek či jeho přílohy neobsahují informace, jejichž uveřejněním by došlo k porušení obchodního tajemství, ochrany osobních údajů apod. ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven a podepisován v elektronické podobě v jednom vyhotovení, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál dodatku.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s dodatkem souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují níže svoje podpisy.
7. Přílohy: Cenová nabídka a odůvodnění
Tabulka změny závazku ze smlouvy
Výpis z živnostenského rejstříku
Za Objednatele Za Zhotovitele
V Hradci Králové V Praze
dne …………………….. dne 18.5.2021
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Ing. arch. Xxxxx Xxxxx,
hejtman Královéhradeckého kraje podnikající fyzická osoba
Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku
Platnost k 10.05.2021 08:26:26
Xxxxx a příjmení: Xxxxx Xxxxx
Datum narození: 28.10.1984
Občanství: Česká republika
Adresa sídla: Víta Xxxxxxxxx 0000/0, 000 00, Xxxxx 0 - Xxxxxx
Identifikační číslo osoby: 75421992
Živnostenské oprávnění č.1
Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Druh živnosti: Ohlašovací volná
Vznik oprávnění: 01.05.2010
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3
Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.
Elektronický podpis - 25.5.2021 Certifikát autora podpisu :
Elektronický podpis - 25.5.2021 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.11.2021 14:43:01-000 +01:0
Elektronický podpis - 25.5.2021 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.11.2021 14:43:01-000 +01:0
ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ‐ Zákona o zadávání veřejných zakázek)
Název veřejné zakázky:
Vyplňte název stavby
§ 222 ‐ TABULKA K ODSTAVCI 4 | |||
Původní smluvní cena (vstupní) | 500 000,00 Kč bez DPH | ||
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | ||
Druh veřejné zakázky | stavební práce | ||
Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
Méněpráce (k odst. 4) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Dodatek č. 2 | NE | ||
Součet všech víceprácí (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
Součet všech méněprací (k odst. 4) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
a) | (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 0 Kč ≤ 137 366 000 Kč | |
b) | (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % | 0,00 % ≤ 15,00 % | |
§ 222 ‐ TABULKA K ODSTAVCI 5 | |||
Smluvní cena | 500 000,00 Kč bez DPH | ||
Vícepráce (k odst. 5) | + 58 320,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
Méněpráce (k odst. 5) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Součet všech víceprácí (k odst. 5) | + 58 320,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
Součet všech méněprací (k odst. 5) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 58 320,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
c) | (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 11,66 % ≤ 50,00 % | |
§ 222 ‐ TABULKA K ODSTAVCI 6 | |||
Smluvní cena | 500 000,00 Kč bez DPH | ||
Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
Méněpráce (6) související s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Součet všech víceprácí (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | ||
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
c) | (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % | |
Elektronický podpis - 25.5.2021 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.11.2021 14:43:01-000 +01:0
§ 222 ‐ NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
1 / 2
Smluvní cena | 500 000,00 Kč bez DPH | ||
(5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 58 320,00 Kč bez DPH | |
Všechny méněprace (k odst. 5) související s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
(6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
Všechny méněprace (k odst. 6) související s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
Navýšení ‐ souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 58 320,00 Kč bez DPH | Navýšení nepřekročí 30 %. | |
(9) | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 11,66 % ≤ 30,00 % | |
§ 222 ‐ TABULKA K ODSTAVCI 7 | |||
Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | ||
POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | ||
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Součet všech méněprací (k odst. 7) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
Číslo aktuálního dodatku | 1 |
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 58 320,00 Kč bez DPH |
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | − 0,00 Kč bez DPH |
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | 58 320,00 Kč bez DPH |
SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
Původní smluvní cena (vstupní) | 500 000,00 Kč bez DPH |
Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 558 320,00 Kč bez DPH |
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 558 320,00 Kč bez DPH |
Výpočet provedl/a: X.Xxxxxxx
Elektronický podpis - 25.5.2021 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 26.11.2021 14:43:01-000 +01:0
2 / 2