Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo
Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Xxxxxxx o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako [●] či obdobně). Zeleně vyznačená místa doplní před podpisem Xxxxxxx o dílo s vybraným uchazečem zadavatel.
Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: [●]
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
● ● ●
[název uchazeče]
SMLOUVA O DÍLO
Zpracování auditorských zpráv
v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, ředitelem odboru personálního a organizačního IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1
číslo účtu: 7628001/0710
zástupce pro věcná jednání: Xxxxx Xxx (x000 000 000 000, xxxxx.xxx@xxx.xx)
DÁLE JEN „Objednatel“ NA STRANĚ JEDNÉ,
A
VAR1: PRÁVNICKÁ OSOBA
jméno: [●]
sídlo: [●]
zastoupenou: [●]
IČO: [●]
DIČ: [●]
bankovní spojení: [●]
číslo účtu: [●]
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném [●] soudem v [●] sp. zn. [●] zástupce pro věcná jednání:
DÁLE JEN „Zhotovitel“ NA STRANĚ DRUHÉ,
VAR2: FYZICKÁ OSOBA
jméno: [●]
sídlo: [●]
IČO: [●]
DIČ: [●]
bankovní spojení: [●]
číslo účtu: [●]
zapsanou/zapsaným v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle živnostenského zákona: [●]
DÁLE JEN „Zhotovitel“ NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.
PREAMBULE
[Uchazeč doplní jméno/a] je jednatelem a zástupcem Xxxxxxxxxxx, a zároveň je auditorem [Upravte dle sku- tečnosti i více osob] zapsaným v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky pod č. osvědčení č. [●]. Zhotovitel je dále oprávněn podnikat v předmětu podnikání – činnost účetních poradců, a to na základě živnostenského oprávnění vydaného Zhotoviteli.
Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů finan- covaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“ (dále jen „Zpracování auditorských zpráv pro projekty MŽP – OP LZZ“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P14V00000652) (dále jen „Veřejná zakázka“).
Objednatel je realizátorem projektů „Analýza a úpravy stávajících činností a agend s následnou identifikací strategie MŽP“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00073 (dále jen zkráceně „Projekt Analýza agend“) a „Zavedení projektového řízení a zřízení projektové kanceláře v rámci MŽP“, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/48.00035 (dále jen „Projekt Projektové řízení“), (dále též jen „projekt“ či „pro- jekty“), které jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lid- ské zdroje a zaměstnanost (dále také „OP LZZ“) a rozpočtu Objednatele. Objednatel je povinen před podá- ním závěrečné monitorovací zprávy a závěrečné žádosti o platbu zajistit vypracování externího auditu, zamě- řeného na způsobilost výdajů v rámci projektu a na vedení účetnictví projektu.
Tato Xxxxxxx je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem zpracování auditů způsobi- losti výdajů projektů, vedení účetnictví a zpracování auditorských zpráv pro oba Projekty. Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou prá- va a povinnosti související s realizací Xxxxxxx zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povin- nosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Xxxx ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Xxxxxxxxxx je povinen realizovat a bez prodlení předat Objednateli:
a) auditorskou zprávu pro Projekt Projektové řízení nejpozději do 3. 9. 2014 a do 2 dnů vypořá- dat případné připomínky, a
b) auditorskou zprávu pro Projekt Analýza agend pak do 17. 9. 2014 a do 2 dnů vypořádat pří- padné připomínky.
2.2 Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy, není-li ujednáno jinak. Zhotovi- tel není oprávněn měnit místo plnění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele poda- nou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí [●],- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy [●],- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí [●],- Kč (dále jen „Cena“). Dílčí cena za realizaci auditu pro Projekt Analýza agend činí [●],- Kč bez DPH, [●],- Kč vč. DPH. Dílčí cena za realizaci auditu pro Projekt Projektové řízení činí [●],- Kč bez DPH, [●],- Kč vč. DPH. [Upravte cenové údaje odpovída- jícím způsobem, pokud by Zhotovitel nebyl plátcem DPH.] Dílčí ceny budou fakturovány zvlášť na samostatném daňovém dokladu splňujícím všechny zákonné náležitosti i náležitosti dle článku 3 této Smlouvy.
3.2 Tato Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této Smlouvy.
3.3 Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravují- cích výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitel- ného plnění.
3.5 Obě faktury budou obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní fir- mu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktury budou označeny číslem smlouvy z Centrální evidence smluv Objednatele [●] a textem „Fakturováno v rámci projektu [plný název projektu], registrační číslo projektu, který je financován z Evropského sociální fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost“ - viz také zá- hlaví této Smlouvy.
3.6 Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru:
Odbor personální a organizační, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.
3.7 Objednatel je oprávněn vrátit obdržené faktury do konce doby jejich splatnosti, pokud budou obsa- hovat nesprávné náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodle- ní.
3.8 Splatnost faktur je 15 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), a proto je Zhotovitel povinen uvádět veškeré cenové údaje na fakturách v této měně.
4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
4.1 Dílo bude splněno předáním a převzetím obou dílčích auditů, a to bez vad a nedodělků v místě sídla Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí 2 samostatné předávací protokoly. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (Dílo), označení a identifikační údaje Objednate- le a Zhotovitele, číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv a datum jejího uzavření, název a reg. č. projektu, identifikaci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prohlášení Ob- jednatele, že danou část Díla přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, soupis vad či potenciálních vad, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. Kaž- dý předávací protokol bude podepsán oběma Smluvními stranami a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
4.2 Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost Zhoto- vitele je splněna předáním bezvadného Díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.
4.3 Auditorské zprávy k oběma částem Díla budou předány Objednateli vždy ve 3 písemných vyhotove- ních a také v elektronické formě ve formátu Microsoft Word (*.doc).
5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1 Způsob plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen zpracovat Dílo v souladu s platnými právními předpisy uvedenými v odstavci č. 4 přílohy č. 1 této smlouvy. Objednatel je výlučným vlastníkem Díla a je oprávněn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu svých resortních organizací.
5.2 Odpovědnost za škodu, pojištění. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů. Zhotovitel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním Díla. Kopie dokladu o po- jištění Zhotovitele tvoří povinně Přílohu č. 5 této Smlouvy.
5.3 Překážky na straně Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále pl- nit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.
5.4 Použití Xxxx Xxxxxxxxxxxx. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku zava- zuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy ani jakákoliv data shromážděná v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům, než ke splnění povinností vy- plývajících z této Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez před- chozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Ob- jednatele zničit.
5.5 Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy poky- ny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozor- nit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické po- době, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
5.6 Ochrana práv třetích osob. Xxxxxxxxxx se při plnění Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.
5.7 Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, poskyt- nout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně se in- formovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zá- kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ve- řejných zakázkách“). Zhotovitel je dále povinen uchovat dokumenty o realizaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy a umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvise- jících s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Komise (ES) č. 438/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze struktu- rálních fondů. Oprávněnými osobami jsou Objednatel a jím pověřené osoby, územní finanční orgá- ny, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nejvyšší kontrol- ní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné nebo zmocněné k výkonu kontroly. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy.
5.8 Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat ml- čenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Xxxxxxxxxxx i po skončení trvání této Smlouvy.
5.9 Kontrola plnění. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu umožnit Objednateli provádět kon- troly plnění dle této Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.
5.10 Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Ob- jednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli na třetí osoby.
5.11 Zásady jednání Zhotovitele. Za Zhotovitele je oprávněn projednávat veškeré záležitosti týkající se provádění auditu projektů jednatel a zástupce Zhotovitele – auditor (viz také Preambule této Smlouvy). Veškerá asistence při provádění auditu bude prováděna pod jeho vedením. Zhotovitel je povinen při provádění auditu projektů jednat čestně a svědomitě, dodržovat auditorské směrnice a profesní předpisy, zejména etický kodex. Zhotovitel není bez svolení Objednatele oprávněn k prove- dení auditu použít subdodavatele.
5.12 Publicita. Xxxxxxxxxx se dále zavazuje, že se bude řídit pravidly publicity projektu financovaného z programu OP LZZ a pravidly vizuální identity ESF v ČR dle příručky pro příjemce z OP LZZ a ma- nuálem pro publicitu OP LZZ na všech dokumentech souvisejících s projektem.
6. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
6.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému plnění předmětu Smlouvy.
6.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho zhoto- vování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, v souladu se zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a dle pokynů a požadavků Objednatele.
6.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit nároky na úpravu smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně závaz- nými právními předpisy a pokyny Objednatele.
6.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6.5 Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno insol- venční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
6.6 Zhotovitel souhlasí s tím, aby Ministerstvo životního prostředí po dobu trvání této Smlouvy zpraco- vávalo jeho osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či pří- padné kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svým podpisem udě- luje souhlas Ministerstvu životního prostředí ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou. [Doplňte pouze v případě, kdy je Xxxxxxx uzavírána s FO.]
7. PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 6 měsíců, a to počí- naje dnem převzetí bezvadné druhé dílčí části Díla Objednatelem, popř. až dnem odstranění vad.
7.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 5 dní;
b) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objed- natelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým.
7.5 Odstoupení od Xxxxxxx se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel je povi- nen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími podmínkami na Veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto po- vinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskyt- nuté Objednatelem, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od Xxxxxxx okamžitě odstoupit.
7.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že Xxxxxxxxxx:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku nebo při provádění Smlouvy; nebo
b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení Veřejné zakázky nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
7.7 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
7.8 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla i jeho jednotlivých částí v dohodnutých termínech dle čl. 2 odst. 2.1 a čl. 7 odst. 7.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7.9 V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 5 a 6 této Smlouvy je Zhotovitel povi- nen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový případ.
7.10 V případě porušení povinností dle čl. 5.8 této Smlouvy má Objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7.11 Smluvní pokuty jsou splatné do 5 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní po- kutu.
7.12 Odstoupení od Xxxxxxx musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Xxxxxxx Zhotoviteli. Odstoupení od Xxxxxxx se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již do- spěl ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí pro i pro předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.
8. TRVÁNÍ SMLOUVY
7.1 této Smlouvy.
8.2 Před uplynutím doby dle čl. 7.1.1 lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele dle čl. 8.3 či ze strany Zhotovitele dle čl. 8.4 nebo odstoupením od Smlouvy dle článku 7.3 a 7.6 Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8.3 Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, přičemž výpovědní doba v délce 10 pracovních dnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli.
8.5 V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.
9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
9.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včet- ně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel současně svým podpisem smlouvy potvrzuje, že žádné ustanovení této Smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a znění Smlouvy lze v plném rozsahu zveřejnit.
9.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
9.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanove- ní této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
9.6 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
9.8 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
9.9 Smluvní strany prohlašují, že tato Xxxxxxx vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumi- telnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Xxxxxxx přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvr- zují vlastnoručními podpisy.
9.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1: Podrobná specifikace Díla; Příloha č. 2: Specifikace předmětu auditu;
Příloha č. 3: Výpis z Obchodního rejstříku Zhotovitele;
Příloha č. 4: Osvědčení Zhotovitele o zápisu do seznamu Komory auditorů ČR; Příloha č. 5: Doklad o pojištění Zhotovitele.
V Praze dne ……………………… ZHOTOVITEL [doplní uchazeč] [jméno a funkce oprávněné osoby] | V Praze dne ………………………. OBJEDNATEL Česká republika – Ministerstvo životního prostředí Xxx. Xxxxx Xxxxx ředitel odboru personálního a organizačního |
Příloha č. 1: Podrobná specifikace Díla
1. Xxxxxxxxxx provede pro oba projekty audit projektové účetní evidence (příjmy a výdaje) a ověření že je správná a důvěryhodná. Zhotovitel se vyjádří ke správnosti evidovaných způsobilých výdajů, které vznikly v souvislosti s realizací projektů, souladu účetní evidence se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a souladu s Rozhodnutím č. 22/53 vydané Ministerstvem vnitra dne 21.5.2010.
2. Auditorská zpráva musí poskytnout přiměřenou jistotu o tom, zda byly ve všech významných (materiál- ních) ohledech splněny podmínky použití dotace.
3. Ověření bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou audity ani prověrkami historických finančních informací. Náležitosti zprávy jsou obsaženy v tomto standardu.
4. Ověřování se provádí na vzorku relevantních položek (například konkrétních položek výdajů, příjmů, veřejných zakázek, zaměstnanců apod.). Při výběru vzorku auditor použije přiměřeně relevantní auditor- ské předpisy.
5. Při ověřování auditor pracuje s hladinou významnosti (materiality) stanovenou v souladu s relevantními předpisy.
6. Auditor ve zprávě vymezí příslušnou část právního aktu o poskytnutí podpory obsahující ověřované podmínky, tak aby bylo zřejmé, které podmínky byly předmětem ověřování.
7. Auditor formuluje svůj závěr pozitivní formou, tedy zda byly ve všech významných ohledech splněny podmínky použití dotace stanovené v právním aktu.
8. V případě zjištění významných nesprávností či neschopnosti získat významné důkazní informace auditor modifikuje svůj výrok. Přitom použije přiměřeně ustanovení relevantních auditorských standardů.
9. Audit projektu se týká jak projektového účetnictví příjemce, tak projektového účetnictví českých partne- rů. Auditor provede audit všech subjektů zapojených do projektu najednou. Podmínka auditu účetnictví se nevztahuje na partnera bez finančních příspěvků.
10. Audit musí být proveden auditorem nebo auditorskou společností schválenými úředními orgány některé- ho z členských států EU (v ČR je tímto orgánem Komora auditorů České republiky).
11. Charakter ověřování
Předmětem ověření je dodržení konkrétních podmínek stanovených v příslušném právním aktu o po- skytnutí podpory.
Prováděné ověření tudíž obvykle zahrne (dle podmínek právního aktu):
a. ověření toho, že v souvislosti s projektem byla vedena oddělená analytická evidence,
b. ověření toho, že byly zaúčtovány pouze způsobilé výdaje,
c. ověření toho, že vykázané způsobilé výdaje byly ve stanoveném období uhrazeny v souladu s podmínkami právního aktu,
d. ověření toho, že případné příjmy projektu byly zaúčtovány v souladu s českými účetními před- pisy a vykázány v oddělené analytické evidenci,
e. ověření toho, že veřejné zakázky byly zadány v souladu s právním aktem a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je-li příjemce veřejným zadavatelem,
f. ověření toho, že předmět dotace odpovídal schválenému plnění,
g. ověření toho, že byly dodrženy ostatní relevantní podmínky právního aktu.
12. V auditorské zprávě bude uvedeno, co zhotovitel ověřoval, na jakých datech, za jaké období, podle ja- kých kritérií operace hodnotil a výsledek hodnocení.
Zpráva bude tedy obsahovat náležitosti stanovené standardem ISAE 3000, minimálně tedy:
a) název zprávy,
b) identifikaci příjemce,
c) určení předmětu zakázky,
a. název a číslo projektu,
b. auditovaný subjekt (příjemce, event. partnery),
c. auditovaná částka a období,
d) určení kritérií,
e) popis přirozených omezení,
f) případná omezení použití zprávy,
g) rozsah provedených prací,
h) popis odpovědnosti auditora,
i) popis odpovědnosti účetní jednotky,
j) prohlášení o použití standardů,
k) přehled provedených prací,
l) závěr auditora,
m) datum vydání zprávy,
n) identifikaci auditora nebo auditorské společnosti.
13. Auditorská zpráva bude vypracována v českém jazyce.
14. Při provádění auditu bude Zhotovitel postupovat v souladu se
a) zákonem č. 93/2009 S., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů,
b) auditorskými standardy Komory auditorů České republiky,
c) Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP LZZ
d) Metodikou způsobilých výdajů OP LZZ
e) Metodickým pokynem pro zadávání zakázek OP LZZ
f) Pokyny k vyplnění monitorovací zprávy
Příručky OP LZZ jsou k dispozici na adrese xxxx://xxx.xxxxx.xx/00-00/xxxxx/xxxxxxxx-xx-xxx.
Podmínkami použití prostředků pro realizaci obou projektů je stanoveno, že daný úkon (např. výběrové říze- ní, vytvoření monitorovací zprávy, zpracování auditorské zprávy, atd.) se provádí v souladu s verzí pokynů OP LZZ a ostatních orgánů, platných v den učinění příslušného úkonu. V případě zadávání zakázek je pro příjemce dotace závazný Metodický pokyn pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi platné v den zahájení zadávání zakázky.
Příloha č. 2: Specifikace předmětu auditu
Projekt Analýza agend:
Název projektu: Analýza a úpravy stávajících činností a agend s následnou identifikací strategie MŽP Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/59.00073
Operační program / zprostředkující subjekt: OP LZZ / Ministerstvo vnitra ČR
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu Analýzy agend bylo nastavit efektivní fungování ministerstva životní- ho prostředí jako ústředního orgánu státní správy a také činností a agend celého resortu s důrazem na činnost zřizovaných organizací. Hlavního cíle bylo dosaženo realizací dílčích cílů, které odpovídaly jednotlivým etapám řešení projektu. Vedle analýzy a optimalizace vykonávaných agend byla také revidována strategie resortu ŽP, a to právě na základě výstupů z analýzy agend. V rámci analýzy byly zkoumány agendy a čin- nosti vykonávané resortními organizacemi včetně prověření procesů a postupů, které jsou organizacemi apli- kovány, výsledkem jsou doporučení na změnu postupů a úpravu agend a případně na změnu formy či slou- čení organizací. Záměrem bylo snížit náklady státu na výkon agend, zájem racionalizovat a zefektivnit vý- kon.
Počet realizovaných výběrových řízení: 4 (všechna dokončena, plnění ze smluv dodáno)
VŘ č. 1: Metodika analýzy a hodnocení agend resortu Ministerstva životního prostředí (veřejná zakázka malého rozsahu)
VŘ č. 2: Provedení evidence agend v resortu MŽP (veřejná zakázka malého rozsahu)
VŘ č. 3: Zajištění evidenčního a řídícího nástroje správy projektů pro výkon činnosti Projektové kanceláře (veřejná zakázka malého rozsahu)
VŘ č. 4: Zpracování návrhu strategie resortu MŽP (veřejná zakázka malého rozsahu)
V rámci projektu byla svěřena realizace části klíčových aktivit podle § 18 Zákona o zadávání veřejných za- kázek rezortní organizaci CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Plánovaný rozpočet projektu: 28.962.792 Kč Začátek realizace projektu: leden 2012
Termín ukončení projektu: květen 2013 (probíhá vypořádání závěrečné monitorovací zprávy)
Projekt Projektové řízení:
Název projektu: Zavedení projektového řízení a zřízení projektové kanceláře v rámci MŽP Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/48.00035
Operační program / zprostředkující subjekt: OP LZZ / Ministerstvo vnitra ČR
Cíl projektu: Cílem projektu bylo vytvořit metodologické, znalostní i institucionální podmínky pro zavedení systému projektového řízení v rámci resortu ŽP. Zavedením systému projektového řízení se dosáhne zvýšení efektivity realizace agend projektového charakteru v rámci resortu ŽP, odstranění duplicit v jejich výkonu,
zvýšení informovanosti vedení resortu o aktuálním stavu projektů. Mezi dílčí cíle projektu patří: založení projektové kanceláře, návrh interních norem v oblasti projektového řízení, vyškolení budoucího personálu projektové kanceláře, rozšíření projektového přístupu na další agendy a procesy v rámci činností resortu.
Počet realizovaných výběrových řízení: 2 (všechna dokončena, plnění ze smluv dodáno)
VR č. 1: Analýza současného stavu projektového řízení v resortu MŽP (veřejná zakázka malého rozsahu)
VŘ č. 2: Zavedení projektového řízení a zřízení projektové kanceláře v rámci MŽP (nadlimitní veřejná za- kázka)
Plánovaný rozpočet projektu: 25 692 000 Kč Začátek realizace projektu: leden 2012
Termín ukončení projektu: listopad 2013 (probíhá příprava závěrečné monitorovací zprávy)
Příloha č. 3: Výpis z Obchodního rejstříku Zhotovitele
[Doplní uchazeč.]
Příloha č. 4: Osvědčení Zhotovitele o zápisu do seznamu Komory auditorů ČR
[Doplní uchazeč.]
Příloha č. 5: Doklad o pojištění Zhotovitele
[Doplní uchazeč.]