SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami
Jilemnicko - svazek obcí
se sídlem: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 00, 000 00 Jilemnice
IČ: 70694061
DIČ: není plátce
jednající: Xxx. Xxxx Xxxxxx, předseda
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Liberec
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)
a
Centrum evropského projektování a. s.
se sídlem: „Evropský dům“, Švendova 1282, 500 03 Hradec Králové
IČ: 27529576
DIČ: CZ27529576
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2674
jednající: Xxx. Xxxxxx Xxxxx, předseda představenstva a Xx. Xxxxx Xxxxx, člen představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jako „smluvní strany“)
Shora uveden smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následující
smlouvy o dílo
(dále jen „smlouva“)
Čl. I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že právně významným účelem této smlouvy je řádné provedení níže specifikovaného DÍLA.
Čl. II
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky a dle této smlouvy zpracovat rozvojovou strategii Jilemnicko - svazek obcí v rámci projektu "Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko" (dále jen „DÍLO“). Konkrétně se jedná o následující činnosti:
zpracování rozvojové strategie Jilemnicko dle klíčové aktivity č. 1 v rámci projektu "Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko" jako komplexní střednědobý koncepční dokument rozvoje regionu na období 2020 – 2025,
provedení analýzy plnění platného strategického dokumentu do roku 2022,
zohlednění změn a plánované dlouhodobé koncepční návrhy v oblasti meziobecní spolupráce,
analýza plnění – analýza rozvoje jednotlivých obcí v DSO (celkem 21 obcí),
definování reálných potřeb požadavků obcí a měst v regionu a jejich zohlednění,
spolupráce na projednání – dotazníkové šetření (příprava dotazníku),
určení jednotlivých priorit v rozvojových oblastech plánů a návrh kroků,
jednání s pracovní skupinou a koordinátorem cílové skupiny projektu a veřejností,
účast na veřejném projednání v přípravné fázi analýzy,
předložení finálního strategického plánu rozvoje pro DSO Jilemnicko pro schválení na valné hromadě Jilemnicka - svazku obcí.
termín pro zpracování 04/2019 - 12/2020.
DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, a předpisy vztahující se k provádění DÍLA. Xxxxxxxxxx se v průběhu prací na zhotovení díla zavazuje spolupracovat s objednatelem, zejména pak projednávat průběžné výstupy s koordinátorem cílové skupiny projektu. Jednání budou probíhat telefonicky nebo emailem, pokud nebude oběma smluvními stranami domluveno jinak.
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky objednatele na rozsah a kvalitu DÍLA. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti a zkušenosti schopen DÍLO zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, aby DÍLO mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Xxxxxxxxxx se zavazuje provést DÍLO podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu podle této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA.
Součástí ceny DÍLA uvedené v článku V. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA.
Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného vlastnoručními podpisy obou smluvních stran včetně důsledků těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.
Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”).
Čl. III
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Xxxxxxxxxx se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu (ihned) po podpisu této smlouvy. Xxxxxxxxxx se zavazuje dílo řádně provést, tedy dokončit a předat jej objednateli nejpozději dne 31. 12. 2020 – odevzdání kompletního DÍLA, tedy rozvojové strategie Jilemnicko - svazek obcí v rámci projektu "Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko" Zhotovitel může dílo provést i před sjednanou dobou plnění.
Xxxxxxxxxx splní svůj závazek provést dílo jeho řádným a včasným ukončením bez vad a předáním objednateli v dohodnutém místě a čase. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo za podmínek uvedených v čl. VI této smlouvy.
Místem jednání, koordinačních a pracovních schůzek a předání předmětu díla je kancelář objednatele (adresa Roztocká 500, 514 01 Jilemnice), sídlo objednatel nebo jiné po domluvě.
Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost zhotoviteli při provádění DÍLA, a to zejména při projednávání a zajištění podkladů.
Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
Čl. IV
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany si za provedení díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednávají cenu díla ve výši:
Cena celkem bez DPH 305 785,00 Kč
DPH 64 214,85 Kč
Cena celkem včetně DPH 370 000,00 Kč
(slovy: tři sta sedmdesát tisíc korun českých včetně DPH)
Tato celková odměna bude zhotovitelem vyúčtována takto:
část celkové odměny ve výši 60.000,- Kč bez DPH bude vyúčtována ke dni podepsání smlouvy o dílo objednavatelem. Ke dni dle předchozí věty dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad;
část celkové odměny ve výši 60.000,- Kč bez DPH bude vyúčtována ke dni odeslání pracovní verze emailem kontaktní osobě (koordinátorce cílové skupiny) k prvnímu veřejnému projednání. Ke dni dle předchozí věty dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad;
část celkové odměny ve výši 80.000,- Kč bez DPH bude vyúčtována ke dni odeslání finální verze Strategického plánu emailem kontaktní osobě k druhému veřejnému projednání finální verze. Ke dni dle předchozí věty dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad;
část celkové odměny ve výši 105.785,- Kč bez DPH bude vyúčtována ke dni schválení valnou hromadou DSO Jilemnicka. Ke dni dle předchozí věty dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Výše uvedená cena je sjednávána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena za úplné provedení díla dle této smlouvy a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli po předání dokončeného díla bez vad.
Cena za provedení díla včetně DPH může být zvýšena pouze v případě zvýšení daně z přidané hodnoty, a to o tuto výši. V případě snížení daně z přidané hodnoty se cena snižuje, a to o toto snížení. Z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v tomto odstavci smlouvy, nesmí být cena díla navyšována.
Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni předání díla objednateli. Podkladem pro fakturaci je protokol o předání a převzetí díla, který bude přílohou faktury, případně jiný dokument prokazující předání díla objednateli.
Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje objednatel provést na účet zhotovitele a pod variabilním symbolem uvedenými na faktuře. Závazek objednatele je splněn dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, stanovených touto smlouvou či trpí-li jinou vadou, je objednatel oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy od doručení řádné faktury.
Čl. V.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost nutnou při provádění díla dle této smlouvy spočívající ve včasném předání podkladů v elektronické podobě požadovaných zhotovitelem pro plnění díla.
Xxxxxxxxxx je povinen provést a odevzdat DÍLO v souladu s právními předpisy České republiky, řádně a včas.
Zhotovitel bude postupovat takovým způsobem, který považuje za nezbytný ke splnění všech povinností vyplývajících z předmětu smlouvy. K tomu zhotovitel provede potřebné úkony a bude získávat takové informace, které považuje za postačující k tomu, aby mu umožnily vytvořit si názor při provádění DÍLA.
Xxxxxxxxxx se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel se v průběhu prací na zhotovení díla zavazuje spolupracovat s objednatelem, zejména pak projednávat průběžné výstupy po celou dobu plnění s koordinátorem projektu.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
Xxxxxxxxxx se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při vypracování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednavateli částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, kterou jsou nebo mohou být důležité pro plnění této smlouvy.
Čl. VI
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol. Předávací protokol bude obsahovat popis stavu díla v okamžiku předání, a dále mimo jiné i sdělení, zda k převzetí díla objednatelem dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto termínech, pak do 5 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.
Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na případnou nevhodnost jeho připomínek k první verzi díla. Bude-li i přes takové upozornění objednatel písemně trvat na zapracování nevhodných připomínek, je vyloučena povinnost zhotovitele k náhradě škody způsobené zapracováním takových připomínek.
Po zapracování připomínek přistoupí zhotovitel k samotnému provedení díla do finální podoby. Finální verze díla bude předána objednateli elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby, osobně na paměťovém médiu či jinou formou v místě předání díla, nebude-li dohodnuto jinak. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem, podepsaným zástupci smluvních stran, případně odesláním finální verze díla na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele.
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u zhotovitele, a to formou dotazů, na které se zhotovitel zavazuje reagovat a tyto věcně řešit bez zbytečného odkladu. Objednatel je oprávněn udělovat zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování díla či jeho části a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednání nápravy, a zhotovitel je povinen a zavazuje se podle nich jednat a respektovat je.
Xxxxxxxxxx se zavazuje sdělit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
Xxxxxxxxxx se zavazuje předat objednateli dílo dle požadavků objednatele v této smlouvě stanovených. Předáním díla se rozumí dodání řádně dokončeného díla bez vad objednateli.
Čl. VII
POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY
Zhotovitel odpovídá objednateli za rozsah a kvalitu poskytnutého díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání finální podoby díla dle čl. VI, odst. 4 této smlouvy. Xxxxxxxxxx odpovídá za veškeré vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, to vše za podmínky, pokud objednatel tyto vady písemně oznámil bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
Čl. VIII.
PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA TŘETÍCH OSOB
Dílo se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může objednatel zcela disponovat v okamžiku předání a převzetí.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude vytvořeno v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, že je zhotovitel oprávněn tuto smlouvu uzavřít a že uzavřením této smlouvy, resp. užíváním díla, objednatel neporuší žádné právo třetí osoby. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v předchozí větě, je zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně, nejpozději však do 10 dní od výzvy objednatele, zajistit objednateli právo užívat dílo v rozsahu stanoveném v této smlouvě, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím byla způsobena. Pokud zhotovitel při plnění této smlouvy užije výsledek činnosti třetí osoby chráněný právem duševního vlastnictví, např. autorským právem apod., a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za veškerou škodu způsobenou objednateli.
Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu (dále jen „licence“). Oprávnění uvedené v předchozí větě tak zejména, nikoli však výlučně, zahrnuje právo dílo nebo jeho části využívat všemi známými a/nebo v úvahu přicházejícími způsoby v neomezeném rozsahu co do množství, místa a času, zejména dílo sdělovat veřejnosti, rozmnožovat, rozšiřovat, upravovat, reprodukovat, doplňovat, upravovat, zpracovávat a/nebo jakýmkoli jiným způsobem měnit, a v takto změněné podobě bez omezení užívat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem. Objednatel je také oprávněn zadat vyhotovení dodatečných kopií díla nad rámec této smlouvy bez jakéhokoliv omezení z hlediska množství, místa a času třetí osobě. Zhotovitel není oprávněn toto dílo vytvořené na objednávku dále užít ani poskytnout licenci třetí osobě, neboť by to bylo v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli tuto licenci jako výhradní, bez územního omezení, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu. Poskytnutá licence dle tohoto odstavce smlouvy se vztahuje na dokončené dílo i na jeho jednotlivé vývojové fáze nebo části a na název díla. Oprávnění (licenci) dle tohoto odstavce smlouvy není objednatel povinen využít. Odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně za dílo.
Objednatel je oprávněn veškerá práva poskytnutá mu na základě této smlouvy, zejména práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout dílo k dalšímu užití třetím osobám, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na odměnu za toto dodatečné využití.
Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetí osobě žádnou licenci k užití díla, a to ani výhradní ani nevýhradní. Zhotovitel není oprávněn poskytnout třetí osobě svolení k užití díla v žádném rozsahu bez předchozího písemného svolení objednatele.
Zánikem objednatele přechází výkon majetkových práv k dílu na jeho právního nástupce.
Čl. IX
SMLUVNÍ SANKCE
Dojde-li k prodlení objednatele s placením ceny za dílo dle řádně a oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení s placením.
Dotčená smluvní strana má nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti podle této smlouvy.
Ujednáním této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši. Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku na smluvní pokuty vzniklé na základě této smlouvy.
Čl. X
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo skutečnostech, se kterými přijde do styku při plnění této smlouvy, pokud jsou jako důvěrné objednatelem výslovně označeny. Tato povinnost se nevztahuje na údaje a informace, které zhotovitel sdělí svým subdodavatelům či zaměstnancům v rozsahu a za účelem plnění svých povinností v souvislosti s předmětem plnění, ani na údaje a informace, které je povinen poskytnout příslušným orgánům při plnění své zákonné povinnosti
Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu a podmínkách spolupráce dle této smlouvy, nestanoví-li právní předpisy, Dotační program či tato smlouva jinak.
Smluvní strany se zavazují veškeré informace dle tohoto článku smlouvy chránit a učinit veškerá opatření, které lze po nich spravedlivě požadovat, aby zabránily jejich úniku či sdělení jakékoli třetí osobě. Informace dle tohoto článku smlouvy lze třetím osobám sdělit pouze po předchozím písemném souhlasu smluvní strany, které se tyto informace týkají s tím, že takto poskytnuté informace budou podléhat ochraně analogické s touto smlouvou, není-li stanoveno jinak.
Závazky dle tohoto článku trvají i po ukončení této smlouvy, ať je tato smlouva ukončena z jakéhokoliv důvodu, včetně odstoupení či shledání neplatnosti této smlouvy. Podle výslovné dohody smluvních stran nejsou závazky sjednané v tomto odstavce smlouvy vypověditelné.
Čl. XI.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna Smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel je od smlouvy oprávněn odstoupit pouze v případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti dle článku V odst. 1 této smlouvy delším než 3 pracovní dny a v případě prodlení se zaplacením ceny díla delším než 14 (čtrnáct) kalendářních dní ode dne splatnosti.
Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy tato smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně.
Ukončením smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ochrany důvěrných informací a ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, zejm. čl. VII, VIII a na ně navazující ujednání o smluvních pokutách.
Čl. XII.
KONTAKTNÍ OSOBY
Na straně zhotovitele je osobou odpovědnou pro účely plnění této smlouvy ustanoven/a Xxx. Xxxxx xxxxxxxx, tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxxxxxx@xxx-xxx.xx. Tuto osobu je možno změnit písemným sdělením objednateli spolu s uvedením jména nové kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů tak, aby tato změna nenarušila plynulost poskytovaných služeb. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato kontaktní osoba není oprávněna smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.
Na straně objednatele je osobou odpovědnou pro účely poskytování součinnosti ustanoven/a: Xxx. Xxxxx Xxxxx, tel: x000 000 000 000, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Tuto osobu je možno změnit písemným sdělením zhotoviteli spolu s uvedením jména nové kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že tato kontaktní osoba není oprávněna smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.
Čl. XIII
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude‑li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky.
Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto smlouvou se použije ustanovení § 558, odst. 2 občanského zákoníku, avšak s tím omezením, že obchodní zvyklost nemá přednost před ustanoveními občanského zákoníku, která nemají donucovací povahu.
Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze písemnými číslovanými dodatky a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za zhotovitelem, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo ani svoje smluvní postavení z této smlouvy postoupit na třetí osobu.
Smluvní strany sjednávají, že objednatel není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila. Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou Smlouva jako celek, zavazují se smluvní strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou smlouvu, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této Smlouvě a která zároveň nebude stižena vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této Smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajícího obsahu Smlouvy a má platit i v případě neplatnosti zbývajícího obsahu Smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
V Jilemnici dne 1.dubna 2019
|
V Hradci Králové dne _____________ 2019 |
__________________________________ příkazce
|
__________________________________ příkazník Centrum evropského projektování a. s. Xxx. Xxxxxx Xxxxx, předseda představenstva |
|
__________________________________ Xx. Xxxxx Xxxxx člen představenstva |
1