REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 6 Článek I. Smluvní strany
REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 6
Článek I.
Smluvní strany
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL)
se sídlem: Hudcova 296/70, 621 00 Brno
IČO: 00027162DIČ: CZ00027162
zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeného u MŠMT ČR,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 0101333621/0100
zastoupený: MVDr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Ph.D., ředitelem VÚVeL
(dále jen „zhotovitel“)
a
Probionic, s.r.o.
se sídlem: Skřičkova 1626/15, Kuřim, 664 34
IČO: 29361770, DIČ: CZ29361770
zapsán
v obchodním rejstříku KOS v Brně, oddíl C, vložka
75332, bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
43-0609300257/0100
SWIFT:
XXXXXXXXXXX,
IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Ph.D., jednatelkou společnosti
(dále jen „objednatel“)
uzavřeli
níže uvedeného data tuto realizační smlouvu díla (dále jen
„smlouva“), vyplývající
z rámcové smlouvy o dílo č.
1150/2015, podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a v souladu s článkem 2.2.1 Rámce
společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací č.
2014/C 198/01 o smluvním výzkumu a výzkumných službách.
Článek II.
Předmět plnění
Předmětem plnění této smlouvy je Stanovení biogenních aminů v trusu psů na základě podrobné metodiky uvedené v příloze 1 této smlouvy.
Článek III.
Místo a termín plnění
Plnění smlouvy zajistí zhotovitel VÚVeL Brno.
Plnění této smlouvy proběhne v období září – prosinec 2021
Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli formou závěrečné zprávy s výsledky do 31. 12. 2021 Objednatel má pak 14 dní na odsouhlasení závěrečné zprávy. Odsouhlasení proběhne prokazatelnou formou. Vzorky určené ke skladování budou uchovány nejdéle do 31. 12. 2021 a jejich případné zpracování bude realizované na základě nové realizační smlouvy. V případě výhrad tyto objednatel bezodkladně sdělí zhotoviteli. Obě smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti a vstřícnosti při řešení těchto výhrad.
Článek IV.
Odpovědné osoby Smluvních stran
Ke koordinaci činností při realizaci náplně smlouvy jsou oprávněné tyto odpovědné osoby smluvních stran:
Odpovědnou osobou Objednatele je: Ingxxxxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědnou osobou Zhotovitele je: xxxxxxxxxxxxx. email: xxxxxxxxxxxxx
Článek V.
Cena a platební podmínky
Cena za řádně zhotovené Dílo se smluvně stanovuje ve výši 355 200,- Kč bez DPH. Cena bude splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem ve dvou splátkách následovně:
DPH bude počítáno v sazbě účinné k datu zdanitelného plnění.
Cena za Dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškerý materiál, mzdové prostředky, režijní a případně další náklady, které musí být pro účely realizace použity.
Splatnost faktury je 14 dnů po jejím vystavení Xxxxxxxxxxxx.
Cena je zaplacena dnem, kdy je vyfakturovaná cena za Dílo připsána na účet Zhotovitele.
Za nesplnění termínu plnění Díla zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení. Sankci zaplatí Zhotovitel na účet Objednatele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce.
Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí Objednatel Zhotoviteli na jeho účet smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Sankci zaplatí Objednatel na účet Zhotovitele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce.
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu nebo jsou-li tyto uvedeny nesprávně či neúplně, je Objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit.
Článek VI.
Důvěrnost informací
Zhotovitel se tímto zavazuje zachovávat co nejpřísněji důvěrnost a nesdělovat obsah ani informace o provádění studie, o této smlouvě, o metodice studie, jejích výsledcích a předmětech dodávky služby, a to jako celku nebo jejich částí, přímým i nepřímým způsobem, v jakékoliv formě a v jakémkoliv čase žádné třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Článek VII.
Publikace
V průběhu doby platnosti této smlouvy a po jejím skončení zhotovitel není oprávněn publikovat žádné informace týkající se předmětu této smlouvy, a to se týká mimo jiné i předmětu dodávky (zejména zprávy), případně výsledků bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Článek VIII.
Ostatní ujednání
Strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé strany a že uskuteční veškeré právní úkony, které se ukážou být nezbytné pro realizaci této smlouvy. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na takové úkony, které přispějí či mají přispět k dosažení účelu této smlouvy. Zároveň strany prohlašují, že jim na jejich straně není známa skutečnost bránící naplnění této smlouvy.
Jestliže se smluvní strany dostanou do sporu, zavazují se, že budou přístupné k dalšímu jednání a možnosti vyřešení sporu dohodou. Jestliže dohoda nebude možná, rozhodne na návrh kterékoliv z nich příslušný soud. Místní příslušnost soudu je určena příslušnými ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
V případě, že určité ustanovení smlouvy je neplatné, tato dílčí neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy a smlouva zůstává nadále platnou.
Pro komunikaci a doručování dokumentů, nejsou-li zákonem vyžadovány v listinné podobě anebo určuje-li tak tato smlouva, je možno užívat i elektronickou poštu s potvrzením
o doručení (e-mail s doručenkou) na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
Smluvní strany konstatují, že obsahu smlouvy plně rozumí, že ji uzavírají na základě své plné vůle a že jim nejsou známy skutečnosti bránící uzavření a plnění této smlouvy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany jsou si vědomy a souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu se zněním Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí zhotovitel.
V Brně dne V Kuřimi dne
Za VÚVeL Za PROBIONIC
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, Ph.D. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Ph.D.
ředitel VÚVeL jednatelka
PŘÍLOHA 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vzorky jsou v době podpisu smlouvy skladovány ve VÚVeL, zmrazené na -80°C.
4