Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži
veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále v zadávací dokumentaci „zákon“) a v souladu s Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
Mgr. Xxx Xxxxxx
Elektroni cky podepsal
(a) Mgr. Xxx Xxxxxx Datum: 2014.03. 25
Mandát & partneři s.r.o.
OBSAH
1. Základní informace o veřejné zakázce 4
2. Základní informace o zadávacím řízení 4
3. Kontaktní osoba zadávacího řízení 4
4. Předmět veřejné zakázky 5
4.1. Předmět zakázky 5
4.2. Místo plnění 5
4.3. Doba plnění 6
5. Klasifikace dle CPV a předpokládaná hodnota 6
5.1. CPV 6
5.2. Předpokládaná hodnota 6
6. Prokázání splnění kvalifikace 6
6.1. Základní kvalifikační předpoklady 6
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady 7
6.3. Ekonomická a finanční způsobilost 8
6.4. Technické kvalifikační předpoklady 8
6.5. Prokazování splnění kvalifikace v nabídce 9
6.6. Prokazování splnění kvalifikace více dodavateli zároveň 9
6.7. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 9
6.8. Další způsoby prokázání splnění kvalifikace 10
7. Obchodní a platební podmínky 11
8. zpracování nabídkové ceny 11
9. Hodnotící kritéria 13
10. Další požadavky zadavatele 13
10.1. Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy 13
10.2. Doklady dle § 68 odst. 3 zákona 14
10.3. Seznam subdodavatelů 14
10.4. Čestné prohlášení o pojistné smlouvě 14
11. Požadavky na zpracování nabídky 14
11.1. Obecné požadavky 14
11.2. Struktura nabídky 15
12. Lhůty, otevírání obálek 15
13. Dodatečné informace 16
14. Námitky 16
15. Další informace a výhrady 17
16. Obsah zadávací dokumentace 17
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
Název veřejné zakázky: Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži
Předmět veřejné zakázky: stavební práce
Dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka Název zadavatele: Město Kroměříž
Sídlo zadavatele: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO zadavatele: 00287351
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy Jménem zadavatele jedná: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, starostka
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení Zahájení zadávacího řízení: 28. 3. 2014
Lhůta pro podání nabídek: 22. 4. 2014
Místo pro podání nabídek: Palackého třída 721/78, 612 00 Brno (vchod z ulice
Malátova)
Adresa profilu zadavatele: xxxxx://xxxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxx_xxxxxxx_0.xxxx Další informace lze získat: u kontaktní osoby zadávacího řízení
3. KONTAKTNÍ OSOBA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zástupce zadavatele dle § 151 zákona:
Mandát & partneři s.r.o.
Sídlo: Elgartova 386/29, Husovice, 614 00 Brno
IČO/DIČ: 292 00 393 / CZ29200393
Kontaktní osoba: Mgr. Xxx Xxxxxx
Telefon: x000 000 000 000
Veškerá komunikace uchazeče směřující k zadavateli bude probíhat prostřednictvím kontaktní osoby zadávacího řízení. Kontaktní osoba zadávacího řízení je zejména oprávněna přijímat žádost o zadávací dokumentaci, žádost o dodatečné informace a námitky proti zadávacím podmínkám nebo proti úkonu zadavatele. Nabídky se podávají na adresu vedenou dále.
4. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
4.1. Předmět zakázky
4.1.1. Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče, se kterým bude dále uzavřena smlouva.
4.1.2. Předmětem tohoto zadávacího řízení je provedení následujících stavebních prací a dodávek:
SO 101 – Chodníky a úprava parkoviště SO 102 – Zpevněné plochy
SO 103 – Fontána
SO 111 – Přípojka kanalizace SO 112 – Přípojka vodovodu SO 121 – Přípojka Nn
SO 122 – Veřejné osvětlení SO 131 – Sadové úpravy SO 132 – Mobiliář
PS 101 – Technologie fontány
4.1.3. Předmět zadávacího řízení je specifikován touto zadávací dokumentací, zejména pak projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace, včetně výkazu výměr. Zhotovitelem projektové dokumentace na stupni dokumentace pro provedení stavby (dále DPS) je G G ARCHICO a.s., sídlem Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1291, PSČ 686 01, IČO: 469 94 432.
4.1.4. Předmět zadávacího řízení bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace na stupni DPS – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací projektovou dokumentací na stupni DPS , a obecně technickými požadavky na výstavbu za splnění podmínek provedení kompletního díla dle platných norem, vyhlášek a obecně závazných předpisů.
4.2. MÍSTO PLNĚNÍ
4.2.1. Zlínský kraj – kód NUTS CZ072
4.2.2. Město Kroměříž – kód ZÚJ 588296
4.3. DOBA PLNĚNÍ
4.3.1. Zahájení: předpoklad 20. 6. 2014
4.3.2. Dokončení: 31. 10. 2014
5.
KLASIFIKACE DLE CPV A PŘEDPOKLÁDANÁ
HODNOTA
5.1. CPV
5.1.1. 45000000-7 Stavební práce
5.2. Předpokládaná hodnota
5.2.1. 12.789.788 Kč bez DPH
6. PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
6.1. Základní kvalifikační předpoklady
6.1.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona.
6.1.2. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
6.1.3. Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů v nabídce:
Základní kvalifikační předpoklady se prokazují doklady dle § 53 odst. 3 zákona.
6.2. Profesní kvalifikační předpoklady
6.2.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle ustanovení § 54 písm. a), b) a d) zákona.
6.2.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
6.2.3. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. Relevantním oprávněním k podnikání se má na mysli zejména: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
6.2.4. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže dodavatel předložením dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.
Zadavatel požaduje k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu, aby uchazeč doložil autorizaci pro autorizovaného inženýra udělenou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, a to pro obor Pozemní stavby a Dopravní stavby.
6.3. Ekonomická a finanční způsobilost
6.3.1. Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.
6.4. Technické kvalifikační předpoklady
6.4.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle ustanovení § 56 odst. 3 písm. a) zákona.
6.4.2. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona prokáže dodavatel předložením seznamu stavebních prací obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních pět let a písemným osvědčením objednatelů včetně jmenných a telefonických kontaktů na oprávněné zástupce objednatele.
Požadovaná minimální úroveň:
3 zakázky obdobného charakteru v minimální výši plnění 6 mil. Kč bez DPH (obdobným charakterem se rozumí revitalizace veřejného prostranství; z toho minimálně jedna zakázka musela být realizována včetně dodávky technologie fontány). Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení, uchazeč je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení. Současně pokud není z osvědčení zřejmé, zda součástí byly požadované práce, je uchazeč povinen k tomuto doložit čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem (za) uchazeče.
Způsob prokázání:
Seznam zakázek obdobného charakteru dle výše uvedené specifikace a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto zakázek. Součástí osvědčení v souladu s § 56 odst. 3 písm. a) zákona dále musí být cena díla, doba a místo provádění prací a prohlášení, že práce byly provedeny řádně a odborně, dále zde musí být uveden kontakt na objednatele. Seznam zakázek obdobného charakteru bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za něj.
6.5. Prokazování splnění kvalifikace v nabídce
6.5.1. V souladu s ustanovením § 57 odst. 1 zákona předkládá dodavatel k prokázání splnění kvalifikace kopie dokladů. Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona.
6.5.2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
6.6. Prokazování splnění kvalifikace více dodavateli zároveň
6.6.1. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně.
6.6.2. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni xxxx dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato smlouva musí být podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobami oprávněnými jednat jménem/za všechny dodavatele, veškeré podpisy ve smlouvě musí být úředně ověřeny.
6.7. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
6.7.1. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit:
- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst.
1) písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem, a
- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.
6.7.2. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) zákona.
6.8. Další způsoby prokázání splnění kvalifikace
6.8.1. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyku.
6.8.2. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 127 zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
- základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a
- profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
V případě prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, vyžaduje zadavatel doložení taktéž dokladů dle § 127 odst. 3 zákona.
6.8.3. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v ustanovení § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
7. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
7.1.1. Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Závazný text smlouvy je přílohou této zadávací dokumentace. Uchazeč vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, a tutéž smlouvu použije jako součást nabídky. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu nebo bude obsah smlouvy pozměněn mimo místa určená k vyplnění, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. Xxxxxxx je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné zakázky.
8. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
8.1.1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo a na krycím listu nabídky.
8.1.2. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace.
8.1.3. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla bez vad a nedodělků vymezeného v této zadávací dokumentaci na stupni DPS. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen až do konce platnosti smlouvy o dílo, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce platnosti smlouvy o dílo.
8.1.4. Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace, položkové rozpočty budou součástí uzavřené smlouvy o dílo jako její příloha. Za soulad rozpočtů se zadávací dokumentací odpovídá v plném rozsahu uchazeč.
8.1.5. Uchazeč je povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní cenu díla a ověřit si soulad předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi textovou a výkresovou částí projektu.
Pokud uchazeč zjistí rozpor či nejasnost v položkovém rozpočtu a v zadávací dokumentaci, postupuje v souladu s § 49 zákona. Vybraný dodavatel nebude mít při realizaci díla právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu.
8.1.6. Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná.
8.1.7. Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídkové ceny ve vztahu k úplnosti uchazečem předaných cenových podkladů a dále k požadovaným standardům (zejména ČSN, EN, vyhlášek apod.) materiálů a dodávek. Za soulad odpovídajících nabídnutých cen materiálů a dodávek se standardy stanovenými v projektové dokumentaci zodpovídá uchazeč.
8.1.8. Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních a platebních podmínkách. Cenu díla lze měnit písemným dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran pouze za následujících podmínek:
a) při změnách díla požadovaných zadavatelem nad rámec projektové dokumentace, případně zadavatelem vyloučených prací z předmětu plnění,
b) při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit,
c) pokud bude zadavatel požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací (DPS).
d) V případě zhotovitelem neprovedeného rozsahu prací dle DPS.
8.1.9. V případě, že se na stavbě vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v zadávací dokumentaci stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem. Tyto práce nemohou být v žádném případě zahájeny bez vědomí zadavatele a bez splnění ustanovení smlouvy o dílo a zákona.
Vedlejší rozpočtové náklady
8.1.10. Mimo provedení stavebních prací, dodávek či služeb vzniknou dodavateli i náklady související s provedením celé stavby, zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na koordinaci stavby mezi stavební a technologickou částí apod. Takovéto náklady se pro účely ocenění nazývají vedlejší rozpočtové náklady a dodavatel stanoví jejich výši jednotně pro celou stavbu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v objektu Vedlejší rozpočtové náklady. Pokud dodavatel usoudí, že k celkovému ocenění stavby musí do ceny zahrnout i jiné
náklady (např. rizika vyplývající z poskytnuté záruky za jakost), pak takovéto náklady započte formou režijních nákladů do jednotkových cen stavebních prací.
Ostatní náklady
8.1.11. Obchodní a platební podmínky vymezené zadavatelem vyžadují na dodavateli provedení dalších prací, služeb nebo dodávek, které nejsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jedná se např. o náklady na provedení geodetického zaměření, na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby apod. Takovéto náklady se pro účely ocenění nazývají ostatní náklady a dodavatel stanoví jejich výši jednotně pro celou stavbu v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v objektu Ostatní náklady. Pokud dodavatel usoudí, že k celkovému ocenění stavby musí do ceny zahrnout i jiné náklady vyplývající z obchodních a platebních podmínek, pak takovéto náklady započte formou režijních nákladů do jednotkových cen stavebních prací.
9. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
9.1.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. b) zákona základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší nabídková cena.
9.1.2. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle výše celkových nabídkových cen bez DPH s tím, že nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH určuje nejvhodnější nabídku. Ostatní nabídky budou seřazeny podle výše celkových nabídkových cen v Kč bez DPH vzestupně.
9.1.3. Uchazeči předloží ve svých nabídkách následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle výše uvedeného kritéria:
a) uchazečem vyplněné údaje v návrhu smlouvy o dílo,
b) uchazečem vyplněný krycí list nabídky,
c) oprávněným zástupcem uchazeče potvrzený rozpočet na zadávanou veřejnou zakázku, který vznikne doplněním cen do výkazů výměr, jež jsou součástí zadávací dokumentace.
10. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE
10.1. Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy
10.1.1. Součástí nabídky bude doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy o dílo, jednat jménem/za uchazeče (např. výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii, výpis z obchodního rejstříku v prosté kopii + plná moc, která musí být doložena vždy v originále nebo v ověřené kopii).
10.2. Doklady dle § 68 odst. 3 zákona
10.2.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění dalších požadavků zadavatele dle ustanovení
§ 68 odst. 3 zákona. Součástí nabídky musí být tedy:
a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
10.3. Seznam subdodavatelů
10.3.1. Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a uvést identifikační údaje každého subdodavatele (seznam subdodavatelů). Pokud dodavatel nemá v úmyslu při plnění veřejné zakázky využít subdodavatelů, uvede tuto skutečnost rovněž v nabídce (prohlášení, že zakázka nebude plněna subdodavatelsky).
10.4. Čestné prohlášení o pojistné smlouvě
10.4.1. Součástí nabídky musí být čestné prohlášení, že je uchazeč připraven před podpisem smlouvy předložit pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v minimální výši 20 mil. Kč za jednu pojistnou událost.
11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
11.1. Obecné požadavky
11.1.1. Uchazeči jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající ze zadávacích podmínek a všechny skutečnosti vyplývající ze zákona.
11.1.2. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
11.1.3. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky.
11.1.4. Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flash disku, a to ve formátu *.pdf (kompletní scan nabídky). Vyplněný návrh smlouvy bude nadto ve formátu .doc.
11.1.5. Obě vyhotovení nabídky budou zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.
11.1.6. Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
11.1.7. Xxxxxxx ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, telefonu a e-mailové adresy. Tato kontaktní osoba bude uvedena v krycím listu dle závazného vzoru.
11.1.8. Uchazeči podávají své nabídky v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky: „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ a nápisem:
„Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 a 6 zákona.
11.1.9. Nabídky je možné podávat osobně na adrese zástupce zadavatele: Mandát & partneři s.r.o., Palackého třída 721/78, 612 00 Brno (vchod z ulice Malátova), a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 (zástupce zadavatele vždy doporučuje předchozí telefonickou dohodu), případně v jiný čas dohodnutý se zástupcem zadavatele. Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu.
11.1.10. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
11.1.11. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu podaných nabídek.
11.1.12. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 5 zákona otevírány.
11.2. Struktura nabídky
11.2.1. Uchazeči jsou povinni strukturovat nabídku následujícím způsobem:
- Krycí list nabídky
- Doklady k prokázání splnění kvalifikace
- Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem/za uchazeče
- Návrh smlouvy včetně příloh
- Doklady dle § 68 odst. 3 zákona
- Seznam subdodavatelů nebo prohlášení, že zakázka nebude plněna subdodavatelsky
- Čestné prohlášení o pojistné smlouvě
- Případné další dokumenty
12. LHŮTY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
12.1.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 4. 2014 v 10:00 hod. Nabídky je možné podávat osobně na adrese zástupce zadavatele: Mandát & partneři s.r.o., Palackého třída 721/78, 612 00 Brno (vchod z ulice Malátova), a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 (zástupce zadavatele vždy doporučuje předchozí telefonickou dohodu),
případně v jiný čas dohodnutý se zástupcem zadavatele. Nabídky je rovněž možné podávat poštou na uvedenou adresu.
12.1.2. Otevírání obálek se uskuteční dne 22. 4. 2014 v 10:00 hod. na adrese zástupce zadavatele: Mandát & partneři s.r.o., Paxxxxxxx xxxxx 000/00, 000 00 Brno (vchod z ulice Malátova). Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho uchazeče, která se v případě, že se nejedná o statutárního zástupce uchazeče, prokáže plnou mocí.
12.1.3. Zadávací lhůta trvá 180 dní. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni.
13. DODATEČNÉ INFORMACE
13.1.1. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu dle § 49 zákona.
13.1.2. Žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných informací musí být doručena v písemné podobě na adresu zástupce zadavatele (xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx).
13.1.3. Zadavatel bude odesílat dodatečné informace včetně přesného znění žádosti pouze elektronickou formou e-mailem všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a zároveň je uveřejnění na profilu zadavatele.
13.1.4. Prohlídka místa plnění organizována zadavatel nebude, neboť se jedná o veřejně dostupné místo. Pokud z případné prohlídky místa budoucího plnění vyplynou jakékoliv dotazy, mají odpovědi na ně poskytnuté na místě plnění pouze informativní charakter. Závazné odpovědi získá uchazeč na dotazy podané ve smyslu § 49 zákona
- na základě písemné žádosti uchazeče na adrese zástupce zadavatele (xxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx).
13.1.5. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele.
14. NÁMITKY
14.1.1. Námitky se podávají písemně na kontaktní adresu kontaktní osoby zadávacího řízení.
14.1.2. Námitky musí splňovat náležitosti dle § 110 zákona.
15. DALŠÍ INFORMACE A VÝHRADY
15.1.1. V případě, že zadávací dokumentace včetně všech příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
15.1.2. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu se zákonem.
15.1.3. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
15.1.4. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba postupovat dle § 58 zákona.
15.1.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
15.1.6. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
15.1.7. Dodavatel je rovněž povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány.
16. OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
16.1.1. Příloha č. 1 – Krycí list
16.1.2. Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – doklady dle § 68 odst. 3
16.1.3. Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o subdodavatelích
16.1.4. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k pojistné smlouvě
16.1.5. Příloha č. 5 – Smlouva o dílo
16.1.6. Příloha č. 6 – Projektová dokumentace („DPS“)
V Brně dne 28. 3. 2014
Město Kroměříž
zastoupené
Mandát & partneři s.r.o. Mgr. Xxx Xxxxxx jednatel