Návrh smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele ………………… č. smlouvy zhotovitele ………………… uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Návrh smlouvy o dílo

č. smlouvy objednatele …………………

č. smlouvy zhotovitele …………………

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem ul. Soudní 1672/0x, 000 00 Xxxxx 0

za Českou republiku jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky č.j.: VS 5/109/001/2013-50/PRV/080 ze dne 26. 8. 2013

vrchní rada plk. Xxx. Xxxxxxx Xxxxx, ředitel Akademie VS ČR

Adresa organizační jednotky: Akademie Vězeňské služby ČR

ul. Máchova 200

471 27 Stráž pod Ralskem

Bankovní spojení VS ČR: ČNB Praha

Číslo účtu: 61733881/0710

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

jako „objednatel“ na straně jedné

a

…doplní uchazeč…………………..

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

IČ:……….……, DIČ: ……………………

Bankovní spojení: ………………………

Č.ú. ………………………..

zastoupená:………………., jednatelem společnosti

tel.:……………., e-mail:………………..

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu:

Podklady pro uzavření smlouvy

1) Text Výzvy k podání nabídky s popisem požadavku ze dne 11. 11. 2013, č.j.: VS 21/001/001/2013-34/LOG/520.

2) Nabídka zhotovitele ze dne doplní uchazeč.

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je oprava podlah v objektu Akademie VS ČR, Máchova 200, Stráž pod Ralskem. Provedení demontáže stávajícího PVC, desek a minerální izolace, vyčištění podkladu a úprava podkladu pod podsypovou podlahu, montáž parotěsné zábrany, montáž podsypu a desek lepením a přišroubováním, penetrace podkladu, vystěrkování, lepení PVC, montáž soklíku, ekologická likvidace demontovaného materiálu dle rozsahu prací uvedených v nabídce zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky a při jeho zhotovování v souladu s výzvou k podání nabídky dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. Nedílnou součástí předmětu díla jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k provedení díla.

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zavazuje se zaplatit zhotoviteli částku dle čl. V. této smlouvy ve smyslu, v této smlouvě, sjednaných platebních podmínek.

4. Zhotovitel se zavazuje jako součást díla na své náklady zajistit:

1. zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému provedení díla,

3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

4. likvidaci, uložení a odvoz vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení potvrzení o jejich nezávadné likvidaci,

5. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

6. průvodní technickou dokumentaci, doklady o likvidaci odpadů, prohlášení o shodě a certifikát nebo technické osvědčení dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti výzvě objednatele a nabídky zhotovitele. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6. Xxxxxxxxxx se zavazuje zhotovit dílo v souladu s pokyny objednatele.

Doba a místo plnění

1. Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude provedeno v termínu do 20 dnů od podpisu smlouvy o dílo, včetně odstranění případných zjištěných vad a nedodělků. Termín provedení díla se posouvá o počet dnů, ve kterých zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů, které nemohl předvídat ani zabránit jejich vzniku. Místo provádění díla bude předáno zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

2. Místem provádění díla je budova Akademie VS ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem.

Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši doplní uchazeč ,-Kč (slovy: doplní uchazeč), včetně 21% DPH. Tato cena je stanovena jako cena konečná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. Cena díla byla stanovena nabídkou zhotovitele ze dne doplní uchazeč.

2. Rozpis ceny v Kč:

1. cena bez DPH: doplní uchazeč,- Kč
   (slovy: …………..)

2. DPH 21 %: doplní uchazeč,-Kč
   (slovy……………)

3. celková cena včetně DPH: doplní uchazeč,-Kč
   (slovy: …………...)

3. Uvedená cena může být měněna jedině v případě změny sazby DPH.

4. Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činností s tím spojených, zejména odvoz a řádná likvidace odpadu. Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně.

5. Pokud dojde na základě dodatku k této smlouvě ke změně rozsahu díla, bude dílo oceněno podle nabídky zhotovitele. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace tohoto díla a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou. Případné vícepráce či méně práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu za dílo v české měně na základě jediné faktury, která bude vystavena po předání a převzetí díla. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli a musí k ní být doložen protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnou osobou objednatele. Pokud však faktura nemá ve smlouvě sjednané nebo zákonem předepsané náležitosti a objednatel požádal do konce její splatnosti, zhotovitele elektronickými prostředky, faxem nebo písemně o její úpravu, běží lhůta splatnosti nově ode dne, kdy objednatel obdržel novou, opravenou fakturu.

2. Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti obsažené v § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 13a obchodního zákoníku a musí být předložena objednateli ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna dnem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. Za den uskutečnění zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura vystavena.

3. Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení dle předpisů občanského práva. Objednatel zálohy neposkytuje.

4. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec smlouvy, se neuhrazují.

Součinnost objednatele

1. Dodávky energií a vody pro zařízení staveniště budou zajištěny z přípojných bodů, které zajistí objednatel.

2. Předání a převzetí místa provedení díla a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.

3. Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele dle předchozí dohody se správcem objektu.

Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

2. Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení místa provedení díla tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení díla uvést místo provedení díla do původního stavu, a to nejpozději do okamžiku předání díla objednateli.

2. Zhotovitel zajistí na místě provedení díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

3. Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením zhotovování díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o časovém postupu provádění prací.

4. Změny materiálů a časový postup provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Přerušení prací na dobu nezbytně nutnou z důvodu objektivní příčiny, kterou zhotovitel nemohl předvídat, je nutné opětovně zahájit bez zbytečného odkladu po odpadnutí důvodu přerušení a případné náklady zhotovitele spojené se zabezpečením díla jdou k tíži zhotovitele.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav. Objednatel po projednání se zhotovitelem stanoví lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu ani do 14 kalendářních dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady spojené s náhradou takto vzniklé škody do 21 kalendářních dní ode dne, kdy mu byly předány odpovídající účetní doklady.

2. Všechny škody, ztráty, rizika a nebezpečí, které vzniknou v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy na materiálu a dílech až do dne předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

Předání a převzetí díla

1. Xxxxxxxxxx splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla bez vad a nedodělků objednateli a dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě na použité technologie a materiály. V případě že došlo ke změnám oproti nabídce zhotovitele, bude o tomto pořízen protokolární zápis skutečného provedení.

2. Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné. Může však převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín jejich odstranění nejpozději do 15 dnů od data písemného předání a převzetí díla.

3. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení účast zástupců příslušných orgánů, je-li tato stanovena zvláštními předpisy.

4. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:

1. účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

2. účast zástupců svých zhotovitelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,

3. doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

• prohlášení o shodě na výrobky, které byly při provedení díla použity a pro které je to stanoveno ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 190/2002 Sb. a 163/2002 Sb.

5. Po předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany předávací protokol, který pořizuje zhotovitel. Součástí předávacího protokolu bude:

1. zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,

2. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

3. soupis zjištěných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. sleva z ceny díla,

4. dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

6. Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v protokolu a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

7. Dílo je připraveno k předání v okamžiku, kdy byly provedeny všechny jeho části. Xxxxxxxxxx je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v zadání a v nabídce, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Za vady se považují také vady a nedodělky, které nebylo možné zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění.

2. Ode dne uvedeného v zápisu o předání a převzetí díla jako den jeho konečného převzetí objednatelem počíná běžet záruční doba za provedení díla v délce 36 měsíců. Během této lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat vady nebo nedodělky a pokud k této skutečnosti dojde, má povinnost bez zbytečného odkladu vady a nedodělky odstraňovat.

3. Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době, je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dní ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky ve lhůtě podle tohoto odstavce, může je objednatel odstranit prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady objednateli do 21 kalendářních dní ode dne, kdy obdržel od objednatele potřebné účetní doklady.

4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, které průkazně nezpůsobil zhotovitel. Tyto skutečnosti prokazuje zhotovitel, a pokud je úspěšně prokáže, nebude od něj objednatel požadovat žádné náklady spojené s odstraněním vady.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že prokázal, že za ni nenese odpovědnost. V takovém případě zhotovitel zajistí odstranění vady za úhradu. Pro vystavení a splatnost faktury za opravu platí přiměřeně ustanovení této smlouvy.

6. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XI. této smlouvy.

7. Uplatní-li objednatel během záruční doby písemně vady, má se zato, že uplatňuje jejich bezplatné odstranění s tím, že zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené. O dobu od doručení písemného uplatnění reklamace až do doby odstranění vad se sjednaná záruční doba prodlužuje.

8. Pokud budou některé části díla trvale zakryty, zavazuje se zhotovitel tyto části předat před jejich zakrytím objednateli. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že bude muset, na vlastní náklady, uvést tyto skutečnosti do právního stavu.

9. Užití § 562, § 428 a 441 obchodního zákoníku se dohodou stran vylučuje, přičemž objednatel je oprávněn uplatnit vady zjevné popř. skryté kdykoliv po celou dobu záruční lhůty.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 2. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené předpisem občanského práva.

2. Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli za zpoždění při odstranění každé vady a nedodělku, v záruční době v termínu podle čl. XII. odst. 3 smlouvy.

4. Ujednání o smluvních pokutách, uvedená v předchozích odstavcích, nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V odst. 1 v Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. X. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. III. odst. 2) a čl. XI. odst. 4) písm. c) této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.

7. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

Zvláštní ustanovení

1. Zhotovitel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, které se při provádění díla seznámí se skutečnostmi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost, s nimi neseznamovali třetí osoby.

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu vzájemně informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

3. Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle, na nezbytně nutnou dobu, zejména v případě vzniku mimořádné události, krizové situace nebo živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než tři měsíce, obě smluvní strany se dohodnou na dalším postupu.

4. Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut ve smlouvě.

Společná ustanovení

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodním zákoníkem), ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Věcná a výlučná příslušnost soudu tím není dotčena

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa).

Závěrečná ustanovení

1. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu písemným dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.

4. Tato smlouva je projevem vůle obou smluvních stran, je vyhotovena ve 4 výtiscích, každý s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

5. Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele

příloha č. 2 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku

Ve Stráži pod Ralskem dne V doplní uchazeč dne

Za objednatele: Za zhotovitele: doplní uchazeč

…………………….. ………………………..