SMLOUVA O DÍLO

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4003/2018

číslo smlouvy Zhotovitele: 249/2017-2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Xxxxxxxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxx xxx Xxxxx

Zhotovitel: MONZAS, spol. s r.o. – vedoucí účastník společnosti

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C, oddíl 1713

se sídlem Xxxxxxxxxxxx 000/00, Xxxx xxx Xxxxx –xxxxxxx, 000 00 Xxxx xxx Xxxxx XXX

IČ: 442 22 734,DIČ: CZ44222734 XXX

a

Xxxxxxx & Xxxxxxx, a.s. – další účastník společnosti

Zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 se sídlem Xxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx

XXX

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

dále také jako „společník společnosti“

společnosti sdružené jako Společnost pod názvem:

Společnost „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE“, za níž jedná osoba oprávněná jednat za vedoucího účastníka společnosti:

XXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Xxxxxxxx 0000/0, Xxxxx 1 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 xxx.xxxx.xx 1/5

Společnost byla založena Společenskou smlouvou ze dne 5.10.2018 po vzájemné dohodě a v souladu s ust. § 2716 až § 2746 občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění, a je zastoupena

vedoucím účastníkem společnosti, společností MONZAS, spol. s r.o., IČ 442 22 734. Smlouva o společnosti byla poskytnuta objednateli spolu s nabídkou.

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: MONZAS, spol. s r.o.

Xxxxxxxxxxxx 000/00 000 00 Xxxx xxx Xxxxx

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 65018117 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Dílo

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů.

1.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla a jejich součástí, i pokud k nim dojde během provádění Xxxx a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

Předmět díla

2.1. Předmětem díla je „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE“.

2.2. Předmětem této rámcové dohody je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých dílčích (potvrzených) objednávek s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době všechny činnosti uvedené v položkovém rozpočtu (dále též jako

„předmět rámcové dohody“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 3. této rámcové dohody.

2.3. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato rámcová dohoda rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této rámcové dohodě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu této rámcové dohody a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány měsíčně elektronickou formou (e-mailem) nejpozději 10 dní před zahájením prací. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Xxxxxxxxxx je povinen každou objednávku v souladu s touto rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této rámcové dohody.

2.5. Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele pro zasílání a potvrzování objednávek: Kontaktní osoba objednatele:

XXX

Kontaktní osoba zhotovitele:

XXX

2.6. Zhotovitel je povinen objednané práce (dílo) provést a předat objednateli maximálně do termínu ukončení plnění dle jednotlivých potvrzených objednávek. Zhotovitel je povinen

předat objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku. Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací protokol, obsahující výčet realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. za objednatele některou z kontaktních osob uvedenou v čl. 7.2.1 této rámcové dohody a za zhotovitele p. XXX

2.7. Předmět díla musí být proveden v souladu s následujícími dokumenty:

a) Výzva k podání nabídky (č. j. 23617/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI) a Zadávací dokumentace zejména v rozsahu:

1. Technická zpráva

2. Návrh smlouvy o dílo

3. Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem

4. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem

5. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem

6. Pokyn ředitele OŘ č. 19/2013 1. změna - Opatření k předpisu SŽDC Bp1

b) Na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele vydaného pod č. j. 24630/2018- SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 11.10.2018

Cena díla (bez DPH)

3.1. Cena díla činí 11 999 552,84 Kč bez DPH. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná. Množství jednotek v položkovém rozpočtu je stanoveno tak, aby přibližně pokrylo obvyklý rozsah dodavatelské údržby dle předchozích let, a Objednatel jej může upravit dle aktuálních potřeb Správy elektrotechniky a energetiky Ústí nad Labem.

3.2. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

Místo a doba plnění

4.1. Místem plnění je obvod OŘ Ústí nad Labem.

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po nabytí účinnosti smlouvy.

4.2.1. Xxxxxxxxxx je povinen ukončit stavební práce: do 31. 10. 2019.

Záruční doba

5.1. Záruční doba je stanovena Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (popř. záruční dobou uvedené v Nabídce zhotovitele). Zhotovitel prohlašuje, že se se zněním Technických kvalitativních podmínek před podpisem této smlouvy seznámil.

Poddodavatelé

6.1. Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Nabídce zhotovitele.

Další ujednání

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

7.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou

7.2.1. za Objednatele

a) ve věcech smluvních: XXX

b) ve věcech technických: XXX

7.2.2. za Zhotovitele

a) ve věcech smluvních: XXX

b) ve věcech technických: XXX

c) ve věcech realizace: XXX

d) ekolog: XXX

e) osoba pověřená kontrolou v oblasti BOZP a PO: XXX

7.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

7.4. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

7.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7.6. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

7.7. Osoby uzavírající tuto smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Závěrečná ujednání

8.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí nad Labem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou součástí Zadávací dokumentace v čl. 2.2. Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že

8.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,

8.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.

8.3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

8.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek se řídí českým právním řádem.

8.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

8.6. Všechny spory vznikající ze Xxxxxxx o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

8.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.

8.8. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

8.9. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Xxxxxxx o dílo, mají přednost před zněním Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými zvláštními podmínkami.

8.10. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Oceněný položkový rozpočet

V Ústí nad Labem dne 20.11.2018 V Ústí nad Labem dne 14.11.2018

Objednatel Zhotovitel

XXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………………