Smlouva o dílo o údržbě a servisu zdvihacího zařízení č. 18a - 2020

2020/0449/SMM-SBB

Smlouva o dílo o údržbě a servisu zdvihacího zařízení č. 18a - 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi podle svého prohlášení k právním úkonům způsobilými

smluvními stranami:

Objednatel	Název		Město Uherské Hradiště
	Sídlo		Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, PSČ 686 01
	IČ		002 91 471	DIČ CZ00291471
	Registrace k dani DPH ze dne
	Zápis v obchodním rejstříku u KS v , oddíl , vložka
	Banka		Česká spořitelna	č. účtu 27-1543078319/0800
V zastoupení:	Xxxxx		Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx, starosta
Zastoupený:	Xxxxx		Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, vedoucím odboru správy majetku města,
			v souladu vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 8.10.2018
Ve věcech technických			Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, vedoucí oddělení správy bytů a budov
	tel		000 000 000
	email		xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx-xx.xx
Zhotovitel	Název		VYMYSLICKY-VÝTAHY spol. s r.o.
	Sídlo		Pivovarská 542, Xxxxxxx, PSČ 686 01
	IČ		44962185	DIČ	CZ44962185
	Registrace k dani DPH č. 121008/99/336900/8083, vydaná FÚ v Uh. Hradišti, dne 1.1.1993
	Zápis v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 4030
	Banka		Raiffeinsenbank a.s.	č. účtu 5024501881/5500
V zastoupení:	Jméno		Xxxx Xxxxxxxx, jednatel
	tel		000 000 000
	email		xxxx@xxxxxxxxxx.xx

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že v době jejího podpisu nebylo insolvenčním soudem podle ust. § 101 zák. č. 182/2006 Sb. proti jejich společnosti zahájeno insolvenční řízení a jejich společnost není ve faktickém ani právním stavu úpadku podle ust. § 3, odst. 1, odst. 2, odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., a to ve formě platební neschopnosti nebo předlužením, ani jejich společnosti nehrozí úpadek podle ust. § 3, odst. 4 zák. č. 182/2006 Sb.

Statutární zástupci společnosti si jsou vědomi, že v případě nepravdivosti tohoto jejich prohlášení, osobně odpovídají za veškeré škody, které druhé smluvní straně mohou vzniknout, když v opačném případě by k uzavření smluvního vztahu nikdy nedošlo.

Čl. II.

Doba plnění

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Čl. III.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět pro objednatele služby výslovně uvedené

v čl. IV., sloupec „Vybrané služby“.

2. Není-li dále v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, vztahují se v plném rozsahu na předmět plnění této smlouvy Všeobecné technické a obchodní podmínky pro servis společnosti VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o. (dále jen

„VTOP“), které jsou nedílnou a podstatnou částí této smlouvy. VTOP a Ceník prací 2020 jsou přílohami č. 1 a 2 této

smlouvy.

3. Detailní popis a obsah každé služby je uveden ve VTOP.

Služba

1. Pravidelná preventivní údržba „PÚ“ 7. Čištění prohlubně šachty „ČP“ od provozních nečistot

2. Pravidelné provozní prohlídky „PP“ 8. Nástup na odstraňování poruch do 4 hodin – 7-15

3. Pravidelné odborné prohlídky „OP“ – 3 měsíce 9. Nástup na odstraňování poruch do 10 hodin –15-7

4. Pravidelné odborné zkoušky „OZ“ – 3 roky 10. Dispečink pro vyprošťování uvíznutých osob do 1 hodiny

x000000000000

5. Pravidelné inspekční prohlídky „IP“ 11. Provádění provozní prohlídky objednatelem

6. Školení dozorce a řidiče výtahů „ŠD“ – 1x za rok

Čl. IV.

Technická data, místo plnění a cena

Ev. číslo	Nosnost [Kg]	Stanic/ Nástupišť	Typ výtahu	Umístění	Rok výroby	Vybrané služby	Cena Kč / za měsíc
1	1020	4/4	OV-GEN2	Svatováclavská 450 Uh.Hradiště	2008	1,3,4,6,7,8,9,10,11		1 020 Kč
2	400	3/3	HOV		2007	1,3,4,6,7,8,9,10,11		1 020 Kč
						Cena celkem bez DPH		2 040 Kč

Cena za použití 2 SIM karet činí 100 Kč bez DPH za čtvrtletí. Bude fakturováno předem spolu s paušální cenou za služby.

Objednatel se zavazuje sjednané a provedené služby převzít a v termínu splatnosti řádně a v plné výši zaplatit na bankovní konto Zhotovitele uvedené ve smlouvě.

Čl. V.

Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za služby a činnosti provedené dle této smlouvy bude Objednavatelem Zhotoviteli

vyplacena paušální odměna. Platba paušálu je čtvrtletní.

2. Zaplacení sjednané ceny dle této smlouvy bude prováděno bezhotovostní formou na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.

3. Daňový doklad (fakturu) doručí Zhotovitel Objednateli k danému čtvrtletí v případě paušálních plateb či neprodleně po realizaci prací konaných nad paušál, nejpozději však do 5 pracovních dnů od provedení těchto prací. Objednavatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) do 21 (dvaceti jedna) kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení.

4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění předpisů následujících, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí daňového dokladu (faktury) bude originál dodacího listu podepsaného po realizaci díla dle této smlouvy zástupcem ve věcech technických.

5. Objednatel je před uplynutím lhůty splatnosti oprávněn vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje

požadované náležitosti, či není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí Objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) Xxxxxxxxxxxx.

7. Práce účtované nad paušál se řídí dle aktuálního ceníku prací pro probíhající rok. Ceník a další dokumenty jsou zveřejněny na FTP serveru zhotovitele xxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xx/, kdy tento je online. Přístup je chráněn jménem a heslem, které obdržíte po podpisu smlouvy.

8. Změny ve výši paušálních sazeb a ceníku lze provést na základě zvýšení nákladů Zhotovitele, zejména v případě změny zákonů, vyhlášek, norem, technických, bezpečnostních, cenových, daňových nebo jiných předpisů majících vliv na konečnou cenu předmětu díla, zpravidla k 31.12. s účinností od 1. 1. následujícího kalendářního roku. Pokud dojde ke změně výše paušální odměny, je zhotovitel povinen Objednatele informovat o změně nejpozději do 30 kalendářních dnů od provedení změny. Nejméně 30 kalendářních dnů před provedením změny je zhotovitel povinen písemně vyrozumět Objednatele o připravované změně.

9. V případě, že Objednatel do 30 dnů od doručení oznámení písemně nevyjádří svůj nesouhlas se změnou výše paušální odměny a ceníku, má se za to, že Objednatel souhlasí se stanovenou odměnou, a že tato cena byla dohodnuta.

10. V případě nesouhlasu se zvýšením paušální odměny a zvýšením ceny díla dle aktuálního ceníku, může objednatel využít svého práva a smlouvu vypovědět. V takovém případě je nutné doručit výpověď smlouvy zhotoviteli písemně nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od doručení oznámení podle čl. V. odst.8. V takovém případě dojde k ukončení této smlouvy dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď zhotoviteli doručena.

11. Práce a činnosti v ceníku neuvedené budou účtovány aktuální hodinovou zúčtovací sazbou (dále jen HZS) dle

aktuálního ceníku, a to ve výši 550,-Kč na jednoho pracovníka pro rok 2020.

12. Dopravné k úkonům, které nejsou prováděny v souvislosti s plněním díla podle čl. IV. této smlouvy, bude účtováno aktuální sazbou uvedenou v ceníku pro obě cesty (tam i zpět).

Čl. VI.

Práva a povinnosti stran

1. Objednatel se zavazuje sjednané a provedené bezvadné služby převzít a v termínu splatnosti řádně a v plné výši zaplatit bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá Objednateli:

a) za kvalitu a odbornou správnost poskytovaných plnění dle této smlouvy a za dodržování dotčených právních předpisů a příslušných norem, zejména pak dodržování zásad bezpečnosti;

b) za zajištění služby na vyproštění osob uvízlých ve výtahu podle služeb specifikovaných v čl. IV. této

smlouvy;

c) za veškeré škody, které vzniknou na majetku Objednatele nebo třetích osob, v souvislosti s plněním dle této Smlouvy, a zavazuje se je nahradit především uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, pak v penězích.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má řádně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti

s jeho činností podle této smlouvy, a to s pojistným plněním do výše 5.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění ponechat v platnosti po celou dobu smluvního vztahu s Objednatelem, a na požádání Objednatele mu tuto smlouvu předložit k nahlédnutí.

4. Xxxxxxxxxx se zavazuje, že během plnění této smlouvy i po jejím ukončení bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech technické a jiné povahy, o kterých se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli, že zařízení ohrožuje svým provozem zdraví a život

osob.

6. Objednatel se zavazuje, že:

a) zabezpečí vstup pracovníkům zhotovitele na příslušné místo, kde se zařízení nachází;

b) vytvoří optimální podmínky potřebné pro řádný výkon jejich činnosti dle této Smlouvy;

c) neprodleně ohlásí případné vzniklé závady Zhotoviteli;

d) zabezpečí v pravidelných termínech splatnosti úhradu předložených faktur;

e) poskytne zhotoviteli plnou součinnost kdykoliv o ní zhotovitel v jednotlivém případě Objednatele požádá.

7. Objednatel je oprávněn vyřadit příslušné zařízení z provozu, pokud zjistí, že zařízení ohrožuje svým provozem zdraví a život osob.

8. Zhotovitel neodpovídá za stav zdvihacího zařízení, jeho provoz a následky v případě neoprávněného zásahu jiných osob na zdvihacím zařízení, zejména zásahu do vyhrazeného zařízení osobami bez oprávnění ve smyslu zákona č. 19/1979 Sb. a násl. předpisů, a dále v případech, kdy objednatel odmítne provedení prací bezpečnostního charakteru nebo nebylo respektováno doporučení k vyřazení zdvihacího zařízení z provozu z bezpečnostních důvodů.

9. Obě strany se zavazují navzájem se informovat o jakýchkoli změnách majících vztah k této smlouvě. Zhotovitel splňuje veškeré požadavky na servisní firmy dle ČSN 27 4002.

10. Objednatel je povinen vést při užívání zdvihacího zařízení a jeho provozu doklady a dokumentaci v rozsahu ČSN 27 4002 a násl. právních a technických předpisů. Objednatel je povinen tuto dokumentaci řádně uchovávat a vždy předložit Zhotoviteli k provedení patřičných záznamů a je povinen dodržovat a plnit ostatní platná ustanovení všech právních předpisů a norem, které se k užívání a bezpečnému provozu zdvihacího zařízení vztahují. Objednatel nesmí užívat zdvihací zařízení, strojovnu a šachtu k jiným účelům. Objednatel zajistí včasný a bezpečný přístup k zařízení, které souvisí s plněním předmětu této smlouvy.

11. Xxxxxxxxxx je povinen seznámit objednatele po každé odborné prohlídce a odborné zkoušce s jejím výsledkem a případným návrhem na potřebná opatření k zajištění další bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení. Xxxxxxxxxx bude informovat objednatele o podstatných změnách v normách a předpisech souvisejících s plněním předmětu smlouvy. Splnění této povinnosti zhotovitel písemně uvede do dokumentace zdvihacího zařízení a nechá si zástupcem Objednatele ve věcech technických potvrdit podpisem. Inspekční prohlídky budou zajišťovány na základě objednávky Objednatele Zhotovitelem.

Čl. VII.

Ukončení smlouvy a porušení smluvních povinností

1. Není-li dále ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, smlouva zaniká:

a) písemnou dohodou obou stran;

b) písemnou výpovědí;

c) písemným odstoupením od smlouvy.

2. Smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, s výjimkou cenových podmínek. Dodatky zhotovuje a čísluje Zhotovitel.

3. Smluvní strany se na základně vzájemného souhlasu mohou písemnou dohodou dohodnout na ukončení této smlouvy za těchto podmínek:

a) v dohodě o ukončení smlouvy vypořádány všechny vzájemné pohledávky obou smluvních stran a tyto budou v dohodnuté lhůtě smluvními stranami navzájem v plné míře uspokojeny;

b) v rámci uzavření dohody o ukončení smlouvy ke dni jejího podpisu a nabytí platnosti se stávají veškeré

dosud nesplatné závazky obou smluvních stran splatnými;

c) platnost dohody o ukončení smlouvy nastává v den jejího podpisu, účinnost nastává ke dni, kdy budou vzájemné závazky obou smluvních stran prokazatelně vyrovnány;

d) smluvní strany jsou povinny si navzájem vydat písemné potvrzení o tom, že druhá smluvní strana vůči smluvní straně vyrovnala veškeré její závazky.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit výpovědí bez udání výpovědního důvodu, a to v tříměsíční výpovědní době, která počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíc následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně.

5. Písemná výpověď Smlouvy musí být zaslána a doručena druhé smluvní straně na adresu jejího sídla prokazatelným způsobem.

6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy vedle zákonných důvodů i v případě:

a) prokázání opakovaného nedodržování termínu, rozsahu a kvality prací ve smlouvě sjednaných, které by bránily bezpečnému užívání a provozní způsobilosti zdvihacího zařízení;

b) rozhodnutí vlastníka stavby o změně účelu a způsobu používání předmětného zařízení.

7. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy vedle zákonných důvodů i v případě, že:

a) zjistí na servisovaném zdvihacím zařízení zásahy jiných osob podnikajících ve stejném předmětu činnosti jako Zhotovitel, případně neoprávněné zásahy jiných osob;

b) Objednatel odmítne návrh Zhotovitele na provedení prací nutných k zajištění bezpečného provozu zdvihacího zařízení, resp. tyto práce neobjedná;

c) Objednatel předem neprojedná se Zhotovitelem změnu druhu a účelu způsobu používání zdvihacího zařízení;

d) nebude Objednatelem provedena úhrada všech jeho finančních závazků vůči Xxxxxxxxxxx ve lhůtě

splatnosti.

8. Odstoupení od smlouvy je účinné následujícího dne po dni jeho prokazatelného doručení druhé straně. Za pozdní uhrazení faktury Objednatelem se ujednávají úroky ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. VIII.

Záruka

1. Na práci bude poskytnuta Xxxxxxxxxxxx záruka v délce 6 (šest) měsíců. Na Náhradní díly bude poskytnuta zhotovitelem záruka v délce 24 (dvaceti čtyř) měsíců od montáže. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce, příp. v jiném prohlášení souvisejícím s náhradním dílem stanovena kratší nebo delší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle technické či výrobní dokumentace výrobce.

2. Obsluha zdvihacího zařízení musí být prováděna Objednatelem v souladu s technickými a provozními podmínkami. Neodborná nebo chybná obsluha, jakož i opravy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují Zhotovitele záruční povinnosti. V tomto případě může Zhotovitel odstranit závady buď novou dodávkou, nebo opravou, a to proti úhradě Objednatele dle sjednaného Ceníku prací 2020 (příloha č.2).

3. Objednatel uplatní právo ze záruky za jakost zboží a práce písemným ohlášením do datové schránky Zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Toto ohlášení Objednatele bude obsahovat zejména označení zařízení a popis vady. Na ohlášení vad je Xxxxxxxxxx povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení takového ohlášení a v případě potřeby je povinen se dostavit za zástupcem ve věcech technických do sídla Objednatele, a to nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení ohlášení.

Čl. IX.

Vady díla

1. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku:

a) změn provedených na zdvihacím zařízení Objednatelem, jeho zaměstnanci či třetími osobami

b) nedodržení provozně technických podmínek dodaných zařízení

c) neodborného zacházení

d) přírodních katastrof, živelných pohrom apod.

2. V případě vadného plnění má Objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b) na odstranění vady opravou věci

c) odstoupení od smlouvy.

1. Zhotovitel je povinen odstranit vady na zařízení nebo vady, na které se vztahuje záruka za jakost v co nejkratší době po ohlášení Objednatelem, nástup na odstranění závad musí být v souladu s čl. III, odst. 3, bodem 8,9,10. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti Xxxxxxxxxxx za vady zboží a ze záruky za jakost zboží, se až do vyřešení situace vzniklé porušením této servisní smlouvy do záruční doby nepočítá.

2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě stanovené touto servisní smlouvou, má Objednatel právo odstranit vady na náklady Zhotovitele.

Čl. X.

Řešení vzájemných sporů, volba práva, věcná a místní příslušnost soudu

1. Smluvní strany se navzájem tímto dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzájemné odpovědnosti za plnění předmětu Smlouvy, plnění ostatních smluvních a zákonných povinností každou smluvní stranou, odpovědnost za vznik a náhradu škody, kterou si smluvní strany případně navzájem způsobí, budou především řešit vzájemným jednáním s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení pro obě smluvní strany a plného narovnání všech vzájemných smluvních a zákonných povinností smluvních stran, a to za podmínek níže uvedených takto:

a) Doručení písemné výzvy s programem jednání a listinami vztahujícími se k předmětu jednání (např. Protokoly o nesplnění povinnosti druhé smluvní strany, zjišťovací protokoly o vzniku škody, zápisy atd.) druhé smluvní straně se svoláním osobního jednání zástupců obou smluvních stran v sídle svolatele jednání, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy.

b) Sepsání závazného protokolu o jednání s jeho závěry vedoucími k odstranění vad, škod atd., které jednáním jedné smluvní strany druhé vznikly, jakožto uzavření dohody o náhradě případných škod a jejich uhrazení v závazném termínu. Protokol o jednání bude vždy stvrzen jako správný a úplný podpisy pověřených zástupců smluvních stran.

2. V případě, že druhá smluvní strana se z jakéhokoliv důvodu nezúčastní svolaného jednání uvedeného v odst.

1. písm. a), nedojde ke vzájemné dohodě, nebo zavázaná smluvní strana nesplní svůj závazek vyplývající ze závazného protokolu o jednání s jeho závěry, vyplývající z dohody o náhradě škody uzavřené podle odst. 1 písm. b), je druhá smluvní strana oprávněna věc řešit příslušnou žalobou podanou k soudu.

3. Pro případ řešení vzájemných sporů vyplývajících z neuskutečněného plnění smlouvy o dílo a jejich dodatků se smluvní strany tímto výslovně dohodly:

a) Na místní a věcné příslušnosti obecného soudu, kterým je vždy místně a věcně příslušný obecný soud (tj. okresní, respektive krajský soud) dle sídla objednatele na území České republiky.

b) Na volbě hmotného práva, kterým se smluvní a závazkové vztahy obou smluvních stran řídí a kterým je vždy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to bez ohledu na osobu a povahu druhého účastníka smlouvy a bez ohledu na místo uzavření smlouvy, které může být i mimo území České republiky,

c) Na volbě procesního práva, podle kterého se bude případný soudní spor vždy před soudy projednávat a podle kterého budou soudy vést řízení, kterým je vždy zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a další procesní předpisy České republiky.

4. Smluvní strany se podpisem této smlouvy o dílo navzájem zavazují pod sankcí neúčinnosti právního jednání a jednání učiněných v rozporu s dohodou uzavřenou v čl. VIII. této smlouvy, tuto vzájemnou dohodu dodržovat a podle ní postupovat.

Čl. XI.

Zpracování osobních údajů

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že budou dodržovat veškeré povinnosti, které pro ně vyplývají ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Čl. XII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je platná datem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech majících právní sílu originálu, z nichž Objednatel obdrží pro svoji potřebu jeden stejnopis a Zhotovitel obdrží stejnopis druhý.

3. Smluvní strany prohlašují, že podpisem této dohody se ruší veškerá předchozí ujednání smluvních stran, popř. jejich právních předchůdců, ohledně údržby a servisu zdvihacího zařízení.

4. Smluvní strany po pozorném přečtení smlouvy, VTOP a ceníku prací výslovně prohlašují, že jejich obsah odpovídá právním následkům jimi předvídaným a očekávaným, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran, na důkaz toho tuto smlouvu jako správnou podepisují.

5. Veškerá korespondence vztahující se k předmětu dílu, zejména objednávky ostatního servisu, se mezi smluvními stranami děje písemně, a to přednostně do datových schránek smluvních stran, popřípadě na adresu smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy, či elektronicky na e-mailovou adresu zástupců smluvních stran ve věcech technických.

6. Objednatel, v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, prohlašuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 8.10.2018 o zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně písemně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu dle ustanovení § 109a citovaného zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

8. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že tato Xxxxxxx a její případné dodatky mohou být Objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Xxxxxxxxxx tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s tímto uveřejněním. Smluvní strany si sjednávají, že zveřejnění Smlouvy (popř. jejich dodatků) v registru smluv zajistí Objednatel, přičemž Objednatel bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z písemných (e-mail) pokynů Zhotovitele, a to zejména ve věci znečitelnění obchodního tajemství, osobních údajů a jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-mail) sdělení zhotovitele o znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě nedojde ještě před uzavřením smlouvy, potvrzuje podpisem této Smlouvy Zhotovitel, že výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu. Smluvní strany berou na vědomí, že teprve okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv, nabývá smlouva účinnosti.

9. Nedílnou přílohou této smlouvy tvoří – Všeobecné technické a obchodní podmínky pro servis společnosti VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. (příloha č. 1), Ceník prací 2020 (příloha č. 2), výpis z Obchodního rejstříku objednatele (příloha č. 3), registrace k dani z přidané hodnoty zhotovitele (příloha č. 4).

V Uherském Hradišti dne V Jarošově dne 18.5.2020

............................................................................

Xxx. Xxxxx Xxxxxx

vedoucí odboru správy majetku města

......................................................................

Xxxx Xxxxxxxx

jednatel

……………………………………………………

Xxx. Xxxxx Xxxxx

tajemník MěÚ Uherské Hradiště