Dodatek č. 2
Dodatek č. 2
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel Královéhradecký kraj
se sídlem: Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0000, 000 00 Xxxxxx Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, Ph.D. dále jako „objednatel“ a
Zhotovitel STRIX Chomutov, a.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1620 vedenou u
Krajského soudu v Ústí nad Labem
se sídlem Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČO 27274535
DIČ CZ27274535
zastoupený Xxxxxx Xxxxxxxxx, členem představenstva bankovní spojení KB, a.s.
číslo účtu 43-4942070297/0100
dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.
I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s ná- zvem „III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce.
3. Vzhledem k typu opěrné zdi, pro kterou byly určeny neopracované kameny nestejných rozměrů pro vyzdění dříku opěrné zdi, nebylo možné dodržet v plném rozsahu teoretické výměry zdi dle PD. Tento dodatek vyčísluje změnu ceny způsobenou vypočtením objemu zdiva po zaměření skutečného provedení na dokončeném díle.
4. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
5. Změna nemá vliv na termín plnění díla.
II.
Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
strana 1 (celkem 3)
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:
Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém roz- počtu, jehož úplnost je zaručena, činí:
Ceny dle původní smlouvy o dílo | ||||
Dílčí část plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč samo- statně | Cena v Kč s DPH | |
A | Stavební práce | 5.506.618,09 | 1.156.389,80 | 6.663.007,89 |
C | Publicita | 2.000,00 | 420,00 | 2.420,00 |
Xxxxxxx cena díla (součet A+B) | 5.508.618,09 | 1.156.809,80 | 6.665.427,89 | |
Ceny dle dodatku č. 1 | ||||
Dílčí část plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč samo- statně | Cena v Kč s DPH | |
A | Stavební práce | 5.415.943,65 | 1.137.348,17 | 6.553.291,82 |
C | Publicita | 2.000,00 | 420,00 | 2.420,00 |
Xxxxxxx cena díla (součet A+B) | 5.417.943,65 | 1.137.768,17 | 6.555.711,82 | |
Ceny dle dodatku č. 2 | ||||
Dílčí část plnění | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč samo- statně | Cena v Kč s DPH | |
Stavební práce | 5.411.983,05 | 1.136.516,44 | 6.548.499,49 | |
Publicita | 2.000,00 | 420,00 | 2.420,00 | |
Celková cena díla (součet A+B) | 5.413.983,05 | 1.136.936,44 | 6.550.919,49 |
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
III.
Závěrečná ustanovení
1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
strana 2 (celkem 3)
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady
Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022.
……………………………………
Za objednatele v Hradci Králové Za zhotovitele v Chomutově
……………………………………
Xxxx Xxxxxxxx
Digitálně podepsal Xxxx Xxxxxxxx Datum: 2022.06.15
14:56:34 +02'00'
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx
hejtman člen představenstva
strana 3 (celkem 3)
Elektronický podpis - 20.6.2022 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00
Elektronický podpis - 20.6.2022 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00
Elektronický podpis - 20.6.2022 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00
Elektronický podpis - 20.6.2022 Certifikát autora podpisu :
Jméno : Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 30.11.2022 16:02:24-000 +01:00
ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY
(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)
Název veřejné zakázky:
III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna – stavební práce
§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4 | |||
Původní smluvní cena (vstupní) | 5 508 618,09 Kč bez DPH | ||
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)? | NE | ||
Druh veřejné zakázky | stavební práce | ||
Vícepráce (k odst. 4) | + 84 844,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
Méněpráce (k odst. 4) | − 175 518,44 Kč bez DPH | ||
Vícepráce (k odst. 4) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
Méněpráce (k odst. 4) | − 3 960,60 Kč bez DPH | ||
Dodatek č. 3 | NE | ||
Součet všech víceprácí (k odst. 4) | + 84 844,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
Součet všech méněprací (k odst. 4) | − 179 479,04 Kč bez DPH | ||
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 264 323,04 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
a) | (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ) | 264 323 Kč ≤ 137 366 000 Kč | |
b) | (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 % | 4,80 % ≤ 15,00 % |
§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5 | |||
Smluvní cena | 5 508 618,09 Kč bez DPH | ||
Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
Méněpráce (k odst. 5) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
Méněpráce (k odst. 5) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Součet všech víceprácí (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
Součet všech méněprací (k odst. 5) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
c) | (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % |
§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6 | |||
Smluvní cena | 5 508 618,09 Kč bez DPH | ||
Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
Méněpráce (6) související s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
Méněpráce (6) související s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
pis - 20.6.2022 odSpoisuu: čet všech víceprácí (k odst. 6) Červíček | + 0,00 Kč bez DPH |
Elektronický pod Certifikát autora p
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota) | 0,00 Kč bez DPH | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. | |
c) | (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 % | 0,00 % ≤ 50,00 % |
§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6 | |||
Smluvní cena | 5 508 618,09 Kč bez DPH | ||
(5) | Všechny vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH | |
Všechny méněprace (k odst. 5) související s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | ||
(6) | Všechny vícepráce (k odst. 6) | + 0,00 Kč bez DPH | |
Všechny méněprace (k odst. 6) související s vícepracemi | − 0,00 Kč bez DPH | POSOUZENÍ: | |
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací) | 0,00 Kč bez DPH | Navýšení nepřekročí 30 %. | |
(9) | (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % | 0,00 % ≤ 30,00 % |
§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7 | |||
Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 1 | ANO |
Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | ||
POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | ||
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Cena původních (nahraz.) položek | 0,00 Kč bez DPH | Dodatek č. 2 | ANO |
Cena nových položek | 0,00 Kč bez DPH | ||
POSOUZENÍ: | 0 Kč ≥ 0 Kč | ||
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) | − 0,00 Kč bez DPH | ||
Součet všech méněprací (k odst. 7) | − 0,00 Kč bez DPH |
SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU | |
Číslo aktuálního dodatku | 2 |
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) | + 0,00 Kč bez DPH |
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) | − 3 960,60 Kč bez DPH |
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) | -3 960,60 Kč bez DPH |
SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ | |
Původní smluvní cena (vstupní) | 5 508 618,09 Kč bez DPH |
Cena po navýšení z dodatku č. 1 | 5 417 943,65 Kč bez DPH |
sC- e20n.6.a202p2o navýšení z dodatku č. 2 odpisu : | 5 413 983,05 Kč bez DPH |
Elektronický podpi Certifikát autora p
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH) | 5 413 983,05 Kč bez DPH |
Výpočet provedl/a: Xxxxx Xxxxxxxxxx
Elektronický podpis - 20.6.2022 Certifikát autora podpisu :