Zmluva o dielo
Evidenčné číslo Objednávateľa:
Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 2147/2018
Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Názov: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Xxxxxxxxxx 00, P.O. Xxx 000, 000 00 Xxxxxxxxxx 00
Zastúpený: Xxx. Xxxxx Xxxxx, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných: XXXx. Xxxxx Xxxxx, vedúci právneho oddelenia BSK IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: projektový účet OŠ 981
IBAN: účet cudzích prostriedkov
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Názov : EURO-BUILDING, a.s.
Sídlo: Podunajská 23, 821 06 Bratislava Štatutárny zástupca : Xxx. Xxxxx Xxxxxx, predseda predstavenstva Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických: riaditeľ projektu IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu: ...................................................
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č. 1009/B (ďalej len „zhotoviteľ“)
PREAMBULA
Dlhodobo nedostatočný podiel odborného vzdelávania a prípravy, praktického vyučovania v rámci vzdelávacích programov medzi podnikateľskými subjektami, chýbajúce spoločné pracoviská stredných odborných škôl a celoživotného vzdelávania vedú k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce. Cieľom projektu, ktorý má pomôcť splniť aj predmet tejto zmluvy, je zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní a svojím riešením zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a priblíženia prostrediu, v ktorých sa realizuje odborné vzdelávanie a príprava k podmienkam podobným v podnikateľskom prostredí.
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania číslo 136/2017 zo dňa 12.07.2017 pod značkou 9887 – MSP, a v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 11.07.2017 pod zn. 2017/S 130-265136, realizovanej ako samostatná časť nadlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“).
Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len
„ZoD“ alebo „zmluva“) za nižšie uvedených podmienok:
Článok I. ZMLUVNÉ STRANY
Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.
1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.
1.1.1. Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „technický dozor investora“ alebo
„stavebný dozor“):
Názov spoločnosti: IBR Consulting SK, s.r.o., so sídlom Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx IČO: 50 090 224
zastúpená konateľom Xxxxxxxx Xxxxxxx
Tel: x000 000 000 000
Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:
— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
— vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.
1.1.2. Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):
Meno a priezvisko: Xxx. Xxxxx Xxxxxx, osvedčenie ev. č. 07469*10* Tel.: 02/00 000 000
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
Článok II. PREDMET DIELA
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:
„Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“
Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce pozostávajúce z stavebných objektov Strednej odbornej školy, SNP 30, Ivanka pri Dunaji, konkrétne alokovaného pracoviska Zálesie. Ide o objekty so súpisnými č spolu s pozemkami registra „C“ s parcelnými číslami 914/2, 914/6, 914/7, 914/8,
914/9, 914/10, 914/11, 914/12, 914/13, 914/14, 914/15, 914/16, 914/19, 914/20, 914/21 v katastrálnom
území Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec. Stavebné práce zahŕňajú rekonštrukciu a modernizáciu objektov vnútorného areálu pracoviska Zálesie, rekonštrukciu a modernizácia objektov odborného vyučovania pracoviska Zálesie.
Predmet zmluvy je definovaný nasledovnými prílohami k tejto zmluve :
a) Projektovou dokumentáciou:
Názov stavby: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Miesto stavby: Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30, Ivanka pri Dunaji –
Pracovisko Zálesie
Autor projektu: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Zodpovedný projektant: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Vypracoval: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Dátum: 08/2016
b) Výkazom výmer
c) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania
d) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
e) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela
f) Projektom organizácie výstavby
g) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými.
2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:
2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,
2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,
2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,
2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,
2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,
2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,
2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,
2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,
2.2.9 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,
2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,
2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.
2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.
2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.
2.5 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.
2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. Podrobné podmienky dodania a použitia ekvivalentného predmetu plnenia tvoria prílohu tejto zmluvy.
2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
2.8 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riadiť údajmi uvedenými v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“).
2.9 Zhotoviteľ stavby berie na vedomie, že zodpovedný projektant PD má právo vykonávať autorský dohľad,
x. x. xxxxx nad zhotovením stavby a jej súladu s PD.
2.10 Zhotoviteľ stavby ako aj všetci subdodávatelia je oprávnený použiť PD dielo iba na účely realizácie (zhotovenia) stavby podľa PD. Iné použitie, najmä jeho ďalšie rozširovanie alebo prenechanie na využitie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom autora v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.
2.12 Špecifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:
2.12.1 Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je možná len na základe ich písomného súhlasu a tiež písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ zodpovedá voči autorovi PD za prípadné porušenie autorskoprávnej ochrany PD v celom rozsahu.
2.12.2 V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a objednávateľovi.
2.12.3 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.
2.12.4 Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby rekonštrukčných prác na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR (desaťtisíc eur).
2.12.5 Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa zabezpečí informačnú tabuľu na stavenisku v súlade s podmienkami operačného programu, na základe ktorého bude spolufinancované zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Po ukončení rekonštrukčných prác zabezpečí zhotoviteľ ďalšie osadenie informačnej tabule v súlade s podmienkami operačného programu podľa prvej vety, prípadne v súlade s podmienkami oznámenými mu objednávateľom. Potrebné informácie dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy.
2.12.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, v dôsledku čoho je jeho povinnosťou zabezpečiť si užívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Prípadné náklady súvisiace s plnením tejto povinnosti znáša v celom rozsahu zhotoviteľ.
Článok III. ČAS PLNENIA
3.1. Zhotoviteľ začne prípravné a stavebné práce po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:
3.1.1. Termín začatia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska.
3.1.2. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 19 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.
3.1.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.
3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.
3.4. Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.
3.5. Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto zmluvy od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.
3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na slnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú.
Článok IV. CENA DIELA
4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,
4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,
4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
4.1.4. všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky,
4.1.5. náklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
4.1.7. náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,
4.1.8. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
4.1.9. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10.náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,
4.1.11.náklady na poistenie,
4.1.12.zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
4.1.13.mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.
Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:
— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,
— preveril miestne podmienky,
— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
4.2. Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.
4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je
Xxxx bez DPH 1 980 444,92 EUR
DPH 20% 396 088,98 EUR
Cena spolu s DPH 2 376 533,90 EUR
(slovom:dvamiliónytristosedemdesiatšesťtisícpäťstotridsaťtri eur deväťdesiat centov)
4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:
4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,
4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.
4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.
4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, rešpektujúc podmienky príslušného riadiaceho orgánu, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.
4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena týchto prác vzájomne započíta.
4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:
4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
— rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
— položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
— položkovitý odpočet ceny menej prác,
— sprievodnú správu,
— kópiu zápisov zo stavebného denníka,
— vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.
4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,
c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.
4.8.4. zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,
4.8.5. v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,
4.8.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.
5.2. Zhotoviteľ vystaví čiastkové (bod 5.2.2) a záverečnú faktúru. Podkladom pre vystavenie záverečnej faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z naceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „Súpis“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle podmienok poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, konkrétne číslo zmluvy, označenie diela alebo jeho časti, názov projektu a číslo ITMS projektu (potrebné údaje dodá zhotoviteľovi objednávateľ po uzavretí zmluvy). V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 60 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu plnenia záväzku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného programu pre plný súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti výslovne súhlasí a vyhlasuje, že uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu.
5.2.1. Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné sa zhotoviteľovi vyplatí do 90 dní od odovzdania diela, v prípade odovzdávania diela po častiach, po odovzdaní poslednej časti diela. Ak budú počas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené do 90 dní od odstránenia všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov.
5.2.2. Na žiadosť zhotoviteľa poskytne objednávateľ najviac jedenkrát za tri mesiace zhotoviteľovi čiastkovú platbu za skutočne vykonané práce, a to za nasledovných podmienok:
5.2.2.1. spolu so žiadosťou o vykonanie čiastkovej platby doručí zhotoviteľ objednávateľovi na kontrolu Súpis,
5.2.2.2. objednávateľ vykoná kontrolu skutočne vykonaných prác v lehote maximálne 30 dní od doručenia Súpisu. V prípade, ak Súpis nebude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie spolu s uvedením nedostatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutým podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. Ak Súpis bude korešpondovať so skutočne vykonanými prácami, oznámi objednávateľ túto skutočnosť zhotoviteľovi,
5.2.2.3. po kladnom oznámení objednávateľa podľa predchádzajúcej vety vystaví zhotoviteľ čiastkovú faktúru za vykonané práce v zmysle skontrolovaného Súpisu, ktorý bude tvoriť prílohu čiastkovej faktúry a doručí ju objednávateľovi; splatnosť a náležitosti čiastkovej faktúry sa primerane riadia ustanovením bodu 5.2 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že čiastkové platby podľa tohto bodu žiadnym spôsobom nepotvrdzujú riadne a včasné vykonanie príslušnej časti diela. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.
5.3. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.
5.4. V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.
Článok VI. STAVEBNÝ DENNÍK
6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.
6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,
6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,
6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,
6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.
6.2.10.ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.
6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.
6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
6.6. Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
Článok VII. STAVENISKO
Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho
správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. Posledná veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a
7.6 tohto článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný projekt organizácie výstavby a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Zhotoviteľ je po uzavretí zmluvy povinný vypracovať aktualizovaný projekt organizácie výstavby (vrátane podrobného časového harmonogramu) a predložiť ho objednávateľovi v lehote podľa tohto bodu zmluvy.
7.2.1. Aktualizovaný projekt organizácie výstavby musí obsahovať minimálne nasledovné položky:
— Charakteristika staveniska
— Charakteristika stavby
— Koncepcia postupu výstavby
— Koncepcia zariadenia staveniska
— Využívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska
— Oplotenie, vstupy
— Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska
— Zásobovanie staveniska elektrickou energiou
— Zásobovanie staveniska vodou
— Odvedenie odpadových vôd
— Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy
— Dopravné riešenie
— Ochrana životného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov
— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
— Požiarna ochrana
— Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby
— Situácia POV
7.2.2. Súčasťou aktualizovaného projektu organizácie výstavby bude podrobný časový harmonogram, ktorý bude obsahovať minimálne:
— hierarchickú schému rozdelenia prác, x. x. xxxxxxxxxxxxx hierarchickú schému na seba nadväzujúcich pracovných aktivít, alebo ekvivalentnú schému logicky previazanú s podrobným časovým plánom. Za pracovné úkony sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu, alebo aktivity je z hľadiska realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený).
— zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce podľa § 85 a § 86, kde je určené, že pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín a pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne. Zhotoviteľ musí rešpektovať rovnomerné rozvrhnutie pracovného času.
7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.
7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.
7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.
7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.
7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri stavebných prácach.
7.8. Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.
Článok VIII. VYKONÁVANIE DIELA
8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou, podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len projektom organizácie výstavby, ale i pokynmi objednávateľa. Podrobný plán organizačného zabezpečenia bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy, najneskôr však pred začatím prác. Plán organizačného zabezpečenia rekonštrukcie bude spôsobilým podkladom pre začatie prác až po jeho schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadmi, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 15 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.
8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Xxxxx, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:
8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.
8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 5. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.
8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako poskytovateľ.
8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.
8.11.8 V prípade, že subdodávateľ – v zhotoviteľovom subdodávateľskom reťazci na ktorejkoľvek pozícii - oznámi objednávateľovi, že mu nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom, na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa (ďalej len „žiadosť o priamu platbu“), zhotoviteľ je povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením ku žiadosti subdodávateľa o priamu platbu. Ak má zhotoviteľ námietky proti skutočnostiam uvedeným v žiadosti o priamu platbu, je povinný ich vo svojom vyjadrení uviesť a pravdivosť svojich tvrdení relevantným spôsobom preukázať. Ak sa zhotoviteľ k žiadosti o priamu platbu nevyjadrí, platí, že s vykonaním priamej platby súhlasí. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. Pokiaľ objednávateľ zistí, že oznamujúcemu subdodávateľovi skutočne nebola zaplatená dohodnutá cena v rozpore so zmluvným vzťahom (na základe ktorého sa na uskutočňovaní predmetu zákazky podieľa), môže zaplatiť tomuto subdodávateľovi priamo a o túto zaplatenú sumu krátiť úhradu faktúry zhotoviteľa, alebo požadovať vrátenie zaplatenej sumy vo výške rovnajúcej sa výške úhrady vykonanej priamo subdodávateľovi. Takéto porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
8.12. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami v prípade, ak bude predmet alebo časť predmetu zmluvy financovaný z prostriedkov Európskej únie, a to kedykoľvek počas doby trvania príslušnej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
— Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,
— Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
— Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
— Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
— Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
— Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
8.13. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
8.14. V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
8.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia na základe tejto zmluvy podľa podmienok riadiaceho orgánu podieľajúceho sa na financovaní predmetu tejto zmluvy, minimálne však po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela.
Článok IX. ODOVZDANIE DIELA
9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR.
9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):
9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach,
9.3.4. plán užívania verejnej práce,
9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),
9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,
9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.
Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.
9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.
9.6. Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
Článok X. ZÁRUKA
10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.
10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.
10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.
10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.
10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.
Článok XI.
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
11.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzenú časť diela:
Prostredníctvom subdodávateľov môže zhotoviteľ vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.
11.3. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
11.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.
11.5. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.
11.6. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.
11.7. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o
ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.
11.8. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.
11.9. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
11.10. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 10 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
11.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.
Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.
12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.
12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.
12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.
12.6. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.
Článok XIII.
UKONČENIE PLATNOSTI ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV
13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:
13.1.1.písomnou dohodou zmluvných strán,
13.1.2.odstúpením od zmluvy.
13.1.2.1.Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tiež v prípade, že mu nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ (v prípade, ak bude dielo financované alebo spolufinancované z prostriedkov z fondov EÚ).
13.2. Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť vzniknutú škodu.
13.3. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne škody.
13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
13.4.1.zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,
13.4.2.zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a spracuje záverečnú faktúru,
13.4.3.zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,
13.4.4.zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,
13.4.5.po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,
13.4.6.strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.
13.5. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.
14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.
14.3. Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
14.4. Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako
„dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
14.5. Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.
14.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými
záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 10):
Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme)
Príloha č. 2: Časový harmonogram stavebných prác Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb
Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska – vzor Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora Príloha č. 9: Preberací protokol diela – vzor
Príloha č. 10: Pravidlo pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
V ........................, dňa............. V Bratislave, dňa: 18.04.2018
Xxx. Xxxxx Xxxxx, MBA, MA Xxx. Xxxxx Xxxxxx predseda Bratislavského samosprávneho kraja predseda predstavenstva Bratislavský samosprávny kraj EURO-BUILDING, a.s.
Krycí list rozpočtu v EUR
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji | Miesto: | Ivanka pri Dunaji | Rozpočet: | |||||||
Objekt : Celková rekapitulácia | JKSO : | Spracoval: | ||||||||
Časť : Stavebná časť | Dňa: | 18.09.2017 | Zmluva č.: | |||||||
Odberateľ: | IČO: | DIČ: | ||||||||
Dodávateľ: | EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx | IČO: | 35683066 | DIČ: SK 20 20 339211 | ||||||
Projektant: | Amberg Engineering Slovakia s.r.o. | 811 06 | Bratislava | IČO: | 35860073 | DIČ:SK 20 20 289953 | ||||
1 | M3 OP | 1 | M2 UP | |||||||
1 | M2 ZP | 1 | M | |||||||
A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | ||
1 | HSV: | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska | |||||
2 | PSV: | 7 | Murárske výpomoce | 12 | Prevádzkové vplyvy | |||||
3 | MCE: | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky | |||||
4 | iné: | 9 | 14 | |||||||
5 | Súčet: | 1 980 444,92 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | ||||
projektant, rozpočtár, cenár | dodávateľ, zhotoviteľ | D | ON - ostatné náklady | |||||||
dátum: | podpis: | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |||||||
pečiatka: | dátum: | 17 | Inžinierska činnosť | |||||||
18 | Projektové práce | |||||||||
podpis: | 19 | Kompletizačná činnosť | ||||||||
pečiatka: | 20 | Súčet riadkov 16 až 19: | ||||||||
odberateľ, obstarávateľ | E | Celkové náklady | ||||||||
dátum: | podpis: | 21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 1 980 444,92 | ||||||
pečiatka: | 22 | DPH 20% z: | 1 980 444,92 | 396 088,98 | ||||||
23 | DPH 0% z: | |||||||||
24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 2 376 533,90 | ||||||||
F | Odpočet - prípočet | |||||||||
Krycí list rozpočtu v EUR
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji | Miesto: | Rozpočet: | ||||||||
Objekt : SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní | JKSO : | Spracoval: | ||||||||
Časť : SO 01.01 Architektúra | Dňa: | 18.09.2017 | Zmluva č.: | |||||||
Odberateľ: | IČO: | DIČ: | ||||||||
Dodávateľ: EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx | IČO: | 35683066 | DIČ:SK 20 20 339211 | |||||||
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. | 81105 Bratislava | IČO: | DIČ: | |||||||
1 M3 OP | 5.421 | 1 M2 UP | 5.421 | |||||||
1 M2 ZP | 5.421 | 1 M | 5.421 | |||||||
A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | ||
1 | HSV: | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska | |||||
2 | PSV: | 7 | Murárske výpomoce | 12 | Prevádzkové vplyvy | |||||
3 | MCE: | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky | |||||
4 | iné: | 9 | 14 | |||||||
5 | Súčet: | 4.517,27 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | ||||
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: | dátum: podpis: pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ | D | ON - ostatné náklady | ||||||
16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |||||||||
pečiatka: | 17 | Inžinierska činnosť | ||||||||
18 | Projektové práce | |||||||||
19 | Kompletizačná činnosť | |||||||||
20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |||||||||
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: | E | Celkové náklady | ||||||||
21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 4.517,27 | ||||||||
pečiatka: | 22 | DPH 20% z: | 4.517,27 | 903,45 | ||||||
23 | DPH 0% z: | |||||||||
24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 5.420,72 | ||||||||
F | Odpočet - prípočet | |||||||||
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní
Časť : SO 01.01 Architektúra
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
Spolu | Spolu |
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 31,530 | 0,00 | 31,53 | 0,30210 | 0,000 |
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 6,970 | 0,00 | 6,97 | 0,00212 | 0,000 |
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 71,280 | 0,00 | 71,28 | 0,01464 | 0,000 |
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 109,780 | 0,00 | 109,78 | 0,31886 | 0,000 |
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 1.377,220 | 0,00 | 1.377,22 | 0,10930 | 2,186 |
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 1.377,220 | 0,00 | 1.377,22 | 0,10930 | 2,186 |
Za rozpočet celkom 1.487,000 0,00 1.487,00 0,42816 2,186
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní
Časť : SO 01.01 Architektúra
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | DPH % | ||
Jednotková | Spolu | Xxxxxxxxxx | Spolu | ||||||||||
PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 60
1 014 31023-6261 | cm | 3,000 kus | 10,51 | 31,53 | 0,10070 | 0,30210 | 20 | |||
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | 31,530 | 31,53 | 0,00 | 0,30210 | 0,000 |
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
2 011 62247-2015 Omietka stien s farbou 0,600 m2 11,61 6,97 0,00353 0,00212 20
3*0,20 = 0.600
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 6,970 6,97 0,00 0,00212 0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
3 | 003 | 94194-1031 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m 6,0*4,0 = 24.000 | 24,000 m2 | 1,25 | 30,00 | 20 | ||||
4 | 003 | 94194-1191 | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031 | 24,000 m2 | 0,95 | 22,80 | 0,00061 | 0,01464 | 20 | ||
5 | 003 | 94194-1831 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 24,000 m2 | 0,77 | 18,48 | 20 | ||||
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 71,280 | 71,28 | 0,00 | 0,01464 | 0,000 | ||||||
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 109,780 | 109,78 | 0,00 | 0,31886 | 0,000 |
PRÁCE A DODÁVKY PSV
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
Demontáž ostatných doplnkov, do 200 kg (vrátane naloženia,
6 767 76799-6809
likvidácie) 2.186,058 kg 0,63 1.377,22 0,00005 0,10930 0,001 2,186 20
(2*3,14*0,75*5,0+3,14*0,75*0,75)*2*39,25*1,10 = 2186.058
silo - dl. 5 m d1,50 m - 2 ks; hmotnosť: 39,25 kg/m2; stratné 1,10 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 1.377,220 | 1.377,22 | 0,00 | 0,10930 | 2,186 |
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 1.377,220 | 1.377,22 | 0,00 | 0,10930 | 2,186 |
Za rozpočet celkom | 1.487,000 | 1.487,00 | 0,00 | 0,42816 | 2,186 |
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladoch.
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní
Časť : SO 01.02 Elektroinštalácia
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Cena celkom | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
Spolu | Spolu |
21-M Elektromontáže | 403,96 | 0,00 | 403,96 | 0,00000 | 0,000 |
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení | 2.489,91 | 0,00 | 2.489,91 | 0,00000 | 0,000 |
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby | 136,40 | 0,00 | 136,40 | 0,00000 | 0,000 |
Za rozpočet celkom 3.030,27 0,00 3.030,27 0,00000 0,000
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 01 Odborná učebňa - ustajnenie koní
Časť : SO 01.02 Elektroinštalácia
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Cena celkom | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | DPH % | |||
Jednotková | Spolu | Xxxxxxxxxx | Spolu | |||||||||||
21-M Elektromontáže
1 | 921 | 210010012 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, uložená voľne | 220,000 m | 0,60 | 132,00 | 132,00 | 20 |
alebo pod omietkou | ||||||||
2 MAT | 3450527700 | Spojka PP 0223/1 | 100,000 ks | 0,10 | 10,00 | 10,00 | 20 | |
3 MAT | 3450726300 | Rúrka tuhá PVC 1523 | 200,000 m | 0,99 | 198,00 | 198,00 | 20 | |
4 MAT | 3450803100 | Koleno PC Z PH 21 | 10,000 ks | 1,01 | 10,10 | 10,10 | 20 | |
5 | 921 | 210010033 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 "Kopex", uložená | 15,000 m | 0,67 | 10,05 | 10,05 | 20 |
voľne alebo pod omietkou | ||||||||
6 MAT | 3450710300 | Rúraka FXP 25 | 15,000 ks | 0,61 | 9,15 | 9,15 | 20 | |
7 | 921 | 210100001 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 6,000 ks | 0,51 | 3,06 | 3,06 | 20 |
8 | 921 | 210800108 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | 40,000 m | 0,20 | 8,00 | 8,00 | 20 |
9 | MAT | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | 40,000 m | 0,59 | 23,60 | 23,60 | 20 |
21-M Elektromontáže | 403,96 | 403,96 | ||||||
22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení
10 | 922 | 220511030 | Kábel volne uložený na stenu | 200,000 m | 0,78 | 156,00 | 156,00 | 20 |
11 | MAT | 3410300745 | UTP 4x2x23 AWG LSOH Dátový kábel | 200,000 m | 0,33 | 66,00 | 66,00 | 20 |
922 220110346 Zhotovenie káblového štítka,vyrazenie znaku,pripevnenie,ovinutie
12 štítka páskou PVC
10,000 ks 1,95 19,50 19,50 20
13 MAT | 2830039800 | Sťahovacia páska so štítkom prírodná 110x2,5 mm typ: 120J | 10,000 ks | 0,07 | 0,70 | 0,70 | 20 |
14 MAT | 2830038200 | Sťahovacia páska prírodná 200 x 4,8 mm typ: 190 | 10,000 ks | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 20 |
15 922 | 220260376 | Skriňa ,osadenie skrine na podlahu vč.vykonania murárskych prác | 1,000 ks | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 20 |
16 MAT | 3923000855 | RACK rozvádzač SLP | 1,000 ks | 188,01 | 188,01 | 188,01 | 20 |
17 MAT | 3923000855 | 8P8C RJ-45 x 8 STP a UTP Cat 5, 5E, 6, 10/100Mbps: 9 portov, 8 PoE porty, celkový výkon PoE 96W Max, Napájací adaptér: | 1,000 ks | 149,50 | 149,50 | 149,50 | 20 |
48VDC 2A, LED indikácia |
MAT | 3923000855 | NanoStationM5 je výkonná kompletná vonkajšia jednotka so | 1,000 ks | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 20 |
18 | zabudovanou anténou, držiak na stenu | ||||||
19 MAT | 39230006501 | Monitorovacia Full HD IP kamera s IR LED, PoE | 6,000 ks | 193,70 | 1.162,20 | 1.162,20 | 20 |
20 922 | Montáž kamery | 6,000 ks | 65,00 | 390,00 | 390,00 | 20 |
6,000 ks | 32,50 | 195,00 | 195,00 | 20 |
2.489,91 | 2.489,91 |
21 922 Programovanie kamier, nastavenie trás, presetov, oživenie systému, kompatibilita CCTV
22-M Montáže oznam. a zabez. zariadení
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby
10,000 hod | 13,64 | 136,40 | 136,40 | 20 |
136,40 | 136,40 | |||
3.030,27 | 3.030,27 |
22 HZS HZS000113 Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé
remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín,
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby
Za rozpočet celkom
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných podkladoch.
Xxxxx XXXXXX - PAMAX Krycí list rozpočtu v EUR
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Miesto: Rozpočet: | |||||||||||
Objekt : SO 02 Odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat JKSO : Spracoval: | |||||||||||
Časť : SO 02.01 Architektúra | Dňa: | 18.09.2017 | Zmluva č.: | ||||||||
Odberateľ: | IČO: | DIČ: | |||||||||
Dodávateľ: EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx | IČO: | 35683066 | DIČ: SK 20 20 339211 | ||||||||
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. 81105 Bratislava | IČO: | DIČ: | |||||||||
1 M3 OP 63.366 | 1 M2 UP | 63.366 | |||||||||
1 M2 ZP 63.366 | 1 M | 63.366 | |||||||||
A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |||
1 | HSV: | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska | ||||||
2 | PSV: | 7 | Murárske výpomoce | 12 | Prevádzkové vplyvy | ||||||
3 | MCE: | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky | ||||||
4 | iné: | 9 | 14 | ||||||||
5 | Súčet: | 52.805,01 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | |||||
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: | dátum: podpis: pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ | D | ON - ostatné náklady | |||||||
16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | ||||||||||
pečiatka: | 17 | Inžinierska činnosť | |||||||||
18 | Projektové práce | ||||||||||
19 | Kompletizačná činnosť | ||||||||||
20 | Súčet riadkov 16 až 19: | ||||||||||
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: | E | Celkové náklady | |||||||||
21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 52.805,01 | |||||||||
pečiatka: | 22 | DPH 20% z: 52.805,01 | 10.561,00 | ||||||||
23 | DPH 0% z: | ||||||||||
24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 63.366,01 | |||||||||
F | Odpočet - prípočet | ||||||||||
tlačivo: ODIS A10
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 08.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 02 Odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat Časť : SO 02.01 Architektúra
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
Spolu | Spolu |
1 - ZEMNE PRÁCE | 658,52 | 0,00 | 658,52 | 0,00000 | 0,000 |
2 - ZÁKLADY | 493,69 | 18,00 | 511,69 | 28,92181 | 0,000 |
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 1.037,11 | 0,00 | 1.037,11 | 5,60421 | 0,000 |
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 6.489,83 | 0,00 | 6.489,83 | 59,45594 | 0,000 |
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 7.642,04 | 0,00 | 7.642,04 | 1,75230 | 15,609 |
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 16.321,19 | 18,00 | 16.339,19 | 95,73425 | 15,609 |
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 218,83 | 90,30 | 309,13 | 0,03845 | 0,000 |
766 - Konštrukcie stolárske | 3.367,39 | 0,00 | 3.367,39 | 0,00605 | 0,000 |
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 669,64 | 0,00 | 669,64 | 0,00000 | 1,320 |
771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 17,62 | 19,35 | 36,97 | 0,12448 | 0,000 |
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 125,60 | 124,40 | 250,00 | 0,73569 | 0,000 |
783 - Nátery | 181,65 | 0,00 | 181,65 | 0,02437 | 0,000 |
784 - Maľby | 1.185,51 | 0,00 | 1.185,51 | 0,21339 | 0,000 |
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 5.766,24 | 234,05 | 6.000,29 | 1,14242 | 1,320 |
Za rozpočet celkom | 22.087,43 | 252,05 | 22.339,48 | 96,87667 | 16,929 |
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 02 Odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat Časť : SO 02.01 Architektúra
Prehľad rozpočtových nákladov v
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | DPH |
číslo | cenníka | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál | Jednotkov Spolu | Jednotková Spolu | % |
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 272 2 272 | 13120-1101 13120-1109 | Hĺbenie jám nezapaž. x xxxx. tr. 3 do 100 m3 2,0*2,0*2,0 = 8.000 Príplatok za lepivosť x xxxx. tr. 3 | 8,000 m3 4,000 m3 | 5,98 0,57 | 47,84 2,28 | 47,84 2,28 | 20 20 | |||
8,0*0,50 = 4.000 | ||||||||||
3 272 4 272 | 13220-1101 13220-1109 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm x xxxx. tr. 3 do 100 m3 61,50*0,60*0,80 = 29.520 Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | 29,520 m3 14,760 m3 | 15,44 1,92 | 455,79 28,34 | 455,79 28,34 | 20 20 | |||
5 272 | 16260-1102 | 29,52*0,50 = 14.760 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 x xxxx. tr. 1-4 | 19,070 m3 | 3,75 | 71,51 | 71,51 | 20 | |||
6 272 | 17120-1201 | 29,52-18,45+8,0 = 19.070 Uloženie sypaniny na skládku | 19,070 m3 | 0,59 | 11,25 | 11,25 | 20 | |||
7 272 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 18,450 m3 | 2,25 | 41,51 | 41,51 | 20 | |||
61,50*0,60*0,50 = 18.450 | ||||||||||
1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | 658,520 | 658,52 | 0,00 | 658,52 | 0,00000 | 0,000 | ||||
2 - ZÁKLADY | Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým | |||||||||
8 002 21153-1111 9 MAT 693 665120 | drveným 16-63 mm 2,0*2,0*2,0 = 8.000 Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 | 8,000 m3 24,000 m2 | 23,24 0,75 | 185,92 | 18,00 | 185,92 18,00 | 1,63000 0,00030 | 13,04000 0,00720 | 20 20 | |
10 271 21275-2122 | 4,0*6,0 = 24.000 Trativody z flexibilných rúrok DN 100 so štrk. lôžkom a obsypom | 59,300 m | 5,19 | 307,77 | 307,77 | 0,26770 | 15,87461 | 20 | ||
59,30 = 59.300 2 - ZÁKLADY spolu: | 511,690 | 493,69 | 18,00 | 511,69 | 28,92181 | 0,000 | ||||
11 | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE Zamurovanie otvoru do 1 m2 nepál. tvárnicami v 014 31027-8841 murive hr. do 30 cm | 4,320 m3 | 89,51 | 386,68 | 386,68 | 1,05802 | 4,57065 | 20 | ||
0,60*0,80*0,45*11 = 2.376 | ||||||||||
1,20*1,80*0,45*2 = 1.944 | |||||||||||
12 011 31716-1110 Preklady POROTHERM 120/65/850 mm | 81,000 kus | 8,03 | 650,43 | 650,43 | 0,01276 | 1,03356 | 20 | ||||
27*3 = 81.000 | |||||||||||
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | |||||||||||
spolu: | 1037,110 | 1.037,11 | 0,00 | 1.037,11 | 5,60421 | 0,000 | |||||
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | |||||||||||
13 014 | 61142-1231 | Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10% | 542,313 m2 | 1,60 | 867,70 | 867,70 | 0,00646 | 3,50334 | 20 | ||
9,35*53,75+26,47+11,53+1,75 = 542.313 | |||||||||||
14 014 | 61242-1231 | Oprava váp. omiet. vnút. xxxxx xxxxxxxxx 5-10% | 643,198 m2 | 1,24 | 797,57 | 797,57 | 0,00578 | 3,71768 | 20 | ||
53,75*(3,25+3,40)+9,35*3,70*4+4,35*3,70*4+(4,5 | |||||||||||
0+3,80)*5,0*2 = 643.198 | |||||||||||
15 014 | 62242-2121 | Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 10% | 600,536 m2 | 1,79 | 1.074,96 | 1.074,96 | 0,02142 | 12,86348 | 20 | ||
59,33*3,50+59,33*3,70+10,15*4,0*2+4,80*(4,40+ | |||||||||||
5,20)*2 = 600.536 | |||||||||||
16 014 | 62242-9131 | Postrek vonkajšej omietky štukom metlou | 600,536 m2 | 2,07 | 1.243,11 | 1.243,11 | 0,01158 | 6,95421 | 20 | ||
Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený | |||||||||||
17 011 | 63245-1053 | alebo liaty hr. do 3 cm | 463,880 m2 | 4,92 | 2.282,29 | 2.282,29 | 0,06580 | 30,52330 | 20 | ||
501,88-26,47-11,53 = 463.880 | |||||||||||
Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 do čierna | |||||||||||
18 011 | 63245-1321 | pálený hr. do 2 cm | 38,000 m2 | 5,90 | 224,20 | 224,20 | 0,04984 | 1,89392 | 20 | ||
26,47+11,53 = 38.000 | |||||||||||
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | |||||||||||
spolu: | 6489,830 | 6.489,83 | 0,00 | 6.489,83 | 59,45594 | 0,000 | |||||
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do
19 003 20 003 | 94194-1031 94194-1191 | 1 m v. do 10 m Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 | 650,000 m2 1.300,000 m2 | 1,25 0,95 | 812,50 1.235,00 | 812,50 1.235,00 | 0,00061 | 0,79300 | 20 20 | ||
21 003 | 94194-1831 | 650,0*2 = 1300.000 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 650,000 m2 | 0,77 | 500,50 | 500,50 | 20 | ||||
22 003 | 94195-5002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 539,880 m2 | 2,37 | 1.279,52 | 1.279,52 | 0,00166 | 0,89620 | 20 | ||
501,88+26,47+11,53 = 539.880 | |||||||||||
23 011 24 013 | 95290-1311 96508-1813 | Vyčistenie poľnohospodárskych budov a objektov Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 | 571,870 m2 1,750 m2 | 1,46 2,60 | 834,93 4,55 | 834,93 4,55 | 0,00002 | 0,01144 | 0,065 | 0,114 | 20 20 |
25 013 | 96806-1113 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2 | 8,000 kus | 0,32 | 2,56 | 2,56 | 20 | ||||
26 013 | 96806-1125 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 | 1,000 kus | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 20 | ||||
27 013 | 96806-2246 | Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2 | 8,640 m2 | 2,08 | 17,97 | 17,97 | 0,00094 | 0,00812 | 0,027 | 0,233 | 20 |
1,20*1,80*4 = 8.640 |
28 013 | 96807-1136 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2 | 6,000 kus | 1,64 | 9,84 | 9,84 | 20 | |||||
29 013 | 96807-2455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 1,800 m2 | 6,17 | 11,11 | 11,11 | 0,00120 | 0,00216 | 0,076 | 0,137 | 20 | |
0,9*2,0 = 1.800 | ||||||||||||
30 013 | 96807-2558 | Vybúranie kov. vrát do 5 m2 | 11,700 m2 | 3,73 | 43,64 | 43,64 | 0,00085 | 0,00995 | 0,060 | 0,702 | 20 | |
1,55*2,25*2+2,10*2,25*1 = 11.700 | ||||||||||||
Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC | ||||||||||||
31 013 | 97103-3451 | hr. do 45 cm | 22,000 kus | 12,93 | 284,46 | 284,46 | 0,00136 | 0,02992 | 0,207 | 4,554 | 20 | |
"otvory 0,60x0,60x0,45 - 22 ks" | ||||||||||||
Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC | ||||||||||||
32 013 | 97103-3561 | hr. do 60 cm | 0,810 m3 | 44,82 | 36,30 | 36,30 | 0,00187 | 0,00151 | 1,800 | 1,458 | 20 | |
0,60*0,60*0,45*5 = 0.810 | ||||||||||||
Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. | ||||||||||||
33 013 | 97801-1121 | do 10 % | 542,313 m2 | 0,25 | 135,58 | 135,58 | 0,004 | 2,169 | 20 | |||
542,313 = 542.313 | ||||||||||||
Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do | ||||||||||||
34 013 | 97801-3121 | 10 % | 643,198 m2 | 0,25 | 160,80 | 160,80 | 0,004 | 2,573 | 20 | |||
Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV | ||||||||||||
35 013 | 97801-5221 | do 10 % | 600,536 m2 | 0,17 | 102,09 | 102,09 | 0,005 | 3,003 | 20 | |||
Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy | ||||||||||||
36 013 | 97805-9531 | nad 2 m2 | 9,800 m2 | 2,27 | 22,25 | 22,25 | 0,068 | 0,666 | 20 | |||
37 244 | 97908-0002 | Skladné na skládke - ostatná suť | 16,929 t | 12,48 | 211,27 | 211,27 | 20 | |||||
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 | ||||||||||||
38 013 | 97908-1111 | km | 16,929 t | 7,59 | 128,49 | 128,49 | 20 | |||||
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý | ||||||||||||
39 013 | 97908-1121 | ďalší 1 km | 237,006 t | 0,23 | 54,51 | 54,51 | 20 | |||||
16,929*14 = 237.006 | ||||||||||||
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných | ||||||||||||
40 013 | 97908-2111 | hmôt do 10 m | 16,929 t | 6,59 | 111,56 | 111,56 | 20 | |||||
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt | ||||||||||||
41 013 | 97908-2121 | každých ďalších 5 m | 101,574 t | 0,74 | 75,16 | 75,16 | 20 | |||||
16,929*6 = 101.574 | ||||||||||||
Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 | ||||||||||||
42 014 | 99928-1111 | m | 95,734 t | 16,37 | 1.567,17 | 1.567,17 | 20 | |||||
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 7.642,040 | 7.642,04 | 0,00 | 7.642,04 | 1,75230 | 15,609 | ||||||
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 16.339,190 | 16.321,19 | 18,00 | 16.339,19 | 95,73425 | 15,609 |
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC
43 711 44 MAT | 71147-2051 283 221020 | voľne zvislá 59,33*0,80 = Fólia nopová | 47.464 | 47,464 m2 55,058 m2 | 4,37 1,64 | 207,42 | 90,30 | 207,42 90,30 | 0,00023 0,00050 | 0,01092 0,02753 | 20 20 | |
45 711 | 99871-1202 | 59,33*0,80*1,16 = 55.058 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m | 3,804 % | 3,00 | 11,41 | 11,41 | 20 | |||||
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: | 309,130 | 218,83 | 90,30 | 309,13 | 0,03845 | 0,000 | ||||||
766 - Konštrukcie stolárske
Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka,
46 766 | 76662-2239 | monáž | 4,320 m2 | 126,00 | 544,32 | 544,32 | 0,00140 | 0,00605 | 20 | |||
1,20*1,80*2 = 4.320 | ||||||||||||
Dvere exterier 2-krídl. 1550/2250 s kov. zár. - | ||||||||||||
47 766 | 76666-1151 | dodávka, montáž (komplet) | 2,000 kus | 783,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 20 | |||||
Dvere exterier 2-krídl. 2100/2250 s kov. zár. - | ||||||||||||
48 766 | 76666-1157 | dodávka, montáž (komplet) | 1,000 kus | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 20 | |||||
Dvere interier 1-krídl. 700/1970 s kov. zár. - | ||||||||||||
49 766 | 76666-1183 | dodávka, montáž (komplet) | 1,000 kus | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 20 | |||||
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch | ||||||||||||
50 766 | 99876-6202 | výšky do 12 m | 40,068 % | 1,00 | 40,07 | 40,07 | 20 | |||||
766 - Konštrukcie stolárske spolu: | 3367,390 | 3.367,39 | 0,00 | 3.367,39 | 0,00605 | 0,000 | ||||||
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | ||||||||||||
51 767 76719-3905 | Demontáž výustiek vzduchotechniky | 11,000 kus | 59,91 | 659,01 | 659,01 | 0,120 | 1,320 | 20 | ||||
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v | ||||||||||||
52 767 99876-7202 | objektoch výšky do 12 m | 8,855 % | 1,20 | 10,63 | 10,63 | 20 | ||||||
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 669,640 | 669,64 | 0,00 | 669,64 | 0,00000 | 1,320 | ||||||
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.
53 771 | 77157-1107 | 200x200 do malty | 1,750 m2 | 8,46 | 14,81 | 14,81 | 0,05023 | 0,08790 | 20 | ||
54 MAT | 597 635600 | Dlažba keramická | 1,925 m2 | 10,05 | 19,35 | 19,35 | 0,01900 | 0,03658 | 20 | ||
1,75*1,10 = 1.925 | |||||||||||
Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži | |||||||||||
55 771 | 77157-9791 | podláh keram. | 1,750 m2 | 0,26 | 0,46 | 0,46 | 20 | ||||
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch | |||||||||||
56 771 | 99877-1202 | výšky do 12 m | 0,480 % | 4,90 | 2,35 | 2,35 | 20 | ||||
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: | 36,970 | 17,62 | 19,35 | 36,97 | 0,12448 | 0,000 |
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
57 771 | 78147-1107 | do malty | 9,800 m2 | 10,79 | 105,74 | 105,74 | 0,05417 | 0,53087 | 20 | ||
58 MAT | 597 636480 | Obklad keramický | 10,780 m2 | 11,54 | 124,40 | 124,40 | 0,01900 | 0,20482 | 20 | ||
9,80*1,10 = 10.780 | |||||||||||
Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži | |||||||||||
59 771 | 78147-9711 | obkl. ker. | 9,800 m2 | 1,10 | 10,78 | 10,78 | 20 | ||||
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch | |||||||||||
60 771 | 99878-1202 | výšky do 12 m | 3,631 % | 2,50 | 9,08 | 9,08 | 20 | ||||
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: 250,000 | 125,60 | 124,40 | 250,00 | 0,73569 | 0,000 | ||||||
Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické 61 783 78312-2110 dvojnásobné 110,760 m2 | 1,64 | 181,65 | 181,65 | 0,00022 | 0,02437 | 20 | |||||
783 - Nátery spolu: 181,650 | 181,65 | 0,00 | 181,65 | 0,02437 | 0,000 | ||||||
Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200
783 - Nátery
2,30*2,20*2+1,70*2,30*4+85,0 = 110.760
784 - Maľby | Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. b. strop | |||||||||
62 784 78445-1371 | miest. do3,8m | 1.185,511 m2 | 1,00 | 1.185,51 | 1.185,51 | 0,00018 | 0,21339 | 20 | ||
643,198+542,313 = 1185.511 | ||||||||||
784 - Maľby spolu: | 1185,510 | 1.185,51 | 0,00 | 1.185,51 | 0,21339 | 0,000 | ||||
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 6000,290 | 5.766,24 | 234,05 | 6.000,29 | 1,14242 | 1,320 | ||||
Za rozpočet celkom | 22339,480 | 22.087,43 | 252,05 | 22.339,48 | 96,87667 | 16,929 | ||||
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súť
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Zálesie ZTI RP alt
SO 02.02 - ODBORNÁ UČEBŇA PRE VÝKRM BROJLEROVÝCH
JKSO:
KURČIAT
KS:
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
Xxxxx Xxxxxxx IČO DPH:
Spracovateľ: EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx IČO:
IČO DPH:
18.09.2017
Poznámka: | |||||
Náklady z rozpočtu | 17.227,00 | ||||
Ostatné náklady | 0,00 | ||||
Cena bez DPH | 17.227,00 | ||||
DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | z | 17.227,00 | 3.445,40 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 20.672,40 | ||
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných
Objednávateľ
Zhotoviteľ
Projektant
Dátum a podpis:
Pečiatka
Spracovateľ
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka
Kód - Popis | Cena celkom [EUR] |
1) Náklady z rozpočtu | 17.227,00 |
HSV - Práce a dodávky HSV | 16.696,23 |
1 - Zemné práce | 5.351,64 |
2 - Zakladanie | 311,81 |
4 - Vodorovné konštrukcie | 142,11 |
5 - Komunikácie | 169,72 |
8 - Rúrové vedenie | 7.560,87 |
99 - Presun hmôt HSV | 3.160,08 |
PSV - Práce a dodávky PSV | 530,77 |
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 422,32 |
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 108,45 |
2) Ostatné náklady | 0,00 |
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 17.227,00 |
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zálesie ZTI RP alt
SO 02.02 - ODBORNÁ UČEBŇA PRE VÝKRM KURČIAT
Dátum:
Projektant:
BROJLEROVÝCH
18.09.2017
Xxxxx Xxxxxxx
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx:
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Miesto:
Objednávateľ:
Zálesie ZTI RP alt
SO 02.02 - ODBORNÁ UČEBŇA PRE VÝKRM BROJLEROVÝCH KURČIAT
Dátum:
Projektant:
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx:
18.09.2017
Xxxxx Xxxxxxx
EURO-BUILDING a.s.
Náklady z rozpočtu
17.227,00
HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce
16.696,23
5.351,64
1 | K | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 11,600 | 12,44 | 144,30 | |
2 | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 311,000 | 3,45 | 1.072,95 | |
3 | K | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm xxxx.3 do 100m3 | m3 | 77,000 | 9,60 | 739,20 | |
4 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 388,000 | 0,55 | 213,40 | |
5 | K | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 57,000 | 2,43 | 138,51 | |
6 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 57,000 | 1,32 | 75,24 | |
7 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1- 4, do 1000 m | m3 | 161,850 | 2,52 | 407,86 | |
8 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 161,850 | 1,41 | 228,21 | |
9 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 161,850 | 0,53 | 85,78 | |
10 | K | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 208,000 | 2,13 | 443,04 | |
11 | K | 174201101 | Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3 | m3 | 93,000 | 0,96 | 89,28 | |
12 | M | 5833478300 | Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 b | t | 139,500 | 6,91 | 963,95 | |
13 | K | 175101101 | Obsyp potrubia | m3 | 30,000 | 9,09 | 272,70 | |
14 | M | 5833752900.1 | Obsyp potrubia 0-4 | m3 | 30,000 | 15,22 | 456,60 | |
15 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 66,500 | 0,31 | 20,62 |
2 - Zakladanie 311,81
16 | K | 271533001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 1,800 | 26,90 | 48,42 | |
17 | K | 273313612 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25 | m3 | 2,300 | 95,10 | 218,73 | |
18 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 0,050 | 893,12 | 44,66 |
19 | K | 451573111.i | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm | m3 | 6,700 | 21,21 | 142,11 |
4 - Vodorovné konštrukcie
5 - Komunikácie
142,11
169,72
20 | K | 561121111 | Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm | m2 | 11,600 | 0,80 | 9,28 | |
21 | M | 5833343100x | Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b | m3 | 1,740 | 20,47 | 35,62 | |
22 | K | 581121111 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm | m2 | 11,600 | 10,76 | 124,82 |
8 - Rúrové vedenie 7.560,87
23 | K | 871260310 | Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm | m | 30,000 | 6,33 | 189,90 | |
24 | M | 2860014480.1 | PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 5,000 | 7,59 | 37,95 | |
25 | M | 2860014480.2 | PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 5,000 | 5,83 | 29,15 |
26 | M | 2860014490.1 | PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 5,000 | 15,18 | 75,90 | |
27 | K | 871310310 | Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm | m | 40,000 | 6,93 | 277,20 | |
28 | M | 2860014540.1 | PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 1,000 | 14,48 | 14,48 | |
29 | M | 2860014550.1 | PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P | ks | 1,000 | 28,97 | 28,97 | |
30 | M | 2860014560.1 | PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 7,000 | 62,13 | 434,91 | |
31 | M | 2860014540.2 | PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 1,000 | 8,32 | 8,32 | |
32 | K | 877260310 | Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm | ks | 5,000 | 4,41 | 22,05 | |
33 | M | 2860014760.1 | PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 5,000 | 4,88 | 24,40 | |
34 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 70,000 | 1,13 | 79,10 | |
35 | K | 894101113 | Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t | ks | 1,000 | 137,80 | 137,80 | |
36 | M | 5922415060 | Akumulačná nádrž 20M3 3x4,8x1,8 mm betónová, BG | ks | 1,000 | 4050,00 | 4.050,00 | |
37 | K | 894421111 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 4,000 | 31,14 | 124,56 | |
38 | M | 5922465730 | Kónus BETONOVÝ 600/1000 | ks | 1,010 | 56,77 | 57,34 | |
39 | M | 5922465780 | Skruž výšky 500 mm sila steny 90 mm- betónový prefabrikát | ks | 1,010 | 38,27 | 38,65 | |
40 | M | 5922442100 | Poklop betónový na otvor DN600 | ks | 1,010 | 26,40 | 26,66 | |
41 | M | 5922442110 | Vyrovnávací prstenec 63/4 | ks | 1,010 | 7,75 | 7,83 | |
42 | K | 894431281 | Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160 | ks | 3,000 | 41,94 | 125,82 | |
43 | M | 2860008660 | Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630 | ks | 2,000 | 82,41 | 164,82 | |
44 | M | 2860008670 | Predĺženie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 120,96 | 120,96 | |
45 | M | 2860008700 | Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630 | ks | 6,000 | 17,25 | 103,50 | |
46 | M | 2860008700.1 | Zátka hrdla DN150 | ks | 1,000 | 2,90 | 2,90 | |
47 | M | 2860008700.2 | Presuvka 150mm | ks | 2,000 | 5,81 | 11,62 | |
48 | M | 2860008820 | Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630 | ks | 2,000 | 185,97 | 371,94 | |
49 | M | 2860009140 | Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 174,37 | 174,37 | |
50 | M | 5524213570 | Poklop Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 | ks | 3,000 | 169,94 | 509,82 | |
51 | M | 5922441020 | Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 | ks | 3,000 | 88,15 | 264,45 | |
52 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 70,000 | 0,65 | 45,50 |
53 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 189,000 | 16,72 | 3.160,08 |
99 - Presun hmôt HSV
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
3.160,08
530,77
422,32
54 | K | 711131102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny | m2 | 304,000 | 0,32 | 97,28 | |
55 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová | m2 | 304,000 | 1,06 | 322,24 | |
56 | K | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,122 | 22,92 | 2,80 |
57 | K | 721242120 | Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy 300x155/110 | ks | 5,000 | 21,69 | 108,45 |
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia
108,45
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 02 Odborná učebňa pre výkrm moriek
Časť : SO 02.03 Elektroinštalácia
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
Spolu | Spolu |
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie | 112,80 | 0,00 | 112,80 | 0,00000 | 0,000 |
21-M Elektromontáže | 10.464,93 | 0,00 | 10.464,93 | 0,00000 | 0,000 |
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby | 2.660,80 | 0,00 | 2.660,80 | 0,00000 | 0,000 |
Za rozpočet celkom | 13.238,53 | 0,00 | 13.238,53 | 0,00000 | 0,000 |
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 02 Odborná učebňa pre výkrm moriek
Časť : Elektroinštalácia
Prehľad rozpočtových nákladov v
Kód Kód položky cenníka
Spolu
Jednotkov
DPH
%
Spolu
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Hmotnosť v tonách
Cena celkom
Jednotková
cena
Merná
jednotka
Množstvo výmera
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer
Por.
číslo
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie
1 013 974032831 Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných
pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t
40,000 m 2,82 112,80 112,80 20
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 112,80 112,80
21-M | Elektromontáže | |||||||
2 | 921 | 210010012 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, | 300,000 m | 0,60 | 180,00 | 180,00 | |
uložená voľne alebo pod omietkou | ||||||||
3 MAT | 3450527700 | Spojka PP 0223/1 | 130,000 ks | 0,10 | 13,00 | 13,00 | 20 | |
4 MAT | 3450726300 | Rúrka tuhá PVC 1523 | 300,000 m | 0,99 | 297,00 | 297,00 | 20 | |
5 MAT | 3450803100 | Koleno PC Z PH 21 | 60,000 ks | 1,01 | 60,60 | 60,60 | 20 | |
6 | 921 | 210010033 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 | 30,000 m | 0,67 | 20,10 | 20,10 | 20 |
"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | ||||||||
7 MAT | 3450710300 | Rúraka FXP 25 | 30,000 ks | 0,61 | 18,30 | 18,30 | 20 | |
8 | 921 | 210010034 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 | 30,000 m | 0,82 | 24,60 | 24,60 | 20 |
"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | ||||||||
9 MAT | 3450716100 | Rúrka kopex 3329 | 30,000 m | 2,54 | 76,20 | 76,20 | 20 | |
10 MAT | 3450638200 | Svorka WAGO 224-101 | 40,000 ks | 0,30 | 12,00 | 12,00 | 20 | |
11 MAT | 3450643900 | Svorka WAGO 273-100 | 30,000 ks | 0,17 | 5,10 | 5,10 | 20 | |
KP 21001-0351 Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 (
12 6455-11) 10,000 ks
6,32 63,20 63,20 20
10,000 ks | 3,82 | 38,20 | 38,20 | 20 |
360,000 ks | 0,64 | 230,40 | 230,40 | 20 |
13 MAT 345 620D600 Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x
vstup P16 (5x4/4mm2) plast
pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | |||||||
15 MAT | 2830403500 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | 360,000 ks | 0,02 | 7,20 | 7,20 | 20 |
16 MAT | 2830048000 | Sťahovacia páska čierna 140x3,6 | 200,000 ks | 0,04 | 8,00 | 8,00 | 20 |
17 MAT | 2830049000 | Sťahovacia páska čierna 200x3,6 | 200,000 ks | 0,09 | 18,00 | 18,00 | 20 |
18 MAT | 3450645310 | Svorka WAGO 000-000 | 000,000 ks | 0,32 | 38,40 | 38,40 | 20 |
14 921 210011306 Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro
120,000 m | 3,95 | 474,00 | 474,00 | 20 |
120,000 m | 2,67 | 320,40 | 320,40 | 20 |
4,000 m | 4,68 | 18,72 | 18,72 | 20 |
19 921 210020302 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva,
62/50 mm bez veka vrátane podpery
MAT 3450600003 Káblový žľab 62/50 elektroinštalačný materiál,
20 obj.č. 1516282
MAT 3450600039 Koleno 90° 62/50 elektroinštalačný materiál,
21 obj.č. 1562958
MAT 3450600342 Nosník 62 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.x.
22 1570062
MAT 3450600461 Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalačný materiál,
23 obj.č. 1210008
921 210020310 Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva,
24 250/100 mm bez veka vrátane podpery
MAT 3450600022 Káblový žľab 250/100 elektroinštalačný materiál,
25 obj.č. 1125012
MAT 3450600057 Koleno 90° 250/100 elektroinštalačný materiál,
26 obj.č. 1125091
MAT 3450600361 U – záves 250 elektroinštalačný materiál, obj.č.
27 1525007
MAT 3450600435 Xxxxxx 000 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.x.
28 1200100
29 | ||
30 | 921 | 210100001 |
31 | 921 | 210100002 |
32 | 921 | 210100003 |
33 | 921 | 210100004 |
34 | MAT | 3452107500 |
35 | 921 | 210110021 |
36 | MAT | 3450202210 |
37 | 921 | 210110511 |
38 | MAT | 3580252250 |
39 | MAT | 3580252251 |
40 | 921 | 210111022 |
41 | MAT | 3450365060 |
42 | 921 | 210111124 |
43 | MAT | 3450337100 |
44 | MAT | 3450337200 |
45 | 921 | 210190007 |
46 | MAT | 3450206000 |
47 | MAT | 3582201900 |
49 | 921 | 210190051 |
MAT 3450600465 Spojovací - sada M8 elektroinštalačný materiál,
obj.č. 1240008
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 G-Káblové oko CU 25x 6 KU
Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1
Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02 TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.2 1.8 A
- 0,55kW
TeSys LE - spúšťač v skrinke - LE1-M - 1.8 2,6 A
- 0,75kW
Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z
2 x zapojenie
Jednozásuvka do vlhka na povrch 230V/16A Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z Zásuvka CSG 1653
Zásuvka CSG 3253
Úpava rozvodnice na mieste , programovanie
DALI
Ovládací panel osvetlenia DALI
DALI konvertor 1-10V
Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg
90,000 ks 1,41 126,90 126,90 20
60,000 ks | 1,07 | 64,20 | 64,20 | 20 |
10,000 m | 5,41 | 54,10 | 54,10 | 20 |
10,000 m | 7,84 | 78,40 | 78,40 | 20 |
m | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 20 |
5,000 ks | 2,35 | 11,75 | 11,75 | 20 |
4,000 ks | 0,26 | 1,04 | 1,04 | 20 |
1,000 ks | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 20 |
80,000 ks | 0,51 | 40,80 | 40,80 | 20 |
15,000 ks | 0,52 | 7,80 | 7,80 | 20 |
5,000 ks | 0,74 | 3,70 | 3,70 | 20 |
2,000 ks | 1,61 | 3,22 | 3,22 | 20 |
2,000 ks | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 20 |
6,000 ks | 3,50 | 21,00 | 21,00 | 20 |
6,000 ks | 3,94 | 23,64 | 23,64 | 20 |
4,000 ks | 5,49 | 21,96 | 21,96 | 20 |
2,000 ks | 46,75 | 93,50 | 93,50 | 20 |
2,000 ks | 59,50 | 119,00 | 119,00 | 20 |
8,000 ks | 3,76 | 30,08 | 30,08 | 20 |
8,000 ks | 2,96 | 23,68 | 23,68 | 20 |
2,000 ks | 2,45 | 4,90 | 4,90 | 20 |
1,000 ks | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 20 |
1,000 ks | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 20 |
1,000 ks | 405,45 | 405,45 | 405,45 | 20 |
1,000 ks | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 20 |
1,000 ks | 446,25 | 446,25 | 446,25 | 20 |
1,000 ks | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 20 |
Rozvádzač RMS2
Svietidlá žiarivkové pre priemysel stropné PLEXI
LED, IP 20
Núdzové svietidlá IP20 PLEXI-LED 1x8W/1hod, len núdz.režim
Svietidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s
krytom z termoplastu, IP 65
LED svietidlo Neptun 40 studená biela 40W
LED svietidlo Neptun 40 studená biela 40W REG
0-10V
Montáž a zapojenie stropného LED svietidla LED svietidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E
Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E
KA
Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2
Svorka na potrubie "XXXXXXX" vrátane pásika
Cu
Xxxxxxx svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál
Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V
3x1,5
CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
STN
CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
STN
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V
3x2,5
CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
STN
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V
5x2,5
CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
STN
Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V
5x4
CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený
STN
Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA)
450/750 V 6
H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16
50 MAT | 3570171400 |
51 921 | 210200118 |
52 MAT | 3480724000 |
53 921 | 210201001 |
54 MAT | 3480571611 |
55 MAT | 3480571611 |
56 921 | 210203040 |
57 MAT | 3480571451 |
58 921 | 210220031 |
59 MAT | 3410300258 |
60 MAT | 3410301603 |
61 921 | 210220040 |
62 MAT | 3544247905 |
63 MAT | 3544247910 |
64 921 | 210800107 |
65 MAT | 3410350085 |
66 MAT | 3410350405 |
67 921 | 210800108 |
68 MAT | 3410350086 |
69 921 | 210800120 |
70 MAT | 3410350098 |
71 921 | 210800121 |
72 MAT | 3410350099 |
73 921 | 210800613 |
74 MAT | 3410350554 |
75 921 | 210800615 |
1,000 ks | 2465,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | 20 |
3,000 ks | 7,39 | 22,17 | 22,17 | 20 |
ks | 31,88 | 0,00 | 0,00 | 20 |
22,000 ks | 7,76 | 170,72 | 170,72 | 20 |
5,000 ks | 84,30 | 421,50 | 421,50 | 20 |
17,000 ks | 106,10 | 1.803,70 | 1.803,70 | 20 |
1,000 ks | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 20 |
1,000 ks | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 20 |
1,000 ks | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 20 |
1,000 ks | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 20 |
1,000 ks | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 20 |
6,000 ks | 3,54 | 21,24 | 21,24 | 20 |
6,000 ks | 0,32 | 1,92 | 1,92 | 20 |
6,000 ks | 0,40 | 2,40 | 2,40 | 20 |
350,000 m | 0,17 | 59,50 | 59,50 | 20 |
200,000 m | 0,37 | 74,00 | 74,00 | 20 |
350,000 m | 1,11 | 388,50 | 388,50 | 20 |
300,000 m | 0,20 | 60,00 | 60,00 | 20 |
300,000 m | 0,59 | 177,00 | 177,00 | 20 |
30,000 m | 0,26 | 7,80 | 7,80 | 20 |
30,000 m | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 20 |
100,000 m | 0,30 | 30,00 | 30,00 | 20 |
100,000 m | 1,62 | 162,00 | 162,00 | 20 |
150,000 m | 0,25 | 37,50 | 37,50 | 20 |
150,000 m | 0,49 | 73,50 | 73,50 | 20 |
30,000 m | 0,46 | 13,80 | 13,80 | 20 |
76 MAT | 3410350556 | H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný | 30,000 m | 1,27 | 38,10 | 38,10 | 20 | ||
77 MAT | Xxxxxxxxxxxx rozvody cca 500 m | 1,000 kus | 292,19 | 292,19 | 292,19 | 20 | |||
78 MAT | Montáž slaboprúdových rozvodov | 1,000 kus | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 0,55000 | 0,55000 | 20 | |
21-M Elektromontáže | 10.464,93 | 10.464,93 |
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby
Stavebno montážne práce náročné ucelené -
79 HZS | HZS000113 | odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac | 200,000 hod | 11,59 | 2.318,00 | 2.318,00 | 20 |
ako 8 hodín, | |||||||
80 HZS | HZS000200 | Revzia elektrického zariadenia | 20,000 hod | 17,14 | 342,80 | 342,80 | 20 |
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby | 2.660,80 | 2.660,80 | |||||
Za rozpočet celkom | 13.238,53 | 13.238,53 | |||||
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťa
Krycí list rozpočtu v EUR
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Miesto: | Rozpočet: | |||||||||
Objekt : SO 03 Odborná učebňa pre výkrm moriek JKSO : | Spracoval: | |||||||||
Časť : SO 03.01 Architektúra | Dňa: | 18.09.2017 | Zmluva č.: | |||||||
Odberateľ: | IČO: | DIČ: | ||||||||
Dodávateľ: EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx | IČO: | 35683066 | DIČ: SK 20 20 339211 | |||||||
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. 81105 Bratislava | IČO: | DIČ: | ||||||||
1 M3 OP 53.247 | 1 M2 UP | 53.247 | ||||||||
1 M2 ZP 53.247 | 1 M | 53.247 | ||||||||
A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | ||
1 | HSV: | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska | |||||
2 | PSV: | 7 | Murárske výpomoce | 12 | Prevádzkové vplyvy | |||||
3 | MCE: | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky | |||||
4 | iné: | 9 | 14 | |||||||
5 | Súčet: | 44.372,65 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | ||||
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: | dátum: podpis: pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ | D | ON - ostatné náklady | ||||||
16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |||||||||
pečiatka: | 17 | Inžinierska činnosť | ||||||||
18 | Projektové práce | |||||||||
19 | Kompletizačná činnosť | |||||||||
20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |||||||||
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: | E | Celkové náklady | ||||||||
21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 44.372,65 | ||||||||
pečiatka: | 22 | DPH 20% z: | 44.372,65 | 8.874,53 | ||||||
23 | DPH 0% z: | |||||||||
24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 53.247,18 | ||||||||
F | Odpočet - prípočet | |||||||||
tlačivo: ODIS A10
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 08.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 03 Odborná učebňa pre výkrm moriek
Časť : SO 03.01 Architektúra
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
Spolu | Spolu |
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 3.205,80 | 0,00 | 3.205,800 | 28,21098 | 0,000 |
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 6.568,12 | 0,00 | 6.568,120 | 64,07258 | 0,000 |
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 8.122,05 | 0,00 | 8.122,050 | 1,80962 | 28,746 |
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 17.895,97 | 0,00 | 17.895,970 | 94,09319 | 28,746 |
766 - Konštrukcie stolárske | 4.052,45 | 0,00 | 4.052,450 | 0,01361 | 0,000 |
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 487,01 | 0,00 | 487,010 | 0,00000 | 0,960 |
771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 15,90 | 17,47 | 33,370 | 0,11239 | 0,000 |
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 144,57 | 143,19 | 287,760 | 0,84679 | 0,000 |
783 - Nátery | 139,40 | 0,00 | 139,400 | 0,01870 | 0,000 |
784 - Maľby | 800,91 | 0,00 | 800,910 | 0,14416 | 0,000 |
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 5.640,24 | 160,66 | 5.800,900 | 1,13565 | 0,960 |
Za rozpočet celkom | 23.536,21 | 160,66 | 23.696,870 | 95,22883 | 29,706 |
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 08.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 03 Odborná učebňa pre výkrm moriek
Časť : SO 03.01 Architektúra
Prehľad rozpočtových nákladov v
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | DPH |
číslo | cenníka | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál | Jednotkov Spolu | Jednotková Spolu | % |
PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive
1 014 | 31023-8211 | akejkoľvek hr. na maltu MVC | 1,352 m3 | 145,06 | 196,12 | 1,77807 | 2,40395 | 20 | ||
0,65*0,65*0,40*8 = 1.352 | ||||||||||
Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive | ||||||||||
2 014 | 31023-9211 | akejkoľvek hr. na maltu MVC | 13,098 m3 | 136,96 | 1.793,90 | 1,77807 | 23,28916 | 20 | ||
(1,80*1,20-0,65*0,27)*0,25*20+(1,80*1,20- | ||||||||||
0,65*0,27)*0,40*4 = 13.098 | ||||||||||
3 011 | 31716-1111 | Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm | 78,000 kus | 9,15 | 713,70 | 0,01726 | 1,34628 | 20 | ||
26*3 "otvory pre vzduchotechniku" = 78.000 | ||||||||||
4 011 | 31716-1115 | Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm | 9,000 kus | 14,26 | 128,34 | 0,03187 | 0,28683 | 20 | ||
3*3 "otvory pre vzduchotechniku" = 9.000 | ||||||||||
5 011 | 31716-1119 | Preklady POROTHERM 120/65/3000 mm | 12,000 kus | 20,53 | 246,36 | 0,04791 | 0,57492 | 20 | ||
4*3 = 12.000 | ||||||||||
6 011 | 31716-1129 | Preklady POROTHERM 120/65/3250 mm | 6,000 kus | 21,23 | 127,38 | 0,05164 | 0,30984 | 20 | ||
2*3 = 6.000 | ||||||||||
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | ||||||||||
spolu: | 3205,800 | 3.205,80 | 0,00 | 28,21098 | 0,000 | |||||
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | ||||||||||
7 014 | 61142-1231 | Oprava váp. omietky stropov štukových 5-10% | 541,630 m2 | 1,60 | 866,61 | 0,00646 | 3,49893 | 20 | ||
571,87-15,12*2 = 541.630 | ||||||||||
8 014 | 61242-1231 | Oprava váp. omiet. vnút. xxxxx xxxxxxxxx 5-10% | 204,060 m2 | 1,24 | 253,03 | 0,00578 | 1,17947 | 20 | ||
3,40*10,15*6- | ||||||||||
(2,60*2,60+1,30*2,0*3+1,65*3,40*2+55,22)+(4,20 | ||||||||||
+3,60)*2*5,0 = 204.060 | ||||||||||
9 011 | 61242-1637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 55,220 m2 | 5,78 | 319,17 | 0,05538 | 3,05808 | 20 | ||
1,80*1,20*24+0,65*0,65*8 = 55.220 | ||||||||||
10 011 | 62242-1143 | Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II | 12,020 m2 | 9,06 | 108,90 | 0,05257 | 0,63189 | 20 | ||
1,80*1,20*4+0,65*0,65*8 = 12.020 | ||||||||||
11 014 | 62242-2121 | Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 10% | 603,811 m2 | 1,79 | 1.080,82 | 0,02142 | 12,93363 | 20 | ||
(3,70*11,0+5,40*4,40)*2- | ||||||||||
(2,70*2,70+1,50*1,50*3+2,20*1,40+1,20*0,90) = | ||||||||||
110.720 | ||||||||||
75,85*3,20+5,70*5,20- (0,65*0,27*14+1,80*1,20*2+2,70*1,80*2+3,0*1,50 ) = 251.363 | |||||||
75,85*3,30+4,70*5,20- (0,65*0,27*14+1,80*1,20*2+2,70*1,80*2+3,0*1,50 ) = 253.748 -12,02 = -12.020 | |||||||
12 014 62242-9131 Postrek vonkajšej omietky štukom metlou 615,831 m2 603,811+12,02 = 615.831 | 2,07 | 1.274,77 | 0,01158 | 7,13132 | 20 | ||
Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený 13 011 63245-1053 alebo liaty hr. do 3 cm 541,630 m2 | 4,92 | 2.664,82 | 0,06580 | 35,63925 | 20 | ||
spolu: 6568,120 | 6.568,12 | 0,00 | 64,07258 | 0,000 | |||
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do
14 003 15 003 | 94194-1031 94194-1191 | 1 m v. do 10 m (3,70*11,0+5,40*4,40)*2+75,85*3,20+5,70*5,20+7 5,85*3,30+4,70*5,20 = 676.025 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 | 676,025 m2 1.352,050 m2 | 1,25 0,95 | 845,03 1.284,45 | 0,00061 | 0,82475 | 20 20 | ||
16 003 | 94194-1831 | 676,025*2 = 1352.050 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 676,025 m2 | 0,77 | 520,54 | 20 | ||||
17 003 | 94195-5002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 541,630 m2 | 2,37 | 1.283,66 | 0,00166 | 0,89911 | 20 | ||
571,87-15,12*2 = 541.630 | ||||||||||
18 011 19 013 | 95290-1311 96508-1813 | Vyčistenie poľnohospodárskych budov a objektov Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 | 541,630 m2 1,580 m2 | 1,46 2,60 | 790,78 4,11 | 0,00002 | 0,01083 | 0,065 | 0,103 | 20 20 |
20 013 | 96806-1112 | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 | 50,000 kus | 0,17 | 8,50 | 20 | ||||
21 013 | 96806-2246 | 1*2+12*4 = 50.000 Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2 | 27,000 m2 | 2,08 | 56,16 | 0,00094 | 0,02538 | 0,027 | 0,729 | 20 |
22 013 | 96807-1125 | 1,20*1,80*12+0,90*1,20*1 = 27.000 Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 | 8,000 kus | 0,47 | 3,76 | 20 | ||||
23 013 | 96807-1136 | 2+6 = 8.000 Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2 | 4,000 kus | 1,64 | 6,56 | 20 | ||||
24 013 | 96807-2455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 3,000 m2 | 6,17 | 18,51 | 0,00120 | 0,00360 | 0,076 | 0,228 | 20 |
25 013 | 96807-2456 | 0,90*2,0*1+0,60*2,0*1 = 3.000 Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 | 7,800 m2 | 4,79 | 37,36 | 0,00103 | 0,00803 | 0,063 | 0,491 | 20 |
26 013 | 96807-2558 | 1,30*2,0*3 = 7.800 Vybúranie kov. vrát do 5 m2 | 2,795 m2 | 3,73 | 10,43 | 0,00085 | 0,00238 | 0,060 | 0,168 | 20 |
27 013 | 96807-2559 | 1,30*2,15*1 = 2.795 Vybúranie kov. vrát nad 5 m2 | 6,760 m2 | 2,37 | 16,02 | 0,00057 | 0,00385 | 0,066 | 0,446 | 20 |
2,60*2,60*1 = 6.760 |
Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC | |||||||||||
28 013 | 97103-3431 | hr. do 15 cm | 20,000 kus | 1,86 | 37,20 | 0,00034 | 0,00680 | 0,069 | 1,380 | 20 | |
"otvory pre vzduchotechniku" | |||||||||||
Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC | |||||||||||
29 013 | 97103-3451 | hr. do 45 cm | 4,000 kus | 12,93 | 51,72 | 0,00136 | 0,00544 | 0,207 | 0,828 | 20 | |
"otvory pre vzduchotechniku" | |||||||||||
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC | |||||||||||
30 013 | 97103-3631 | hr. do 15 cm | 4,320 m2 | 3,51 | 15,16 | 0,00055 | 0,00238 | 0,270 | 1,166 | 20 | |
1,20*1,80*2 = 4.320 | |||||||||||
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC | |||||||||||
31 013 | 97103-3651 | hr. do 60 cm | 9,132 m3 | 28,21 | 257,61 | 0,00187 | 0,01708 | 1,800 | 16,438 | 20 | |
(2,70*1,80-1,80*1,20)*0,40*4 = 4.320 | |||||||||||
(3,0*1,60-1,80*1,20)*0,40*2 = 2.112 | |||||||||||
1,50*1,50*0,40*3 = 2.700 | |||||||||||
Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. | |||||||||||
32 013 | 97801-1121 | do 10 % | 541,630 m2 | 0,25 | 135,41 | 0,004 | 2,167 | 20 | |||
541,63 = 541.630 | |||||||||||
Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do | |||||||||||
33 013 | 97801-3121 | 10 % | 204,060 m2 | 0,25 | 51,02 | 0,004 | 0,816 | 20 | |||
Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV | |||||||||||
34 013 | 97801-5221 | do 10 % | 603,811 m2 | 0,17 | 102,65 | 0,005 | 3,019 | 20 | |||
Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy | |||||||||||
35 013 | 97805-9531 | nad 2 m2 | 11,280 m2 | 2,27 | 25,61 | 0,068 | 0,767 | 20 | |||
(1,70+0,90)*2*2,40-0,60*2 = 11.280 | |||||||||||
36 244 | 97908-0002 | Skladné na skládke - ostatná suť | 29,706 t | 12,48 | 370,73 | 20 | |||||
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 | |||||||||||
37 013 | 97908-1111 | km | 29,706 t | 7,59 | 225,47 | 20 | |||||
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý | |||||||||||
38 013 | 97908-1121 | ďalší 1 km | 415,884 t | 0,23 | 95,65 | 20 | |||||
29,706*14 = 415.884 | |||||||||||
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných | |||||||||||
39 013 | 97908-2111 | hmôt do 10 m | 29,706 t | 6,59 | 195,76 | 20 | |||||
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt | |||||||||||
40 013 | 97908-2121 | každých ďalších 5 m | 178,236 t | 0,74 | 131,89 | 20 | |||||
29,706*6 = 178.236 | |||||||||||
Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 | |||||||||||
41 014 | 99928-1111 | m | 94,093 t | 16,37 | 1.540,30 | 20 | |||||
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 8122,050 | 8.122,05 | 0,00 | 1,80962 | 28,746 | ||||||
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 17.895,970 | 17.895,97 | 0,00 | 94,09319 | 28,746 | ||||||
PRÁCE A DODÁVKY PSV
766 - Konštrukcie stolárske
Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka,
42 766 76662-2239 | monáž | 9,720 m2 | 126,00 | 1.224,72 | 0,00140 | 0,01361 | 20 |
1,80*1,20*4+1,20*0,90*1 = 9.720 | |||||||
Dvere interier. 2-krídl. 1300/1970 s kovov. | |||||||
43 766 76666-1139 | zárubňou - dodávka, montáž (komplet) | 3,000 kus | 342,00 | 1.026,00 | 20 |
Dvere exterier 2-krídl. 1300/2150 s kov. zár. - | ||||||||||
44 766 | 76666-1147 | dodávka, montáž (komplet) | 1,000 kus | 515,00 | 515,00 | 20 | ||||
Dvere exterier 2-krídl. 2600/2600 s kov. zár. - | ||||||||||
45 766 | 76666-1148 | dodávka, montáž (komplet) | 1,000 kus | 980,00 | 980,00 | 20 | ||||
Dvere interier. 1-krídl. 600/1970 s kovov. | ||||||||||
46 766 | 76666-1182 | zárubňou - dodávka, montáž (komplet) | 1,000 kus | 121,50 | 121,50 | 20 | ||||
Dvere interier. 1-krídl. 900/1970 s kovov. | ||||||||||
47 766 | 76666-1192 | zárubňou - dodávka, montáž (komplet) | 1,000 kus | 139,50 | 139,50 | 20 | ||||
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch | ||||||||||
48 766 | 99876-6202 | výšky do 12 m | 45,728 % | 1,00 | 45,73 | 20 | ||||
766 - Konštrukcie stolárske spolu: | 4052,450 | 4.052,45 | 0,00 | 0,01361 | 0,000 | |||||
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | ||||||||||
49 767 76719-3905 | Demontáž výustiek vzduchotechniky | 8,000 kus | 59,91 | 479,28 | 0,120 | 0,960 | 20 | |||
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v | ||||||||||
50 767 99876-7202 | objektoch výšky do 12 m | 6,440 % | 1,20 | 7,73 | 20 | |||||
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 487,010 | 487,01 | 0,00 | 0,00000 | 0,960 | |||||
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.
51 771 | 77157-1107 | 200x200 do malty | 1,580 m2 | 8,46 | 13,37 | 0,05023 | 0,07936 | 20 | ||
52 MAT | 597 635600 | Dlažba keramická | 1,738 m2 | 10,05 | 17,47 | 0,01900 | 0,03302 | 20 | ||
1,58*1,10 = 1.738 | ||||||||||
Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži | ||||||||||
53 771 | 77157-9791 | podláh keram. | 1,580 m2 | 0,26 | 0,41 | 20 | ||||
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch | ||||||||||
54 771 | 99877-1202 | výšky do 12 m | 0,433 % | 4,90 | 2,12 | 20 | ||||
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: | 33,370 | 15,90 | 17,47 | 0,11239 | 0,000 |
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
55 771 56 MAT | 78147-1107 597 636480 | do malty (1,70+0,90)*2*2,40-0,60*2 = Obklad keramický | 11.280 | 11,280 m2 12,408 m2 | 10,79 11,54 | 121,71 | 143,19 | 0,05417 0,01900 | 0,61104 0,23575 | 20 20 | |
11,28*1,10 = 12.408 | |||||||||||
57 771 | 78147-9711 | Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker. | 11,280 m2 | 1,10 | 12,41 | 20 | |||||
58 771 | 99878-1202 | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m | 4,179 % | 2,50 | 10,45 | 20 | |||||
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: 287,760 | 144,57 | 143,19 | 0,84679 | 0,000 | |||||||
Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické 59 783 78312-2110 dvojnásobné 85,000 m2 | 1,64 | 139,40 | 0,00022 | 0,01870 | 20 | ||||||
783 - Nátery spolu: 139,400 | 139,40 | 0,00 | 0,01870 | 0,000 | |||||||
Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200
783 - Nátery
784 - Maľby
Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. b. strop | |||||||||
60 784 78445-1371 | miest. do3,8m | 800,910 m2 | 1,00 | 800,91 | 0,00018 | 0,14416 | 20 | ||
541,63+204,06+55,22 = 800.910 | |||||||||
784 - Maľby spolu: | 800,910 | 800,91 | 0,00 | 0,14416 | 0,000 | ||||
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 5800,900 | 5.640,24 | 160,66 | 1,13565 | 0,960 | ||||
Za rozpočet celkom | 23696,87 | 23.536,21 | 160,66 | 95,22883 | 29,706 | ||||
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uved
Hárok obsahuje: 1) Krycí list rozpo
2) Rekapitulácia rozpočtu
3) Rozpočet Späť na hárok:
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Zálesie ZTI RP alt
SO 03.02 - ODBORNÁ UČEBŇA PRE VÝKRM MORIEK
JKSO: KS:
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ:EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
Xxxxx Xxxxxxx IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
EURO-BUILDING .a., Podunajská 23, 821 06 Bratislava IČO DPH: Poznámka:
18.09.2017
Náklady z rozpočtu | 4.263,00 | ||||
Ostatné náklady | 0,00 | ||||
Cena bez DPH | 4.263,00 | ||||
DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | z | 4.263,00 | 852,60 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 5.115,60 |
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných
Objednávateľ
Zhotoviteľ
Projektant
Dátum a podpis:
Pečiatka
Spracovateľ
Dátum a podpis:
Pečiatka
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING .a., Podunajská 23, 821 06 Bratislava Spracovateľ: Kód - Popis | EURO-BUILDING .a., Poduna Cena celkom [EUR] |
1) Náklady z rozpočtu | 4.263,00 |
HSV - Práce a dodávky HSV | 3.138,84 |
1 - Zemné práce | 1.149,66 |
4 - Vodorovné konštrukcie | 55,15 |
5 - Komunikácie | 139,50 |
8 - Rúrové vedenie | 1.427,50 |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 90,31 |
99 - Presun hmôt HSV | 276,72 |
PSV - Práce a dodávky PSV | 1.124,16 |
713 - Izolácie tepelné | 57,13 |
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 262,65 |
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 306,44 |
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | 482,37 |
767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 0,00 |
2) Ostatné náklady | 0,00 |
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 4.263,00 |
ROZPOČET
Stavba:
Zálesie ZTI RP alt
Objekt:
SO 03.02 - ODBORNÁ UČEBŇA PRE VÝKRM MORIEK
Miesto:
Objednávateľ:
Dátum:
Projektant:
18.09.2017
Xxxxx Xxxxxxx
Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Zálesie ZTI RP alt
Objekt:
SO 03.02 - ODBORNÁ UČEBŇA PRE VÝKRM MORIEK
Miesto:
Objednávateľ:
Dátum:
Projektant:
18.09.2017
Xxxxx Xxxxxxx
Dátum a podpis: Pečiatka
Zhotoviteľ:EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx
Spracovateľ:
EURO-BUILDING .a., Poduna
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
1 | K | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 9,500 | 12,44 | 118,18 | |
2 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm xxxx.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 36,400 | 5,55 | 202,02 | |
3 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 36,400 | 0,55 | 20,02 | |
4 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 5,600 | 34,76 | 194,66 | |
5 | K | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 5,600 | 6,95 | 38,92 | |
6 | K | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 38,300 | 2,43 | 93,07 | |
7 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 38,300 | 1,32 | 50,56 | |
8 | K | 162201211 | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 | m3 | 3,300 | 2,57 | 8,48 | |
9 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1- 4, do 1000 m | m3 | 14,300 | 2,52 | 36,04 | |
10 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 14,300 | 1,41 | 20,16 | |
11 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 14,300 | 0,53 | 7,58 | |
12 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 29,600 | 2,28 | 67,49 | |
13 | K | 175101101 | Obsyp potrubia | m3 | 11,700 | 9,09 | 106,35 | |
14 | M | 5833752900.1 | Obsyp potrubia 0-4 | m3 | 11,700 | 15,22 | 178,07 | |
15 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 26,000 | 0,31 | 8,06 |
1 - Zemné práce
4 - Vodorovné konštrukcie
4.263,00
3.138,84
1.149,66
55,15
16 | K | 451573111.i | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm | m3 | 2,600 | 21,21 | 55,15 |
5 - Komunikácie 139,50
17 | K | 561121111 | Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm | m2 | 9,500 | 0,80 | 7,60 | |
18 | M | 5833343100x | Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b | m3 | 1,450 | 20,47 | 29,68 | |
19 | K | 581121111 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm | m2 | 9,500 | 10,76 | 102,22 |
8 - Rúrové vedenie 1.427,50
20 | K | 871260310 | Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm | m | 2,500 | 6,33 | 15,83 | |
21 | M | 2860014480.1 | PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 2,000 | 7,59 | 15,18 | |
22 | M | 2860014480.2 | PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 2,000 | 5,83 | 11,66 |
23 | K | 871310310 | Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm | m | 29,000 | 6,93 | 200,97 | |
24 | M | 2860014540.1 | PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 4,000 | 14,48 | 57,92 | |
25 | M | 2860014550.1 | PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizačný systém SN10 P | ks | 2,000 | 28,97 | 57,94 | |
26 | M | 2860014560.1 | PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 4,000 | 62,13 | 248,52 | |
27 | M | 2860014540.2 | PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 3,000 | 8,32 | 24,96 | |
28 | K | 877260310 | Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm | ks | 2,000 | 4,41 | 8,82 | |
29 | M | 2860014760.1 | PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 1,000 | 4,88 | 4,88 | |
30 | M | 2860014760.2 | PP koleno 100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 1,000 | 4,88 | 4,88 | |
31 | K | 877310310 | Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm | ks | 2,000 | 5,38 | 10,76 | |
32 | M | 2860014830.1 | PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 1,000 | 7,98 | 7,98 | |
33 | M | 2860014840.1 | PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 1,000 | 8,00 | 8,00 | |
34 | K | 877310320 | Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm | ks | 1,000 | 5,83 | 5,83 | |
35 | M | 2860015080.1 | PP odbočka 150/100/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 1,000 | 15,94 | 15,94 | |
36 | K | 877310340 | Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm | ks | 2,000 | 6,20 | 12,40 | |
37 | M | 2860015350 | PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10 | ks | 1,000 | 9,72 | 9,72 | |
38 | M | 2860015350.1 | PP redukcia 100/70 - PP-ht | ks | 1,000 | 6,42 | 6,42 | |
39 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 29,000 | 1,13 | 32,77 | |
40 | K | 894431281 | Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160 | ks | 1,000 | 41,94 | 41,94 | |
41 | M | 2860008670 | Predĺženie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 120,96 | 120,96 | |
42 | M | 2860008700 | Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630 | ks | 2,000 | 17,25 | 34,50 | |
43 | M | 2860008820 | Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 185,97 | 185,97 | |
44 | M | 5524213570 | Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 | ks | 1,000 | 169,94 | 169,94 | |
45 | M | 2860008700.2 | Presuvka 150mm | ks | 1,000 | 5,81 | 5,81 | |
46 | M | 5922441020 | Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 88,15 | 88,15 | |
47 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 29,000 | 0,65 | 18,85 |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 90,31
48 | K | 971046018 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t | cm | 50,000 | 1,07 | 53,50 | |
49 | K | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | m | 4,000 | 1,31 | 5,24 | |
50 | K | 974031142 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t | m | 2,500 | 1,15 | 2,88 |
51 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 2,219 | 5,34 | 11,85 | |
52 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,219 | 7,59 | 16,84 |
53 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 19,570 | 14,14 | 276,72 |
99 - Presun hmôt HSV 0,00
PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolácie tepelné
276,72
1.124,16
57,13
54 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 6,000 | 1,77 | 10,62 | |
55 | M | 2837741568 | 35 x 20 izolácia-trubica | m | 6,120 | 1,33 | 8,14 | |
56 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 16,000 | 1,77 | 28,32 | |
57 | M | 2837741540 | 22 x 13 izolácia-trubica | m | 16,320 | 0,56 | 9,14 | |
58 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 0,697 | 1,31 | 0,91 |
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 262,65
59 | K | 721171406 | Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 2,500 | 20,06 | 50,15 | |
60 | K | 721171408 | Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 4,500 | 27,08 | 121,86 | |
61 | K | 721171503 | Potrubie z rúr PP-HD 50/3 odpadné prípojné | m | 0,400 | 9,00 | 3,60 | |
62 | K | 721171508 | Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné prípojné | m | 0,400 | 17,35 | 6,94 | |
63 | K | 721172354 | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70 | ks | 1,000 | 3,53 | 3,53 | |
64 | M | 2860022620 | HT čistiaci kus DN 70 - | ks | 1,000 | 2,09 | 2,09 | |
65 | K | 721172357 | Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100 | ks | 1,000 | 4,48 | 4,48 | |
66 | M | 2860022630 | HT čistiaci kus DN 100 - | ks | 1,000 | 3,16 | 3,16 | |
67 | K | 721194105 | Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D Z50rixa1d,e8nie prípojky na potrubí vyvedenie | ks | 1,000 | 1,85 | 1,85 | |
68 | K | 721194109 | a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 1,000 | 2,73 | 2,73 | |
69 | K | 721274103 | Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810 | ks | 1,000 | 29,51 | 29,51 | |
70 | K | 72127410301544 | Ventilačné hlavice interierova- DN 70 | ks | 1,000 | 26,40 | 26,40 | |
71 | K | 721290111 | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 7,800 | 0,52 | 4,06 | |
72 | K | 998721201 | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | % | 2,287 | 1,00 | 2,29 |
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 306,44
73 | K | 722131913 | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25 | ks | 1,000 | 17,54 | 17,54 | |
74 | K | 722171132 | Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D20/2,0 lisovaním | m | 16,000 | 8,40 | 134,40 | |
75 | K | 722171134 | Potrubie z plastických rúr Pe-rt/al/pe-hd D32/3,0 lisovaním | m | 6,000 | 15,34 | 92,04 | |
76 | K | 722221010 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2 | ks | 2,000 | 1,69 | 3,38 | |
77 | M | 5511870000 | Guíový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 2,000 | 3,60 | 7,20 |
78 | K | 722221020 | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 | ks | 1,000 | 3,12 | 3,12 | |
79 | M | 5511870020 | Guíový uzáver pre vodu , 1", FF páčka, niklovaná mosadz | ks | 1,000 | 8,45 | 8,45 | |
80 | K | 722290226 | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 22,000 | 1,03 | 22,66 | |
81 | K | 722290234 | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 22,000 | 0,69 | 15,18 | |
82 | K | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 3,529 | 0,70 | 2,47 |
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety 482,37
83 | K | 725119309 | Montáž záchodovej misy kombinovanej | ks | 1,000 | 24,75 | 24,75 | |
84 | M | 0000000000 | Misa kombinovaná stojacia | ks | 1,000 | 51,66 | 51,66 | |
85 | M | 6420144730 | Klozetové sedátko, duroplast, biela | ks | 1,000 | 17,20 | 17,20 | |
86 | K | 725219201 | Montáž umývadla | ks | 1,000 | 24,66 | 24,66 | |
87 | M | 6421370600 | T64 /1200/2x3/8 nerez | ks | 1,000 | 3,34 | 3,34 | |
88 | M | 6429462300x | Umývadlo 50x39,5cm, otvor pre bateriu v strede | ks | 1,000 | 42,24 | 42,24 | |
89 | K | 725539100 | Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého do 30 L | ks | 1,000 | 29,04 | 29,04 | |
90 | M | 5413000170.1 | Elektrický ohrievač Ariston TI Shape 10 UR, 10l, 1,5kW | ks | 1,000 | 114,40 | 114,40 | |
91 | K | 725819401 | Montáž ventilu rohového | ks | 5,000 | 2,64 | 13,20 | |
92 | M | 5510124100 | Ventil rohový G 1/2" + FLEXI hadica | ks | 5,000 | 10,14 | 50,70 | |
93 | M | 551012410001 | Dodávka násteniek G1/2 | ks | 5,000 | 4,51 | 22,55 | |
94 | K | 725829201 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej | ks | 1,000 | 5,91 | 5,91 | |
95 | M | 5514644580 | Umývadlová batéria stojankova | ks | 1,000 | 52,44 | 52,44 | |
96 | K | 725869301 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 1,000 | 2,03 | 2,03 | |
97 | M | 5514703200 | Multy sifón k pakovej baterii s výp. 5/4x40 | ks | 1,000 | 2,23 | 2,23 | |
98 | K | 725989101 | Montáž dvierok šachtových | ks | 2,000 | 2,64 | 5,28 | |
99 | M | 6421370600.x | Dvierka 150x200 mm plastové | ks | 2,000 | 4,93 | 9,86 | |
## | K | 725989101012 | Montáž vetracej mriežky | ks | 1,000 | 2,64 | 2,64 | |
## | M | 642137060024 | Vetracia mriežka 100x100 mm plastové | ks | 1,000 | 6,60 | 6,60 | |
## | K | 998725201 | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m | % | 5,462 | 0,30 | 1,64 | |
767 - Konštrukcie doplnkové kovové | ||||||||
## | K | 767396102 | Vyhotovenie prestupu vetracieho potrubia cez strechu s oplechovaním | ks | 1,000 | 11,35 | 11,35 | |
## | M | 1381403004.1 | Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,8 mm | m2 | 0,300 | 14,08 | 4,22 | |
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 08.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 03 Odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat Časť : SO 03.03 Elektroinštalácia
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
Spolu | Spolu |
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00000 | 0,000 |
21-M Elektromontáže | 13.379,18 | 0,00 | 13.379,18 | 0,00000 | 0,000 |
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby | 2.892,60 | 0,00 | 2.892,60 | 0,00000 | 0,000 |
Za rozpočet celkom | 16.412,78 | 0,00 | 16.412,78 | 0,00000 | 0,000 |
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 08.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 03 Odborná učebňa pre výkrm brojlerových kurčiat Časť : Elektroinštalácia
Prehľad rozpočtových nákladov v
Kód Kód položky cenníka
Spolu
Jednotkov
DPH
%
Spolu
Jednotková
Spolu
Suť v tonách
Hmotnosť v tonách
Cena celkom
Jednotková
cena
Merná
jednotka
Množstvo výmera
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
výkaz-výmer
Por.
číslo
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie
1 013 974032831 Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných
pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t
50,000 m 2,82 141,00 141,00 20
9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie 141,00 141,00
21-M | Elektromontáže | |||||||
2 | 921 | 210010012 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, | 400,000 m | 0,60 | 240,00 | 240,00 | |
uložená voľne alebo pod omietkou | ||||||||
3 MAT | 3450527700 | Spojka PP 0223/1 | 160,000 ks | 0,10 | 16,00 | 16,00 | 20 | |
4 MAT | 3450726300 | Rúrka tuhá PVC 1523 | 400,000 m | 0,99 | 396,00 | 396,00 | 20 | |
5 MAT | 3450803100 | Koleno PC Z PH 21 | 80,000 ks | 1,01 | 80,80 | 80,80 | 20 | |
6 | 921 | 210010033 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2423 | 50,000 m | 0,67 | 33,50 | 33,50 | 20 |
"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | ||||||||
7 MAT | 3450710300 | Rúraka FXP 25 | 50,000 ks | 0,61 | 30,50 | 30,50 | 20 | |
8 | 921 | 210010034 | Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 | 30,000 m | 0,82 | 24,60 | 24,60 | 20 |
"Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou | ||||||||
9 MAT | 3450716100 | Rúrka kopex 3329 | 30,000 m | 2,54 | 76,20 | 76,20 | 20 | |
921 | 210010123 | Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, | 10,000 m | 1,04 | 10,40 | 10,40 | ||
10 | uložená voľne, vnútorná | |||||||
11 MAT | 3450705100 | I-Rúrka FXKVR 50 | 10,000 m | 1,34 | 13,40 | 13,40 | ||
921 | 210010134 | Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 47 mm, | 10,000 m | 1,23 | 12,30 | 12,30 | ||
12 | uložená pevne, vnútorná | |||||||
13 MAT | 3450638200 | Svorka WAGO 224-101 | 50,000 ks | 0,30 | 15,00 | 15,00 | 20 | |
14 MAT | 3450643900 | Svorka WAGO 273-100 | 40,000 ks | 0,17 | 6,80 | 6,80 | 20 | |
15 MAT | 3450645310 | Svorka WAGO 221-413 | 30,000 ks | 0,32 | 9,60 | 9,60 | ||
16 | KP | 21001-0351 | Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm2 ( 6455-11) | 12,000 ks | 6,32 | 75,84 | 75,84 | 20 |
17 | MAT | 345 620D600 | Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2) plast | 12,000 ks | 3,82 | 45,84 | 45,84 | 20 |
921 | 210011306 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro | 400,000 ks | 0,64 | 256,00 | 256,00 | 20 | |
18 | pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa | |||||||
19 MAT | 2830403500 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | 400,000 ks | 0,02 | 8,00 | 8,00 | 20 | |
20 MAT | 2830048000 | Sťahovacia páska čierna 140x3,6 | 250,000 ks | 0,04 | 10,00 | 10,00 | 20 | |
21 MAT | 2830049000 | Sťahovacia páska čierna 200x3,6 | 250,000 ks | 0,09 | 22,50 | 22,50 | 20 | |
22 | 921 | 210020302 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery | 210,000 m | 3,95 | 829,50 | 829,50 | 20 |
23 | MAT | 3450600003 | 210,000 m | 2,67 | 560,70 | 560,70 | 20 | |
24 MAT 3450600039 4,000 m 4,68 18,72 18,72 20
150,000 ks | 1,41 | 211,50 | 211,50 | 20 |
150,000 ks | 1,07 | 160,50 | 160,50 | 20 |
15,000 m | 5,41 | 81,15 | 81,15 | 20 |
15,000 m | 7,84 | 117,60 | 117,60 | 20 |
2,000 m | 11,82 | 23,64 | 23,64 | 20 |
10,000 ks | 2,35 | 23,50 | 23,50 | 20 |
5,000 ks | 0,26 | 1,30 | 1,30 | 20 |
3,000 ks | 13,28 | 39,84 | 39,84 | 20 |
80,000 ks | 0,51 | 40,80 | 40,80 | 20 |
15,000 ks | 0,52 | 7,80 | 7,80 | 20 |
5,000 ks | 0,74 | 3,70 | 3,70 | 20 |
2,000 ks | 1,61 | 3,22 | 3,22 | 20 |
25 | MAT | 3450600342 |
26 MAT | 3450600461 | |
27 921 | 210020310 | |
28 MAT | 3450600022 | |
29 MAT | 3450600057 | |
30 MAT | 3450600361 | |
31 | MAT | 3450600435 |
32 | MAT | 3450600465 |
33 | 921 | 210100001 |
34 | 921 | 210100002 |
35 | 921 | 210100003 |
36 | 921 | 210100004 |
Nosník 62 elektroinštalačný materiál, obj.č.
1570062
Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalačný materiál, obj.č. 1210008
Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery
Káblový žľab 250/100 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1125012
Koleno 90° 250/100 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1125091
U – záves 250 elektroinštalačný materiál, obj.č.
1525007
Spojka 100 elektroinštalačný materiál, obj.č.
1200100
Spojovací - sada M8 elektroinštalačný materiál, obj.č. 1240008
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane
zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | |||||||
37 MAT | 3452107500 | G-Káblové oko CU 25x 6 KU | 2,000 ks | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 20 |
921 210110021 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a
38 mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1
6,000 ks 3,50 21,00 21,00 20
39 MAT | 3450202210 | Spínač jednopólový plastový IP44, 1 230V/16A | 6,000 ks | 3,94 | 23,64 | 23,64 | 20 | |
40 921 | 210110511 | Prepínač vačkový v kryte S 25 VP, VL 01, 02 | 2,000 ks | 5,49 | 10,98 | 10,98 | 20 | |
41 MAT | 3580252250 | 1,000 ks | 46,75 | 46,75 | 46,75 | 20 | ||
42 MAT | 3580252251 | 1,000 ks | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 20 | ||
43 | 921 | 210111022 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z | 22,000 ks | 3,76 | 82,72 | 82,72 | 20 |
2 x zapojenie | ||||||||
44 MAT | 3450365060 | Jednozásuvka do vlhka na povrch 230V/16A | 22,000 ks | 2,96 | 65,12 | 65,12 | 20 | |
921 | 210111124 | Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, | 2,000 ks | 2,45 | 4,90 | 4,90 | 20 | |
45 | vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z | |||||||
46 MAT | 3450337100 | Zásuvka CSG 1653 | 1,000 ks | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 20 | |
47 MAT | 3450337200 | Zásuvka CSG 3253 | 1,000 ks | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 20 | |
48 | 921 | 210190007 | Úpava rozvodnice na mieste , programovanie | 1,000 ks | 405,45 | 405,45 | 405,45 | 20 |
DALI | ||||||||
49 MAT | 3450206000 | Ovládací panel osvetlenia DALI | 1,000 ks | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 20 | |
50 MAT | 3582201900 | DALI konvertor 1-10V | 1,000 ks | 446,25 | 446,25 | 446,25 | 20 | |
51 MAT | 9999000000 | Ostatný materiál | 1,000 eur | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 20 | |
921 | 210190051 | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l | 1,000 ks | 44,54 | 44,54 | 44,54 | 20 | |
52 | pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg | |||||||
53 MAT | 3570171400 | Rozvádzač RMS2 | 1,000 ks | 2465,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | 20 | |
63
64 MAT 3544247905
Svietidlá vaničkové pre priemysel LED stropné s
54 921 | 210200118 | |
55 921 | 210201001 | |
56 MAT | 3480571611 | |
57 MAT | 3480571611 | |
58 921 | 210203040 | |
59 MAT | 3480571451 | |
60 | 921 | 210220031 |
61 MAT | 3410300258 | |
62 MAT | 3410301603 | |
921 | 210220040 | |
3,000 ks | 7,39 | 22,17 | 22,17 | 20 |
36,000 ks | 7,76 | 279,36 | 279,36 | 20 |
12,000 ks | 84,30 | 1.011,60 | 1.011,60 | 20 |
24,000 ks | 106,10 | 2.546,40 | 2.546,40 | 20 |
1,000 ks | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 20 |
1,000 ks | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 20 |
1,000 ks | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 20 |
1,000 ks | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 20 |
1,000 ks | 10,24 | 10,24 | 10,24 | 20 |
6,000 ks | 3,54 | 21,24 | 21,24 | 20 |
6,000 ks | 0,32 | 1,92 | 1,92 | 20 |
6,000 ks | 0,40 | 2,40 | 2,40 | 20 |
670,000 m | 0,17 | 113,90 | 113,90 | 20 |
360,000 m | 0,37 | 133,20 | 133,20 | 20 |
310,000 m | 1,11 | 344,10 | 344,10 | 20 |
460,000 m | 0,20 | 92,00 | 92,00 | 20 |
460,000 m | 0,59 | 271,40 | 271,40 | 20 |
30,000 m | 0,26 | 7,80 | 7,80 | 20 |
30,000 m | 1,00 | 30,00 | 30,00 | 20 |
130,000 m | 0,30 | 39,00 | 39,00 | 20 |
130,000 m | 1,62 | 210,60 | 210,60 | 20 |
200,000 m | 0,25 | 50,00 | 50,00 | 20 |
200,000 m | 0,49 | 98,00 | 98,00 | 20 |
30,000 m | 0,46 | 13,80 | 13,80 | 20 |
30,000 m | 1,27 | 38,10 | 38,10 | 20 |
krytom z termoplastu, IP 65
LED svietidlo Neptun 40 studená biela 40W
LED svietidlo Neptun 40 studená biela 40W REG
0-10V
Montáž a zapojenie stropného LED svietidla LED svietidlo Pluto 2 biela 12W kruh opal Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E
Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E
KA
Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2
Svorka na potrubie "XXXXXXX" vrátane pásika
Cu
Xxxxxxx svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál
65 MAT 3544247910 Xxxxx XX, xxx. x. ESV000000038; bleskozvodný
a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m
921 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V
66 3x1,5
MAT 3410350085 CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
67 STN
MAT 3410350405 CMFM 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
68 STN
69 921 210800108 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V
3x2,5
MAT 3410350086 CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
70 STN
71 921 210800120 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V
5x2,5
72 MAT 3410350098 CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený
STN
921 210800121 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V
73 5x4
MAT | 3410350099 |
921 | 210800613 |
MAT | 3410350554 |
921 | 210800615 |
MAT | 3410350556 |
CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený
74 STN
75
76 H07V-K 6 Flexibilný kábel harmonizovaný
77
78 H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný
79 MAT | Xxxxxxxxxxxx rozvody cca 300 m | 1,000 kus | 175,31 | 175,31 | 175,31 | 20 |
80 MAT | Montáž slaboprúdových rozvodov | 1,000 kus | 297,50 | 297,50 | 297,50 | 20 |
21-M Elektromontáže | 13.379,18 | 13.379,18 |
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby
Stavebno montážne práce náročné ucelené - | ||||||
81 HZS HZS000113 | odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac | 220,000 hod | 11,59 | 2.549,80 | 2.549,80 | 20 |
ako 8 hodín, | ||||||
82 HZS HZS000200 | Revzia elektrického zariadenia | 20,000 hod | 17,14 | 342,80 | 342,80 | 20 |
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby | 2.892,60 | 2.892,60 | ||||
Za rozpočet celkom | 16.412,78 | 16.412,78 | ||||
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v sú
Krycí list rozpočtu v EUR
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Miesto: | Rozpočet: | |||||||||
Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa JKSO : | Spracoval: | |||||||||
Časť : SO 04.01 Architektúra | Dňa: | 18.09.2017 | Zmluva č.: | |||||||
Odberateľ: | IČO: | DIČ: | ||||||||
Dodávateľ: EURO-BUILDING .a., Xxxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxxxxxxx | IČO: | 35683066 | DIČ: SK 20 20 339211 | |||||||
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. 81105 Bratislava | IČO: | DIČ: | ||||||||
1 M3 OP 372.403 | 1 M2 UP | 372.403 | ||||||||
1 M2 ZP 372.403 | 1 M | 372.403 | ||||||||
A | ZRN | konštrukcie a práce | materiál | spolu ZRN | B | IN - Individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia stavby | ||
1 | HSV: | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska | |||||
2 | PSV: | 7 | Murárske výpomoce | 12 | Prevádzkové vplyvy | |||||
3 | MCE: | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky | |||||
4 | iné: | 9 | 14 | |||||||
5 | Súčet: | 310.335,99 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9: | 15 | Súčet riadkov 11 až 14: | ||||
projektant, rozpočtár, cenár dátum: podpis: | dátum: podpis: pečiatka: | dodávateľ, zhotoviteľ | D | ON - ostatné náklady | ||||||
16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |||||||||
pečiatka: | 17 | Inžinierska činnosť | ||||||||
18 | Projektové práce | |||||||||
19 | Kompletizačná činnosť | |||||||||
20 | Súčet riadkov 16 až 19: | |||||||||
odberateľ, obstarávateľ dátum: podpis: | E | Celkové náklady | ||||||||
21 | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 310.335,99 | ||||||||
pečiatka: | 22 | DPH 20% z: | 310.335,99 | 62.067,20 | ||||||
23 | DPH 0% z: | |||||||||
24 | Súčet riadkov 21 až 23: | 372.403,19 | ||||||||
F | Odpočet - prípočet | |||||||||
tlačivo: ODIS A10
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa
Časť : SO 04.01 Architektúra
Rekapitulácia rozpočtu v EUR
Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie a práce | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
Spolu | Spolu |
1 - ZEMNE PRÁCE | 470,38 | 0,00 | 470,38 | 0,00000 | 0,000 |
2 - ZÁKLADY | 6.597,51 | 0,00 | 6.597,51 | 189,60398 | 0,000 |
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | 7.879,36 | 0,00 | 7.879,36 | 53,49589 | 0,000 |
5 - KOMUNIKÁCIE | 1.708,16 | 1.781,01 | 3.489,17 | 82,70218 | 0,000 |
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | 43.194,52 | 0,00 | 43.194,52 | 397,84781 | 0,000 |
8 - RÚROVÉ VEDENIA | 72,00 | 1.800,00 | 1.872,00 | 0,15308 | 0,000 |
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 45.785,07 | 1.337,88 | 47.122,95 | 21,10837 | 532,942 |
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 105.707,00 | 4.918,89 | 110.625,89 | 744,91131 | 532,942 |
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 11.019,71 | 4.963,04 | 15.982,75 | 0,56753 | 0,000 |
713 - Izolácie tepelné | 2.936,83 | 20.400,99 | 23.337,82 | 8,76669 | 0,000 |
722 - Vnútorný vodovod | 200,90 | 0,00 | 200,90 | 0,00000 | 0,000 |
762 - Konštrukcie tesárske | 774,10 | 437,16 | 1.211,26 | 1,02675 | 0,000 |
763 - Konštrukcie - drevostavby | 14.166,05 | 0,00 | 14.166,05 | 13,40272 | 0,000 |
764 - Konštrukcie klampiarske | 3.574,82 | 0,00 | 3.574,82 | 1,15466 | 0,666 |
766 - Konštrukcie stolárske | 15.235,89 | 0,00 | 15.235,89 | 0,00000 | 0,000 |
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 474,94 | 0,00 | 474,94 | 0,00700 | 0,740 |
771 - Podlahy z dlaždíc keramických | 2.170,76 | 2.451,78 | 4.622,54 | 15,77521 | 0,000 |
775 - Podlahy vlysové a parketové | 561,34 | 0,00 | 561,34 | 0,00000 | 0,000 |
776 - Podlahy povlakové | 2.561,27 | 0,00 | 2.561,27 | 0,00000 | 0,034 |
777 - Podlahy zo syntetických hmôt | 3.085,83 | 0,00 | 3.085,83 | 1,96798 | 0,000 |
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek | 2.853,04 | 3.100,07 | 5.953,11 | 18,33323 | 0,000 |
783 - Nátery | 348,65 | 0,00 | 348,65 | 0,04766 | 0,000 |
784 - Maľby | 1.664,12 | 0,00 | 1.664,12 | 0,29954 | 0,000 |
787 - Zasklievanie | 6.413,39 | 0,00 | 6.413,39 | 0,02648 | 0,000 |
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 68.041,64 | 31.353,04 | 99.394,68 | 61,37546 | 1,439 |
Za rozpočet celkom | 173.748,64 | 36.271,93 | 210.020,57 | 806,28676 | 534,382 |
Odberateľ: Spracoval: EURO-BUILDING a.s.
Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o. JKSO :
Dodávateľ: EURO-BUILDING a.s. Dátum: 18.09.2017
Stavba : Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji Objekt : SO 04 Viacúčelová odborná učebňa
Časť : SO 04.01 Architektúra
Prehľad rozpočtových nákladov v
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách | DPH |
číslo | cenníka | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál | Jednotkov Spolu | Jednotková Spolu | % |
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
Odkopávky a prekopávky nezapaž. x xxxx. tr. 3 do
1 001 | 12220-1101 | 100 m3 | 43,043 m3 | 3,67 | 157,97 | 20 | ||||
(3,35+76,23)*0,50*0,20+6,50*6,0*0,20+(5,70+76, | ||||||||||
05+9,20)*1,50*0,20 = 43.043 | ||||||||||
2 001 | 12220-1109 | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | 21,522 m3 | 0,65 | 13,99 | 20 | ||||
43,043*0,50 = 21.522 | ||||||||||
3 272 | 13121-1101 | Hĺbenie jám v hornine 3 ručne | 1,999 m3 | 18,12 | 36,22 | 20 | ||||
0,70*0,70*0,68*6 = 1.999 | ||||||||||
Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m | ||||||||||
4 272 | 16260-1102 | xxxx. tr. 1-4 | 45,042 m3 | 3,75 | 168,91 | 20 | ||||
43,043+1,999 = 45.042 | ||||||||||
5 272 | 17120-1201 | Uloženie sypaniny na skládku | 45,042 m3 | 0,59 | 26,57 | 20 | ||||
Úprava pláne v zárezoch x xxxx. tr. 1-4 so | ||||||||||
6 272 | 18110-1102 | zhutnením | 215,215 m2 | 0,31 | 66,72 | 20 | ||||
(3,35+76,23)*0,50+6,50*6,0+(5,70+76,05+9,20)*1 | ||||||||||
,50 = 215.215 | ||||||||||
1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | 470,38 | 470,38 | 0,00 | 0,00000 | 0,000 | |||||
2 - ZÁKLADY | ||||||||||
Základové dosky z betónu prostého tr. B 20 | ||||||||||
7 | 011 | 27331-3611 | (C16/20) | 76,016 m3 | 83,89 | 6.376,98 | 2,41931 183,90627 | 20 | ||
(75,05*10,15-4,0*0,40)*0,10 = 76.016 | ||||||||||
Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 | ||||||||||
8 011 | 27531-3611 | (C16/20) | 2,352 m3 | 83,89 | 197,31 | 2,41931 | 5,69022 | 20 | ||
0,70*0,70*0,80*6 = 2.352 | ||||||||||
9 011 | 27535-1215 | Debnenie základových pätiek zhotovenie | 3,360 m2 | 5,66 | 19,02 | 0,00223 | 0,00749 | 20 | ||
2,80*0,20*6 = 3.360 | ||||||||||
10 011 | 27535-1216 | Debnenie základových pätiek odstránenie | 3,360 m2 | 1,25 | 4,20 | 20 | ||||
2 - ZÁKLADY spolu: | 6.597,51 | 6.597,51 | 0,00 | 189,60398 | 0,000 | |||||
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive
11 014 31023-8211
akejkoľvek hr. na maltu MVC 0,951 m3 145,06 137,95 1,77807 1,69094 20
0,65*0,65*0,45*5 "otvory VZT" = 0.951
Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive | ||||||||||
12 014 | 31023-9211 | akejkoľvek hr. na maltu MVC | 2,817 m3 | 136,96 | 385,82 | 1,77807 | 5,00882 | 20 | ||
0,45*(1,40*2,20-0,90*1,20+0,60*1,20) = 1.224 | ||||||||||
0,45*(0,60*1,80+0,90*1,20+0,60*2,30) = 1.593 | ||||||||||
Murivo nosné z pórobet. tvárnic HEBEL P2-400 | ||||||||||
13 011 | 31127-1141 | hr. 250 mm | 3,675 m3 | 103,66 | 380,95 | 0,77903 | 2,86294 | 20 | ||
4,20*3,50*0,25 = 3.675 | ||||||||||
14 011 | 31716-1110 | Preklady POROTHERM 120/65/850 mm | 6,000 kus | 8,03 | 48,18 | 0,01276 | 0,07656 | 20 | ||
15 011 | 31716-1111 | Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm | 4,000 kus | 9,15 | 36,60 | 0,01726 | 0,06904 | 20 | ||
16 011 | 31716-1112 | Preklady POROTHERM 120/65/1250 mm | 7,000 kus | 10,31 | 72,17 | 0,02079 | 0,14553 | 20 | ||
17 011 | 31716-1115 | Preklady POROTHERM 120/65/2000 mm | 5,000 kus | 14,26 | 71,30 | 0,03187 | 0,15935 | 20 | ||
18 011 | 31716-1116 | Preklady POROTHERM 120/65/2250 mm | 6,000 kus | 16,32 | 97,92 | 0,03731 | 0,22386 | 20 | ||
Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 | ||||||||||
19 011 | 34225-4903 | hr. 150 mm0 | 417,355 m2 | 15,93 | 6.648,47 | 0,10365 | 43,25885 | 20 | ||
(10,15*7+4,35*2+4,25+2,58+1,50+5,90*3+1,85)*3 | ||||||||||
,50 = 376.705 | ||||||||||
(1,55*2+2,10+1,75+1,65+0,70+1,50+5,15+2,55+0 | ||||||||||
,60)*3,50 = 66.850 | ||||||||||
-(1,80*7+1,20*6+1,60*4) = -26.200 | ||||||||||
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE | ||||||||||
spolu: | 7.879,36 | 7.879,36 | 0,00 | 53,49589 | 0,000 | |||||
5 - KOMUNIKÁCIE | ||||||||||
20 221 | 56423-1111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm | 6,000 m2 | 2,65 | 15,90 | 0,20240 | 1,21440 | 20 | ||
"pod rohože" | ||||||||||
21 221 | 56484-1111 | Podklad zo štrkodrte hr. 12 cm | 163,125 m2 | 2,92 | 476,33 | 0,22542 | 36,77164 | 20 | ||
5,50*6,0+(76,05+5,50+9,20)*1,50-1,50*0,80*5 = | ||||||||||
163.125 | ||||||||||
22 221 | 56712-1222 | Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 12 cm | 6,000 m2 | 10,44 | 62,64 | 0,29219 | 1,75314 | 20 | ||
"pod rohože" | ||||||||||
23 272 | 59691-1212 | Kladenie zámkovej dlažby do 300m2 | 163,125 m2 | 7,07 | 1.153,29 | 0,07400 | 12,07125 | 20 | ||
24 MAT | 592 457255 | Dlažba zámková HAKA 80 sivá | 164,756 m2 | 10,81 | 1.781,01 | 0,18750 | 30,89175 | 20 | ||
163,125*1,01 = 164.756 | ||||||||||
5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | 3.489,17 | 1.708,16 | 1.781,01 | 82,70218 | 0,000 | |||||
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE | ||||||||||
25 014 | 61242-1231 | Oprava váp. omiet. vnút. xxxxx xxxxxxxxx 5-10% | 570,880 m2 | 1,24 | 707,89 | 0,00578 | 3,29969 | 20 | ||
(75,05*2+10,15*2+4,0*2)*3,20 = 570.880 | ||||||||||
26 011 | 61242-1637 | Omietka vnút. stien vápenná štuková | 314,308 m2 | 5,78 | 1.816,70 | 0,05538 | 17,40638 | 20 | ||
260,375*2 | "priečky" = 520.750 | |
4,20*3,50*2 | "murivo hr. 250 mm" = 29.400 | |
0,65*0,65*5 | "otvory pre VZT" = 2.113 | |
2,817/0,45 | "otvory do 4 m2" = 6.260 | |
-244,215 | "hrubá omietka - pod obklady" = | - |
244.215 |
27 011 61245-1105 Omietka vnút. stien cem. hrubá nezatretá 244,215 m2 3,23 788,81 0,04557 11,12888 20
2,0*2,10*2+2,10*(4,35+7,10+5,05+5,65)-
1,20*1,80 = 52.755
2,10*(3,65+5,65)*2-1,20*1,80-0,90*2,0 = 35.100 2,10*(4,25+7,10)*2-1,20*1,80-0,90*2,0 = 43.710 2,10*(2,60+1,85)*2+2,10*(3,20+1,85)*2-0,60*1,80- 0,60*2,0*2 = 36.420 2,10*(1,95+1,55)*2-0,60*2,0*2 = 12.300 2,10*(1,80+1,55)*2-0,90*2,0 = 12.270 2,10*(1,90+1,55)*2-0,60*2,0*2 = 12.090 2,10*(2,10+0,90)*2-0,60*2,0 = 11.400 2,10*(1,75+3,85)*2-1,20*0,80-0,60*2,0 = 21.360 0,60*(0,90+1,65+0,80)+1,20*0,40*8+0,60*0,40*4 = 6.810 | ||||||||||
28 011 | 62525-2418P | Zateplovací systém STYRODUR hr. 80 (bez povrchovej tenkovrstvej omietky) | 99,948 m2 | 30,27 | 3.025,43 | 0,00962 | 0,96150 | 20 | ||
29 011 | 62599-1107 | 0,60*(76,03+10,95+75,85+10,95) = 104.268 -0,40*(1,40+1,20+1,60+2,40+1,60+2,60) "otvory" = -4.320 Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a Nobasil hr.100 mm | 551,582 m2 | 42,90 | 23.662,87 | 0,02913 | 16,06758 | 20 | ||
76,03*2,90+75,85*3,0+10,95*3,25*2+5,50*5,20+5 ,50*4,50+4,70*5,30*2 = 622.382 -(1,20*1,80*22+0,60*1,80+0,90*1,20*2) "odpočet oken. otvorov" = -50.760 -(1,40*2,0+1,20*1,70+1,60*1,90*2+2,40*1,90*2) "odpočet dver. otvorov" = -20.040 | ||||||||||
30 011 31 011 | 63131-2611 63131-5711 | Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm (13,68+12,90+45,79+45,79+20,62+83,29+4,18+3 0,85+6,86)*0,06 = 15.838 (6,75+7,74+2,39+1,86+6,40+13,97+15,41+9,58+1 1,94)*0,06 = 4.562 Xxxxxxxx z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12- 24 cm | 20,400 m3 63,896 m3 | 89,54 103,30 | 1.826,62 6.600,46 | 2,42103 2,45421 | 49,38901 156,81420 | 20 20 | ||
32 011 | 63131-9165 | (230,34+12,90+182,73)*0,15 = 63.896 Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm | 63,896 m3 | 5,41 | 345,68 | 0,01000 | 0,63896 | 20 | ||
33 011 | 63131-9171 | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm | 20,400 m3 | 5,46 | 111,38 | 20 | ||||
34 011 | 63131-9175 | Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm | 63,896 m3 | 1,36 | 86,90 | 20 | ||||
35 011 | 63136-2021 | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | 2,528 t | 833,17 | 2.106,25 | 0,98901 | 2,50022 | 20 | ||
36 011 | 63157-1003 | (20,40/0,06+63,896/0,15)*3,30/1000 = 2.528 Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho | 76,016 m3 | 27,83 | 2.115,53 | 1,83700 | 139,64139 | 20 | ||
(75,05*10,15-4,0*0,40)*0,10 = 76.016 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: | 43.194,52 | 43.194,52 | 0,00 | 397,84781 | 0,000 | |||||
37 | 8 - RÚROVÉ VEDENIA 271 89920-1111P | Osadenie mreží liatinových s rámom do 50 kg | 6,000 m2 | 12,00 | 72,00 | 0,00468 0,02808 | 20 | |||
38 MAT 553 482445 | Rohož na obuv 1500/800 mm | 5,000 kus | 360,00 | 1.800,00 | 0,02500 | 0,12500 | 20 | ||
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu: | 1.872,00 | 72,00 | 1.800,00 | 0,15308 | 0,000 |
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
Osadenie záhonového obrubníka betónového do
39 221 40 MAT | 91656-1111 592 173208 | lôžka z betónu s bočnou oporou (5,50+6,0)*2+76,05+5,60+9,20+1,50*4 = 119.850 Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) | 119,850 m 121,049 kus | 3,91 3,32 | 468,61 | 401,88 | 0,10562 0,02200 | 12,65856 2,66308 | 20 20 | ||
41 003 | 94194-1031 | 119,85*1,01 = 121.049 Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 727,580 m2 | 1,25 | 909,48 | 20 | |||||
42 003 | 94194-1191 | 76,33*3,50+76,10*3,60+11,25*3,85*2+4,80*5,20* 2+4,80*5,20*2 = 727.580 Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 | 1.455,160 m2 | 0,95 | 1.382,40 | 0,00061 | 0,88765 | 20 | |||
43 003 | 94194-1831 | 727,58*2 = 1455.160 Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m | 727,580 m2 | 0,77 | 560,24 | 20 | |||||
44 003 | 94195-5002 | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m | 765,970 m2 | 2,37 | 1.815,35 | 0,00166 | 1,27151 | 20 | |||
45 011 46 011 | 95290-1311 95394-3112 | Vyčistenie poľnohospodárskych budov a objektov Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vynech. xxxxxxx v murive bez dod. | 765,970 m2 154,000 kus | 1,46 5,79 | 1.118,32 891,66 | 0,00002 0,01638 | 0,01532 2,52252 | 20 20 | |||
47 MAT | 553 000025 | 77*2 = 154.000 Oceľová konštrukcia prestrešenia chodníka | 780,000 kg | 1,20 | 936,00 | 0,00100 | 0,78000 | 20 | |||
48 013 | 96203-1132 | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2 | 204,260 m2 | 2,05 | 418,73 | 0,00068 | 0,13890 | 0,131 | 26,758 | 20 | |
49 013 | 96203-1133 | (1,95+1,54+1,55+2,58+1,63+1,72+5,63+4,43)*3,5 0 = 73.605 (4,25+2,65+5,63*3+4,23*3+1,05*2+1,0+1,75)*3,5 0 = 144.655 -(5,0+5,0+1,20+1,60+1,20) "otvory" = -14.000 Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2 | 71,225 m2 | 2,50 | 178,06 | 0,00068 | 0,04843 | 0,261 | 18,590 | 20 | |
50 013 | 96203-2231 | (5,65+4,25+2,65+2,80+4,0+4,20)*3,50 = 82.425 -(1,60+1,60+2,60+2,60+2,80) "otvory" = - 11.200 Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 | 3,719 m3 | 15,03 | 55,90 | 0,00131 | 0,00487 | 1,800 | 6,694 | 20 | |
51 013 | 96203-2631 | 4,25*3,50*0,25 = 3.719 Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC | 0,830 m3 | 16,07 | 13,34 | 1,594 | 1,323 | 20 | |||
52 013 | 96504-2241 | 0,45*0,45*4,10 = 0.830 Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2 | 114,024 m3 | 50,93 | 5.807,24 | 2,200 | 250,853 | 20 | |||
(75,05*10,15-4,0*0,40)*0,15 = 114.024 |
53 013 | 96508-2941 | Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm | 152,032 m3 | 6,12 | 930,44 | 1,400 | 212,845 | 20 | |||
(75,05*10,15-4,0*0,40)*0,20 = 152.032 | |||||||||||
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do | |||||||||||
54 013 | 96806-1112 | 1,5 m2 | 49,000 kus | 0,17 | 8,33 | 20 | |||||
24*2+1 = 49.000 | |||||||||||
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 | |||||||||||
55 013 | 96806-1125 | m2 | 11,000 kus | 0,28 | 3,08 | 20 | |||||
Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad | |||||||||||
56 013 | 96806-1126 | 2 m2 | 6,000 kus | 0,48 | 2,88 | 20 | |||||
Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 | |||||||||||
57 013 | 96806-2245 | m2 | 1,080 m2 | 2,54 | 2,74 | 0,00103 | 0,00111 | 0,031 | 0,033 | 20 | |
0,90*1,20*1 = 1.080 | |||||||||||
Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 | |||||||||||
58 013 | 96806-2246 | m2 | 51,840 m2 | 2,08 | 107,83 | 0,00094 | 0,04873 | 0,027 | 1,400 | 20 | |
1,20*1,80*24 = 51.840 | |||||||||||
59 013 | 96807-1125 | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 | 2,000 kus | 0,47 | 0,94 | 20 | |||||
60 013 | 96807-2455 | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 | 7,200 m2 | 6,17 | 44,42 | 0,00120 | 0,00864 | 0,076 | 0,547 | 20 | |
1,20*2+1,60*3 = 7.200 | |||||||||||
61 013 | 96807-2456 | Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2 | 49,835 m2 | 4,79 | 238,71 | 0,00103 | 0,05133 | 0,063 | 3,140 | 20 | |
2,70*2,65+1,80*2,40*2+3,15*2,40+1,40*2,20+2,6 | |||||||||||
0+2,60+2,80+5,40+5,0+5,0 = 49.835 | |||||||||||
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC | |||||||||||
62 013 | 97103-3651 | hr. do 60 cm | 2,592 m3 | 28,21 | 73,12 | 0,00187 | 0,00485 | 1,800 | 4,666 | 20 | |
1,80*1,20*0,45*2+1,20*1,20*0,45 = 2.592 | |||||||||||
Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC | |||||||||||
63 013 | 97103-3681 | hr. do 90 cm | 2,117 m3 | 36,06 | 76,34 | 0,00136 | 0,00288 | 1,800 | 3,811 | 20 | |
1,40*2,40*0,63 = 2.117 | |||||||||||
Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do | |||||||||||
64 013 | 97801-3121 | 10 % | 570,880 m2 | 0,25 | 142,72 | 0,004 | 2,284 | 20 | |||
65 244 | 97908-0002 | Skladné na skládke - ostatná suť | 534,382 t | 12,48 | 6.669,09 | 20 | |||||
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 | |||||||||||
66 013 | 97908-1111 | km | 534,382 t | 7,59 | 4.055,96 | 20 | |||||
Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý | |||||||||||
67 013 | 97908-1121 | ďalší 1 km | 7.481,348 t | 0,23 | 1.720,71 | 20 | |||||
534,382*14 = 7481.348 | |||||||||||
Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných | |||||||||||
68 013 | 97908-2111 | hmôt do 10 m | 534,382 t | 6,59 | 3.521,58 | 20 | |||||
Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt | |||||||||||
69 013 | 97908-2121 | každých ďalších 5 m | 3.206,292 t | 0,74 | 2.372,66 | 20 | |||||
534,382*6 = 3206.292 | |||||||||||
Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 | |||||||||||
70 014 | 99928-1111 | m | 744,911 t | 16,37 | 12.194,19 | 20 | |||||
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | 47.122,95 | 45.785,07 | 1.337,88 | 21,10837 | 532,942 | ||||||
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 110.625,890 | 105.707,00 | 4.918,89 | 744,91131 | 532,942 |
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
71 711 | 71147-1051 | Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor. | 760,158 m2 | 4,20 | 3.192,66 | 0,00003 | 0,02280 | 20 | ||
72 MAT | 283 2E0036 | 75,05*10,15-4,0*0,40 = 760.158 Fólia STAFOL 914/V hr. 0,80 mm | 858,979 m2 | 2,53 | 2.173,22 | 20 | ||||
73 711 | 71147-1053 | 760,158*1,13 = 858.979 Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne vodor. | 1.481,860 m2 | 3,37 | 4.993,87 | 20 | ||||
74 MAT | 283 2B0202 | 740,93*2 = 1481.860 Fólia PE hydroizolčná poistná Jutafol D štandard 110 g/m2 | 829,842 m2 | 0,55 | 456,41 | 20 | ||||
75 MAT | 283 2B0203 | 740,93*1,12 "strop" = 829.842 Fólia PE hydroizolčná poistná Jutafol D štandard 140 g/m2 | 829,842 m2 | 0,79 | 655,58 | 20 | ||||
76 711 | 71147-2051 | 740,93*1,12 "podlahy" = 829.842 Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá | 53,520 m2 | 5,17 | 276,70 | 0,00023 | 0,01231 | 20 | ||
77 MAT | 283 2E0036 | (75,05*2+10,15*2+8,0)*0,30 = 53.520 Fólia STAFOL 914/V hr. 0,80 mm | 62,083 m2 | 2,53 | 157,07 | 20 | ||||
78 711 | 71149-1171 | 53,52*1,16 = 62.083 Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor. | 760,158 m2 | 1,10 | 836,17 | 20 | ||||
79 MAT | 693 665120 | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 | 798,166 m2 | 0,89 | 710,37 | 0,00030 | 0,23945 | 20 | ||
80 711 | 71149-1172 | 760,158*1,05 = 798.166 Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor. | 760,158 m2 | 1,33 | 1.011,01 | 20 | ||||
81 MAT | 693 665120 | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 | 798,166 m2 | 0,89 | 710,37 | 0,00030 | 0,23945 | 20 | ||
82 711 | 71149-1271 | 760,158*1,05 = 798.166 Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie zvislej | 53,520 m2 | 1,82 | 97,41 | 0,00017 | 0,00910 | 20 | ||
83 MAT | 693 665120 | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 | 56,196 m2 | 0,89 | 50,01 | 0,00030 | 0,01686 | 20 | ||
84 711 | 71149-1272 | 53,52*1,05 = 56.196 Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej | 53,520 m2 | 1,98 | 105,97 | 0,00020 | 0,01070 | 20 | ||
85 MAT | 693 665120 | Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 300g/m2 | 56,196 m2 | 0,89 | 50,01 | 0,00030 | 0,01686 | 20 | ||
86 711 | 99871-1202 | 53,52*1,05 = 56.196 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m | 168,640 % | 3,00 | 505,92 | 20 | ||||
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: | 15.982,75 | 11.019,71 | 4.963,04 | 0,56753 | 0,000 | |||||
87 | 713 - Izolácie tepelné 713 71311-1111 | Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch | 2.222,790 m2 | 0,87 | 1.933,83 | 20 | ||||
88 | MAT 631 411710 | 740,93*3 = 2222.790 Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 6 cm | 755,749 m2 | 3,41 | 2.577,10 | 0,00210 | 1,58707 | 20 | ||
740,93*1,02 = 755.749 | ||||||||||
Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. | ||||||||||
89 MAT | 631 411750 | 10 cm | 1.511,497 m2 | 5,59 | 8.449,27 | 0,00350 | 5,29024 | 20 | ||
740,93*2*1,02 = 1511.497 | ||||||||||
90 713 | 71312-1111 | Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie | 740,930 m2 | 0,60 | 444,56 | 0,00003 | 0,02223 | 20 | ||
Doska čadičová NOBASIL PTE(T) 120kg/m3 hr. 8 | ||||||||||
91 MAT | 631 412480 | cm | 777,977 m2 | 12,05 | 9.374,62 | 0,00240 | 1,86714 | 20 | ||
740,93*1,05 = 777.977 | ||||||||||
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch | ||||||||||
92 713 | 99871-3202 | výšky do 12 m | 372,295 % | 1,50 | 558,44 | 20 | ||||
713 - Izolácie tepelné spolu: | 23.337,82 | 2.936,83 | 20.400,99 | 8,76669 | 0,000 | |||||
722 - Vnútorný vodovod | ||||||||||
93 | 721 72225-4129 | Hasiaci prístroj 6 kg práškový | 10,000 kus | 20,09 | 200,90 | 20 | ||||
722 - Vnútorný vodovod spolu: | 200,90 | 200,90 | 0,00 | 0,00000 | 0,000 | |||||
762 - Konštrukcie tesárske | ||||||||||
94 762 | 76231-1103 | Montáž kotevných želiez | 6,000 kus | 4,13 | 24,78 | 0,00021 | 0,00126 | 20 | ||
95 MAT | 553 043723 | Prvky kov.kotev., styk.a iné (dodávka) | 18,000 kg | 2,55 | 45,90 | 0,00100 | 0,01800 | 20 | ||
Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 | ||||||||||
96 762 | 76233-2120 | do 224 cm2 | 41,600 m | 6,67 | 277,47 | 0,00026 | 0,01082 | 20 | ||
0,70*8+6,0*6 = 41.600 | ||||||||||
Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 | ||||||||||
97 762 | 76233-2130 | do 288 cm2 | 24,200 m | 9,01 | 218,04 | 0,00026 | 0,00629 | 20 | ||
2,50*2+2,20*2+2,0*2+5,40*2 = 24.200 | ||||||||||
Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 | ||||||||||
98 762 | 76233-2140 | do 450 cm2 | 16,200 m | 9,77 | 158,27 | 0,00026 | 0,00421 | 20 | ||
5,40*3 = 16.200 | ||||||||||
99 MAT | 605 152025 | Rezivo - hranoly - dodávka | 1,730 m3 | 226,16 | 391,26 | 0,55000 | 0,95150 | 20 | ||
2*(2,50+2,20+2,0+5,40)*0,0225*1,10 | "150/150" |
= 0.599 | |
3*5,40*0,030*1,10 | "200/150" = |
0.535 | |
6*6,0*0,0128*1,10 | " 80/160" = |
0.507 | |
0,70*8*0,0144*1,10 | "120/120" |
= 0.089 |
Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži | |||||||||||
100 | 762 | 76279-5000 | konštrukcií viazaných | 1,573 m3 | 26,26 | 41,31 | 0,02204 | 0,03467 | 20 | ||
1,73/1,10 = 1.573 | |||||||||||
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch | |||||||||||
101 | 762 | 99876-2202 | výšky do 12 m | 12,611 % | 4,30 | 54,23 | 20 | ||||
762 - Konštrukcie tesárske spolu: | 1.211,26 | 774,10 | 437,16 | 1,02675 | 0,000 | ||||||
763 - Konštrukcie - drevostavby
Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 50
102 763 76311-1111
mm 19,000 m2 20,69 393,11 0,02999 0,56981 20
(1,85*2+1,55*2)*3,50-1,20*4 = 19.000
Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. | ||||||||||||
103 | 763 76313-3220 | CD, bez tep. izol. GKF 15 mm | 740,930 m2 | 16,80 | 12.447,62 | 0,01732 | 12,83291 | 20 | ||||
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky | ||||||||||||
104 | 763 99876-3201 | do 12 m | 194,900 % | 6,80 | 1.325,32 | 20 | ||||||
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu: | 14.166,05 | 14.166,05 | 0,00 | 13,40272 | 0,000 | |||||||
764 - Konštrukcie klampiarske | ||||||||||||
105 | 764 | 76432-3240 | Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 400 | 163,310 m | 8,29 | 1.353,84 | 0,00242 | 0,39521 | 20 | |||
76,075+70,825+5,455*2+5,5 = 163.310 | ||||||||||||
106 | 764 | 76433-3270 | Klamp. PZ pl. lem. múrov lep. kryt. rš 750 | 29,800 m | 10,21 | 304,26 | 0,00411 | 0,12248 | 20 | |||
107 | 764 | 76433-4850 | Klamp. demont. lem. múrov lep.kryt.+krycí pl. 500 | 29,800 m | 0,66 | 19,67 | 0,003 | 0,089 | 20 | |||
7,0+12,0+5,40+5,40 = 29.800 | ||||||||||||
Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl | ||||||||||||
108 | 764 | 76435-2203 | 5m- | 163,310 m | 6,40 | 1.045,18 | 0,00303 | 0,49483 | 20 | |||
109 | 764 | 76435-2810 | Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST | 162,180 m | 0,69 | 111,90 | 0,003 | 0,487 | 20 | |||
75,85+76,03+5,15+5,15 = 162.180 | ||||||||||||
110 | 764 | 76435-9212 | Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125 | 13,000 kus | 12,24 | 159,12 | 0,00160 | 0,02080 | 20 | |||
Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov | ||||||||||||
111 | 764 | 76435-9261 | pododkvapových | 108,000 kus | 1,28 | 138,24 | 0,00004 | 0,00432 | 20 | |||
112 | 764 | 76445-4203 | Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 | 42,400 m | 7,98 | 338,35 | 0,00276 | 0,11702 | 20 | |||
3,20*10+5,20*2 = 42.400 | ||||||||||||
113 | 764 | 76445-4802 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 | 45,000 m | 0,69 | 31,05 | 0,002 | 0,090 | 20 | |||
3,50*10+5,0*2 = 45.000 | ||||||||||||
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch | ||||||||||||
114 | 764 | 99876-4202 | výšky do 12 m | 43,064 % | 1,70 | 73,21 | 20 | |||||
764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | 3.574,82 | 3.574,82 | 0,00 | 1,15466 | 0,666 | |||||||
766 - Konštrukcie stolárske Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, | ||||||||||||
115 | 766 | 76662-2239 | montáž | 49,560 m2 | 126,00 | 6.244,56 | 20 | |||||
1,80*1,20*21+1,80*0,60+0,80*1,2+0,90*1,20*2 = | ||||||||||||
49.560 | ||||||||||||
Dvere ext. drev. 2-krídl.1600/2300 s kov. | ||||||||||||
116 | 766 | 76662-2247 | zárubňou (komplet) - dodávka, montáž | 2,000 kus | 1.116,00 | 2.232,00 | 20 | |||||
Dvere ext. drev. 900/2100 s kov. zárubňou | ||||||||||||
117 | 766 | 76662-2249 | (komplet) - dodávka, montáž | 1,000 kus | 468,00 | 468,00 | 20 | |||||
Dvere 2-krídl. 1200/2300 s kov. zár. (komplet)- | ||||||||||||
118 | 766 | 76666-1152 | dodávka, montáž | 1,000 kus | 801,00 | 801,00 | 20 | |||||
Dvere 2-krídl. 2400/2300 s kov. zár. (komplet)- | ||||||||||||
119 | 766 | 76666-1153 | dodávka, montáž | 2,000 kus | 1.296,00 | 2.592,00 | 20 | |||||
Dvere interier 1-krídl. 600/1970 s kov. zárubňou | ||||||||||||
120 | 766 | 76666-1182 | (komplet) - dodávka, montáž | 10,000 kus | 121,50 | 1.215,00 | 20 | |||||
Dvere interier 1-krídl. 800/1970 s kov. zárubňou | ||||||||||||
121 | 766 | 76666-1184 | (komplet) - dodávka, montáž | 3,000 kus | 130,50 | 391,50 | 20 | |||||
Dvere interier 1-krídl. 900/1970 s kov. zárubňou | ||||||||||||
122 | 766 76666-1192 | (komplet) - dodávka, montáž | 8,000 kus | 139,50 | 1.116,00 | 20 | ||||||
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch | ||||||||||||
123 | 766 99876-6202 | výšky do 12 m | 175,828 % | 1,00 | 175,83 | 20 | ||||||
766 - Konštrukcie stolárske spolu: | 15.235,89 | 15.235,89 | 0,00 | 0,00000 | 0,000 | |||||||
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | ||||||||||||
124 | 767 | 76719-3905 | Demontáž výustiek vzduchotechniky | 5,000 kus | 59,91 | 299,55 | 0,120 | 0,600 | 20 | |||
125 | 767 | 76799-6801 | Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg | 140,000 kg | 1,03 | 144,20 | 0,00005 | 0,00700 | 0,001 | 0,140 | 20 | |
"mreže okien" | ||||||||||||
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v | ||||||||||||
126 | 767 | 99876-7202 | objektoch výšky do 12 m | 25,994 % | 1,20 | 31,19 | 20 | |||||
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | 474,94 | 474,94 | 0,00 | 0,00700 | 0,740 | |||||||
771 - Podlahy z dlaždíc keramických
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.
127 | 771 | 77157-1107 | 200x200 do malty (vrátane soklov) | 221,780 m2 | 8,46 | 1.876,26 | 0,05023 | 11,14001 | 20 | ||
15,68+12,90+45,79+45,79+20,62+4,18+30,85 = | |||||||||||
175.810 | |||||||||||
6,86+6,75+7,74+2,39+1,86+6,40+13,97 = | |||||||||||
45.970 | |||||||||||
128 | MAT | 597 635600 | Dlažba keramická (vrátane soklov) | 243,958 m2 | 10,05 | 2.451,78 | 0,01900 | 4,63520 | 20 | ||
221,78*1,10 = 243.958 | |||||||||||
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch | |||||||||||
129 | 771 | 99877-1202 | výšky do 12 m | 60,102 % | 4,90 | 294,50 | 20 | ||||
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: | 4.622,54 | 2.170,76 | 2.451,78 | 15,77521 | 0,000 |
775 - Podlahy vlysové a parketové
Podlaha laminátová š. do 200 mm hr. 7 mm,
130 131 | 775 77591-8925P 775 99877-5202 | podložka - dodávka, montáž 15,41+9,58+11,94 = 36.930 Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m | 36,930 m2 9,233 % | 15,00 0,80 | 553,95 7,39 | 20 20 | |||||
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu: | 561,34 | 561,34 | 0,00 | 0,00000 | 0,000 | ||||||
776 - Podlahy povlakové | |||||||||||
132 | 775 | 77651-1820 | Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou | 33,510 m2 | 1,60 | 53,62 | 0,001 | 0,034 | 20 | ||
133 | 775 | 77659-1200 | 19,28+14,23 = 33.510 Podlahy vinylové lepené - dodávka, montáž | 83,290 m2 | 30,00 | 2.498,70 | 20 | ||||
134 | 775 | 99877-6202 | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m | 22,373 % | 0,40 | 8,95 | 20 | ||||
776 - Podlahy povlakové spolu: | 2.561,27 | 2.561,27 | 0,00 | 0,00000 | 0,034 | ||||||
777 - Podlahy zo syntetických hmôt
Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB
135 773 77755-1440 hr. 4mm 425,970 m2 7,21 3.071,24 0,00462 1,96798 20
136 773 99877-7202
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch
výšky do 12 m 29,179 % 0,50 14,59 20
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu: 3.085,83 3.085,83 0,00 1,96798 0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek
137 | 771 | 78147-1107 | do malty | 244,215 m2 | 10,79 | 2.635,08 | 0,05417 | 13,22913 | 20 | ||
138 | MAT | 597 636480 | Obklad keramický | 268,637 m2 | 11,54 | 3.100,07 | 0,01900 | 5,10410 | 20 | ||
244,215*1,10 = 268.637 | |||||||||||
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch | |||||||||||
139 | 771 | 99878-1202 | výšky do 12 m | 87,185 % | 2,50 | 217,96 | 20 | ||||
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu: | 5.953,11 | 2.853,04 | 3.100,07 | 18,33323 | 0,000 | ||||||
783 - Nátery Nátery ocel. konštr. ťažkých A syntetické | |||||||||||
140 783 78312-2110 dvojnásobné 150,000 m2 | 1,64 | 246,00 | 0,00022 | 0,03300 | 20 | ||||||
141 783 78372-6300 3x lakovanie 45,828 m2 (0,15+0,20)*2*16,20+0,15*4*24,20 = 25.860 | 2,24 | 102,65 | 0,00032 | 0,01466 | 20 | ||||||
0,12*4*5,60+(0,08+0,16)*2*36,0 = 19.968 783 - Nátery spolu: 348,65 | 348,65 | 0,00 | 0,04766 | 0,000 | |||||||
Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200
Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom
784 - Maľby
142 784 78445-1371
Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. b. strop
miest. do3,8m 1.664,118 m2 1,00 1.664,12 0,00018 0,29954 20
570,880 "plocha opravených stien 5-10 %" =
570.880
19,0*2 "sadrokartonové steny" = 38.000
740,930 "sadrokartonové stropy" =
740.930
314,308 "omietka štuková" = 314.308
784 - Maľby spolu: 1.664,12 | 1.664,12 | 0,00 | 0,29954 | 0,000 | |||||
Zaskl. streš. konš PC profilom komôrkovým do PC 143 787 78732-7115 profilu s kryc lištou hr 16 mm 147,113 m2 | 42,93 | 6.315,56 | 0,00018 | 0,02648 | 20 | ||||
144 787 99878-7202 | 5,50*6,0+76,075*1,50 = 147.113 Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m | 69,879 % | 1,40 | 97,83 | 20 | ||||
787 - Zasklievanie spolu: | 6.413,39 | 6.413,39 | 0,00 | 0,02648 | 0,000 | ||||
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 99.394,68 | 68.041,64 | 31.353,04 | 61,37546 | 1,439 | ||||
Za rozpočet celkom | 210.020,57 | 173.748,64 | 36.271,93 | 806,28676 | 534,382 | ||||
787 - Zasklievanie
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uved
Hárok obsahuje: 1) Krycí list rozpo
2) Rekapitulácia rozpočtu
3) Rozpočet Späť na hárok:
optimalizované pre tlač zostáv vo formáte A4 - na výšku
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Zálesie ZTI RP alt
SO 04.02 - VIACÚČELOVÁ ODBORNÁ UČEBŇA
JKSO: KS:
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: IČO:
EURO-BUILDING a.s. IČO DPH:
Projektant: IČO:
Xxxxx Xxxxxxx IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
EURO-BUILDING a.s. IČO DPH:
Poznámka:
18,09.2017
Náklady z rozpočtu | 30.701,49 | ||||
Ostatné náklady | 0,00 | ||||
Cena bez DPH | 30.701,49 | ||||
DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | z | 30.701,49 | 6.140,30 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 36.841,79 |
Poznámka: navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidla pre ekvivalent, uvedeného v súťažných
Objednávateľ
Zhotoviteľ
Projektant
Dátum a podpis:
Pečiatka
Spracovateľ
Dátum a podpis:
Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka
Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Zálesie ZTI RP alt
SO 04.02 - VIACÚČELOVÁ ODBORNÁ UČEBŇA
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. Spracovateľ:
18,09.2017
Xxxxx Xxxxxxx
EURO-BUILDING a.s.
ROZPOČET
Stavba:
Zálesie ZTI RP alt
Kód - Popis Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu | 30.701,49 |
HSV - Práce a dodávky HSV | 20.471,92 |
1 - Zemné práce | 5.552,26 |
2 - Zakladanie | 924,56 |
4 - Vodorovné konštrukcie | 468,74 |
5 - Komunikácie | 111,20 |
8 - Rúrové vedenie | 10.890,13 |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 301,27 |
99 - Presun hmôt HSV | 2.223,76 |
PSV - Práce a dodávky PSV | 10.229,57 |
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 242,89 |
713 - Izolácie tepelné | 472,04 |
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia | 1.497,13 |
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 2.470,12 |
725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety | 5.371,04 |
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie | 145,20 |
767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 31,15 |
2) Ostatné náklady | 0,00 |
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 30.701,49 |
Objekt: SO 04.02 - VIACÚČELOVÁ ODBORNÁ UČEBŇA
Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING a.s. Spracovateľ:
18,09.2017
Xxxxx Xxxxxxx
EURO-BUILDING a.s.
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
1 | K | 113307131 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 7,600 | 12,44 | 94,54 | |
2 | K | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 271,900 | 3,45 | 938,06 | |
3 | K | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm xxxx.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 90,500 | 5,55 | 502,28 | |
4 | K | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 364,400 | 0,55 | 200,42 | |
5 | K | 132211101 | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 22,450 | 34,76 | 780,36 | |
6 | K | 132211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 22,450 | 6,95 | 156,03 | |
7 | K | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 46,000 | 2,43 | 111,78 | |
8 | K | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 46,000 | 1,32 | 60,72 | |
9 | K | 162201211 | Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5 | m3 | 12,300 | 2,57 | 31,61 | |
10 | K | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1- 4, do 1000 m | m3 | 115,000 | 2,52 | 289,80 | |
11 | K | 167101102 | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 | m3 | 115,000 | 1,41 | 162,15 | |
12 | K | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky do 1000 m3 | m3 | 115,000 | 0,53 | 60,95 | |
13 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo oZbásjeypktsoyvpdanoin10o0u0bmez3zhutnenia jám, | m3 | 271,000 | 2,28 | 617,88 | |
14 | K | 174201101 | šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3 | m3 | 40,000 | 0,96 | 38,40 | |
15 | M | 5833478300 | Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 b | t | 60,000 | 6,91 | 414,60 | |
16 | K | 175101101 | Obsyp potrubia | m3 | 43,800 | 9,09 | 398,14 | |
17 | M | 5833752900.1 | Obsyp potrubia 0-4 | m3 | 43,800 | 15,22 | 666,64 | |
18 | K | 181101102 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 90,000 | 0,31 | 27,90 |
1 - Zemné práce
2 - Zakladanie 0,00
30.701,49
20.471,92
5.552,26
924,56
19 | K | 271533001 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 4,650 | 26,90 | 125,09 | |
20 | K | 273313612 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25 | m3 | 4,650 | 95,10 | 442,22 | |
21 | K | 273362021 | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 0,400 | 893,12 | 357,25 |
4 - Vodorovné konštrukcie 0,00 468,74
22 | K | 451573111.i | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm | m3 | 22,100 | 21,21 | 468,74 |
5 - Komunikácie 0,00 111,20
23 | K | 561121111 | Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm | m2 | 7,600 | 0,80 | 6,08 | |
24 | M | 5833343100x | Kamenivo ťažené hrubé 16-32 b | m3 | 1,140 | 20,47 | 23,34 | |
25 | K | 581121111 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 150 mm | m2 | 7,600 | 10,76 | 81,78 |
8 - Rúrové vedenie 0,00 10.890,13
26 | K | 871260310 | Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm | m | 40,500 | 6,33 | 256,37 | |
27 | M | 2860014480.1 | PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 15,000 | 7,59 | 113,85 | |
28 | M | 2860014480.2 | PP rúra 100/0,5m - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 3,000 | 5,83 | 17,49 | |
29 | M | 2860014490.1 | PP rúra 100/2m - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 12,000 | 15,18 | 182,16 | |
30 | K | 871310310 | Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm | m | 69,100 | 6,93 | 478,86 | |
31 | M | 2860014540.1 | PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 8,000 | 14,48 | 115,84 | |
32 | M | 2860014540.2 | PP rúra 150/0,5m - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 8,000 | 8,32 | 66,56 | |
33 | M | 2860014550.1 | PP rúra 150/2m - PP hladký kanalizaçný systém SN10 P | ks | 10,000 | 28,97 | 289,70 | |
34 | M | 2860014560.1 | PP rúra 150/5m - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 7,000 | 62,13 | 434,91 | |
35 | K | 877260310 | Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm | ks | 8,000 | 4,41 | 35,28 | |
36 | M | 2860014760.1 | PP koleno 100/87° - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 8,000 | 4,88 | 39,04 | |
37 | K | 877260320 | Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 100 mm | ks | 1,000 | 4,73 | 4,73 | |
38 | M | 2860015050.1 | -pp odboçka 100/100/87° - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 1,000 | 3,97 | 3,97 | |
39 | K | 877310310 | Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm | ks | 10,000 | 5,38 | 53,80 | |
40 | M | 2860014830.1 | PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 2,000 | 7,98 | 15,96 | |
41 | M | 2860014840.1 | PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 8,000 | 8,00 | 64,00 | |
42 | K | 877310320 | Montáž odbočky na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm | ks | 8,000 | 5,83 | 46,64 | |
43 | M | 2860015080.1 | PP odboçka 150/100/45° - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 3,000 | 15,94 | 47,82 | |
44 | M | 2860015090.1 | PP odboçka 150/150/45° - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 5,000 | 11,56 | 57,80 | |
45 | K | 877310340 | Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm | ks | 7,000 | 6,20 | 43,40 | |
46 | M | 2860015350 | PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizaçný systém SN10 | ks | 7,000 | 9,72 | 68,04 | |
47 | K | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 110,000 | 1,13 | 124,30 | |
48 | K | 894101112 | Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t | ks | 1,000 | 90,32 | 90,32 |
49 | M | 5922415030.1 | Akumulaçná nádrž 10M3 3,0x2,4x1,8 mm betónová, | ks | 1,000 | 1800,00 | 1.800,00 | |
50 | K | 894101113 | Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t | ks | 1,000 | 137,80 | 137,80 | |
51 | M | 5922415060 | Akumulaçná nádrž 20M3 3x4,8x1,8 mm betónová, BG | ks | 1,000 | 4050,00 | 4.050,00 | |
52 | K | 894421111 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 7,000 | 31,14 | 217,98 | |
53 | M | 5922465730 | Kónus BETONOVÝ 600/1000 | ks | 2,000 | 56,77 | 113,54 | |
54 | M | 5922465780 | Skruž výšky 500 mm sila steny 90 mm- betónový prefabrikát | ks | 1,010 | 38,27 | 38,65 | |
55 | M | 5922442100 | Poklop betónový na otvor DN600 | ks | 2,000 | 26,40 | 52,80 | |
56 | M | 5922442110 | Vyrovnávací prstenec 63/4 | ks | 2,000 | 7,75 | 15,50 | |
57 | K | 894431281 | Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160 | ks | 3,000 | 41,94 | 125,82 | |
58 | M | 2860008660 | Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630 | ks | 2,000 | 82,41 | 164,82 | |
59 | M | 2860008670.1 | Predĺženie PP D630/2000 -pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 132,00 | 132,00 | |
60 | M | 2860008700 | Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630 | ks | 6,000 | 17,25 | 103,50 | |
61 | M | 2860008700.1 | Zátka hrdla DN150 | ks | 1,000 | 2,90 | 2,90 | |
62 | M | 2860008700.2 | Presuvka 150mm | ks | 1,000 | 5,81 | 5,81 | |
63 | M | 2860008820 | Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 185,97 | 185,97 | |
64 | M | 2860009140 | Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° - 270° -pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 174,37 | 174,37 | |
65 | M | 2860009140.1 | Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° - pre revízne šachty DN630 | ks | 1,000 | 149,60 | 149,60 | |
66 | M | 5524213570 | Poklop Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/D400 | ks | 2,000 | 169,94 | 339,88 | |
67 | M | 5524213570.1 | Poklop Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/B125 | ks | 1,000 | 92,40 | 92,40 | |
68 | M | 5922441020 | Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630 | ks | 3,000 | 88,15 | 264,45 | |
69 | K | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 110,000 | 0,65 | 71,50 |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00 301,27
70 | K | 971046018 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t | cm | 100,000 | 1,07 | 107,00 | |
71 | K | 974031132 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | m | 95,000 | 1,31 | 124,45 | |
72 | K | 974031142 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t | m | 11,000 | 1,15 | 12,65 | |
73 | K | 974031153 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t | m | 13,200 | 1,70 | 22,44 | |
74 | K | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 2,686 | 5,34 | 14,34 | |
75 | K | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,686 | 7,59 | 20,39 |
99 - Presun hmôt HSV 0,00 2.223,76
76 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 133,000 | 16,72 | 2.223,76 |
PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 | 10.229,57 |
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 0,00 | 242,89 |
77 | K | 711131102 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny | m2 | 208,000 | 0,27 | 56,16 | |
78 | M | 6936651300 | Geotextília netkaná polypropylénová | m2 | 208,000 | 0,89 | 185,12 | |
79 | K | 998711101 | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,083 | 19,38 | 1,61 |
713 - Izolácie tepelné 0,00 472,04
80 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 34,000 | 1,77 | 60,18 | |
81 | M | 2837741553 | 28 x 13 izolácia-trubica | m | 34,680 | 0,63 | 21,85 | |
82 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 65,000 | 1,77 | 115,05 | |
83 | M | 2837741540 | 22 x 13 izolácia-trubica | m | 66,300 | 0,56 | 37,13 | |
84 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 13,500 | 1,77 | 23,90 | |
85 | M | 2837741568 | 35 x 20 izolácia-trubica | m | 13,770 | 1,33 | 18,31 | |
86 | K | 713482121 | Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 32,000 | 1,77 | 56,64 | |
87 | M | 2837741542 | 22 x 20 izolácia-trubiCA | m | 32,640 | 1,03 | 33,62 | |
88 | K | 713482131 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 9,000 | 2,13 | 19,17 | |
89 | M | 2837741558 | 28 x 30 izolácia-trubica | m | 3,000 | 2,07 | 6,21 | |
90 | M | 2837741571 | 35 x 30 izolácia-trubica | m | 6,000 | 2,32 | 13,92 | |
91 | K | 713482132 | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 11,500 | 2,37 | 27,26 | |
92 | M | 2837741583 | 42 x 30 izolácia-trubica | m | 11,730 | 2,68 | 31,44 | |
93 | K | 998713201 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 5,661 | 1,30 | 7,36 |
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1.497,13
94 | K | 721171406.1 | Potrubie z rúr PP-HD 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 9,000 | 16,19 | 145,71 | |
95 | K | 721171408 | Potrubie z rúr PP-HD 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°) | m | 11,000 | 27,08 | 297,88 | |