SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD
t smlouvy objednatele: 14PT-000271 č. smlouvy zhotovitele: 17 j^ 200
Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen
objednatelem: Ředitelství silníc a dálnic ČR
mezi
se sídlem: Xx Xxxxxxxx 000/00,000 00 Xxxxx 0
zastoupeným :
bankovní spojení: číslo účtu:
IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel41) na straně jedné
a
zhotovitelem: účastnící Společnosti „SUDOP GROUP G“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 10. 07. 2015
zhotovitelem; SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov. Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 zastoupeným
bankovní spojení:
IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
jako Správce a Společník 1 a
zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Brno. Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 zastoupeným
IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v BrnČ, oddíl B, vložka 785
jako Společník 2
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 10. 07. 2015
a
zhotovitelem DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v; Xxxxxxxxxx 0.0, Xxxxxxxxxx, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným
IČO; 31322000 DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsány do Obchodného registra Okresného sádu Bratislava I, oddíl B, vložka 378
jako Společník 3
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 80, ÍČ: 25793349 na základČ Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 10. 07. 2015
a
zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2. Nové Město, náměstí I. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00 zastoupeným
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
jako Společník 4
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/Xx, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 10.07. 2015
(dále jen „zhotovitel**) na straně druhé.
Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:
„1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ“
ISPROFIN: 500 151 0002
byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení teto zakázky, za následujících podmínek,
a. Nabídková cena bez DPH = 12 774 900,- Kč
b. DPH = 2 682 729,-Kč
c. nabídková cena celkem (a + b) - 15 457 629.- KČ
přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách
Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.
dohodli se objednatel a zhotovitel takto:
V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK čj. 11/2015-I20-TN/1 ze dne 5. února 2015. s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
a) Souhrn smluvních xxxxx - Xxxxxxx o dílo
e) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně
Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
Přílohy C - Platby a platební podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK c.j. 11/2015- 120-TN/l ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015.
f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e)).
3. Xxxxxxxxxx se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Xxxxxxx o dílo a odstranit případné vady díla.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla. včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Xxxxxxx o dílo v termínech a způsobem podle Xxxxxxx o dílo.
5. Jednotkové ceny se mohou měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.
6. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník.
Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
za objednatele: za zhotovitele:
Datum:
26 -10- 2017
PODEPSAN
za zhotovitele:
Datum: V Praze dne 02. 10. 2017
/
Datum: V Praze dne 02. 10. 2017
Datum: V Praze dne 02. 10. 2017
V
Datum: V Praze dne 02. 10. 2017
V Praze dne 02. 10. 2017
~f V
Datum: V Praze dne 02. 10. 2017
V Praze dne 02. 10. 2017
Datum: V Praze dne 02, 10. 2017
A Kk.-
i i i r
ŘEDITELSTVÍ SíLNfC A DÁLNIC ČR
V Praze dne:
- i - 08* 2017
DLE ROZDĚLOVNÍKU
Naše zn.: 16453 /í 7-195 í O/MK
Xxxxx xxxxxxx: 14PT-000271 Vyřizuje;
Věc: Oznámení o výběru ucj vhodnější nabídky
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Xx Xxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxxx 0 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel^) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou
„1/46 Týnecek ~ Šternberk, DÚR/IČ“
ev. č. Věstníku veřejných zakázek 511541 (dále jen „Zakázka")< Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislostí se Zakázkou oznamuje následující:
1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 8 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
Vedoucí společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO: 42767377
se sídlem Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxx
Společník
PK OSSENDORF s.r.o.,
se sídlem Xxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxx
IČO: 25564901
Společník:
m m m ,./-V' T g g | | g Í | §
Xxxxxxx, Hustý a partneři s.r.o.,
se sídlem Xxxxxxxxx 000/00. 619 00 Brno
IČO: 18827527
Společník:
SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
IČO: 25324365
Další společník:
G-Consult. spol. s r.o.,
se sídlem Xxxxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxxxx - Xxxxxx
ÍČO: 64616886
Společník; i
VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno -
město i
IČO; 46995447 i
2. 4 „SUDOPGROUPG" 12.774.900,*- Kč 1
Vedoucí společník:
SUDOP PRAHA a.s. !
se sídlem Xxxxxxxx 0000/0 x, 130 80 i
Praha 3 - Žižkov ]
ÍČO: 25793349
L ............................
Společník:
|
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Rounicova 271/13. 602 00
Brno - Veveří i!
IČO: 46347488
1
Společník: j
DOPRAVOPROJEKT a.s. i1
se sídlem Xxxxxxxxxx 0,0, 832 03
. ..... j Bratislava, Slovenská republika | I
1 — | » | m g — ! | — |
IČO: 31322000 Společník: METROPROJEKT PRAHA a.s. se sídlem xxxxxxx x. X. Xxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx IČO: 45271895 | ! | ||
3. | 8 | „MM: 1/46 Týneček“ | 13.017.800,- Kč |
Vedoucí účastník společnosti: | |||
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. | |||
IČO: 48588733 | |||
se sídlem Národní 984/15, 310 00 | |||
Praha 1 | |||
Společník | |||
MOTT MACDONALD LIMITED | |||
IČO: 1243967 | |||
se sídlem Mott MacDonald House, 0-00 | |||
Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, | |||
XX0 0XX, Spojené království Velké | |||
Británie a Severního Irska | |||
jednající na území ČR prostřednictvím | |||
své organizační složky: | |||
MOTT MACDONALD LIM1TED- | |||
organizační složka | |||
IČO: 27155048 | |||
se sídlem Národní 984/15, 110 00 | |||
Praha 1 | |||
4. | i | HBH/LINK/GEOtest Vedoucí společník: HBH Projekt spol. s r.o. se sídlem Xxxxxxxxxxx 000/0. 602 00 Brno IČO: 44961944 Společník: Link projekt s.r.o, se sídlem Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0000/0. 616 00 Brno - Žabovřesky | 13.051.600,- Kč |
:^Pómdó^:' | |||
i | IČO: 27678032 Společník: GEOtest, a.s. Se sídlem Xxxxxxx 0000/000, 000 00 Xxxx IČO: 46344942 | ||
5. | 5 | Konsorcium AFSA Vedoucí společník: AF-CITYPLAN s.r.o. se sídlem Xxxxxxxx 0000/00, 000 00 Xxxxx 0 - Xxxxxx IČ: 47307218 Společník: SATRA, spol. s no. se sídlem Xxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 2 IČ : 18584209 | 13.068.000,- Kč |
6. | 7 ; | PRAGOPROJEKT, a.s., se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IČO: 45272387 | 13.198.200,- Kč |
7. | 3 | Společnost pro projektové práce 1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ | 13.613.000,- Kč |
Vedoucí společník: | |||
Ateliér projektování inženýrských | |||
staveb, s.r.o. | |||
se sídlem Ohradní 24B, 140 00 Praha 4 | |||
IČO: 61853267 | |||
Společník: | |||
Xxx. Xxxx Xxxxxx, spol. x.x.x. xx sídlem Xxxxxxxxxxx 000/00, 000 00 | |||
Xxxxx 0 | |||
IČO: 27187349 |
u u | |||
i S I | |||
1 i ! | Společník TOP CON SERVIS s.r.o. se sídlem Xxxxxxxxx 00, 000 00 Xxxxx 0 IČO: 45274983 Společník :GeoTec-GS, a.s. se sídlem Xxxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 10 IČO: 25103431 | ||
8. | | 6 i | Sdružení NOVA Vedoucí společník: XXXXX & PARTNER, s.r.o. se sídlem Xxxxxxx 0, 000 00 Xxxxx 0 XXX; 48585955 Společník: Valbek, spol. s r.o., se sídlem Xxxxxxxx 000/00, 000 01 Liberec IČO: 48266230 | 13.709.000,-Kč |
Jako neivhodnější nabídka na realizaci Zakázky tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem „1/46 - Morava0 tvořené vedoucím společníkem: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, se sídlem Xxxxxxxxxx xxxxxxx 0/0, 000 00 Xxxxxxx - Xxxxxxxx Ostrava a společníky PK OSSENDORF s.r.o., se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno. IČO: 25564901, Xxxxxxx, Hustý a partneři s.r.o,, se sídlem Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx, IČO: 18827527. SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25324365, G- Consult, spol. s r.o., se sídlem Xxxxxxxxxx 000/0, 000 00 Xxxxxxx - Přívoz, IČO: 64616886 a VIAPONT, s.r.o., se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno - město, IČO: 46995447, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nej nižší nabídkovou cenu.
\\W j£ S
Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané uchazečem č. 2 „1/46 - Morava" na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.
Proti rozhodnuti Zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejyhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodně^podle § 81 zákona.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/iČ“
NÁZEV ZAKÁZKY: 1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Xx Xxxxxxxx 000/00,000 00 Xxxxx 0
fiEDtrELSTVISlUítCAOALHtCCH
Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Smlouvy o dílo, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 4 (ze dne 15. 05. 2017, č.j. 11131/17-19510/MK) až č. 5 (ze dne 18. 05. 2017, č.j. 11136/17-19510/MK), vydané
zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 4 a č. 5 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.
Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:
Celková nabídková cena služeb bez DPH | DPH 21% v kČ | Celková nabídková cena včetnč DPH v KČ | |
v Kč | |||
1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ | ía) 12 774 900,- | (b) 2 682 729,- | (c) = (a) + (b) 15 457 629,- |
Součástí této nabídky je Oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že v případě autorského dozoru hodinová sazba a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.
Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:
(a) Souhrn smluvních dohod
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:
Přílohy A - Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) Přílohy B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
Přílohy C - Platby a platební podmínky
(e) Všeobecné obchodnípodmínky pro zeměměřické a průzkumné práce
a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č .j. 11/2015- 120-TN/l ze dne 5. února 2015 s účinností od 6. února 2015
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 TýneČek - Šternberk, DÚR/1Č1
s ? i fiC O ITE L SfV Í SILKtC A DALHtC x.xx
(f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e)).
Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Xxxxxxx o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Adresa: Bráfía 3. Žižkov. Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3. Žižkov, Datum 05. 06. 2017
Xxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80
Adresa: Praha 3, Žižkov. Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 Datum 05.06. 2017
Adrcsa/Praha 3. Žižkov. Ol/anská 2643/la. PSČ 130 80
Datum 05. 06. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 TýneČek - Šternberk, DÚR/IČ“
fH-OtTEEETY! SILHIv A DÁLNIC Cň
Adresa:'Prah&-3fZižkov, Xxxxxxxx 0000/0 x. PSČ 130 80 Datum 05.06. 2017
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, X, xxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 Datum 05.06.2017
Adresa: Prah’a 3. Žižkov. 0 1šanská^6457'+avPS Č 130 80
Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3, Žižkov. Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 Datum 05.06. 2017 /
Zadávací dokimentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby >,1/46 Týneček - Šternberk, PÚR/IČ"
Název zakázky: 1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
ftfiOfTELSTVÍ SSLWCA OAUIC í R
Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:
1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj, nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně násleidující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními kapacitami Části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům
(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,
to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 dne 29. ledna 2007, s účinností od 1. února 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l dne 17. prosince 2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném zněm, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.
3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Xxxxxxx o dílo a v případě, že plnění Xxxxxxx o dílo přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ'
ftC O im S T V í SfUlsC A OAUÍÉC Clí
Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce, Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.
Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/)x. PSČ 130 80
Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3. Žižkov. OJřanská 2643/1 a, PSC 130 80 Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3. Žižkov. Xxxxxxxx 0000/0 x. PSČ 130 80 Datum 05.06.2017
Adresa: Praha 3. Žižkov. Olšanská Ž643/1 a. PSČ 130 80 Datum05.06.2017 /
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ1
; ftECHTELSTVl SILHIC A DALÍ/FC CM
Adresa-~Praha 3, Žižkťív. Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 Datum 05.06. 20Í7 V . . .
Adresa: Praha 3, Žižkov Datum 05. 06. 2017
Xxxxxxx 0000/0 x. PSČ 130 80
Adresa: Praha 37žiikov. ^Šanská2643/1a, PSČ 130 80
Datum 05. 06. 2017 V . .....
Adresa: Praha 3, Žižkov. 01$ Datum 05. 06. 2017
tská 2643/1 a. PSC 130 80
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/1Č“
ftEDíTEt.STVÍ SíLMie A OAIJIIC t u
PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE
SEZNAM SUBDODAVATELŮ
Společnost „SUDOP GROUP G“ , zastoupená, na základě plné moci, správcem společnosti SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80, IČ: 25793349,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR, IČ“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 511541 (dále jen „dodavatel*1),
v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, neboť doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].
(žádný subdodavatel nerealizuje subdodávku ve větším finančním objemu než 10% z celkové ceny veřejné zakázky)
Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele | IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele | Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z ěásti ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok] |
Adresa: Praha 3. Žižkov. Xxxxxxxx 0000/x x. PSČ 130 80 Datum 05.06. 2Ó17
Adresa: Praha 3. Žižkov. Olš Datum 05.06. 2017
.ská 2643/1 a, PSČ 130 80
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ'
ACDIT EU-ETVI SILNÍC A DAUI1C Cíl
Adresa: Xxxxx 0XXxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 Datum 05. 06. 2017
Adresa: Xxxxx 0. Xxxxxx. xxxxxxxx 0000/0 x. PSČ 130 80 Datum 05. 06. 2017 /
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3, Žižkov. Xxxxxxxx 0000/0 x, PSČ 130 80 Datum 05. 06. 2017 /
Adresa: Praha.3'Zižkov, Olšanská2643/la, PSÍ Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3. Žižkov. Xxxxxxxx 0000/0 x. PSČ 130 80 Datum 05. 06. 2017 /
POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATKŮ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
Společnost „SUDOP GROUP G‘\ zastoupená, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci Správcem a Společníkem 1, společností SUDOP PRAHA a.s.,
se sídlem: Praha 3, Žižkov. Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 130 80, IČO: 25793349,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,
jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ\
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 511541 (dále jen „do d av atel.
potvrzujeme, že jsme k výše uvedené veřejné zakázce přijali níže uvedené dodatky k zadávací dokumentaci:
Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám, č.j. 11133/17-19510/MK, ze dne 15.5.2017 Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám, č.j. 11136/17-19510/MR, ze dne 18.5.2017
Adresa: Xxxxx % Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 000 00, Datum: V Praze dne 05. 06. 2017
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx/oiŠanská 2643/la. PSČ 130 80. Datum: V Praze dne 05. 06. 2017
Adresa: Xxxxx 0, xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 000 00, Datum: V Praze dne 05. 06. 2017
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 000 00, Datum: V Praze dne 05. 06. 2017
i 4
Adresa; Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0 x. PSČ 130 80, Datum: V Praze dne 05. 06. 2017
U:V
Adresa; Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX í 30 80, Datum: V Praze dne 05. 06. 2017
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 000 00, Datum: V Praze dne 05. 06. 2017
i b
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/1Č1
; ft C C IT t L SV v l StlH JC k D.VLJHC Ctf
T T
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.1
VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje
Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 130 80 1Č:25793349,
DIČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Xxxxx, xxxxx X, xxxxxx 0000 Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:
Právní forma uchazeče je: akciová společnost
Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): projektová, inženýrská a konzultační činnost
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči):
2. Vedení
Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (xxxxxxx uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):
Ing, Xxxxx Xxxxxxxx, předseda představenstva a generální ředitel, Česká republika
Xxx. xxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředseda představenstva a finanční ředitel, Česká republika
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, místopředseda představenstva a výrobní ředitel, Česká republika
3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky
Uchazeč působí jako dodavatel: 63 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 25%
Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):
SUDOP PRAHA a.s., Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/la, PSČ 130 80 - správce společnosti DOPRAVOPROJEKT a.s., SK, Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03 - společník METROPROJEKT PRAHA a.s., Praha 2 , 1. X. Xxxxxxx 1786/2, PSČ 120 00 - společník Dopravoprojekt Brno, Brno, Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 - společník
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/1Č1
fieCÍTKLETVj SILNIC 1 OM.NIC Cit
Materská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu* že mateřská společnost je partnerskou společností):
4. Organizační struktura
Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.
V Praze dne 05. 06. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
fiE p n E L S IV i Kil.WC A D /.LtcC Cfi
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.1
VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje
Obchodní firma: DO PRÁVO PROJEKT, a.s.,
Sídlo: Xxxxxxxxxx 0,0, 000 00 Xxxxxxxxxx, XX,
IČO: 31 322 000,
DIČ:2020524770,
Zápis v obchodním rejstříku: Okresního soudu Bratislava í, oddíl: Sa vložka 378/B Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:
Právní forma uchazeče je: akciová společnost
Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): Projektové práce a konzultační služby, inženýrská činnost a majetkoprávní vypořádání pro dopravní, inženýrské, pozemní a vodohospodářské stavby. Geotechnické a environmentální projekty, stavební dozor.
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Slovenská republika
2. Vedení
Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (xxxxxxx uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):
3, Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky
Uchazeč působí jako dodavatel: 67 let, z toho
- v České republice: 26 let
- v zemi registrace: 67 let
- v zahraničí: 57 let
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 25%
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/1Č'
I ŘEDITELSTVÍ SILIÍIC A DÁLNIC c k
Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):
SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 000 00 - xxxxxxx,
společník
DOPRAVOPROJEKT, a.s. se sídlem Xxxxxxxxxx 0, 0, Xxxxxxxxxx, Slovenská republika, PSČ 832 03 - společník
METROPROJERT a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx, xxxxxxx X.X.Xxxxxxx 0000/0, PSČ 120 00 - společník
Dopravoprojekt Brno, a.s. se sídlem Brno, Komikova 271/13, PSČ 602 00 - společník
Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): Netýáká se
Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.
V Bratislavě dne 25. 5. 2017
/ A
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „IM6 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ'
ft£MTO-STVt*aJOC*(iALNIC£fi
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.1
VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje
Obchodní firma: Dopravoprojckt Brno a.s. Sídlo: Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx
IČO: 463 47 488 DIČ: CZ46347488
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 785 Telefon: -
Email pro komunikaci se zadavatelem:
Právní forma uchazeče je: akciová společnost
Hlavní předmět Činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):
* projektová činnost ve výstavbě,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- výkon zeměměřických činností,
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- vedení realizace staveb podle § 18 písm. h) zákona č. 360/1992 Sb.,
- geologické práce
- provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb podle § 18 písm. j) zák. č. 360/1992 Sb.,
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči):
2. Vedení
Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (xxxxxxx uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):3
3. Informace týkající se Činnosti uchazeče a vlastní zakázky Uchazeč působí jako dodavatel: 70 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 25%
Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské
/jiné společnosti):
SUDOP PRAHA a.s., Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 80 - společník, Správce, ČR Dopravoprojckt Brno a.s., Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx - společník, ČR
Dopravoprojekt a.s., Kominárska 2/4. 832 03 Bratislava, SR
METROPROJEKT PRAHA a.s., I. P. Xxxxxxx 0/0000, 000 00 Xxxxx 0 - xxxxxxxxx, XX
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 TýneČek - Žternberk, DÚR/IČ"
fttW Et-STVl SiLNiCA D*LHIC CR
Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): netýká se
4. Organizační struktura
Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.
V Brně dne 15.5.2017
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/iČ
FORMULÁŘ 1.1
VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje
Obchodní firma: METROPROJEKT Praha a.s.,
Sídlo: náměstí I. P. Xxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx, IČO: 45271895,
DIČ: CZ45271895,
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1418 Telefon/Fax:-
Email pro komunikaci se zadavatelem:
Právní forma uchazeče je: akciová společnost
Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): projektová a inženýrská činnost
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): - netýká se -
2. Vedení
Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (xxxxxxx uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):
3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky
Uchazeč působí jako dodavatel: 46 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 25 %
Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):
SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 000 00 - Xxxxxxx x Xxxxxxxxx 0
Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Brno - Veveří, Kounicova 271/13, PSČ 602 00 - Společník 2
DOPRAV OPROJEKT, a.s. se sídlem Xxxxxxxxxx 0, 0, Xxxxxxxxxx, Slovenská republika, PSČ 832 03 - Společník 3
METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx, xxxxxxx X. X. Pavlova 1786/2 , PSČ 120 00 - Společník 4
Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): - netýká se -
Přípravné a projekčni služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
4. Organizační struktura
Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.
V Praze dne 2. května 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/1Č'
teormsTYfsiu«*ůAiHetu
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2
ZÁVAZEK INTEGRITY
Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Xx Xxxxxxxx 000/00,000 00 Xxxxx 0
Od: SUDOP PRAHA a.s., Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 000 00, IČ:25793349
V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..Veřejná zakázka").
Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.
Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Xxxxxxx o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.
Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně Členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěí jiných orgánů, případně Členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.
Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:
• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předám nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční' siužby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/1Č“
: (iECfií;LSV.'t SíLMtC i P/kUitC í
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
* Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
* Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.
V Praze dne 05.06.2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby;
Přípravné a projekční služby „1/46 TýneČek - Šternberk, DÚR/IČ
ftEDíTB_BTVfSILMCAOALMCCn
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2
ZÁVAZEK INTEGRITY
Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Xx Xxxxxxxx 000/00,000 00 Xxxxx 0
Od: DOPRAVOFROJEKT, a.s., Xxxxxxxxxx 0,0, 000 00 Xxxxxxxxxx, IČ: 31 322 000
V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem ě. 143/2001 Sb,, o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve zněm pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka**!.
Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně Členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.
Po dobu trvání zadávacího řízem, a bude-Ii naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo určíme a budeme mít ve funkcí osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mit plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.
Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnám či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních Či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.
Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:
* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho
34
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stužby:
Přípravné a projekční služby „IM6 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
RĚOITCI-STU Stí-KiC A CH
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.
V Bratislavě dne 25. 5. 2017
Zadávací dokumentace veFejné zakázky na služby;
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
nemTeisTv)nuu;*tuutcO)
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.2
ZÁVAZEK INTEGRITY
Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Xx Xxxxxxxx 000/00,000 00 Xxxxx 0
Od: Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 463 47 488, Xxxxxxxxx 000/00,000 00 Xxxx
V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve zněm pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic
O a dálnic ČR (dále jen ..Veřejná zakázka"!.
Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-íi se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.
Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-H naše nabídka úspěšná, i po dobu platností Xxxxxxx o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.
Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislostí s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání ěi funkce z důvodu účastí na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních ěi jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.
Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:
• Úplatkářství (Coirupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného Činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo
-2><S
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, PÚR/IČ"
ftEfXTCLSTVt SILNIC A DAUJIC Cfi
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.
V Brně dne 15.5. 2017
S ř
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ'
"Wr] ftEDCTELETVÍ S&KIC A DALHSC Cfl
FORMULÁŘ 1.2
ZÁVAZEK INTEGRITY
Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Xx Xxxxxxxx 000/00,000 00 Xxxxx 0
Od: METROPROJEKT Praha a.s., IČ 45271895, náměstí I. P. Xxxxxxx 0000/0,000 00 Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx
V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže^), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..Veřejná zakázka”).
Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.
Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Xxxxxxx o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.
Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních Či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.
Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:
» Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo
i b
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/íČ
A£ZUm£TVl tiU & C A DALNtC
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4.
• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.
V Praze dne 2. května 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční stužby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/iČ
ftCOrTELSTVl SILNIC i 1'J-UHC Cfl
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.3
PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ
Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 130 80 IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč44). zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:
NETÝKÁ SE
(společnost SUDOP PRAHA a.s. neudělila žádnou plnou moc)
Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.
V Praze dne 05.06. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, QÚR/IČ
ftEDfTLLSIVí StUNtC A CAUJEC
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.3
PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ
Společnost DOPRAVOPROJEKT a.s, ^
se sídlem: Xxxxxxxxxx 0,0, 000 00, XXX 000 00 Xxxxxxxxxx,
IČO: 31322000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratisava I, oddíl Sa, vložka 378/B,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:
SUDOP PRAHA a.s., Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, PSČ 130 80, IČ: 257 93 349
k podání nabídky a podpisu návrhu smlouvy o dílo.
Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.
V Bratislavě dne 25. 5. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, PÚR/IČ1
■*~j] A t D ím s r v t SS.KIC * O Á IM IC C r
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.3
PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ
Společnost Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:
SUDOP PRAHA a.s., se sídlem: Praha 3, Žižkov. Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX. 130 80, ÍČ: 257 93 349
- k podáni nabídky a podpisu smlouvy o dílo za společnost „SUDOP GROUP
Příslušná plná moc včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.
V Brně dne 15. 5. 2017
Přípravné a projekční síužby „1/46 Týneček - Šternberk, PÚR/1Č1
FORMULÁŘ 1.3
PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ
Společnost M ETROPROJEKT Praha a.s.,
se sídlem: náměstí I. P. Xxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx IČO: 45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč"), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:
S U D O P PRAHA a.s., P rah a 3, Žižkov, O lšanská 2643 /1 a, P S Č 130 80, k p o d á n í nabídky, po d p isů návrhu sm lou vy o d ílo a dalším úkonům specifikovaným v p ř ilo žen é P lné moci.
Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.
V Praze dne 2. května 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „i/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
'|j— x XXXXXXXxx
DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4
Společnost „SUDOP GROUP G“, zastoupená, na základě plné moci, správcem společnosti SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80, IČ: 25793349,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:
NETÝKÁ SE
(realizace zakázky bude provedena vlastními kapacitami)
Služby zadávané subdodavateli | O b c h o d n í firm a a sídlo subdodavatele | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny | Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily) |
CELKEM % |
Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.
Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Xxxxxxx bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
Adresa: Praha 3/Žížkov. Xxxxxxxx 0000/0 x. PSC 130 80 Dalum 05.06. 2017
Adresa: Xx/xx 0, Xxxxxx, Xxxxx ,xx 0000/0 x, XXX 130 80 Datum 05.06. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, PÚR/IČ
ftÉDfTÉlíírVf SILNIC A DAUÍIC C\\
Adresa: Praha 3. Žižkov. Xxxxxxxx 0000/xx. PSČ 130 80
Datum 05.06. 203 7
Adresa: Praha 3, Žižkov, Datum 05. 06. 2017
Xxxxxxx 0000/xx. XXX 130 80
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 000 00
Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3, Žižkov. Olši Datum 05.06. 2017
ská 2643/ia, PSČ 130 80
J
Adresa: Xxxxx 0. Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 000 00
Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3. Žižkov. Xxxxxxxx 0000/xx. XXX 130 80
Datum 05. 06. 2017 /
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček- Šternberk, DÚR/1Č'
ftHUTíLím u h c A m íN íc Cn
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ
Obchodní firma vedoucího účastníka: SUDOP PRAHA a.s.
Sídlo vedoucího účastníka: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 Telefon / Fax +■
Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice:
Telefon/Fax
Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
i) DOPRAVOPROJEKT a.s.
ii) M ETROPROJEKT PRAHA a.s.
iii) Dopravoprojekt Brno a.s.
Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku: „SUDOP GROUP G“
Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva")
i) Datum uzavření: 10. 07. 2015
ii) Místo: Praha, Brno, Bratislava
iii) Příloha - Smlouva
Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich
Účastník sdružení | Podíl na zakázce | Prováděnídruh služeb |
SUDOP PRAHA as. | 25% | Projektové práce a inženýrská či nost v rozsahu25%objemu veřejnézakázky |
METROPROJEKTPRAHA as. | 25% | Projektové práce a inženýrská či nost vrozsahu25%objemuveřejnézakázky |
DOPRAVOPROJEKTas. | 25% | Projektové práce a inženýrská či nost v rozsahu25%objemuveřejnézakázky |
Dopravoprojekt Brno as. | 25% | Projektové práce a inženýrská či nost vrozsahu25%objemu veřejnézakázky |
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ"
ňEDITEI.ĚTVI ElUiX A DAUilC CR
Adresa: Xxxxx-0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 130 80 Datum 05. 06. 2017
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx. XXX 000 00
Datum 05.06. 2017
Adresa: Praha 3, Žižkov. Xxxxxxxx 0000/xx. XXX 130 80
Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3, Žižkov. Olšanští 2643/la. PSC 130 80 Datum 05. 06. 2017
Adresa: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx. XXX 000 00
Datum 05.06. 2017
Adresa: Praha 3. Žižkov. Oišap^ká 2643/WpSČ 130 80
Datum 05, 06.2017 /
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/tČ”
;i Ř E D IT E L S T V Í S ILN ÍC i D Á LN IC C li
Adresa: Praíjír^C Žižkov. OlŠajisl^2643/”laTPS? T3()_80 Datum 05. 06. 2017
Adresa: Praha 3, Žižkov, Olšan Datum 05. 06. 2017
á 2643/1 a, PSC 130 80
SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI
podle § 27X6 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
SUDOP PRAHA S.S.
se sídlem Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 80 IČ: 2S793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 zastoupen:
(dále též „Společník 1" nebo „Správce") a
Dopravoprojekt Brno a.s.
Se sídlem Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxx IČ: 463474B8 DIČ: CZ46347488
Zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. &785 vedená u Krajského soudu v Brně zastoupen:
(dále též „Společník 2") a
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Se sídlem Xxxxxxxxxxx 0,0 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, PSČ 832 03 IČ: 31322 000
Zapsaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava i. xxxxx X. vložka 378 zastoupen:
(dále též „SpoiecniK » | a
METROPROJEKT PRAHA a.s.
se sídfem Praha 2, Nové Město, náměstí I. P. Pavlova 1786/2 IČ: 4527189S
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra2e, oddíl B, xxxxxx 1418 zastoupen:
(dále též „Společník 4")
(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci"; jsou-li sdruženi více, než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci")
se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činností, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva").
1/5
5 S t
I. Společnost
1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost"), nebude mít právní osobnost, a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílné.
2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem
„5UDOP GROUP G"
3. Správa společných záležitostí společnosti se uskutečňuje v sídle Správce na adrese: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 130 80
II. Společný účel a doba trvání Společnosti
1. Účelem Společnosti je
a) zvýšení efektivností využití vlastních zdrojů Společníků a dosažení optimálních podmínek k plnění níže uvedené Zakázky;
b) podání společné žádosti o účast a v případě výzvy zadavatele I k podání nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace staveb (dále jen „Zakázky"), Jež jsou uvedeny v tabulce v konci tohoto odstavce a jejímž zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 145 05, tč: 65393390 (dále jen „Zadávací řízení").
c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o dílo na realizaci Xxxxxxx se zadavatelem („Smlouva o dílo") a společné poskytnutí plnění, které je předmětem Xxxxxxx.
Seznam Zakázek, za jejichž účelem byla založena Společnost dle této smlouvy: (dále také „VZ č .G l") 1/44 Bludov, obchvat, PSP/ IČ I/
(dále také „ VZ Č.G2") R 4 Mirotlce, rozšíření, P S P / IČ
(dále také „VZ č.G3") 1/20 Pištín - České Vrbné, D SP/ IČ
(dále také „VZ č. G4") 1/38 Havlíčkův Brod, obchvat, V P -ZP S/ A D
(dále také „VZ č. G5") 1/42 VM O Tomkovo náměstí, 1/42 VM O Rokytová, VD-ZDS/AD
(dále také „VZ č, G6") 1/46 Olomouc, východní tangenta, DÚ R/ ÍČ
(dále také „VZ č. G7") 1/57 Valašské Meziříčí - Xxxxxxx, obchvat, DÚR/IČ
(dále také „VZ č. G8") 1/46 Týneček - Šternberk, PÚ R/ ŽČ ~
2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:
a) Všechna Zadávací řízení VZ č. 1 až 8 budou zrušena, a to dnem pravomocného zrušení posledního z nich;
b) Zadavatel nevyzve Společníky k podání nabídky k žádné Zakázce VZ č. 1 až 8, a to dnem, kdy proti poslednímu rozhodnutí o vyloučení Společníků z důvodu neprokázání kvalifikace již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později
c) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení všech Zakázek VZ Č. 1 až 8 svědčící o tom, Že příslušné Smlouvy o dílo nebudou uzavřeny se Společníky, a to dnem, kdy proti poslednímu takovému rozhodnutí Již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
d) všechny uzavřené Xxxxxxx o dílo budou později pravomocným rozhodnutím posouzeny jako neplatné;
e) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné žádosti o účast nabídky a z uzavřených Xxxxx o dílo <tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
f) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.
2/5
5 b
3. Vypořádání práv a povinností Společníků pří zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou („Stanovy").
4. Společníci, kteří podávají společně žádost o účast a v případě výzvy zadavatele podají I nabídku Společníků, jsou a budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s jakoukoli výše uvedenou veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky, a dále, Že správce společnosti je tímto se souhlasem ostatních společníků oprávněn Jednat za všechny ostatní společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních společníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky společnosti bude odpovědnosti Správce společnosti. Všechny změny a dodatky k této smlouvě budou oznámeny Objednateli. Sudou uzavřeny výhradně písemnou formou v listinné podobě.
5. Všichni společníci jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky, pokud budou vyzváni k podání nabídky a jejích nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.
1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa společnosti"), tedy Správcem, je Společník SUDOP PRAHA a.s.. Správce Jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami v souladu s ustanovením čl.ll odst. 4 a 5 (viz dále odst. 2 a 3 a čí. IV, odst. 2c) a 4-8 mze).
2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.
3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval;
a) ve všech věcech týkajících se společné Žádosti o účast a společné nabídky včetně jejich podpisů a podání zadavateli jakož i v dalších právních jednáních ve všech zadávacích řízení před uzavřením Smlouvy o dílo včetně podání námitek proti rozhodnutím zadavatele;
b) v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech právních jednáních týkajících se uzavření Xxxxxxx o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky;
c) po uzavření Xxxxxxx o dílo ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním Xxxxxxx o dílo, a to včetně platebního styku a oprávněni k uzavírání dodatků ke Xxxxxxx o dílo.
4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho statutárního orgánu, jejichž zástupci oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové zmocněním určí.
5. Správce si vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele ostatních společníků před podpisem těchto subdodavatelských smluv. Společníci se zavazují, že předloží návrhy subdodavatelských smluv Správci nejméně S pracovních dnů před jejich podpisem obou stran. Porušení této povinnosti je považováno za hrubé porušení této smlouvy, za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy k úhradě.
IV. Práva a povinnosti Společníků
1. Nad rámec zákonem stanovených povinností se každý Společník zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno dalších Společníků.
2. O dosaženi společného účelu se Společníci přičiň ují touto měrou;
a} každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumné termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;
b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné žádosti o účast a společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;
3/5
c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i uzavření Xxxxxxx o dílo;
d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět projekční práce a inženýrskou činnost v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému vymezení:
VZ č . l až 8 - každá VZ jednotlivě vždy v níže uvedených podílech:
Společník | Podlí |
SUDOP PRAHA a.s. | 25% |
DOPRAVOPROJEKT a.s | 25% |
DOPRAVOPROJEKT Brno a.s. | 25% |
METROPROJEKT PRAHA a.s. | 25% |
a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli;
b) vymezení dílčích plněni poskytovaných jednotlivými Společníky;
c) zásad úhrady nákladů, spojených $e společnou Činností, vynaložených jednotlivými Společníky,
d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti bude upraveno ve Stanovách.
4. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené projekční práce formou dílčích zdanitelných plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou dílčích zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli. Správci náleží za tuto činnost odměna ve výší 5,5% ceny bez OPH příslušné části díla skutečně realizované v příslušném měsíci či dílčím plnění dalším/i Společníkem/y,
5. neobsazeno
6. Společnici dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani 2 přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z Činnosti všech Společníků. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Xxxxxxx. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé Společností. Další Spotečník/Spoiečníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.
7. K zajištění financování výdajů na společnou Činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál I k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce bude používat svůj běžný účet č. 51-2489990247/0100 vedený u Komerční banky a.s. („Účet společností"). Správce bude mít postavení majitele účtu. Další Společník/Spoíečníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti.
8. Jistota za řádné a včasné zhotovení díia a Jistota za odstranění záručních vad V2áruční době budou zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka Správce.
9. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Xxxxxxx o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozdějt v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.
10. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále Informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti Jejich jakémukoii zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.
11. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, které by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv společníka na získání nebo plnění Xxxxxxx. Společnici současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.
12. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila
4/5
ani žádná 2 osob, které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy nebyla předložena.
1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.
2. Tato Smlouva je vypracována v dvaceti (20) stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele vždy do každé žádosti o účast veřejné zakázky uvedené v ČI. II odst.1 písm.c) této smlouvy a jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele vždy do každé možné budoucí nabídky veřejné zakázky uvedené v čl. II odst.l písm.c) této smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.
V Praze dne 10.07. 2015
V Bratislavě dne 09. 07. 2015
V Praze dne 10.07. 2015
V Brně dne 09.07. 2015
5/5
5 6
Dopravoprojekt Brno a.s.
Se sídlem Xxxxxxxxx 000/00, Xxxxxx, 000 00 Xxxx JČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
Zapsané do obchodního rejstříku po sp.zn. B 785 vedená v Krajského soudu v Brně
zastoupen:
jakolto Společník 2 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP G" a zmocníte! č . l a
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Se sídlem Xxxxxxxxxx 0,0 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, PSČ 832 03 IČ: 31322 000
Zapsaná do Obchodného registra Okřesného sudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378
zastoupen:
jakožto Společník 3 společnosti $ názvem: „SUDOP GROUP G" a zmocnftel č.2 a
METROPROJEKT PRAHA a.s.
se sídlem Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx, xxxxxxx X. X. Pavlova 1786/2 iČ: 45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418
zastoupen:
Jakožto Společník 4 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP G" a zmocnitel č.3
zm ocňuje t í mt o
SUDOP PRAHA a.s.,
se sídlem P ra h a 3 , Ž iz k o v , O l š a n s k á 2 6 4 3 / l a , PSČ 130 80 , IČ: 2 5 7 9 3 3 4 9 ,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088,
jakožto Správce a Společník Č. 1 společnosti s názvem: „SUDOP GROUP G" a zmocněnec
v souladu s ustanovením § 441 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění aby jejich jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejných zakázek:
(dále také „VZ Č.G1") 1/44 Bludov, obchvat, PSP/IČI/
(dále také „VZ Č.G2") R4 Miroticc, rozšíření, PSP/IČ
fdáie také „VZ Č.G3") 1/20 Flštín - České Vrboc, DSP/IČ _
(dále také „VZ £. G4") 1/38 Havlíčkův Brod, obchvat, VP-ZDS/AD
(dále také „VZ Č. G5") X/42 VMO Tomkovo náměstí, 1/42 XXX Xxxxxxxx, VD-2DS/AD
{dále také „VZ Č. G6"} 1/46 Olomouc, východní tangenta, DÚR/IČ
{dále také „VZČ. 67") 1/57 Valažské Meziříčí - Jatcova, obchvat, PÚR/IČ _
(dále také „VZ Č. G8") 1/46 Týncček - Šternberk, DÚR/IČ
vyhlášené zadavatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Xx Xxxxxxxx 000/00, Xxxxx 4, PSČ 145 05, IČ: 65993390
učinit tyto právní jednání:
e podepsal společnou žádost o účast a v případě výzvy zadavatele k podání nabídky i podepsal společnou nabídku do výše uvedených zadávacích řízení včetně všech dokumentů žádost o účast či nabídku tvořících a podat je Zadavateli v rámci zadávacích řízení na Zakázky;
« zastupoval společníky společnosti ve výše uvedených zadávacích řízení vůči Zadavateli;
« jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících se společných žádostí o účast a společných nabídek, dále v zadávacím řízení o posouzení jakékoli nabídky a rovněž činil veškerá právní jednání ve věcech týkajících podání námitek Zadavateli a návrhu na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
• provedení jakékoli výše uvedené Zakázky, včetně nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn předmětu výše uvedených Zakázek, změn jejich harmonogramů a případných reklamací vad u všech výše uvedených Zakázek;
« přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacích řízení Zakázek;
« svolávat zasedání společnosti;
e v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Xxxxxxx o dílo za Společníky;
e po uzavření Xxxxxxx o dílo ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním příslušné Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo
V Bratislavě dne 09.07.2015
V Praze dne 10.07.2015
V Brné dne 09.07.2015
Zmocnění v celém rozsahu přijímám:
V Praze dne 10.07.2015
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
i ncDiTELSTVl SILtilC A O/,LNIC Cft
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.6
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 130 80 IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč*0, v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
Čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
V Praze dne 05. 06. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby;
Přípravné a projekční služby „í/46 Týneček - Šternberk, DÚR/tČ
Í E D I T C L S T V Í S I L N I C A D Á I I H C Cn
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.6
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
Společnost DOPRAV OPROJEKT a.s.,
se sídlem: Xxxxxxxxxx 0,0, 000 00, XXX 000 00 Xxxxxxxxxx,
IČO: 31322000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratisava 1, oddíl Sa, vložka 378/B,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč"!, v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
V Bratislavě dne 25. 5. 2017
Zadávací dokumentace veřejně zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „í/46 Týneček - Šternberk, DÚfUÍČ
f tf C tl ELSIVl EiLHJC A DAUilC CK
, S , ,
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.6
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
Společnost Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B. vložka 785;
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeči , v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, v platném znění,
čestně prohlašuje,
že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce Ihůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
V Brně dne 15. 5. 2017
Přípravné a projekční služby „i/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
BEDJTELSTViKU.1CA OALKÍCČB
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
Společnost METROPROJEKT Praha a.s.,
se sídlem: náměstí I. P. Xxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx IČO: 45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeči , v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
V Praze dne 2. května 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ“
ŘEDITELSTVÍ SILtnC A DÁLNIC CF.
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.7
SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %
Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/xx, XXX 130 80 IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen uchazeč*0. v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto
předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
Společnost má formu akciové společnosti a předkládá aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 % : Jediným akcionářem uchazeče je : Sudop International B.V. 1071DV Amsterdam, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxxxx království. Jedná se o vlastnictví 35 000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, akcie jsou v listinné podobě.
V Praze dne 05. 06. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček ~ Šternberk, DÚR/IČ'
r| f i E D l í t l S T V J ElUM C A O .U t itC ÍP
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.7
SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %
Společnost DOPRAVOPROJEKT,a.s.,
se sídlem: Xxxxxxxxxx 0,0, 000 00 Xxxxxxxxxx,
IČO: 31 322 000,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sa vložka 378/B,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeči , v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto
předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
Sudop Internacionál B.V. Oslo 24 NL 299 3LD
Barendrecht, Holandské království
V Bratislavě dne 25. 5. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ1
hEDnTELSTVlS!i.W tC A O A Ltit C CH
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.7
SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %
Společnost Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Bmo IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto
Společnost Dopravoprojekt Bmo a.s. má formu akciové společnosti a níže předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
Jediným akcionářem uchazeče je společnost SUDOP GROUP a.s., se sídlem Praha, Olšanská la, PSČ 130 80, ČR. Jedná se o vlastnictví 24 575 kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
V Brně dne 15. 5.2017
Přípravné a projekční služby „1/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ
ft£rnm.Ěivi SILWC A OAUUC CA
FORMULÁŘ 1.7
SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %
Společnost M ETROPROJEKT Praha a.s.,
se sídlem: náměstí I. P. Xxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx IČO: 45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky § 68 odsí. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto předkládá seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.
Jediný akcionář: Sudop International B.V.
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 00, XXX 0000 DV
Nizozemské království Registrační číslo: 24307132
V Praze dne 2. května 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „i/46 Týneček - Šternberk, DÚR/iČ'
ftEOÍTELSTVÍ s i M í i c a D á l n i c c R
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
Společnost SUDOP PRAHA a.s.,
Sídlo: Xxxxx 0, Xxxxxx, Xxxxxxxx 0000/0 x, XXX 130 80 IČ:25793349,
DIČ:CZ25793349,
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč") se tímto
zavazuje, že
v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Xxxxxxx na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.
Xxxxxxx dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.
V Praze dne 05.06.2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: _ ' i! * r ftt 3r
Pripravné a projekční služby „ i/46 Týneček - Šternberk, DÚR/IČ" —
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
Společnost DOPRAVOPROJEKT,a.s.,
se sídlem: Xxxxxxxxxx 0,0, 000 00 Xxxxxxxxxx,
IČO: 31 322 000,
zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava 1, oddíl: Sa vložka 378/B,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč4') se tímto
zavazuje, že
v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Xxxxxxx na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.
Xxxxxxx dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.
V Bratislavě dne 25. 5. 2017
Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Přípravné a projekční služby „1/46 TýneČek - Šternberk, OÚRříČ tt
ftCDÍTCtSTVa SJUtfC A OALNeC CYi
DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
Společnost Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Xxxxxxxxx 000/00, 000 00 Xxxx
IČO: 463 47 488
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785;
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč“) se tímto
zavazuje,
že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Xxxxxxx na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.
Xxxxxxx dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.
V Brně dne 15. 5. 2017
Přípravné a projekční služby „1/46 TýneČek - Šternberk, DÚR/IČ
fleorreiiTvl u \m c A OALMÍC Cfl
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
Společnost M ETROPROJEKT Praha a.s.,
se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2. 120 00 Praha 2, Nové Město IČO: 45271895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1418,
jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeči se tímto
zavazuje, že
v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Xxxxxxx na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.
Xxxxxxx dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.
V Praze dne 2. května 2017
NÁZEV AKCE:
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
l. Celková součtová tabulka nabídkové ceny
Kč bez DPH | DPH | Kč vč, DPH | |
9 778 500 2 996 400 | 2 053 485 629 244 | 11 831 98S 3 625 644 | |
to w | 12 774900 | » | |
DPH(Jiti) | a | 2682729 | » |
Cena celkem ví. DPH | a | * | 15457629 |
Kontrolo rozdílu dle
ČI 15.2.2. ZD
0
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských Činností,
vydavatel UNIKA, Kolín, 2016, cenová úroveň 2016,1. čtvrtletí 2017
UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní), PÁSMO lil. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie funkčních Části stavby Inženýrských a vodních (vodohospodářských)
DŮR bez zaměření, průzkumů a ostatních prací - 19% z "C"
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč
É i
Průzkumy a zaměření, ostatní práce v Kč
Uchazečem zvolená hodnota “C" v Kč v intevalu dle Tabulky 13, pásmo lil.
IČ k Ú R vč. Souvisejícího projednání - 6% z "C" v Kč
Nabízená cena služeb v Kč
Sleva (uveď kladnou hodnotu) /přirážka (uveď zápornou hodnotujz UNIKY v
%
-1,50%
Výsledná cena po započten! slevy nebo přirážky v KČ bez DPH
.
m m -
r 1
' i : - v . . - i v ; ; . - - - i
i-vo: '--v= . . V ■-- i - 1
Zaměření v Kč *)
Podklady a průzkumy v KČ *1
Ostatní práce v Kč *1
přirážka k předpokládané ceně UNIKA za
výkon inženýrské činnosti v Kč **)
*) Pozn. Načitá se z listu III. A) Projektové práce
**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za projednáni v KČ bez DPH dle vlastního uváženi
Kontrolní Část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje
| ^ B ~
Nabídková cena uchazeče v K í (DÚR)
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %
Nabídková cena uchazeče v Kč (1Č>
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %
Nabídková cena uchazeče v K t celkem
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB
lil. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)
Oceněný rozpis služeb bučte zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené MD-OI čj. 101/07-910-IPK/1 2e dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek,
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
mt.. i.. r is i
1. Charakteristika územ í a stavebního pozemku
2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání
3. Orientační údaje
2. Stanovém podmínek pro přípravu výstavby (průzkumy, podmínky přípravy stavby atd podle "směrnice*1)
4. Zásady zajištěni požární ochrany stavby
S. 2 ajlšlění bezpečnosti provozu stavby při telím užívání
6. Návrh řešeni pro užíváni stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmu
S. Návrh ře&ení ochrany stavby před negativními út linky vnějšího prostřed!
1. Přehledná situace v měřítku 1:S0OO
2. Celková situace v měřítku 1:1000 { s vyznačením osy, základních návrhových prvků, důležitých objektů atd dle “sm ěrnice')
3, Koordinační situace v i. tesem křižovatek ns katastrální mapě atd dle "sm ěrnice" v měřítku 1:500
4. Podélné profily kom unikací v měřítku 1;100(V100
5. Vzorové přitně řezy kom unikaci v měř. 1:100 (S0)
6. Charakteristické příčné řezy kom unikaci v m ěř.: 1:200
ě. Ýodobospocižřske objekty (odvodnění,'přeložky stavspcm zařízeni, u u N i
"směrnice*)
10. Osbtužná zařízení (zastávky MHO, parkoviště, SO S systém )
11. C izí zařízení na PK (přeložky 1S - elektro, produktovody a ostatní)
12. Rekultivace a terénní úpravy
13. Staveniště a organizace výstavby
1. Průzkumy zajišťované v rámci DUR
2. Záborový elaborát
3. Hluková studie
4. Exhalatni studie
5. Bilance zem in a om ice v rámci DUR. podklady pro odnětí ZPF, LPF
6. Dokumentace pro projednání s příslušným i útvary dráhy (je-li)
7. Odhad stavebních nákladů DUR
8. Projekt odpadového hospodářovi
9. Zaměření stavby
10. Dendrologický průzkum
11. Rešerše předběžného GTP
12. Propagační buletín stavby
SOUČET A - G celkem za DÚR (bez DPH) 9778500
Pozn.: Předběžný geotechnický průzkum není předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovuje jiný zhotovitel. Podklady budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu budou zhotovitelem v souladu s technickými předpisy zapracovány.
1/46 Tvneček - Šternberk, DÚR/IČ
lil. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR
Služba | Zadavatelem odhadovaný rozsah hodin | Počet | Hodinová sazba | Cena |
hodin | Kč/hod | Kč | ||
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -část A |
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb,, v platném 28
znění
vyjádření Ministerstva dopravy 19
vyjádření Ministerstva"ŽP 31
vyjádření Ministerstva obrany (VU SS) 25
vyjádření Ministerstva vnitra ( dálnice a rychlostních silnice) 24
vyjádřeni KR Policie C R ( silnice i.trídy) 24
vyjádření Policie Č R Dl (silnice li. a iil. třídy, MK a ÚK) 23
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v
platném znění 26
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích
- povolení připojení 28
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě 29
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí 29
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru
životního prostředí 24
souhlas s odnětím půdy ze Z P F dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst.
6), v platném znění a vytít. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů 26
výše odvodů ze Z P F
zajištěni souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -
zásah do vodních toků 31
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa a k
dotčení lesních pozemků podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 25
Sb.
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách 24
stanovisko drážního správního úřadu 23
souhrnné vyjádření S 2 D C 28
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem,
bezpečnostních pásem apod.) dle zákona Č.458/2000Sb., 31
z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 S b . . O ochraně přírody a krajiny - výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů 32
vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném
znění 27
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O
ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, 33
krajinný ráz
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 21
zákona - požární ochrana
vyjádření správce povodí (Povodí Vftavy, Povodí Labe......) 22
vyjádření správce vodního toku (Lesy CR , SPU,...,) 27
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb | |
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče | 19 |
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče | 21 |
vyjádření Národního památkového ústavu | 26 |
rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči - výjimka z ochranného pásma národní kulturní | 23 |
památky | |
vyjádření dotčených obcí | 35 |
vyjádření Úřadu pro civilní letectví | 23 |
vyjádření Obvodního báňského úřadu | 15 |
vyjádření Státní energetické inspekce | 15 |
vyjádření správců inženýrských sítí k DUR | 64 |
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí | 98 |
- a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádřeni, |
stanovisko dle vyhí. 398/2009 Sb. o obecných technických 19
stanovisek a příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 250
řízení
C-\ 4
MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
OBCHODNÍ PODMÍNKY
PRO ZEM*M*«ICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY P*ÍLOHY A, B, C
VZOR SMLOUVY O DÍLO
Schváleno: MD-OPKč.j. 11/2015-120-TN/l ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015,
se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK,
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze 9.4. 2008 Praha, únor 2015
OBSAH
I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DEFINICE A VÝKLAD POJM Ů
1. DEFINICE
2. VÝKLAD POJM Ů
POVINNOSTI ZHOTOVITELE
3.1 ROZSAH SLUŽEB
3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE - DOSTATEČNOST NABÍDKY - DŮVĚRNOST
POVINNOSTI OBJEDNATELE
9. POSKYTNUTÍ POM OCI
11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
PERSONÁL
16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NÁHRADA ŠKODY
18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO
25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
SMLUVNÍ POKUTY PŘ I PRODLENÍ ZHOTOVITELE
26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI - VYŠŠÍ M OC
27. PŘERUŠENÉ ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO
27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.2 OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
n. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY
A - Rozsah služeb
B - Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem C - platby a platební podmínky
m. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
IV VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ŘÁDNÉ ZHOTOVENÍ DÍLA (POSKYTNUTÍ SLUŽBY
PŘEDMLUVA
Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají ze dvou částí.
První základní Část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK ‘ - (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky*' nebo ,,VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující část - „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ (ZOP-D) - obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit Či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
™ rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B), “ platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dflo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dflo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dflo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dflo.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (Číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dflo.
3
I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžadujejiný výklad:
1.1 „Zakázka" znamená zakázku nebo její Část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou mají být služby provedeny.
1.2 „Služby" znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený výsledek činnosti ~ předmět díla.
1.3 „Objednatel" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
1.4 „Zhotovitel" je totožný termín, jako „Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto Činností podle zvláštních předpisů.
1.5 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „Poddodavatel" případně „Subdodavatel" ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k Činnostem podle zvláštních právních předpisů aje pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto Činností podle zvláštních právních předpisů.
1.6 „Strana" a „Strany" znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana" - znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
1.7 „Smlouva o dílo" je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují ajsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované v Článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.
1.8 „Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Expertiza" znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.
1.10 „Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Xxxxxxx o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
1.11 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.
1.12 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Xxxxxxx o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Xxxxxxx nabídky.
1.13 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, kteréjsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoříjeho souěást".
1.14 „Souhrn smluvních dohod" (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách - v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).
4
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity přijejich výkladu.
2.2 Slova uvedená vjednotném čísle se použijí v množném Čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely inteipretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existuj 0 g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují)x)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.
Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.
o
J) pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ - TKP-D. Technické podmínky ve smyslu tčehto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v Číslované řadfi Ministerstvem dopravy.
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah aro2sah služeb je stanoven v Příloze A.
3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumáníjakýkoliv aspekt systému.
BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné službyjsou služby definovanéjako takové v Příloze A.
c 4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
43 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést v souladu s ustanovením Článku 28.
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
- bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A,
- bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, budejednat jako nestranný odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
- je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.
5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informováníje stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.
5
VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o včci uvedené v Článku 10.
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil ojejí správností a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb.
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace kjiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo, není-íi dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.
6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné dobé, aby nedošlo ke zdržování služeb.
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:
- zajištění přístupu všude tam, kdeje to zapotřebí k provedení služeb,
- zajištění přístupu kjiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.
10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.
c POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Xxxx zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele.
11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, aíe nebude odpovědný za ně ani za jejich Činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle či. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splnény aje stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako dodatečnou službu, pokud mu vtom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli.
6
8 8
PERSONÁL
PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn kjednání ve věcech Xxxxxxx o dílo.
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle Či. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle ČI. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, Že náhrada je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.
O ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením povinností určených Smlouvou o dílo.
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada Škody omezena na podíl odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv Škodu vyplývající z jakékoliv události,
c pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem,
nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání a převzetí odpovídájen tehdy, když byly způsobeny porušenímjeho povinností.
18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.
18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.
18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla ajejí délka je stanovena v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro který byla poskytnuta.
18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Xxxxxxxxxx je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:
- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
7
8 6
- přistoupit ít odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad v souladu sčl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady zhotovitelejinému subjektu,
18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, Že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle Článku 42.1.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady sjednat pojištění
- odpovědnosti za škody,
- odpovědnosti vůči třetím stranám,
- případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.
Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.
POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách,
ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO
21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Xxxxxxx o dílo.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané ve Xxxxxxx o dílo k samostatnému předání a převzetí.
223 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím dílajeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.
O 22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy
i v digitální formě, umožňujícíjeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.
23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy).
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu vtom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.
S
90
ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25*1 Dojde-Ii ze sírany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele s následným zvětšenímjejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění;
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.
SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (ihůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.
253 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.
25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný aktére mu zabraňují pokračovat ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
263 V případě, kdy následkem okolností uvedených včl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu nepřesahující 42 dní.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi.
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:
- které se vymykají kontrole smluvní strany,
- před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Xxxxxxx o dílo,
- které se (vznikládí) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat Či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.
Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.
PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo Části služeb, nebo odstoupit od Xxxxxxx o dílo písemným oznámením zhotoviteli. Xxxxxxxxxx provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.
27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí zhotoviteli své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Xxxxxxx o dílo za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.
27.13 Dojde-li k odstoupení od Xxxxxxx o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.
273 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Xxxxxxx o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho Části:
a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo
b) jestliže služby byly přerušeny podle ČI. 26 nebo ČI. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
9
51
27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Xxxxxxx o dílo podle ČI. 27.2, platí ustanovení ČI. 27.1.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.
28.1 V případě popsaném v čí. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb nebo pří odstoupení od Xxxxxxx o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.
28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám za provedení těchto služeb.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Smlouvy o dflo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Xxxxxxx o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16,1 až 16.3 a 17.1.
PLATBY ZHOTOVITELI
O 30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C.
30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.
303 Jestliže není ve Xxxxxxx o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit při mimořádných službách.
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu Xxxxxxx o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.
c
31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné Částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
313 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve ZvláštDÍch obchodních podmínkách, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele práv uvedených včl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována,
32.1 Měna plateb je koruna česká.
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, se vztahuje ustanovení Čl. 31.3.
33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-íi tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit
1 0
3 a
nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.
Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmídenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.
35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk Český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak.
35.2 Smlouva o dflo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.
36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem
O změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení dfla dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem,
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu druhé strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou podzhotoviteléjmenovitě uvedeni.
37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejnějakoby je prováděl sám.
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem,
KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Xxxxxxx o dílo v souladu s Článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:
(0 nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo
(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dflo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- mailem s následným potvrzením dopisem.
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.
11
923
ŘEŠENÍ SPORŮ
SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem kjakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tun účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení d0a v požadované kvalitě podle Xxxxxxx či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 $b., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.”
Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „1/46 Týnecek - Šternberk, DÚR/IČ“
Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:
Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce” ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.
Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník" ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.
V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě”, a to bez náhrady. V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě”, a to bez náhrady.
Článek 1.7 VOP, první veta se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.”
Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
Technickými podmínkami jsou:
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 2007, ve znění Dodatku č, 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C l .
Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.
Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD - C3
Řešení nasávacích oblastí pro stavby silnic a dálnic ve správě ŘSD ČR - PGŘ 5/2016 Požadavky na provedení a kvalitu kabelových tras na dálnicích a směrově rozdělených silnicích ve správě ŘSD ČR - PPK - KAB, včetně Změny
13
3 5
Posuzování technického řešení nákladově významných mostních objektů z hlediska jejich finanční náročnosti - PGŘ 9/2008
Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), č.j. KUOK 41017/2010 ze
dne 7.12.2010, vydal KÚOK.
Prodloužení platnosti stanoviska k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), č.j. KUOK 103130/2015 ze dne 18.11.2015, vydal KÚOK.
Závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje k ověření souladu, č.j. KUOK 27807/2016, ze dne 14.3.2016.
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, v platném znění.
Záměr projektu 1/46 Týneček - Šternberk, zpracoval Dopravoprojekt Ostrava, 11/2016
Doplňuje se nový článek 3,3 VOP, který zní:
,Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:
Požadovaný rozsah | Činnost |
Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) | - projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických Činností - geologické práce |
Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) | - projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce |
Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- PK)] | - projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce |
O
O
Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady
14
86
o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad
o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo.
V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti."
Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele."
Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:
„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení,
V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti najednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatele s výsledky jednání."
Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání "výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozdčji do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání výrobního výboru stal závazným.
Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně
(i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných najednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných najednání.
Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a Čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání,
(iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam zjednání výrobního výboru se stává závazným jeho
odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.
Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných najednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů zjednání.
Výrobní výbory se budou konat minimálně:
- 4 krát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace.
- pravidelně každé tři týdny při výkonu inženýrské činnosti
Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:
„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.1*
„Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti f v rámci řízení podle zákona 5. 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných
rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.**
Doplňuje se novy článek 8.2 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.
Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.**
°
Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou Škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.**
Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.**
Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:
16
36
„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů) podílely na plném" Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle Cl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele."
Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu Škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu Škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.
Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem."
Článek 18,2 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí částí díla podle či. 22, tj. Ihůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.
Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:
„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí."
Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:
„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 447122,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední Části). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná,
17
53
bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.
Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní zámky za řádné provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:
a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.
Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.
Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné provedení díla.
Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele/'
Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:
Druh pojištění | Minimální hranice pojistného plnění |
pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plném této Smlouvy o dílo | pro každou jednu Škodnou událost minimálně 24.000.000,- Kč |
Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:
O
Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj, minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného ěi prodlouženého
18
1 o o
pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.
V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele, a to pouze při současné kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele (osoby pověřené řízením objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plném' vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.
Článek 22.2 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení Částí díla:
Popis Části díla | Termín (lhůta) dokončení |
koncept DÚR | do 7 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky |
čistopis DÚR | do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele |
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | do 14 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky |
Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí | v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí) |
O
Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Jiné místo a způsob předání a převzetí díla
Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 77911 Olomouc.
Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním Čistopisu díla Či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čistopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení
19
1o1
ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (dfia) předávané dle či.
22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto Ihůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DUR “
Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní:
„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně na konci Činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.
U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek/*
Článek 25.1 odstavec c) VOP se rusí a nahrazuje se novým zněním:
,,c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení
O nebo zdržení nezbyt+ná pro řádné dokončení služeb.**
Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.2: 0,3% z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z dílčí části předmětu díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.
20
Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:
„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty."
Doplňuje se nový Článek 25.6 VOP, který zní:
„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle Článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní."
O Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty."
Článek 31.3 VOP se doplňuje:
Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.
2 1
1 0 2 ?
Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:
Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dOo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorni na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto Článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti.
Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586
- 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně."
Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:
„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti") a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen
„Zákoník práce"), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.
Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plném' této Smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.
Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na
plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.
Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o ddo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká."
Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu zakázky (celkové ceny díla bez DPH)“
Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:
„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů."
Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:
„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky - tj. aby Části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele;
(i) dopravní stavby,
(ii) mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
(iv) geotechnika,
to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910- EPK/1 dne 29. ledna 2007, s účinností od 1. února 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l dne 17.prosince 2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ."
23
1Ó5
Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zni:
Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné potušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.
Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v Čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v Čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.'1
Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.
Adresa zhotovitele: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
fv ■'
24
4c«ó
PŘÍLOHA A.
Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím knacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje mže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).
I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
o
Předmětem projektových prací je vyhotovení .JPÚR a výkon IČ k ÚR“ stavby „1/46 Tvneček - Šternberk** (dále ien stavba**).
Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod ě. j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2, 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod Č. j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17. 12. 2009 s účinností od^ 1, ledna 2010, a dalších platných dodatků a v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 - Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9. 6, 2014. Mostní objekty budou navrženy podle systému norem EN (Eurokody).
Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v kategorii R 21,5/100.
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou- li/) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko k životnímu prostředí.
25
tm
Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
Základní Členění
B) Průvodní zpráva
C) Souhrnná technická zpráva
D) Výkresová dokumentace
E) Dokladová dokumentace Související přílohy
Konkretizace Souvisejících příloh, které mají být součástí dokumentace;
1. Polohopisné a výškopisné zaměření území - dle platných předpisů a norem, viz. požadavky
objednatele.
O 2. Průzkumy - viz Požadavky objednatele
4. Hluková studie
5. Exhalační studie
6. Bilance zemin a omice
7. Dokumentace pro projednám s příslušnými útvary SŽDC, jsou-U
8. Odhad stavebních nákladů
Součástí prací není vyhotovení předběžného geotechnického průzkumu - vyhotoví jiný zhotovitel. Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického průzkumu.
Požadavky na vypracování dokumentace:
1. Požadavky na zhotovení stavby
■ Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na Životní prostředí.
■ Dbát na ekonomičnost stavby.
■ Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
■ Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů, vytipovat vhodné zemníky a skládky přebytečného materiálu včetně příjezdových tras.
■ Na silniční mosty přesahující svou délkou 100 m nebo výškou 15 m bude zpracován návrh konstrukčního řešení (v konceptu) nejméně ve dvou variantách.
26
iO *b
2. Vybavení a náležitosti dokumentace
♦ Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.
♦ V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující
možnosti výskytu archeologických nálezů.
♦ Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu, Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
♦ Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení po objektech.
4. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů
♦ Všechny průzkumy budou provedeny dle platných předpisů a norem.
♦ Pedologický průzkum - v rozsahu odpovídajícímu rozsahu úprav.
♦ Dendrologický průzkum, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením druhu a průměru kmene.
♦ Hlukové studie - včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.
o ♦ Biologický (přírodovědný) průzkum - botanický a zoologický průzkum
5. Požadavky na zajištění záborového elaborátu
♦ Zhotovitel provede záborový elaborát v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1.2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. 1. 2010, a dalších platných dodatků s následným upřesněním čí rozšířením dle požadavků objednatele:
■ Výpisy z katastru nemovitostí (dále rovněž jen ,,KN“) pro jednotlivé dotčené parcely.
■ Plán rekultivace dočasných záborů - musí obsahovat technickou a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet biologické části, propočet technické části rekultivace bude součástí propočtu stavby.
c
■ Výpočet odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu (dále rovněž jen ,,ZPF‘) - zpracovat dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „Zákon o ZPF ‘) a jeho příloh, s uvedením podkladů od místně příslušného Pozemkového úřadu (bonitace), údajů o ochranných pásmech vodních zdrojů, ochranných území apod.
■ Bilance skrývky kulturních vrstev - zpracovat dle vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška ZPF ‘), resp. její přílohy č. 5, s uvedením popisu území, klimatických poměrů, hydrologických poměrů, agropedologického průzkumu.
♦ Rozdělení záboru v záborovém elaborátu bude provedeno následovně:
* Zábory nacházející se pod stávajícím tělesem komunikace (pokud existují), které nebyly do dnešní doby vypořádány, budou uvedeny samostatně.
• Seznam trvalých záborů nebude obsahovat pozemky uvedené v předchozím bodě. Rovněž u těchto pozemků nebude prováděn výpočet odvodů ze záborů ZPF Či lesního půdního fondu (dále jen ,,LPF‘).
27
103
ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PRO.TEKTOVÉ DOKUMENTACE DĚR:
i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.
ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
iv. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k projednání v technicko-dokumentační komisi. Zhotovitel se na vyžádání zúčastní tohoto projednání konceptu v technicko-dokumentační komisi objednatele včetně příslušných specialistu.
- Hed vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu z dokumentační komise zhotovitelem zapracovány do čistopisu.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LJPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.
- Zpracovatel expertního posouzení (supervize) dokumentace (díla), je-li objednatelem stanoven, a zástupce provozního úseku objednatele musí být pozváni na všechny výrobní výbory a případně na další jednání, kde je jejich účast nutná či vhodná.
INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ
Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské Činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.
Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.
V případě, že je předmětem zakázky zajištění i majetkoprávní činnosti, tak je seznam činností rozšířený zejména o seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem, dohledávání neznámých,