Č. E617-S-11952/2016
Dohoda o ukončení
Smlouvy o dílo na zpracování aktualizace studie proveditelnosti pro stavbu
Č. E617-S-11952/2016
číslo smlouvy zhotovitele: 16 320 205
Název zakázky: „Aktualizace Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice /Bylnice/ Veselí nad Moravou“
I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Xxxxx 0, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxx 0000/0, PSČ 110 00 Stavební správa východ, Xxxxxxxx 0, 000 00 Xxxxxxx
zastoupena: Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx,
ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
číslo účtu:
na straně jedné (dále jen objednatel)
a
1.2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Xxxxx 0, Xxxxxx Xxxxxxxx 0000/0x, PSČ 130 80 zastoupen: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, předseda představenstva
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx, místopředseda představenstva
Xxx. Xxx. Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, místopředseda představenstva IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6088 Bankovní spojení: .
číslo účtu:
na straně druhé (dále jen zhotovitel)
dnešního dne uzavřely tuto dohodu o ukončení (dále jen „Dohoda“) Xxxxxxx o dílo č. E617-S- 11952/2016 (č. zhotovitele 16 320 205) na zpracování aktualizace studie proveditelnosti pro stavbu
„Aktualizace Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice /Bylnice/ Veselí nad Moravou“ (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena dne 31. 10. 2016 v souladu s § 2586 a
násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“).
Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Xxxxxxx a v této Dohodě obsažených a s úmyslem být touto Dohodou vázány, dohodly se na následujícím znění Dohody:
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Veškeré zkratky a dále slova s velkými počátečními písmeny mají v této Dohodě totožný význam, jaký mají tyto zkratky a slova s velkými počátečními písmeny ve Smlouvě.
1.2 Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2016 Smlouvu, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit aktualizaci studie proveditelnosti pro stavbu „Aktualizace Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice /Bylnice/ Veselí nad Moravou“ (dále jen
„Dílo“).
1.3 Dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 27. 7. 2017 se smluvní strany dohodly na pozastavení prací na díle až do pokynu objednatele po předložení požadavků Zlínského kraje vyplývajících z nového Plánu dopravní obsluhy. Z důvodu značné rozpracovanosti díla se strany dále dohodly na fakturaci rozpracované části díla (76 % celkové ceny Díla) ve výši 497.952,- Kč bez DPH, tak jak je uvedeno v tomto dodatku č. 1v příloze č. 1.
1.4 Na základě nového Plánu dopravní obsluhy předloženého ze strany Zlínského kraje objednavatel zjistil, že je třeba přepracovat část technického řešení stanic, nově zpracovat dopravní technologie, dopravní model a ekonomické hodnocení stavby, to vše z důvodu plánovaných změn dopravní koncepce kraje a souvisejících úprav linkového vedení veřejné dopravy.
1.5 Jelikož nelze změny uvedené v předchozím bodě zapracovat v rámci stávající smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na jejím ukončení.
II. UKONČENÍ SMLOUVY
2.1 Smluvní strany se dohodly, že nabytím účinnosti této Dohody se Smlouva ukončuje. Činnosti zhotovitele byly ukončeny předáním části díla k 2. dílčímu termínu plnění. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy budou vypořádána způsobem dohodnutým v článku III. této Dohody.
III. VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ
3.1 Objednateli i po ukončení Smlouvy touto Dohodou náleží veškerá práva a nároky dle Smlouvy, zejm. na smluvní pokuty, náhradu škody, případné nároky třetích stran či úroky z prodlení v plné výši.
3.2 Smluvní strany se dohodly, že ke konkrétnímu vypořádání ostatních vzájemných práv a povinností dojde postupem předepsaným právními předpisy pro případ odstoupení. V případě, že se smluvní strany na vypořádání nedohodnou, budou sporné otázky postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.
3.3 Zhotovitel se podpisem této Dohody zavazuje, že vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal nad rámec zadávací dokumentace, jsou-li takové, a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku účinnosti této Dohody;
3.5 Smluvní strany se dohodly, že zbývající část ceny díla v hodnotě 157.248,- Kč bez DPH (24 % z celkové ceny Díla) za části díla k 3. a 4. dílčímu termínu plnění nebude fakturována.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Xxxx Xxxxxx a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
4.2 Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany a s účelem této Dohody. Dále se smluvní strany zavazují uskutečnit veškeré právní úkony nezbytné k plnění závazků podle této Dohody.
4.3 Pokud některé z ustanovení této Dohody bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Dohody touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Dohody platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
4.4 Smluvní strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Dohodou. Pokud smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Dohody nebo v souvislosti s ní, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy ČR.
4.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami v záležitostech touto Dohodou upravených a nahrazuje veškeré předchozí ústní i písemná prohlášení, závazky, smlouvy a dohody.
4.6 Tato Dohoda byla vyhotovena a podepsána ve dvou identických stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4.7 Tuto Dohodu lze měnit, doplňovat a upravovat pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
4.8 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním této Dohody podle zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb.
4.9 Tato Xxxxxx nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Za Objednatele:
V Olomouci dne 26.3.2018
Za Zhotovitele:
V Praze dne
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx
ředitel Stavební správy východ Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.
Ověřovací doložka transformace komponenty
Ověřuji pod pořadovým číslem 48151, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. UUID původní komponenty: c34529ab-e9d8-4319-839f-8acf9a23cf50
Ověřující osoba: Systém
Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum: 17.04.2018 09:50:01