Zadávanie podlimitnej zákazky

Obec Perín – Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym

Zadávanie podlimitnej zákazky

podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“),

vyhlasovaná prostredníctvom IS EVO ver. 18.0

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

„ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín““ (stavebné práce)

Perín-Chym, dňa ................................. ..........................................

XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxx, PhD.

starosta obce

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

2. Predmet zákazky

3. Rozdelenie predmetu zákazky

4. Variantné riešenie

5. Miesto dodania predmetu zákazky

6. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

7. Zdroj finančných prostriedkov

8. Lehota viazanosti ponuky

9. Záujemca/uchádzač

10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

13. Jazyk ponuky

14. OBSAH, Mena a ceny uvádzané v ponuke

15. Vyhotovenie a obsah ponuky

16. Predloženie ponuky

17. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

18. Otváranie ponúk

19. Dôvernosť verejného obstarávania

20. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

21. Vyhodnotenie ponúk

22. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

23. Uzavretie zmluvy o dielo

24. Zábezpeka

25. Zadávanie zákazky tretím osobám

26. Ďalšie informácie

A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

A.3 PODMIENKY ÚČASTI

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA

D. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ.

PRÍLOHA: Výkaz – výmer (zadanie) stavebných prác vr. sprievodnej dokumentácie

A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV

1 Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Obec Perín-Chym

Adresa sídla: Perín 180, 044 74 Perín-Chym, Slovenská republika Krajina: Slovenská republika

Právna forma: Regionálny alebo miestny orgán

Zastúpená: XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxx, PhD.– starosta obce IČO: 00324612

DIČ: 2021244940

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi: Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Telefón: x000 000 000 000

e-mail: xxxxx-xxxx@xxxxx-xxxx.xx

Doručovanie písomností poštou/osobne:

Obec Perín-Chym, Perín 180, 044 74 Perín-Chym, Slovenská republika

2 Predmet zákazky

2.1 Xxxxx zákazky:

„ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín““.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii projektu: ABA ZELENÁ CESTA -

„ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“. Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/198. Projekt rieši návrh cyklotrasy – zelená cesta (ďalej už len trasy) v rámci katastra Perín.

Zámerom projektu ABA ZELENÁ CESTA - „Zelený Zážitok v rámci katastra Perín“ je vybudovať trasu, ktorá by mala v prevažnej väčšine svojej dĺžky kopírovať ex. terén, bez výraznejších výškových zmien. Bude predstavovať dôležitú trasu v danom území, prepájajúca Slovenskú a Maďarskú republiku a pomôže v propagácii danej obce a rozvoju cestovného ruchu.

Navrhované stavebné práce budú realizované v rámci parciel p.č.:

• E p. č.: 3877, 3878

• C p. č.: 3855/1, 3885

Obec je situovaná v juhozápadnej časti Košickej kotliny asi 22 kilometrov južne od Košíc a 300 až 600 metrov od maďarskej štátnej hranice. Keďže obec vznikla spojením troch kedysi samostatných obcí, netvorí súvislý intravilán. Prvá písomná zmienka o spojenej obci pochádza z roku 1964 (rok spojenia), no história jej miestnych častí, ktoré sa vyvíjali až do roku 1964samostatne je oveľa bohatšia. V roku 1964 došlo k spojeniu obcí Perín a Chym, v roku 1991 sa k nim pripojil aj Vyšný Lánec.

Na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou leží slávne mesto Perín- Chym (Puruen 1220, Perwen 1295, Peryn – Peren 1408). Našlo sa tu osídlenie už z paleolitu, najmä pohrebisko nagyrévskej kultúry. Navrhované riešenie vychádza zo štúdie.

V štúdii boli riešené 4 úseky, ale na žiadosí investora projekt pre SP obsahuje 2 úseky a to úsek I. a úsek IV.

Rozsah stavby :

• Prvý úsek

Dĺžka prvého úseku je 2200,04 m a jedná sa o nový cyklochodník š. 2,5 m. V rámci prvého úseku sa predĺžia tri ex. priepusty v st. km 0,166 78, 0,720 37 a v st. km 1,181 36. Trasa bude vedená po pravej strane pozdĺž ex. komunikácie smerujúcej z obce Kechnec do obce Perín.

Výškovo bude na rovnakej úrovni ako je súčasná komunikácia a bude olemovaná cestným obrubníkom.

Prvý úsek začína napojením na ex. komunikáciu a končí napojením na navrhovanú trasu riešenú v rámci katastra Kechnec.

• Druhý úsek

Dĺžka druhého úseku je 800,19 m, v rámci ktorého je trasa vedená v rámci ex. asf. komunikácie, ktorej povrch sa upravený resp. na ex. povrch sa položia nové asf. vrstvy, aby povrch na ex. komunikácii bol ucelený a tvoril jeden celok.

V rámci druhého úseku sa na žiadosť investora v dĺ. 29,5 m spevní ex. nespevnený terén pozdĺž ex. komunikácii v š. 2,5 m, aby sa mohli vozidlá zabezpečene otočiť v prípade spustenej závory na prechode cez hranice SR/MR.

Navrhovaný druhý úsek začína na konci obývanej časti obce Perín a končí na hranici Slovenskej a Maďarskej republiky.

Cyklotrasa bude slúžiť pre rekreačných cyklistov, pričom trasa využíva resp. je vedená aj po ex. miestnych komunikáciách. V rámci cyklotrasy sa počíta s predĺžením troch priepustov v úseku I. a zo spevnením krajnice v š.2,5 m v úseku IV.

Bicykel je dostupný pre malých aj veľkých a cieľom navrhovanej cyklomagistrály je zvýšenie bezpečnosti pre obyvateľov.

V rámci navrhovanej cyklotrasy je navrhnutý jeden druh povrchu – asfaltobetón.

Hlavné ciele pre rozvoj územia:

• návrh stavebných úprav

• návrh dopravného riešenia

Dokumentácia bude po prerokovaní a následnom schválení slúžiť ako podklad pre vydanie právoplatného stavebného povolenia.

Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov v sprievodnej dokumentácii vrátane výkazu výmer.

2.2 Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladané množstvo: Podľa časti B.1 súťažných podkladov Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45000000-7

Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 45233162-2

2.3 Predpokladaná hodnota zákazky:

442.710,58 € bez DPH

3 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4 Variantné riešenie

4.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení.

5 Miesto dodania predmetu zákazky

5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: obec Perín-Chym. Bližšie špecifikované v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY. NUTS kód: SK042

6 Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia

6.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len

„zmluva o dielo”). Zmluva bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

6.2 Termín dodania predmetu zákazky: predpokladaná lehota realizácie diela je maximálne

12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia priestorov staveniska.

6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky je uvedené v časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časti súťažných podkladov

B.2 Spôsob určenia ceny.

7 Zdroj finančných prostriedkov

7.1 Predmet zákazky sa bude financovať projektom „ABA ZELENÁ CESTA – ZELENÝ ZÁŽITOK, Realizácia cezhraničnej zelenej cesty v oblasti Hidasnémeti, Perín-Chym, Kechnec, Abaújvár, Telkibánya, schváleného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, v pomere : 85% na základe Subsidy contract (Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) medzi Riadiacim orgánom, ktorým je Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary (Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska) a vedúcim partnerom projektu Hidasnémati Község Önkormányzata, 10 % na základe Zmluvy o národnom spolufinancovaní medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Obcou Kechnec ako hlavným slovenským partnerom, a s 5 % spoluúčasťou samotnej obce Perín-Chym . Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/198.

7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.

8 Lehota viazanosti ponuky

8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.03.2020.

8.2 Lehotu viazanosti ponúk uvedenú v bode 8.1 nemožno predĺžiť.

9 Záujemca/uchádzač

9.1 Záujemca podľa § 2 zákona o verejnom obstarávaní je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.

9.2 Uchádzač podľa § 2 zákona o verejnom obstarávaní je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

9.3 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb resp. právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadovanú právnu formu. Každý člen skupiny dodávateľov musí mať právnu subjektivitu. Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ nepožaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred podpisom zmluvy vytvorili spoločne právnu formu podľa § 56 alebo § 221 Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje.

Uvedené ponecháva na samotných uchádzačoch. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dohovoreného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dohovoreného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.

10 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami

10.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bolo verejné obstarávanie vyhlásené, alebo vysvetľovania súťažných podkladov a iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo vzájomná komunikácia a dorozumievanie v rámci uplatnenia revíznych postupov bude uskutočňovaná iba v slovenskom jazyku a nasledovnými spôsobmi, a to:

10.1.1 elektronicky prostredníctvom systému EVO verzia 18.0 (Elektronické verejné obstarávanie) - programovej aplikácie umožňujúcej elektronické zadávanie zákaziek cez centrálny internetový používateľský systém EVO - xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx-xxx-0x0.xxxx (ďalej len „systém EVO“) vo všetkých postupových krokoch v procese verejného obstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, vrátane komunikácie spojenej s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ si uchádzač/uchádzači revízny postup uplatní/uplatnia.

V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO, verejný obstarávateľ nebude pokračovať v ďalších úkonoch v tomto verejnom obstarávaní až do odstránenia daného technického problému, pričom následne požiada Úrad pre verejné obstarávanie o potvrdenie výpadku systému. V prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, napr. ak výpadok EVO nastal počas lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie a otváranie ponúk formou korigenda. Metodika postupu na požívanie systému EVO je uvedená na portáli ÚVO (xxx.xxx.xxx.xx) xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-x-xx-xxx-0x0.xxxx

a) PRÍRUČKY (xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-x-xx-xxx/xxxxxxxx-0x0.xxxx),

b) VIDEONÁVODY(xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-x-xx-xxx/xxxxxxxxxxx-0x0.xxxx),

c) Potrebným minimálnym technickým vybavením je:

• pripojenie na internet,

• internetový prehliadač Mozilla Firefox od verzie 4, MS Internet Explorer ver.7 bez zapnutého módu kompatibility. Odporúčané je použiť najnovšie verzie prehliadačov,

• inštalovaná podpora jazyka Java min. ver.1.6 integrovaná s integrovaným prehliadačom (linka: Java). Odporúča sa v počítači mať nainštalovanú iba jednu podporu jazyka Java a všetky staršie verzie odstrániť,

• v internetovom prehliadači nastavený jazyk „slovenčina“,

• Adobe Acrobat 6x Standard a vyššie verzie pre vypĺňanie a podpisovanie formulárov a ponúk (linka: Adobe Acrobat).

10.1.2 písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne do podateľne alebo ich kombináciou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV, v nasledovných

postupových krokoch v rámci procesu verejného obstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi:

a) komunikácia spojená s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ si uchádzač/uchádzači revízny postup uplatní/uplatnia,

b) doručenie záručnej listiny banky, ak táto nie je vystavená bankou ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom banky, a to tak, že ju vloží do nepriehľadného obalu, ktorý je uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a ktorý je označený nasledovnými údajmi:

• adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov,

• adresa uchádzača (jeho obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača),

• označenie: „ súťaž – neotvárať“,

• heslo súťaže: „ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“.

10.1.3 telefonická komunikácia je možná LEN v prípadoch overenia doručenia písomnosti

prostredníctvom systému EVO. Telefonická komunikácia s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov je možná v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod.

10.2 Verejný obstarávateľ pri komunikácií elektronicky prostredníctvom systému EVO stanovuje, že moment odoslania dokumentu sa považuje za moment jeho doručenia adresátovi.

10.3 V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: xxxxxxxx_xxx@xxx.xxx.xx.

10.4 Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t. j. slovenský jazyk.

11 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

11.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom elektronicky prostredníctvom systému EVO ver. 18.0, najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada prostredníctvom systému EVO záujemca dostatočne vopred.

11.2 Záujemca môže požiadať o vysvetlenie elektronicky prostredníctvom IS EVO ver. 18.0.

11.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená elektronicky prostredníctvom systému EVO najneskôr v odporúčanej lehote do 02.10.2019 do 10.00 hod.

Po tejto lehote záujemcovi nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v lehote určenej zákonom (v súlade s metodickým usmernením UVO č.14303-5000/2016). Pre doručenie žiadosti o vysvetlenie podľa bodu 10.1 je pre uplynutie lehoty na doručenie žiadosti o vysvetlenie rozhodujúci serverový čas uvedený v systéme EVO.

11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom aj

na profile verejného obstarávateľa najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

11.5 Ak bude nutné, verejný obstarávateľ podľa obsahu a povahy žiadosti o vysvetlenie rozhodne podľa § 21 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní o primeranom predĺžení lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk aj v prípade, ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu. Verejný obstarávateľ predpokladá, že záujmom záujemcov je prostredníctvom inštitútu vysvetľovania získať presné informácie, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk. Je preto žiaduce, aby záujemcovia uplatňovali žiadosti o vysvetlenie čo možno najskôr, aby sa zbytočne nevystavovali časovému stresu v prípade odpovede verejného obstarávateľa na ich otázky, pričom je potrebné prihliadať aj na to, že verejný obstarávateľ potrebuje časový priestor na prípravu odpovedí a ich doručenie. Vysvetlenie bude zverejnené prostredníctvom systému EVO a v profile verejného obstarávateľa.

12 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa každý zo záujemcov zúčastnil vo vlastnom záujme obhliadky miesta dodania predmetu zákazky.

12.2 Obhliadku verejný obstarávateľ neorganizuje, ale odporúča. V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť u kontaktnej osoby, uvedenej v bode 1. týchto súťažných podkladov.

Výdavky záujemcu spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

13 JAZYK PONUKY

13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej republiky, t. j. v slovenskom jazyku.

13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

14 Obsah, Mena a ceny uvádzané v ponuke

14.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách.

14.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY.

14.3 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a podaná elektronicky prostredníctvom IS EVO ver. 18.0, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.

14.4 Ponuka predložená uchádzačom obsahuje najmä:

14.4.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu pre verejné obstarávanie a kontaktnú osobu pre uskutočnenie elektronickej aukcie, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e- mail, internetová adresa,

14.4.2 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti súťažných podkladov

A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,

14.4.3 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,

14.4.4 zloženie zábezpeky

14.4.5 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy vrátane prílohy č.1 – Ocenený výkaz výmer) v jednom vyhotovení podľa časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

15 Vyhotovenie a obsah ponuky

15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a podaná elektronicky prostredníctvom IS EVO ver. 18.0, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala dokumentáciu v poradí uvedenú v bode 15.2.

15.2 Ponuka predložená uchádzačom obsahuje najmä:

15.2.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,

15.2.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, jednotný európsky dokument, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v výzve na predkladanie ponúk a v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,

15.2.3 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy o dielo vrátane príloh v jednom vyhotovení), podľa časti súťažných podkladov B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY,

15.2.4 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti D. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ súťažných podkladov,

15.2.5 doklad o zložení zábezpeky

15.3 Odporúča sa, aby doklady a dokumenty v ponuke boli zoradené podľa bodu 15.2 a aby všetky strany ponuky boli očíslované a zoradené v poradí.

15.4 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

16 Predloženie ponuky

16.1 Ponuka sa v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predkladá v elektronickej podobe, prostredníctvom systému EVO.

16.2 Dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky musia byť vyhotovené ako elektronický dokument, ktorých obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

16.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, v rozsahu stanovenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť predložené ako:

a) naskenované originály alebo naskenované úradne osvedčené kópie originálov,

b) elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený časovou pečiatkou alebo

c) elektronický dokument vyhotovený postupmi a prostriedkami zaručenej elektronickej konverzie v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii.

16.4 Pri predkladaní ponúk v elektronickej podobe sa uchádzač riadi pokynmi uvedenými na portáli ÚVO (xxx.xxx.xxx.xx) xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-x-xx-xxx-0x0.xxxx

a) PRÍRUČKY (xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-x-xx-xxx/xxxxxxxx-0x0.xxxx),

b) VIDEONÁVODY (xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-x-xx-xxx/xxxxxxxxxxx-0x0.xxxx).

16.5 Pri zverejňovaní súborov na webovej stránke systému EVO sa uchádzači musia riadiť

§ 49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a Výnosom MF/55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (ďalej len „výnos“)

16.6 Verejný obstarávateľ stanovil na prijímanie súborov v systéme EVO komunikačné formáty: .pdf, .docx, .xlsx, .zip, .jpg.

16.7 Elektronicky predkladaná ponuka môže byť počas lehoty na predkladanie ponúk zašifrovaná/zakódovaná heslom. Šifrovanie dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky sa nepožaduje.

16.8 Ak uchádzač napriek tomu pristúpi k šifrovaniu ponuky heslom, heslo zadáva pred pridaním súborov ponuky do systému EVO. Po potvrdení „pokračovať na zaslanie“ si systém opätovne vyžiada od uchádzača heslo, ktorým zahesloval svoju ponuku. Heslo sa týmto úkonom dostane do systému EVO, ktorý po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk ponuku uchádzača automaticky sprístupní komisii. V tejto súvislosti upozorňujeme na platné príručky zverejnené v systéme EVO ver. 18.0 (xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx-x-xx-xxx-0x0.xxxx) v sekcii „Viac o modernizovanom IS EVO“.

16.9 Ak uchádzač pri predkladaní ponúk neodošle heslo do systému EVO, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na odšifrovanie príloh tlačidlom „Vyžiadanie hesla“. Následne uchádzačovi bude doručená systémom EVO notifikácia so žiadosťou o poskytnutie hesla k ponuke.

16.10 Súčasťou ponuky vyhotovenej elektronicky je aj Sprievodný list, ktorý bude obsahovať zoznam všetkých dokumentov požadovaných verejným obstarávateľom a predložených uchádzačom prostredníctvom systému EVO. Sprievodný list bude vygenerovaný systémom EVO automaticky. Sprievodný list sa vygeneruje s časovou pečiatkou, čo umožní uchádzačovi, stlačením tlačidla Predložiť ponuku, odoslať jeho ponuku.

16.11 Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil podrobnosti o elektronickej komunikácii, vrátane doručovania a identifikoval informačný systém, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.

16.12 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej prepravy sa takáto ponuka nebude vyhodnocovať a bude neotvorená vrátená späť uchádzačovi.

16.13 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

Predkladanie ponuky v elektronickej podobe

16.14 Ponuka v elektronickej podobe sa predkladá prostredníctvom systému EVO do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

16.14.1 V prípade, že subjekt ešte nie je zaregistrovaný v privátnej zóne na portáli xxx.xxx.xxx.xx, pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO, je potrebné vykonať registráciu subjektu v privátnej zóne. V prípade predloženia ponuky alebo podania žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a iných dokumentov k zákazke, záujemca pri konkrétnej zákazke kliknutím na jednu z možností („Predložiť ponuku“ alebo „Položiť otázku“) bude presmerovaný do privátnej zóny, kde po

prihlásení sa do svojho užívateľského konta bude môcť predložiť ponuku alebo podať žiadosť o vysvetlenie k tejto konkrétnej zákazke.

16.14.2 Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt, t.j. fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá je oprávnená poskytnúť predmet zákazky. Takáto skupina dodávateľov vytvorená na poskytovanie služby, ktoré tvoria predmet zákazky, nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov vytvorenej na poskytovanie služby na uvedený predmet zákazky, musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní.

16.14.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo politické hnutie, sa verejného obstarávania nesmie zúčastniť.

16.14.4 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 16.14.1 až 16.14.3 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

16.14.5 Pri zadávaní názvu jednotlivých súborov dokumentov predkladaných prostredníctvom systému EVO a hesla uchádzač nesmie používať diakritiku. Použitie diakritiky v názve súboru a hesle môže vyvolať systémovú chybu.

16.14.6 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí majú záujem predložiť ponuku, aby predložili elektronickú ponuku v dostatočnej časovej rezerve pred lehotou na predkladanie ponúk. V systéme EVO je ich anonymita zabezpečená do termínu otvárania ponúk.

16.14.7 Prípadné otázky týkajúce sa používania systému EVO možno zaslať na elektronickú adresu: xxxxxxxx_xxx@xxx.xxx.xx

17 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

17.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 07.10.2019 o 10.00 hod..

17.3 Systém EVO znemožní uchádzačom predkladanie ponúk v elektronickej podobe po lehote predkladania ponúk.

17.4 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona o verejnom obstarávaní.

18 Otváranie ponúk

18.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07.10.2019 o 11.00 hod. na adrese verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je neverejné.

18.2 Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52. Otváranie je neverejné v zmysle § 54 ods.3.

19 Dôvernosť verejného obstarávania

19.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Tým nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

19.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, sa nepoužijú bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

19.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

20. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

20.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:

• osobného postavenia uchádzačov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní

• finančného a ekonomického postavenia uchádzačov podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní

• technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 34 až § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

20.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi.

20.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

• podľa § 32 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne,

• ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,

• ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne

20.4 Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované postupy uvedené v § 40 ZVO a § 152 ods. 4 ZVO. V zmysle § 152 ods. 5 ZVO, verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 ZVO oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

Uchádzač môže splnenie podmienok účasti preukázať v ponuke predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona.

20.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je to uchádzač povinný urobiť v lehote podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

20.6 Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v posledný deň lehoty.

20.7 Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe, a verejný obstarávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe z jeho činnosti.

20.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods. 6.

21 Vyhodnotenie ponúk

21.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.

21.2 Uchádzač môže byť požiadaný o vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

21.3 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,

e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,

f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

21.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu

21.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak

a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,

b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,

c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do

1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,

d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1,

e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,

f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 2,

g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,

h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.

21.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

21.6 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením:

a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom

b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

21.7 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladoch A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.

22 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

22.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, alebo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov, alebo tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Verejný obstarávateľ písomne požiadajú uchádzača alebo uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40.

22.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.

22.3 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 22.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

23 Uzavretie zmluvy o dielo

23.1 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55.

Uzatvorenie a nadobudnutie účinnosti zmluvy je podmienené schválením kontroly predmetného verejného obstarávania prijímateľovi.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení

niektorých zákonov, ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

23.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

23.3 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi splnenie zmluvnej podmienky uvedenej v bode 12.6. zmluvy o diele a predloží doklad preukazujúci splnenie zmluvnej podmienky uvedenej v bode 11.12 zmluvy o diele.

23.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 4 až 9, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

23.4.1 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 sú povinní poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy.

23.4.2 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 odseku 8, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.

23.4.3 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.

23.4.4 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

23.4.5 Verejný obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii určiť, že lehota podľa § 56 odsekov 8, 10 a 11 je dlhšia ako 10 pracovných dní.

23.5 Verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy môže požiadať resp. požiada v oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk úspešného uchádzača o predloženie zmluvy o dielo vrátane príloh a poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy v súlade s

§ 56 zákona predložením dokumentov o splnení požadovaných kvalitatívnych parametrov predmetu zákazky v súlade s technickými normami a predpismi vo vzťahu k technologickým požiadavkám verejného obstarávateľa na pokládku asfaltového betónu platných v členských krajinách ES, t.j. na území SR platnej STN-EN 13108-1 a súvisiacich predpisov, ak nedošlo k preukázaniu skôr, vo forme predloženia napr.: zmluvy o budúcej zmluve, kúpnej zmluvy prípadne objednávky potvrdenými oprávneným/splnomocneným zástupcom dodávateľa asfaltového betónu, pričom predložený dôkaz o zabezpečení dodávok asfaltového betónu bude obsahovať potvrdenie o zabezpečení požadovaného rozsahu predmetu zákazky resp. jeho časti počas lehoty trvania zákazky na ktorý uchádzač predkladá ponuku, v zmysle požiadaviek verejného obstarávania a podľa podmienok verejnej súťaže. Verejný obstarávateľ nebude v tomto prípade akceptovať predloženie dôkazu formou čestného vyhlásenia uchádzača.

24 Zábezpeka viazanosti ponuky

24.1 Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje v zmysle § 46 zákona.

24.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 10.000,00 eur (slovom: Desaťtisíceur).

24.3 24.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:

24.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, Alebo,

24.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo,

24.3.3 prostredníctvom poistenia záruky.

24.4 Podmienky zloženia zábezpeky:

24.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:

24.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa vedený v Prima banke, a.s., na číslo účtu: XX00 0000 0000 0000 0000 0000, variabilný symbol: IČO spoločnosti (do poznámky platiteľa uviesť názov spoločnosti).

24.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 týchto súťažných podkladov.

24.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 24.4.1.1 a 24.4.1.2, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač doloží k svojej ponuke výpis z bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.

24.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:

24.4.2.1 Originál záručnej listiny, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.

UPOZORNENIE: Záručná listina, ktorá je vystavená bankou ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom banky sa predkladá ako súčasť ponuky elektronicky, v súlade s bodom 10.1.1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov. Záručná listina, ktorá nie je vystavená bankou ako elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom banky sa predkladá verejnému obstarávateľovi ako listinný originál, písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne do podateľne alebo ich kombináciou, v súlade s bodom 10.1.2 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov a zároveň elektronicky, v súlade s bodom 10.1.1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov.

24.4.2.2 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 24.4.2.1, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

24.4.2.3 Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v ponuke predloží originál záručnej listiny banky (voľný, nezviazaný s ponukou) a v origináli ponuky jej overenú kópiu zviazanú s ponukou.

24.4.3 Poistenie záruky uchádzač preukáže:

24.4.3.1 prostredníctvom dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky. Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe.

Poistenie záruky sa riadi ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Poistenie záruky môže byť vystavené poisťovňou alebo pobočkou zahraničnej poisťovne (poisťovňa). Z poistnej zmluvy

o poistení záruky musí vyplývať, že poisťovňa uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa. Poisťovňa sa musí v poistnej zmluve zaviazať, že zaplatí vzniknutú pohľadávku bez zbytočných prieťahov po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa. V poistnej zmluve musí byť uvedené, že poistenie záruky platí počas celej lehoty viazanosti ponuky. Poistenie záruky sa použije na úhradu zábezpeky vo výške podľa bodu 24.2. tejto časti súťažných podkladov.

24.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk:

24.5.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účte verejného obstarávateľa

24.5.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 24.4.1, verejný obstarávateľ ju vráti bez úrokov, nakoľko uvedený bankový účet nie je úročený.

24.5.1.2 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.

24.5.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

24.5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.

24.5.3 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím poistenia záruky za uchádzača

24.5.3.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou poistenia záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená poisťovňou, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi poisťovni písomne svoje nároky z poistenia záruky počas doby jej platnosti.

24.6 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:

Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo

c) uzavretia zmluvy.

24.7 Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi.

24.8 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 24.4.

24.9 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk uchádzačov, verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom novú lehotu viazanosti ponúk.

24.9.1 Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

24.9.2 Zábezpeku vo forme bankovej záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný predĺžiť a doručiť originál do 10 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia predĺženia bankovej záruky na ponuku alebo uchádzač môže nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške v tejto lehote. V prípade jej nedoručenia bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle § 53 ods. 5 zákona.

24.9.3 Zábezpeka vo forme poistenia záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač povinný zabezpečiť primerané predĺženie poistenia záruky až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk, maximálne však do 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač doručí originál predĺženého poistenia záruky do 10 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oznámenia.

24.10 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa v zmysle § 46 ods. 6 zákona.

25 Zadávanie zákazky tretím osobám, subdodávatelia

Podmienky využitia subdodávateľov podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

25.1 V zmysle § 41 ods. (1) Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať jednotlivým subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Verejný obstarávateľ žiada, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo

poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. Uchádzač v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa predchádzajúcej vety, navrhovanými subdodávateľmi. Doklady na preukázanie podmienok účasti sa predkladajú ako originály alebo úradne overené kópie.

25.2 V zmysle § 41 ods. (3) Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

25.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

25.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného

subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia navrhovaného subdodávateľa podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

26 Ďalšie informácie

26.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8.00 h. do 14.00 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.

26.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, najmä v zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

26.3 Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

26.4 Ak v zozname stavebných prác, v referencii (potvrdení) o uspokojivom vykonaní stavebných prác bude uvedený objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu v pôvodnej mene bez DPH a uvedie aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví priemerným ročným kurzom ECB platným pre príslušný kalendárny rok, ktorého sa údaj týka. V prípade, že rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa kurzu ECB platným ku dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania.

26.5 Ak sa v dokumentácii k verejnému obstarávaniu tohto predmetu zákazky alebo v opise predmetu zákazky, vo výkaze výmer resp. súvisiacej dokumentácii nachádza odvolávka na konkrétny výrobok, výrobcu, značku, typ krajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ dopĺňa text slovami „alebo ekvivalentný“ v zmysle § 42 ods. 3 zákona, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom nahradiť a oceniť navrhnuté stavebné výrobky a tovary aj ekvivalentnými stavebnými výrobkami a tovarmi, ktoré však musia dosahovať minimálne také technické požiadavky a kvalitatívne parametre, ako pôvodne navrhované stavebné výrobky a tovary.

A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:

1.1 Najnižšia cena (za celý predmet zákazky) v EUR s DPH

2. Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené poradie podľa hodnoty návrhu na plnenie kritériá. Komisia určí poradie uchádzačov na základe výšky hodnoty návrhu na plnenie kritériá – najnižšej ceny (za celý predmet zákazky), kde prvý v poradí bude uchádzač s najnižšou cenou a následne ostatný uchádzači v zostupnom poradí.

A.3 PODMIENKY ÚČASTI

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti v podlimitnej zákazke:

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia -

PODĽA § 32 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,

b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

(3) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(4) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného

vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

(5) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie

a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,

b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,

c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo

d) iný právoplatný rozsudok súdu.

(6) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

(7) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Upozornenie:

1.Podľa §152 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní Zapísanie podnikateľa do zoznamu hospodárskych subjektov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 potvrdením úradu.

Odôvodnenie primeranosti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 32 ZVO, ako taxatívne podmienky zákona.

2.V zmysle § 39 ods. 1 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ustanovenia § 39 zákona, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.

Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné stiahnuť na linku xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxx- verejneobstaravanie-553.html

3. V prípade, ak uchádzač uplatní postup uvedený v bode 2, predloží vyplnený formulár podľa tohto bodu v papierovej forme ako súčasť ponuky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. Uchádzač v ponuke predloží vyplnený formulár v jednom vyhotovení. Jednotný európsky dokument pre obstarávanie je k dispozícii aj na adrese: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx?xxxxxXX

4.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

5. Verejný obstarávateľ z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy a debyrokratizačnej legislatívy v zmysle zákona č. 177/2018, uvádza, že uchádzač nepredkladá doklad v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

2. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní

Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

2.1 § 33 ods. 1 písm. d) Prehľad o celkovom obrate. V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát, za roky 2016, 2017 a 2018. V prípade ak uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2016, 2017 a 2018.

Minimálna požadovaná výška štandardov pre vyššie uvedený bod 2.1:

Minimálny vyžadovaný obrat musí byť vo výške 400 000,00 eur bez DPH (slovom: Štyristotisíceur), spolu za roky 2016, 2017 a 2018, resp. v závislosti od vzniku alebo začatia podnikania v uvedených rokoch. Vyžaduje sa predložiť prehľad o celkovom dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, t.j. realizácie inžinierske stavby resp. dopravné stavby. Všetky predložené účtovné výkazy musia byť predložené ako fotokópie a musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu, prípadne predložené formou odkazu na elektronicky zverejnené dokumenty.

2.1 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7.

3. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť na uskutočnenie predmetu zákazky ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technický spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

3.1 § 34 ods. 1 písm. b) - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (alebo v závislosti od vzniku podnikateľskej činnosti) vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcich ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Na posúdenie technickej spôsobilosti uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t. j. inžinierske stavby resp. dopravné stavby. Prílohu predloženého Zoznamu stavených prác budú tvoriť za obdobie 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania objednávateľmi potvrdené referencie s uvedením týchto údajov: objednávateľ: názov, sídlo, IČO; zhotoviteľ: názov, sídlo IČO; stavba: názov, miesto; popis a rozsah (výmera v km/m2) uskutočňovaných prác s uvedením zmluvnej ceny vrátane DPH, termínov realizácie, kontaktnej osoby, telefonického kontaktu, pečiatky a podpisu oprávneného zástupcu odberateľa. V prípade, že referencie predkladané uchádzačom neobsahujú všetky požadované údaje, uchádzač tieto uvedie v Zozname stavebných prác. Uchádzač uvedie do zoznamu o stavebných prácach všetky predkladané referenie vrátane referencií vedených v Zozname referencií na ÚVO. Údaje uvedené v zozname a v referenciách musia vzájomne korešpondovať.

3.2 § 34 ods. 1 písm. g) - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazky s uvedením nasledovných údajov: meno, funkcia, vek, určenie právneho vzťahu k uchádzačovi, vzdelanie, prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve, práce, za ktoré bol zodpovedný (projekt, hodnota).

Prílohou zoznamu musí byť osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske stavby-podkategória : 21 Dopravné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky) podľa zákona č. 50/1976 Zb. a následných predpisov v platnom znení alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských krajinách ES, fotokópia dokladu o odbornej spôsobilosti bude opečiatkovaná originálom pečiatky a podpísaná odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax a ako dôkaz predložiť profesný životopis osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho podpísaný odborne spôsobilou osobou. Verejný obstarávateľ požaduje zároveň predložiť čestné prehlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvy, týkajúcej sa predmetu zákazky.

3.3 § 34 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy, uchádzač preukáže, že dodržiava zásady ochrany životného prostredia a pri plnení predmetu zákazky bude vzniknutý odpad zhodnocovať v disponibilnom prevádzkovanom zariadení na zhodnocovanie odpadov, pričom disponibilitu prevádzky tohto zariadenia uchádzač preukáže platným dokladom - Súhlasom zodpovedného orgánu/autority na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov alebo ekvivalentným dokladom.

3.4 § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35, opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality

Minimálne požadovaná úroveň štandardov podľa vyššie uvedených bodov 3.1 až 3.4 :

3.1 Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich piatich rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, a v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 400.000 € bez DPH súhrnne za päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Požaduje sa minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní prác: realizácie inžinierske stavby resp. dopravné stavby, vo výške 200.000 € bez DPH/1 zákazka. Uchádzač uvedie predmetné referencie vo svojej ponuke v zozname stavebných prác.

3.2 Uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii odborne spôsobilú osobu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov alebo v zmysle zákonov platných v členských krajinách ES na výkon funkcie stavbyvedúceho s odborným zameraním pre predmet zákazky, t.j. inžinierske stavby - podkategória : 21 Dopravné stavby.

3.3 Uchádzač musí preukázať, že dodržiava zásady ochrany životného prostredia a pri plnení predmetu zákazky bude vzniknutý odpad zhodnocovať v disponibilnom prevádzkovanom zariadení na zhodnocovanie odpadov, pričom disponibilitu prevádzky tohto zariadenia uchádzač preukáže platným dokladom - Súhlasom zodpovedného orgánu/autority na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov alebo ekvivalentným dokladom. Upozornenie – vo vzťahu k tejto podmienke účasti sa certifikát ISO 14001 nepovažuje za ekvivalentný doklad. S odvolaním sa na znenie § 135 ods. 18 zákona č. 79/2015 Z.z. - dvanásta časť – prechodné a záverečné ustanovenia, bude obstarávateľ považovať hore uvedenú požiadavku zo strany uchádzača za splnenú aj pokiaľ uchádzač vo svojej ponuke preukáže jej splnenie doložením dokladu - súhlasu vydaným zodpovedným orgánom/autoritou pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 79/2015 Z.z., t.j. podľa zákona č. 223/2001 Z.z., pričom tento súhlas musí spĺňať i druhú požiadavku obstarávateľa, t.j. platnosť minimálne do 31.12.2019.

3.4 Uchádzač musí preukázať, že disponuje certifikátom BS 10500 Systém antikorupčného manažérstva vydaný nezávislou inštitúciou alebo iný rovnocenný doklad/certifikát napr. ISO 37001, resp. obdobný doklad (ekvivalentný) vydaný v krajine Európskej únie.

4. Doplňujúce informácie k podmienkam účasti

4.1 Predpokladom splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých dokladov a dokumentov tak, ako je uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto SP.

4.2 Členovia komisie budú vyhodnocovať splnenie podmienok účasti aplikovaním postupov uvedených v § 40 zákona a § 152 ods. 4 zákona.

4.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

4.4 V zmysle § 39 ods. 1 zákona, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením jednotného európskeho dokumentu. Náležitosti týkajúce sa jednotného európskeho dokumentu upravujú ust. § 39 zákona, vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 155/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom európskom dokumente a jeho obsahu a Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie.

Manuál k vypĺňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné stiahnuť na linku xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxx- verejneobstaravanie-553.html

4.5 V prípade, ak uchádzač uplatní postup uvedený v bode 4.4, predloží vyplnený formulár podľa tohto bodu v papierovej forme ako súčasť ponuky podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. Uchádzač v ponuke predloží vyplnený formulár v jednom vyhotovení.

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie je k dispozícii aj na adrese: xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx?xxxxxXX

4.6 Ak v zozname stavebných prác, v referencii (potvrdení) o uspokojivom vykonaní stavebných prác bude uvedený objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu v pôvodnej mene bez DPH a uvedie aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví priemerným ročným kurzom ECB platným pre príslušný kalendárny rok, ktorého sa údaj týka. V prípade, že rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa kurzu ECB platným ku dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie vo vestníku verejného obstarávania.

B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: „ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“.

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii projektu: ABA ZELENÁ CESTA -

„ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“. Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/198. Projekt rieši návrh cyklotrasy – zelená cesta (ďalej už len trasy) v rámci katastra Perín.

Zámerom projektu ABA ZELENÁ CESTA - „Zelený Zážitok v rámci katastra Perín“ je vybudovať trasu, ktorá by mala v prevažnej väčšine svojej dĺžky kopírovať ex. terén, bez výraznejších výškových zmien. Bude predstavovať dôležitú trasu v danom území, prepájajúca Slovenskú a Maďarskú republiku a pomôže v propagácii danej obce a rozvoju cestovného ruchu.

Navrhované stavebné práce budú realizované v rámci parciel p.č.:

• E p. č.: 3877, 3878

• C p. č.: 3855/1, 3885

Obec je situovaná v juhozápadnej časti Košickej kotliny asi 22 kilometrov južne od Košíc a 300 až 600 metrov od maďarskej štátnej hranice. Keďže obec vznikla spojením troch kedysi samostatných obcí, netvorí súvislý intravilán. Prvá písomná zmienka o spojenej obci pochádza z roku 1964 (rok spojenia), no história jej miestnych častí, ktoré sa vyvíjali až do roku 1964samostatne je oveľa bohatšia. V roku 1964 došlo k spojeniu obcí Perín a Chym, v roku 1991 sa k nim pripojil aj Vyšný Lánec.

Na styku juhozápadnej časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou leží slávne mesto Perín- Chym (Puruen 1220, Perwen 1295, Peryn – Peren 1408). Našlo sa tu osídlenie už z paleolitu, najmä pohrebisko nagyrévskej kultúry. Navrhované riešenie vychádza zo štúdie.

V štúdii boli riešené 4 úseky, ale na žiadosí investora projekt pre SP obsahuje 2 úseky a to úsek I. a úsek IV.

Rozsah stavby :

• Prvý úsek

Dĺžka prvého úseku je 2200,04 m a jedná sa o nový cyklochodník š. 2,5 m. V rámci prvého úseku sa predĺžia tri ex. priepusty v st. km 0,166 78, 0,720 37 a v st. km 1,181 36. Trasa bude vedená po pravej strane pozdĺž ex. komunikácie smerujúcej z obce Kechnec do obce Perín.

Výškovo bude na rovnakej úrovni ako je súčasná komunikácia a bude olemovaná cestným obrubníkom.

Prvý úsek začína napojením na ex. komunikáciu a končí napojením na navrhovanú trasu riešenú v rámci katastra Kechnec.

• Druhý úsek

Dĺžka druhého úseku je 800,19 m, v rámci ktorého je trasa vedená v rámci ex. asf. komunikácie, ktorej povrch sa upravený resp. na ex. povrch sa položia nové asf. vrstvy, aby povrch na ex. komunikácii bol ucelený a tvoril jeden celok.

V rámci druhého úseku sa na žiadosť investora v dĺ. 29,5 m spevní ex. nespevnený terén pozdĺž ex. komunikácii v š. 2,5 m, aby sa mohli vozidlá zabezpečene otočiť v prípade spustenej závory na prechode cez hranice SR/MR.

Navrhovaný druhý úsek začína na konci obývanej časti obce Perín a končí na hranici Slovenskej a Maďarskej republiky.

Cyklotrasa bude slúžiť pre rekreačných cyklistov, pričom trasa využíva resp. je vedená aj po ex. miestnych komunikáciách. V rámci cyklotrasy sa počíta s predĺžením troch priepustov v úseku I. a zo spevnením krajnice v š.2,5 m v úseku IV.

Bicykel je dostupný pre malých aj veľkých a cieľom navrhovanej cyklomagistrály je zvýšenie bezpečnosti pre obyvateľov.

V rámci navrhovanej cyklotrasy je navrhnutý jeden druh povrchu – asfaltobetón.

Hlavné ciele pre rozvoj územia:

• návrh stavebných úprav

• návrh dopravného riešenia

Dokumentácia bude po prerokovaní a následnom schválení slúžiť ako podklad pre vydanie právoplatného stavebného povolenia.

Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené v prílohe týchto súťažných podkladov v sprievodnej dokumentácii vrátane výkazu výmer.

B2. SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za dielo bude stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená na celý rozsah predmetu zákazky ako cena bez DPH v eur + 20 % DPH v eur = cena s DPH v eur. (kritérium hodnotenia)

Ceny sa uvádzajú na dve desatinné miesta.

Cenu za zhotovenie diela uhradí verejný obstarávateľ=objednávateľ na základe faktúr, ktoré uchádzač=zhotoviteľ vystaví a odošle v termínoch dohodnutých v Zmluve o dielo.

Faktúry je možné vystaviť len na základe technickým dozorom potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľom DPH".

3. V prípade, že v predložených súťažných podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu, alebo dodávateľa, je možné zameniť ho za výrobok, alebo materiál s totožnými technickými parametrami.

4. Upozornenie – pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné rešpektovať nižšie uvedené články:

4.1 Uchádzač oceňuje samostatne výkaz výmer podľa jednotlivých stavebných objektov uvedených v prílohe návrhu zmluvy o dielo Príloha 1. Uchádzač musí v cenovej ponuke uviesť (doplniť) pre každú položku výkazu výmer jednotkovú cenu.

4.2 Ceny uvedené v cenovej ponuke majú zachytávať všetky hodnoty prác uvádzaných pre dané položky, vrátane všetkých nákladov a výdajov, ktoré môžu byť požadované pre realizáciu predmetných popísaných prác, ktoré môžu byť nevyhnutné, so všetkými všeobecnými rizikami, záväzkami a povinnosťami uvedenými alebo vyplývajúcimi z dokumentov, na ktorých je ponuka založená. Predpokladá sa, že režijné náklady, zisky a poplatky za všetky záväzky sú zahrnuté vo všetkých jednotkových sadzbách. Po predložení cenovej ponuky nie je možné uvádzať úpravy cien položiek, okrem tých, ktoré sú uvedené v návrhu zmluvy, (žiadne zľavy, príplatky a pod.). V prípade, že uchádzač zistí nezrovnalosti medzi jednotlivými časťami podkladov pre vypracovanie ponuky (výkaz výmer, doklady, výkresová a písomná časť projektu), okrem požadovaných verejným obstarávateľom v týchto pokynoch, záväzný pre vypracovanie ponuky je výkaz výmer a projektová dokumentácia. Na nezrovnalosti väčšieho rozsahu, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť celkový náklad stavby – cenovú ponuku, musí súťažiaci upozorniť ešte v rámci termínu poskytnutého na spracovanie súťažných návrhov.

4.3 Vo všeobecných položkách je potrebné uvažovať s poistením diela - podnikateľa počas výstavby, digitálnou formou zamerania, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných zariadení a pod.

4.4 Doklady o uložení vybúraných materiálov predloží zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jednotkové ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené výhradne v eurách. Platby zhotoviteľovi budú vykonávané výhradne v eurách.

B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

„Návrh“

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy............................................

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

čl. 1

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: Obec Perín-Chym

Sídlo : Perín 180, 044 74 Perín – Chym

V zastúpení : XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxx, PhD. Zástupca na rokovanie: XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxx, PhD. IČO : 00 324 612

DIČ : 2021244940

Bankové spojenie : Prima banka a.s.

Číslo účtu: XX00 0000 0000 0000 0000 0000

Telefón : 055/466 53 01

E-mail: xxxxx-xxxx@xxxxx-xxxx.xx

Zástupca k rokovaniam realizácie zmluvy:

Tel:

e-mail :

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

IČ DPH:

Právna forma:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón, fax:

e-mail:

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

čl. 2 Podklad zmluvy

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je ponuka uchádzača a

2.1 výsledok procesu verejného obstarávania na obstarávanie zákazky stavebných prác, definovaných v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

čl. 3 Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo:

„ABA ZELENÁ CESTA - „ZELENÝ ZÁŽITOK v rámci katastra Perín“, Číslo projektu: SKHU/1601/1.1/198

Rozsah realizácie diela bude v súlade s projektovou dokumentáciou (PD stavby) a oceneným výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve o dielo.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce na výstavbe predmetu zmluvy, v rozsahu a v zmysle objednávateľom spracovanej projektovej dokumentácie stavby miestnej komunikácie a podľa podmienok vydaného stavebného povolenia pre výstavbu cyklotrasy v rozsahu objednávateľom predloženého výkazu výmer. Práce budú realizované v rozsahu zhotoviteľom oceneného výkazu výmer. Zhotoviteľ zabezpečí na jednotlivé objekty spracovanie zjednodušenej PD s technickou správou, situáciou a charakteristickými rezmi v súlade so všetkými príslušnými právnymi a technickými normami za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii stavebných prác v obci Perín-Chym dodržať hlavne nasledovné technické požiadavky:

- práce realizovať v súlade s platnými STN, EN a predpismi, zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- úroveň kvality preukáže zhotoviteľ osvedčením autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov, alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami, príp. certifikátom výrobku.

3.4 Ukončené práce podľa jednotlivých objektov v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy bude preberať písomným zápisom poverený pracovník obce Perín-Chym. V prípade potreby realizácie prác nezahrnutých v predmete zmluvy, budú tieto práce vykonané len po prechádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa a ocenené v zmysle platného cenníka Cenekon alebo ODIS.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zrealizované dielo špecifikované v článku 3 v požadovanej kvalite a rozsahu prevziať postupne po jednotlivých objektoch a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v zmysle článku 7 bod 7.1 tejto zmluvy o dielo.

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a rozsahu uvedené v článku 3, ktoré vykoná vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na realizáciu inej osobe. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať čiastkové práce a dodávky prostredníctvom tretích osôb.

3.7 Zhotoviteľ je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie dielo vyhotovené podľa čl. III. tejto zmluvy so zreteľom na ustanovenie § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 citovaného zákona a za realizovateľnosť stavby podľa ním vypracovanej dokumentácie.

čl. 4 Čas plnenia

4.1 Začatie: do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Ukončenie: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a protokolárne odovzdať dielo najneskôr do kalendárnych dní (doplní uchádzač v závislosti od návrhu uchádzača v

ponuke, časť D. Návrh na plnenie kritérií v rámci kritéria č.2 na hodnotenie ponúk) , podľa vzájomne dohodnutého časového a finančného harmonogramu prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č. 2 Vecný harmonogram stavebných prác.prílohu č.3 – Časový harmonogram stavebných prác.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 bod

3.1 na odovzdanie pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo jeho jednotlivé objekty v zmysle článku 3 bod 3.2 prevziať aj v skoršom termíne. Objednávateľ nemá povinnosť takto prevziať stavebne objekty ktoré majú vady, mimo drobných vad a nedorobkov, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia

4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

4.4 Prerušenie plnenia diela je prípustné na nevyhnutnú dobu z dôvodu dlhodobých nevhodných poveternostných podmienok a iných nepredvídateľných okolností súvisiacich s výstavbou, potvrdených objednávateľom. O dobu prerušenia sa predlžuje lehota ukončenia podľa článku 4, bod 4.1.

4.5 Vyššia moc a výnimočné riziká.

• Pre účely tejto zmluvy sa za :

- vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a pod.

- výnimočné riziká považujú prípady, ktorými sú pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela napr. vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzbura, vojnový puč, násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýka iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín

• Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

čl. 5 Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 3 bodu 3.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

Celková cena diela bez DPH: ................ €

DPH 20%: ................ €

Celková cena diela vrátane DPH: ................ € Slovom: ........................................................ ../ eur

5.2 Cena za zhotovenie jednotlivých objektov diela a cena za celé zrealizované dielo v rozsahu článku 3 bodu 3.2 je v súlade so zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, uvedeným v prílohe č. 1.

V cene je započítané aj poistenie diela počas výstavby, porealizačné digitálne zameranie stavby, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných zariadení a pod.

5.3 Podrobná kalkulácia jednotlivých objektov podľa článku 3 bod 3.2. vrátane jednotkových cien za práce je uvedená v prílohe č.1, ktorá obsahuje zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.4 Dohodnutá cena diela podľa článku 5 bodu 5.1 tejto zmluvy zahŕňa realizáciu predmetu zmluvy podľa článku 3, platobné podmienky v zmysle článku 7 a zodpovednosť za vady v zmysle článku 10 tejto zmluvy o dielo. Je vypracovaná v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, formou zhotoviteľom ocenených výkazov výmer, ako cena za predmet diela, v členení podľa špecifikácie v zmysle článku 3 bodu 3.1 s uvedením ceny, podmienok splácania diela a záruky za dielo. Do dohodnutej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. Ocenený výkaz-výmer jednotlivých stavieb - objektov je ako príloha č.1 súčasťou tejto zmluvy o dielo. Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje za takto stanovenú cenu zhotoviť dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy aj za predpokladu jeho zvýšených nákladov z dôvodov náročnosti zhotovovania po stránke vecnej, technickej ako aj odbornej.

5.5 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny v súlade s článkom 6 a článkom 7 tejto zmluvy.

5.6 Zhotoviteľom vystavené faktúry za cenu diela budú obsahovať DPH podľa platných právnych predpisov.

čl. 6

Fakturačné podmienky

6.1 Dňom ukončenia celého diela je deň, v ktorom dôjde k odovzdaniu posledného objektu uvedeného v článku 3, bod 3.1 tejto zmluvy.

6.2 Podkladom pre fakturáciu ceny diela budú doklady o odovzdaní a prevzatí skutočne zrealizovaných jednotlivých objektov v zmysle čl.3 bod 3.1 potvrdené povereným zamestnancom Obce Perín-Chym v zmysle čl. 3, bod 3.4 tejto zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ cenu diela vyfakturuje jedinou faktúrou, ktorú zhotoviteľ vystaví po zrealizovaní a odovzdaní diela a to do 15 dní od odovzdania diela objednávateľovi. . Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry podľa osobitných predpisov, najmä:

a) označenie diela a jednotlivých objektov,

b) názov a číslo projektu

c) označenie povinnej a oprávnenej osoby (právnická alebo fyzická osoba objednávateľa a zhotoviteľa), adresa, sídlo, identifikácia,

d) číslo zmluvy /predmet zmluvy/,

e) číslo faktúry,

f) množstvo, druh a rozsah dodanej práce, s podrobným súpisom vykonaných prác,

g) dátum vyhotovenia a dátum dodania, dátum splatnosti,

h) fakturovaná suma bez DPH, DPH, celková suma vrátane DPH a sadzba dane,

i) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

6.4 Prílohou faktúry bude splátkový kalendár v zmysle čl. 7 bod 7.1 zmluvy, s uvedením termínu a sumy každej splátky.

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 7 dní od jej doručenia na prepracovanie.

čl. 7 Platobné podmienky

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celkovú cenu diela vrátane DPH podľa článku 5 uhradí objednávateľ na základe faktúry v zmysle čl. 6, a to v 3 (troch) rovnomerných splátkach. Prvú splátku uhradí k 25. kalendárnemu dňu v prvom mesiaci po vystavení konečnej faktúry (napr. konečná faktúra vystavená za 10/2019, prvá splátka bude splatná 25.11.2019) a následné 2 splátky vždy k 25. dňu v kalendárnych mesiacoch po ukončení a protokolárnom odovzdaní príslušnej etapy, a to až do úplného splatenia záväzku. V prípade, že deň splatnosti splátky pripadne na iný ako pracovný deň, bude takáto platba uhradená najbližší nasledujúci pracovný deň. Uhradením platby sa rozumie pripísanie na účet zhotoviteľa.

7.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.

7.3 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania najmenej s 2 (dvomi) po sebe idúcimi splátkami v zmysle bodu 7.1 tohto článku, môže zhotoviteľ uplatňovať voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% za každý, aj začatý, deň omeškania.

čl. 8

Súhlas objednávateľa k postúpeniu pohľadávky zhotoviteľom

8.1 Zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy na iný subjekt. Toto ustanovenie predstavuje zákaz postúpenia pohľadávky a v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka tvorí prekážku pre postúpenie pohľadávky. V prípade, ak zhotoviteľ poruší toto ustanovenie a postúpi pohľadávku na iný subjekt bez súhlasu objednávateľa, je takéto postúpenie pohľadávky neplatné a zhotoviteľ je za porušenie zákazu

postúpenia pohľadávky povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej sumy takto postúpenej pohľadávky. Objednávateľ bude môcť dať súhlas na postúpenie pohľadávky z tejto zmluvy na iný subjekt len v prípade, ak udelením tohto súhlasu objednávateľ neporuší ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich právnych predpisov.

8.2 Banková záruka na zabezpečenie peňažných záväzkov zhotoviteľa voči jeho subdodávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť svoje peňažné záväzky voči svojim subdodávateľom vzniknutých z titulu vykonaných prác a dodávok na diele subdodávateľmi podľa tejto zmluvy bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa vo výške 20% z ceny za dielo podľa čl. 5 tejto zmluvy vrátane DPH, ktorú bude objednávateľ oprávnený využiť na zaplatenie splatných záväzkov zhotoviteľa voči jeho subdodávateľom, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s platením týchto záväzkov. Banková záruka musí byť vystavená a predložená objednávateľovi najneskôr v lehote do pätnásť (15) dní od prevzatia staveniska na dobu do času vykonania diela podľa čl. 4 bodu 4.1 tejto zmluvy plus šesťdesiat (60) dní. Zhotoviteľ bude povinný na takúto požiadavku objednávateľa o predloženie platnosti bankovej záruky, platnosť tejto bankovej záruky predĺžiť. Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do piatich (5) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

čl. 9

Záruka za kvalitu verejnej práce

9.1 Zhotoviteľ zabezpečí vystavenie zábezpeky objednávateľovi, ktorou kryje nároky objednávateľa počas záručnej doby a to vo výške 5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH. Zábezpeku vystaví zhotoviteľ najneskôr 10 dní pred ukončením predmetu zmluvy a to formou poskytnutia bankovej záruky bankou s platnou bankovou licenciou Národnej banky Slovenska. Banková záruka musí platiť na celú dobu záručnej doby. Bankovú záruku poskytnutú zhotoviteľom v súlade s týmto bodom je objednávateľ povinný prijať. Práva z Bankovej záruky je objednávateľ oprávnený uplatniť v prípade potreby odstránenia vád diela vyplývajúcich z oprávnených reklamácií, ktoré zhotoviteľ neodstráni ani po opakovanej písomnej výzve v termíne stanovenom v zmluve a ak takýto termín nie je stanovený, tak v primeranom termíne stanovenom objednávateľom. Súhlas zhotoviteľa na odstránenie vád sa nevyžaduje. V prípade sporov, či ide o oprávnenú reklamáciu, budú po vyčerpaní všetkých dôkazných prostriedkov dojednaných v tejto zmluve o dielo použité ďalšie postupy v zmysle platnej legislatívy.

9.2 Zhotoviteľ zabezpečí v spolupráci s projektantom stavby vypracovanie skúšobného Plánu v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov o verejných prácach.

čl. 10

Zodpovednosť za vady a záručná doba

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo, ktorého realizácia je predmetom tejto zmluvy bude zhotovené v súlade s dohodnutými podmienkami a že po dobu trvania

záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté touto zmluvou.

10.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.

10.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť od dátumu zápisničného prevzatia každého jednotlivého objektu objednávateľom. Pod jednotlivým objektom sa rozumie časť špecifikovaná v článku 3, bod 3.1 tejto zmluvy. Záručná doba sa týka celého diela, ktoré vytvorí zhotoviteľ v súlade s výkazom výmer.

10.4 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť vady diela písomne reklamované objednávateľom. Oprávnene reklamované vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom písomne nedohodne na inom termíne ich odstránenia.

10.5 Ak zhotoviteľ ani na základe opakovanej oprávnenej reklamácie neodstráni vady diela a nedohodne sa s objednávateľom ani na inom termíne a spôsobe ich odstránenia, môže objednávateľ odstrániť vady diela iným zhotoviteľom. Náklady na odstránenie oprávnených reklamovaných vád diela objednávateľ uhradí z poskytnutej bankovej záruku, uvedenej v článku 9, bod 9.1 tejto zmluvy.

čl. 11 Podmienky vykonania diela

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri podpise zmluvy, predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie vecný, časový a finančný harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých objektov, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Tento harmonogram pripraví zhotoviteľ tak, aby rešpektoval zachovanie plynulosti cestnej premávky na území Obce Perín-Chym.

11.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko prvého objektu najneskôr 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa bude realizovať po častiach pre jednotlivé objekty podľa článku 3, bodu 3.1 na základe schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu stavebných prác, ktorý sa stane prílohou č. 3 tejto zmluvy. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok vzhľadom k zabezpečeniu technologických postupov výstavby si objednávateľ vyhradzuje právo odovzdať stavenisko v neskoršom termíne, len čo nastanú priaznivé klimatické podmienky pre realizáciu prác. Zhotoviteľ bude k odovzdaniu staveniska objednávateľom písomne vyzvaný a na základe výzvy sa zhotoviteľ zaväzuje stavenisko prevziať najneskôr do troch dni od prevzatia výzvy. V prípade odovzdania staveniska v neskoršom termíne bude vecný, časový a finančný harmonogram postupu stavebných prác jednotlivých akcií zhotoviteľom upravený.

11.3 Príslušné povolenie na dočasné zabratie verejných priestranstiev prípadne iných plôch pre potrebu realizácie diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.

11.4 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej podľa článku 5 tejto zmluvy o dielo.

11.5 Počas realizácie prác, vykonávaných v čase premávky vozidiel po komunikáciách, na ktorých sa tieto práce vykonávajú, zhotoviteľ zabezpečí riadenie premávky náležite poučenými osobami na vlastné náklady.

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia tretích osôb, ktoré sa môžu na stavenisku nachádzať, pričom vstup tretích osôb na stavenisko nie je možné vylúčiť.

11.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti, je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

11.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník s potrebnými náležitosťami. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním diela. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre realizáciu diela, najmä údaje o časovom postupe prác, zdôvodnenie odchýlok a údaje potrebné k výpočtu ceny. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Ak je k denným záznamom potrebné stanovisko objednávateľa, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní.

Na objektoch so spracovanou projektovou dokumentáciou bude stavebný dozor zabezpečovať zástupca obce: ..............................

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne a elektronicky (e-mail, fax) na adresy uvedené v článku 1 vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ bezdôvodne v uvedenej lehote nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený takéto práce zakryť a pokračovať v realizácii diela. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady znáša zhotoviteľ.

11.10 Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu so zápisom o odovzdaní jednotlivých objektov predmetu zmluvy certifikáty, vyhlásenia o zhode výrobkov, atesty použitých materiálov, zápisy o preverení prác zakrytých v priebehu výstavby a výsledky všetkých skúšok predpísaných príslušnými STN, EN.

11.11 Povinnosť vykonať predmet zmluvy bude splnená odovzdaním riadne zrealizovaného diela v jeho jednotlivých objektoch objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela v súlade so stavebným zákonom.

Po ukončení predmetu zmluvy zhotoviteľ dodá objednávateľovi pre každú jednotlivú časť porealizačné zameranie, v ktorom bude zaznamenaný skutočne zrealizovaný rozsah prác a odovzdá ich v troch vyhotoveniach a v digitálnej forme objednávateľovi

11.12 Zhotoviteľ musí byť poistený zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania vo výške minimálne 0,5mil. EUR.

11.13 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené pri vykonávaní predmetu zmluvy na svojom alebo prenajatom majetku tretích osôb a inom majetku.

11.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku tretích osôb spôsobené zanedbaním povinností, ktoré je zhotoviteľ v zmysle tejto zmluvy povinný zabezpečiť.

11.15 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce tak, aby neznehodnocoval výkon prác iných právnických osôb a je povinný s nimi spolupracovať.

11.16 Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia

11.16.1 Zhotoviteľ

a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby realizácie diela vrátane doby dohodnutej na odstraňovanie prípadných vád na ňom,

b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na stavenisku a v jeho okolí, predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

11.16.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a udržiavať stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb.

11.16.3 Protipožiarna ochrana

Zhotoviteľ musí dodržiavať smernice orgánov požiarnej ochrany a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

11.16.4 Ochrana životného prostredia

a/ Počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom, je zhotoviteľ povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zničením. Podľa toho má teda zbierať všetky druhy odpadov, vrátane rôznych odpadkov výrobného, a komunálneho odpadu a dopraviť ich na skládku určenú resp. schválenú objednávateľom prípadne orgánom štátnej správy a príslušného odboru. Nedevastovať verejnú zeleň a po ukončení prác túto zhotoviteľ uvedie do pôvodného stavu.

b/ Zhotoviteľ nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

c/ V prípade nedodržania odseku 11.16.4 a./ a 11.16.4 b./ sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky dopady (sankcie, pokuty, záväzky z rozhodnutí a pod.), ktoré budú uplatnené voči objednávateľovi.

d/ Zhotoviteľ prebytočný materiál, odpady a sute, bude deponovať na skládkach, ktoré taký materiál umožňujú skladovať. Originál dokladu o uložení na skládku predloží objednávateľovi ku dňu vystavenia faktúry a sumárne, ku dňu preberacieho konania jednotlivých akcií. Nepredloženie týchto dokladov sa považuje za vadu dodávky.

čl. 12 Kvalitatívne podmienky diela

12.1 Dielo bude zhotovené z materiálov vyhovujúcich podmienkam STN EN 13043, STN EN 12620+A1, STN EN 13242+A1, STN EN 12591. Pre použité materiály bude predložené vyhlásenie zhody výrobkov v zmysle platných STN a EN. Stavebné práce budú vykonané v zmysle STN EN 13 108. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy sa overujú v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie diela

ako aj po jeho ukončení. V súlade s platnými STN, EN budú vykonané tieto druhy skúšok:

a) preukazné skúšky,

b) kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,

c) preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.

12.2 Preukazné skúšky sú skúšky vykonané akreditovanou skúšobňou, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať po uzatvorení tejto zmluvy o dielo a predložiť ich objednávateľovi pred začatím stavebných prác. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v akreditovaných skúšobných laboratóriách zhotoviteľa, alebo na požiadanie objednávateľa v inom nezávislom akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané objednávateľovi. Preberacie skúšky sa vykonajú za účasti objednávateľa prípadne ním poverenej osoby a zhotoviteľa. Tieto skúšky sa musia vykonať v rozsahu stanovenom príslušnými STN a EN.

12.3 Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy alebo časti diela sú výsledky skúšok vykonané a objednávateľom odsúhlasené na hotovej úprave.

12.4 Kvalita použitých materiálov sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN a kvalita vykonávaných prác certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000 v platnom znení.

12.5 Zhotoviteľ zabuduje len materiály označené značkou zhody podľa č. 133/2013

Z.z. a vyhlášky č. 162/2013 Z. z.. Pri realizácii prác zhotoviteľ zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišérom, ktorý dosiahne mieru zhutnenia pod hladiacou doskou min. 83 %.

12.6 Pre zabezpečenie kvality asfaltových zmesi použitých do konštrukčných vrstiev diela musí zhotoviteľ použiť technické zariadenie pre dodávku asfaltových zmesí (výrobňa – obaľovacie centrum) nepresahujúcu vzdialenosť 60 km od stredu obce podľa portálu xxxx://xxxx.xxxxxx.xx.

12.7 Asfaltová zmes musí byť vyrobená automatickou obaľovacou súpravou s technickým vybavením a hodinovým výkonom tak, aby bola dodržaná presnosť dávkovania s max odchýlkou 3% a dávkovanie jednotlivých zložiek kameniva s odchýlkou 5%. Dávkovače a teplomery musia byť overené. Pri preprave musí byť asfaltová zmes chránená pred ochladzovaním, resp. dažďom. Na rozprestieranie asfaltových zmesí sa použijú finišery s automatickým nivelizačným zariadením a vyhrievacou predhutňovacou kladinou. Na hutnenie sa použijú vibračné a statické valce. Mieru zhutnenia zhotoviteľ preukáže nedeštruktívnou metódou sondou Troxler a odberom jadrových vrtov.

čl. 13

Zánik zmluvy

13.1 Odstúpenie od zmluvy

13.1.1 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od

zmluvy odstúpi.

13.1.2 Pre odstúpenie od zmluvy platia §§ 344-351 Obchodného zákonníka.

13.1.3 Odstúpenie od zmluvy je možné pri podstatnom porušení zmluvy niektorou zo zmluvných strán.

13.1.4 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumie udalosť pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľná. Vyššou mocou môže byť napr.: zosuv pôdy, úder bleskom, samovznietenie, povodne, záplavy a pod.

13.2 Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy

13.2.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak :

a/ zhotoviteľ nezačne na základe dôvodov na strane zhotoviteľa s realizáciou jednotlivých objektov v súlade s čl. 4.1. tejto zmluvy,

b/ zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako dva týždne oproti zmluvnému termínu v zmysle odsúhlaseného harmonogramu a spôsobí si ho dôvodmi na strane zhotoviteľa,

c/ u objednávateľa bude zavedená nútená správa podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,

d/ na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho likvidácia (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie),

e/ zhotoviteľ nedodrží ustanovenia čl. 12 tejto zmluvy Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady.

13.2.2 Podstatné porušenie tejto zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 344 v spojení s § 349 Obchodného zákonníka.

13.2.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 Obchodného zákonníka.

13.3 Platby pri odstúpení od zmluvy

13.3.1 Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy pre jej podstatné porušenie zhotoviteľom, finančne sa vysporiadajú len prevzaté, ucelene funkčné časti diela.

čl. 14

Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Toto sa nevzťahuje na informácie poskytované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.

14.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade s opisom a rozsahom prác uvedených v prílohe č.1 a 2 tejto zmluvy. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a technické predpisy platné v SR a EU. Zároveň sa bude riadiť východiskovými podkladmi uvedenými v prílohe č.1, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami, prípadne vyjadreniami vecne a miestne príslušných orgánov.

14.3 Zmluvné strany dojednali pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu, ak sa dostane do omeškania:

a/ s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 4, bod 4.1, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 bodu

5.1 a to za každý deň omeškania,

b/ s odstránením oprávnene reklamovaných vád objektu v lehote a za podmienok dohodnutých v článku 10, bod 10.4 tejto zmluvy, zmluvná pokuta je dohodnutá vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 bodu 5.1 a to za každý deň omeškania,

c/ s plnením zmluvnej povinnosti uvedenej v článku 9, bod 9.1., zmluvná pokuta je dohodnutá za každý deň omeškania vo výške 0,03 % z ceny celého diela vrátane DPH podľa článku 5 bodu 5.1..

Zmluvná pokuta bude udelená aj keď objednávateľovi porušením povinnosti zhotoviteľom nevznikne škoda.

14.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška zmluvnej pokuty je primeraná zabezpečovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

čl. 15

Údaje o subdodávateľoch

15.1 Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto zmluvy uvádza subdodávateľov v Prílohe č. 4 zmluvy.

15.2 Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.

15.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.

15.4 Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy upravuje § 41 ods. 4 písm. a) a b), § 41 ods.5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.5 Objednávateľ na základe zmeny údajov o subdodávateľovi alebo o novom subdodávateľovi overí ich zápis v registri partnerov verejného sektora podľa zákona 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

čl. 16

Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

16.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.

16.3 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka.

16.4 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Objednávateľom, za podmienok v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným číslom 245984.

16.5 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

16.6 Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili so znením tejto zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

16.7 Na základe Všeobecne zmluvných podmienok Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, v rámci ktorého je projekt realizovaný, má dodávateľ povinnosť strpieť výkon kontroly alebo auditu, z úrovne Národného orgánu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

16.8 Uzatvorenie a nadobudnutie účinnosti zmluvy je podmienené schválením kontroly predmetného verejného obstarávania prijímateľovi.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :

Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer

Príloha č. 2 Vecný harmonogram stavebných prác (doloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Príloha č. 3 Časový harmonogram stavebných prác (vypracuje sa po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom)

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

............................ ............................

Objednávateľ : Zhotoviteľ :

Obec Perín-Chym XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxx, PhD.

starosta obce

C. ELEKTRONICKÁ AUKCIA

Na zostavenie poradia predložených ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu (ďalej e-aukcia) podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.

1. Účelom e-aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením. E- aukcia nasleduje po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk predložených uchádzačmi a po určení ich poradia komisiou na vyhodnotenie ponúk, podľa kritérií určených v výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len výzva) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky prostredníctvom systému IS EVO ver. 18.0.

2. Predmetom elektronickej aukcie bude nasledovné:

Na vyhodnotenie ponúk prostredníctvom e-aukcie sú kritériá v zmysle časti A2. súťažných podkladov - Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia:

1. Kritérium – Najnižšia cena (za celý predmet zákazky) v EUR s DPH

3. V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom sprístupnené nasledujúce informácie:

- Informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,

- dátum a čas začatia e-aukcie,

- spôsob skončenia e-aukcie.

4. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa priebehu e-aukcie:

Pravidlá pre priebeh e-aukcie a ďalšie dôležité informácie pre uchádzača je možné získať na internetovej stránke UVO Príručka uchádzača k e-aukciám v EVO - elektronické verejné obstarávanie.

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa a mailová adresa administrátora e-aukcie: Ing. Xxxxx Xxxxxx

Telefón: x000000000000

e-mail: xxxxx-xxxx@xxxxx-xxxx.xx

5. Uchádzači sa e-aukcie zúčastnia podľa pokynov, ktoré obdržia na výzvu na účasť v e- aukcii. V priebehu elektronickej aukcie bude všetkým uchádzačom umožnené upravovať ceny smerom nadol. Elektronická aukcia bude otvorená – jednokolová. Počas elektronickej aukcie je potrebné sa riadiť serverovým časom zobrazeným v systéme EVO. Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ceny s DPH automatizovaným vyhodnotením.

V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napríklad plošného výpadku siete internet alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a za rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto konania budú uchádzači okamžite informovaní administrátorom e- aukcie.

6. Informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia a technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie sú uvedené na internetovej stránke xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxx-xxx-

/prirucky-a-odporucania-pre-system-evo-3e8.html

7. Technické požiadavky na používanie systému EVO a podmienky potrebného technického vybavenia:

a) počítač s prístupom na Internet a kancelárske aplikácie,

b) internetový prehliadač (Mozilla Firefox od verzie 4, MS Internet Explorer od verzie 8 bez zapnutého módu kompatibility),

c) Java 1.6 a vyššie verzie integrovanú s internetovým prehliadačom,

d) Adobe Acrobat ver. 6 a vyššie verzie, alebo Adobe Acrobat Reader DC.

e) v internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".

8. Postup pri prihlásení sa do systému EVO:

a) otvoriť internetovú stránku xxx.xxx.xxx.xx, IS EVO ver. 18.0

b) zadať prihlasovacie meno a heslo, ktoré si uchádzač zvolil pri registrácii.

9. Priebeh e-aukcie:

a) Uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky splnili požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami na účasť v e-aukcii.

b) Vo výzve verejný obstarávateľ oznámi lehotu zahájenia e-aukcie so súčasným umožnením vstupu uchádzačom do aukčnej siene a ďalšie informácie podľa § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

c) Od lehoty zahájenia e-aukcie bude môcť uchádzač sledovať:

- svoje návrhy na plnenie kritérií,

- svoje relatívne umiestnenie,

- návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v relatívnom poradí na prvom mieste,

d) Uchádzač môže svoje ceny upravovať len smerom nadol, pri minimálnom rozdiele 2000,00€, oproti poslednej ním ponúknutej cene pre kritérium. Ak uchádzač tento rozdiel vo svojej ponuke nezohľadní, jeho nová ponuka nebude registrovaná. Uchádzač však môže naďalej predkladať svoje nové ponuky v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve.

e) Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien bude rovnaký ako je uvedený v časti súťažných podkladov A.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia.

f) Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za predmet zákazky špecifikovaný v ponuke uchádzača predloženej v lehote na predkladanie ponúk.

10. Ukončenie e-aukcie

a) E-aukcia sa riadi časom uvedeným v systéme EVO.

b) Verejný obstarávateľ ukončí e-aukciu, ak do 3 minút od prijatia poslednej ponuky nedostane také ďalšie nové hodnoty, ktoré vygenerujú iného uchádzača umiestneného na prvom mieste.

c) E-aukcia sa vyhodnocuje automaticky bez zásahu verejného obstarávateľa. Uchádzač, ktorý sa zúčastnil e-aukcie, bude o výsledku informovaný ihneď.

D. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač / skupina dodávateľov
Kritérium na vyhodnotenie ponúk	1. Kritérium – Najnižšia cena
Je uchádzač platiteľom DPH?	ÁNO1	NIE1
1. KRITÉRIUM
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky v EUR bez DPH (na dve desatinné miesta)	EUR
Suma DPH %	EUR
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky v EUR vrátane DPH	EUR

Poznámka: Výslednú hodnotu zákazky vypočíta uchádzač ako súčet cien predložených vo výkaz výmer prílohy č.1 k zmluve o dielo a SP.

Požiadavky verejného obstarávateľa:

Uchádzač musí vyplniť v uvedenej tabuľke návrh na plnenie kritéria v príslušnej uvedenej jednotke číselnou hodnotou, nie odkazom na údaje uvedené v ponuke. V návrhu na plnenie kritérií sa nesmie vyskytovať „0“ alebo záporné číslo! Ak ponuku predkladá skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne, v záhlaví návrhu na plnenie kritérií musí byť uvedené označenie „SKUPINA“ a v ďalšom riadku pod týmto označením musia byť uvedené obchodné mená, adresy sídiel alebo miest podnikania všetkých členov tejto skupiny.

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V ......................... dňa ...................

Podpisy:

1 nehodiace sa preškrtnite