Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
UID dokumentu: spudms00000013984351 Číslo smlouvy objednatele: 000-0000-000000/11
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Křečany
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
č. 000-0000-000000
na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Staré Křečany“ uzavřené dne 21.07.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
Sídlo: | Xxxxxxxx 0000/0, 000 00 Xxxxxxx |
Zastoupen: | Ing. Xxxxxx Xxxxxxx, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxx Xxxxx, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
V technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
Adresa: | 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 |
Telefon: | 000 000 000 |
E-mail : | |
ID DS: | z49per3 |
Bankovní spojení: | Česká národní banka |
Číslo účtu: | 3723001/0710 |
IČO: | 01312774 |
DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: | Sdružení KoPÚ Staré Křečany |
Vedoucí společník: | |
Obchodní firma nebo název: | SELLA & AGRETA s.r.o. |
Sídlo: | Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01 |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
IČO: | 25935721 |
DIČ: | CZ25935721 |
Společník: | |
Obchodní firma nebo název: | XXXXXXX s. r. o. |
Sídlo: | Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06 |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
IČO: | 26003236 |
DIČ: | CZ26003236 |
Společník: | |
Obchodní firma nebo název: | ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o. |
Sídlo: | Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 460 05 |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
IČO: | 48289761 |
DIČ: | CZ48289761 |
Společník: | |
Obchodní firma nebo název: | Geodetales Chrudim s.r.o. |
Sídlo: | Xxxxxxx XX, K Májovu 1262, 537 01 |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
IČO: | 27545857 |
DIČ: | CZ27545857 |
Zastoupen: | Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 30.05.2016, Ing. Xxxxxxx Xxxxxx, jednatelem společnosti SELLA & AGRETA s.r.o. |
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Xxx. Xxxxx Xxxx, jednatel společnosti SELLA & AGRETA s.r.o. |
v technických záležitostech oprávněn jednat: | 1. xxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxx |
Telefon: | 1. xxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxx |
E-mail : | 1. xxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxx |
ID DS: | ye3zrqr |
Bankovní spojení: | KB Choceň |
Číslo účtu: | 27-1258410247/0100 |
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | 1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917 4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283 |
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | 1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx |
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:
Čl. I
1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 21.07.2016 smlouvu o dílo č. 000-0000-000000 (číslo
smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 10, jejímž předmětem je provedení díla
– návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Křečany (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.
1.2. Důvodem pro ukončení předmětné smlouvy o dílo je podstatná změna okolností, které nastaly v době po uzavření smlouvy (inflace a z toho vyplývající podstatné navýšení nákladů), které v době podání nabídky na veřejnou zakázku, resp. uzavření smlouvy o dílo, nebylo možné předjímat.
Čl. II
2.1. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění smlouvy o dílo provedl všechny dílčí fakturační celky - přípravné práce 3.1., návrhové práce 3.2. a mapové dílo 3.3. Tyto dílčí fakturační celky byly odevzdány řádně bez vad a nedodělků dle smluvního ujednání.
2.2. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny, tj. hlavní fakturační celek 3.4. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka celkem 5 455 300 Kč bez DPH.
2.4. Smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 10, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.
Čl. III
3.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3.3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3.4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.
V Teplicích dne 02.10.2023 V Chocni dne 26.09.2023
Za objednatele: Za zhotovitele:
..........................................................
Xxx. Xxxxx Xxxxx
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
..........................................................
Xxx. Xxxxx Xxxx
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.
Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
Položkový výkaz činností - Příloha dohody o ukončení smlouvy o dílo KoPÚ v k.ú. Staré Křečany
Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Xxxx za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení | |
3.1. | Přípravné práce | |||||
3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 38 | 1 000 | 38 000 | 31.03.2017 |
3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 1742 | 500 | 871 000 | 31.05.2017 |
3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 506 | 1 100 | 556 600 | 20. 11. 2017 |
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 102 | 1 100 | 112 200 | 20. 11. 2017 | |
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 20. 11. 2017 | |
3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 8 | 1 100 | 8 800 | 15. 12. 2018 |
3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 1738 | 250 | 434 500 | 20. 11. 2017 |
3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1734 | 250 | 433 500 | 30. 7. 2018 |
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 2 454 600 | 15. 12. 2018 | ||||
3.2. | Návrhové práce | |||||
3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 1732 | 400 | 692 800 | 30. 11. 2018 |
3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 103 | 500 | 51 500 | |
3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 131 | 1 000 | 131 000 | |
3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 21 | 20 000 | 420 000 | |
3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1732 | 600 | 1 039 200 | 30.11.2020 |
3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 30 000 | 60 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 2 394 500 | |||||
3.3 | Mapové dílo | ha | 1732 | 350 | 606 200 | do 5 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí |
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 606 200 | |||||
3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 1000 | 650 | 0 | nebude provedeno |
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | 0 | |||||
Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 2 454 600 Kč |
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 2 394 500 Kč |
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 606 200 Kč |
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 0 Kč |
Celková cena bez DPH v Kč | 5 455 300 Kč |
DPH 21% v Kč | 1 145 613 Kč |
Celková cena díla včetně DPH v Kč | 6 600 913 Kč |