Obchodní platební podmínky (závazný text Smlouvy o dílo), na akci: Oprava čerpadla UPA 300 65/10a Kód akce: A1388

Příloha č. 1

Obchodní platební podmínky (závazný text Smlouvy o dílo), na akci: Oprava čerpadla UPA 300 65/10a

Kód akce: A1388

č. KOH/Xxxxxxx/……/2021

Smluvní strany:

		Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
	IČO DIČ	00007536 CZ00007536	Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433		Číslo účtu:	1609491/0100
	Zastoupen:	Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, ředitelem podniku
	Ve věcech technických: Ve věcech obchodních	Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Ph.D., vedoucí střediska Kohinoor tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxxx@xx.xxx.xx Xxxxxxx Xxx, referent vodohosp. zařízení a souvisejících činností, tel.: x000 000 000 000, e-mail: xxxxxxx@xx.xxx.xx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, vedoucí oddělení veřejných zakázek e-mail: xxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx, tel.: 000 000 000 Xxxxx Xxxxxxxx, technický pracovník odd. veřejných zakázek e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx, tel.: 000 000 000
	(dále jen „Objednatel“)

a

	Název obchodní firmy (dle OR nebo ŽR) Sídlo obchodní firmy (dle výpisu z OR nebo ŽR)
	IČO DIČ	000 00 000 CZ00000000	Bankovní spojení:	…………….
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u …………soudu, v …………sp. zn. ……		Číslo účtu:	00000000/0000
	Zastoupena:	………………………………….(dle výpisu z OR) (e-mail: ……….tel.: …………..)
	Ve věcech technických: e-mail, tel.:	…………………………………(dle OR) (e-mail: ……….tel.: ….……….)
	(dále jen „Zhotovitel“)
	(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla v zadávacím řízení na plnění podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Oprava čerpadla UPA 300 65/10a“, Kód akce: A1388, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II.Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení opravy vodního čerpadla typu UPA 300 65/10a (dále jen „čerpadlo“), které je Objednatelem používáno v jámě o hloubce 300 m k čerpání agresivních důlních železitých vod, a u kterého byl diagnostikou zjištěn nevyhovující izolační stav a zkrat vinutí na kostru motoru.

Základní parametry čerpadla:

- typ elektromotoru: XBD EQ 36-605,

• výrobní číslo motoru: 9972354554/200/1,

• výkon: 350 kW,

• napětí: 6000 V, 50 Hz,

• výrobní číslo čerpadla: 9972526898/100/1,

• přívodní kabel: délka= 300 m, oddělený, přístupný jeden konec.

Zhotovitel v rámci plnění této Smlouvy převezme od zástupce Objednatele čerpadlo v místě specifikovaném v čl. IV. této Smlouvy a následně provede celkovou opravu čerpadla spočívající především v následujících pracích a úkonech:

• převoz čerpadla do místa provedení opravy zvoleného Zhotovitelem,

• technická kontrola motoru a čerpadla,

• měření izolačního odporu vinutí a kabelu,

• demontáž, čištění a kontrola částí motoru,

• demontáž, čištění a kontrola částí čerpadla,

• čerpací zkouška,

• odstranění navíjecího drátu,

• čištění statoru pískováním,

• příprava statoru pro převinutí,

• kontrola úbytku materiálu na hřídeli a hydrostatická zkouška čerpadla,

• začištění a kontrola těsnících a kontaktních ploch,

• výroba a montáž nových těsnících kroužků pouzder ložisek na hřídeli,

• převinutí motoru, tvrdé pájení a připojení kabelu,

• kontrola směru otáčení hřídele motoru,

• test vysokého napětí,

• montáž a vyvážení motoru,

• montáž čerpadla,

• Growlerův test – zkouška izolace motoru na zkratované cívce.

2. Xxxxxxxxxx se podpisem této Xxxxxxx zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo dle této Smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.

III.Termín plnění

Termín předání dokončeného díla:

nejpozději 20. prosince 2021

Termín plnění může být prodloužen po oboustranné dohodě z důvodu nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které si vynutí časovou prodlevu, a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp. překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě.

IV.Místo plnění

Zhotovitel převezme čerpadlo od Objednatele v areálu střediska Objednatele Kohinoor, na adrese Mariánské Radčice 100, 435 32 Mariánské Radčice. Na stejném místě Zhotovitel předá Objednateli čerpadlo po provedení opravy dle čl. II. této Smlouvy.

Katastrální území: Mariánské Radčice (691691)

Obec: Mariánské Radčice (567302)

Kód obce: CZ0425567302

Kraj: Ústecký

Oprava čerpadla bude provedena v místě určeném Zhotovitelem.

V.Cena díla

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 0,00 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy - Soupis služeb/prací.

Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Xxxxxxxxxxx související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.

VI.Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, a to po řádném předání a převzetí kompletního předmětu Smlouvy, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté dle článku V. této Smlouvy.

2. Faktura bude vystavena Xxxxxxxxxxxx do 15 dnů po předání a převzetí kompletního předmětu Smlouvy. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

V případě zjištění vad při předání a převzetí předmětu Xxxxxxx, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu, včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZoDPH), bude Zhotovitelem k ceně doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

1. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

• název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,

• název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,

• označení faktury a její číslo,

• bankovní spojení Zhotovitele,

• splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

• datum zdanitelného plnění,

• předmět faktury, číslo Smlouvy,

• vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku v Kč včetně DPH,

• v příloze soupis skutečně provedených prací a originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran,

10. Faktura, předávací protokol a soupis skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1388) uvedený v záhlaví této Smlouvy a číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

11. Splatnost vystavené faktury se sjednává na třicet dnů ode dne jejího doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Zasílání faktur Objednatel požaduje v elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxxxxxxxx@xxx.xx.

12. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

13. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Xxxxxxxxxxx, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

14. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

15. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

16. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

17. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli účtovány.

12. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již realizované služby hrazena Objednatelem tak, že:

• část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

• základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

1. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již realizované práce hrazena Objednatelem tak, že:

• část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a

• základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně.

VII.Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedeném v čl. III. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. V. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:

• 3 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. VIII. odst. 2., 4. a 8. této Smlouvy;

• 2 000,00 Kč za každé jednotlivé zjištěné a prokázané nesplnění povinností uvedených v čl. IX. odst. 2. a 3. této Smlouvy;

• 3 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady v termínu určeném Kupujícím v souladu s čl. X. odst. 2 této Smlouvy.

• 2 000,00 Kč za každý den porušení povinností uvedených v čl. XI. odst. 3. a 4. této Smlouvy;

• 2 000,00 Kč za každý den porušení povinností uvedených v čl. XIII. odst. 14. této Smlouvy.

2. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

3. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

VIII.Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny podklady, mající vliv na opravu čerpadla, v takovém rozsahu, v jakém je má k dispozici a pokud to není v rozporu se zákonem stanovenými omezeními.

2. Veškeré práce při realizaci díla musí být prováděny pod dozorem pracovníka s příslušným osvědčením dle § 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, (činnost na elektrických zařízeních nad 1kV) nebo jím určeného zástupce, odpovědného za bezpečnost práce, za kontrolu jakosti prováděných prací, za jakost dodávaných výrobků pro zhotovení díla, za dodržování postupu prací, za pořádek v místě plnění, za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k dílu.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě.

4. Dílo bude provedeno odborně a v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení a v souladu s touto Smlouvou a soupisem prací předloženým v nabídce.

5. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude provedeno kompletně a v souladu s platnou legislativou a dalšími právními předpisy (např. technickými normami apod.) platnými a účinnými v době předání dokončeného díla Objednateli.

6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za případnou škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla dle čl. II. této Smlouvy.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

8. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými právními předpisy nebo technickými normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. Zhotovitel provede individuální zkoušky, komplexní zkoušky, zkušební provoz v tomto rozsahu:

• měření izolačního odporu vinutí a kabelu,

• Growlerův test,

• čerpací zkouška

• test vysokého napětí.

IX.Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. Smlouvy jeho řádným provedením a předáním bez vad a nedodělků Objednateli, a to nejpozději v termínu stanoveném v čl. III. této Smlouvy.

10. Xxxxxxxxxx po dokončení díla předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku III. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, ve kterém uvede zejména název a popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Předávací protokol podepíší zástupci obou Smluvních stran. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně nebo telefonicky, minimálně 3 pracovní dny předem.

11. Po dokončení díla Xxxxxxxxxx předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla následující doklady a dokumentaci (vše 1 x v listinné podobě) s podpisy obou Smluvních stran:

• předávací protokol,

• soupis provedených prací,

• protokol o měření izolačního odporu vinutí a kabelu,

• protokol o Growlerovu testu,

• protokol o testu vysokého napětí.

4. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění:

1. odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,

2. odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. této Smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku III. Xxxxxxx, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

X.Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku:

• na vinutí motoru čerpadla po dobu 24 měsíců,

• na ostatní vyměněné součástky (ložiska apod.) a provedené opravy po dobu 12 měsíců,

ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci doručenou nejlépe do jeho datové schránky ID ……………. nebo na e-mailovou adresu …………. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Xxxxxxxxxxx k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Xxxxxxxxxx uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno předmět Smlouvy plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo plně využívat a nahradí Objednateli způsobenou škodu.

3. V případě, že Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Xxxxxxxxxx poskytuje Objednateli podle čl. X. odst. 1 této Smlouvy.

XI.Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by práce prováděl sám.

• Identifikační údaje poddodavatelů uvedených v nabídce:

• Adresa sídla poddodavatele:

• Stručný popis předmětu plnění:

• Podíl poddodavatele na plnění zakázky v %:

• Podíl poddodavatele na plnění zakázky v Kč bez DPH:

10. Xxxxxxxxxx je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení poddodavatelem oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele obratem předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XII.Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ, s. p. (xxxxx://xxx.xxx.xx).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XIII.Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2099 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:

• u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

• proti Xxxxxxxxxxx bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

• Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;

• Zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem dle ZoDPH;

• v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou.

2. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Odstoupení Objednatele od Smlouvy nemá vliv na povinnost Poskytovatele zaplatit smluvní pokutu, příp. náhradu způsobené škody.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších  předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem  osobám, které se na plnění předmětu této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Xxxxxxx prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

1. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.

6. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

7. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.

8. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (xxx.xxx.xx).

9. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

10. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Xxxxxxx po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

11. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny za služby dle této Smlouvy.

13. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Xxxxxxx svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místě plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

14. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 % ceny díla dle ustanovení článku V. této Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy Objednatelem uplatněn v písemné formě.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

XIV.Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat do datových schránek, ID datové schránky Objednatele bneuin8, ID datové schránky Zhotovitele ……... Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu: xxxxxxxxx@xxx.xx a že Objednatel je oprávněn případné vady reklamovat i dopisem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v čl. X. odst. 2 této Smlouvy.

10. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.

1. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.

10. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

11. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.

12. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

13. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.

14. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísni, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

16. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1: Soupis služeb/prací

V Chlumci dne V ………………dne

……………………………………………. …………………………………………………

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx ………………………………

ředitel ………………………..

Palivový kombinát Ústí, státní podnik ………………………….

(Objednatel) (Zhotovitel)