Obchodní podmínky pro Smlouvy o dílo

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Obchodní podmínky pro Xxxxxxx o dílo

verze 4.0, účinnost od 1.4.2021

Článek 1 | Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů

1.1 Objednatel: Objednatelem (odběratelem) se rozumí společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO: 49196812, se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4355 (dále jen

„Objednatel").

1.2 Zhotovitel: Zhotovitelem (dodavatelem) se rozumí osoba, která uzavřela s Objednatelem Smlouvu na základě Objednávky Objednatele (dále jen „Zhotovitel"). Zhotovitelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba.

1.3 Objednávka: Každá Objednávka Objednatele, jejímž předmětem je Dílo požadované Objednatelem, představuje návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), a to konkrétně Xxxxxxx o dílo dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Objednávka"). Objednávka je Zhotoviteli adresována (doručována) Objednatelem zpravidla elektronicky (emailem) na kontaktní adresu Zhotovitele.

1.4 Smlouva: Potvrzením Objednávky způsobem podle článku 2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena smlouva o dílo podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva"). Potvrzením (akceptací) Objednávky vzniká mezi Objednatelem a Zhotovitelem právně závazkový vztah, jež se řídí podmínkami Smlouvy (potvrzené Objednávky), těmito Obchodními podmínkami a Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a OŽP (viz níže odst. 1.5 tohoto článku Obchodních podmínek). Potvrzená Objednávka představuje Smlouvu.

1.5 Obchodní podmínky: Tyto obchodní podmínky Objednatele představují obchodní podmínky podle ust. § 1751 občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky společně s Objednávkou a Smlouvou upravují smluvní podmínky závazkového vztahu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, který je založen na základě potvrzené Objednávky (Smlouvy). Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky"). Nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy jsou též vedle Obchodních podmínek i Obecné smluvní podmínky BOZP, PO a OŽP, které jsou zveřejněné na internetových stránkách Objednatele xxx.xxxxxxxx.xx odkaz „O SPOLEČNOSTI“, záložka „Dokumenty“. V případě rozporů či nejasností mezi těmito Obchodními podmínkami a Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a OŽP mají přednost a vyšší právní sílu tyto Obchodní podmínky.

1.6 Dílo: Na základě Smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad, riziko a nebezpečí pro Objednatele dílo (dále jen „Dílo"), a Objednatel se zavazuje, že řádné dokončené Dílo převezme a zaplatí Zhotoviteli cenu Díla, a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě (vč. jejich příloh) a těchto Obchodních podmínkách. Konkrétní specifikaci Díla obsahuje (stanoví) Smlouva (potvrzená Objednávka). Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

1.7 Obchodní podmínky Zhotovitele: Potvrzením Objednávky vyjadřuje Zhotovitel bezvýhradný souhlas s tím, že případné všeobecné obchodní podmínky Zhotovitele či jakékoliv jiné obchodní podmínky, na něž Zhotovitel případně odkáže, se na vztah založený Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) mezi Zhotovitelem a Objednatele nevztahují.

1.8 Závazkové vztahy: Těmito Obchodními podmínkami se řídí a budou řídit všechny závazkové vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem založené na základě Objednávky (Smlouvy).

Článek 2 | Objednávka Objednatele a vznik Smlouvy

2.1 Obsah Objednávky: Objednávka Objednatele obsahuje zpravidla: a) požadavek Objednatele k závazku Zhotovitele provést Dílo v termínu specifikovaném v Objednávce, b) označení (popis) Díla,

c) cenu Díla, jež se Objednatel zavazuje za řádné provedení Díla uhradit Zhotoviteli, d) datum vystavení Objednávky, e) termín provedení Díla, f) místo provedení Díla, a f) jiné podmínky obsažené v Objednávce.

2.2 Potvrzení Objednávky: Pro uzavření Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednávku Objednatele bezvýhradně potvrdit. K bezvýhradnému potvrzení (akceptaci) Objednávky postačuje i prosté elektronické, faxové anebo písemné sdělení Zhotovitele doručené Objednateli, jehož obsahem je potvrzení Objednávky (např. odpověď Zhotovitele emailem o přijetí Objednávky, či jiný projev vůle směřující k přijetí Objednávky). Není-li lhůta pro potvrzení (akceptaci) Objednávky v Objednávce výslovně uvedena, činí nejvýše 3 pracovní dny od dne odeslání Objednávky Objednatelem. Potvrzení Objednávky zašle Zhotovitel Objednateli prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní emailovou adresu Objednatele xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx anebo na kontaktní emailovou adresu Objednatele, ze které byla Objednávka Objednatelem učiněna. Email Zhotovitele o potvrzení Objednávky nemusí být pro závaznost akceptace opatřen zaručeným elektronickým podpisem Objednatele ani Zhotovitele. Nejpozději do 3 pracovních dní po potvrzení Objednávky, je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli na kontaktní email elektronický scan (kopii) potvrzené Objednávky (Smlouvy) opatřený razítkem a podpisem Zhotovitele.

2.3 Vznik Smlouvy: Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Objednateli doručeno potvrzení Zhotovitele o akceptaci Objednávky dle odst. 2.2 tohoto článku Obchodních podmínek. Tímto není jakkoliv dotčeno ust. odst. 2.4 tohoto článku Obchodních podmínek. Zhotovitel akceptací Objednávky potvrzuje, že měl skutečnou příležitost ovlivnit obsah základních podmínek samotné Objednávky (tj. Smlouvy) a dále měl možnost ovlivnit i podmínky těchto Obchodních podmínek. Zhotovitel není oprávněn, jakkoliv měnit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Obchodní podmínky ani obsah Objednávky (Smlouvy), zejména pak podmínky jako je specifikace Díla, termín provedení, cena Díla či jiné. Xxxxxxxxxx bere na vědomí a souhlasí, že osoba potvrzující za Zhotovitele převzetí Díla, jež je předmětem Objednávky (Smlouvy), není oprávněna k jakékoliv změně obsahu podmínek potvrzené Objednávky (Smlouvy). Ke změně obsahu podmínek potvrzené Objednávky (Smlouvy) jakož i těchto Obchodních podmínek je vedle statutárních zástupců Objednatele oprávněna pouze osoba, která Objednávku vystavila nebo její vystavení zadala, přičemž takovéto právní jednání musí být učiněno výlučně v písemné formě.

2.4 Dodatky či odchylky od Objednávky: Potvrzení Objednávky s výhradou nebo jiná odpověď Xxxxxxxxxxx s dodatkem nebo odchylkou k Objednávce, která podstatně nemění podmínky Objednávky jako

nabídky, není přijetím (akceptací), a to i v případě, pokud Objednatel jako navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. Objednatel jako navrhovatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí (akceptaci) Objednávky (nabídky) s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, včetně takové, která podstatně nemění podmínky Objednávky.

2.5 Storno Objednávky: Objednatel má vyhrazeno právo kdykoliv Objednávku odvolat (stornovat) a to nejpozději do doby, kdy bude Objednateli prokazatelně doručeno potvrzení Zhotovitele o akceptaci Objednávky.

2.6 Působnost Obchodních podmínek: Zhotovitel je povinen se před potvrzením (akceptací) Objednávky podrobně seznámit v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami Objednatele a Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a OŽP, které jsou samostatnou přílohou Objednávky a Smlouvy. Aktuální znění Obchodních podmínek a Obecných smluvních podmínek BOZP, PO a OŽP je zveřejněno na internetových stránkách Objednatele xxx.xxxxxxxx.xx odkaz „O SPOLEČNOSTI“, záložka „Dokumenty“. Potvrzením Objednávky ze strany Zhotovitele potvrzuje Zhotovitel, že se seznámil v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami a Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a OŽP a dále Zhotovitel potvrzením Objednávky vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s tím, aby se závazkový vztah založený mezi ním a Objednatelem na základě Objednávky, Smlouvy (tj. potvrzené Objednávky), řídil podmínkami Smlouvy (potvrzené Objednávky), těmito Obchodními podmínkami a Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a OŽP, jež se zavazuje Zhotovitel dodržovat.

2.7 Ukončení Smlouvy: Až do provedení Díla je Objednatel oprávněn od Smlouvy anebo kterékoliv její části odstoupit, a to bez uvedení důvodu. V případě, že Objednatel využije práva odstoupit od Smlouvy anebo její části bez uvedení důvodu dle předchozí věty, je povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která připadá na práce (část Díla) již vykonané, pokud Zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak. Ujednání dle předchozí věty se týká výlučně případu, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy bez uvedení důvodu. Ujednáním dle tohoto odstavce tedy není, jakkoliv dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy nebo kterékoliv její části ze zákonem stanovených důvodů (důvodu) a/nebo z důvodů uvedených ve Smlouvě anebo těchto Obchodních podmínkách.

Článek 3 | Podmínky provádění Díla

3.1 Jakost, kvalita a způsob provádění Díla: Zhotovitel je povinen provést Dílo s veškerou potřebnou péčí, v nejvyšší kvalitě, v ujednaném čase a v souladu se Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami, přílohami Smlouvy a veškerými příslušnými právními předpisy a normami ČSN, EN a ISO, které se na Dílo vztahují a též i s Obecnými smluvními podmínkami BOZP, PO a OŽP. Dílo, jakožto i veškerý materiál a další věci použité při provádění Díla, musí odpovídat všem právním předpisům, technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám pro daný druh Díla. Zhotovitel je při provádění Díla vázán pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen na nevhodnost pokynů anebo příkazů udělených Objednatelem a též i nevhodnost věcí předaných Objednatelem k provedení Díla písemně Objednatele upozornit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od udělení pokynu či příkazu anebo od převzetí věci k provedení Díla.

3.2 Subdodavatel Zhotovitele: Zhotovitel je povinen provést Dílo výlučně samostatně a osobně. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo anebo jeho část prostřednictvím svého subdodavatele

(poddodavatele), který mu byl Objednatelem předem písemně schválen. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je provedení Díla včetně všech jeho částí prostřednictvím subdodavatele Zhotovitele zakázána a porušení tohoto zákazu se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Při provádění Díla subdodavatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele.

3.3 Deník o provádění Díla: Je-li předmětem Díla zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, je Zhotovitel povinen vést v písemné formě stavební deník a plnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy, zejména pak předpisy stavebními. V ostatních případech odlišných od věty prvé je Zhotovitel povinen vést deník o průběhu provádění Díla a zaznamenávat do něj postup provádění Díla obsahující zejména výkaz prováděných prací, výkaz použitého materiálu, časový výkaz prací atd. atp., není-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli pravidelnou a neomezenou kontrolu veškerých záznamů v deníku zapsaných jakož i samotné provádění Díla vč. pořizování si kopií, výpisů či záznamů z obsahu deníku. Objednatel je oprávněn do deníku zaznamenávat jednotlivé konkrétní pokyny a příkazy na provádění Díla a Zhotovitel je povinen průběžně zaznamenávat stav plnění těchto pokynů a příkazů.

3.4 Místo provádění Díla: Zhotovitel zajistí viditelné označení svých pracovníků (zaměstnanců) obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele v místě provádění Díla. Budou-li Zhotoviteli přiděleny po dobu provádění Díla jakékoliv podklady, identifikační průkazy, karty, přístupová hesla, projektová dokumentace apod. (dále jen

„podklady"), je Zhotovitel po provedení Díla nebo po ukončení Smlouvy povinen neprodleně vrátit všechny podklady zpět Objednateli. V případě ztráty nebo poničení podkladů je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli vzniklou škodu, jakož i škodu vzniklou v důsledku zneužití podkladů třetí osobou. Bez zbytečného odkladu po dokončení Díla je Zhotovitel povinen místo provádění Díla uvést do původního čistého a řádného stavu (řádně vyklidit staveniště) a předat jej Objednateli formou písemného předávacího protokolu. Místo provádění díla lze předat společně s Xxxxx při jeho přejímce.

3.5 Změny Díla: Objednatel je oprávněn požadovat změnu Díla, a to až do provedení (tzn. dokončení a předání) Díla. Požadavek Objednatele na změnu Díla musí obsahovat rozsah požadovaných změn. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení požadavku Objednatele na změnu Díla písemně navrhnout Objednateli možnost a způsob realizace změny Díla, jejich vliv na cenu Díla a termín provedení Díla. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, platí, že Objednatelem požadované změny na cenu Díla ani termín provedení Díla nemají žádný vliv. Změna Díla je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.

3.6 Zkoušky Díla: Má-li být dokončení Díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení Díla za dokončené až po úspěšným provedením všech zkoušek. Rozsah zkoušek stanoví Xxxxxxx, a/nebo přílohy Smlouvy, a/nebo právní předpisy, a/nebo normy ČSN, EN a ISO vztahujících se k Dílu, anebo jejich rozsah může jednostranně stanovit i po uzavření Smlouvy Objednatel. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli termín provádění zkoušek s předstihem nejméně 5 pracovních dnů, aby umožnil Objednateli nebo jeho zástupcům účast na zkouškách. Zhotovitel nese veškeré náklady na zkoušky, s výjimkou cestovních, ubytovacích a jiných nákladů zástupců Objednatele, které nese Objednatel. O provedených zkouškách Díla se vyhotoví písemný zápis. Nebude-li zápis opatřen podpisy obou stran o schválení výsledku zkoušky, nelze považovat Dílo za dokončené.

3.7 Přeprava, zabalení a zajištění Díla při přepravě: V případě potřeby přepravy Díla do místa jeho provedení je Xxxxxxxxxx povinen na své náklady Dílo a veškeré jeho součásti zabalit a zajistit tak, aby v průběhu přepravy, včetně nakládky a vykládky, nemohlo dojít k poškození nebo znehodnocení Díla. Náklady na veškerou dopravu nese Zhotovitel a jsou součástí ceny Díla. Obal Díla musí umožňovat jeho bezpečné uskladnění bez ztráty kvality. Veškeré náklady na zabalení a zajištění Díla jsou již obsaženy v ceně Díla podle Objednávky, jakož i veškeré náklady na přepravu Díla do místa jeho provedení. Smluvní strany se dohodly, že původcem veškerých obalů a odpadů vzniklých při plnění Smlouvy je Zhotovitel.

3.8 Doklady k Dílu: Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do protokolární přejímky Díla veškeré doklady a dokumenty související s Dílem, zejména pak doklady upravující technické podmínky Díla, montáž, instalaci, provoz, údržbu, dále pak prohlášení o shodě, typový list, záruční list, protokoly o zkouškách, protokoly o kvalitě Díla, návody k obsluze, servisní knihu, atd. atp. Zhotovitel je povinen předat Objednateli i veškeré doklady a dokumenty které nejsou výslovně uvedeny ve Smlouvě (Objednávce) avšak tyto jsou potřebné k užívání a volnému nakládání (disponování) s Dílem, včetně dokladů pro daňové a účetní potřeby.

3.9 Záruka za jakost Díla: Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost. Zhotovitel se zavazuje, že provedené Dílo, jakož i každá jeho část, součást a příslušenství, bude po dobu trvání záruky v délce 36 kalendářních měsíců, pokud Smlouva (potvrzená Objednávka) nestanoví delší záruční dobu, způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou (potvrzenou Objednávkou), jinak k účelu obvyklému a že si zachová Smlouvou stanovené vlastnosti a též i vlastnosti obvyklé. Je-li předmětem Díla zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části anebo projektová dokumentace, realizační projektová dokumentace, stavební či jiná dokumentace, činí záruční doba 72 kalendářních měsíců, pokud Smlouva (potvrzená Objednávka) nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního převzetí předmětu Díla Objednatelem. O dobu reklamace vady Díla se záruční doba prodlužuje, a to na celé Dílo včetně všech jeho částí, součástí a příslušenství.

3.10 Předání a převzetí Díla: Xxxx je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, jestliže odpovídá zcela výsledku určenému ve Smlouvě (vč. všech jejich příloh a součástí) a těchto Obchodních podmínek. Dílo je předáno, jestliže jeho převzetí potvrdí Objednatel Xxxxxxxxxxx podpisem v písemném přejímacím protokolu (protokol o předání a převzetí Díla). Objednatel převezme od Zhotovitele pouze řádně dokončené Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, nerozhodne-li se Objednatel z vlastní vůle převzít Dílo i s vadami anebo nedodělky, anebo není-li písemně v přejímacím protokolu ujednáno mezi Objednatelem a Zhotovitelem jinak. Odchylně od ustanovení § 2605 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že převezme-li Objednatel Dílo bez výhrad, přizná mu soud právo ze zjevné vady Díla i tehdy, namítne-li Zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. Objednatel má právo úspěšně uplatnit jakoukoliv vadu Díla kdykoliv za trvání záruční doby. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského zákoníku se Zhotovitel a Objednatel dohodli, že Objednatel má právo odmítnout převzetí Díla, které je stavbou i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně anebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

3.11 Nebezpečí škody: Nebezpečí škody na prováděném Díle včetně všech jeho součástí, částí a příslušenství a dále veškerého materiálů a

věcí potřebných k provedení Díla, nese Zhotovitel od okamžiku uzavření Smlouvy až do okamžiku protokolárního převzetí Díla Objednatelem. Nebezpečí škody na veškerých věcech, které předal Objednatel Zhotoviteli k provedení Díla, nese Zhotovitel od okamžiku převzetí takovýchto věcí až do okamžiku protokolárního převzetí Díla Objednatelem.

3.12 Vlastnické právo: Vlastnické právo k Dílu včetně všech jeho částí, součástí a příslušenství, přechází ze Zhotovitele na Objednatele až okamžikem protokolárního převzetí Díla Objednatelem, nebude-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem písemně ujednáno jinak (např. ve Smlouvě). Je-li předmětem Díla údržba, oprava nebo úprava věci, nebo údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části, stávající vlastnické vztahy (právo) vlastníka věci tím není dotčeno.

3.13 Přerušení provádění Díla: Objednatel má vyhrazeno právo vyzvat Zhotovitele až do odvolání k přerušení provádění Díla anebo kterékoliv jeho části, a to i bez udání důvodu. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele provádění Díla či kterékoliv jeho části přerušit na dobu stanovenou Objednatelem bez nároku na náhradu případných škod či vícenákladů přerušením způsobených. Termín provedení Díla se automaticky posouvá o dobu přerušení.

Článek 4 | Platební podmínky

4.1 Zaplacení Díla: Právo na zaplacení ceny Díla vzniká provedením Díla. Je-li Dílo přejímáno po částech, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za každou část Díla při jejím provedení, ledaže je písemně dohodnuto mezi Objednatelem a Xxxxxxxxxxxx jinak, nebo ledaže Smlouva stanoví jinak. Cena Díla uvedená ve Smlouvě zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla, včetně veškerých nákladů na opatření věcí (materiálu) k provedení Díla, zabalení Díla, nákladů spojených s obstaráním dokladů k Dílu a jeho provozování, etiketování, cla, daně, skladného, balné, přepravné, povolení, certifikáty, zkoušky, testy, atp. atd. Veškeré věci potřebné k provedení Díla včetně všech jeho částí, součástí a příslušenství, jejichž cena je rovněž již zahrnuta v ceně Díla, je povinen si opatřit na vlastní náklady, riziko a odpovědnost Zhotovitel, nestanoví-li Smlouva jinak.

4.2 Vyúčtování ceny Díla: Zaplacení ceny Díla bezhotovostním bankovním převodem provede Objednatel pouze na základě originálu řádného daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vyúčtovat (vyfakturovat) Objednateli cenu Díla ve lhůtě do 10 pracovních dnů od provedení Díla. Nedílnou součástí každého daňového dokladu (faktury) Zhotovitele musí být: a) Objednávka opatřená podpisem a razítkem Zhotovitele a b) kopie protokolu o předání a převzetí Díla stvrzujícího protokolární převzetí Díla Objednatelem. Daňový doklad Xxxxxxxxxxx společně s Objednávkou opatřenou podpisem a razítkem a kopií protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného Objednatelem, musí být Objednali doručeny v elektronické podobě na kontaktní email nebo v podobě listinné na adresu jeho sídla uvedeného v obchodním rejstříku. Do doby, než Zhotovitel doručí originál daňového dokladu Objednateli a dále též i kopii Objednávky opatřené podpisem a razítkem a dále kopii protokolu o předání a převzetí Díla stvrzujícího protokolární převzetí Díla Objednatelem, není Objednatel se splněním povinnosti zaplatit cenu Díla v prodlení.

4.3 Oprava, doplnění daňového dokladu: Nebude-li vystavený daňový doklad obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právním předpisem, Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) nebo těmito Obchodními podmínkami, nebude tento daňový doklad Zhotoviteli uznán a proplacen a Objednatel jej vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění anebo opravě, aniž by se tím Objednatel dostal do prodlení se zaplacením ceny Díla.

4.4 Splatnost ceny Díla: Není-li splatnost daňového dokladu výslovně uvedena ve Smlouvě (potvrzené Objednávce), činí nejdéle 60 kalendářních dní od dne jeho řádného doručení se stanovenými podklady Objednateli, bez ohledu na datum splatnosti uvedený v daňovém dokladu Zhotovitele. Nejsou-li součástí daňového dokladu podklady či kterýkoliv z nich dle odst. 4.2 uvedených pod písmeny a) a b), tohoto článku Obchodních podmínek, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet až od dne doručení posledního z nich. V případě opravy nebo doplnění daňového dokladu podle odst. 4.3 tohoto článku Obchodních podmínek, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet až od dne doručení opraveného nebo doplněného daňového dokladu Objednateli.

4.5 Zaplacení ceny Díla: Dnem zaplacení ceny Díla je v případě bezhotovostní platby den, ve kterém zadal Objednatel bance příkaz k zaplacení ceny Díla.

Článek 5 | Odpovědnost za vady Díla

5.1 Zachování práv při vadě Díla: Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě vč. všech jejich příloh a součástí a v těchto Obchodních podmínkách. Odchylně od ustanovení § 2618 se smluvní strany dohodly, že soud přizná Objednateli právo z vadného plnění i tehdy, neoznámil-li Objednatel vady Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl (a to včetně vad, které Objednatel nenamítl při převzetí Díla), nejpozději však do 72 měsíců od převzetí Díla Objednatelem. K námitce Xxxxxxxxxxx o opožděném uplatnění práva z vady se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn úspěšně uplatit práva (nároky) z odpovědnosti za vady Díla, bez toho, aniž by tato zanikla, kdykoliv od zahájení přejímacího řízení Díla až do skončení záruční doby.

5.2 Zachování práv při vadě Díla, které je stavbou anebo projektovou dokumentací: Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2629 občanského zákoníku dohodly, že soud přizná Objednateli právo z vady, které Objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 72 měsíců od převzetí Díla Objednatelem, které je stavbou a/nebo projektovou dokumentací. K námitce Xxxxxxxxxxx o opožděném uplatnění práva Objednatele se nepřihlíží. Dále se Objednatel se Zhotovitelem společně dohodli, že výslovně vylučují aplikaci § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. Za stavbu se pro účely tohoto ustanovení považuje též i Dílo představující zhotovení, údržbu, opravu nebo úpravu stavby nebo její části.

5.3 Oznámení vady: Objednatel oznámí Zhotoviteli vadu Díla zpravidla ve lhůtě do 30 kalendářních dní od jejího výskytu či zjištění. Lhůta dle předchozí věty je pouze pořádková, přičemž jejím zmeškáním práva z odpovědnosti za vady ani práva ze záruky za jakost, nezanikají ani nejsou, jakkoliv dotčena. Součástí oznámení bude i popis, jak se vada projevuje a dále bude součástí oznámení volba práva (nároku), který Objednatel pro danou vadu uplatňuje (viz odst. 5.4 níže tohoto článku Obchodních podmínek).

5.4 Práva z odpovědnosti za vady: Objednatel má bez ohledu na charakter (povahu) vady Díla anebo závažnost porušení Smlouvy, pro každou jednotlivou vadu Díla podle svého rozhodnutí právo: a)požadovat odstranění vady provedením náhradního (nového) Díla

za bezvadné, případně dle volby Objednatele provedením anebo dodáním chybějících prací, služeb, činností, věcí; anebo

b)požadovat odstranění právní vady Díla; anebo

c) požadovat odstranění vady Díla opravou Díla, je-li vada opravitelná (odstranitelná); anebo

d)požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, nejméně však ve výši 3 % z ceny Díla za každou jednotlivou vadu; anebo

e)odstoupit od Xxxxxxx anebo kterékoliv její části.

Povinnost Zhotovitele odpovídající právu Objednatele podle písmene a), b), c) a/nebo d) výše, je Zhotovitel povinen splnit řádně nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne uplatnění práva Objednatelem, nebyla-li písemně ujednána mezi Objednatelem a Zhotovitelem lhůta odlišná (např. v reklamačním protokolu). Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel je povinen kterýkoliv z nároků z odpovědnosti za vady (právo z vady) uplatněný Objednatelem splnit řádně a včas. Veškerá shora uvedená práva z odpovědnosti za vady trvají a k jejich uplatnění je Objednatel oprávněn kdykoliv po celou dobu trvání Záruky za jakost Díla dle ust. Článku 3 odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.

5.5 Odstranění vady: Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto písemně jinak (např. v reklamačním protokolu), zavazuje se Zhotovitel odstranit vadu Díla při uplatnění práva dle odst. 5.3 písm. a), b), a/ nebo c) tohoto článku Obchodních podmínek, nejpozději do 10 kalendářních dní od uplatnění práva. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla i v případě, kdy namítá, že za vadu není odpovědný, a/nebo že se o vadu nejedná. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli závazně stanovit způsob odstranění vady Díla (stanovit způsob a rozsah opravy). Tímto není, jakkoliv dotčena povinnost Zhotovitele upozornit v písemné formě bez zbytečného odkladu Objednatele na nevhodný způsob jím určeného způsobu opravy (odstranění) vady. Objednatel má právo na plné náklady Zhotovitele sám anebo prostřednictvím jím (Objednatelem) určené třetí osoby, odstranit jakoukoliv vadu Díla, pokud nebyla Zhotovitelem vada odstraněna nejpozději do 10 kalendářních dní po jejím oznámení Zhotoviteli, nebyla-li ujednána mezi Objednatelem a Zhotovitelem v rámci reklamace vady lhůta odlišná (např. v reklamačním protokolu). Veškeré náklady, které vznikly Objednateli s odstraněním vady Díla vč. nákladů, které vznikly Objednateli s odstraněním vady Díla prostřednictvím třetí osoby (tzn. zejména zaplacení ceny za odstranění vady Díla třetí osobě Objednatelem), nese ke své tíži zcela Zhotovitel a tyto je povinen nahradit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré náklady vynaložené Objednatelem na odstranění vady Díla v plném rozsahu Objednateli na jeho výzvu uhradit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení výzvy. Právo Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli namísto práva na odstranění vady právo podle odst. 5.4 písm. d) tohoto článku Obchodních podmínek, je zachováno i v případě, že vada Díla byla odstraněna Objednatelem nebo jím určenou třetí osobou.

5.6 Další práva a nároky při vadnosti plnění: Nároky z vad Díla (práva z odpovědnosti za vady) se, jakkoliv nedotýkají nároku na náhradu škody (újmy) ani na nároku na smluvní pokuty. Smluvní strany se odchylně od ust. § 1925 občanského zákoníku dohodly, že uspokojení, kterého může dosáhnout Objednatel uplatněním práva z vadného plnění, je oprávněn dosáhnout (domáhat se) uplatněním práva anebo nároku i z jakéhokoliv jiného právního důvodu či titulu.

5.7 Zádržné: Objednatel není povinen do doby odstranění všech vad Díla zaplatit Zhotoviteli cenu Díla anebo její část, která nebyla Zhotoviteli zaplacena, a to bez ohledu na to, zdali již došlo k protokolárnímu předání a převzetí Díla.

Článek 6 | Utvrzení smluvních povinností

6.1 Utvrzení povinnosti včasného plnění: V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést Dílo včas (tzn. nejpozději do termínu provedení Díla dle Smlouvy), zavazuje se Zhotovitel zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla za každý

započatý den prodlení, nejvýše však do částky 100 % ceny Díla.

6.2 Utvrzení povinnosti řádného plnění: V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5

% z ceny Díla za každý den prodlení se splněním závazku řádného provedení Díla, nejvýše však do částky 100 % ceny Díla.

6.3 Utvrzení povinnosti k odstranění vady: V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost odstranit vadu Díla oznámenou (reklamovanou) Objednatelem Zhotoviteli řádně a včas, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení s odstraněním vady.

6.4 Utvrzení povinnosti zákazu subdodávek: V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost podle článku 3 odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek, tzn. použije bez předchozího písemného souhlasu Objednatele k provádění Díla anebo jeho části Objednatelem písemné neschváleného subdodavatele (poddodavatele), zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny Díla.

6.5 Utvrzení ostatních povinností: V případě, že Zhotovitel započte, anebo postoupí, anebo zastaví pohledávku za Objednatelem ze Smlouvy, anebo uplatní vůči Objednateli zadržovací právo v rozporu s ust. článku 8 odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti.

6.6 Utvrzení povinnosti mlčenlivosti: Xxxxxxxxxx je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl při plnění závazků založených Smlouvou, vyjma skutečností veřejně známých anebo dostupných anebo takových, s nimiž vyslovil Zhotovitel předchozí písemný souhlas (závazek mlčenlivosti se vztahuje zejména na veškeré podklady a informace týkající se Díla). V případě porušení povinnosti (závazku) mlčenlivosti dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

6.7 Náhrada škody: Smluvní strany se odchylně od ust. § 2050 občanského zákoníku dohodly, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není, jakkoliv dotčeno právo Objednatele na náhradu škody (újmy), jež vznikla z porušení povinnosti zajištěné (utvrzené) smluvní pokutou. Smluvní pokuta se do náhrady škody (újmy) nezapočítává. Vedle smluvní pokuty je poškozená smluvní strana oprávněna nárokovat i náhradu škody (újmy) v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty tedy není, jakkoliv dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody (újmy). Smluvní strany sjednávají povinnost odčinit nemajetkovou újmu. Zhotovitel je povinen odčinit nemajetkovou újmu způsobenou Objednateli v penězích, nestanoví-li Objednatel jiný způsob odčinění nemajetkové újmy.

Článek 7 | Protikorupční doložka

7.1 Protikorupční program: Objednatel společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. je zavázána tzv. Protikorupčním programem. Protikorupční program, jakožto nástroj řízení, představuje základní strategii společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o. v boji proti korupci, úplatkářství a korupčnímu jednání. Účelem Protikorupčního programu je především systematické budování a rozvíjení systému vnitřních kontrol, mechanismů a procesů vytvářejících efektivní obranu vůči korupčnímu jednání jak zaměstnanci společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., tak i třetími osobami, zejména

dodavateli, smluvními partnery, jejich zaměstnanci atp.

7.2 Protikorupční dokumentace: Protikorupční program je vymezen zejména těmito dokumenty:

a) Protikorupčním programem spol. OMEXOM GA Energo s.r.o. ze dne 1.5.2020 ve znění pozdějších změn (dále jen „Protikorupční program“), a

b)Deklarace protikorupčního programu spol. OMEXOM GA Energo

s.r.o. ze dne 30.4.2020 ve znění pozdějších změn (dále jen

„Deklarace protikorupčního programu“), a

c) Protikorupční desatero spol. OMEXOM GA Energo s.r.o. ze dne 31.5.2020 ve znění pozdějších změn (dále jen „Protikorupční desatero“).

Veškeré shora uvedené dokumenty, tedy: a) Protikorupční program,

b) Deklarace protikorupčního programu a c) Protikorupční desatero (dále jen společně jako „Protikorupční dokumentace“), jsou veřejně přístupně na internetových stránkách xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/ společnosti OMEXOM GA Energo s.r.o., odkaz „O SPOLEČNOSTI“, záložka

„Protikorupční program“. Smluvní strany jsou povinny při plnění objednávky / smlouvy jednat vždy čestně, poctivě, transparentně a v souladu s Protikorupční dokumentací.

7.3 Závaznost Protikorupční dokumentace: Zhotovitel je povinen se před potvrzením (akceptací) Objednávky podrobně seznámit v celém rozsahu s Protikorupčním programem, Deklarací protikorupčního programu a Protikorupčním desaterem. Potvrzením Objednávky potvrzující strana potvrzuje, že se seznámila v celém rozsahu s Protikorupčním programem, Deklarací protikorupčního programu a Protikorupčním desaterem, a současně potvrzení Objednávky vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas a závazek s dodržováním veškerých uvedených Protikorupčních dokumentů a závazků z nich vyplývajících.

7.4 Formy korupčního jednání: Za formy korupčního jednání, kterých se Protikorupční dokumentace týká, se rozumí především jednání, jež by bylo možné, či lze právně kvalifikovat, jako trestný čin přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, a/nebo zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“).

7.5 Zákaz korupčního jednání: Obě smluvní strany se tak zavazují, že v rámci plnění závazků vyplývajících z Protikorupční dokumentace žádná z nich, ani jejich zaměstnanci jednající jejich jménem, zejména:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí nikomu úplatek,

b)nepřijme od nikoho úplatek,

c) nebude se dopouštět žádné formy přijetí úplatku, podplácení ani nepřímého úplatkářství, při kterém by se nacházela nebo obdržela jakýkoliv úplatek prostřednicím např. třetí osoby,

d)nebude ve střetu zájmů

(dále jen společně jako „korupční jednání“).

Za korupční jednání se považuje nejen poskytnutí finanční částky (peněz), ale i poskytnutí věcí, služeb či informací. Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. netoleruje korupční jednání v jakékoliv podobě. Korupční jednání se zakazuje oběma smluvním stranám vč. jejich zaměstnanců. Smluvní strany tímto prohlašují a zavazují se, že nebudou shora uvedené korupční jednání a jakoukoli jeho formu, tolerovat a zavazují se jej potírat.

7.6 Zabránění korupčního jednání: Každá ze smluvních stran se zavazuje učinit nezbytná opatření k tomu, aby se nedopustila ona sama a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců, jakékoliv formy korupčního jednání.

7.7 Oznámení korupčního či jiného závadného jednání: Má-li kterákoliv smluvní strana podezření, že druhá smluvní strana, kterýkoliv zaměstnanec smluvní strany, nebo kdokoliv jiný jednající za smluvní stranu nebo jejím jménem, mohl jednat v rozporu s Protikorupční dokumentací či se mohl dopustit korupčního jednání, je povinen neprodleně podat oznámení prostřednictvím níže uvedených komunikačních kanálů. Podezření se oznamuje:

- elektronicky prostřednictvím emailové adresy

xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx nebo

- korespondenčně na adresu: OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně, 1929/8, 323 00 Plzeň – Bolevec,

Společnost OMEXOM GA Energo s.r.o. se v souvislosti s tímto ujednáním zavazuje, že nikdo nebude z její strany vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční jednání, neetické jednání, a/nebo upozorní na střet zájmů.

Článek 8 | Společná a závěrečná ustanovení

8.1 Pojištění: Zhotovitel je povinen na svůj účet, riziko a odpovědnost zřídit a udržovat v platnosti od okamžiku uzavření Smlouvy až do uplynutí záruční doby Díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele při provádění Díla a vadou Díla v rozsahu pojistného krytí „All risk“ s minimálním limitem pojistného plnění 5.000.000,- Kč a dále pojištění finančního škod s minimálním limitem pojistného plnění 500.000,- Kč, nestanoví-li Smlouva (Objednávka) vyšší pojistný limit.

8.2 Výkresy a technické podklady Objednatele: Veškeré výkresy a technické podklady vztahující se k Dílu, které byly Objednatelem předány Zhotoviteli před anebo po uzavření Smlouvy jsou předmětem závazku mlčenlivosti, zůstávají výlučným majetkem Objednatele a mohou být Zhotovitelem použity výlučně k provedení Díla a plnění Smlouvy. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel tyto podklady jinak používat, pořizovat si kopie, rozmnožovat ani předávat třetí osobě. Za třetí osobu není považován konečný uživatel (zákazník) Díla, pokud je odlišný od Objednatele, ani třetí osoba, s níž Objednatel spolupracuje při plnění zakázky pro konečného uživatele Díla.

8.3 Smluvní vztah Zhotovitele a subdodavatelů: Pokud Zhotovitel při provádění Díla využívá subdodavatele v souladu s odst. 3.2 článku 3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel k přenesení veškerých povinností a závazků vyplývajících mu ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek jakož i jejích příloh do smluvního vztahu se subdodavatelem.

8.4 Započtení, postoupení a zastavení pohledávek Zhotovitele: Zhotovitel je oprávněn provádět zápočty svých pohledávek proti pohledávkám Objednatele, které vyplývají ze Smlouvy či jsou na jejím základě založeny (vč. budoucích pohledávek), případně vyplývají z jiného právního vztahu (právního poměru), výlučně na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv třetí osobě Smlouvu ani žádnou její část, ani žádné právo, závazek či povinnost vyplývající ze Smlouvy anebo jejího

porušení. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neuplatní vůči Objednateli v jakékoliv formě zadržovací právo. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za Objednatelem ze Xxxxxxx (vč. pohledávek budoucích) nebo v souvislosti s ní zástavním právem ve prospěch třetích osob.

8.5 Vyloučení svépomocného prodeje: Objednatel se Zhotovitelem dohodli na výslovném vyloučení aplikace ust. § 2609 občanského zákoníku na závazkové vztahy, jež jsou upraveny těmito Obchodními podmínkami.

8.6 Práva duševního vlastnictví: V případě, že je Dílo předmětem práv duševního vlastnictví, včetně práv autorských podle autorského zákona či práv průmyslových dle jiného právního předpisu, která se vztahují k Dílu anebo jsou součástí Díla, poskytuje Zhotovitel jako poskytovatel Objednateli jako nabyvateli výhradní licenci ke všem užívacím právům a majetkovým právům autorským k autorskému dílu (včetně veškerých podkladů a dokumentaci vztahující se k Dílu), a to bez ohledu na účel Díla. Výhradní licenci poskytuje Zhotovitel Objednateli bez časového, místního, množstevního omezení a bez omezení co do způsobu a rozsahu užití Díla, a to a na dobu neurčitou. Výhradní licence bude platná a účinná nejméně po dobu padesáti let, ledaže bude mezi Xxxxxxxxxxxx a Objednatelem dohodnuto jinak. Úplata za výhradní licenci je již zahrnuta v ceně Díla. Toto ustanovení zůstává v platnosti a účinnosti i pro případ odstoupení od Xxxxxxx anebo z jiných důvodů ukončení Smlouvy. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas s postoupením licence a též i poskytnutím podlicence k Dílu. Zhotovitel potvrzuje, že je plně oprávněn disponovat všemi právy k duševnímu vlastnictví vztahujících se Dílu a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání Díla Objednatelem anebo zákazníkem Objednatele a převod Díla na zákazníka Objednatele.

8.7 Vyšší moc: V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Zhotovitel je povinen o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného odkladu Objednatele písemně informovat, jinak není oprávněn se dovolávat události vyšší moci (okolnosti vylučující odpovědnost). Za událost vyšší moci nejsou považovány zejména takové události jako je stávka, výluka, prodlení subdodavatelů, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu, změna měnového kurzu, inflace, deflace atd. atp.

8.8 Spory: Případné spory mezi Objednatelem a Xxxxxxxxxxxx vyplývající ze Smlouvy, budou rozhodovány podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, u soudu, který je obecným soudem Objednatele v době podání žalobního návrhu.

8.9 Ostatní ujednání: Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, § 1766 a § 2620 občanského zákoníku. Uzavřením Smlouvy smluvní strany stvrzují, že se žádná z nich nepovažuje za slabší smluvní stranu. Změny Smlouvy (Objednávky) lze platně činit na základě dohody smluvních stran v písemné formě. Smluvní strany se v souladu s ust. § 1801, věty druhé, občanského zákoníku dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

8.10 Částečná neplatnost: Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy

nebo těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

8.11 Rozhodné právo: Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, včetně podání Objednávky a uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí výlučně právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, se řídí zejména občanským zákoníkem.

8.12 Ochrana osobních údajů a GDPR: Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom, že s účinností od 25.5.2018 je zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR"), a dále s účinností od 24.4.2019 zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a též i souvisejícími právními předpisy. Obě smluvní strany se při plnění Smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy. Při plnění Smlouvy a činnostech s tím souvisejících jako je zejména uzavření Smlouvy, komunikace zástupců smluvních stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících ze Smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních stran příjemcem osobních údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen "osobní údaje"). Vedle postavení příjemce může být kterákoliv ze smluvních stran Smlouvy současně i správcem anebo zpracovatelem osobních údajů, stanoví-li tak Nařízení či související právní předpisy. Každá ze smluvních stran je povinna plnit závazky, které ji vyplývají z Nařízení či souvisících právních předpisů při nakládání s osobními údaji a jejich ochraně, zejména pak plnění informační povinnosti vůči subjektu údajů. Příjemce osobních údajů se zavazuje, že zajistí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a práv subjektu údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů. Dále je každý příjemce osobních údajů, které mu byly v souvislosti se Smlouvou předány (zpřístupněny), případně zpracovávat jen pro účely splnění Smlouvy,

anebo pro účely oprávněných zájmů, nebo případně z jiných zákonných titulů. Zhotovitel jako případný příjemce osobních údajů nebo jejich případný zpracovatel, je povinen na písemnou žádost Objednatele ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění žádosti: a) doložit v písemné formě způsob ochrany předaných (zpřístupněných) osobních údajů vč. uvedení technických a organizačních opatření přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, b) sdělit v písemné formě, zda-li dochází ke zpracování předaných (zpřístupněných) osobních údajů a pokud ano, jakým konkrétním způsobem, c) sdělit v písemné formě jakoukoliv informaci (informace) vyplývající z ust. čl. 14 odst.1 a odst.2. Nařízení, d) vykonat veškeré právní povinnosti, které se váží (odpovídají) právům případně uplatněným subjektem údajů dle Nařízení a souvisejících právních předpisů a o jejich splnění vydat Objednateli písemné potvrzení.

8.13 Elektronické a listinné doručování: Veškerá právní jednání a úkony učiněné Objednatelem prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní elektronickou adresu (email) Zhotovitele, se považují za doručená nejpozději třetí pracovní den od dne odeslání. Za kontaktní elektronickou adresu (email) Zhotovitele se považuje adresa, ze které Zhotovitel potvrdil Objednateli Objednávku. Veškeré písemnosti adresované Objednatelem Zhotoviteli, se považují za doručené nejpozději třetí pracovní den od dne jejich odeslání na adresu sídla Zhotovitele.

8.14 Platnost a účinnost Obchodních podmínek: Tyto Obchodní podmínky, verze 4, nabývají platnosti a účinnosti od 1.4.2021. Objednatel si vyhrazuje právo provádět případné změny těchto Obchodních podmínek. Změnou Obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek Objednatele je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Objednatele xxx.xxxxxxxx.xx odkaz „O SPOLEČNOSTI“, záložka

„Dokumenty“.

V Plzni dne 1.4.2021

OMEXOM GA Energo s.r.o. OMEXOM GA Energo s.r.o.

Xxxxxx Xxxxx, jednatel Xxx. Xxxx Xxxxxxx, jednatel