ZMLUVA O DIELO
ZMLUVA O DIELO
„Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná” č. 2/2024
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne :
medzi
objednávateľom: Obec Sklabiná
so sídlom: Sklabiná 211, 99105 Sklabiná
IČO: 00319554
DIČ: 2021243246
zastúpeným: Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx – starostka obce
(ďalej „Objednávateľ“)
a
zhotoviteľom: SAWER s.r.o.
so sídlom SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 50 926 004
zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bystrici oddiel Sro, vložka číslo 32178/s
zastúpeným: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
DIČ: 2120533877
IČ DPH: SK2120533877
bankové spojenie: SLSP, a.s.
číslo účtu/IBAN: XX00 0000 0000 0000 0000 0000
tel.: x000 000 000 000
(ďalej „Zhotoviteľ“) (ďalej „Zmluva“)
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo
tiež ako „Zmluvná strana“.
I
Predmet zmluvy
1. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri vykonaní diela súčinnosť v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť cenu za jeho vykonanie v súlade s čl. IV tejto Zmluvy.
2. Dielom podľa tejto Zmluvy je zhotovenie stavby – „Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná ”. Ak sa v tejto Zmluve používa pojem „Dielo“, myslia sa tým podľa povahy konkrétneho ustanovenia činnosti spočívajúce v zhotovení Stavby alebo samotná Stavba ako výsledok týchto činností.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v súlade s projektom pre realizáciu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 tejto Zmluvy (ďalej „Projekt“).
II.
Vykonanie diela
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa zrealizuje dielo (ďalej len
„Dielo“):
2.1.podľa písomných podkladov, ktoré poskytol Objednávateľ počas trvania súťaže,
2.2.podľa oceneného výkazu výmer prác odsúhlaseného Objednávateľom, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 4 (ďalej len „ocenený výkaz výmer“);
2.3.podľa schváleného vecného a časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len: „harmonogram“), spracovaného Zhotoviteľom, ktorý Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi ku dňu podpisu tejto zmluvy a bude neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako príloha č. 2;
2.4.podľa technických správ a projektovej dokumentácie.
3. Pri vykonaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne. Zhotoviteľ sa však výslovne zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa pri určení spôsobu vykonania Diela. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak Xxxxxxxxxx mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa predlžuje čas dojednaný na jeho dokončenie, vrátane postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela podľa harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto Zmluvy (ďalej „Harmonogram“). Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v článku II bod 2.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.
5. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie
jednotlivých položiek a vytvorenie oceneného výkazu výmer tak, ako tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu zhotovenia Diela môže Objednávateľ zaisťovať inými zhotoviteľmi plnenie iných záväzkov, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy na základe osobitnej dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že týmto zmluvným partnerom Objednávateľa umožní vstup na stavenisko, eventuálne po dohode s Objednávateľom poskytne ďalšiu súčinnosť potrebnú k realizácii dodávok.
7. Zhotoviteľ môže so súhlasom Objednávateľa poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti inú osobu (ďalej
„Subdodávateľ“).
8. Na základe písomného pokynu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný (i) vykonávať Dielo v stanovenom rozsahu prostredníctvom určeného Subdodávateľa, alebo (ii) zdržať sa vykonávania Diela v stanovenom rozsahu prostredníctvom určeného Subdodávateľa.
9. V prípade, ak Zhotoviteľ na vykonanie Diela použije na vlastné náklady tretie osoby, zodpovedá, akoby Dielo vykonal sám. V takomto prípade je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že oboznámi tretie osoby so všetkými právami a povinnosťami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplývajú a môžu mať vplyv na splnenie záväzkov týchto tretích osôb.
10. Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ uzavrel písomnú odplatnú zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy. Pri vykonávaní predmetu
zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo vykonal sám.. Zoznam
Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy
11. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí (ak má takú povinnosť) byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené), a
c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
12. Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok podľa bodu 11 vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 11 vyššie.
13. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu.
14. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.
15. Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany Subdodávateľa.
16. Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmania splnenia všetkých požadovaných podmienok na subdodávateľa, ktoré má subdodávateľ v zmysle vyššie uvedeného spĺňať.
17. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v súlade:
a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) s technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonávanie Diela,
c) s Projektom (v poradí dôležitosti s technickými správami a následne s výkresovou dokumentáciou),
d) s Harmonogramom,
e) s pokynmi Objednávateľa,
f) s požiadavkou na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie)
g) s technologickými postupmi predpísanými výrobcom materiálu použitého pri vykonaní Diela.
18. Ak pokyn Objednávateľa smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozšíreniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnaní s Projektom, musí mať písomnú formu. Zhotoviteľ je povinný do siedmich
(7) pracovných dní odo dňa doručenia takéhoto pokynu oznámiť Objednávateľovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod 2 písm. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonať Dielo v dojednanom čase alebo vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme. Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že zmena Diela bude mať za následok
omeškanie s plnením záväzku Zhotoviteľa vykonať Dielo v dojednanom čase alebo vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, považuje sa toto oznámenie za upozornenie Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov podľa bodu 3 tohto článku Zmluvy. Pokyn podľa tohto bodu Zmluvy nie je Zhotoviteľ povinný splniť len v prípade, (i) ak v stanovenej lehote upozorní Objednávateľa na jeho nevhodnosť a zároveň (ii) ak by nevhodnosť pokynu spôsobila, že Xxxxxxxxxx aj pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno vyžadovať, bude v omeškaní s plnením svojej povinnosti vykonať Dielo v dojednanom čase o viac ako 2 mesiace; v tomto prípade možno obmedziť alebo rozšíriť Dielo alebo inak meniť Dielo len písomnou dohodou Zmluvných strán. Tento bod Zmluvy sa vzťahuje aj na prípad, keď zmena Xxxxx spočíva len v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela podľa Projektu použiť.
19. Všetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarať Zhotoviteľ.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne prostredníctvom stavbyvedúceho, prostredníctvom ktorého preukazoval splnenie podmienok účasti technickej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní, ktoré výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy. Zoznam jednotlivých Xxxxxxxxxx s uvedením ich kvalifikácie a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.
21. V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Xxxxxxxxxx, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Odborník musí spĺňať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Xxxxxxxx, ktorý sa nahrádza. Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ preukazuje profesijným životopisom príslušnej osoby, s minimálnym obsahom:
d) meno a priezvisko, prehľad odbornej praxe vzťahujúcej sa k činnosti, ktorú má príslušná osoba
vykonávať, vlastnoručný podpis;
e) doklad o odbornej spôsobilosti prípadne skúsenostiach nového Odborníka, ktoré budú preukazovať splnenie podmienok, ktoré preukazoval pôvodný Odborník.
22. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Odborníka nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu.
III.
Čas vykonania diela
1. Zhotoviteľ je povinný:
a) začať s vykonávaním Diela podľa Harmonogramu po riadnom odovzdaní staveniska podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnutý pri podpise tejto zmluvy ako príloha k tejto zmluve,
b) vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme a
c) vykonať celé Dielo v dojednanom čase podľa Harmonogramu
d) zrealizovať predmet plnenia uvedený v tejto Zmluve v stanovenom termíne
e) začiatok realizácie: zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prebratia staveniska, ktoré sa uskutoční do piatich pracovných dní po doručení výzvy na začatie stavebných prác,
f) dokončenie diela najneskôr do: 10 kalendárnych mesiacov, vrátane protokolárneho odovzdania diela
Objednávateľovi bez vád a nedorobkov,
g) dodržať harmonogram predložený Zhotoviteľom v ponuke a schválený stavebným dozorom, ktorý
taktiež stanoví časové míľniky, ktoré budú predmetom kontroly dodržiavania harmonogramu,
h) zabezpečiť v spolupráci s Objednávateľom vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, do 5 dní od odovzdania staveniska,
i) predložiť Objednávateľovi geometrický plán úradne overený príslušnou Správou katastra do troch
pracovných dní pred začatím kolaudačného konania.
2. Ak Zhotoviteľ ukončí Dielo pred dojednaným časom, je Objednávateľ povinný riadne ukončené Dielo
prevziať.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že čas dojednaný na vykonanie Diela a postupové termíny vykonania
jednotlivých častí Diela podľa Harmonogramu sa predlžujú o dobu trvania nasledovných prekážok:
a) nevhodné pokyny Objednávateľa prekážajú v riadnom vykonávaní Diela v súlade s bodom 3 tohto
článku tejto Zmluvy;
b) Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno vyžadovať, nemôže zabezpečiť včasné vykonanie Diela z dôvodu nevhodnosti pokynu Objednávateľa smerujúceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozšíreniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnaní s Projektom;
c) iná prekážka nezávislá od vôle Zhotoviteľa, ktorá mu bráni vo vykonávaní Diela, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Xxxxxxxxxx túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase vzniku jeho záväzku vykonať Xxxxx túto prekážku mohol predvídať.
4. Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 3.3 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť aktualizovaný Harmonogram, zohľadňujúci predĺženie času dojednaného na vykonanie Diela a postupových termínov vykonania jednotlivých častí Diela a tento doručiť Objednávateľovi na schválenie. Ak Objednávateľ aktualizovaný Harmonogram schváli, je pre Zmluvné strany záväzný. Ak k schváleniu aktualizovaného Harmonogramu podľa predchádzajúcej vety nedôjde, bod 3.3 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknutý.
5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením svojho záväzku vykonávať jednotlivé časti Diela v postupových termínoch uvedených v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dní, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
IV.
Xxxx za dielo a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške 274 829,96 EUR bez DPH, 329 795,95 EUR vrátane DPH (slovom: tristodvadsať deväťtisíc sedemsto deväťdesiatpäť eur devädesiatpäť centov) (ďalej „Cena za dielo“). Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z Projektu a rozpočtu, ktorý bol na základe Projektu zostavený a je prílohou č. 4 tejto Zmluvy (ďalej „Rozpočet“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (x.x. Xxxxxxxxxx sa nemôže domáhať, aby sa určilo zvýšenie Xxxx za dielo o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, náklady zahrnuté do Rozpočtu) a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať primeraného zvýšenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu).
2. Cena za dielo podlieha nasledovným úpravám:
a) v prípade obmedzenia rozsahu Diela, rozšírenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela v dôsledku pokynov Objednávateľa alebo dohody Zmluvných strán sa Cena za dielo zníži o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela nebude vykonávať a zvýši sa o cenu príslušných častí Diela, ktoré Zhotoviteľ vzhľadom na zmenu Diela bude naviac vykonávať, určenú na základe jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak je cenu týchto častí Diela takto možné zistiť, inak o cenu určenú na základe aktuálneho cenníka stavebných prác vydávaného spoločnosťou KROS a.s., so sídlom X. Xxxxxxx 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10564/L, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak; ak zmena Diela spočíva v zmene materiálu alebo technológie, ktoré sa majú pri vykonávaní Diela použiť, Cena za dielo sa zníži o cenu nepoužitého materiálu alebo technológie uvedenú v Rozpočte a zvýši sa o cenu použitého materiálu alebo technológie dojednanú medzi Zhotoviteľom a dodávateľom a odsúhlasenú vopred Objednávateľom,
b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa Xxxx za dielo zníži o cenu za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku Zmluvy vykonané.
3. Bez zbytočného odkladu po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 2 písm. a) tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť dodatok k Rozpočtu, zohľadňujúci zmenu Ceny za Dielo vo vzťahu k jednotlivým častiam Diela a tento doručiť Objednávateľovi na schválenie. Ak Objednávateľ dodatok k Rozpočtu schváli, je pre Zmluvné strany záväzný. Ak k schváleniu dodatku k Rozpočtu podľa predchádzajúcej vety nedôjde, bod 2 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknutý. Objednávateľ je povinný
vyjadriť sa k dodatku k Rozpočtu vyhotovenému Zhotoviteľom podľa tohto bodu Zmluvy do 10 dní odo dňa jeho doručenia.
4. Objednávateľ je povinný platiť Zhotoviteľovi za zrealizovanú časť diela vo výške 100 % ceny určenej podľa Rozpočtu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykáže Zhotoviteľ súpisom prác potvrdeným technickým dozorom Objednávateľa a zostaveným v súlade s jednotlivými položkami Rozpočtu (ďalej
„Súpis prác“), ktorý bude tvoriť prílohu príslušnej faktúry Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi faktúru do 60 dní odo dňa schválenia Súpisu prác Objednávateľom, a to v rozsahu jeho schválenia. Ak Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní od doručenia faktúry Zhotoviteľom nedoručí Zhotoviteľovi písomné oznámenie o nesúhlase so správnosťou Súpisu prác alebo jeho časti, má sa za to, že Objednávateľ dňom doručenia faktúry Súpis prác alebo jeho časť schválil. Ak Objednávateľ vyjadrí nesúhlas podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodli, že sa najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o nesúhlase Objednávateľa Zhotoviteľovi stretnú, prerokujú dôvody nesúhlasu Objednávateľa so Súpisom prác alebo jeho časťou a dohodnú sa na ďalšom postupe.
5. Cena za dielo je po dohode oboch zmluvných strán v súlade s ustanovením § 340b Obchodného zákonníka
v platnom znení, splatná nasledovne :
a) za vykonanie diela alebo jeho časti na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom najskôr po vykonaní fakturovanej časti Diela podľa tejto Zmluvy, a to do šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr, ako po odstránení vád Diela zistených pri odovzdaní Diela v súlade s Odovzdávacím protokolom (bod 5 článku VIII. tejto Zmluvy);
b) v prípade zániku tejto Zmluvy pred ukončením Diela sa za vykonanie Diela podľa písm. a) a považuje deň zániku Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá doba splatnosti faktúry sa neprieči dobrým mravom, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy. Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.
6. Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom a doručená Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy nemá náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak prílohou zálohovej faktúry nie je Súpis prác, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. Za deň doručenia faktúry podľa tohto článku Zmluvy sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry.
V.
Spôsob vykonávania diela
1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím dôkladne preskúmal Projekt a že tento neobsahuje žiadne prekážky vykonania Diela. V priebehu vykonávania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje upozorniť Objednávateľa na časti Projektu, ktoré sa zdajú byť zbytočné, alebo upozorniť na rozsah práce, ktorá sa zdá byť nákladná a na vykonanie ktorej je Zhotoviteľ schopný zaistiť lacnejšie riešenie pri dodržaní všetkých kritérií požadovaných v Projekte.
2. Objednávateľ podľa Harmonogramu odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa má Dielo vykonať a v čase dohodnutom v dobrej viere obidvoma Zmluvnými stranami. O odovzdaní staveniska podľa tohto bodu Zmluvy spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol, v ktorom uvedú najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na vykonanie Diela.
3. Pri odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa takého odovzdania je Zhotoviteľ povinný dôkladne stavenisko preskúmať a oznámiť Objednávateľovi prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ak tieto prekážky znemožňujú vykonať Dielo dohodnutým spôsobom, a navrhnúť Objednávateľovi primeranú zmenu Diela. Akékoľvek prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má Dielo vykonať, ktoré neboli zistené alebo oznámené Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný odstrániť na svoje náklady; to neplatí
o skrytých prekážkach, ktoré Zhotoviteľ nemohol zistiť bez uskutočnenia výkopových prác. Ak by to nebolo možné a tieto prekážky by znemožňovali ďalšie vykonávanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to Objednávateľovi a navrhnúť mu primeranú zmenu Diela.
4. Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať ochranu staveniska, vrátane vykonanej časti Diela a materiálov a technológií nachádzajúcich sa na stavenisku, pred zásahom a vstupom nepovolaných osôb. Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prívod a dodávky elektriny, vody a ďalších energií na stavenisku po dobu vykonávania Diela, vrátane zriadenia prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými technickými normami.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť o vykonávaní Diela príslušnú dokumentáciu – stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek komplikácie vzniknuté pri vykonávaní Diela bez zbytočného odkladu oznámi Objednávateľovi a zapíše ich do stavebného denníka.
7. Tam, kde je to potrebné, je Zhotoviteľ oprávnený postupovať pri vykonaní Diela v súlade s dielenskou dokumentáciou vypracovanou Zhotoviteľom alebo Subdodávateľom podľa Projektu, ak túto dokumentáciu vopred schváli Objednávateľ prostredníctvom osoby vykonávajúcej autorský dozor [bod 13 písm. a) tohto článku Zmluvy].
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a)na vlastné náklady vybudovať, prevádzkovať a zlikvidovať zariadenie staveniska a vypratať pozemok po
vykonaní Diela,
b)na vlastné náklady vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií, ich skladovanie a presun na stavenisko,
c) zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach,
d)zabezpečiť vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov,
e)dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pred zriadením staveniska vypracovať pre Objednávateľa plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
f) udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii,
g)dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v stavebnom povolení na Dielo.
9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela nasledovne:
a) priebežne prostredníctvom osoby vykonávajúcej technický dozor t a osoby vykonávajúcej autorský dozor;
b) v dohodnutých časových obdobiach vo forme kontrolných dní, a to jedenkrát do týždňa prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak;
c) na určitom stupni vykonávania Diela prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, a to vždy pred zakrytím niektorej práce pri vykonávaní Diela; na kontrolu podľa tohto písmena tohto bodu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou;
d) dodatočne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby, ak Zhotoviteľ v rozpore s písm. c) nepozval Objednávateľa na kontrolu na určitom stupni vykonávania Diela alebo ak účasť na kontrole podľa písm. b) alebo c) znemožnila Objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol odvrátiť a o ktorej informoval Zhotoviteľa do 12 hodín od zmeškanej kontroly a ak Objednávateľ o uskutočnenie dodatočnej kontroly Zhotoviteľa požiadal aspoň 9 hodín vopred, a to v čase uvedenom v žiadosti, inak o 9.00 hod. nasledujúceho dňa po oznámení žiadosti Zhotoviteľovi; Xxxxxxxxxx je povinný znášať všetky náklady spojené s vykonaním dodatočnej kontroly, vrátane nákladov na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace; Objednávateľ nemá právo na uskutočnenie dodatočnej kontroly podľa tohto písmena Zmluvy, ak ho Zhotoviteľ riadne a včas pozval na kontrolu podľa písm. c), Objednávateľ sa na tejto kontrole
nezúčastnil a nepožiadal Zhotoviteľa o uskutočnenie dodatočnej kontroly do 24 hodín od zmeškanej
kontroly;
e) mimoriadne prostredníctvom Objednávateľom určenej osoby; ak predmetom mimoriadnej kontroly majú byť zakryté práce pri vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný tieto práce odkryť; Objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi všetky náklady na odkrytie už zakrytej práce pri vykonávaní Diela, na jej následné opätovné zakrytie a na všetky práce s tým súvisiace, ibaže sa pri kontrole ukážu vady Diela týkajúce sa kontrolovaných zakrytých prác.
10. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, o výsledku kontroly podľa bodu 9 písm. b) až e) tohto článku Zmluvy spíšu zápisnicu, obsahujúcu najmä čas vykonania kontroly, údaj o tom, o aký typ kontroly podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy išlo, osoby, prostredníctvom ktorých Objednávateľ kontrolu vykonal, osoby zúčastnené na kontrole za Zhotoviteľa, rozsah vykonania kontroly a výsledné zistenia.
11. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom.
12. Na základe odôvodneného pokynu Objednávateľa je Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný odvolať z práce na vykonávaní Diela určenú osobu alebo zabezpečiť, aby takúto osobu odvolal z práce na vykonávaní Diela príslušný Subdodávateľ. Pokyn podľa predchádzajúcej vety môže Objednávateľ odôvodniť len tým, že určená osoba nevykonáva zverené práce riadne, pričom uvedie aj konkrétny príklad.
13. Pokiaľ Objednávateľ neurčí inak,
a)technický dozor a zároveň osobou oprávnenou zastupovať Objednávateľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy bude: Xxx. Xxx Xxxxxxx (tel.: x000 000 000 000); táto osoba je oprávnená najmä udeľovať Zhotoviteľovi pokyny, schvaľovať aktualizáciu Harmonogramu, dodatok k Rozpočtu, Súpis prác a vzorky zariadení a materiálov, prijímať oznámenia a upozornenia Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a prebrať Dielo po jeho ukončení, prípadne prebrať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením.
14. Pokiaľ Zhotoviteľ neurčí inak, osobou oprávnenou zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy bude: Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx x000 000 000 000, táto osoba je oprávnená najmä prijímať pokyny Objednávateľa vyhotoviť aktualizáciu Harmonogramu, aktualizáciu Rozpočtu a Súpis prác, dávať Objednávateľovi oznámenia a upozornenia, odovzdať Dielo Objednávateľovi po jeho ukončení, prípadne odovzdať ešte neukončené Dielo, ak táto Zmluva zanikne pred jeho ukončením. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v prípade, že (i) je ohrozená bezpečnosť Diela, životy alebo zdravie osôb pracujúcich na vykonávaní Diela alebo iných osôb, alebo hrozí iná závažná ujma a (ii) Objednávateľ nemôže osobu oprávnenú zastupovať Zhotoviteľa vo veciach realizácie tejto Zmluvy zastihnúť, prijala pokyn Objednávateľa na okamžité prerušenie prác pri vykonávaní Diela v mene Zhotoviteľa iná osoba nachádzajúca sa na stavenisku.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že Xxxxxxxxxx je povinný za účelom zistenia jeho spoľahlivosti a jeho trvalej spôsobilosti dodávať mu produkty a práce pri realizácii Diela v požadovanej kvalite strpieť vykonanie tzv. zákazníckeho auditu svojej spoločnosti audítormi, ktorých určí Objednávateľ.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že Xxxxxxxxxx je povinný obstarať si na svoje náklady a zložiť v prospech objednávateľa zábezpeku na splnenie svojho zmluvného záväzku vykonať dielo podľa tejto zmluvy riadne a včas (ďalej len „výkonová zábezpeka“) vo výške rovnajúcej sa 5 % z dohodnutej ceny diela s DPH.
17. Výkonová zábezpeka môže byť zložená vo forme:
a) finančnej hotovosti poukázanej na účet objednávateľa uvedený v tejto zmluve,
b) finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa alebo
c) bankovej záruky podľa bodu 18. tohto článku tejto zmluvy.
18. V prípade, ak bude výkonová zábezpeka obstaraná a zložená vo forme bankovej záruky (ďalej ako
„BZ“), musí spĺňať nasledovné náležitosti:
a) BZ bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela s DPH v prospech objednávateľa,
b) BZ bude vystavená bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo zahraničnou bankou,
c) jediná podmienka čerpania BZ bude písomná žiadosť objednávateľa o jej čerpanie doručená banke v súlade s bodom 20 tohto článku tejto zmluvy, pričom prílohou písomnej žiadosti o čerpanie BZ bude oznámenie objednávateľa podľa bodu 20 tohto článku tejto zmluvy; objednávateľ je oprávnený doručiť žiadosť o čerpanie BZ banke najskôr v deň nasledujúci po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve objednávateľa podľa bodu 20 tohto článku tejto zmluvy.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi doklad o zložení výkonovej zábezpeky v lehote do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska. V prípade ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti na účet objednávateľa, je dokladom o zložení výpis z účtu zhotoviteľa potvrdzujúci odoslanie príslušnej finančnej hotovosti v prospech účtu objednávateľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa, je dokladom o zložení potvrdenie banky o vinkulácii alebo fotokópia zmluvy o vinkulácii medzi bankou a zhotoviteľom a výpis z účtu zhotoviteľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme BZ, je dokladom listina o vystavení BZ zo strany banky.
20. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku na uspokojenie svojich splatných peňažných nárokov, ktoré mu podľa tejto zmluvy vzniknú v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vykonať dielo riadne a včas. Právo objednávateľa použiť výkonovú zábezpeku trvá od zloženia výkonovej zábezpeky, do zániku výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi zámer použiť výkonovú zábezpeku so špecifikovaním jeho rozsahu a dôvodov, a to v lehote min. 5 pracovných dní pred plánovaným použitím. V prípade, ak zhotoviteľ svoju povinnosť v uvedenej lehote dodatočne splní, objednávateľ nepristúpi k použitiu výkonovej zábezpeky.
21. Výkonová zábezpeka zaniká okamihom prevzatia diela objednávateľom, x.x. xxxxxxxx podpisu preberacieho protokolu k dielu. V prípade, ak sú v preberacom protokole k dielu uvedené drobné vady a nedorobky, zaniká výkonová zábezpeka okamihom podpisu potvrdenia o ich odstránení. V prípade, ak bola výkonová zábezpeka zložená formou finančnej hotovosti poukázanej na účet objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa do 7 dní od zániku výkonovej zábezpeky.
22. Nesplnenie povinností poskytnutia alebo doplnenia výkonovej zábezpeky sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a uplatniť si zmluvnú pokutu podľa bodu 2 písm. e) článku X. tejto Zmluvy.
VI.
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.
2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v čase, keď prevezme Xxxxx od Zhotoviteľa, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Zhotoviteľ umožní nakladať s Dielom a Objednávateľ poruší Zmluvu tým, že Dielo neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.
VII.
Poistenie
1. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii Xxxxx, najmenej však vo výške zodpovedajúcej cene Diela podľa bodu 1 článku IV. tejto Zmluvy a toto poistenie v stanovenej výške a rozsahu udržovať v platnosti počas Obdobia realizácie Diela.
2. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti Objednávateľa preukázať do 30 kalendárnych dní od doručenia
takej žiadosti, že si splnil povinnosť poistiť sa v rozsahu stanovenom v tomto článku VII. Zmluvy.
VIII.
Odovzdanie diela
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi. Dielo sa považuje za odovzdané, keď Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi nakladať s riadne ukončeným Dielom a o odovzdaní spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol v súlade s bodom 5 tohto článku Zmluvy.
2. Bez zbytočného odkladu po ukončení Diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela, a to najneskôr pätnásť (15) pracovných dní vopred. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v čase uvedenom vo výzve Zhotoviteľa, inak v pätnásty pracovný deň po jej oznámení Objednávateľovi o 10.00 hod.
3. Objednávateľ je povinný na výzvu Zhotoviteľa Dielo prevziať len v prípade, že:
a)neboli zistené žiadne vady Diela; to sa netýka vád, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a na spôsobilosť Diela na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie) a nebránia riadnej kolaudácii Diela,
b)Zhotoviteľ zabezpečil vykonanie všetkých potrebných skúšok Diela a vydanie protokolov o týchto skúškach a
c) Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých materiálov.
4. Pri odovzdaní Diela je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi:
a)protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na skúšky Diela a na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri vykonaní Diela,
b)dokumentáciu o skutočnom vyhotovení Diela vypracovanú Zhotoviteľom v jej fyzickom vyhotovení (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (formát AutoCad alebo ekvivalentné) a
c) prevádzkový manuál objektov v delení na jednotlivé funkčné časti Diela s nasledovným minimálnym
obsahom:
1. revízie a kontroly,
2. údržba vyplývajúca z revízií a kontrol,
3. preventívna údržba, - celkový prehľad činností,
4. preventívna údržba – časový plán,
5. zoznam nutných náhradných dielov, čas ich životnosti,
6. adresy Subdodávateľov a ďalších dodávateľov.
5. O odovzdaní Diela alebo jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
a) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bolo Dielo alebo jeho časť vykonané v súlade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi Objednávateľa, stavebným povolením na Dielo a ďalšími dojednanými podmienkami),
b) zhodnotenie akosti odovzdávaného Diela alebo jeho časti a prípadný súpis zistených vád Diela,
c) dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených vád Diela alebo jeho časti a prípadné iné dojednania Zmluvných strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených vád nebude dlhšia ako do 30 kalendárnych dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
d) zoznam protokolov, atestov a certifikátov odovzdaných spolu s Xxxxxx alebo jeho časťou,
e) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán a
f) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán (ďalej „Odovzdávací protokol“).
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace zariadenie staveniska najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie vád Diela, a to po dobu určenú v Odovzdávacom protokole.
7. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť potrebnú pre kolaudačné konanie týkajúce sa odovzdaného Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako ho Objednávateľ o poskytnutie takej súčinnosti požiada.
IX.
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela
1. Dielo má vady, ak vykonanie Diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve a ak Zhotoviteľ porušil povinnosť dodať Dielo v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva, inak v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve alebo ak existujú vady v dokumentácii odovzdanej spolu s Xxxxxx.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, (i) ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, (ii) vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a (iii) v rozsahu záruky za akosť Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak včas upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil vykonávanie Diela, ako to bolo potrebné, a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní Diela písomne trval.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád Diela zistených pri odovzdávaní Diela spôsobom a v lehote uvedenej v Odovzdávacom protokole. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených vád Diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úhradu nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstránenie zistených vád Diela, je Objednávateľ oprávnený započítať s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
4. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je minimálne 60 mesiacov; záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela. Zodpovednosť Zhotoviteľa za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na vykonanom Diele) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Zhotoviteľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok. V prípade zariadení použitých pri vykonaní Diela podľa tejto Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste, platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu; táto záručná doba začne však plynúť najskôr dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu.
5. Objednávateľ je povinný podať Zhotoviteľovi správu o vadách vykonaného Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad vád Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady Diela bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady Diela v lehote primeranej povahe vady; v opačnom prípade je oprávnený zabezpečiť jej odstránenie Objednávateľ, a to na náklady Zhotoviteľa. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je v prípade:
a) bežných porúch, ktoré nebránia prevádzke Diela, 21 dní od podania správy o vade,
b) havarijných porúch 12 hodín od podania správy o vade.
X.
Porušenie povinností zmluvných strán
1. V prípade porušenia povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa zákona zodpovedá Zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane v súlade so zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže Objednávateľovi vzniknúť škoda veľkého rozsahu, ktorej výšku by bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami. Preto si pre prípad porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako paušalizované náhrady škody) nasledovne:
a) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vykonať Dielo v dojednanom čase vo výške 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 1 článku IV. tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania,
b) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku zabezpečiť odstránenie vady Diela vo výške 1000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každý aj začatý deň omeškania, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade Diela až do jej odstránenia,
c) pre prípad omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho záväzku vypratať stavenisko v súlade s bodom 6
článku VIII. tejto Zmluvy vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania.
d) pre prípad, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa článku II. tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur);
e) Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť týkajúcu sa poskytnutia alebo doplnenia výkonovej zábezpeky stavby, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 1 000,00 EUR (slovom: jedentisíc eur). V prípade ak omeškanie bude trvať viac ako 60 dní zaplatí Objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH.
3. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy vznikne len za podmienky, že Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty, inak do troch (3) dní od jej doručenia.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením
povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy, je povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane z dlžnej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ po podpise Zmluvy na predmet diela odstúpi od tejto Zmluvy, z dôvodu na strane zhotoviteľa, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 20% z ceny diela a všetky ostatné škody ktoré objednávateľovi vzniknú z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od Zmluvy.
7. Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy vo výške podľa tejto Zmluvy, ktorú si môže Zmluvná strana uplatniť popri zaplatení zmluvných pokút.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje § 301 Obchodného zákonníka.
XI.
Záväzok mlčanlivosti
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí tejto Zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne informácie, podklady alebo doklady súvisiace s touto Zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti alebo tretím osobám, prostredníctvom ktorých plní svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú jej z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti s touto Zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po zániku tejto Zmluvy a Zmluvná strana môže byť od neho oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej Zmluvnej strany.
XII.
Doručovanie a ďalšia komunikácia
1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2 tohto článku Zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej zastupovať príslušnú Zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto Zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídla Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
4. Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 1 alebo bodu 2 tohto článku, ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene Zmluvnej strany písomnosti.
5. Doručením písomných pokynov, upozornení, oznámení, informácií a návrhov podľa tejto Zmluvy sa rozumie aj ich doručenie zápisom v stavebnom denníku; to neplatí o odstúpení od Zmluvy. Za deň doručenia písomnosti podľa predchádzajúcej vety sa považuje pracovný deň nasledujúci po tom, ako sa Zmluvná strana, ktorá je adresátom, mohla oboznámiť s obsahom príslušného zápisu v stavebnom denníku; v prípade pochybností sa predpokladá, že táto Zmluvná strana sa mohla oboznámiť so zápisom v stavebnom denníku v deň, ktorý je pri tomto zápise uvedený ako deň jeho vykonania.
6. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj telefonicky, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty, ak to ich povaha pripúšťa. Pre potreby takejto komunikácie sa použijú telefónne čísla, čísla faxu, resp. adresy elektronickej pošty Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát oznámil nové telefonické číslo, číslo faxu, resp. adresu elektronickej pošty; bod 2 tohto článku sa použije obdobne. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť podmienky pre komunikáciu podľa tohto bodu Zmluvy.
7. Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si Zmluvné strany môžu adresovať aj ústne prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Zmluvné strany vo veciach realizácie tejto Zmluvy alebo iných osôb, ak to pripúšťa zákon alebo táto Zmluva.
8. Každá Zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane aktuálne údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri, osobách oprávnených konať v jej mene, počte Akcií, ktorých je majiteľom, a ich číselnom označení.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.
XIII.
Zánik zmluvy
1. Táto Zmluva zaniká jej zrušením dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou
Zmluvnou stranou.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov:
a) z dôvodu omeškania Zhotoviteľa podľa bodu 5 článku III. tejto Zmluvy,
b) ak nedôjde k odovzdaniu staveniska v súlade s bodom 2 článku V. tejto Zmluvy alebo
c) z ďalších dôvodov ustanovených zákonom.
3. Právo na odstúpenie môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až od odo dňa doručenia písomného oznámenia
druhej Zmluvnej strane.
5. Ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred vykonaním Diela,
a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie Xxxx za dielo v súlade s bodom 2 článku IV. písm. b) tejto Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Xxxx za dielo je Objednávateľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na vrátenie zaplatených Preddavkov podľa písm.
c) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
b) s výnimkou podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od Objednávateľa peňažnú náhradu za plnenie poskytnuté v súlade s touto Zmluvou Objednávateľovi pri vykonávaní Diela,
c) Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi všetky zaplatené Preddavky, ak mu boli poskytnuté; Zmluvné strany sa dohodli, že proti pohľadávke Objednávateľa na vrátenie zaplatených Preddavkov je Zhotoviteľ oprávnený započítať svoju pohľadávku na zaplatenie Xxxx za dielo podľa písm. a) tohto bodu tohto článku Zmluvy,
d) Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky práce potrebné pre konzerváciu neukončeného Diela; Zhotoviteľ má právo na náhradu preukázateľne a účelne vynaložených výdavkov spojených s plnením povinnosti podľa tohto písmena Zmluvy,
e) Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov,
f) Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať stavenisko primerane podľa článku VIII tejto Zmluvy; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteľom ku dňu zániku Zmluvy.
XIV.
Nepredvídateľné udalosti
1. Žiadna zmluvná strana nie je zodpovedná za omeškanie s plnením záväzkov stanovených touto Zmluvou, ak bolo omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v dôsledku vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumejú nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti, ku ktorým dôjde nezávisle od vôle a kontroly Zmluvných strán, najmä výluky, blokády, štrajky, vojny, mobilizácie, prírodné katastrofy, zásahy vlády a ďalšie nepredvídateľné udalosti takého rozsahu, ktoré zabraňujú alebo výrazne sťažujú včasnému plneniu záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy niektorej zo Zmluvných strán (ďalej len „vyššia moc“).
2. Za vyššiu moc sa nepokladajú okolnosti vyplývajúce z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej zmluvnej strany a tiež prekážky, ktoré bola táto zmluvná strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa Zmluvy, obchodných zvyklostí alebo právnych predpisov, alebo ak mohla dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu, ako i okolnosti, ktoré sa prejavili až v čase, kedy bola povinná zmluvná strana už v omeškaní.
3. V prípade výskytu vyššej moci sa budú aplikovať nasledovné pravidlá:
1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa upozorňovať bez zbytočného odkladu na vznik vyššej moci, ktorá
by bránila riadnemu plneniu tejto Zmluvy;
2. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k odvráteniu, prekonaniu a zmierneniu následkov vyššej moci;
3. ak vplyvom vyššej moci dôjde k zvýšeniu alebo zníženiu dosiahnutej Úspory nákladov, Zhotoviteľ bezodkladne po pominutí okolností vyššej moci, najneskôr však za dané Rozhodné obdobie vo Vyhodnocovacej správe, tento dopad v najlepšej viere vyčísli, pričom sa zaväzuje tento výpočet vopred prerokovať s Objednávateľom;
4. pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú na spôsobe vysporiadania dopadu vyššej moci na skutočnú Úsporu nákladov poprípade na iné práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy, Zmluvné strany zabezpečia posúdenie a vyhodnotenie dopadu vyššej moci odborne spôsobilou osobou na základe zmluvy o kontrolnej činnosti v zmysle § 591 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, ktorej odborný názor bude pre spôsob vysporiadania Zmluvných strán smerodajný;
5. pokiaľ sa ani tak Zmluvné strany nedohodnú, o spôsobe vysporiadania nárokov rozhodne na návrh ktorejkoľvek Zmluvnej strany súd.
XV.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
a) príloha č. 1 – Projekt,
b) príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavebných prác,
c) príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov,
d) príloha č. 4 – Rozpočet – ocenený výkazy výmer v tlačenej podobe + elektronicky na CD/DVD alebo na USB nosiči vo formáte MS Excell)
e) Príloha č. 5 Zoznam Odborníkov
Prílohy č. 2 až 5 sú fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiež prislúcha tiež obsah prílohy č. 1, z ktorého vyplýva základné členenie a rozsah Projektu; skutočnosť, že príloha č. 1 nie je fyzicky pripojená k tejto Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
3. Túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomnej forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona.
4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov zvoleného právneho poriadku SR.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že o sporoch z predmetnej zmluvy rozhodujú príslušné súdy SR.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu a/alebo overovania súvisiaci s predmetom tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a oprávneným osobám a/alebo orgánom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
Za oprávnené osoby a/alebo orgány na výkon kontroly/auditu/overovania sa považujú najmä:
a)Účastník,
b)Poskytovateľ prostriedkov mechanizmu, c)Sekcia auditu a kontroly MF SR,
d)Úrad vlády SR – NIKA (§ 7 zákona č. 368/2021 Z. z.), e)Ministerstvo financií XX,
f)Protimonopolný úrad SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, g)Európska komisia,
h)Európsky dvor audítorov (EDA),
i)Európsky úrad pre boj proti podvodom (XXXX) a Európska prokuratúra (EPPO), j)orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ a
k)osoby prizvané/poverené orgánmi uvedenými v písm. a) až j) v súlade s právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ.
Za strpenie výkonu kontroly, auditu a/alebo overovania a poskytnutie súčinnosti pri tomto výkone neprináleží Zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. Táto povinnosť trvá aj po zániku tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktami EÚ (napr. platný zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve a pod.). V prípade zmeny vyššie uvedených legislatívnych aktov je Zhotoviteľ povinný podriadiť sa kontrole príslušných orgánov tak, aby bol dosiahnutý účel sledovaný týmto zmluvným ustanovením.
9. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a súhlasí s jej zverejnením.
V Sklabinej, dňa 13.5.2024 V Sklabinej, dňa 13.5.2024 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
................................................. .........................................................
Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
starostka obce Sklabiná konateľ spoločnosti SAWER s.r.o.
Príloha č. 3
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Predmet zmluvy
☐ sa nebude realizovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
☐ sa bude realizovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:
Obchodné meno | Sídlo | IČO | Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Podiel subdodávky v % | Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH | ||
meno a priezvisko | adresa pobytu | dátum narodenia | |||||
☐ Áno ☐ Nie | |||||||
☐ Áno ☐ Nie | |||||||
☐ Áno ☐ Nie | |||||||
Za Zhotoviteľa:
V Sklabinej, dňa: 13.5.2024
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
konateľ spoločnosti SAWER s.r.o.
Príloha č. 5
ZOZNAM ODBORNÍKOV
Meno, priezvisko, titul | funkcia | Osvedčenie | telefón | |
Xxx. Xxx Xxxxxxx | stavbyvedúci | SKSI 00318*10* | x000 000 000 000 | |
Za Zhotoviteľa:
V Sklabinej, dňa: 13.5.2024
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
konateľ spoločnosti SAWER s.r.o.
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: | 230408 | ||
Stavba: | Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej | ||
školy s Materskou školou v obci Sklabiná | |||
JKSO: Miesto: | Sklabiná | KS: Dátum: | 13.5.2024 |
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |
Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | IČ DPH: | ||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Projektant: | IČO: | ||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Poznámka:
Cena bez DPH | 7 325,67 | |||
dzba dane | Základ dane | Výška dane | ||
DPHzákladná | 20,00% | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | 7 325,67 | 1 465,13 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 8 790,80 |
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 230408
Stavba:
Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum:
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
Náklady z rozpočtov
13.05.2024
Ing.Vajko
SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký
7 325,67 8 790,80
230408
Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
7 325,67
8 790,80
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná, 991 05 | Sklabiná 211 | IČ DPH: | |||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 7 325,67 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 7 325,67 | 20,00% | 1 465,13 | ||
Xxxx s DPH | v | EUR | 8 790,80 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | 7 325,67 |
M - Práce a dodávky M | 7 325,67 |
21-M - Elektromontáže | 7 325,67 |
ROZPOČET
Stavba:
Fotovoltika - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D M | Práce a dodávky M | 7 325,67 |
D 21-M | Elektromontáže | 7 325,67 |
Náklady z rozpočtu 7 325,67
1 | K | 210010028.S | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 40, uložená pevne | m | 100,000 | 1,490 | 149,00 |
2 | M | 345710009400. S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40 | m | 100,000 | 1,430 | 143,00 |
3 | M | 345710018100. S | Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 40 mm | ks | 10,000 | 1,050 | 10,50 |
4 | M | 345710037600 | Príchytka pre rúrku z PVC CL 40 | ks | 40,000 | 0,450 | 18,00 |
5 | K | 210120062.S | Lištové poistkové odpínače SPH 2 jednopólové do 400 A | ks | 2,000 | 8,580 | 17,16 |
6 | M | 345290012125. S | Odpínač poistkový lištový 2xCH 10g, 12 A | ks | 2,000 | 113,800 | 227,60 |
7 | K | 210161011.S | Elektromer trojfázový na priame pripojenie | ks | 1,000 | 17,210 | 17,21 |
8 | M | 389810000810. S | Elektromer trojfázový 63A, 4 moduly, impulzný výstup, priame pripojenie, montáž na DIN lištu | ks | 1,000 | 260,920 | 260,92 |
9 | K | 210193080.S | Domova rozvodnica do 14 M povrchová montáž IP 40 | ks | 2,000 | 10,110 | 20,22 |
10 | M | 357140008215. S | Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, modulov v rade 12, PE+N, IP65 | ks | 2,000 | 36,800 | 73,60 |
11 | K | 210220031.S | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E | ks | 1,000 | 18,450 | 18,45 |
12 | M | 345410000400. S | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E | ks | 1,000 | 4,000 | 4,00 |
13 | M | 345610005100. S | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP | ks | 1,000 | 24,580 | 24,58 |
14 | K | 210411181.S | Montáž prepäťovej ochrany | ks | 1,000 | 6,890 | 6,89 |
15 | M | 2CTB812101R1 500 | Prepäťová ochrana, fotovoltaika | ks | 1,000 | 178,810 | 178,81 |
16 | K | 210501055.S | Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu | kpl | 22,000 | 21,810 | 479,82 |
17 | M | 346510004170. S | Fotovoltická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10-20°, pre jeden modul | kpl | 22,000 | 40,680 | 894,96 |
18 | K | 210501105.S | Montáž a stringovanie fotovoltického panelu bezrámového na strechu | ks | 22,000 | 9,990 | 219,78 |
19 | M | 346510000120. S | Fotovoltický modul pre pozemné inštalácie 144- cells halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp | ks | 22,000 | 115,610 | 2 543,42 |
20 | K | 210501263.S | Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné inštalácie | ks | 1,000 | 46,530 | 46,53 |
21 | M | 346510000720. S | Fotovoltický striedač pre rezidenčné inštalácie, 3-fázový do 3x16 A, do | ks | 1,000 | 1 509,820 | 1 509,82 |
22 | K | 210800016.S | Vodič medený uložený v rúrke 6mm2 | m | 100,000 | 0,430 | 43,00 |
23 | M | 341110014300. S | Kábel medený R DC 2x6 mm2 | m | 100,000 | 2,040 | 204,00 |
24 | K | 210812061.S | Kábel medený silový uložený voľne 5x6 | m | 40,000 | 0,870 | 34,80 |
25 | M | 341610017100. S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2 | m | 40,000 | 4,490 | 179,60 |
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: | 101 | ||
Stavba: | Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a | ||
B spolu | |||
JKSO: Miesto: | Sklabiná | KS: Dátum: | 13.5.2024 |
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |
Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 IČ DPH:
Zhotoviteľ: IČO: 50926004
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš IČ DPH:
Projektant: IČO:
Xxx. Xxxxx Xxxxxx IČ DPH:
Spracovateľ: IČO:
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš IČ DPH:
Poznámka:
Xxxx bez DPH | 274 829,96 | |||
dzba dane | Základ dane | Výška dane | ||
DPHzákladná | 20,00% | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | 274 829,96 | 54 965,99 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 329 795,95 |
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 101
Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu
Miesto: Sklabiná Dátum:
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
Náklady z rozpočtov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ
13.05.2024
Xxx. Xxxxx Xxxxxx SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký
274 829,96 329 795,95
1001
v obci Sklabiná - Oblasť A - energetické aktivity
240 676,90
288 812,28
1002 Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť B - iné aktivity
34 153,06
40 983,67
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu
Objekt:
1001 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A - energetické aktivity
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná, 991 05 | Sklabiná 211 | IČ DPH: | |||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Xxx. Xxxxx Xxxxxx | IČ DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 240 676,90 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 240 676,90 | 20,00% | 48 135,38 | ||
Xxxx s DPH | v | EUR | 288 812,28 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu
1001 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A - energetické aktivity
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Xxx. Xxxxx Xxxxxx SAWER s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | 240 676,90 |
HSV - Práce a dodávky HSV | 108 213,86 |
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 84 974,92 |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 21 780,75 |
99 - Presun hmôt HSV | 1 458,19 |
PSV - Práce a dodávky PSV | 110 290,36 |
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 504,03 |
713 - Izolácie tepelné | 394,87 |
732 - Ústredné kúrenie - strojovne | 17 554,60 |
734 - Ústredné kúrenie - armatúry | 38 372,84 |
764 - Konštrukcie klampiarske | 4 968,36 |
766 - Konštrukcie stolárske | 22 516,09 |
767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 20 450,53 |
771 - Podlahy z dlaždíc | 1 091,24 |
784 - Maľby | 4 437,80 |
M - Práce a dodávky M | 22 172,68 |
21-M - Elektromontáže | 22 172,68 |
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu
1001 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A - energetické aktivity
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Xxx. Xxxxx Xxxxxx SAWER s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D HSV | Práce a dodávky HSV | 108 213,86 |
D 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 84 974,92 |
Náklady z rozpočtu 240 676,90
1 | K | 000000000.Xx | Skriňa prípojková plastová dvojkrídlová - montáž na vonk. fasáde rozmer 800x400 mm | ks | 1,000 | 22,242 | 22,24 |
2 | M | 357110014610. Sa | Skriňa prípojková plastová zapustená na vonk. fasáde, rozmer: 800x400 mm | ks | 1,000 | 85,693 | 85,69 |
3 | K | 000000000.Xx | Skriňa prípojková plastová - montáž na vonk. fasáde rozmer 400x400 mm | ks | 1,000 | 13,109 | 13,11 |
4 | M | 357110014750. Sa | Skriňa prípojková plastová zapustená na vonk. fasáde, rozmer: 400x400 mm | ks | 1,000 | 45,458 | 45,46 |
5 | K | 610991111.S | Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií | m2 | 514,040 | 1,457 | 748,96 |
6 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - vnútorné ostenia | m2 | 146,625 | 1,858 | 272,43 |
7 | K | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - | m2 | 146,625 | 4,373 | 641,19 |
8 | K | 612460203.S | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm - vnútorné ostenia | m2 | 146,625 | 11,327 | 1 660,82 |
9 | K | 612460206.S | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm - vnútorné ostenia | m2 | 146,625 | 7,599 | 1 114,20 |
10 | K | 620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 514,040 | 1,693 | 870,27 |
11 | K | 622401801.S | Príplatok za omietanie vonkajších pilierov a stĺpov zo suchých zmesí - plochy bez | m2 | 45,382 | 3,314 | 150,40 |
12 | K | 622460114.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom pod KZS | m2 | 959,037 | 2,914 | 2 794,63 |
13 | K | 000000000.Xx | Príprava vonkajšieho podkladu stien adhéznym mostíkom - plochy bez zateplenia | m2 | 45,382 | 3,429 | 155,61 |
14 | K | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - KZS | m2 | 959,037 | 2,234 | 2 142,49 |
15 | K | 000000000.Xx | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - sokel | m2 | 59,245 | 2,244 | 132,95 |
16 | K | 622460151.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - plochy bez zateplenia | m2 | 45,382 | 5,331 | 241,93 |
17 | K | 000000000.Xx | Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm - plochy bez zateplenia | m2 | 45,382 | 12,918 | 586,24 |
18 | K | 622460383.S | Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm - plochy bez zateplenia | m2 | 45,382 | 7,899 | 358,47 |
19 | K | 622461033.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm | m2 | 959,037 | 12,928 | 12 398,43 |
PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
20 | K | 000000000.Xx | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - plochy bez | m2 | 45,382 | 2,415 | 109,60 |
21 | K | 000000000.Xx | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - plochy bez zateplenia | m2 | 45,382 | 12,658 | 574,45 |
22 | K | 622461511.S | Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 40 do 50 % | m2 | 757,227 | 15,211 | 11 518,18 |
23 | K | 622465113.S | Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 100% - sokel bez zateplenia | m2 | 20,360 | 8,951 | 182,24 |
24 | K | 622465117.S | Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový odvlhčovací špeciálny, krytie 100% - sokel bez zateplenia | m2 | 20,360 | 8,474 | 172,53 |
25 | K | 622465243.S | Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, hydrofobizovaná (soklová) omietka, hr. 20 mm - sokel bez zateplenia | m2 | 20,360 | 25,831 | 525,92 |
26 | K | 000000000.Xx | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery - sokel bez | m2 | 20,360 | 2,310 | 47,03 |
27 | K | 000000000.Xx | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm-omietka na sokel - sokel bez zateplenia | m2 | 20,360 | 12,219 | 248,78 |
28 | K | 622467583 | Vonkajšia omietka sokla, ušľachtilá pastovitá silikónosilikátová, hr. 2 mm | m2 | 58,345 | 20,416 | 1 191,17 |
29 | K | 625250583.S | Kontaktný zatepľovací systém vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy - zateplenie rímsy | m2 | 15,028 | 29,290 | 440,17 |
30 | K | 000000000.Xx | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy - zateplenie balkónov. loggi a bet. striešokí | m2 | 49,553 | 31,054 | 1 538,82 |
31 | K | 000000000.Xx | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy - Zateplenie atiky | m2 | 29,434 | 29,942 | 881,31 |
32 | K | 625250590.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm, zatĺkacie kotvy | m2 | 58,345 | 45,641 | 2 662,92 |
33 | K | 625250594.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy - sokel pri hlavnom vstupe do MŠ a na balkónoch do výšky 0,3 m | m2 | 3,270 | 58,715 | 192,00 |
34 | K | 625250613.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm | m2 | 0,900 | 28,524 | 25,67 |
35 | K | 625250733.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy | m2 | 20,250 | 30,923 | 626,19 |
36 | K | 625250741.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, zatĺkacie kotvy | m2 | 694,877 | 48,143 | 33 453,46 |
37 | K | 625250762.S | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm | m2 | 146,625 | 35,303 | 5 176,30 |
38 | K | 632451621.S | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón hr. 5 mm - balkóny, terasy | m2 | 21,400 | 10,240 | 219,14 |
39 | K | 000000000.Xx | Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 25-50 mm - balkóny, terasy | m2 | 21,400 | 33,802 | 723,36 |
40 | K | 769082785.S.1 | Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t - vetracie mriežky plochej strechy | ks | 27,000 | 1,117 | 30,16 |
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 21 780,75
41 | K | 000000000.Xx | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m | m2 | 952,000 | 2,101 | 2 000,15 |
42 | K | 000000000.Xx | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m | m2 | 952,000 | 1,543 | 1 468,94 |
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
43 | K | 941942911.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m | m2 | 1 904,000 | 0,991 | 1 886,86 |
44 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 184,200 | 3,912 | 720,59 |
45 | K | 944944103.S | Ochranná sieť na boku lešenia | m2 | 952,000 | 1,466 | 1 395,63 |
46 | K | 944944803.S | Demontáž ochrannej siete na boku lešenia | m2 | 952,000 | 0,596 | 567,39 |
47 | K | 953945315.S | Hliníkový soklový profil šírky 163 mm | m | 168,000 | 9,276 | 1 558,37 |
48 | K | 953995401.S | Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou | m | 168,000 | 3,457 | 580,78 |
49 | K | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil | m | 293,250 | 4,409 | 1 292,94 |
50 | K | 953995411.S | Nadokenný profil so skrytou okapničkou | m | 88,650 | 2,881 | 255,40 |
51 | K | 000000000.Xx | Okapový profil so skrytou okapničkou - rímsy, balkón | m | 75,500 | 3,214 | 242,66 |
52 | K | 953995416.S | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou | m | 76,540 | 3,598 | 275,39 |
53 | K | 953995421.S | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný | m | 387,040 | 2,303 | 891,35 |
54 | K | 953995434.S | Profil ukončovací pre vytvorenie prechodu medzi oplechovaním a fasádnym zatepľovacím systémom (plastový) - parapety, balkóny, strecha oplechovanie | m | 138,800 | 13,050 | 1 811,34 |
55 | K | 953997961.S | Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2 | ks | 27,000 | 1,701 | 45,93 |
56 | M | 429720337280. S | Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 154x154x15 mm | ks | 27,000 | 2,031 | 54,84 |
57 | K | 000000000.Xx | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t | m2 | 1,682 | 4,278 | 7,20 |
58 | K | 965043341.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom xx.xx 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - spádový poter na balkóne | m3 | 1,060 | 72,874 | 77,25 |
59 | K | 000000000.Xx | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t - balkóny | m2 | 21,200 | 3,704 | 78,52 |
60 | K | 968061115.S | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | m | 55,100 | 2,266 | 124,86 |
61 | K | 968071116.S | Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t | m | 7,100 | 4,956 | 35,19 |
62 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t | m2 | 1,435 | 19,864 | 28,50 |
63 | K | 968081115.S | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t | m | 283,780 | 5,374 | 1 525,03 |
64 | K | 968081116.S | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t | m | 66,900 | 5,418 | 362,46 |
65 | K | 976071111.S | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t | m | 15,920 | 6,294 | 100,20 |
66 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - vnútorné ostenia | m2 | 200,550 | 2,981 | 597,84 |
67 | K | 000000000.Xx | Otlčenie omietok vonkajších , s očistením betónového muriva, v rozsahu do 100 %, - 0,05900t - nezateplené časti sokla | m2 | 20,360 | 2,174 | 44,26 |
68 | K | 978059631.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t | m2 | 72,183 | 4,675 | 337,46 |
69 | K | 979011111.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným | t | 25,809 | 10,269 | 265,03 |
70 | K | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 25,809 | 7,428 | 191,71 |
71 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 25,809 | 11,673 | 301,27 |
72 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 806,630 | 0,431 | 778,66 |
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
73 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 25,809 | 9,557 | 246,66 |
74 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 206,472 | 1,148 | 237,03 |
75 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 25,809 | 31,351 | 809,14 |
76 | K | 769082785.S | Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t - vetracie mriežky plochej strechy | ks | 27,000 | 0,952 | 25,70 |
77 | K | 000000000.Xx | Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t - hliníková mriežka 0,25*0,35 m | ks | 2,000 | 0,972 | 1,94 |
78 | K | 000000000.Xx | Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2, -0,0024 t - oceľová mriežka 0,35*0,35 m | ks | 1,000 | 1,070 | 1,07 |
79 | K | 769035033.S | Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2 | ks | 3,000 | 4,069 | 12,21 |
80 | M | 429720217900. S | Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi a s rámom, rozmery šxv 350x350 mm | ks | 1,000 | 34,015 | 34,02 |
81 | M | 429720218000. S | Mriežka hliníková so skrutkami a štvorcovými otvormi a s rámom, rozmery šxv 350x250 mm | ks | 2,000 | 33,349 | 66,70 |
82 | K | 769086035.S | Demontáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky), -0,0250 t | ks | 1,000 | 69,417 | 69,42 |
83 | K | 769060230.S | Montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej jednofázové napájanie (max. 2 vnút. jednotky) | ks | 1,000 | 187,811 | 187,81 |
84 | K | 000000000.Xx | Demontáž oceľového rebríka na strechu | m | 7,300 | 9,559 | 69,78 |
85 | K | 767833100.S | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 7,300 | 15,790 | 115,27 |
D PSV | Práce a dodávky PSV | 110 290,36 |
D 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 504,03 |
D 99 Presun hmôt HSV 1 458,19
86 | K | 998011002.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky | t | 92,701 | 8,116 | 752,36 |
87 | K | 998011018.S | Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t | 92,701 | 7,614 | 705,83 |
88 | K | 711210220.S | Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche vodorovnej | m2 | 21,200 | 3,617 | 76,68 |
89 | M | 245650001300. S | Malta hydroizolačná 2-komponentná vláknami vystužená | kg | 152,640 | 2,061 | 314,59 |
90 | K | 711210225.S | Zhotovenie izol. stierky dvojnásobnej hr. 4 mm balkónov a terás na ploche zvislej | m2 | 5,520 | 3,604 | 19,89 |
91 | M | 245650001300. Sa | Malta hydroizolačná 2-komponentná vláknami | kg | 39,744 | 2,186 | 86,88 |
92 | K | 998711102.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,192 | 31,201 | 5,99 |
D 713 Izolácie tepelné 394,87
93 | K | 713170060.S | Montáž tepelnej izolácie z XPS na balkóny a terasy lepením | m2 | 21,200 | 9,559 | 202,65 |
94 | M | 283750000700. S | Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh | m2 | 21,624 | 8,719 | 188,54 |
95 | K | 998713102.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0,117 | 31,481 | 3,68 |
D 732 | Ústredné kúrenie - strojovne | 17 554,60 | |||||
96 | K | 732460 | Tepelné čerpadlo | sub. | 1,000 | 17 554,602 | 17 554,60 |
D 734 | Ústredné kúrenie - armatúry | 38 372,84 | |||||
PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
97 | K | 725 101 | Ústredné vykurovanie | sub. | 1,000 | 38 372,836 | 38 372,84 |
D 764 Konštrukcie klampiarske 4 968,36
98 | K | 764317210.S | Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, železobetónových dosiek - betónová strieška | m2 | 2,940 | 36,075 | 106,06 |
99 | K | 764317800.S | Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t - betónová strieška | m2 | 2,940 | 1,299 | 3,82 |
100 | K | 764351403.S | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm | m | 14,400 | 23,635 | 340,34 |
101 | K | 764351407.S | Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 500 mm | m | 37,300 | 29,831 | 1 112,70 |
102 | K | 764351810.S | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 14,300 | 0,849 | 12,14 |
103 | K | 764351830.S | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 500 mm, - 0,00440t | m | 37,200 | 1,151 | 42,82 |
104 | K | 764351836.S | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° - 0,00009t | ks | 56,000 | 0,731 | 40,94 |
105 | K | 764359841.S | Demontáž kotlíka zberného na plochej streche, -0,00516t | ks | 3,000 | 1,403 | 4,21 |
106 | K | 764410460.S | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330- 400 mm | m | 77,610 | 17,274 | 1 340,64 |
107 | K | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 77,610 | 1,355 | 105,16 |
108 | K | 764421750.S | Oplechovanie ríms z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm - oplechovanie ríms balkónov a terás (okapový plech) | m | 12,700 | 23,088 | 293,22 |
109 | K | 000000000.Xx | Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm, -0,00175t - balkóny, terasy | m | 12,700 | 1,202 | 15,27 |
110 | K | 764430420.S | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm - oplechovanie vysunutých soklov - horná hrana sokla | m | 3,700 | 14,944 | 55,29 |
111 | K | 000000000.Xx | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm - oplechovanie vysunutých soklov - horná hrana sokla | m | 25,400 | 20,037 | 508,94 |
112 | K | 764430430.Sp | Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm - oplechovanie strechy nad vstupod do MŠ | m | 6,500 | 19,781 | 128,58 |
113 | K | 764451402.S | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm | m | 5,200 | 22,239 | 115,64 |
114 | K | 764451404.S | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm | m | 22,500 | 28,683 | 645,37 |
115 | K | 764451802.S | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 mm, -0,00338t | m | 5,100 | 0,792 | 4,04 |
116 | K | 764451804.S | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t | m | 22,200 | 0,883 | 19,60 |
117 | K | 764453844.S | Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t | ks | 6,000 | 1,574 | 9,44 |
118 | K | 998764102.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,913 | 70,248 | 64,14 |
D 766 Konštrukcie stolárske 22 516,09
119 | K | 766621400.S | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 344,780 | 10,835 | 3 735,69 |
120 | M | 283290006100. Sa | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 362,019 | 1,734 | 627,74 |
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
121 | M | 283290006200. Sa | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér- flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 362,019 | 0,758 | 274,41 |
122 | M | 611410010400. S1 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1450x1750 mm, izolačné trojsklo | ks | 7,000 | 343,257 | 2 402,80 |
123 | M | 611410010400. S2 | Plastové okno dvojkrídlové FIX+FIX, vxš 800x2350 mm, izolačné trojsklo | ks | 1,000 | 214,098 | 214,10 |
124 | M | 611410010100. S3 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 0000x0000 mm, izolačné trojsklo | ks | 1,000 | 248,387 | 248,39 |
125 | M | 000000000000. S4 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O so spodným dielom O, vxš 2050x1460 mm, izolačné trojsklo | ks | 19,000 | 382,033 | 7 258,63 |
126 | M | 611410008700. S5 | Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 0000x0000 mm, izolačné trojsklo | ks | 2,000 | 381,957 | 763,91 |
127 | M | 000000000000. S6 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1500x1000 mm, izolačné trojsklo | ks | 1,000 | 170,136 | 170,14 |
128 | M | 611410005500. S7 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 850x850 mm, izolačné trojsklo | ks | 9,000 | 91,491 | 823,42 |
129 | M | 611410005500. S8 | Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1450x1160 mm, izolačné trojsklo | ks | 20,000 | 198,051 | 3 961,02 |
130 | K | 766694141.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 350 mm, dĺžky do 1000 mm | ks | 10,000 | 6,882 | 68,82 |
131 | M | 611560000500. S | Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná | m | 8,650 | 16,123 | 139,46 |
132 | M | 611560000800. S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár | ks | 10,000 | 0,370 | 3,70 |
133 | K | 766694142.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 350 mm, dĺžky 1000-1600 mm | ks | 40,000 | 8,914 | 356,56 |
134 | M | 611560000500. Sh | Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná | m | 52,390 | 15,774 | 826,40 |
135 | M | 611560000800. Sa | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár | ks | 40,000 | 0,384 | 15,36 |
136 | K | 766694143.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 350 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 10,000 | 10,860 | 108,60 |
137 | M | 611560000500. Sr | Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná | m | 19,000 | 14,624 | 277,86 |
138 | M | 611560000800. Sh | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech | ks | 10,000 | 0,429 | 4,29 |
139 | K | 766694980.S | Demontáž parapetnej dosky vnútornej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t | ks | 50,000 | 1,123 | 56,15 |
140 | K | 766694981.S | Demontáž parapetnej dosky vnútornej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t | ks | 10,000 | 1,771 | 17,71 |
141 | K | 998766102.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 4,515 | 35,644 | 160,93 |
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 20 450,53
142 | K | 000000000.Xx | Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy | m | 15,920 | 45,710 | 727,70 |
143 | M | 553520001300. S | Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, dĺžka 2000 mm, kotvenie do podlahy | m | 15,920 | 90,718 | 1 444,23 |
144 | K | 000000000.Xx | Montáž oblúkovej striešky na stenu nad vchodové dvere dĺžky do 1600 mm šírka 1,0 m | ks | 1,000 | 35,635 | 35,64 |
145 | M | 553580017304. Sa | Strieška hliníková z komorového polykarbonátu hr. 6 mm, šxhĺ 1600x900 mm | ks | 1,000 | 266,694 | 266,69 |
146 | K | 000000000.Xx | Montáž striešky na stenu nad vchodové dvere dĺžky nad 2000 mm | ks | 1,000 | 85,443 | 85,44 |
147 | M | 553580017306. Sa | Strieška hliníková z polykarbonátu hr. 6 mm, šxhĺxv3100x900 mm | ks | 1,000 | 426,161 | 426,16 |
148 | K | 767330842a | Montáž držiaka na zástavy s úpravou na prispôsobenie tepelnej izolácie | ks | 1,000 | 104,752 | 104,75 |
149 | K | 000000000.Xx | Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere | ks | 2,000 | 28,716 | 57,43 |
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
150 | K | 767590215.S | Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu - pred hlavným vstupom (zapustené do konštrukcie schodiska - dlažby) | m2 | 1,600 | 1,454 | 2,33 |
151 | M | 000000000000. S | Hliníková rohož s vložkou z gumovej pílky, výška rohože 17 mm | m2 | 1,600 | 246,288 | 394,06 |
152 | K | 767640010.S | Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 56,750 | 19,570 | 1 110,60 |
153 | M | 283290006100. S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 59,588 | 1,865 | 111,13 |
154 | M | 283290006200. S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér- flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z Vinsteturipénrué dvere hliníkové jednokrídlové otočné | m | 59,588 | 0,651 | 38,79 |
155 | M | 553410032000. So | bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 800x2400 mm, izolačné trojsklo V(1s0tu) pné dvere hliníkové jednokrídlové otočné | ks | 1,000 | 1 010,880 | 1 010,88 |
156 | M | 553410032100. St | bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 900x2000 mm, izolačné trojsklo V(9s)tupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné | ks | 1,000 | 1 018,526 | 1 018,53 |
157 | M | 553410032100. Sj | bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 860x2020 mm, izolačné trojsklo V(8s)tupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné | ks | 1,000 | 1 012,426 | 1 012,43 |
158 | M | 553410032100. Sg | bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 880x2050 mm, izolačné trojsklo (7) | ks | 1,000 | 974,773 | 974,77 |
159 | M | 553410032000. Se | Vstupné dvere hliníkové jednokrídlové otočné bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv 700x2050 mm, plné (6) | ks | 1,000 | 742,135 | 742,14 |
160 | M | 553410032200. Sa | Dvere hliníkové dvojkrídlové (s prerušeným tepelným mostom) otváravé šxv 1500x2050 mvmer-ephlnliéní(k5o)vé jednokrídlové otočné | ks | 1,000 | 1 720,464 | 1 720,46 |
161 | M | 553410032100. Sa | bezpečnostné(s prerušeným tepelným mostom) šxv1050x2050 mm, izolačné trojsklo D(4v)ere hliníkové (s prerušeným tepelným | ks | 1,000 | 1 175,188 | 1 175,19 |
162 | M | 553410036900. Sa | mostom) vstupné dvojkrídlové, s nadsvetlíkom, dvere bezpečnostné vxš 2D3v5e0rex1h3li5n0íkmovmé,(iszoplraečrnuéšetnroýjmskltoep(3e)lným | ks | 1,000 | 1 730,252 | 1 730,25 |
163 | M | 553410037900. Sf | mostom) vstupné jednokrídlové, s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, dvere bezpečnostné vxš 2750x1370 mm, izolačné | ks | 1,000 | 2 304,437 | 2 304,44 |
164 | M | 553410038000. Sk | Dvere hliníkové (s prerušeným tepelným mostom) vstupné dvojkrídlové bezpečnostné, s jednym bočnými svetlíkoma s jedným nadsvetlíkom vxš 2600x2700 mm, izolačné | ks | 1,000 | 3 511,672 | 3 511,67 |
165 | K | 000000000.Xx | Montáž mreží pevných skrutkovaním - okná (pôvodné) | m2 | 1,250 | 20,474 | 25,59 |
166 | K | 000000000.Xx | Demontáž a následná montáž oznamovacích tabúľ na obvodovej stene | ks | 4,000 | 8,113 | 32,45 |
167 | K | 000000000.Xx | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t demontáž oceľových mreží na oknách a na dverí | kg | 168,000 | 1,731 | 290,81 |
168 | K | 998767102.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2,442 | 39,301 | 95,97 |
D 771 Podlahy z dlaždíc 1 091,24
169 | K | 000000000.Xx | Montáž soklíkov z obkladačiek do flexibilného lepidla, výšky 90 mm, balkóny | m | 18,400 | 2,801 | 51,54 |
170 | M | 597740001910. Sp | Dlaždice keramické mrazuvzdorné, hr 9 mm, gresové | m2 | 1,877 | 21,838 | 40,99 |
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
171 | K | 771576119.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore - balkóny, terasy | m2 | 22,300 | 19,854 | 442,74 |
172 | M | 597740001910. Si | Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové, hr 9 mm, gresové - balkóny, | m2 | 23,192 | 23,429 | 543,37 |
173 | K | 998771102.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,610 | 20,661 | 12,60 |
D M | Práce a dodávky M | 22 172,68 |
D 21-M | Elektromontáže | 22 172,68 |
D 784 Maľby 4 437,80
174 | K | 784411301.S | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m | m2 | 2 604,340 | 0,331 | 862,04 |
175 | K | 784452271.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m | m2 | 2 604,340 | 1,373 | 3 575,76 |
176 | K | 101 | Výmena svietididiel | sub. | 1,000 | 3 487,785 | 3 487,79 |
177 | K | 103 | Bleskozvod | sub. | 1,000 | 4 637,236 | 4 637,24 |
178 | K | 104 | Fotovoltika | sub | 1,000 | 7 325,673 | 7 325,67 |
179 | K | 104a | Batériový modul | sub. | 1,000 | 4 881,390 | 4 881,39 |
180 | K | 105 | Elektroinštalácia kotolne | sub. | 1,000 | 1 302,047 | 1 302,05 |
181 | K | 111 | Demontáž a následná montáž vonkajších svietidiel | ks | 3,000 | 19,621 | 58,86 |
182 | K | 000000000.Xx | Demontáž a spätná montáž káblových rozvodov na vonk. fasáde | m | 284,000 | 1,689 | 479,68 |
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu
Objekt:
1002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť B - iné aktivity
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná, 991 05 | Sklabiná 211 | IČ DPH: | |||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Xxx. Xxxxx Xxxxxx | IČ DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 34 153,06 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 34 153,06 | 20,00% | 6 830,61 | ||
Xxxx s DPH | v | EUR | 40 983,67 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu
1002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť B - iné aktivity | ||
Miesto: Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 |
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | Projektant: | Xxx. Xxxxx Xxxxxx |
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | Spracovateľ: | SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 |
01 Veľký Krtíš | ||
Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] | |
Náklady z rozpočtu | 34 153,06 | |
HSV - Práce a dodávky HSV | 14 844,93 | |
1 - Zemné práce | 667,81 | |
2 - Zakladanie | 2 849,05 | |
4 - Vodorovné konštrukcie | 608,83 | |
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | 5 950,41 | |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 3 929,84 | |
99 - Presun hmôt HSV | 838,99 | |
PSV - Práce a dodávky PSV | 19 308,13 | |
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | 2 530,31 | |
725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety | 1 003,93 | |
764 - Konštrukcie klampiarske | 425,97 | |
767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 2 934,69 | |
771 - Podlahy z dlaždíc | 5 018,77 | |
781 - Obklady | 7 394,46 | |
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť A a B spolu
1002 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ v obci Sklabiná - Oblasť B - iné aktivity
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Xxx. Xxxxx Xxxxxx SAWER s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D HSV | Práce a dodávky HSV | 14 844,93 |
D 1 | Zemné práce | 667,81 |
Náklady z rozpočtu 34 153,06
1 | K | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre nový chodník vedľa navrhovanej rampy (trávnatá plocha) | m3 | 3,780 | 6,961 | 26,31 |
2 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 3,780 | 1,006 | 3,80 |
3 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm x xxxx.3 do 100 m3 - rampa | m3 | 6,370 | 29,729 | 189,37 |
4 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 6,370 | 8,732 | 55,62 |
5 | K | 132211101.S | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 0,640 | 64,059 | 41,00 |
6 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 10,790 | 4,113 | 44,38 |
7 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 10,790 | 7,389 | 79,73 |
8 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 1,890 | 3,163 | 5,98 |
9 | M | 583310003600. S | Štrkopiesok frakcia 8-16 mm | t | 3,572 | 12,414 | 44,34 |
10 | K | 174101102.S | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 2,952 | 12,348 | 36,45 |
11 | M | 000000000000. S | Štrkopiesok frakcia 0-63 mm | t | 5,579 | 11,664 | 65,07 |
12 | K | 181301101.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, xx.xx 100 mm | m2 | 54,000 | 1,403 | 75,76 |
D 2 Zakladanie 2 849,05
13 | K | 273313611.S | Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20 - pod rozšírenie schodiska | m3 | 0,480 | 84,109 | 40,37 |
14 | K | 000000000.Xx | Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25 - rozšírenie chodníka pri rampe | m3 | 1,890 | 84,535 | 159,77 |
15 | K | 273321312.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 - ŽB doska rampy | m3 | 2,609 | 100,596 | 262,45 |
16 | K | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné - bočné strany ŽB dosky | m2 | 14,640 | 15,899 | 232,76 |
17 | K | 000000000.Xx | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné - betónový chodník | m2 | 11,500 | 14,585 | 167,73 |
18 | K | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 14,640 | 4,452 | 65,18 |
PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
19 | K | 000000000.Xx | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 11,500 | 4,623 | 53,16 |
20 | K | 273362021.S | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI- ŽB doska rampy | t | 0,051 | 1 786,695 | 91,12 |
21 | K | 000000000.Xx | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI - betónový chodník | t | 0,055 | 1 702,309 | 93,63 |
22 | K | 274271031.S | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm - steny rampy | m3 | 1,600 | 165,487 | 264,78 |
23 | K | 274361825.S | Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) | t | 0,160 | 1 391,606 | 222,66 |
24 | K | 274313611.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 - rozšírenie schodiska | m3 | 0,640 | 83,339 | 53,34 |
25 | K | 274321211.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 12/15 - podklad pod základový | m3 | 0,910 | 87,591 | 79,71 |
26 | K | 274321312.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25 | m3 | 5,460 | 90,948 | 496,58 |
27 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) - schodisko, rampa | t | 0,366 | 1 545,928 | 565,81 |
D 4 Vodorovné konštrukcie 608,83
28 | K | 430321315.S | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 - schodisko pred hlavným vstupom | m3 | 2,079 | 123,039 | 255,80 |
29 | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505) - schodisko pred hlavným vstupom | t | 0,125 | 1 754,916 | 219,36 |
30 | K | 430362021.S | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - schodisko pred hlavným vstupom | t | 0,050 | 1 757,154 | 87,86 |
31 | K | 434351141.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie - schodisko pred hlavným vstupom | m2 | 2,420 | 15,255 | 36,92 |
32 | K | 434351142.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie - schodisko pred hlavným vstupom | m2 | 2,420 | 3,675 | 8,89 |
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 5 950,41
33 | K | 612460121.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou - hygienické zariadenia | m2 | 162,700 | 1,825 | 296,93 |
34 | K | 612460151.S | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm - hygienické zariadenia | m2 | 162,700 | 5,001 | 813,66 |
35 | K | 612460203.S | Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm - hygienické zariadenia | m2 | 162,700 | 10,824 | 1 761,06 |
36 | K | 612460206.S | Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm - hygienické zariadenia | m2 | 162,700 | 6,800 | 1 106,36 |
37 | K | 622460112.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom - bočné steny rampy | m2 | 6,480 | 2,605 | 16,88 |
38 | K | 622460124.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery- bočné steny | m2 | 6,480 | 2,413 | 15,64 |
39 | K | 000000000.Xx | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 2 mm - na bočné steny rampy | m2 | 6,480 | 13,483 | 87,37 |
40 | K | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením- bočné | m2 | 6,480 | 8,362 | 54,19 |
41 | K | 632451622.S | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm - hygienické zariadenia | m2 | 56,540 | 17,394 | 983,46 |
42 | K | 000000000.Xx | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm - vonk. schodiská na 1 NP | m2 | 9,290 | 16,853 | 156,56 |
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
43 | K | 000000000.Xx. 1 | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofilačnou) maltou na betón a murivo hr. 10 mm - vonk. schodisko do MŠ | m2 | 14,030 | 16,080 | 225,60 |
44 | K | 000000000.Xx | Dlažba z betónových dlaždíc hr. 20 mm do cem malty MC-10 - vonk. rampa | m2 | 12,160 | 35,584 | 432,70 |
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 929,84
45 | K | 000000000.Xx | Búranie nevyhovujúcich bet. rámp a múrika pred novou rampou | m3 | 0,414 | 84,943 | 35,17 |
46 | K | 000000000.Xx. 1 | Búranie schodov pred zrušeným vstupom | m3 | 1,478 | 78,080 | 115,40 |
47 | K | 000000000.Xx | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - búranie betónového chodníka pod rampou a pod rozšírením schodiskom pred hl. vstupom | m3 | 2,144 | 69,910 | 149,89 |
48 | K | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t - hygien. zariadenia | m2 | 56,540 | 3,797 | 214,68 |
49 | K | 965081812.S.1 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t - vonk. schodisko | m2 | 9,600 | 3,306 | 31,74 |
50 | K | 000000000.Xx | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 23,490 | 3,616 | 84,94 |
51 | K | 974083104.S | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm - betónové hodníky | m | 10,800 | 17,268 | 186,49 |
52 | K | 976071111.S | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t | m | 3,300 | 7,079 | 23,36 |
53 | K | 978059531.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t - hygienické zariadenia, ker. obklad stien | m2 | 162,700 | 3,464 | 563,59 |
54 | K | 979011121.S | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 25,891 | 7,103 | 183,90 |
55 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 25,891 | 13,609 | 352,35 |
56 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 1 812,370 | 0,418 | 757,57 |
57 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 25,891 | 9,280 | 240,27 |
58 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 207,128 | 1,046 | 216,66 |
59 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 25,891 | 29,888 | 773,83 |
D PSV | Práce a dodávky PSV | 19 308,13 |
D 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti | 2 530,31 |
D 99 Presun hmôt HSV 838,99
60 | K | 998011002.S | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky | t | 54,775 | 8,041 | 440,45 |
61 | K | 998011018.S | Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t | 54,775 | 7,276 | 398,54 |
62 | K | 711210100.S | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej - podlahy hygienických zariadení | m2 | 56,540 | 1,968 | 111,27 |
63 | M | 245610000400. S | Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia) | kg | 62,194 | 4,484 | 278,88 |
64 | M | 247710007700. S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii | m | 22,616 | 1,592 | 36,00 |
PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
65 | K | 711210125.S | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej - steny hygienických zariadení | m2 | 162,700 | 0,907 | 147,57 |
66 | M | 245660000550. S | Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice | kg | 219,645 | 4,134 | 908,01 |
67 | K | 711210200.S | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky na vonkajších schodiskách na 1 NP | m2 | 50,970 | 3,654 | 186,24 |
68 | M | 245650000400. Sa | Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1- zložková, pružná | kg | 142,716 | 4,187 | 597,55 |
69 | M | 247710007700. Sa | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii | m | 20,388 | 1,856 | 37,84 |
70 | K | 000000000.Xx | Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky na schodisku do MŠ | m2 | 14,030 | 3,331 | 46,73 |
71 | M | 245650000400. S | Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1- zložková, pružná | kg | 39,284 | 3,971 | 156,00 |
72 | M | 247710007700. S | Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii | m | 5,612 | 1,800 | 10,10 |
73 | K | 998711102.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,466 | 30,298 | 14,12 |
D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 1 003,93
74 | K | 725110815.S | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, na ďalšie použitie | súb. | 12,000 | 8,857 | 106,28 |
75 | K | 725119307.S | Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej | ks | 12,000 | 24,900 | 298,80 |
76 | K | 725210822.S | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, na ďalšie použitie | súb. | 15,000 | 6,805 | 102,08 |
77 | K | 725219401.S | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | ks | 15,000 | 33,105 | 496,58 |
78 | K | 998725102.S | Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,008 | 23,770 | 0,19 |
D 764 Konštrukcie klampiarske 425,97
79 | K | 764421750.S | Oplechovanie ríms z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm - oplechovanie rampy(okapový plech) | m | 17,600 | 24,119 | 424,49 |
80 | K | 998764102.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,024 | 61,753 | 1,48 |
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 934,69
81 | K | 000000000.Xx | Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy - zábradlie vonkajšej rampy | m | 23,000 | 45,309 | 1 042,11 |
82 | M | 553520001300. S | Zábradlie nerezové, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy - zábradlie vonkajšej rampy | m | 23,000 | 82,286 | 1 892,58 |
D 771 Podlahy z dlaždíc 5 018,77
83 | K | 771275307.S | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu - vonkajšie chodiská na 1 NP | m2 | 18,790 | 20,883 | 392,39 |
84 | M | 597740001910. S | Dlaždice keramické protišmykové s drážkami, mrazuvzdorné, hr 10 mm, gresové | m2 | 19,542 | 23,024 | 449,94 |
85 | K | 000000000.Xx | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu - schody do MŠ | m2 | 14,030 | 20,128 | 282,40 |
86 | M | 597740001910. Sg | Dlaždice keramické protišmykové s drážkami, mrazuvzdorné, hr 10 mm, gresové | m2 | 14,591 | 19,886 | 290,16 |
87 | K | 000000000.Xx | Montáž schod. profilu - schodisko do MŠ | m | 26,400 | 0,941 | 24,84 |
88 | M | 553610000700. Sg | Profil nerezový na schodisku - schodisko do MŠ | m | 26,400 | 9,734 | 256,98 |
89 | K | 000000000.Xx | Montáž soklíkov z obkladačiek do flexibilného lepidla, výšky 90 mm, Závetrie pred hl. vstupom | m | 7,800 | 2,548 | 19,87 |
PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
90 | M | 597740001910. Sp | Dlaždice keramické mrazuvzdorné, hr 9 mm, gresové | m2 | 0,796 | 20,245 | 16,12 |
91 | K | 771576119.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore - hygienické zariadenia | m2 | 56,540 | 17,611 | 995,73 |
92 | M | 597740002500. S | Dlaždice keramické, hr. 8 mm, gresové glazované | m2 | 58,802 | 16,989 | 998,99 |
93 | K | 771576119.S.1 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore -závetrie pred hlavným vstupom | m2 | 19,120 | 20,263 | 387,43 |
94 | M | 597740001910. Si | Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové, hr 9 mm, gresové - hlavný | m2 | 19,885 | 23,106 | 459,46 |
95 | K | 000000000.Xx | Montáž schod. profilu - vonkajšie schodiská na 1 NP | m | 36,000 | 1,111 | 40,00 |
96 | M | 553610000700. Sa | Profil nerezový na schodisku - vonkajšie schodiská na 1 NP | m | 36,000 | 9,776 | 351,94 |
97 | K | 998771102.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2,504 | 20,973 | 52,52 |
D 781 Obklady 7 394,46
98 | K | 781445211.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného - hygienické zariadenia | m2 | 162,700 | 20,021 | 3 257,42 |
99 | M | 597640002300. S | Obkladačky keramické hrúbka 6 mm | m2 | 169,208 | 14,580 | 2 467,05 |
100 | K | 000000000.Xx | Montáž kovových profilov pre obklad do tmelu - pre keram. obklady | m | 132,600 | 0,819 | 108,60 |
101 | M | 553610015500. Sg | Nerezový rohový profil pre obklady | m | 133,926 | 11,293 | 1 512,43 |
102 | K | 998781102.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 2,372 | 20,641 | 48,96 |
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:
230409
Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
JKSO: KS:
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.5.2024
Objednávateľ: IČO: 00319554
Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | IČ DPH: | |
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČO: IČ DPH: | 50926004 |
Projektant: | IČO: | |
Ing.Xxxxx | XX DPH: | |
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: |
Poznámka:
Cena bez DPH | 4 881,39 | |||
dzba dane | Základ dane | Výška dane | ||
DPHzákladná | 20,00% | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | 4 881,39 | 976,28 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 5 857,67 |
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 230409
Stavba:
Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum:
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
Náklady z rozpočtov
13.05.2024
Ing.Vajko
SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký
4 881,39 5 857,67
230409
Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
4 881,39
5 857,67
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná, 991 05 | Sklabiná 211 | IČ DPH: | |||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 4 881,39 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 4 881,39 | 20,00% | 976,28 | ||
Xxxx s DPH | v | EUR | 5 857,67 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | 4 881,39 |
M - Práce a dodávky M | 4 881,39 |
21-M - Elektromontáže | 4 881,39 |
ROZPOČET
Stavba:
Batériový modul - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D M | Práce a dodávky M | 4 881,39 |
D 21-M | Elektromontáže | 4 881,39 |
Náklady z rozpočtu 4 881,39
1 | K | 210501231.S | Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre malý fotovoltický zdroj | súb. | 1,000 | 45,070 | 45,07 |
2 | M | LUNA2000batbl ok10 | LUNA 7,68 kWh, Power control modul | ks | 1,000 | 4 555,540 | 4 555,54 |
3 | M | 383150017300. S | Patch kábel STP, Cat.6A, LSOH bezhalogénový, 20 m | ks | 1,000 | 18,410 | 18,41 |
4 | M | 346510005150. S | Manažment pre hybridné inštalácie (ESS+FV) | ks | 1,000 | 262,370 | 262,37 |
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: | 230407 | ||
Stavba: | Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej | ||
školy s Materskou školou v obci Sklabiná | |||
JKSO: Miesto: | Sklabiná | KS: Dátum: | 13.5.2024 |
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |
Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | IČ DPH: | ||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Projektant: | IČO: | ||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Poznámka:
Cena bez DPH | 4 637,24 | |||
dzba dane | Základ dane | Výška dane | ||
DPHzákladná | 20,00% | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | 4 637,24 | 927,45 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 5 564,69 |
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 230407
Stavba:
Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum:
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
Náklady z rozpočtov
13.05.2024
Ing.Vajko
SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký
4 637,24 5 564,69
230407
Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
4 637,24
5 564,69
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná 991 05 | Sklabiná 211 | IČ DPH: | |||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 4 637,24 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 4 637,24 | 20,00% | 927,45 | ||
Xxxx s DPH | v | EUR | 5 564,69 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | 4 637,24 |
HSV - Práce a dodávky HSV | 1 279,93 |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 279,93 |
M - Práce a dodávky M | 3 357,31 |
21-M - Elektromontáže | 2 617,81 |
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach | 739,50 |
ROZPOČET
Stavba:
Bleskozvod - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D HSV | Práce a dodávky HSV | 1 279,93 |
D 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 1 279,93 |
D M | Práce a dodávky M | 3 357,31 |
D 21-M | Elektromontáže | 2 617,81 |
Náklady z rozpočtu 4 637,24
1 | K | 974042556.S | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t | m | 85,000 | 14,330 | 1 218,05 |
2 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 5,600 | 11,050 | 61,88 |
3 | K | 210220280.S | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | m | 12,000 | 12,100 | 145,20 |
4 | M | 354410055700. S | Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m | ks | 6,000 | 19,980 | 119,88 |
5 | K | 210220803.S | Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový Ø 8 mm | m | 20,000 | 10,950 | 219,00 |
6 | M | 345710009300. S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32 | m | 20,000 | 1,250 | 25,00 |
7 | M | 345710038300. S | Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre povrchovú montáž s 2 skrutkami | ks | 17,000 | 0,340 | 5,78 |
8 | K | 210220831.S | Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20 | ks | 5,000 | 7,650 | 38,25 |
9 | M | 354410030600. S | Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 20 Al | ks | 5,000 | 18,220 | 91,10 |
10 | K | 210220835.S | Podstavec betónový zliatina AlMgSi k zachytávacej tyči JP | ks | 5,000 | 7,760 | 38,80 |
11 | M | 354410024800. S | Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn označenie JP a OB 350x350 | ks | 5,000 | 8,500 | 42,50 |
12 | M | 354410058640. S | Klin nerezový do podstavca, d 330 mm | ks | 5,000 | 1,730 | 8,65 |
13 | K | 210222001.S | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce | m | 140,000 | 2,300 | 322,00 |
14 | M | 354410054700. S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm | kg | 56,000 | 1,540 | 86,24 |
15 | K | 210222020.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce | m | 85,000 | 1,040 | 88,40 |
16 | M | 354410058800. S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm | kg | 90,000 | 1,770 | 159,30 |
17 | K | 210222021.S | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce | m | 20,000 | 1,200 | 24,00 |
18 | M | 354410054800. S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm | kg | 12,500 | 1,540 | 19,25 |
19 | K | 210222031.S | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce | ks | 2,000 | 22,110 | 44,22 |
20 | M | 345410000400. S | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E | ks | 2,000 | 4,060 | 8,12 |
21 | M | 345610005100. S | Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP | ks | 2,000 | 21,620 | 43,24 |
22 | K | 210222101.S | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21, pre vonkajšie práce | ks | 200,000 | 1,110 | 222,00 |
PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
23 | M | 354410035100. S | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová | ks | 200,000 | 1,050 | 210,00 |
24 | M | 354410035200. S | Nadstavec FeZn na betónovú podperu pre plochú strechu označenie Nadstavec PV 21 | ks | 200,000 | 1,440 | 288,00 |
25 | K | 210222240.S | Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce | ks | 5,000 | 2,480 | 12,40 |
26 | M | 840128 | Drôt AI Rd8/11 mäkký, izolácia PVC-plášťom | kg | 7,000 | 7,320 | 51,24 |
27 | M | 354410001500. S | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 | ks | 5,000 | 1,310 | 6,55 |
28 | K | 210222243.S | Svorka FeZn spojovacia SS, pre vonkajšie práce | ks | 40,000 | 1,680 | 67,20 |
29 | M | 354410003400. S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou | ks | 40,000 | 0,530 | 21,20 |
30 | M | 354410003600. S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príložkou | ks | 40,000 | 0,440 | 17,60 |
31 | M | 354410003700. S | Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky bez príložky | ks | 40,000 | 0,350 | 14,00 |
32 | K | 210222246.S | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce | ks | 7,000 | 2,500 | 17,50 |
33 | M | 354410004200. S | Svorka FeZn odkvapová označenie SO | ks | 7,000 | 1,050 | 7,35 |
34 | K | 210222247.S | Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce | ks | 7,000 | 2,320 | 16,24 |
35 | M | 354410004300. S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ | ks | 7,000 | 1,380 | 9,66 |
36 | K | 210222253.S | Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce | ks | 18,000 | 1,680 | 30,24 |
37 | M | 354410001000. S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B | ks | 18,000 | 0,850 | 15,30 |
38 | K | 210800515.S | Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 16 | m | 40,000 | 0,530 | 21,20 |
39 | M | 341110011600. S | Vodič medený CY 16 mm2 | m | 40,000 | 1,530 | 61,20 |
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 739,50
40 | K | 460200173.S | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 85,000 | 6,280 | 533,80 |
41 | K | 460560173.S | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 85,000 | 2,420 | 205,70 |
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: Stavba: | 230406 El. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školouv obci Sklabi | ||
JKSO: Miesto: | Sklabiná | KS: Dátum: 13.5.2024 | |
Objednávateľ: | IČO: | ||
Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | IČ DPH: | ||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Projektant: | IČO: | ||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Poznámka:
Cena bez DPH | 1 302,05 | |||
dzba dane | Základ dane | Výška dane | ||
DPHzákladná | 20,00% | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | 1 302,05 | 260,41 | |
Cena s DPH | v | EUR | 1 562,46 |
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 230406
Stavba:
El. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školouv obci Sklabi
Miesto: Sklabiná Dátum:
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
Náklady z rozpočtov
13.05.2024
Ing.Vajko
SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký
1 302,05 1 562,46
230406
El. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školouv obci Sklabi
1 302,05
1 562,46
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
El. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školouv obci Sklabi
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | IČ DPH: | ||||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 1 302,05 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 1 302,05 | 20,00% | 260,41 | ||
Cena s DPH | v | EUR | 1 562,46 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
El. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školouv obci Sklabi
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | 1 302,05 |
M - Práce a dodávky M | 1 302,05 |
21-M - Elektromontáže | 1 280,18 |
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 21,87 |
ROZPOČET
Stavba:
El. inštalácia kotolne - oblasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školouv obci Sklabi
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D M | Práce a dodávky M | 1 302,05 |
D 21-M | Elektromontáže | 1 280,18 |
Náklady z rozpočtu 1 302,05
1 | K | 210010321.S | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 6,000 | 2,810 | 16,86 |
2 | M | 345410002300. S | Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 68 | ks | 6,000 | 0,520 | 3,12 |
3 | K | 210110403.S | Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu | ks | 2,000 | 3,070 | 6,14 |
4 | K | 210111031.S | Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 6,000 | 3,320 | 19,92 |
5 | M | 358220040900. S | Istiaci modulárny vypínač diaľkový 3P-400 V, 63 A, 3 moduly | ks | 2,000 | 29,110 | 58,22 |
6 | M | 345510001210. S | Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44 | ks | 6,000 | 1,970 | 11,82 |
7 | K | 210120404.S | Istič trojpólový do 63 A | ks | 3,000 | 2,870 | 8,61 |
8 | M | 358220042600. S | Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly | ks | 1,000 | 13,830 | 13,83 |
9 | M | 358230000500. S | Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly | ks | 5,000 | 37,060 | 185,30 |
10 | M | 358220042800. S | Istič 3P, 50 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly | ks | 1,000 | 22,510 | 22,51 |
11 | M | 358220043900. S | Istič 3P, 50 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly | ks | 1,000 | 25,920 | 25,92 |
12 | K | 210120410.S | Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A | ks | 5,000 | 6,200 | 31,00 |
13 | K | 210193071.S | Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác | ks | 1,000 | 13,420 | 13,42 |
14 | M | 357150000365 | Rozvodnicová skriňa oceľoplastová RZA-Z- 2S28, pre zapustenú montáž, OEZ | ks | 1,000 | 35,440 | 35,44 |
15 | M | 345340007925. S | Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44 | ks | 1,000 | 3,470 | 3,47 |
16 | M | 341610014400. S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2 | m | 40,000 | 0,770 | 30,80 |
17 | K | 210800063.S | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 450/750 V 6 mm2 | m | 40,000 | 0,380 | 15,20 |
18 | M | 341110010800. S | Vodič medený CYY 6 mm2 | m | 40,000 | 0,330 | 13,20 |
19 | K | 210800227.S | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2 | m | 40,000 | 0,370 | 14,80 |
20 | K | 210800242.S | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm2 | m | 30,000 | 1,640 | 49,20 |
21 | M | 341610029100. S | Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 5x10 mm2 | m | 30,000 | 8,670 | 260,10 |
22 | K | 210800243.S | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x16mm2 | m | 30,000 | 1,800 | 54,00 |
23 | M | 341610029200. S | Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E30 5x16 mm2 | m | 30,000 | 12,910 | 387,30 |
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 21,87
24 | K | 220110651.S | Montáž skrine RSB 1, vysekanie muriva,osadenie skrine,zamurovanie-v | ks | 1,000 | 21,870 | 21,87 |
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: | 230076 | ||
Stavba: | ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S | ||
MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A | |||
JKSO: Miesto: | Sklabiná | KS: Dátum: | 13.5.2024 |
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |
Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | IČ DPH: | ||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Projektant: | IČO: | ||
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD. | IČ DPH: | ||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Poznámka:
Xxxx bez DPH | 55 927,44 | |||
dzba dane | Základ dane | Výška dane | ||
DPHzákladná | 20,00% | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | 55 927,44 | 11 185,49 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 67 112,93 |
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 230076
Stavba:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A
Miesto: | Sklabiná | Dátum: |
Objednávateľ: | Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | Projektant: |
Zhotoviteľ: | SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | Spracovateľ: |
13.05.2024
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD.
SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov 55 927,44 67 112,93
01 Tepelné čerpadlo - oblasť A | 17 554,60 | 21 065,52 |
02 Vykurovanie - oblasť A | 38 372,84 | 46 047,41 |
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A
Objekt:
01 - Tepelné čerpadlo - oblasť A
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná, 991 05 | Sklabiná 211 | IČ DPH: | |||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD. | IČ DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 17 554,60 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 17 554,60 | 20,00% | 3 510,92 | ||
Xxxx s DPH | v | EUR | 21 065,52 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A
01 - Tepelné čerpadlo - oblasť A
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD.
SAWER s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | 17 554,60 |
HSV - Práce a dodávky HSV | 35,24 |
4 - Vodorovné konštrukcie | 35,24 |
PSV - Práce a dodávky PSV | 17 519,36 |
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | 1 928,72 |
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | 15 590,65 |
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A
01 - Tepelné čerpadlo - oblasť A
Miesto: | Sklabiná | Dátum: |
Objednávateľ: | Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | Projektant: |
Zhotoviteľ: | SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | Spracovateľ: |
13.05.2024
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD. SAWER s.r.o., SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu 17 554,600
D HSV | Práce a dodávky HSV | 35,237 | |||||
D 4 | Vodorovné konštrukcie | 35,237 | |||||
1 | K | 452311121 | Dosky, bloky, sedlá z betónu tr. C 8/10 | m3 | 0,500 | 70,474 | 35,237 |
D PSV | Práce a dodávky PSV | 17 519,363 | |||||
D 733 | Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | 1 928,718 | |||||
2 | K | 733151125.S | Montáž potrubia k tepelnému čerpadlu | m | 22,000 | 6,528 | 143,616 |
3 | M | 196350002100. S | Rúra Uponor Ecoflex Thermo Single 90/200 mm, PN 6, Tmax=95°C | m | 22,000 | 80,674 | 1 774,828 |
4 | K | 892241111.S | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 22,000 | 0,467 | 10,274 |
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 15 590,645
5 | K | 731261000 | Dopojenie chladiaceho okruhu tepelného čerpadla | ks | 1,000 | 126,129 | 126,129 |
6 | K | 731261010 | Spustenie do prevádzky servisným technikom- tep. čerpadlo | ks | 1,000 | 398,196 | 398,196 |
7 | M | 484730007800. S484730007900. | Pripojovacia sada - lisované pripojenie | sada | 1,000 | 251,584 | 251,584 |
8 | M | S | Gumené podstavce malé na rovnú podlahu | sada | 1,000 | 35,092 | 35,092 |
9 | K | 769046003.S | Montáž tepelného čerpadla | ks | 1,000 | 402,671 | 402,671 |
10 | M | 484730000300. S.1 | Buderus Logatherm WLW286-22 A | ks | 1,000 | 14 119,111 | 14 119,111 |
11 | K | 998769201.S | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | % | 209,449 | 1,231 | 257,862 |
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A
Objekt:
02 - Vykurovanie - oblasť A
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabiná | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná, 991 05 | Sklabiná 211 | IČ DPH: | |||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD. | IČ DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 38 372,84 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 38 372,84 | 20,00% | 7 674,57 | ||
Xxxx s DPH | v | EUR | 46 047,41 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Objekt:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A
02 - Vykurovanie - oblasť A
Miesto: Sklabiná Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD.
SAWER s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | 38 372,84 |
HSV - Práce a dodávky HSV | 400,40 |
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 400,40 |
PSV - Práce a dodávky PSV | 36 368,56 |
713 - Izolácie tepelné | 1 741,46 |
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod | 829,73 |
731 - Ústredné kúrenie - kotolne | 907,34 |
732 - Ústredné kúrenie - strojovne | 9 128,89 |
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie | 9 357,97 |
734 - Ústredné kúrenie - armatúry | 4 164,13 |
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 10 041,81 |
767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 197,23 |
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 1 603,88 |
ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V OBCI SKLABINÁ - OBLASŤ A
02 - Vykurovanie - oblasť A
Miesto: | Sklabiná | Dátum: |
Objednávateľ: | Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | Projektant: |
Zhotoviteľ: | SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | Spracovateľ: |
13.05.2024
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx, PhD. SAWER s.r.o., SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D HSV | Práce a dodávky HSV | 400,400 | |||||
D 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 400,400 | |||||
1 | K | 971056002.S | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t | cm | 1 040,000 | 0,385 | 400,400 |
D PSV | Práce a dodávky PSV | 36 368,558 | |||||
D 713 | Izolácie tepelné | 1 741,455 | |||||
Náklady z rozpočtu 38 372,840
2 | K | 713482121.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm | m | 563,000 | 1,272 | 716,136 |
3 | M | 283310004500. S | Izolačná PE trubica dxhr. 15x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 210,000 | 1,240 | 260,400 |
4 | M | 283310004600. S | Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 85,000 | 1,136 | 96,560 |
5 | M | 283310004700. S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 98,000 | 1,354 | 132,692 |
6 | M | 283310004800. S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 130,000 | 1,565 | 203,450 |
7 | M | 283310004900. S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 40,000 | 1,859 | 74,360 |
8 | K | 713482122.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm | m | 15,000 | 2,921 | 43,815 |
9 | M | 283310005100. S | Izolačná PE trubica dxhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 15,000 | 3,107 | 46,605 |
10 | K | 713482123.S | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm | m | 15,000 | 3,245 | 48,675 |
11 | M | 283310005500. S | Izolačná PE trubica dxhr. 89x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky | m | 15,000 | 6,358 | 95,370 |
12 | K | 998713201.S | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 22,127 | 1,057 | 23,392 |
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 829,730
13 | K | 722262152 | Montáž dopúšťania vody do systému | ks | 1,000 | 46,850 | 46,850 |
14 | M | 5514680099 | Napúšťací ventil Typ VF06 Honeywell | ks | 1,000 | 34,543 | 34,543 |
15 | K | 722263420.S | Montáž vodomeru závitového jednovtokového suchobežného | ks | 1,000 | 26,423 | 26,423 |
16 | M | 388240000100 | Vodomer závitový DN 50 | ks | 1,000 | 203,886 | 203,886 |
PČ | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
17 | M | 389510000800. S | Šróbenie 1 pár pre vodomer | ks | 1,000 | 35,849 | 35,849 |
18 | K | 722270130.S | Montáž zmäkčovacieho filtra | ks | 1,000 | 12,701 | 12,701 |
19 | M | 436310000300. S | Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,6 m3/h, rozmer 340x510x680 mm | ks | 1,000 | 463,824 | 463,824 |
20 | K | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 10,409 | 0,543 | 5,654 |
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 907,337
21 | K | 731251012.S | Montáž kotla oceľového elektrického 31-40 kW | ks | 1,000 | 107,569 | 107,569 |
22 | M | 484140001000. S | Elektrokotol nástenný bez expanznej nádoby, výkon 36 kW Buderus LOGAMAX E213-36 | ks | 1,000 | 767,855 | 767,855 |
23 | K | 998731201.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 12,553 | 2,542 | 31,913 |
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 9 128,888
24 | K | 722211201 | Montáž filtra magnetického | ks | 2,000 | 25,220 | 50,440 |
25 | M | 3899015860 | Odkaľovač magnetický | ks | 2,000 | 327,854 | 655,708 |
26 | K | 731261035 | Dodávka a montáž elektroinštalácie | súb. | 1,000 | 542,467 | 542,467 |
27 | K | 732111431.S | Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm | ks | 1,000 | 17,225 | 17,225 |
28 | M | 484650000900. S | Rozdelovač a zberač modul 80 mm, 2 vetvy, dĺžka 500 mm, hrdlo výstupné G 1", hrdlo od zdroja G 5/4", výška hrdiel 100 mm | ks | 1,000 | 187,243 | 187,243 |
29 | K | 732331012.S | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l | ks | 1,000 | 9,148 | 9,148 |
30 | M | 484630006400. S | Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar | ks | 1,000 | 40,032 | 40,032 |
31 | K | 732331054.S | Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l | ks | 1,000 | 29,180 | 29,180 |
32 | M | 484630006900. S | Nádoba expanzná s membránou, objem 200 l, 6 bar | ks | 1,000 | 350,436 | 350,436 |
33 | K | 732331989.S | Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe 1" | ks | 2,000 | 10,069 | 20,138 |
34 | M | 197730031894. S | Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" s manometrom | ks | 2,000 | 109,239 | 218,478 |
35 | K | 732351020.S | Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem 1000 l | ks | 1,000 | 114,202 | 114,202 |
36 | M | 484420017500. S | Zásobník akumulačný pre ohrev pitnej vody, objem 1000 l | ks | 1,000 | 2 947,449 | 2 947,449 |
37 | K | 732429115.S | Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 80 | súb. | 1,000 | 16,116 | 16,116 |
38 | M | 426110007400. S | Čerpadlo obehové, DN 80, max. dopravná výška 6 m, liatinové, stavebná dĺžka 240 mm, PN 6/10 | ks | 1,000 | 2 078,146 | 2 078,146 |
39 | K | 732470000.S | Montáž bezpečnostnej skupiny | súb. | 1,000 | 106,388 | 106,388 |
40 | M | 405570004000 | Logamatic MM 100 | ks | 1,000 | 126,548 | 126,548 |
41 | M | 405610000100. S405610000200. | Logamatic RC100 | ks | 2,000 | 34,887 | 69,774 |
42 | M | S | Buderus ACU MH | ks | 1,000 | 27,752 | 27,752 |
43 | M | 484120021500. S | Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku v spojení s diaľkovým, káblovým ovládaním | ks | 1,000 | 49,995 | 49,995 |
44 | K | 732470020.S | Montáž čerpadlovej skupiny | ks | 2,000 | 48,495 | 96,990 |
45 | M | 484720025200. S | Čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým čerpadlom | ks | 2,000 | 637,177 | 1 274,354 |
46 | K | 998732201.S | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 114,366 | 0,880 | 100,679 |
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 9 357,971
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
47 | K | 733113113.S | Xxxxxxxx z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15 | ks | 112,000 | 3,825 | 428,400 |
48 | K | 733113115.S | Xxxxxxxx z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25 | ks | 2,000 | 6,848 | 13,696 |
49 | K | 733113116.S | Xxxxxxxx z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32 | ks | 8,000 | 9,822 | 78,576 |
50 | K | 733113118.S | Xxxxxxxx z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových nad DN 50 | ks | 6,000 | 21,559 | 129,354 |
51 | K | 733125003.S | Xxxxxxxx z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 | m | 210,000 | 9,904 | 2 079,840 |
52 | K | 733125006.S | Xxxxxxxx z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 | m | 85,000 | 10,906 | 927,010 |
53 | K | 733125009.S | Xxxxxxxx z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 | m | 98,000 | 11,869 | 1 163,162 |
54 | K | 733125012.S | Xxxxxxxx z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 | m | 130,000 | 15,910 | 2 068,300 |
55 | K | 733125015.S | Xxxxxxxx z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 | m | 40,000 | 18,874 | 754,960 |
56 | K | 733125018.S | Xxxxxxxx z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 | m | 15,000 | 23,463 | 351,945 |
57 | K | 733125027.S | Xxxxxxxx z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 88,9x2,0 | m | 15,000 | 55,302 | 829,530 |
58 | M | 2861582090 | Chránička pre rúrku DN 20-300mm | m | 50,000 | 0,995 | 49,750 |
59 | K | 892241111.S | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 593,000 | 0,609 | 361,137 |
60 | K | 998733201.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 117,156 | 1,044 | 122,311 |
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 4 164,133
61 | K | 734213270.S | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou | ks | 4,000 | 2,291 | 9,164 |
62 | M | 551210009300. S | Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou klapkou | ks | 4,000 | 6,185 | 24,740 |
63 | K | 734223030.S | Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového | ks | 2,000 | 5,162 | 10,324 |
64 | M | 551210044308 | Ventil STRÖMAX -GR DN 32, priamy vyvažovací, 2 vrty 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdloxhrdlo, HERZ | ks | 2,000 | 82,267 | 164,534 |
65 | K | 734223208.S.1 | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | súb. | 56,000 | 1,494 | 83,664 |
66 | M | 551280002000. S.1 | Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast | ks | 56,000 | 10,224 | 572,544 |
67 | K | 734223255.S.1 | Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies | ks | 56,000 | 3,233 | 181,048 |
68 | M | 551290007700. S | Regulačné a uzatvárateľné šróbenie pre vykurovacie telesá pre priamy dvojtrubkový systém 3/4", PN 10, niklovaná mosadz | ks | 56,000 | 14,611 | 818,216 |
69 | K | 734223257.S | Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá | ks | 112,000 | 2,648 | 296,576 |
70 | M | 197730082400. S | Sada zverného šróbenia so vsuvkou, 3/4"x15x1 niklovaná mosadz | sada | 112,000 | 5,172 | 579,264 |
71 | K | 734224015.S | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 | ks | 6,000 | 2,586 | 15,516 |
72 | M | 551210044900. S | Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm | ks | 6,000 | 13,740 | 82,440 |
73 | K | 734224021.S | Montáž guľového kohúta závitového G 2 | ks | 3,000 | 3,783 | 11,349 |
74 | M | 551210045100. S | Guľový ventil 2”, páčka chróm | ks | 3,000 | 47,659 | 142,977 |
75 | K | 734224024.S | Montáž guľového kohúta závitového G 3" | ks | 6,000 | 6,115 | 36,690 |
76 | M | 551210045300. S | Guľový ventil 3”, páčka chróm | ks | 6,000 | 125,820 | 754,920 |
77 | K | 734240015.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 | ks | 1,000 | 4,531 | 4,531 |
78 | M | 551190001100. S | Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1,000 | 18,173 | 18,173 |
79 | K | 734240025.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 2 | ks | 1,000 | 7,521 | 7,521 |
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
80 | M | 551190001300. S | Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 1,000 | 41,438 | 41,438 |
81 | K | 734240035.S | Montáž spätnej klapky závitovej G 3 | ks | 3,000 | 11,728 | 35,184 |
82 | M | 551190001500. S | Spätná klapka vodorovná závitová 3", PN 10, pre vodu, mosadz | ks | 3,000 | 84,883 | 254,649 |
83 | K | 734291113 | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 | ks | 2,000 | 3,838 | 7,676 |
84 | K | 998734201.S | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 56,927 | 0,193 | 10,995 |
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 10 041,810
85 | K | 735153300.S | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 % | ks | 56,000 | 1,413 | 79,128 |
86 | K | 735154140.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 | ks | 10,000 | 21,083 | 210,830 |
87 | M | 484530020900 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 1,000 | 100,018 | 100,018 |
88 | M | 484530021000 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 3,000 | 105,886 | 317,658 |
89 | M | 484530021100 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 6,000 | 122,692 | 736,152 |
90 | K | 735154141.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 | ks | 21,000 | 18,279 | 383,859 |
91 | M | 484530021200 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x700x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 1,000 | 125,284 | 125,284 |
92 | M | 484530021300 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 15,000 | 141,774 | 2 126,610 |
93 | M | 484530021400 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x900x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 5,000 | 138,930 | 694,650 |
94 | K | 735154142.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 20,000 | 19,539 | 390,780 |
95 | M | 484530021500 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 15,000 | 161,377 | 2 420,655 |
96 | M | 484530021700 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 5,000 | 170,748 | 853,740 |
97 | K | 735154143.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm | ks | 3,000 | 20,887 | 62,661 |
98 | M | 484530021800 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 1,000 | 165,962 | 165,962 |
99 | M | 484530021900 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 600x1500x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 2,000 | 201,851 | 403,702 |
100 | K | 735154152.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1,000 | 20,569 | 20,569 |
PČ Ty Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] p | |||||||
101 | M | 484530023100 | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhĺ 900x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 1,000 | 187,667 | 187,667 |
102 | K | 735154242.S | Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm | ks | 1,000 | 21,619 | 21,619 |
103 | M | 484530038500 | Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové RADIK VK 33, vxlxhĺ 600x1000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO | ks | 1,000 | 228,356 | 228,356 |
104 | K | 735158120.S | Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou | ks | 56,000 | 6,239 | 349,384 |
105 | K | 998735201.S | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 123,477 | 1,316 | 162,526 |
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 197,234
106 | K | 767995105.S | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 | kg | 30,000 | 1,105 | 33,150 |
107 | M | 311740009800. S311510000500. | Konzola montážna | ks | 10,000 | 10,569 | 105,690 |
108 | M | S | Ostatný spojovací materiál | kpl | 1,000 | 56,047 | 56,047 |
109 | K | 998767202.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 2,553 | 0,919 | 2,347 |
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 603,882
110 | K | HZS000111 | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - nešpecifikované práce | hod | 10,000 | 7,394 | 73,940 |
111 | K | HZS000113.1 | Vykurovacia skúška | súb | 72,000 | 8,847 | 636,984 |
112 | K | HZS000125.S | Uvedenie do chodu, hydraulické vyregulovanie, nastavenie riadiaceho systému | hod | 40,000 | 13,542 | 541,680 |
113 | K | HZS000213 | Odborná prehliadka tlakových nádob a úradná skúška | súb. | 2,000 | 175,639 | 351,278 |
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód: | 230405 | ||
Stavba: | Výmena svietidiel - olasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti | ||
Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná | |||
JKSO: Miesto: | Sklabina | KS: Dátum: | 13.5.2024 |
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |
Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 | IČ DPH: | ||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Projektant: | IČO: | ||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||
Poznámka:
Cena bez DPH | 3 487,79 | |||
dzba dane | Základ dane | Výška dane | ||
DPHzákladná | 20,00% | 0,00 | 0,00 | |
znížená | 20,00% | 3 487,79 | 697,56 | |
Xxxx s DPH | v | EUR | 4 185,35 |
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 230405
Stavba:
Výmena svietidiel - olasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabina Dátum:
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
Náklady z rozpočtov
13.05.2024
Ing.Vajko
SAWER s.r.o., SNP
711/15 990 01 Veľký
3 487,79 4 185,35
230405
Výmena svietidiel - olasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
3 487,79
4 185,35
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
Výmena svietidiel - olasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
JKSO: | KS: | ||||
Miesto: | Sklabina | Dátum: | 13.05.2024 | ||
Objednávateľ: | IČO: | 00319554 | |||
Obec Sklabiná, 991 05 | Sklabiná 211 | IČ DPH: | |||
Zhotoviteľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Projektant: | IČO: | ||||
Ing.Xxxxx | XX DPH: | ||||
Spracovateľ: | IČO: | 50926004 | |||
XXXXX s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš | IČ DPH: | ||||
Poznámka: | |||||
Cena bez DPH | 3 487,79 | ||||
Základ dane | Sadzba dane | Výška dane | |||
DPH základná | 0,00 | 20,00% | 0,00 | ||
znížená | 3 487,79 | 20,00% | 697,56 | ||
Xxxx s DPH | v | EUR | 4 185,35 | ||
Projektant Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Výmena svietidiel - olasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabina Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | 3 487,79 |
M - Práce a dodávky M | 3 487,79 |
21-M - Elektromontáže | 3 487,79 |
ROZPOČET
Stavba:
Výmena svietidiel - olasť A - Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná
Miesto: Sklabina Dátum: 13.05.2024
Objednávateľ: Obec Sklabiná, 991 05 Sklabiná 211 Projektant: Ing.Xxxxx XXXXX s.r.o.,
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o., SNP 711/15 990 01 Veľký Krtíš Spracovateľ:
SNP 711/15 990
01 Veľký Krtíš
PČ Ty
p
Kód
Popis
MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D M | Práce a dodávky M | 3 487,79 |
D 21-M | Elektromontáže | 3 487,79 |
Náklady z rozpočtu 3 487,79
1 | K | 210100001.S | Ukončenie vodičov v svorke vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 | ks | 152,000 | 0,910 | 138,32 |
2 | M | SIN000010929 | Svietidlo LED 11W 1350lm 4000K 230V IP44 | ks | 28,000 | 22,660 | 634,48 |
3 | M | SIN000011701 | Svietidlo LED so senz. 11W 1700lm 4000K 230V IP54 | ks | 14,000 | 26,770 | 374,78 |
4 | K | 210201001.S | Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 53,000 | 4,810 | 254,93 |
5 | K | 210201041.S | Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 23,000 | 4,490 | 103,27 |
6 | M | 348110000400. S | Svietidlo závesné modulárne žiarivkové 2x18W, IP20, elektronický predradník | ks | 6,000 | 36,930 | 221,58 |
7 | M | 348110000500. S | Svietidlo závesné modulárne žiarivkové 2x36W, IP20, elektronický predradník | ks | 17,000 | 40,850 | 694,45 |
8 | K | 210962027.S | Demontáž svietidla - žiarovkové prenosné 1 zdroj | ks | 53,000 | 8,050 | 426,65 |
9 | K | 210962032.S | Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom | ks | 23,000 | 9,360 | 215,28 |
10 | M | SIN000006824 | Svietidlo LED 20W 1480lm 4100K IP44 biela | ks | 11,000 | 38,550 | 424,05 |
Harmonogram prác
Názov stavby: „Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná“ Objednávateľ: Obec Sklabiná
Zhotoviteľ: SAWER s.r.o. Veľký krtíš
Začiatok stavby: zhotoviteľ je povinný začať stavebné práce do dvoch pracovných dní od prebratia staveniska, ktoré sa uskutoční do piatich pracovných dní po doručení
výzvy na začatie stavebných prác
Ukončenie stavby: 10 kalendárnych mesiacov, vrátane protokolárneho odovzdania diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov mesiacov od začatia stavby v zmysle ZoD, Článok č. III.
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná – oblasť A – energetické aktivity“
p.č. | Názov častí plnenia / mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Prípravné a búracie práce, demontážne práce | _ _ _ _ | |||||||||
2 | Ústredné kúrenie, tepelné čerpadlo, armatúry | _ _ _ _ | _ _ | _ _ | |||||||
3 | Elektromontáže, kotolňa, svietidlá, rozvody, bleskozvod | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | |||||||
4 | Demontáž a následná montáž výplní otvorov (okná, dvere) | _ _ | _ _ _ _ | ||||||||
5 | Fotovoltika, vrátane batériového modulu | _ _ _ | _ _ _ | ||||||||
6 | Úprava povrchov, podlahy a osadenie (terasy, balkóny) | _ _ _ _ | _ _ _ | ||||||||
7 | Zateplenie obvodového plášťa certifikovaným systémom | _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | |||||||
8 | Dokončovacie a klampiarske práce, dažďové zvody | _ _ | _ _ | ||||||||
9 | Vypratanie staveniska, odovzdanie diela | _ _ _ |
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy s Materskou školou v obci Sklabiná – oblasť B – iné aktivity“
p.č. | Názov častí plnenia / mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Zemné práce, zakladanie, výstuž a betonáž práce | _ _ | |||||||||
2 | Úprava povrchov, podlahy a osadenie, izolácie | _ _ | _ _ _ | _ | |||||||
3 | Búranie obkladov a dlažieb, kovových konštrukcií | _ _ | _ _ | _ _ _ _ | |||||||
4 | Konštrukcie klampiarske a doplnkové kovové | _ _ | _ _ _ _ | ||||||||
5 | Úprava povrchov , obklady a dlažby | _ _ _ | _ _ _ | ||||||||
6 | Zdravotechnika, zriaďovacie predmety | _ _ _ _ | _ _ _ | ||||||||
7 | Dokončovacie práce, presuny hmôt, vypratanie staveniska | _ _ _ _ |
Sklabiná, dňa 13.5.2024
SAWER s.r.o., Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, konateľ ……………………………… Obec Sklabiná, Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, starostka obce ………………..………………..