DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4174/2019
číslo smlouvy Zhotovitele: 127PEDA-EDIKT2019
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO 70994234, DIČ CZ70994234
organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ředitelem organizační jednotky
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
Zhotovitel: PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
vedoucí společník, společnosti „PEDASTA – EDIKT“
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32955
8. května 19/5, 410 02 Lovosice IČO 01717243, DIČ CZ01717243 bankovní spojení: XXXX
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: Žižkova 922, 410 02 Lovosice
EDIKT a.s.
společník společnosti „PEDASTA- EDIKT“
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 904
Rudolfovská 641/95, 370 01 České Budějovice IČ: 25172328, DIČ: CZ25172328
bankovní spojení: XXXX
Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava staničních kolejí č113 a 115 v ŽST Lovosice“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 65019191 uzavřely dne 01. 11. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen
„Smlouva o dílo“).
1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen
„Dodatek“). Tento Xxxxxxx představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
1/2
Předmět dodatku
2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) Změnový list stavby č. 1.“
2.2. Článek 3.1. Xxxxxxx o dílo, Xxxx díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí 22 713 137,60 Kč bez DPH.“
2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
Cena díla bez DPH dle základní Xxxxxxx o dílo: 21 633 648,63 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce) + 1 408 863,12 Kč Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce): - 329 374,15 Kč Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce – méněpráce) 22 713 137,60 Kč
Závěrečná ujednání
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
3.2. Tento Xxxxxxx je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Xxxxxxx uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
Přílohy
Změnový list stavby č. 1
V Ústí nad Labem dne 12. 12. 2019 V Lovosicích dne 05. 12. 2019
Objednatel Zhotovitel
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Vít Damašek, jednatel společnosti
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, jednatel společnosti
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o.
Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………………
2/2
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Název zakázky (akce): Oprava staničních kolejí č.113 a 115 v ŽST Lovosice
Číslo veřejné zakázky*: 65019191 (E650-S-4174/2019)
Pořadové číslo změnového listu: 1
Zdůvodnění a popis změny:
Méněpráce na 113 a 000.XX:
Provedena úprava rozsahu prací při svařování termitem a odtavovacím stykovém svařování (porucha pojízdné svařovny Skanska, pojízdnou svařovnu od jiné firmy se nepodařilo sehnat). Úprava umístění závěrných svárů. Kolejnice 60 E2 byly dopraveny na stavbu z jiného skladu, v rozpočtu počítáno se svařením a dodáním kolejnic ze svařovny Duchcov.
SO 01 - pol.č.25 – sváry S49, 6 ks
SO 01 - pol.č.27 – odtavovací stykové svařování UIC, 12 ks SO 01 - pol.č.29 – dosažení dovolené UT napínáním, 2 ks SO 01 - pol.č.45 – naložení kolejnic v Duchcově, 226,275 t SO 01 - pol.č.49 – doprava kolejnic z Duchcova, 112,556 t SO 02 - pol.č.10 – odtavovací stykové svařování UIC, 12 ks SO 02 - pol.č.27 – naložení kolejnic v Duchcově, 208,173 t SO 02 - pol.č.31 – doprava kolejnic z Duchcova, 103,552 t Vícepráce na 113 a 000.XX:
Provedena úprava rozsahu prací při svařování termitem a odtavovacím stykovém svařování (porucha pojízdné svařovny Skanska, pojízdnou svařovnu od jiné firmy se nepodařilo sehnat). Provedeno odtěžení znečištěného kolejového lože do větší hloubky pod ložnou plochu pražce, odvoz výzisku na skládku a doplnění kameniva za vytěžené kolejové lože. Kamenivo pro doplnění kolejového lože bylo dodáno z kamenolomu Měrunice, v rozpočtu se plánovalo dodání z kamenolomu Mariánská skála (rozdíl ve váze kameniva), vzhledem ke krátké době mezi podpisem smlouvy a realizací kamenolom Mariánská skála nebyl schopen dodat požadované množství kameniva.
SO 01 - pol.č.24 – sváry UIC, 10 ks
SO 01 - pol.č.31 – doplnění kameniva, 118,5 m³ SO 01 - pol.č.32 – dodání kameniva, 497,6 t
SO 01 - pol.č.36 – doprava kameniva, 497,6 t
SO 01 - pol.č.42 – odvoz výzisku na skládku, 195,41 t SO 01 - pol.č.44 – poplatek za skládku, 195,41 t
SO 02 - pol.č.8 – sváry UIC, 10 ks
SO 02 - pol.č.14 – doplnění kameniva, 100 m³ SO 02 - pol.č.15 – dodání kameniva, 419,9 t SO 02 - pol.č.19 – doprava kameniva, 419,9 t
SO 02 - pol.č.24 – odvoz výzisku na skládku, 160 t SO 02 - pol.č.26 – poplatek za skládku, 160 t
X
Projednáno s náměstkem pro provoz infrastruktury**: 21.11. a 27.11.2019
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE
* uvedené v registru VZ
**datum projednání s NPI
Finanční vyjádření změny v Kč:
Rekapitulace soupisu prací | Vícepráce [Kč] | Méněpráce [Kč] |
SO 01 - pol.č.24 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.25 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.27 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.29 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.31 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.32 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.36 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.42 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.44 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.45 | XXXX | |
SO 01 - pol.č.49 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.8 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.10 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.14 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.15 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.19 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.24 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.26 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.27 | XXXX | |
SO 02 - pol.č.31 | XXXX | |
Celkem | 1 408 863,12 | 329 374,15 |
Xxxx dle SOD | 21 633 648,63 | |
Cena díla včetně předchozích Dodatků | 21 633 648,63 | |
Cena díla po změně dle Dodatku | 22 713 137,60 | |
Rekapitulace soupisu prací | Vícepráce [%] | Méněpráce [%] |
Cena změn vyjádřená v % z ceny SOD | 6,51 | 1,52 |
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD | 0 | 0 |
Celková cena změn včetně Dodatku vyjádřená v % z ceny SOD | 6,51 | 1,52 |
1/ Návrh změny vypracoval*:
Jméno: XXXX Datum: 29. 11. 2019 Podpis: ………………
x
2/ Stanovisko TDS: Doporučuji Nedoporučuji
Jméno: XXXX Datum: 29. 11. 2019 Podpis: ………………
x
3/ Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji
Jméno: XXXX Datum: 29. 11. 2019 Podpis: ………………
x
4/ Stanovisko NPI OŘ Ústí n.L.: Doporučuji Nedoporučuji
Jméno: XXXX Datum: 29. 11. 2019 Podpis: ………………
x
5/ Stanovisko ředitele OŘ Ústí n.l.: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Jméno: Xxx. Xxxxxx Xxxxxx Datum: 29. 11. 2019 Podpis: ………………
(razítko)
Příloha změnového listu:
Soupis prací
Vyjádření NPI se schválením změnového listu
* jméno, funkce, organizace/firma