1. Město Žebrák
Strana první
Smluvní strany:
1. Město Žebrák
Se sídlem: Náměstí čp. 1, 267 53 Žebrák
IČ: 00234079
Zastoupené: starostou panem Mgr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, r. č.: 661006/ 0479 Bytem: Náměstí čp. 104, 267 53 Žebrák
dále jen jako o b j e d n a t e l a
2. SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Se sídlem: U Pošty čp. 513, 335 01 Nepomuk
IČ: 263 42 812, DIČ: CZ 263 42 812
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 14 184
Zastoupena ve věcech smluvních: Xxxxx Xxxxx, jednatel společnosti dále jen jako z h o t o v i t e l
objednatel a zhotovitel společně dále též jako s m l u v n í s t r a n y
se rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto
dohodu o ukončení smlouvy o dílo
(dále jen „Dohoda“)
I.
Preambule
1.1 Smluvní strany dne 16. 11. 2021 uzavřely Xxxxxxx o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, a to provedení stavebních prací včetně dodávek a služeb dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem Cyklostezka Žebrák – Tlustice, zpracované společností PONTEX,spol. s r.o. (dále jen „stavba“).
1.2 Výše uvedenou stavbu hodlal objednatel financovat z dotace, která mu měla být poskytnuta Státní fond dopravní infrastruktury. Dotace ale objednateli přidělena nebyla. Tudíž objednatel nemůže stavbu realizovat, neboť na její uskutečnění nemá finanční prostředky.
1.3 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody o ukončení smlouvy o dílo.
Strana druhá
II.
Ukončení smlouvy o dílo
2.1 Smluvní strany tímto ke dni uzavření této Dohody ukončují účinnost Smlouvy o dílo, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16. 11. 2021, a jejímž předmětem bylo zhotovení díla, uvedeného v čl. I. odst. 1.1 této Dohody.
2.2 Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu prohlašují, že vůči sobě nemají žádné závazky či pohledávky, které by vyplývaly ze smlouvy o dílo a jsou mezi nimi vypořádána veškerá vzájemná práva i povinnosti z ukončované smlouvy vznikající.
III.
Závěrečná ustanovení
3.1 Dohoda a z ní vyplývající právní vztahy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění. O všech sporech vyplývajících z této Dohody nebo sporech týkajících se jejího porušování, zrušení či neplatnosti rozhodne věcně a místně příslušný soud.
3.2 Veškeré změny a doplňky Dohody mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran písemnou formou. Jiná forma je smluvními stranami v tomto případě vyloučena ve smyslu ust.
§ 564 zákona č. 89/2012 Sb.
3.3 Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž bezprostředně po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno paré Dohody.
3.4 Pokud by některá ustanovení této Dohody byla neplatná, netýká se tato neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy.
3.5 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy na obou jejích stejnopisech.
V Žebráku dne V Nepomuku dne
Xxxxxx Xxxxxx
Digitálně podepsal Xxxxxx Xxxxxx Datum: 2022.08.04
12:14:49 +02'00'
Xxxxx Xxxxx
Digitálně podepsal Xxxxx Xxxxx
Datum: 2022.08.04
10:17:30 +02'00'