ZVÝŠENIE POBYTOVÉHO ŠTANDARDU PACIENTOV
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Predmet zákazky:
ZVÝŠENIE POBYTOVÉHO ŠTANDARDU PACIENTOV
- NEMOCNICA STARÉ MESTO, MICKIEWICZOVA 13, 813 69 BRATISLAVA
Xxxxx zodpovedná za vecnú
a obsahovú stránku predmetu zákazky V Bratislave, dňa 20.10.2020
Osoba zodpovedná za procesnú stránku verejného obstarávania a súlad výzvy na predkladanie ponúk so zákonom
o verejnom obstarávaní
V Bratislave, dňa 20.10.2020
PhDr.. Xxxxxxxxx Xxxxxx
vedúci odboru investícií a prevádzky
Xxx. Xxxxx Xxxxx
samostatný odborný referent
Výzvu schválil
V Bratislave, dňa 20.10.2020
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, MPH.
riaditeľka UNB
Bratislava, október 2020
č. R1-9/348/2019
ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ:
Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo: Pažítková 4, 821 01 Bratislava
Zastúpený: XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, MPH., riaditeľka UNB
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549
IČ DPH: SK 2021700549
Kontaktná osoba: Xxx. Xxxxx Xxxxx
Telefón: x000 0 00000000
URL: xxxx://xx.xxx.xx,
Adresa stránky, priameho prístupu k dokumentácií VO: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/.
Elektronická komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v súlade s časťou II. tejto výzvy bude prebiehať v systému XXXXXXXXX, umiestnenom na webovej adrese:
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/.
2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1. Názov predmetu zákazky: Zvýšenie pobytového štandardu pacientov -
Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:
45215100-8 stavebné práce na objektoch určených pre zdravotníctvo
2.3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 173 618,57 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu neuzatvoriť ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky
2.4 Predmetom zákazky je oprava fasády vstupov A, G a CH - pokladne , oprava čistiacej miestnosti skladu a sociálky I. Internej kliniky, oprava priestorov chirurgie, neurológie a rehabilitácie a oprava záklopu elektrického roštu ÚNB, pracovisko Nemocnica Staré Mesto, Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxx.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 „Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky“ tejto výzvy a predovšetkým vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.
3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
4 VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.
5 MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY
5.1. Miesto realizácie predmetu zákazky: Univerzitná nemocnica Bratislava (ďalej len
„UNB“) pracovisko Nemocnica Staré Mesto, Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxx.
5.2. Doba realizácie predmetu zákazky.
Požadovaný termín plnenia: do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. Termínom plnenia sa rozumie doba vyhotovenia diela. Vyžaduje sa čo najskorší termín vyhotovenia diela.
Termín plnenia uchádzač vyplnení v čl. III, ods. 3 návrhu zmluvy o dielo.
6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1. Predmet zákazky bude financovaný z účelovo vyčlenených prostriedkov pridelených na tento účel zo strany poskytovateľa (Úradu vlády Slovenskej republiky). V prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, resp. ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené, verejný obstarávateľ (ďalej aj „objednávateľ“) si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. Preddavok sa nebude poskytovať.
6.2. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných ústavov zmluvných strán, na základe zmluvy s finančným plnením.
6.3. Splatnosť faktúry je do 60 dní.
7 TYP ZÁKAZKY A ZMLUVA
7.1. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
7.2. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7.3. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí Príloha č. 1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky tejto výzvy
8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
8.2. Lehota viazanosti ponúk je 4 mesiace od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
8.3. Verejný obstarávateľ je oprávnený lehotu viazanosti ponúk primerane predĺžiť. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
ČASŤ II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETLENIE
9 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM, ZÁUJEMCAMI ALEBO UCHÁDZAČMI
9.1 Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v tejto výzve.
9.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému XXXXXXXXX. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi
9.3 XXXXXXXXX je webová aplikácia na doméne xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx .
9.4 Na bezproblémové používanie systému XXXXXXXXX je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome, Microsoft Edge.
9.5 Pravidlá komunikácie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. že sa zásielka dostane do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme XXXXXXXXX považuje okamih jej odoslania v systéme XXXXXXXXX a to v súlade s funkcionalitou systému.
9.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-maily bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
9.7 Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme
XXXXXXXXX v súlade s funkcionalitou systému.
9.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali zákazku prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme XXXXXXXXX a chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
10 VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ POTREBNÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY A PODMIENOK ÚČASTI
10.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom prostredníctvom komunikačného rozhrania systému XXXXXXXXX za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred podľa bodu 10.1.
10.3 Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie výzvy vrátane všetkých prípadných doplnení a úprav výzvy, ktoré môžu byť vydané v rámci vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača.
11 OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY
11.1. Obhliadka miesta plnenia zákazky je dobrovoľná.
11.2. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa odporúča záujemcom vykonať po oboznámení so súťažnými podkladmi za účelom overenia si skutkového stavu dodania predmetu zákazky potrebného k vypracovaniu súťažnej ponuky. Obhliadku miesta vykoná uchádzač podľa vlastnej potreby.
11.3. Z dôvodu zachovania princípov transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti a umožnenia čestnej hospodárskej súťaže sa obhliadky organizujú pre každého záujemcu individuálne.
11.4. Záujemcovia na vykonanie obhliadky miesta zhotovenia stavebných prác sa najneskôr 2 pracovné dni pred uskutočnením obhliadky (v rozsahu - názov záujemcu, meno a priezvisko osoby/osôb, ktorá/ktoré sa obhliadky zúčastnia) nahlásia u kontaktnej osoby:
Xxxxxx Xxxxxx (Nemocnica Staré Mesto, vedúci oddelenia správy a prevádzky), tel. č. 0000000000, e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xx.xxx.xx
Xxxxxxxx Xxxxxx (Riaditeľstvo UNB, investičné oddelenie), tel. č. 0000000000, xxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx,
Zraz záujemcov bude v uvedenom termíne na adrese Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxxx
11.5. Verejný obstarávateľ bude organizovať obhliadky od zverejnenia výzvy do 20.01.2020 v pracovné dni v čase od 9.00 do 12,00 tak, aby vzájomná anonymita
záujemcov bola zabezpečená.
11.6. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že počas obhliadky sa nebude odpovedať na žiadne otázky. Záujemca svoje otázky zašle prostredníctvom inštitútu vysvetľovania podľa bodu 13 tejto časti súťažných podkladov.
11.7. Výdavky záujemcu spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu záujemcu.
ČASŤ III. PRÍPRAVA PONUKY
12 VYHOTOVENIE PONUKY
12.1 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému XXXXXXXXX umiestnenom na webovej adrese xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/. Predloženie ponuky je možné iba registrovaným uchádzačom.
12.2 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
12.3 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme XXXXXXXXX umiestnenom na webovej adrese xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/.
12.4 V predloženej ponuke prostredníctvom systému XXXXXXXXX musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v bode 16 tejto výzvy.
12.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie v zmysle § 22 zákona o VO, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
12.6 Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v tejto výzve, musia byť podpísané:
• uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo
• zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.
12.7 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na 2 desatinné miesta a vložená do systému XXXXXXXXX v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému XXXXXXXXX označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).
12.8 Po úspešnom nahraní ponuky do systému XXXXXXXXX je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
13 JAZYK PONUKY
13.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), to neplatí pre ponuku, ďalšie doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
13.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka).
13.3. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania.
14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Xxxxxx). Pri určovaní cien jednotlivých položiek predmetu zákazky je potrebné venovať pozornosť pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na vyhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky a z dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
14.2. Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva a cena bude záväzná pre požadovaný rozsah predmetu zákazky.
14.3. Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky súčet/sumár všetkých položiek a všetkých ostatných súvisiacich nákladov, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek.
Pri položke, ktorá bude obsahovať nulovú hodnotu, resp. nebude uvedená žiadna hodnota bude sa mať za to, že náklady na túto položku sú zohľadnené v iných položkách tvoriacich predmet tejto zákazky. V takomto prípade uchádzač nie je oprávnený si nárokovať akúkoľvek úhradu takejto položky počas celej doby plnenia predmetu zákazky.
14.4. Navrhovaná cena podľa bodu 14.2 a 14.3 tejto časti výzvy musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky.
14.5. Uchádzač svoju navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky uvedie vo formulári Návrh uchádzača na plnenie kritérií, v rozsahu: celková cena bez DPH, výška a sadzba DPH, celková cena vrátane DPH.
14.6. V prípade, že ponuku predloží uchádzač zo zahraničia a ním ponúkané ceny budú obsahovať inú sadzbu DPH, ako používanú v SR, verejný obstarávateľ odpočíta od jednotlivých položiek (alebo celkovej ceny) ním uvedenú výšku DPH a pripočíta k nim sadzbu DPH používanú v SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky.
14.7. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.
15 REGISTRÁCIA
15.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému XXXXXXXXX pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným
osobnostným kódom (eID).
15.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi
a) v systéme XXXXXXXXX registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému XXXXXXXXX a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému XXXXXXXXX. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému XXXXXXXXX a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému XXXXXXXXX a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
15.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému XXXXXXXXX v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
16 OBSAH PONUKY
16.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
16.1.1 vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ podľa vzoru v Prílohe č. 2 tejto výzvy. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;
16.1.2 vyplnený formulár „Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ podľa vzoru v Prílohe č. 3 tejto výzvy,
16.1.3 Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok (ak sú známi). Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až
h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť);
16.1.4 vyplnený formulár „Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov“ uvedený v Prílohe č. 5 tejto výzvy; podpísaný splnomocnenou osobou podľa prílohy č. 6 tejto výzvy a to v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;
16.1.5 plnú moc pre jedného z členov skupiny podľa Xxxxxxx č. 6 tejto výzvy, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny;
16.1.6 vyhlásenie uchádzača podľa Xxxxxxx č. 7 tejto výzvy, podpísané zodpovednou osobou podľa Xxxxxxx č. 6 tejto výzvy, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v tejto výzve, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi plnenie pri dodržaní podmienok určených verejným obstarávateľom, bez dodatočného určovania iných osobitných podmienok, a že všetky doklady a dokumenty ním predložené v ponuke sú úplné a pravdivé,
16.1.7 doklady a dokumenty podľa Časti VII. Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi“ tejto výzvy
16.1.8 návrh Zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto výzvy (predkladá vrátane príloh, okrem prílohy 5 ) v jednom vyhotovení
Požiadavky na obsah návrhu zmluvy o dielo:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh zmluvy bol vypracovaný v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
16.1.9 ocenený výkaz výmer v zavzorcovanej forme (Excel) s presnosťou na dve desatinné miesta a v editovateľnej forme,
16.1.10 zoznam dôverných informácii (ak sa uplatňuje),
17 NÁKLADY NA PONUKU
17.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok alebo zrušenie verejného obstarávania. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk, po uplynutí lehoty viazanosti ponúk ani po zrušení postupu uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
ČASŤ IV. PREDKLADANIE PONUKY
18 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
18.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Všetci členovia skupiny dodávateľov vytvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov podľa bodu 16.1.5 tejto výzvy. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
18.2. V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine.
18.3. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 18.1 tejto časti výzvy, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a takáto ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania.
18.4. Uchádzač nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť Zmluvu vrátane jej príloh uvedenú v prílohe č. 1Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, tejto výzvy.
18.5. Podľa § 20 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z. z. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie nemôže byť uchádzačom pri získavaní zákaziek vo verejnom obstarávaní.
19 PREDLOŽENIE PONUKY
19.1 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa tejto zákazky, uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v tejto výzvy.
19.2 Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preštudujú výzvu na predkladanie ponúk a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v tejto výzve.
19.3 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v tejto výzve a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok zadávania tejto zákazky.
19.4 Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako jeden z členov skupiny dodávateľov.
19.5 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, tzn. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku vo verejnom obstarávaní, nemôže súčasne predložiť inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny dodávateľov. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
19.6 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému XXXXXXXXX umiestnenom na webovej adrese xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/. Predloženie ponuky je možné iba registrovaným uchádzačom.
19.7 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme XXXXXXXXX umiestnenom na webovej adrese xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/.
19.8 V predloženej ponuke prostredníctvom systému XXXXXXXXX musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v bode 16 tejto výzvy.
19.9 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie v zmysle § 22 zákona o VO, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
19.10 Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v tejto výzve musia byť podpísané:
• uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo
• zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.
19.11 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na 2 desatinné miesta a vložená do systému XXXXXXXXX v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez DPH (pri vkladaní do systému XXXXXXXXX označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).
19.12 Po úspešnom nahraní ponuky do systému XXXXXXXXX je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
20 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
20.1 Verejný obstarávateľ v prípade zrušenia verejného obstarávania postupuje v zmysle
§ 57 zákona o VO.
21 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
21.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému XXXXXXXXX (webová adresa systému je xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 27.01. 2020 o 09:00:00 hod.
miestneho času.
21.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
22 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
22.2 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).
23 OTVÁRANIE PONÚK
ČASŤ V.
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK
23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky 27.01. 2020 o 10:00:00 hod. na mieste -
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava
23.2 Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača
alebo ním splnomocnená osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač sa pred otváraním ponúk preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať. Osoba oprávnená zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie
24 VYHODNOTENIE PONÚK
24.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 112 ods.6 druhá veta zákona o verejnom obstarávaní vykoná vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona
o verejnom obstarávaní a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk podľa § 53 ods. 8 zákona o VO. Postup pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnocovaní ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky je v ods. 27.1 tejto časti výzvy.
24.2 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
24.3 Vyhodnotenie ponúk je podľa kritérií určených v tejto výzve na predkladanie ponúk.
24.4 Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
24.5 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
24.6 Uchádzač musí doručiť elektronicky písomné vysvetlenie svojej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil inak.
24.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak bude naplnená čo i len jedna zo skutočností uvedených v § 53 ods. 5 zákona o VO.
25 VYSVETLENIE PONÚK
25.1 V súlade s § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada prostredníctvom komunikačného rozhrania systému XXXXXXXXX o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Uchádzač je povinný doručiť vysvetlenie ponuky do dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti
o vysvetlenie, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
25.2 Ak sa ponuka uchádzača javí ako mimoriadne nízka, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača prostredníctvom komunikačného rozhrania systému XXXXXXXXX o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné, podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí doručiť písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
25.2.1 hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
25.2.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač
k dispozícii na dodania tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby,
25.2.3 osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
25.2.4 dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
25.2.5 dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
25.2.6 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
25.3 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá, v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
26 VYLÚČENIE PONUKY
26.1 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak:
26.1.1 ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
26.1.2 uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky a v lehote podľa bodu 25.1. tejto časti výzvy,
26.1.3 uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 25.1. tejto časti výzvy,
26.1.4 uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu,
26.1.5 uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa bodu 25.2. tejto časti výzvy,
26.1.6 uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
26.1.7 uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
26.2 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi prostredníctvom komunikačného rozhrania systému XXXXXXXXX vylúčenie s uvedením
26.2.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,
26.2.2 lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
27 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV A POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY
27.1 Po vyhodnotení ponúk uvedenom v bode 24.1. tejto výzvy verejný obstarávateľ, v súlade s § 114 ods. 9 a § 55 zákona o verejnom obstarávaní, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom, ktorý sa po
vyhodnotení ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.
27.2 Posúdenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia:
27.2.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a
27.2.2 požadovaných podmienok týkajúcich sa:
• technickej alebo odbornej spôsobilosti
27.3 Uchádzač, tvorený skupinou dodávateľov zúčastnenou vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:
27.3.1 ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
27.3.2 ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
27.4 Splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 27.2. a 27.3. tejto časti výzvy verejný obstarávateľ hodnotí na základe dokumentov uchádzača, predložených v ponuke.
27.5 Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do:
27.5.1 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
27.5.2 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa bodu 28.5.1. tejto výzvy,
pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
27.6 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
27.7 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:
27.7.1 nesplnil podmienky účasti,
27.7.2 predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
27.7.3 poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
27.7.4 pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
27.7.5 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
27.7.6 konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami,
27.7.7 na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž,
27.7.8 pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
27.7.9 nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote podľa bodu 27.5. tejto výzvy,
27.7.10nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
27.7.11nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
27.7.12nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
27.8 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania.
27.9 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa bodu 28.8. druhej vety tejto časti výzvy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
27.10Podľa § 40 ods. 13 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
27.11Plnenie požiadaviek na predmet zákazky verejný obstarávateľ hodnotí podľa toho ako ponuka uchádzača plní zadanie uvedené v opise predmetu zákazky a obchodných podmienkach uskutočnenia predmetu zákazky tejto výzvy.
28 OPRAVA CHÝB
28.1 Oprava chýb je možná iba v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 25 tejto výzvy.
29 DÔVERNOSŤ PROCESOV VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.).
29.3 Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
29.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá Zmluva (ďalej len
„zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej Zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia predmetu zákazky, resp. súvisiace s predmetom plnenia predmetu zákazky. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou Zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
ČASŤ VI. PRIJATIE PONUKY
30 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
30.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk podľa kritérií hodnotenia vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti. Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ písomne požiada prostredníctvom komunikačného rozhrania systému XXXXXXXXX uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti nahradených JED- om, v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
30.2 Verejný obstarávateľ po skončení postupu podľa bodu 30.1. a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. V oznámení uvedie dôvody neprijatia jeho ponuky, identifikáciu úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky, resp. ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona o verejnom obstarávaní.
30.3 Úspešný uchádzač je povinný pri podpise zmluvy doručiť verejnému obstarávateľovi úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača alebo jeho subdodávateľov tretej (inej) osobe, s platnosťou po celú dobu trvania uzavieranej zmluvy o dielo, na poistnú sumu minimálne 150.000,- EUR.
31 UZAVRETIE ZMLUVY
31.1 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (zákon č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.
31.2 Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
31.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa doručenia vyzvania na jej uzavretie, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný.
31.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 31.5 tejto výzvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
31.5 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
31.6 Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
32 VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV
32.1 V prípade, že úspešný uchádzač k plneniu predmetu zákazky využije subdodávateľov, verejný obstarávateľ, v súlade s § 41 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní požaduje, aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Úspešný uchádzač je pri podpise zmluvy povinný predložiť originály alebo úradne overené kópie dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, každého subdodávateľa.
32.2 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie. Podľa usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 13551-5000/2016 z 10.08.2016 hospodársky subjekt v pozícii subdodávateľa by mal preukázateľne disponovať informáciou, že dodávka predmetného tovaru/poskytovaná služba/uskutočnenie stavebnej časti je za účelom danej zákazky, t.j. bude mať s úspešným uchádzačom uzatvorenú zmluvu o dodávkach tovarov/poskytovaní služieb/uskutočnení stavebnej časti na účely plnenia tejto konkrétnej zákazky. Ak má hospodársky subjekt s uchádzačom uzatvorenú len všeobecnú zmluvu o dodávkach tovarov/poskytovaní služieb/uskutočnení stavieb, nie je považovaný za subdodávateľa.
32.3 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa tejto výzvy, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o jeho nahradenie. Návrh nového subdodávateľa doručí uchádzač do piatich dní od doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak nebola určené verejným obstarávateľom inak.
32.4 Úspešný uchádzač, najneskôr ku dňu podpisu zmluvy, uvedie navrhovaných subdodávateľov, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) a podiel subdodávok v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, návrhu Zmluvy o dielo.
32.5 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o VO.
ČASŤ VII.
PREUKAZOVANIE PLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČMI
33 PODMIENKY ÚČASTI
33.1 Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. ich predbežne nahradí formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo formou čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením
nahradil.
Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-000.xxxx/ Formulár JED je tiež dostupný na internetovej adrese xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx
33.1.1 Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, pričom plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, zodpovedajúce predmetu zákazky.
33.1.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne (každý člen skupiny dodávateľov musí splniť všetky podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní , pričom splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje každý člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť).
33.2 Plnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nepreukazuje.
33.3 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže:
33.3.1 podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Úhrnný finančný objem stavebných prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za stanovené obdobie v hodnote minimálne 500 000 EUR bez DPH.
Zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne tieto údaje:
• obchodné meno, sídlo a kontakt (kontaktná osoba, tel. č. a e-mailová adresa) na odberateľa,
• predmet uskutočnenia stavebných prác (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek objednávateľa),
• celkovú zmluvnú cenu,
• lehotu uskutočnenia stavebných prác (obdobie, počas ktorého boli stavebné práce uskutočňované),
• doklad o uspokojivom dodaní stavebných prác.
V prípade, že uchádzač uskutočňoval stavebné práce pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, k zoznamu stavebných prác predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na xxx.xxx.xxx.xx, preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname stavebných prác.
V súlade s § 187 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
33.3.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov:
a) stavbyvedúceho,
zodpovedného za riadne zhotovenie predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač preukáže, že bude mať k dispozícii:
a) min. 1 stavbyvedúceho s odborným zameraním - pozemné stavby, ktorý musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
• prax na pozícii stavbyvedúceho min. 10 rokov;
• min. 3 pracovné skúsenosti na pozícii stavbyvedúceho na stavbe alebo rekonštrukcii pozemných stavieb, z čoho minimálne jedna zákazka bola vo finančnom objeme viac ako 150 000,00 EUR bez DPH.
predložením nasledovných dokumentov:
• doklad zodpovednej osoby - stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad; (V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania).
• profesijný životopis stavbyvedúceho, ktorý musí obsahovať min. tieto údaje:
o identifikačné a kontaktné údaje zodpovednej osoby - stavbyvedúceho (meno a priezvisko, tel. č., e-mailová adresa zodpovednej osoby);
o súčasného zamestnávateľa (názov, sídlo);
o súhrnné praktické skúsenosti
k praktickým skúsenostiam zodpovedná osoba - stavbyvedúci uvedie:
o názov a sídlo odberateľa,
o lehota plnenia (od - do; mesiac aj rok),
o suma zákazky v EUR bez DPH,
o pozíciu ktorú zastávali,
o kontaktnú osobu zo strany odberateľa (meno, tel. č., mailová adresa). Údaje v profesijnom životopise budú potvrdené podpisom zodpovednej osoby - stavbyvedúcim spolu s jeho vyhlásením, že všetky údaje v ňom uvedené sú pravdivé a že bude k dispozícii počas celej doby realizácie ako hlavný stavbyvedúci
na predmetnej zákazke.
33.4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne.
33.5 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
33.6 Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa §
34 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením požadovaných dokladov alebo ich predbežne nahradí formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo formou čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-000.xxxx Skupina dodávateľov preukazuje splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne a ktorý nevyužíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED len za svoju osobu.
Uchádzač, ktorý sa verejného obstarávania zúčastňuje samostatne, ale využíva zdroje a/alebo kapacity iných osôb na preukázanie splnenia podmienok účasti, vyplní a predloží JED za svoju osobu spolu s vyplnenými JED, za každú z osôb, ktorých zdroje a/alebo kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Skupina dodávateľov predloží JED s požadovanými informáciami za každého člena skupiny dodávateľov samostatne.
ČASŤ VIII.
KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
34 KRITĚRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK
34.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v EUR (eurách) s DPH.
34.2 Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí
Prílohu č. 3 tejto výzvy.
34.3 Popis kritéria: Xxxx za celý predmet zákazky s DPH musí byť zaokrúhlená na 2 desatinné miesta vyjadrená v eurách s DPH.
34.4 V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, ku cene bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa.
35 PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIÍ
35.1 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky s DPH bude najnižšia a zároveň splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti.
35.2 Ako druhý v poradí sa umiestni ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky s DPH bude vyššia než najnižšia ponuková cena za celý predmet zákazky s DPH. Poradie ostatných uchádzačov verejný obstarávateľ stanoví VZOSTUPNE podľa ponukovej ceny za celý predmet zákazky s DPH.
35.3 V prípade rovnosti vyhodnocovaných ponúk sa použije ako pomocné kritérium nižšia lehota plnenia predmetu zákazky
ČASŤ IX.
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
36 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
36.1 Predmetom zákazky je :
- oprava omietok a štukovej výzdoby zvetranej fasády.
- vstupu A 74 m2
- vstupu G 49,4 m2
- vstupu CH – pokladňa 84 m2
- oprava čistiacej miestnosti, sociálky a skladu I. Internej kliniky,
- oprava priestorov chirurgie, neurológie a rehabilitácie
- oprava záklopu elektrického roštu vrátane odvozu a likvidácie odpadu
36.2 Uchádzač vypracuje ponuku v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ požaduje aby všetky produkty, ktoré v zmysle zadania navrhne uchádzač vo svojej ponuke, boli v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z Európskej smernice 2009/125/ES (Smernica na Ekodizajn) ErP 2018.
36.3 V prípade, že sa v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom bude nachádzať odkaz na produkt konkrétneho výrobcu, uchádzač ho môže nahradiť ekvivalentným produktom, za predpokladu, že bude spĺňať rovnaké alebo lepšie úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ako pôvodný produkt.
36.4 Verejný obstarávateľ požaduje zhotovenie a odovzdanie diela v termíne do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávateľa pri realizačných prácach
36.5 Ak v súťažných podkladoch a ostatnej dokumentácii bude identifikovaný konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú výrobky alebo technické riešenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
36.6 Predmet zákazky bude realizovaný podľa schváleného harmonogramu, ktorý musí byť
predložený v rámci súťažnej ponuky a bude predmetom rokovania s úspešným uchádzačom pred uzavretím zmluvy. Harmonogram musí postihovať prevádzkové potreby verejného obstarávateľa a dopad realizácie na ostatné prevádzky nemocnice.
36.7 Realizácia predmetu zákazky musí byť uskutočnená v zmysle platných noriem, technických a bezpečnostných predpisov vzhľadom na povahu diela a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
36.8 Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, vykonanie nevyhnutných stavebných úprav, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
36.9 Xxxxx musí vyhovovať všetkým platným európskym a slovenským normám, a predpisom, statickej bezpečnosti, požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce, hygienickým požiadavkám, vrátane všetkých stavebných, inštalačných a súvisiacich remeselníckych prác s komplexnou realizáciou diela.
36.10Realizácia diela (predmetu zákazky) bude prebiehať počas prevádzky nemocnice. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že práce budú z toho dôvodu prebiehať v zložitých podmienkach. Postup prác vykonávaný zhotoviteľom musí byť preto sústavne koordinovaný povereným zástupcom objednávateľa.
Realizáciu plnenia sa požaduje tak, aby bola zabezpečená a umožnená prevádzka ostatných ambulancií a sál, aby nedošlo k obmedzeniu prevádzky nemocnice.
V dôsledku náročnosti povahy predmetu zákazky je potrebné pracovný čas konzultovať so správcom nemocnice – oddelenie správy a prevádzky (ďalej „OSaP“)/verejným obstarávateľom vopred a dostatočnom časovom predstihu. Vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať za nepretržitej prevádzky nemocnice, je bezpodmienečne nutné prísne dodržiavanie BOZP a PO, ako aj klásť zvýšený dôraz na maximálne eliminovania prašnosti a hlučnosti spojenej s výkonom prác.
36.11 Iné požiadavky:
36.11.1 Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka všetkých revízií, správ, atestov a certifikátov, prípadne výkresovej dokumentácie, súvisiacich s dodávkami a prácami v mieste plnenia.
36.11.2 Súčasťou diela je/bude:
a) demontážne práce v dôsledku prípravy stavebného miesta na realizáciu stavebných prác ako aj ostaných montážnych prác, ekologická likvidácia odpadových materiálov, súvisiace manipulačné, dodatočné a dopravné výkony.
b) kompletná projektová a inžinierska činnosť; súčasť predmetu zákazky je vykonať kompletné projektové činnosti (projekt organizácie dopravy , projekt PO a BOZP) tak, ako aj kompletné inžinierske činnosti, t.j. všetky legislatívne náležitosti (ohlásenie stavby, všetky potrebné technické odborné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy a odborných inštitúcií.
Ak si povaha realizovaných dodávok a prác vyžaduje sprievodnú projektovú dokumentáciu vyhotoví/zabezpečí a dodá objednávateľovi zhotoviteľ a ktorá bude odsúhlasená technickou inšpekciou(ak si to povaha vyžaduje predmetné technické riešenie) a ostanými dotknutými orgánmi štátnej správy a ostatných odborných organizáciami, a ak je/bude potrebné následné zabezpečenie vykonania úradných skúšok technickou inšpekciou, ak bude potrebné: východisková revízna správa, schválenie k používaniu, uvedenie do prevádzky, zaškolenie a poučenie a odovzdanie do užívania
c) dodanie atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
- vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok
v rozsahu STN,
- dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
- dodanie projektu skutočného vyhotovenia diela v potrebných vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte na CD- pre verejného obstarávateľa 2 kompletné paré projektovej dokumentácie s dokladovou časťou.
- všetky dodané komponenty budú vyhovovať platným normám SR.
d) pri výkone prác musia byť pracovníci odborne spôsobilí v odbore, ktorého práce vykonávajú. Vedením pracovníkov bude poverený zástupca zhotoviteľa, ktorý konzultuje a rešpektuje pripomienky zo strany objednávateľa a následne koordinuje svojich pracovníkov,
e) záruka na celé dielo sa vyžaduje v rozsahu 60 mesiacov od vykonania prvej úradnej skúšky a uvedenia diela do prevádzky. Záručné podmienky v súlade s platnou právnou úpravou Slovenskej republiky, podľa podmienok stanovených v Obchodnom zákonníku, vrátane podmienok reklamačného konania.
Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
UPOZORNENIE:
Vzor návrhu s uvedením požadovaného minimálneho rozsahu zmluvných podmienok
Uchádzač na znak porozumenia vyplní: identifikačné údaje zhotoviteľa, lehotu zhotovenia diela, cenu diela, meno a kontakt na zástupcu, potvrdí podpisom a pečiatkou.
Ďalej pečiatkou a podpisom potvrdí vrchné listy Príloh č.1 – 5 a doplní tieto prílohy v zmysle bodu 16 tejto výzvy – Obsah ponuky.
Zmluva o dielo
číslo: /UNB/2020
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
( ďalej len „zmluva o dielo“, alebo „zmluva“)
I.
Zmluvné strany
Zhotoviteľ: Obchodné meno/názov:
Sídlo/miesto podnikania:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie IBAN:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v , Vložka
číslo: ............ Oddiel: ..............................
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ: UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
sídlo Pažítková 4, 821 01 Bratislava
zastúpená: XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, MPH, riaditeľka IČO: 31 813 861
DIČ: 202 17 00 549
IČ DPH: SK 202 17 00 549
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: IBAN XX00 0000 0000 0000 0000 0000
(ďalej len „objednávateľ“, alebo Univerzitná nemocnica Bratislava)
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu s úspešným uchádzačom realizovaného verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) za podmienok ďalej v zmluve dohodnutých.
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác za účelom zhotovenia diela s názvom: „Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 09 Bratislava“ (ďalej len „dielo“). Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom objednané dielo zhotoviť a odovzdať ho objednávateľovi v termíne stanovenom v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
Predmetom tejto zmluvy je oprava fasády vstupov A, G a pokladne, oprava čistiacej miestnosti, skladu a sociálky I. Internej kliniky, oprava priestorov chirurgie, neurológie a rehabilitácie a oprava záklopu elektrického roštu vo vyššie uvedenej nemocnici. Neoddeliteľnou súčasťou zhotovenia diela je aj kompletná demontáž znehodnotených súčastí konštrukcií, vnútro stavenisková doprava vrátane vyloženia, odvoz a ekologická likvidácia odpadu, čistenie priestorov od stavebnej činnosti a ostatné s tým súvisiace práce v priestoroch Nemocnice Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 09 Bratislava. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v súlade s Výkazom výmer so špecifikáciou ceny, ktoré sú súčasťou Prílohy č.1 (Špecifikácia ceny).
3. Súčasne je predmetom zmluvy:
- dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov,
- vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení,
- vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok v rozsahu STN, v prípade inštalácie vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými, a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov,
- dodanie dokladov o využití a ekologickom zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela,
- dodanie jednoduchej dokumentácie s technickým popisom skutočného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach a elektronicky v dwg formáte na CD.
4. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť si sám vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na predmet tejto zmluvy, ak je nevyhnutná pre riadne zhotovenie diela. Náklady spojené s vypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie sú už zahrnuté v cene diela.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky dodané komponenty vyhovujú platným normám Slovenskej republiky a Európskej únie.
6. Objednávateľ neposkytuje priestory na skladovanie materiálu.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
III.
Miesto a termín zhotovenia diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a kvalite vyplývajúcej z tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v dohodnutom termíne a čase. Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy sú priestory Univerzitnej nemocnice Bratislava, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 09 Bratislava.
2. Ak si termín zhotovenia diela podľa čl. III tejto zmluvy vzhľadom na nepretržitú prevádzku,
vyžaduje realizáciu prác denne, v prípade potreby aj počas soboty alebo v nedeľu a/alebo v noci, musia byť montážne práce vždy dohodnuté a vopred odsúhlasené s objednávateľom.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávateľovi v lehote do ...... dní odo dňa prevzatia staveniska za predpokladu poskytnutia riadnej súčinnosti objednávateľa pri realizačných prácach.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do siedmich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zároveň objednávateľ poskytne zhotoviteľovi možnosť bezplatne sa napojiť na elektrickú energiu a úžitkovú vodu.
5. Po riadnom zhotovení diela podpíšu zmluvné strany odovzdávací/preberací protokol, podpísaním ktorého sa považuje dielo za prevzaté. V prípade, ak bude mať zhotovené dielo vady a/alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ zhotovené dielo neprevezme, pričom budú vady a/alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu diela uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia. Po odstránení vád a/alebo nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela v lehote stanovenej v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela informuje zhotoviteľ objednávateľa o ich odstránení, pričom si objednávateľ a zhotoviteľ dohodnú termín odovzdania/prevzatia diela.
6. Ak zhotoviteľ zhotoví dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi odovzdá všetky potrebné legislatívne náležitosti
– pred zahájením stavebných prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi všetky dokumenty, ktorých odovzdanie je nevyhnutné a potrebné pre riadne užívanie a prevádzku diela a to tak, aby bolo dielo zhotovené v zmysle platných právnych predpisov, vyhlášok, noriem a kladných stanovísk príslušných inštitúcií a organizácií, ak je to potrebné.
IV.
Cena
1. Cena za dielo je stanovená na základe výsledkov postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Cenou diela sa rozumie cena, vrátane DPH, vrátane všetkých nákladov spojených so zhotovením diela, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR.
3. Špecifikácia ceny za dielo je obsahom Prílohy č.1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy a je dohodnutá vo výške: s DPH,
(slovom:..................................................... EUR 0, /100).
Cena za dielo predstavuje:
1) Cena podľa rozpočtu: ................. EUR bez DPH
2) 20% DPH: ................ EUR
3) Cena celkom spolu vrátane 20 % DPH: EUR s DPH.
4. V cene diela podľa rozpočtu (podľa oceneného výkazu výmer) sú zahrnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku, vypratanie, vyčistenie a zabezpečenie staveniska,
- vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a kompletizačnú činnosť (KČ),
- činnosti špecifikované v bode 3. – 5. článku II. tejto zmluvy o dielo,
- všetky prípravné práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a dodatočné práce, ktoré sú potrebné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa,
- všetky mzdové, ostatné mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú napr. ubytovaním a stravovaním zamestnancov zhotoviteľa,
- poskytnutie súčinnosti v konaniach pred správnymi a inými orgánmi. Zhotoviteľ je
povinný zabezpečiť, a to i od svojich subdodávateľov všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné listiny potrebné v konaniach pred správnymi a inými orgánmi,
- režijné náklady, dane a prirážky na zisk a riziko,
- označenie stavby so základnými údajmi o stavbe,
- dopravu.
5. Dohodnutú cenu za dielo je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku.
6. V prípade vzniku naviac prác uvedených v stavebnom denníku, ktoré priamo súvisia s odkrytými vadami, ktoré objednávateľ nemohol predvídať, alebo ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie diela, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny materiálov a dodávok alebo iné zmeny vyvolané zo strany objednávateľa, ovplyvňujúce cenu za dielo, predmetné práce, tovary, ich cena a rozsah musia byť prerokované a schválené formou dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktorej výsledkom bude uzatvorenie dodatku k tejto zmluve o dielo. Predmetný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
6.1 Zhotoviteľ je povinný k prípadnej dohode uvedenej pod bodom 6 tohto článku tejto zmluvy o dielo a v termíne stanovenom objednávateľom, najneskôr však do piatich dní od písomnej požiadavky objednávateľa predložiť dodatok k špecifikácii ceny za dielo uvedenej v Prílohe č.1 (Špecifikácia ceny), ktorého obsahom musí byť:
- rekapitulácia ceny, ktorá obsahuje pôvodný rozpočet a nový rozpočet, odôvodnenie uzatvorenia dodatku;
- položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác, spracovaný zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom;
- položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.
6.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- zmeny množstiev, v prípade zmeny množstva merných jednotiek uvedených v rozpočte v Prílohe č.1(Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo, dohodnuté jednotkové ceny sa uplatnia aj na zvýšené množstvá;
- pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v Prílohe č. 1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu podľa kalkulačného vzorca uvedeného v Prílohe č. 3 (kalkulačný vzorec) tejto zmluvy o dielo;
- práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z Prílohy č. 1 (Špecifikácia ceny) tejto zmluvy o dielo budú odpočítané v nevykonanom rozsahu.
7. V prípade vzniku naviac prác, bude ich rozsah a cena prerokovaná a riešená v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou dodatku k zmluve o dielo. Návrh dodatku k špecifikácii ceny spracuje zhotoviteľ podľa bodu 6.1 a pre výpočet zmeny ceny bude používať ceny podľa bodu 6.2 tohto článku tejto zmluvy o dielo.
V.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ neposkytuje na zhotovenie diela preddavky na cenu ani zálohové platby.
2. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví najneskôr do
piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po dni zhotovenia a protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, t.j. po podpísaní odovzdávacieho/preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. Následne zhotoviteľ bezodkladne doručí faktúru v dvoch vyhotoveniach, každú s povahou originálu objednávateľovi.
3. Lehota splatnosti faktúry je na základe dohody zmluvných strán stanovená na 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
5. Faktúra musí obsahovať:
• názov zákazky,
• číslo a názov zmluvy
• označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
• meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
• meno a adresu sídla objednávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
• dátum kedy bolo dielo ukončené,
• dátum vyhotovenia faktúry,
• základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
• sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
• výšku dane spolu,
• xxxxxxx sumu s daňou z pridanej hodnoty,
• IČO, DIČ, zhotoviteľa - príjemcu i objednávateľa - platiteľa,
• názov banky a číslo účtu objednávateľa - platiteľa,
• názov banky a číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
• dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry,
• podpis, prípadne i pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane
• prílohy k faktúre musia byť:
• protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
• zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela obsahujúca zjavné vady nebrániace riadnemu užívaniu diela a zápis o odstránení vád zistených pri prevzatí diela v zmysle čl. XX odseku 5 tejto zmluvy, ak sa uvedené uplatňuje,
• špecifikáciu predmetu plnenia formou prílohy (cenové položky a pod.)..
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti alebo prílohy uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo zadržať 20 % z fakturovanej čiastky bez DPH až do termínu odstránenia zjavných vád a/alebo nedorobkov, ktoré sa vyskytnú na diele, a ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. V takom prípade podpíšu objednávateľ a zhotoviteľ odovzdávací/preberací protokol a vady a/alebo nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela uvedie objednávateľ v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom táto zápisnica bude zároveň považovaná za reklamáciu vád a/alebo nedorobkov. Úhrada tejto časti faktúry bude vykonaná so splatnosťou 60 dní odo dňa odstránenia všetkých zjavných vád a/alebo nedorobkov diela
nebrániacich riadnemu užívaniu diela uvedených v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela.
VI.
Záruka za dielo a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s platnými normami vzťahujúcimi sa k predmetu tejto zmluvy platnými v Slovenskej republike a Európskej únii a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej lehoty bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilé k riadnemu užívaniu.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Vady a/alebo nedorobky nebrániace riadnemu užívaniu diela zistené pri preberacom konaní budú zapísané v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých takýchto zjavných vád sa vyhotoví písomný záznam.
4. Záručná lehota na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
5. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia, nedodržania prevádzkových parametrov alebo externých vplyvov.
6. Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej lehote uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne, pričom v reklamácii vadu popíše. Za písomnú formu sa považuje aj zaslanie reklamácie vady na emailovú adresu zhotoviteľa. Za deň doručenia reklamácie vady zhotoviteľovi sa v prípade zasielania na mailovú adresu zhotoviteľa, považuje najbližší pracovný deň nasledujúci po dni odoslania reklamácie zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy do 48 hodín od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadu uplatnenú v rámci záručnej lehoty odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa jej nahlásenia. V prípade ak povaha vady (rozsah vady, zložitosť a časová náročnosť technologického postupu na jej odstránenie a pod.) alebo aktuálne počasie v dobe jej uplatnenia neumožňuje jej odstránenie v stanovenej lehote, dohodnú zmluvné strany písomne dlhšiu dobu odstránenia vady, ktorá je nevyhnutne potrebná na jej odstránenie.
8. Ak zhotoviteľ vadu uplatnenú v rámci záručnej doby neodstráni v stanovenom alebo dohodnutom termíne podľa odseku 7 tohto článku zmluvy a nezjedná nápravu ani v dodatočne poskytnutej náhradnej lehote nie kratšej ako 15 pracovných dní, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce do sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
9. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti diela bude predĺžená o čas, ktorý zodpovedá časovému úseku od nahlásenia vady zhotoviteľovi po deň skutočného odstránenia vady zhotoviteľom.
VII.
Podmienky vykonania diela
1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo, pri dodržaní všetkých ustanovení a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej “BOZP“) a požiarnej ochrany (ďalej „PO“).
2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie maximálnej doby prevádzky objektu počas realizácie práce.
4. Transportné trasy materiálu, odpadu budú určené v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska. Transportné trasy (dočasné zriadenie ciest) zabezpečí zhotoviteľ po odovzdaní staveniska, pričom náklady na ich zriadenie sú zahrnuté v cene diela.
5. Odvoz sute – zhotoviteľ pristaví kontajner na miesto určené objednávateľom, kontajner bude vyvážaný ihneď po naplnení. V prípade, že bude obsahovať prašné častice, bude kontajner zaplachtovaný.
6. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
7. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky (ak sú potrebné) zabezpečí zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.
8. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa v mieste plnenia nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ako aj osôb (zamestnancov a pacientov) nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska a za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.
10. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
11. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela.
12. V stavebnom denníku môže robiť potrebné zápisy technický dozor objednávateľa a pracovník poverený výkonom autorského dozoru. Zápisy do stavebného denníka vykonáva tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad.
13. Zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, resp. po odsúhlasení s objednávateľom na kontrolnom dni. Zámeny stavebných materiálov a dodávok v prípade použitia ekvivalentov, ak nebudú súčasťou Prílohy č. 1 k tejto zmluve o dielo (prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zmluvy“ (ak sa uplatňujú)), odsúhlasenej objednávateľom, sa nepovoľujú.
14. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny a práce naviac bez ich predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľom v stavebnom denníku. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny, musia byť zapísané do stavebného denníka a až po ich odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ realizovať.
15. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na preverenie a prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, takýto zápis zástupca objednávateľa podpíše.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác na diele, najmä častí diela, ktoré majú byť ďalším postupom prác zakryté. Zhotoviteľ takto
zhotovenú fotodokumentáciu odovzdá objednávateľovi pri odovzdávaní diela.
17. Subdodávateľ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (ďalej len
„subdodávateľ"). Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
18. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela subdodávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Pri vykonávaní diela subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa. Prvý zoznam známych subdodávateľov stavebných prác (mimo subdodávateľov tovarov) v čase uzatvorenia tejto zmluvy je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.
19. V prípade ak zhotoviteľ poverí vykonaním prác a dodávok na diele v zmysle tejto zmluvy subdodávateľa, je povinný:
a) vopred, minimálne tri pracovné dni pred prvým plánovaným využitím subdodávateľa, informovať objednávateľa, resp. osoby ním určené, o podrobnostiach subdodávateľa, ktorý bol zhotoviteľom vybratý, ako aj poskytovať detailný popis každého subdodávateľa v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 4 tejto zmluvy; pričom táto povinnosť platí len pre nových subdodávateľov, ktorí nie sú uvedení v prílohe č. 4 tejto zmluvy, resp. v aktualizácii prílohy č. 4 tejto zmluvy postupom podľa písm. b) tohto bodu zmluvy.
b) pravidelne, minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto zmluvy zaktualizovať zoznam subdodávateľov uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy (t.j. doplniť nových subdodávateľov, aktualizovať údaje o existujúcich subdodávateľoch) a zaslať ho v písomnej forme objednávateľovi. Tým nie je dotknuté právo zhotoviteľa vykonať aktualizáciu zoznamu subdodávateľov aj kedykoľvek počas kalendárneho štvrťroka platnosti tejto zmluvy, ak dôjde k zmene týkajúcej sa subdodávateľov. V prípade, ak zhotoviteľ nezašle aktualizáciu zoznamu subdodávateľov minimálne raz za kalendárny štvrťrok platnosti tejto zmluvy, platí že nedošlo k zmenám v poslednom zozname subdodávateľov, pričom za pravdivosť a úplnosť údajov v zozname subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ;
c) zabezpečiť, aby každý subdodávateľ, ktorého chce použiť na plnenie časti diela spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky/zmluvy, ktorú má zabezpečiť. Za tým účelom je zhotoviteľ povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť spolu zo zoznamom subdodávateľov uvedeným v prílohe č. 4 tejto zmluvy a vždy spolu s oznámením zmeny subdodávateľa počas platnosti tejto zmluvy, objednávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tohto subdodávateľa, v originálnom vyhotovení alebo úradne overené kópie dokladov. Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa primerane použijú ustanovenia podľa § 152 ods. 1 a podľa §
152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ má právo odmietnuť takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi, do troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa, v prípade:
▪ nepredloženia dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak predmetný subdodávateľ nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, prípadne v inom obdobnom zozname vedenom príslušným orgánom členského štátu (zápis v inom obdobnom zozname vedenom príslušným orgánom členského štátu je subdodávateľ povinný predložiť);
▪ nesplnenia podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní;
▪ predloženia neplatných dokladov;
▪ poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií
d) písomne informovať stavebný dozor objednávateľa o subdodávateľovi;
e) zabezpečovať, že subdodávatelia sú si plne vedomí a v plnom rozsahu dodržiavajú všetky podmienky a povinnosti podľa tejto zmluvy;
f)okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľom, ak také nastane, prostredníctvom akýchkoľvek vhodných prostriedkov a minimalizovať z toho vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmeny subdodávateľa, ktorý porušil svoje povinnosti;
g) v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky riadne a včas poskytnuté subdodávateľské služby a uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace s takýmito subdodávateľskými vzťahmi, pričom všetky časti diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na výlučné náklady zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo;
20. Skutočnosť, že objednávateľ schváli akékoľvek subdodávky nijakým spôsobom neobmedzuje zodpovednosť zhotoviteľa a neznamená v tejto súvislosti vznik žiadnej zodpovednosti pre objednávateľa, keďže subdodávky nezbavujú zhotoviteľa žiadnych zmluvných záväzkov alebo zodpovedností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva v plnom rozsahu zodpovedný za akékoľvek konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť svojich subdodávateľov, ich zástupcov a personál tak, ako je zhotoviteľ zodpovedný za vlastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivosť, alebo jeho zamestnancov alebo pracovníkov.
21. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že ak objednávateľ zistí, že subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, je objednávateľ oprávnený zakázať takémuto subdodávateľovi vstup na stavenisko alebo mu zakázať akokoľvek sa podieľať na zhotovovaní diela.
22. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu tejto zmluvy povinný dodržiavať právne predpisy na ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia. V prípade, ak zhotoviteľ pri svojej činnosti poruší svoje povinnosti na zabezpečenie ochrany životného prostredia, je zodpovedný za vzniknutú škodu a je povinný ju nahradiť. V prípade, ak za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti životného prostredia bude príslušným orgánom uložená sankcia za poškodzovanie životného prostredia, uložené sankcie je povinný uhradiť zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho okolí. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti a zabezpečí ich ekologickú likvidáciu, ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
24. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela.
25. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať objednávateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s objednávateľom na svoje náklady.
26. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.
27. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
- obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávateľom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto
informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
- bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
28. Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade ich zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
29. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené svojou činnosťou podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy.
30. Schválená projektová dokumentácia objednávateľom a projektantom (prípadne overená príslušným stavebným úradom spolu so stanoviskami dotknutých orgánov a organizácií) nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za riadne zhotovenia diela.
VIII.
Osobitné ustanovenia
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy o dielo si je vedomý skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy o dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo v registri zapísaní. V prípade , ak počas platnosti tejto zmluvy o dielo, dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je zhotoviteľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy o dielo prostredníctvom takého subdodávateľa.
2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo v súvislosti s XxXXXX s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo sa rozumie:
- ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto zmluvy o dielo;
- ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS;
- ak počas platnosti tejto zmluvy použije zhotoviteľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazaný z registra a zhotoviteľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa.
3. Zhotoviteľ k podpisu zmluvy zmluvnými stranami v zmysle Výzvy R1-9/348/2019 predloží objednávateľovi nasledovné doklady, ktoré tvoria Prílohu č. 5 (doklady) tejto zmluvy o dielo :
a) originál/úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú s výkonom činností uchádzača, s platnosťou po
xxxx dobu trvania uzavretej zmluvy o dielo, na poistnú sumu minimálne vo výške celkovej ceny diela,
b) originál/úradne overenú kópiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, za každého subdodávateľa uchádzača, Pre preukazovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa primerane použijú ustanovenia § 152 ods. 1 a § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (zápis v inom obdobnom zozname vedenom príslušným orgánom členského štátu je subdodávateľ povinný predložiť).
c) originál/úradne overenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho - osvedčenia s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (v prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného zamerania, predloží spolu s osvedčením aj potvrdenie Slovenskej komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania) alebo ekvivalent;
4. Akákoľvek dokumentácia poskytnutá zhotoviteľovi je a zostane vlastníctvom objednávateľa. Vlastnícke právo ku každej dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva),ktorú vypracuje (zabezpečí) zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na objednávateľa, s tým že zhotoviteľ vykoná všetky úkony potrebné na riadne splnenie tejto povinnosti. Prevod týchto majetkových práv (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) na objednávateľa je zahrnutý v cene diela.
5. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi, dňom podpísania preberacieho/odovzdávacieho protokolu, licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) na použitie autorských diel vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou. Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva meniť/upravovať dielo na objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského diela
IX.
Prevzatie diela a prechod vlastníckeho práva
1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela ako celku, x.x. xxxx podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Najneskôr v deň protokolárneho odovzdania/prevzatia diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva výtlačky skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o ekologickej likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
3. Zhotoviteľ je povinný plánovaný deň odovzdania a prevzatia diela oznámiť objednávateľovi najneskôr tri pracovné dni vopred.
4. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté na základe podpísaného odovzdávacieho/preberacieho protokolu aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela. Tieto zjavné vady a/alebo nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
5. Po odstránení vád a/alebo nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, vyhotovia zmluvné strany osobitný záznam, potvrdzujúci ich odstránenie a dátum odstránenia.
6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
7. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
X.
Zmluvné pokuty
1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy bez zavinenia objednávateľa, objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celej ceny diela bez DPH dohodnutej v čl. IV odsek 3 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady v stanovenej alebo dohodnutej lehote v rámci záručnej lehoty podľa čl. VI odsek 6 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty výške 100,- EUR za každú oprávnene reklamovanú vadu a za každý začatý deň omeškania s jej odstránením.
3. Ak objednávateľ dielo v súlade s čl. IX odsek 4 tejto zmluvy prevezme aj s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu diela a zhotoviteľ tieto vady a/alebo nedorobky neodstráni v lehote stanovenej v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú oprávnene reklamovanú vadu a/alebo nedorobok a za každý začatý deň omeškania s jej odstránením.
4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej v čl. XX odsek 3 tejto zmluvy za porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, na základe ktorého objednávateľ v súlade s touto zmluvou alebo zákonom odstúpi od tejto zmluvy.
XI.
Zánik zmluvy
1. Túto zmluvu je možné ukončiť :
a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom táto zmluva sa zrušuje dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody, ku dňu zrušenia tejto zmluvy dohodou;
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
c) písomným odstúpením od tejto zmluvy; odstúpenie ktoréhokoľvek účastníka zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhému účastníkovi zmluvy, pokiaľ v ňom výslovne nie je
určená iná účinnosť.
2. Účastníci zmluvy majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch, v ktorých to táto zmluva výslovne stanovuje a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhým účastníkom zmluvy.
3. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke v rámci verejného obstarávania predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje;
b) bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené;
c) zhotoviteľ je v likvidácii;
d) zhotoviteľ opakovane (minimálne už tretí krát) porušil tú istú niektorú zo svojich ďalších povinností podľa tejto zmluvy, neuvedených výslovne v tomto bode zmluvy;
e) zhotoviteľ je viac ako 30 kalendárnych dní v omeškaní s odovzdaním diela bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania Objednávateľa alebo v dôsledku vyššej moci;
f)ak dielo má vady, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v stanovenej alebo dohodnutej lehote a nezjednal nápravu ani v dodatočnej poskytnutej lehote nie kratšej ako 15 pracovných dní;
g) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto zmluve.
4. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie tejto zmluvy objednávateľom považuje omeškanie objednávateľa o viac ako 30 dní s úhradou ceny diela.
5. V prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy sú účastníci zmluvy oprávnení od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhého účastníka dohody na odstránenie konania v rozpore so zmluvou. Ak sa účastníci dohody písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) dní.
6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktorýmkoľvek účastníkom zmluvy povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od objednávateľa za účelom zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po skončení zhotovovania diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla.
7. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.
8. V prípade ak dôjde k predčasnému ukončeniu zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa ak je to
technicky možné, uviesť stavenisko na náklady zhotoviteľa do pôvodného stavu. V prípade ak to technicky nie je možné a objednávateľ sa rozhodne že už vykonané práce zo strany zhotoviteľa si ponechá, je zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce do dňa predčasného ukončenia tejto zmluvy.
9. Predčasné ukončenie tejto zmluvy, bez ohľadu na účastníka zmluvy, ktorý od tejto zmluvy odstúpil, sa netýka ustanovení zmluvy týkajúcich sa zmluvných pokút, zodpovednosti za spôsobené škody a ustanovení zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti a pod.).
10. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii priloží aj potvrdenie príslušnej banky.
11. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
12. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy o dielo ako nedoručená alebo nedoručiteľná, hoci sa posielala na poslednú známu adresu druhej strany, považuje sa za doručenú dňom, kedy ju poštový podnik vrátil späť odosielateľovi, hoci sa adresát zásielky o jej obsahu nedozvedel. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v tejto zmluve o dielo a pre doručovanie zhotoviteľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri. Ak zhotoviteľ nemá ani sídlo ani miesto podnikania, je pre doručovanie zhotoviteľovi rozhodná adresa jeho trvalého pobytu jeho štatutárneho orgánu.
13. Ustanoveniami bodu 12. tohto článku zmluvy o dielo sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy o dielo.
XII.
Vyššia moc
1. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc).
2. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinností, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli povinnej strany a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky povinnou stranou odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať.
3. Konkrétne sa za vyššiu moc v zmysle tejto zmluvy považujú najmä – vojna, nepriateľské
akcie, invázia, činy cudzích nepriateľov, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenský puč, násilné prevzatie moci, občianska vojna, radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z jadrových palív a jadrových odpadkov, rádioaktívne toxické výbušniny alebo iné nebezpečné vlastnosti akýchkoľvek jadrových výbušných zariadení alebo ich jadrových komponentov, tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi, výtržnosti, občianske nepokoje, rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia, nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré znemožňujú výkon prác v zmysle príslušných technických noriem (napr. mráz, silný vietor a pod.).
4. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov povinnej strany a ďalej prekážky plnenia, ktoré bola táto strana povinná prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, ani zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba.
5. Ak vyššia moc pretrváva viac ako 2 mesiace, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
XIII.
Zodpovednosť za škodu
1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením zmluvy. Ušlý zisk sa nenahrádza.
2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.
4. Ustanovenie bodu 3. tohto článku sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.
XIV.
Záverečné ustanovenia
1. Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach tejto zmluvy a prevzatia predmetu zmluvy v osobe: z oddelenia OIaP, Xxxxxxxx Xxxxxx, (e-mail: xxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx, tel. č.: x000 000 000 000).
Ďalej objednávateľ poveruje zodpovednú osobu pre záverečné preberanie diela zo strany UNB: PhDr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, email: xxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx,
2. Poskytovateľ poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvy a odovzdania predmetu zmluvy v osobe: ..................... kontakt: email: ,tel. kontakt:
....................................
3. Zmluvu o dielo je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo
doplnenia sú neplatné. Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v bode 1. a 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo prostredníctvom e-mailu.
4. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy o dielo stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy o dielo.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o možnej dohode.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky.
8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. Zverejnenie v registri zabezpečí objednávateľ bezodkladne po uzatvorené tejto zmluvy, pričom o tejto skutočnosti zašle zhotoviteľovi potvrdenie o zverejnení.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia ceny (Ocenený výkaz výmer stavby, Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy, ak sa uplatňujú)
Príloha č. 2 Harmonogram výstavby Príloha č. 3 Kalkulačný vzorec
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ak sa uplatňuje) Príloha č. 5 Doklady
Za zhotoviteľa: Za objednávateľa:
V .................................................... V Bratislave ...................................
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, MPH
Riaditeľka UNB
Príloha č. 1 k ZoD
ŠPECIFIKÁCIA CENY
Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 810 00 Xxxxxxxxxx
- Ocenený výkaz výmer
Č.p. | Názov | Mj | Množstvo | Xxxx/mj (EUR bez DPH) | Spolu (EUR bez DPH) |
Záklop elektrického roštu | |||||
1 | D+M oplechovania elektr. roštu káblov | m | 62 | ||
2 | Lešenie na montáž oplechovania | pol | 1 | ||
3 | Presun hmôt zvisle a vodorovne | pol | 1 | ||
Oprava fasády vstup pokladňa | |||||
1 | Sanácia omietok a štukov zvetralej fasády | m2 | 84 | ||
2 | Hĺbková penentrácia andhéznym mostíkom | m2 | 84 | ||
3 | Realizácia štukových prvkov na fasáde | h | 65 | ||
4 | Vysprávky omietok na fasáde | m2 | 84 | ||
5 | Penetriácia pod fasádny náter | m2 | 84 | ||
6 | Náter fasádnou farbou v 2 vrstvách | m2 | 84 | ||
7 | Dovoz, prenájom, montáž, demontáž a odvoz lešenia | m2 | 90 | ||
8 | Presun hmôt | pol | 1 | ||
9 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
10 | Vyčistenie stav. objektu | pol | 1 | ||
Oprava fasády vstup A | |||||
1 | Sanácia omietok a štukov zvetralej fasády | m2 | 74 | ||
2 | Hĺbková penentrácia andhéznym mostíkom | m2 | 74 | ||
3 | Realizácia štukových prvkov na fasáde | h | 145 | ||
4 | Vysprávky omietok na fasáde | m2 | 32 | ||
5 | Penetriácia pod fasádny náter | m2 | 80 | ||
6 | Náter fasádnou farbou v 2 vrstvách | m2 | 80 | ||
7 | Dovoz, prenájom, montáž, demontáž a odvoz lešenia | m2 | 90 | ||
8 | Presun hmôt | pol | 1 | ||
9 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
10 | Vyčistenie stav. objektu | pol | 1 | ||
Oprava fasády vstup G | |||||
1 | Sanácia omietok a štukov zvetralej fasády | m2 | 49,4 | ||
2 | Hĺbková penentrácia andhéznym mostíkom | m2 | 49,4 | ||
3 | Realizácia štukových prvkov na fasáde | h | 139 | ||
4 | Vysprávky omietok na fasáde | m2 | 32 | ||
5 | Penetrácia pod fasádny náter | m2 | 49,4 | ||
6 | Náter fasádnou farbou 2 vrstvách | m2 | 49,4 |
7 | Dovoz, prenájom, montáž, demontáž a odvoz lešenia | m2 | 55 | ||
8 | Presun hmôt | pol | 1 | ||
9 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
10 | Vyčistenie stav. objektu | pol | 1 | ||
Rekonštrukcia chirurgia, neurológia a rehabilitácia | |||||
1 | Demontáž PVC podlahy | m2 | 238,36 | ||
2 | Nivelizácia podlahy vrátane prípravy podkladu a vysprávok | m2 | 238,36 | ||
3 | D+M Homogénnej podlahy PVC MIPOLAM Accord hr. 2mm | m2 | 238,36 | ||
4 | Demontáž jestvujúcich dverí | pol. | 1 | ||
5 | D+M PVC sklenených stien vrátane dverí, farba biela rozmer 4000x3400 (chirurgia) | ks | 2 | ||
6 | D+M PVC sklenených stien vrátane dverí, farba biela rozmer 5000x3400 (chirurgia) | ks | 1 | ||
7 | D+M AL dverí, farba biela vrátane samozatvárača s aretáciou rozmer 1500x2000 (chirurgia) | ks | 1 | ||
8 | D+M AL posuvných dverí, farba biela s motorickým pohonom a bezdotykového tlačítka 2ks, rozmer 1480x2200 (chirurgia) | ks | 1 | ||
9 | D+M AL sklenenej steny vrátane dverí, farba biela, samozatvárač s aretáciou, rozmer 2400x4200 (chirurgia) | ks | 1 | ||
10 | D+M PVC vstupných dverí, 2/3 plná výplň a 1/3 sklo, samozatvárač s aretáciou (rehabilitácia) | ks | 1 | ||
11 | Vysprávky po výmene dverí na komplet | pol. | 1 | ||
12 | Demontáž zariaďovacích predmetov | pol. | 1 | ||
13 | Vybúranie priečok | m2 | 7,6 | ||
14 | Sekacie práce pre vodu a kanalizáciu | pol. | 1 | ||
15 | Rozšírenie vstupných dverí | pol. | 1 | ||
16 | Demontáž dverí a zárubní | ks | 3 | ||
17 | Demontáž obkladov | m2 | 18 | ||
18 | Demontáž dlažby | m2 | 4,5 | ||
19 | D+M keramického prekladu k vstupným dverám 125cm | ks | 1 | ||
20 | D+M oceľovej zárubne 100cm | ks | 1 | ||
21 | Vysprávky stien pod obklad a po inštalácii | pol. | 1 | ||
22 | D+M dverí 100 P, farba biela, plná vyplň vrátane kovania | ks | 1 | ||
23 | Vodoinštalácia vrátane kompletizácie | pol. | 1 | ||
24 | Elektroinštalácia vrátane kompletizácie | pol. | 1 | ||
25 | Dodávka zariaďovacích predmetov ( kombi wc, umývadlo s batériou, sprchová gulička, sprchová batéria a sprchový záves) | pol. | 1 | ||
26 | D+M dlažby protišmykovej vrátane lepidla, špárovačky a silikónu | m2 | 4,5 | ||
27 | D+M obkladu vrátane lepidla, špárovačky a silikónu | m2 | 19,8 | ||
28 | Penetrácia stropu | m2 | 4,5 |
29 | Maľovka stropu na bielo | m2 | 4,5 | ||
30 | Odvoz a skládka odpadu | pol. | 1 | ||
31 | Presun hmôt | pol. | 1 | ||
32 | Vyčistenie objektu | pol. | 1 | ||
I. Interná - čistiaca miest., sociálka, sklad, žálúzie a fólie na okná | |||||
1 | Demontáž PVC | m2 | 45 | ||
2 | Demontáž radiátorov | pol | 1 | ||
3 | Demontáž elektroinštalačných rozvodov | pol | 1 | ||
4 | Sekacie práce pre vodu, kanalizáciu, elektroinštaláciu | pol | 1 | ||
5 | D+M sadrokartónových priečok s izoláciou dvojplášť | m2 | 61,64 | ||
6 | D+M zárubne dvojkrídlovej 197/125 do sadrokartónu | ks | 2 | ||
7 | D+M zárubne jednokrídlovej 197/90 P sadrokartónu | ks | 1 | ||
8 | D+M dvere biele dvojkrídlové vrátane kovania | ks | 2 | ||
9 | D+M dvere biele plne jednokrídlové vrátane kovania | ks | 1 | ||
10 | Montáž vody, kanalizácie a prekládka kúrenia | pol | 1 | ||
11 | Montáž elektroinštalácie vrátane slaboprúdu a kompletizácie | pol | 1 | ||
12 | D+M podomietkového telesa geberit | ks | 1 | ||
13 | D+M zníženého stropu kazetového z dôvodu úspory na vykurovaní | m2 | 4,55 | ||
14 | Vysprávky omietok po inštaláciách | pol | 1 | ||
15 | Vyspravenie podláh pod PVC - nivelizácia | m2 | 29 | ||
16 | Hydroizolačný náter sociálka + čistiaca miestnosť | m2 | 40 | ||
17 | D+M dlažby protišmykovej do sociálky a čistiacej miestnosti | m2 | 22 | ||
18 | D+M obkladov sociálka a čistiaca miestnosť | m2 | 52 | ||
19 | D+M zariaďovacie predmety umy., bat., WC, sprch. zástena | pol | 1 | ||
20 | D+M rebrový radiátor do kúpeľne | ks | 1 | ||
21 | D+M Homogénnej podlahy PVC MIPOLAM Accord hr. 2mm | m2 | 32 | ||
22 | D+M soklov PVC | m | 35 | ||
23 | Penetrácia stien pod maľovku | m2 | 244,7 | ||
24 | Maľovka na bielo stien a stropov | m2 | 244,7 | ||
25 | D+M germicídny žiarič | ks | 1 | ||
26 | Presun hmôt zvisle a vodorovne | pol | 1 | ||
27 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
28 | Vyčistenie priestorov pred odovzdaním | pol | 1 | ||
29 | Demontáž PVC | m2 | 31,5 | ||
30 | Demontáž sociálnych zariadení | pol | 1 | ||
31 | Vybúranie priečok | m2 | 8,84 | ||
32 | Sekacie práce pre vodu, kanalizáciu a elektroinštaláciu | pol | 1 | ||
33 | Vybúranie nosného múru pod oknom | m3 | 0,84 |
34 | Demontáž dverí a zárubní | pol | 1 | ||
35 | Vybúranie okna | pol | 1 | ||
36 | Demontáž stropu v logií | m2 | 31,6 | ||
37 | Osekanie obkladov | m2 | 26,4 | ||
38 | Vybúranie dlažby | m2 | 10,6 | ||
39 | Domurovanie otvoru okna na osadenie zárubne | pol | 1 | ||
40 | D+M keramických prekladov k dverám | ks | 3 | ||
41 | D+M sadrokartónových priečok s izoláciou dvojplášť | m2 | 9,8 | ||
42 | D+M zárubne dvojkrídlovej 197/90 do SDK | ks | 2 | ||
43 | Vyspravenie stien pod obklad (po inštalácii) | pol. | 1 | ||
44 | D+M dvere biele plne jednokrídlove vrátane kovania | ks | 2 | ||
45 | Montáž vody, kanalizácie a prekládka kúrenia | pol | 1 | ||
46 | Montáž elektroinštalácie vrátane slaboprúdu a kompletizácie | pol | 1 | ||
47 | D+M mliečnej folie na presklenie logie | m2 | 38 | ||
48 | Predsadená sadrokartónová stena na logií vrátane izol | m2 | 58 | ||
49 | D+M zariadovacích predmetov vrátane invalid. WC | pol | 1 | ||
50 | D+M zníženého stropu kazetového z dôvodu úspory na vykurovaní | m2 | 41,6 | ||
51 | Vyspravenie podláh pod PVC - nivelizácia | m2 | 24 | ||
52 | D+M dlažby protišmykovej do soc. | m2 | 16 | ||
53 | D+M obkladov do soc. | m2 | 49 | ||
54 | D+M rebrový radiátor | ks | 1 | ||
55 | D+M Homogénnej podlahy PVC MIPOLAM Accord hr. 2mm | m2 | 24 | ||
56 | D+M soklov PVC | m | 24 | ||
57 | Penetrácia stien pod maľovku | m2 | 134 | ||
58 | Maľovka na bielo stien a stropov | m2 | 134 | ||
59 | Presun hmôt zvisle a vodorovne | pol | 1 | ||
60 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
61 | Vyčistenie priestorov pred odovzdaním | pol | 1 | ||
62 | Dodávka žalúzií izodizajn r. 0,4x1,8 | ks | 86 | ||
63 | Montáž žalúzií | ks | 86 | ||
64 | D+M zrkadlovej fólie do oblúkov | ks | 43 | ||
65 | Doprava | pol | 1 | ||
Celkom bez DPH | |||||
DPH | |||||
Celkom s DPH |
- Prehľad ekvivalentných výrobkov a materiálov použitých pri oceňovaní predmetu zmluvy (ak sa uplatňujú).
................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa
HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 810 00 Xxxxxxxxxx
................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa
KALKULAČNÝ VZOREC
(pre oceňovanie naviac prác)
Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 810 00 Xxxxxxxxxx
1. Priamy materiál
2. Priame mzdy
3. Ostatné priame náklady (OPN)
3.1 odvody z miezd
3.2 náklady na stroje
3.3 náklady na dopravu
4. Nepriame náklady
4.1 výrobná réžia (Rv) zo základu 2+3
4.2 správna réžia (Rs) zo základu 2+3+Rv
5. Zisk zo základu (2+3+Rv+Rs)
6. Nekalkulované náklady .
Jednotková cena bez DPH ( celkom 1. až 6.)
1. Priamy materiál:
Cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov – pri tvorbe ceny bude použitý sadzobník obstarávacích prirážok: .....................................
(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý sadzobník obstarávacích prirážok bude pri tvorbe ceny používať /napr. ODIS pre rok 2013, CENEKON a pod./, v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť v ponuke)
2. Priame mzdy:
Pre príslušnú profesiu budú použité hodinové sadzby mzdových nákladov zhotoviteľa (uchádzač v ponuke predloží vyplnenú nižšie uvedenú tabuľku)
3. Ostatné priame náklady:
Odvody z miezd budú stanovené úhrnnou percentuálnou sadzbou povinných odvodov z priamych miezd podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny,
Sadzby strojohodín, doprava budú stanovené podľa cenníkov : .............................................
(v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu strojohodín), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu
(uchádzač v ponuke uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať (napr. ODIS, CENEKON a pod.)
4. a 5. Sadzby nepriamych nákladov a zisku:
podľa skutočných režijných nákladov firmy:
- výrobná réžia HSV %
- výrobná réžia PSV %
- správna réžia HSV %
- správna réžia PSV %
- zisk %
(uchádzač v ponuke uvedie percentuálne sadzby, ktoré použije pri kalkulácii ceny)
...................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa
Príloha č. 4 k ZoD
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV A PODIEL SUBDODÁVOK
Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 810 00 Xxxxxxxxxx
Povinnosť uchádzača uviesť subdodávateľov a podiel subdodávok.
Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu tel. číslo, e-mail) | Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky) | Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác | |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. |
...............................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa
Príloha č. 5 k ZoD
DOKLADY
Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 810 00 Xxxxxxxxxx
...............................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa
Všeobecné informácie o uchádzačovi
Obchodné meno alebo názov uchádzača úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača | |
Názov skupiny dodávateľov vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku | |
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača | |
IČO | |
Právna forma | |
Zápis uchádzača v Obchodnom registri označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje | |
Štát názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený | |
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača | meno a priezvisko |
Kontaktné údaje uchádzača pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného obstarávania | |
Kontaktná adresa: | |
Meno a priezvisko kontaktnej osoby | |
Telefón | |
................................, dňa ................ | .................................................. meno, funkcia |
Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
Návrh na plnenie kritéria
Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 810 00 Xxxxxxxxxx
Uchádzač / skupina dodávateľov | |||
Kritérium na vyhodnotenie ponúk | NAJNIŽŠIA CENA | ||
Je uchádzač platiteľom DPH?1 | ÁNO | NIE | |
Navrhovaná Navrhovaná DPH v cena v EUR cena v EUR bez EUR s DPH – DPH SÚŤAŽNÉ KRITÉRIUM Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky Uchádzač uvedie pre kritérium kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). | |||
V ........................., dňa ............... | |||
.... | ......................................................... Meno a priezvisko funkcia, podpis | ||
Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk
Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno:
Adresa spoločnosti:
IČO:
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitná nemocnica Bratislava
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :
P. č. | Obchodné meno a sídlo subdodávateľa | IČO | % podiel na zákazke | Predmet subdodávok |
1 | ||||
2 | ||||
3 |
Upozornenie:
Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).
V ........................., dňa ............... | ............................................................. meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
1 Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
Príloha č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk
Uchádzač/skupina dodávateľov: Obchodné meno :
Adresa spoločnosti : IČO :
Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní na dodanie predmetu zákazky „Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
2. vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitná nemocnica Bratislava sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:
•
•
3. V prípade prijatia ponuky v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní pred podpisom Zmluvy vytvoríme určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
4. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
V......................... dňa...............
Obchodné meno Sídlo/miesto podnikania IČO: | ................................................ meno a priezvisko, funkcia podpis1 |
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
Plná moc
pre jedného z členov skupiny, konajúceho za skupinu dodávateľov
Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
udeľuje/ú plnomocenstvo
splnomocnencovi:
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitná nemocnica Bratislava vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.
V .................... dňa ........................... | .................................................. podpis splnomocniteľa |
V .................... dňa ........................... | .................................................. podpis splnomocniteľa |
Plnomocenstvo prijímam:
V .................... dňa ........................... | .................................................. podpis splnomocnenca |
Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno :
Adresa spoločnosti :
IČO :
Čestné vyhlásenie
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými podmienkami súťaže uvedenými časti D. Obchodné podmienky, v časti B. Opis predmetu zákazky a časti C. Spôsob určenia ceny na uskutočnenie zákazky s názvom Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitná nemocnica Bratislava. Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade nášho úspechu v tomto verejnom obstarávaní ich zapracujeme do návrhu zmluvy o dielo.
V......................... dňa...............
................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
Č.p. | Názov | Mj | Množstvo | Xxxx/mj (EUR bez DPH) | Spolu (EUR bez DPH) |
Záklop elektrického roštu | |||||
1 | D+M oplechovania elektr. roštu káblov | m | 62 | ||
2 | Lešenie na montáž oplechovania | pol | 1 | ||
3 | Presun hmôt zvisle a vodorovne | pol | 1 | ||
Oprava fasády vstup pokladňa | |||||
1 | Sanácia omietok a štukov zvetralej fasády | m2 | 84 | ||
2 | Hĺbková penentrácia andhéznym mostíkom | m2 | 84 | ||
3 | Realizácia štukových prvkov na fasáde | h | 65 | ||
4 | Vysprávky omietok na fasáde | m2 | 84 | ||
5 | Penetriácia pod fasádny náter | m2 | 84 | ||
6 | Náter fasádnou farbou v 2 vrstvách | m2 | 84 | ||
7 | Dovoz, prenájom, montáž, demontáž a odvoz lešenia | m2 | 90 | ||
8 | Presun hmôt | pol | 1 | ||
9 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
10 | Vyčistenie stav. objektu | pol | 1 | ||
Oprava fasády vstup A | |||||
1 | Sanácia omietok a štukov zvetralej fasády | m2 | 74 | ||
2 | Hĺbková penentrácia andhéznym mostíkom | m2 | 74 | ||
3 | Realizácia štukových prvkov na fasáde | h | 145 | ||
4 | Vysprávky omietok na fasáde | m2 | 32 | ||
5 | Penetriácia pod fasádny náter | m2 | 80 | ||
6 | Náter fasádnou farbou v 2 vrstvách | m2 | 80 | ||
7 | Dovoz, prenájom, montáž, demontáž a odvoz lešenia | m2 | 90 | ||
8 | Presun hmôt | pol | 1 | ||
9 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
10 | Vyčistenie stav. objektu | pol | 1 | ||
Oprava fasády vstup G | |||||
1 | Sanácia omietok a štukov zvetralej fasády | m2 | 49,4 | ||
2 | Hĺbková penentrácia andhéznym mostíkom | m2 | 49,4 | ||
3 | Realizácia štukových prvkov na fasáde | h | 139 | ||
4 | Vysprávky omietok na fasáde | m2 | 32 | ||
5 | Penetrácia pod fasádny náter | m2 | 49,4 | ||
6 | Náter fasádnou farbou 2 vrstvách | m2 | 49,4 | ||
7 | Dovoz, prenájom, montáž, demontáž a odvoz lešenia | m2 | 55 | ||
8 | Presun hmôt | pol | 1 |
Príloha č. 8 Výzvy na predkladanie ponúk Výkaz výmer
9 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
10 | Vyčistenie stav. objektu | pol | 1 | ||
Rekonštrukcia chirurgia, neurológia a rehabilitácia | |||||
1 | Demontáž PVC podlahy | m2 | 238,36 | ||
2 | Nivelizácia podlahy vrátane prípravy podkladu a vysprávok | m2 | 238,36 | ||
3 | D+M Homogénnej podlahy PVC MIPOLAM Accord hr. 2mm | m2 | 238,36 | ||
4 | Demontáž jestvujúcich dverí | pol. | 1 | ||
5 | D+M PVC sklenených stien vrátane dverí, farba biela rozmer 4000x3400 (chirurgia) | ks | 2 | ||
6 | D+M PVC sklenených stien vrátane dverí, farba biela rozmer 5000x3400 (chirurgia) | ks | 1 | ||
7 | D+M AL dverí, farba biela vrátane samozatvárača s aretáciou rozmer 1500x2000 (chirurgia) | ks | 1 | ||
8 | D+M AL posuvných dverí, farba biela s motorickým pohonom a bezdotykového tlačítka 2ks, rozmer 1480x2200 (chirurgia) | ks | 1 | ||
9 | D+M AL sklenenej steny vrátane dverí, farba biela, samozatvárač s aretáciou, rozmer 2400x4200 (chirurgia) | ks | 1 | ||
10 | D+M PVC vstupných dverí, 2/3 plná výplň a 1/3 sklo, samozatvárač s aretáciou (rehabilitácia) | ks | 1 | ||
11 | Vysprávky po výmene dverí na komplet | pol. | 1 | ||
12 | Demontáž zariaďovacích predmetov | pol. | 1 | ||
13 | Vybúranie priečok | m2 | 7,6 | ||
14 | Sekacie práce pre vodu a kanalizáciu | pol. | 1 | ||
15 | Rozšírenie vstupných dverí | pol. | 1 | ||
16 | Demontáž dverí a zárubní | ks | 3 | ||
17 | Demontáž obkladov | m2 | 18 | ||
18 | Demontáž dlažby | m2 | 4,5 | ||
19 | D+M keramického prekladu k vstupným dverám 125cm | ks | 1 | ||
20 | D+M oceľovej zárubne 100cm | ks | 1 | ||
21 | Vysprávky stien pod obklad a po inštalácii | pol. | 1 | ||
22 | D+M dverí 100 P, farba biela, plná vyplň vrátane kovania | ks | 1 | ||
23 | Vodoinštalácia vrátane kompletizácie | pol. | 1 | ||
24 | Elektroinštalácia vrátane kompletizácie | pol. | 1 | ||
25 | Dodávka zariaďovacích predmetov ( kombi wc, umývadlo s batériou, sprchová gulička, sprchová batéria a sprchový záves) | pol. | 1 | ||
26 | D+M dlažby protišmykovej vrátane lepidla, špárovačky a silikónu | m2 | 4,5 | ||
27 | D+M obkladu vrátane lepidla, špárovačky a silikónu | m2 | 19,8 | ||
28 | Penetrácia stropu | m2 | 4,5 | ||
29 | Maľovka stropu na bielo | m2 | 4,5 | ||
30 | Odvoz a skládka odpadu | pol. | 1 |
31 | Presun hmôt | pol. | 1 | ||
32 | Vyčistenie objektu | pol. | 1 | ||
I. Interná - čistiaca miest., sociálka, sklad, žálúzie a fólie na okná | |||||
1 | Demontáž PVC | m2 | 45 | ||
2 | Demontáž radiátorov | pol | 1 | ||
3 | Demontáž elektroinštalačných rozvodov | pol | 1 | ||
4 | Sekacie práce pre vodu, kanalizáciu, elektroinštaláciu | pol | 1 | ||
5 | D+M sadrokartónových priečok s izoláciou dvojplášť | m2 | 61,64 | ||
6 | D+M zárubne dvojkrídlovej 197/125 do sadrokartónu | ks | 2 | ||
7 | D+M zárubne jednokrídlovej 197/90 P sadrokartónu | ks | 1 | ||
8 | D+M dvere biele dvojkrídlové vrátane kovania | ks | 2 | ||
9 | D+M dvere biele plne jednokrídlové vrátane kovania | ks | 1 | ||
10 | Montáž vody, kanalizácie a prekládka kúrenia | pol | 1 | ||
11 | Montáž elektroinštalácie vrátane slaboprúdu a kompletizácie | pol | 1 | ||
12 | D+M podomietkového telesa geberit | ks | 1 | ||
13 | D+M zníženého stropu kazetového z dôvodu úspory na vykurovaní | m2 | 4,55 | ||
14 | Vysprávky omietok po inštaláciách | pol | 1 | ||
15 | Vyspravenie podláh pod PVC - nivelizácia | m2 | 29 | ||
16 | Hydroizolačný náter sociálka + čistiaca miestnosť | m2 | 40 | ||
17 | D+M dlažby protišmykovej do sociálky a čistiacej miestnosti | m2 | 22 | ||
18 | D+M obkladov sociálka a čistiaca miestnosť | m2 | 52 | ||
19 | D+M zariaďovacie predmety umy., bat., WC, sprch. zástena | pol | 1 | ||
20 | D+M rebrový radiátor do kúpeľne | ks | 1 | ||
21 | D+M Homogénnej podlahy PVC MIPOLAM Accord hr. 2mm | m2 | 32 | ||
22 | D+M soklov PVC | m | 35 | ||
23 | Penetrácia stien pod maľovku | m2 | 244,7 | ||
24 | Maľovka na bielo stien a stropov | m2 | 244,7 | ||
25 | D+M germicídny žiarič | ks | 1 | ||
26 | Presun hmôt zvisle a vodorovne | pol | 1 | ||
27 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
28 | Vyčistenie priestorov pred odovzdaním | pol | 1 | ||
29 | Demontáž PVC | m2 | 31,5 | ||
30 | Demontáž sociálnych zariadení | pol | 1 | ||
31 | Vybúranie priečok | m2 | 8,84 | ||
32 | Sekacie práce pre vodu, kanalizáciu a elektroinštaláciu | pol | 1 | ||
33 | Vybúranie nosného múru pod oknom | m3 | 0,84 | ||
34 | Demontáž dverí a zárubní | pol | 1 | ||
35 | Vybúranie okna | pol | 1 |
36 | Demontáž stropu v logií | m2 | 31,6 | ||
37 | Osekanie obkladov | m2 | 26,4 | ||
38 | Vybúranie dlažby | m2 | 10,6 | ||
39 | Domurovanie otvoru okna na osadenie zárubne | pol | 1 | ||
40 | D+M keramických prekladov k dverám | ks | 3 | ||
41 | D+M sadrokartónových priečok s izoláciou dvojplášť | m2 | 9,8 | ||
42 | D+M zárubne dvojkrídlovej 197/90 do SDK | ks | 2 | ||
43 | Vyspravenie stien pod obklad (po inštalácii) | pol. | 1 | ||
44 | D+M dvere biele plne jednokrídlove vrátane kovania | ks | 2 | ||
45 | Montáž vody, kanalizácie a prekládka kúrenia | pol | 1 | ||
46 | Montáž elektroinštalácie vrátane slaboprúdu a kompletizácie | pol | 1 | ||
47 | D+M mliečnej folie na presklenie logie | m2 | 38 | ||
48 | Predsadená sadrokartónová stena na logií vrátane izol | m2 | 58 | ||
49 | D+M zariadovacích predmetov vrátane invalid. WC | pol | 1 | ||
50 | D+M zníženého stropu kazetového z dôvodu úspory na vykurovaní | m2 | 41,6 | ||
51 | Vyspravenie podláh pod PVC - nivelizácia | m2 | 24 | ||
52 | D+M dlažby protišmykovej do soc. | m2 | 16 | ||
53 | D+M obkladov do soc. | m2 | 49 | ||
54 | D+M rebrový radiátor | ks | 1 | ||
55 | D+M Homogénnej podlahy PVC MIPOLAM Accord hr. 2mm | m2 | 24 | ||
56 | D+M soklov PVC | m | 24 | ||
57 | Penetrácia stien pod maľovku | m2 | 134 | ||
58 | Maľovka na bielo stien a stropov | m2 | 134 | ||
59 | Presun hmôt zvisle a vodorovne | pol | 1 | ||
60 | Odvoz a skládka stavebného odpadu | pol | 1 | ||
61 | Vyčistenie priestorov pred odovzdaním | pol | 1 | ||
62 | Dodávka žalúzií izodizajn r. 0,4x1,8 | ks | 86 | ||
63 | Montáž žalúzií | ks | 86 | ||
64 | D+M zrkadlovej fólie do oblúkov | ks | 43 | ||
65 | Doprava | pol | 1 | ||
Celkom spolu v EUR bez DPH | 0,00 € |
Výkaz výmer v editovateľnom tvare je zverejnený na: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx
Pozn.:
Uchádzač vyplní položky označené ....
Príloha č. 9 Výzvy na predkladanie ponúk
Úspešný uchádzač na výzvu verejného obstarávateľa predloží ním podpísanú zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“) v listinnej forme na podpis verejnému obstarávateľovi v štyroch vyhotoveniach (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk), pričom sa príloha č. 4 ZoD mení na:
Príloha č. 4 k ZoD ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Zvýšenie pobytového štandardu pacientov - Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 09 Bratislava
Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, email a telefónne číslo kontaktnej osoby uchádzača | |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |
...............................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu zhotoviteľa