Návrh smlouvy o dílo

Návrh smlouvy o dílo

Smluvní strany:

[NÁZEV / JMÉNOA PŘÍJMENÍ]

se sídlem / místem podnikání [•]

IČO/DIČ: [•]

zápis ve veřejném rejstříku vedeném [•] soudem v [•], sp. zn. [•]

zastoupen [•]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Národní archiv

IČ: 70979821

se sídlem: Archivní 4, 149 00 Praha 4

zastoupený ředitelkou PhDr. Xxxx Xxxxxxxxxx, CSc. kontaktní údaje: ……………………..

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, s nejvyšší odbornou péčí a v nejvyšší jakosti pro objednatele dílo, které spočívá zejména ve vytvoření počítačového programu „Archivní portál“ (dále jen „Software“), v jeho implementaci (vč. analýzy požadavků objednatele, návrhu informačního systému a iniciačního naplnění daty) a v souvisejících činnostech blíže specifikovaných v Zadávací dokumentaci „NDA, zadávací řízení na vytvoření Archivního portálu“ ze dne [•] (viz příloha č. 1) a nabídky zhotovitele ze dne [•] (viz příloha č. 2). Tyto dokumenty a specifikace díla v nich uvedené tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

II.

Provádění díla

1. Místem provedení díla je sídlo Národního archivu.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel podle pokynů objednatele a podle standardů v oboru informačních technologií, vč. českých a evropských technických norem. Je-li pokyn nevhodný, zhotovitel objednatele upozorní, nemá však nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla v této souvislosti.

3. Bude-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, poskytne mu k tomu zhotovitel písemně přiměřenou lhůtu. Uplyne-li marně, bude mít zhotovitel právo odstoupit od smlouvy (čl. VI.), jestliže objednatele po uplynutí lhůty opakovaně písemně vyzval k poskytnutí součinnosti a poskytl mu dodatečnou přiměřenou lhůtu, jež rovněž marně uplynula, nebude však oprávněn zajistit si náhradní plnění na účet objednatele bez výslovného písemného svolení objednatele.

4. Před dokončením díla bude předvedena způsobilost Software sloužit jeho účelu, a to jeho pilotním (testovacím) provozem dle vzájemně schválených testovacích scénářů za účasti objednatele (k účasti je povinen objednatele včas přizvat). Zhotovitel je povinen dovést dílo do fáze spuštění pilotního provozu do tří měsíců od uzavření této smlouvy. Pilotní provoz bude prováděn nejvýše dva měsíce, během nichž je zhotovitel povinen zjišťovat a odstraňovat chyby Software za součinnosti objednatele poskytnuté ve vyžádaném rozsahu. Dílo je dokončeno předvedením Software po skončení pilotního provozu, za nezbytné účasti objednatele a ve vhodný pracovní den vzájemně sjednaný (nedojde-li k dohodě na dnu předvedení, pak den určený objednatelem). K předvedení Software a tím i dokončení díla tedy musí dojít nejpozději do pěti měsíců od uzavření této smlouvy; tím není dotčeno trvání dalších povinností zhotovitele (školení atd. – viz níže).

5. Xxxxxxxxxx je povinen postupovat tak, aby došlo k předvedení Software do pěti měsíců od uzavření této smlouvy. Prodlení zhotovitele delší než 30 dní je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

6. Software bude předán na hmotných nosičích nebo dálkovým přístupem. O předání bude sepsán protokol. V případě předání dálkovým přístupem je k řádnému předání v každém případě nutné potvrzení objednatele o skutečném přijetí Software na straně objednatele.

7. Software musí být předán společně s veškerou dokumentací (čl. VIII), strojovými a zdrojovými kódy a v takovém stavu, aby bylo možné bez obtíží přenechat správu informačního systému, vč. Software, třetí osobě (v případě užití technických prostředků ochrany, k čemuž je zhotovitel oprávněn pouze se souhlasem objednatele, musí mít objednatel k dispozici nástroje k jejich vyřazení); v případě potřeby je zhotovitel povinen poskytnout takové třetí osobě nezbytnou součinnost, informace a vysvětlení v přiměřeném rozsahu, a to i po zániku této smlouvy. To nevylučuje sjednání dohody o správě se zhotovitelem.

8. Objednatel není povinen převzít vadné dílo, byť trpí toliko vadami, které představují nepodstatné porušení smlouvy.

III.

Xxxx za dílo

1. Xxxx za dílo je sjednána v celkové výši [•] bez DPH.

2. Z celkové ceny dle odst. 1 se rozumí:

a) Odměnou za návrh informačního systému: [•] bez DPH.

b) Odměnou za vytvoření Software (programovací práce): [•] bez DPH.

c) Odměnou za poskytnutí (pod)licence (příp. postoupení licence) k užití počítačových programů třetích stran: [•] bez DPH.

d) Odměnou za poskytnutí (pod)licence k Software: [•] bez DPH.

e) Odměnou za vytvoření dokumentace (jak je definována níže) a poskytnutí licence k jejímu užití: [•] bez DPH (z toho 50 % se rozumí odměnou za vytvoření dokumentace a 50 % odměnou za poskytnutí licence).

f) Odměnou za provedení a přípravu školení: [•] bez DPH (z toho 75 % se rozumí odměnou za provedení a přípravu školení a 25 % odměnou za poskytnutí licence).

3. Zhotovitel je povinen vystavit na cenu řádný daňový doklad se splatností 30 dnů od doručení objednateli. Daňový doklad lze vystavit teprve po dokončení díla, vyjma části odpovídající provedení a přípravě školení dle odst. 2 písm. f), na kterou bude daňový doklad vystaven teprve po provedení školení.

4. Je-li zhotovitel plátce DPH a stanoví-li tak daňové předpisy, přičte k ceně DPH v zákonem

stanovené sazbě.

5. Zhotovitel se vzdává práva žádat zvýšení ceny nebo zrušení smlouvy v případě změny nebo vzniku nepředvídatelných okolností po uzavření této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit cenu dle čl. III. ve lhůtě splatnosti řádného daňového dokladu (dokladů) vystaveného zhotovitelem v souladu s čl. III. této smlouvy.

2. Zhotovitel nemá nárok na platbu zálohy nebo části odměny předem bez ohledu na vynaložené náklady.

V.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Na jakost díla poskytuje zhotovitel záruku dvou let. Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezúplatně a vždy bezodkladně k výzvě objednatele odstranit vady díla, zejména chyby Software. Po dobu trvání záruky je zhotovitel povinen informovat objednatele o změně svých kontaktních údajů a je povinen umožnit hlášení potřeby odstranění závad prostředky dálkové komunikace, přinejmenším v pracovních dnech v běžné pracovní době.

2. Plnění zhotovitele nesmí vykazovat právní vady, přičemž nutno vycházet z toho, že výsledek činnosti zhotovitele může být objednatelem použit kdekoli na světě.

3. Objednatel, byť by dílo převzal bez výhrad, je oprávněn vytknout zjevné vady kdykoli do šesti měsíců od převzetí, a vady skryté bez zbytečného odkladu poté, co se projeví, nejpozději však do dvou let od převzetí díla. Právní vady lze vytknout kdykoli.

4. Zhotovitel je povinen odčinit majetkovou i nemajetkovou újmu, kterou porušením svých povinností objednateli způsobí.

VI.

Odstoupení od smlouvy

1. Poruší-li zhotovitel některou z povinností stanovených v této smlouvě nebo zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti při provádění díla, má objednatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit, může však předtím poskytnout lhůtu k nápravě. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva zrušuje od počátku v celém rozsahu; objednatel však může určit, že platná a účinná zůstávají ustanovení o poskytnutí licence (čl. IX.) s tím, že licenční oprávnění se v takovém případě vztahují na již provedenou část díla.

2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy má zhotovitel nárok na poměrnou část ceny díla v závislosti na rozsahu již provedeného díla, nemá však nárok na poměrnou část licenční odměny, ledaže zůstanou ustanovení o poskytnutí licence platná a účinná.

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy podle zákona, jestliže to smlouva nevylučuje. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy nebo v případě zmaření díla objednatelem má zhotovitel na poměrnou část ceny díla v závislosti na rozsahu již provedeného díla, nemá však nárok na poměrnou část licenční odměny ani nárok na náhradu škody, ledaže došlo k odstoupení pro úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení smlouvy objednatelem.

4. Zhotovitel se vzdává práva na odstoupení od licenčního ujednání pro nedostatečné využití licence objednatelem.

VII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,025 % denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,05 % za každý další den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 605 Kč za prvních 30 dnů prodlení, dále pak 1.210 Kč za každý další den prodlení. Právo na plnou náhradu újmy vedle smluvní pokuty tím není dotčeno.

3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost vypořádat v potřebném rozsahu práva podle čl. IX. odst. 3 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500.000 Kč. Právo na plnou náhradu újmy vedle smluvní pokuty tím není dotčeno.

VIII.

Související plnění

1. Společně se Software je zhotovitel povinen předat objednateli dokumentaci zahrnující kompletní dokumentaci systému (zejména popis architektury/designu Software, zahrnující vztahy k prostředí a principy stavby použité v Software, informace o hardwarových požadavcích pro užívání Software apod.), uživatelskou příručku a administrátorskou příručku.

2. Po předání díla (příp. dle dohody s objednatelem již dříve, zejm. během testovacího –

pilotního provozu Software) je zhotovitel povinen na výzvu objednatele v sídle Národního archivu:

a) Proškolit k Software obsluhu portálu (správce) v potřebném rozsahu, nejméně však 6 hodin.

b) Proškolit školitele, kteří budou vést školení uživatelů portálu (původce, archiváře, zaměstnance veřejné správy, badatelskou veřejnost), v potřebném rozsahu, nejméně však 16 hodin.

c) Připravit podklady ke školením uživatelů portálu (osnovy, učební materiály apod.).

Smluvní strany můžou vzájemnou dohodou upřesnit termíny a místa plnění dle tohoto článku.

IX.

Vlastnické právo a práva k duševnímu vlastnictví

1. Vlastnické právo k věcem, tvořícím předmět díla, nabývá objednatel předáním.

2. Předmět díla tvoří mimo jiné předměty ochrany podle autorského zákona, zejména:

a) Software jakožto zhotovitelem nově vyvíjený počítačový program.

b) Pre-existentní knihovny a další počítačové programy použité při vývoji Software.

c) Související plnění, které může být předmětem ochrany podle práva autorského, ať již jako dílo výtvarné (grafické řešení uživatelského rozhraní) či literární (osnovy, učební materiály, jakož i dokumentace a další podklady podle čl. VIII.).

3. Zhotovitel je povinen vypořádat v potřebném rozsahu práva k veškerým předmětům ochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět díla a budou předávány objednateli.

a) Ve vztahu k Software je zhotovitel povinen uzavřít se všemi programátory podílejícími se na vývoji a vytváření Software, vč. jeho úprav po předání, pracovní či jiné smlouvy, na základě kterých se stane vykonavatelem majetkových práv autorských k Software s právem postoupení práva výkonu majetkových práv autorských.

b) Ve vztahu k pre-existentním počítačovým programům je zhotovitel povinen vypořádat práva v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby je mohl poskytnout objednateli nebo aby mohl objednateli umožnit přímé uzavření licenční smlouvy, s tím, že takové užití nebo licence již nebude objednateli majitelem práv nikdy v budoucnu nijak zpoplatněna. Před použitím jednotlivých pre-existentních počítačových programů je zhotovitel povinen nechat objednatele schválit licenční podmínky jejich užití, upozornit jej na omezení vyplývající z licenčních podmínek, a v případě neschválení (k čemuž má objednatel právo dle své volné úvahy) není zhotovitel oprávněn takový program použít. Zhotovitel není oprávněn použít takový tzv. svobodný software, jehož začleněním do Softwaru by Software ztratil svůj proprietární charakter (tj. jestliže by podle licenčních podmínek takového svobodného softwaru jeho začleněním do Software došlo k povinnosti zpřístupnit Software pod tzv. svobodnou licencí).

c) Ve vztahu k souvisejícímu plnění dle odst. 2 písm. c) (jinému, než počítačový program) je zhotovitel povinen uzavřít se všemi autory podílejícími se na vytváření takového obsahu buď pracovní smlouvy, na jejichž základě se stane vykonavatelem majetkových práv autorských, nebo licenční smlouvy, jimiž nabude nevýhradní neomezené oprávnění k užití výsledků jejich tvůrčí činnosti všemi způsoby i po zpracování nebo zařazení do souboru či audiovizuálního díla s právem poskytnutí podlicence nebo postoupení licence a bez povinnosti licenci využít.

4. Je-li součástí souvisejícího plnění dle odst. 2 písm. c) zvukový nebo zvukově obrazový záznam, je objednatel od počátku nositelem práv výrobce k takovému záznamu.

5. S účinky okamžikem vytvořením Software poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění (licenci) užít Software (nebo jeho část) všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné změně, vč. práva Software dokončit, či po zařazení do souboru nebo audiovizuálního díla, po spojení s jinými díly a prvky či po změně nebo překladu názvu Software a v jakékoli formě (zdrojový nebo strojový kód, uživatelské rozhraní). Oprávnění se poskytuje jako neomezené (bez ohledu na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení). Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a zhotovitel není oprávněn poskytnout Software jiné osobě. Licence se vztahuje též na takové úpravy Software, k nimž dojde po předání díla, zejména v rámci záručního servisu.

6. Ve vztahu k pre-existentním dílům postupuje zhotovitel objednateli nabytou nevýhradní (pod)licenci k jejich užití nebo, jestliže to licenční podmínky neumožňují, poskytuje objednateli nevýhradní podlicenci k užití v nejširším možném rozsahu dle schválených licenčních podmínek. Jestliže ani to licenční podmínky neumožňují, zprostředkuje či jinak zajistí uzavření licenční smlouvy mezi objednatelem a majitelem práv (např. akceptací licenčních podmínek při instalaci), odpovídá však za to, že taková licence bude bezúplatná a že nebude časově omezená. Na to musí objednatele předem upozornit. Současně platí, že zhotovitel může užít pouze takové počítačové programy třetích osob, jejichž užití, správu nebo adaptaci může (pro objednatele) provádět i třetí osoba, nejen zhotovitel.

7. Ve vztahu k plnění dle odst. 2 písm. c), jakož i k jakýmkoli dalším výsledkům tvůrčí činnosti tvořícím součást plnění zhotovitele podle této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli okamžikem jejich předání oprávnění (licenci, resp. podlicenci dle okolností) k užití zcela nebo zčásti všemi způsoby, i po zpracování nebo jiné změně, vč. práva dokončení, zpracování nebo změny (vč. změny titulu) a včetně práva zařazení do souboru nebo audiovizuálního díla nebo spojení s jinými díly a prvky. Oprávnění se poskytuje jako neomezené (bez ohledu na počet rozmnoženin, dobu nebo místo užívání nebo jiná omezení). Oprávnění se poskytuje jako nevýhradní a zhotovitel není oprávněn poskytnout takové plnění jiné osobě. Licence se vztahuje též na takové úpravy, k nimž dojde po předání díla, zejména v rámci záručního servisu.

8. Objednatel je oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či bezúplatně poskytnout podlicenčně (a to i opakovaně) nebo získanou licenci postoupit třetí osobě. Veškeré osoby odvozující své oprávnění od objednatele budou oprávněny dále poskytovat podlicence nebo postupovat licence, a to bez omezení licenčního řetězce. Objednatel není povinen nabytá oprávnění využít.

9. Zhotovitel není oprávněn používat řešení, která by mohla zasáhnout do patentové ochrany třetích stran, leda taková práva vypořádá a v potřebném rozsahu bez další odměny poskytne objednateli obdobně jako u pre-existentních děl dle odst. 6.

10. Smluvní strany se dohodly na smlouvě o smlouvě budoucí, na základě které má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uzavření smlouvy, kterou zhotovitel bezúplatně postoupí objednateli právo výkonu majetkových práv autorských k Software a k plnění dle odst. 2 písm. c) a ve vztahu k takovému plnění dle odst. 2 písm. c), u něhož není zhotovitel vykonavatelem majetkových práv autorských, postoupí objednateli nabyté licence. Právo na uzavření této smlouvy má pouze objednatel a výzvu podle první věty může učinit pouze, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen konkurs (příp. obdobný institut dle cizího práva nebo pozdější právní úpravy); právo na uzavření smlouvy trvá po celou dobu trvání práv poskytovaných podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zdržet se kroků, které by tuto dohodu mařily, zejména se zhotoviteli zapovídá postupovat právo výkonu majetkových práv autorských k Software a k plnění dle odst. 2 písm. c) anebo postupovat licence k takovému plnění bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

X.

Jiná ujednání

1. Xxxxxxxxxx souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle Zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkových vztahů vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při výkonu finanční kontroly spolupůsobit.

2. Xxxxxxxxxx je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise č. 1828/2006 a plnit povinnosti v souvislosti s odpovědnosti příjemců, pokud jde

o informační a propagační opatření pro veřejnost. Xxxxxxxxxx je dále povinen zajistit, aby povinnosti dle předchozí věty plnili také jeho partneři a subdodavatelé podílející se na zhotovení Díla, zejména je povinen dodržovat pravidla publicity daná výzvou č. 10 Integrovaného operačního programu.

3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady č. 1083/2006, a to minimálně do konce roku 2021, pokud v příslušných právních předpisech není stanovena delší lhůta. Každý účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Integrovaného operačního programu a musí být označen číslem projektu.

4. Xxxxxxxxxx je povinen uchovávat dokumenty související s prováděním Xxxx díla dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této Smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

5. Zhotovitel je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu Integrovaného operačního programu, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům, nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra České republiky, Ministerstva pro

místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu NDA a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost a umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s Projektem NDA.

6. Zhotovitel je povinen dodržovat naprostou mlčenlivost a důvěrnost o datech, s nimiž přijde do styku, zavazuje se je nezpřístupňovat jiným osobám ani je neužívat pro sebe nebo pro jiné, a je povinen zajistit totéž u svých zaměstnanců a dodavatelů.

XI.

Ustanovení závěrečná

1. Tato smlouva, včetně příloh a dokumentů, na které odkazuje, představuje úplné ujednání stran ohledně jejího obsahu a nahrazuje všechna předchozí jednání a výměny návrhů a informací mezi stranami v souvislosti s obsahem a vyjednáváním této smlouvy.

2. Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Povinnost písemné formy se vztahuje i na dohodu o změně povinné formy. Objednatel může namítat neplatnost dodatku pro nedostatek formy, i když již bylo započato s jeho plněním. Strany nečiní žádných vedlejších ústních ujednání ani příslibů.

3. Jakékoli vzdání se práva nebo nevymáhání plnění povinnosti druhé strany podle této smlouvy nezbavuje příslušnou stranu práva domáhat se splnění této smlouvy v ostatním rozsahu a uplatnit v té souvislosti všechna svá práva. Ustanovení o náhradě újmy a o smluvních pokutách přetrvají zánik této smlouvy.

4. Tato smlouva se řídí českým právem a případné spory z ní budou rozhodovat výlučně české soudy s místní příslušností soudu stanoveného podle sídla Národního archivu.

5. Tato smlouva se stává účinnou okamžikem podpisu oběma stranami a v případě, že není podepisována mezi přítomnými, vrácením podepsaného stejnopisu smlouvy té straně, která smlouvu podepsala jako první.

6. Odpověď zhotovitele na nabídku k uzavření této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou se považuje vždy za novou nabídku.

7. Tato smlouva se co do licenčních ujednání uzavírá na dobu určitou – na celou dobu trvání poskytovaných práv. Ohledně ostatních povinností je sjednána jiná doba trvání.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou identických stejnopisech v českém jazyce podepsaných oběma stranami a majících sílu originálu, z nichž po jednom obdrží každá strana.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy uvedené níže. Nejsou-li přiloženy, nemá to vliv na platnost smlouvy jako celku, ani to není odkládací podmínkou platnosti smlouvy; v takovém případě platí, že strany na obsah těchto dokumentů, jenž je jim znám, toliko odkazují.

V Praze, dne        V       , dne     

za Národní archiv za ZHOTOVITELE

Xxxxx: PhDr. Xxx Xxxxxxxxx, XXx. Jméno:

Funkce: ředitelka Funkce:

Přílohy:

1) Zadávací dokumentace

2) Nabídka