RÁMCOVÁ DOHODA

RÁMCOVÁ DOHODA

„Údržba a odstraňování závad u ST LBC 2018 - 2019“

č. smlouvy objednatele: S640 055 300 18 č. smlouvy zhotovitele: 20180121

evid. číslo registru VZ: 64018043

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

xxx

b) ve věcech technických: xxx

xxx xxx xxx xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost ST LBC 2018 - 2019“ Sídlo: GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín

Založená společníky:

Název: GJW Praha spol. s r.o.

Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupená: Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 30. 1. 2018

(vedoucí společník)

Název: Xxxxxxx & Xxxxxxx, a.s.

Sídlo: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 Zastoupená: Ing. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, členem představenstva

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, DiS., členem představenstva

(společník)

smlouvou o společnosti ze dne 27. 4. 2018. Bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: xxx

KB a.s., č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: xxx

b) ve věcech technických: xxx

c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele (dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje

Tato rámcová dohoda bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:

2.1. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Údržba a odstraňování závad u ST LBC 2018

- 2019“, č. j.: 14375/2018 – SŽDC - OŘ HKR – NPI ze dne 6. 4. 2018.

2.2. Nabídka vybraného zhotovitele obdržená dne: 2. 5. 2018.

2.3. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“), české technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah, Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ HKR, Technické podmínky na opravné práce u OŘ HKR, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této rámcové dohodě mu byly před podpisem této rámcové dohody k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

2.5. Zhotovitel podpisem této rámcové dohody potvrzuje, že se všemi dokumenty tvořícími zadávací dokumentaci na realizaci předmětu této rámcové dohody bez výhrad souhlasí.

2.6. Xxxxxxxxxx se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu této rámcové dohody, i pokud k nim dojde během provádění předmětu této rámcové dohody a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové dohodě.

2.7. Dále se zhotovitel zavazuje provést předmět této rámcové dohody v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou dohodou, vč. jejích součástí a příloh.

Čl. 3. Předmět rámcové dohody

3.1. Předmětem této rámcové dohody je závazek zhotovitele provádět pro objednatele dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (potvrzených objednávek) s odbornou péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě a ve sjednané době následující činnosti: údržbové práce na železničním svršku a spodku a práce s tím související (dále též jako „předmět rámcové dohody“), a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 5. této rámcové dohody.

3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato rámcová dohoda rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této rámcové dohodě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu této rámcové dohody a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.

3.3. Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě dílčích smluv o dílo, je uvedena v zadávací dokumentaci.

3.4. Místem plnění na základě této rámcové dohody je obvod působnosti Správy tratí Liberec.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány elektronickou formou (e- mailem) nejpozději 10 dní před zahájením prací. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Xxxxxxxxxx je povinen každou objednávku v souladu s touto rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) elektronickou formou (e- mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této rámcové dohody.

3.6. Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele pro zasílání a potvrzování objednávek: Kontaktní osoba objednatele:

Vedoucí provozního oddělení: xxx

email: xxx

Kontaktní osoba zhotovitele:

Asistentka generálního ředitele: xxx

email: xxx

3.7. Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít (potvrdit objednávky), pokud objednávka objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou dohodou. V případě, že objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.

3.8. Zhotovitel je povinen objednané práce (dílo) provést a předat objednateli maximálně do termínu ukončení plnění dle jednotlivých potvrzených objednávek. Zhotovitel je povinen předat objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku. Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací protokol, obsahující výčet realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. za objednatele některou z kontaktních osob uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. písm. b) této rámcové dohody a za zhotovitele Xxxxxxxxx Xxxxx, DiS.

3.9. V případě, že nebude stanoven ve specifikaci objednávky objednatelem jiný postup, pak v každé objednávce objednatel uvede, zda práce (dílo) budou prováděny za provozu či ve výlukách. Výluky stanovuje a zajišťuje objednatel. Případné změny v termínech výluk musí zhotovitel prokazatelně projednat a nechat odsouhlasit odpovědným zástupcem objednatele.

3.10. Technický dozor objednatele budou provádět jeho zaměstnanci uvedení v příloze č. 1 této rámcové dohody.

Čl. 4. Termín plnění

4.1. Tato rámcová dohoda je účinná v období:

Od: dne uveřejnění rámcové dohody v registru smluv Do: 30. 4. 2019

Čl. 5. Xxxx za dílo

5.1. Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu této rámcové dohody činí:

bez DPH: 29 000 000,- Kč

(slovy: dvacet devět milionů korun českých).

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

Skutečná cena plnění bude stanovována jako součet násobků jednotkových cen a provedeného množství měrných jednotek, k němuž budou připočteny objednatelem uznané vedlejší rozpočtové náklady (VRN), jejichž seznam a výše jsou stanovené v příloze č. 2 této rámcové dohody. Stanovená hodnota VRN je v souladu s pravidly pro použití Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2017 a Katalogu ÚRS Praha a.s. VRN budou fakturovány dle skutečnosti opravňující zhotovitele k jejich použití (tyto skutečnosti budou zapsané a odsouhlasené ve stavebním deníku). Jednotkové ceny jsou uvedené v Položkovém soupisu prací a obsahují ocenění všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení prací bez vad. Podrobný popis jednotlivých konkrétních položek je uveden v Položkovém soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové dohody poskytnout. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje veškeré náklady zhotovitele, včetně dopravy, materiálu, likvidace odpadu atp., na provedení prací a nebude po dobu platnosti této rámcové dohody zvyšována.

5.2. Vyskytne-li se situace, že při plnění z rámcové dohody je nutné použít položku, která není součástí rámcové dohody (součástí oceněného soupisu prací), bude u této položky použita jednotková cena dle Sborníku ÚOŽI nebo jiné Cenové soustavy použité pro ocenění soupisu prací, obojí v platném a účinném znění.

5.3. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele.

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové dohody, resp. z dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové dohody, třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran

6.1. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1.1. – 1.2. se nepoužije ustanovení článku 10.2. této rámcové dohody. Ke změně údajů uvedených v článku 1. této rámcové dohody, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního spojení musí být zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této rámcové dohodě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele.

6.2. Zhotovitel nesmí převést provádění všech prací na poddodavatele a poddodavatelé mohou vykonávat pouze tu činnost, která byla specifikována v přijaté nabídce (formulář Nabídka). Zhotovitel neuzavře poddodavatelskou smlouvu na žádnou část provádění prací (než je uvedeno výše) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro:

(a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru

(b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými v rámcové dohodě.

6.3. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda s požadavky této rámcové dohody, resp. dílčích smluv o dílo, dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či jiných osob.

6.4. Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, budou dodržena.

6.5. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR.

6.6. S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů zástupce objednatele. Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla.

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že v maximální míře využije přidělených výlukových časů a vlakových pauz k provedení potřebných montážních, demontážních nebo opravných prací.

6.8. Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost a plynulost železničního provozu a nebezpečí vzniku škody na převzatých úsecích v rámci prováděných prací až do doby jejich předání a převzetí.

6.9. Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v čl. 5 odst. 5.1. této rámcové dohody.

6.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů, budou vždy po celou dobu realizace díla dle dílčí smlouvy o dílo v prostoru staveniště viditelně označeni na svrchním výstražném či pracovním oděvu, případně na ochranné přilbě, pokud je její používání nařízeno, a to názvem či logem svého zaměstnavatele.

6.11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění předmětu této rámcové dohody kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění předmětu této rámcové dohody s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek.

Kontrola bude prováděna dle části čtvrté a páté Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 36503/2017-SŽDC- GŘ-O10 účinné od 7. 11. 2017, která byla zveřejněna jako součást zadávací dokumentace (dále jen jako „Směrnice“), přičemž platí, že pokud se v předmětné Směrnici hovoří o oprávněné osobě nebo o vedoucím zaměstnanci, rozumí se jimi vždy pověřený zaměstnanec objednatele, pokud se v předmětné Směrnici hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec zhotovitele nebo jiná osoba, kterou zhotovitel užívá při provádění předmětu této rámcové dohody.

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem). Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.

V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do budov a prostor SŽDC a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

6.12. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel využívá při plnění předmětu této rámcové dohody, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Čl. 7. Záruční doba

7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost díla v délkách stanovených čl. 1.8.3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců (jako např. baterie, relé, počítače apod.) se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí jednotlivých děl sjednaných dílčími smlouvami o dílo dle této rámcové dohody. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší době dané výrobcem.

7.2. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zhotovitel též odpovídá za skryté vady díla.

7.3. V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném díle následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu.

Čl. 8. Platební podmínky

8.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku v souladu s touto rámcovou dohodou a dílčí smlouvou o dílo na základě řádného předání a převzetí provedeného díla objednatelem.

8.2. Zaplacení smluvní ceny za provedené práce (dílo) provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této rámcové dohodě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu.

8.3. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Xxxxxxxxxx je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně vč. bankovního spojení.

8.5. Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčí smlouvy o dílo bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací (zjišťovací protokol). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, číslo rámcové dohody a číslo případného příslušného smluvního dodatku.

8.6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

8.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

8.8. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v článku 1. této rámcové dohody.

Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce

9.1. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit touto rámcovou dohodou, resp. dílčími smlouvami

o dílo převzaté xxxxxxx, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit v čl. 14 Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR sjednané smluvní pokuty.

9.2. Případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem objednateli na základě nedodržení této rámcové dohody, resp. dílčích smluv o dílo, ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel.

9.3. Nepotvrzení objednávky včas se považuje za podstatné porušení rámcové dohody a opravňuje objednatele od této rámcové dohody odstoupit.

9.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

Čl. 10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva se uzavírá jako rámcová dohoda o postupném plnění na základě jednotlivých potvrzených objednávek (dílčích smluv). Podpis této rámcové dohody je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.2. Tuto rámcovou dohodu lze ze strany objednatele písemně vypovědět před ukončením její účinnosti bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty skončí účinnost této rámcové dohody, nikoli však účinnost dílčích smluv o dílo, dle kterých nebyly do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněny požadované práce (dílo) nebo u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba. Ustanovení této rámcové dohody zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv uzavřených před ukončením účinnosti této rámcové dohody.

10.3. Tuto rámcovou dohodu je možné měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou číslovaných dodatků.

10.4. Právní vztahy vyplývající z této rámcové dohody se řídí výhradně právem České republiky. Pokud není v této rámcové dohodě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Obchodních podmínek na opravné práce OŘ HKR, dále pak obecně závazné právní předpisy.

10.5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této rámcové dohody, resp. dílčích smluv o dílo, dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této rámcové dohody, resp. dílčích smluv o dílo, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky.

10.6. Objednatel je oprávněn uzavřít i jinou smlouvu stejného předmětu s jiným zhotovitelem.

10.7. Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.

10.8. Xxxxxxxxxx bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a souhlasí s uveřejněním textu rámcové dohody, dílčích smluv o dílo, příloh i případných dodatků včetně údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření. Zaslání smluv správci registru smluv k uveřejnění smluv obvykle zajišťuje objednatel, nicméně odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv mají obě smluvní strany. Zhotovitel tedy není oprávněn v případě neuveřejnění smlouvy po objednateli požadovat náhradu škody nebo jakékoliv újmy, která by mu v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

10.9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této rámcové dohodě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

10.10. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila.

S částmi smlouvy, které zhotovitel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této rámcové dohody, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani zodpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli, které obsahuje přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, a to včetně odůvodnění, proč jsou tyto části smlouvy za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

10.11. Osoby uzavírající tuto rámcovou dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této rámcové dohodě, spolu s rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Příloha č. 1: Seznam pracovníků technického dozoru

Příloha č. 2: Seznam pevně stanovených hodnot vedlejších rozpočtových nákladů

V Hradci Králové dne:10.5.2018 V Praze dne:7.5.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… ………………………………………

Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, Ph.D.

Správa železniční dopravní cesty, GJW Praha spol. s r.o.

statní organizace za základě plné moci ředitel Oblastního ředitelství

Hradec Králové

……………………………………… Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx

Chládek & Xxxxxxx, a.s. jednatel společnosti

……………………………………… Xxxxxxxx Xxxxxxxx, DiS.

Chládek & Xxxxxxx, a.s. jednatel společnosti

Tato rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ………………..

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 57758, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. UUID původní komponenty: ce00ee06-1e27-4b25-940d-37dae0a9b95a

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 11.05.2018 09:40:01